合同工程量确认单
确认号：［2016］00 号
合同名称：
合同编号：
本表一式份，建设单位、监理单位、承包单位各存一份备查。
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程 工程量增加补充协议 建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方） 施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 以上增加工程量概算金额：10067.89元 2.工期要求： 按原来合同工期不更改 3.承包方式、双方权力责任同原合同 4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识 时由中山市人民法院裁决。 6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人： 订立日期：2011年12月6日 工程量增加补充协议
建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方） xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 以上增加工程量概算金额：元 二)工期要求： 按原来合同工期不更改 三)承包方式、双方权力责任同原合同 四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。 七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 建设单位：（公章）施工单位：（公章） 负责人：负责人： 订立日期：2011年12月6日
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同外增加工程 篇一：增加工程项目协议书 增加工程项目协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 工程，根据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原招标文件确定的工程项目以外新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。 一、增加工程内容如下： 二、增加工程造价为：(元）。 以上增加工程项目必须按照甲方技术人员要求施工，确保工程质量。增加工程量将在年月全面完工。 三、付款方式 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：代表人：代表人：公章公章 年月日年月日 篇二：增加合同外工程通知单(模板) 大同江鸿铂蓝郡工程部 增加（合同外）工程通知单 对本通知如有疑义请在12小时内书面反馈我部，否则请按本通知执行。 本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。 篇三：工程量增加补充协议 基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目 增加工程量补充协议 建设单位：北京市商业学校（甲方） 施工单位：北京中建华通建设发展有限公司（乙方） 基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。1.增加工程量清单： 以上增加工程量合计金额共：966.84元2.工期要求：按原来合同工期不更改 3.承包方式、双方权力责任同原合同
合同改签通知书 篇一：续约通知书 续约通知书 您好！ 首先，感谢您在过去的一年内对我公司的大力支持。 因您与我公司签订的《商铺（点）联营合同》将于月日到期，为保证双方能够继续友好合作，现我公司诚意的通知您，请您于年月日之前，携带相关资料至我店服务台办理合同续签，逾期，我公司将遗憾的视为您放弃铺位的续租要求，我公司将该铺位另行租赁给他人，请您按合同要求在租赁期满时将铺位腾空，恢复原样。 特此通知！ XX年5月7日 附合同续签需携带的相关资料及联系人： 个人签约：1.本人身份证 2.原合同书原件3.委托代理人身份证（授权委托书）公司签约：1.法人代表身份证 2.公司营业执照原件、复印件（1份） 3.公章 4.原合同书原件 5.委托代理人身份证（授权委托书） 篇二：续签合同通知书 续签劳动合同通知书 ：
我们双方之间签订的劳动合同（期限：年月日至年月日）将于年月日到期。由于你在被派往至用工单位工作期间表现良好，现我公司通知您于年月日前到我公司按我公司要求办理续签劳动合同的相关手续。特此通知xxxxx公司年月日签收回执 1、（）本人同意与xxxxx公司。续签劳动合同，同时按我公司要求办理签订劳动合同手续。 2、（）本人不同意与xxxxx公司。续签劳动合同，同时按我公司要求办理离职手续。原因：。签收人签名：签收日期： 说明：您若同意续签劳动合同的，在括号内打勾（√），若不同意续签劳动合同的，在括号内打叉（×），最后签名写日期确认并按我公司要求办理相关手续。《中华人民共和国劳动合同法》第四十四条劳动合同终止情形：（一）劳动合同期满的；第四十五条劳动合同期满，有本法第四十二条规定情形之一的，劳动合同应当续延至相 应的情形消失时终止。但是，本法第四十二条第二项规定丧失或者部分丧失劳动能力劳动者 的劳动合同的终止，按照国家有关工伤保险的规定执行。第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的 规定解除劳动合同：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程施工合同终止通知书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
致： 有限公司 我公司与贵公司经过平等、自愿协商签订了 有限公司成品库、原料库项目工程施工承 包合同。合同签订后，我公司已按合同约定履行了各项义务， 但贵方严重违约， 一再拖延工程施工进度，尤其是钢结构部分工期，没有明确的施工进度和完工日期， 未能按约履行施工， 在超岀合同交工日期三个月后仍未能交工。 在我方多次催促无果的情况下， 为维护我方合法权利， 使我单位利益不再受损， 早日完成施工，特通知贵公司提前终止成品库、 原料库钢结构部分的施工承包合同。由我单位接管贵公司与夏邑宏伟钢结构商社签订的钢结构厂房施工协议， 按贵方与夏邑宏伟钢结构商社签订的合同约定由我公司直接对夏邑宏伟钢结构商社付款， 并在与贵方签订的总合同款中将钢结构部分的工程款予以扣除。 贵公司与钢构公司合同约定的工程面积及造价如下： 1、工程面积： 平方 元/平方= 元 总造价 元。 贵公司已付给夏邑宏伟钢结构商社 元，余下工程款 元由我方支付 给 ，并在与贵方签订的总合同中将此项工程款扣除 元。 特此通知。 第1页共1页 _______________ 有限公司 盖章签字： __________________ 有限公司 盖章签字：
建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方） 污水管工程由有限公司承建，根据市五水共治精神和本街道居民区实际要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 1、补充内容：鉴于乙方在年月日接到有限公司下达的开工令后，乙方立即组织人员对本工程进行实地考察发现本工程现场局部地方存在与原设计不符的情况，为了更好完善“小区内部雨污管道”工程各项功能，根据施工设计图及本项目的具体情况。施工前甲方、监理单位、设计单位、乙方到现场对本工程部分作优化，井段位于暗渠的施工方法，由原来的开挖施工变更为钢管拖架架设施工，其增加工程量及造价附后。以上增加工程量概算金额大写：元整；小写元； 2、工期要求： 按原来合同工期延长个月 3、承包方式、双方权力责任同原合同 4、工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5、在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由市人民法院裁决。 6、本协议一式份，甲方份，乙方份。 7、本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）： 法定人代表或其委托代理人法定人代表或其委托代理人 组织机构代码：组织机构代码： 通讯地址：通讯地址： 邮政编码：邮政编码： （或授权代表）：（或授权代表）： 签订日期：签订日期： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 联系人：联系人： 联系电话：联系电话： 传真：传真： 订立日期： 签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机
变更劳动合同通知书模板2020版 Template of notice on change of labor contract 2020 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
变更劳动合同通知书模板2020版 前言：劳动合同是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。本文档根据劳动合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 我们双方于_________年____月____日签订的劳动合同，因__________等原因，现根据《广州市劳动合同管理规定》第十八条的规定，似对原劳动合同的第______条第______款第 ____ 项的内容作如下变更： ____________________________。 劳动合同的其他内容不变。 是否同意变更，请于七日内作出书面答复;逾期不答复的，视为同意变更劳动合同。 通知方（签名或盖章）： ___年___月___日 签收回执
本人（单位）已收到单位（职工______）于_____年 _____月_____日发出的《变更劳动合同通知》。 被通知方（签名或盖章） ___年___月___日 -------- Designed By JinTai College ---------
变更合同通知书怎么写 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。合同的变更需要告知当事人。下面橙子给大家带来变更合同通知书，供大家参考! 变更合同通知书范文一 经甲乙双方协商同意，对___月___月___日签订的劳动合同书作如下变更： 劳动合同变更的内容：________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 甲方：________(签字盖章) 乙方：________(签字盖章) ____年____月____日 鉴证人：________(签字盖章) 鉴证机关：________(盖章) ____年____月____日 注：变更劳动合同书一式三份，甲乙双方、鉴证机关各一份。 变更合同通知书范文二 员工： 您与公司签订的《劳动合同》(合同编号：××××·LD-××× 1 / 3
/××)进行下列第项变更： 1) 甲、乙双方约定《劳动合同》类型及期限变更为：固定期限，自定试用期自年月日起至年月日止; 2) 乙方工作岗位变更为在×××××(部门/企业)担任×××××岗位(工种)工作。 3) 乙方工作地点变更为×××××。 4) 乙方岗位工作时间变更为××××××。劳动合同变更5) 乙方基本工资变更为人民币×××××元/月。 6) 乙方税前岗位津贴变更为人民币××××元/月。 7) 乙方税前绩效工资变更为人民币元/月。 8) 甲方为乙方缴纳的社会保险变更为： (1)国家和工作地的有关规定缴纳城镇社会保险费 (2)国家和上海市的有关规定缴纳小城镇社会保险费; (3)国家工作地的有关规定缴纳□失业□生育□工伤社会保险费。(以下无正文) 特此通知 单位：上海XXXXXX有限公司 人力资源部(盖章) 年月日 变更合同通知书范文三 (员工工号： )： 2 / 3
工程量增加补充协议 工程量增加补充协议 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称甲方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd 规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市"金鸡大厦"项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点：xx市区 3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价：约2200万元人民币(具体工程量按实际结算为准) 5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式：包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级： 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。
三、工程施工工期： 1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起; 2、工程开工日期：2011年8月份(如有延期开工须经双方协商顺延) 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收： xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx 大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。 五、决算依据： 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。
包干价的建设施工合同增加工程量后，如何认定工程总价款，本案按日千分之三计算违约金是否过高 ——深圳捷星工程实业有限公司诉深圳万基药业有限公司建设工程 施工合同纠纷案 （一）【案件概要】 1．判决书字号： 一审判决书：广东省深圳市福田区人民法院（2003）深福法民三初字第1973号 二审判决书：广东省深圳市中级人民法院（2004）深中法民五终字第1420号 2．案由：建设工程施工合同纠纷 3．诉讼双方 原告：深圳捷星工程实业有限公司，住所深圳市福田区滨河路5022号联合广场A座52层。 法定代表人：丘宝良，董事长。委托代理人：姚正光，广东一言律师事务所律师助理。 被告：深圳万基药业有限公司，住所深圳市水贝石化小区2号楼。 法定代表人：陈伟东，董事长。 委托代理人：李锋，被告法律顾问。 委托代理人：赵阳，被告项目经理。 4．一审法院：广东省深圳市福田区人民法院 代理审判员林阳涛独任审判。 5．二审法院：广东省深圳市中级人民法院 合议庭成员：审判长任舒中；审判员陈锦富；代理审判员钟波 （二）【一审情况】 1．一审诉辩主张 原告起诉称：2002年6月12日原告与被告签订一份《和平中心大厦消防系统工程安装合同书》，约定由原告为被告安装和平中心大厦消防系统工程，总价款为2900000元。合同签订后，原告严格按合同约定履行了安装义务，虽然由于被告的客观原因，导致工程延至2003年4月8日才验收完毕，并且由于被告原因，工程发生部分原合同范围外的增量（该部分增量因原告与被告尚未结算完毕，不在本案诉讼请求之列），但被告却不按约定期限支付工程款，至今仍拖欠原告合同内工程款1013000元未付（工程保证金因尚未到支付期，不在本案诉讼请求之列），按双方合同第七条第2,3款，被告行为已构成违约，据此，请求判决：1．被告立即支付拖欠工程款1013000元，并支付逾期付款利息455850元（从2003年5月1日暂计至2003年9月30日，按日0.3%计）；2．被告承担诉讼费。 被告答辩认为：一、原告主张工程款1013000元数额明显错误，我方于2002年10月16日至2003年4月1日共4次向原告支付工程款共1826400元。合同约定总工程价款为2900000元，扣除工程质保金87000元和已付工程款，本案争议标的应为986600元。二、原告严重违约，工程逾期8个余月，应承担逾期竣工违约责任。合同约定原告应于2002年7月26日将所有竣工资料及验收合格证交我方，逾期则应按合同总价20%承担违约金，而工程因原告过错延至2003年4月2日才竣工验收，4月8日才取得消防验收意见书，给我方造成重大经济损失，原告应承担违约金580000元，此款应从工程款中相应抵扣。三、我
变更合同通知书怎么写6篇 How to write the notice of change of contract 编订：JinTai College
变更合同通知书怎么写6篇 前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：变更合同通知书范文 2、篇章2：变更合同通知书范文 3、篇章3：变更合同通知书范文 4、篇章4：公司变更通知书范文 5、篇章5：公司变更通知书范文 6、篇章6：公司变更通知书范文 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。合同的变更需要告知当事人。下面小泰给大家带来变更合同通知书，供大家参考! 篇章1:变更合同通知书范文
经甲乙双方协商同意，对___月___月___日签订的劳动合同书作如下变更： 劳动合同变更的内容：________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 甲方：________（签字盖章） 乙方：________（签字盖章） ____年____月____日 鉴证人：________（签字盖章） 鉴证机关：________（盖章） ____年____月____日 注：变更劳动合同书一式三份，甲乙双方、鉴证机关各一份。 篇章2:变更合同通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】员工：
变更、终止、解除劳动合同通知书 （格式一） 经甲乙双方协商同意，对年月日签订的劳动合同书作如下变更： 劳动合同变更的容： 甲方：（签字盖章） 乙方：（签字盖章） 年月日 鉴证人：（签字盖章） 鉴证机关：（盖章） 年月日 注：变更劳动合同书一式三份，甲乙双方、鉴证机关各一份。 终止、解除劳动合同通知书 （格式二） 同志（先生、女士）： 年月日与甲方签订的年期限的劳动合同，现因劳动合同期满（或者由于原因，）终止（解除）劳动合同。 根据有关规定，符合（或者不符合）发给经济补偿，发给相当于本人月工资元人民币整。 甲方：（签字盖章） 乙方：（签字盖章） 年月日
注：变更劳动合同书一式三份，甲乙双方、失业职工管理机构各一份。 变更、终止、解除劳动合同通知书说明 劳动合同变更是指合同双方当事人就合同条款进行协商变动，双方按变更后条款执行。劳动合同的终止和解除，是指发生法定事由或者双方当事人约定的事由以后，劳动合同不再履行。根据《中华人民国劳动法》和国家有关部门的规定，劳动合同的变更、终止和解除要遵循公平合理的原则。合同双方当事人在变更、终止、解除劳动合同应当注意的问题有： 第一，经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：①在试用期间被证明不符合录用条件的；②严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；③严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；④被依法追究刑事责任的。 第二，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人：①劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；②劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；③劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。 第三，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。用人单位依据本条规定裁减人员，在6个月录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。 第四，有下列情况之一的，用人单位不能解除劳动合同：①患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；②患病或者负伤，在规定的医疗期的；③女职工在孕期、产期、哺乳期的； ④法律、行政法规规定的其他情形。 第五，用人单位解除劳动合同，工会认为不适当的，有权提出意见；如果用人单位违反法律、法规或者劳动合同，工会有权要求重新处理；劳动者申请仲裁或者提起诉讼的，工会应当依法给予支持和
建设工程合同价款调整 一、合同价款应当调整的事项及调整程序 1、合同价款应当调整的事项 发生以下事项，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款；（1）法律法规变化； （2）工程变更； （3）项目特征描述不符； （4）工程量清单缺项； （5）工程量偏差； （6）计日工； （7）现场签证； （8）物价变化； （9）暂做价； （10）不可抗力； （11）提前竣工（赶工补偿）； （12）误期赔偿； （13）施工索赔； （14）暂列金额； （15）发承包双方约定的其他调整事项； 二、合同价款调整程序 （1）出现合同价款调增事项，（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）后的14天内，承包人应向发包人交合同价
款调增报告并附上相关资料，承包人在14天内未提交合同价款调增报告的，视为承包人对该事项不存在调整价款请求。 （2）出现合同价款调减事项，（不含工程量偏差、施工索赔）后的14天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料，若发包人在14天内未提交合同价款调减报告的，视为发包人对该事项不存在调整价款请求。 （3）发（承）包人应在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日趣14天内对其核实，予以确认的应书面通知承（发）包人，如有凝问，应向承（发）包人提出协商意见。发（承）包人在收到合同调价款调增（减）报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的。视为承（发）包人提交的合同价款调增（减）报告已被发（承）包人认可。发（承）包人提出协商意见的，承（发）包人在收到发（承）包人的协商意见后14天内即不确认也未提出不同意见的，视为发（承）包人提出的意见已被承（了）包人认可。 （4）如发包人与承包人对合同价款调整的不内意见不能达成一致的，只要不实质影响发承包双方履约的，双方继续履行合同义务，直到其按照合同约定的争议解决方式得到处理。 （5）经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。 二、法律法规变化 （1）招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签
合同编号： 工程量增加补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
工程量增加补充协议 工程量增加补充协议 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称甲方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市"金鸡大厦"项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点：xx市区 3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价：约2200万元人民币(具体工程量按实际结算为准) 5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式：包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级： 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。
三、工程施工工期： 1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起; 2、工程开工日期：2011年8月份(如有延期开工须经双方协商顺延) 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收： xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。 五、决算依据： 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。
建筑工程合同补充协议范本 协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书,包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言。一起来看看建筑合同补充协议范本，仅供大家参考！谢谢！ 工程施工合同补充协议书发包人：________ 承包人：________ 为进一步明确甲乙两方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙两方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称：________ 2．工程地址：________ 3．建筑面积：________ 4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。 5．设计单位：________ 6．监理单位：________
二．工程内容及承包范围 1．外墙面砖改为外墙漆 2．客厅推拉门取消 3．本工程为满七层，结构找坡 4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光 5．外墙40 ×40 深灰色栅格取消 6．厨房与阳台之间门带窗取消，阳台改为封闭式厨房。 7．其余均按原图施工 三．合同工期 1．开、竣工日期 1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天以《建设工程竣工报告》所载日期为准。 四．付款方式 本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按两方商量价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期
工程追加合同范本 增加工程项目协议书 发包方：湘西剿匪烈士纪念园管理所（以下简称甲方）承包方：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司（以下简称乙方） 湘西剿匪烈士纪念园维修改造工程，根据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原招标文件确定的工程项目以外新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。 一、增加工程内容如下： 1、对公园内纪念塔周围附属工程进行全部维修改造，要求恢复后与原貌一样。 2、胜利公园门进门广场铺装花岗石地板、路缘石、标志牌、花架一座。 3、烈士陵园周围保坎要求线条平直，无凹凸现象。
4、负责园内所需移裁树木及花草。 二、增加工程造价为：捌拾贰万壹仟肆佰捌拾元整（821480元）。 以上增加工程项目必须按照甲方技术人员要求施工，确保工程质量。增加工程量将在2010年元月底全面完工。 三、付款方式 工程完成70%工作量，可以预付50%工程款，待工程全部完成并通过有关部门验收合格后，一次性付清本工程款。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 2009年10月6日 篇二：关于要求施工合同追加附加条款的 关于要求施工合同追加附加条款的
申请报告 致：股东会 由我总清包的“郭溪街道农房改造集聚建设及温州市西向排洪工程瓯海段拆迁安置工程（塘下村）”工程，根据目前的施工进度状况进行分拆，我个人认为总工期会严重滞后。其原因如下： （1）甲方工程款支付不按时。 （2）甲方造成工期延误的不可预见性因素太多。 （3）甲方原因造成钢管、扣件、槽钢延期费用的赔偿。 （4）甲方要求后期赶工人员增加费用的补贴。 鉴于以上，我要求股东会根据以上条款将双方前期签订的施工合同进行合理磋商后，再商议几条与合同等效的附加条款以备双方后期合作依据并共同遵照信守。 申请人：陈国云 2013年8月15日
竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同内增加工程量 篇一：工程量增加补充协议 基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目 增加工程量补充协议 建设单位：北京市商业学校（甲方） 施工单位：北京中建华通建设发展有限公司（乙方） 基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。1.增加工程量清单： 以上增加工程量合计金额共：966.84元2.工期要求：按原来合同工期不更改 3.承包方式、双方权力责任同原合同 4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成
共识时由北京市人民法院裁决。 6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。建设单位：（公章）施工单位：（公章）负责人：负责人：订立日期：20XX年7月30日 篇二：工程量增加补充协议 xx镇xx村xx南、北路道路绿化(:合同内增加工程量)工程 工程量增加补充协议 建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方） 施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 以上增加工程量概算金额：元2.工期要求： 按原来合同工期不更改 3.承包方式、双方权力责任同原合同 4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。 6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
合同编号： 工程量增加补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
工程量增加补充协议范本 工程量增加补充协议范本 发包人：________ 承包人：________ 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《"安顺市普定县双龙苑商住楼工程"建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称：________ 2.工程地址：________ 3.建筑面积：________ 4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。 5.设计单位：________ 6.监理单位： ________ 二.工程内容及承包范围 1. 外墙面砖改为外墙漆 2. 客厅推拉门取消 3. 本工程为满七层，结构找坡 4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光
5. 外墙40 × 40 深灰色栅格取消 6. 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。 7. 其余均按原图施工 三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记) 1.开、竣工日期 1.1开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。 四.付款方式 本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。 五.合同生效与终止、争议处理 1. 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。 2. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。 3. 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非
合同编号： 增补工程量补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
增补工程量补充协议范本 工程量增加在建设项目实施过程中时常发生,那么签订工程量增加补充合同需要注意什么呢?以下是在学习啦小编为大家整理的工程量增加补充合同范文，感谢您的阅读。 工程量增加补充合同范文1 建设单位：(甲方) 施工单位：(乙方) 万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循"平等、自愿、公平、诚信"的原则，协商一致，订立以下补充条款。 1. 增加工程：凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。 2. 新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。 3. 凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。 4. 本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。 5. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 工程量增加补充合同范文2
建设单位：(甲方) 施工单位：(乙方) 1.xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循"平等、自愿、公平、诚信"的原则，协商一致，订立以下补充条款。以上增加工程量概算金额：元 2. 工期要求：按原来合同工期不更改 3. 承包方式、双方权力责任同原合同 4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。 6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 工程量增加补充合同范文3 建设单位： (甲方) 施工单位： (乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据建设单位要求增加了工程量。双方就本建设