编号：CL─56228
2020新编智能化设计合同(标准版)
This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract
period.
甲方：_______________________
乙方：_______________________
签订日期：_____年____月_____日
智能化设计合同
甲方： 乙方：
一：共同协议：
1．乙方按甲方的要求，承揽甲方闭路电视监控工程的安装调试，并保证该系统使用性能符合甲方的要求。
2．产品的单位名称，规格，单位，单价，数量，金额以采购清单为准（见附件说明）。
3．乙方不得向甲方提供假，次，伪劣的产品。并按甲方要求的时间到达，完成。相应的功能符合甲方要求。
4．乙方不得更换设备清单中所列产品型号，严格按照报价单上的数量，型号提供给甲方产品。
5．乙方负责为甲方提供优良的售后服务。在合同生效后的一年内，该系统原器材出现自身故障，乙方负责免费安装调试维修（人为损坏及自然灾害除
外）。一年后的维修费用只收相关的交通费，人工费，器材更新只收取成本费。乙方对甲方的使用人员进行必要的技术指导。
6．合同期内甲方应积极配合乙方开展安装调试工作，并积极与乙方沟通，相互理解，相互信任。
7
．产品在甲方所在地安装并调试，双方签字后乙方协助甲方正常使用，双
方签字2天后，由甲方负责保管，如发生遗失和人为损坏与乙方无关。
8．严密组织，精心施工。施工过程中确保安全。乙方施工人员在施工中的生产安全由乙方自己负责.
9．施工过程中如有新的建议，双方另行协商解决。
10..合同生效后，甲方不得透露设备价格，乙方不得透露甲方所有系统名称以相应的功能。
11.施工过程中如遇到水泥地面开槽，由乙方负责施工.
12.合同签定二个礼拜内进场施工,施工工期8个工作日。
13乙方在施工过程中确保工程质量，在保证质量的同时也要保证工程进度（确保在规定时间内基本把工程结束，让甲方尽早使用该系统）14合同金额为人民币：
15.备注：合同签定地址：交货地址
二：付款方式：2安装调试结束一次性付清（人民币）
三：违约责任
1.甲方必须在规定的时间内付清货款，逾期未付乙方有权拿回自己的产品并向甲方索赔违约金30%（工程总额）
2.因乙方原因未能及时安装交货导致甲方损失的，乙方负责赔偿甲方30%违约金（工程总额）
3.在施工过程中甲方不负责乙方施工安全,但尽量提供必要的施工工具（如大小扶梯等）.
4.施工过程中甲方应提供摆放器材的场地（能较好的保证施工过程中器材的安全）乙方在施工过程中应清点好器材和施工过程中所需工具，确保施工正
常进行不影响进度。
5.施工过程中乙方要确保施工中的卫生，做到施工一结束就清扫好地面不
影响甲方的生产环境。
6.施工过程中乙方要确保不损坏甲方的产品（生产机械，办公用具等）
7.乙方在施工过程中如遇到和甲方营业冲突，即：影响甲方生产或营业双
方应协商解决，尽量避开影响双方进度的时间。
8.进入办公场所施工时，乙方要保证甲方的办公设备不损坏，在未经甲方
的允许不得动用甲方的一切办公设备，做到该地段结束立刻摆放好所有的办公
设备不影响甲方办公人员的工作。
四：共同责任非人为能抗拒的自然灾害因素造成的损坏不在保修范围内，
有关其他事项双方应本着相互理解，相互支持的态度友好协商解决。
五：本合同一式两份，甲已双方各执一份。
六：仲裁
合同一经签约即生效，双方应根据中华人民共和国有关法律规定严格执行，如合同在执行成中产生争议，双方应在相互谅解和友好协商的基础上解决，如经协商仍然达不成协议，任何一方可以在合同签定的地方法院起诉。
甲方（盖章）乙方（盖章）
经手人签字：经手人签字：
日期：
智能化项目合作框架协议书 2018年—月—日
智能化项目合作框架协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设协商 并达成共识，以云计算、物联网、传感网，网络通讯技术为手段，以信息化为驱动，以居民、物业、周边商家、地产开发商、商业营销为主题构建智能化系统项目生态圈，进一步实现居民、物业、商业、开发的和谐统一、互利共赢，最终实现平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区。甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设的合作达成以下协议。 合作总体目标 以满足人民日益增长的美好生活需要为指导，充分发挥城市智慧型产业优势，集成先进技术，推进信息网络综合化、数字化、智能化、智慧化以及商业化，加快***智能化系统项目建设，全面提高社区资源利用效率、社区管理水平和市民生活质量，改变传统落后的生产方式和生活方式。经过若干年的努力，将***智能化系统项目建成为一个基础设施先进、信息网络通畅、商业智能分析、科技应用普及、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、生态环境优美、惠及全体市民的智能化系统项目。 合作内容 双方分阶段在以下领域开展合作： （一）智能化系统项目设计：智能化系统项目顶层框架设计、方案设计、建筑单体设计、建筑综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书等。 （二）智能化系统项目工程项目建设。 （三）智能化系统项目运维管理。
（四）智能化系统项目运营。 （五）智能化系统项目样板示范工程建设。 合作方的权利和义务 为实现上述合作，明确双方权利义务如下： （一）甲方权利和义务 1、支持乙方“智能化系统项目”工程项目建设，为建设过程中涉及配套的市政规划、建设审批、管道铺设、基站选址和环境评测等方面提供政策支持、资源优惠等便利条件。 2、加大***智能化系统项目信息资源和项目资源的整合力度，将信息资源和项目资源提供给乙方。 3、针对此次智能化项目，为智能化系统项目建设项目提供相应技术支持。 4、甲方为乙方现场调查、设计、测试、安装提供必要的条件， 以满足项目的实施需要及有效推进。 （二）乙方权利和义务 1、乙方将加积极配合智能化系统项目建设，为***经济持续发展、创造平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区等方面发挥积极作用。 2、乙方将充分利用企业自身的核心优势，提升智能化系统项目的信息化应用水平。 3、乙方负责智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设，包含：智能化系统项目顶层框架设计、方案设计、建筑单体设计、建筑 综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书、智能化系统项目工程建设项目、智能化系统项目运维管理、智能化系统项目运营及智能化系统项目样板示范工程建设等工作。 4、乙方成立专业的设计团队、技术运营团队和工程项目建设管 理团队，全面负责智能化系统项目的整体运营、设计以及工程项目建设施工安装管理工作。 5、乙方配合甲方完成智能化系统项目样板示范工程建设。 6、乙方配合甲方完成新楼盘商业智慧营销策划及销售工作。
编号：_____________系统集成合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（甲方）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 受托方（乙方）： 法定代表人： 委托代理人： 资质名称： 资质证书编号： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》、《市信息化促进条例》、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜达成如下协议： 第一条集成服务内容 1、甲方委托乙方提供（计算机信息系统名称）系统集成服务（以下称“本项目”）。本项目的整体功能应当符合招标文件《需求说明》（附件一）中规定的主要功能、各项技术指标和技术参数要求。 2、集成服务内容 乙方提供的服务内容包括：[]硬件采购。[]软件采购。[]信息系统集成。[]技术服务。本项目服务内容、提供方式等相关约定见附件。
（1）本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、技术标准和交付日期等相关约定见附件《项目软、硬件采购清单》（附件二）。有关软件的技术指标、功能、版本提供方式等相关约定见《项目软、硬件采购清单》（附件二）。 （2）乙方应当按照本合同附件《需求说明》（附件一）中对项目的实施要求完成本项目的实施工作，并充分利用甲方现有的硬件设备和软件系统。 （3）乙方应当按照本合同附件《服务协议》（附件三）中的要求为甲方提供对应的技术服务。（4）本项目工作各个阶段划分及里程碑 第二条合同价款及付款方式 注：本合同正文及所有附件所提及的款项均为人民币。 第三条项目实施管理 1、项目组 （1）甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。其中，乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应。双方项目组成员名单、职责和联系方式通过《项目实施计划书》体现，《项目实施计划书》作为管理项目实施进度的核心文件。
建设工程设计合同 工程名称：建筑智能化设计 工程地点：河南省 合同编号： 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司签订日期：二〇一六年七月二十日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
甲方：河南中建工程设计咨询有限公司 乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司 甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致，签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第2条工程概况和工作范围： 一、工程概况 工程名称：建筑智能化设计 工程规模：工程总建筑面积为8000.00m2。 二、合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布臵、综合布线、信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布臵及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS、能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图设计服务（包括施工图报审）。 根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工作范围和工作分工如下：
1﹑设计调研阶段 ①需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并 提交调研报告； B、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证； ②工作考察（案例、产品等） 乙方安排甲方参加必要的对设备、同类项目案例进行选择和考察（考察同类型、规模相近项目数量不少于3个）； ③根据甲方的意见，完成智能化各系统需求书的编制，并提 交各系统需求书。 2﹑初步设计阶段 ①初步设计 A、按甲方要求递交初步设计方案书； B、按甲方确定的需求书，提供初步设计图纸（包括系统图 ﹑主要设备材料表、系统点表、管线敷设布臵图、设备布臵平面图）；初步设计需依据南京大学建筑规划设计研究院出具的本项目有关专业设计施工图、室内装修施工图等进行，并对关联专业的受控部位（灯光系统的电器元件、地暖系统的分（集）水器、空调系统的电磁阀等）提出符合行业标准的通讯接口要求；施工图要清晰地体现各专业之间的技术界面，图纸深度须符合本合同及国家相关规定要求； C、提供项目概算、推荐专业设备（系统）和材料的参考品 牌、工程量清单。 ②初步设计修改
技术合同项目名称：《***项目设计》编制 委托方（甲方）：*** 咨询方（乙方）：***设计院有限公司 签定地点：*** 签订日期：20**年*月
甲方通过20**年*月XX日的中标通知书接受了乙方以人民币**万元（大写：**万元整）为***项目所做的投标。 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，就***设计任务事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、工作事项： 乙方根据招/投标文件编制***信息化建设的初步设计方案、编制技术规格 书和投资概算，并绘制设计图纸的工作。 二、乙方工作内容 1、根据甲方需求编制《***》的初步设计方案。 2、根据初设方案绘制弱电设计图纸。 3、根据初设方案绘制效果图。 4、根据初设方案和设计图纸编制投资概算。 5、根据初步设计方案编制技术规格书。 三、甲方责任与义务 1、甲方应在商定的时间内向乙方提供必要的资料，并对提供资料的时间﹑进度与资料的可靠性负责。 2、按合同规定，如期如数向乙方支付设计费。 3、维护乙方的设计成果，不得擅自修改或转让第三方重复使用。 四、乙方责任与义务 1、乙方应在XX月XX日前向甲方提供设计方案、图纸初稿及投资概算。 2、乙方应根据专家评审修改意见的要求，按甲方要求的时间完成设计的 完善工作，并对设计的质量承担责任。 3、乙方应负责相应的设计变更（非乙方原因所致，如甲方提出较大设计
变更，则双方应协商另行签订补充合同）。 4、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 5、乙方向甲方以胶装本方式提供成果文件一式10份。 五、设计范围 ***办公楼扩建为契机，进一步推进信息化建设水平，全面提升信息化管理手段，为员工提供一个安全、舒适的办公环境，为***建立一个功能强大的应急指挥中心，***设计内容主要包括： 1、综合布线系统 2、安全防范系统 3、公共广播系统 4、有线电视系统 5、一卡通系统 6、信息发布系统 7、多功能会议室 8、应急搜救指挥中心建设 9、机房工程建设 10、配套工程 六、提交物 本次工作完成后乙方提交给甲方的工作成果为：《***设计方案、投资概算》及设计图纸、效果图、技术规格书。 七、费用及支付 1、费用
合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就市有限公司信息化项目建设相关事宜协商一致，订立本协议。 1.定义 .甲方： .乙方： .主要开发项目： （1）企业物流管理系统，包括财务管理、物流管理、销售管理、采购管理，生产计划等子 系统。 （2）以 CAD为核心的产品设计制造系统。 .工程的分期： 本工程分为两期建设： 信息化项目一期项目：上线模块：CAD/CAM/CAPP企业研发系统。 信息化二期项目：上线模块：新建ERP管理系统的订单、计划、采购、生产、 财务等系统；客户关系管理CRM等 2.系统功能和性能描述 乙方有责任保证为本次信息化项目建设提供的所有设备、材料及系统总体性能功能，符合 最新的法定职责、条例、规范、以及中国政府及有关部门的特别要求。 3.工作内容和要求 乙方负责提供甲方信息化项目服务及总体设计、项目实施及售后服务，确保信息化项目平 台的各部分内容达到功能及性能的设计要求。乙方对信息化项目平台的开通以及整体正常运行承担责任， .项目的咨询服务及总体设计 一、对信息化项目平台建设为甲方提供全方位的咨询服务和合理化建议； 二、项目目标和预期功能的规划制订；
三、项目需求确定、技术方案制订，确定主要设备材料的选型； 四、项目总预算制订； 五、项目进度制订：提出信息化项目平台整体进度计划，分期进度计划，和各主要节点进度计划； 项目管理方法制订； 一、制订项目建设的各分阶段建设目标、建设内容和衔接方案； 二、提供信息化项目平台子系统验收标准、方法； 三、对设计内容向甲方进行交底； 四、确定信息化项目平台子系统的需求、技术规格及相关运营模式，提交各子系统的规格说明书及相关文档，并制定子系统实施计划，直至甲方确认； 五、负责信息化项目平台建设相关内外部接口的技术协调工作。对信息化项目平台同其他系统之间的接口、通讯方式、系统扩展等方面负有协助制定标准、提出方案和实施办法的责任； 六、协助甲方信息化项目平台相关设计成果的科研立项、专利申请、奖项申报工作； 项目实施及售后服务 由于本工程工期紧、设计和施工可能交叉进行，乙方应对本系统的设计、施工的衔接，工 程实施阶段的进度、质量控制，即设计、施工管理等各个阶段采取针对性措施，以保证系统 实施的正常进行。乙方进行的工作应包括但不限于以下内容：一、负责信息化项目平台相关图 纸的设计； 二、负责信息化项目平台建设的设备材料供应； 三、负责信息化项目平台建设的二次开发； 四、负责信息化项目平台建设的安装调试； 五、负责信息化项目平台建设的质量控制； 六、负责信息化项目平台建设的进度管理； 七、负责信息化项目平台建设的施工安全； 八、负责信息化项目平台建设的验收管理； 九、负责信息化项目平台建设的培训； 十、负责信息化项目平台建设的售后服务管理； 十一、定期向甲方提交项目阶段性工作报告； 4.进度要求 乙方应根据信息化项目平台整体建设的总体时间安排，制定详细进度计划，进度计划应覆盖 信息化项目平台实施各阶段的所有工作。甲方对整体工程进度进行调整时，乙方应服从并相应调整详细进度计划。 5.双方责任 甲方责任 一、应及时向乙方提供项目实施过程中所必需的技术资料和配合要求。 二、乙方按本合同规定向甲方提供的所有技术文档、技术成果属甲方乙共同所有，甲方保证
编号：TQC/K722智能化设计合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
智能化设计合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：乙方： 一：共同协议： 1．乙方按甲方的要求，承揽甲方闭路电视监控工程的安装调试，并保证该系统使用性能符合甲方的要求。 2．产品的单位名称，规格，单位，单价，数量，金额以采购清单为准（见附件说明）。 3．乙方不得向甲方提供假，次，伪劣的产品。并按甲方要求的时间到达，完成。相应的功能符合甲方要求。
**花园智能化工程施工合同 甲方：***限公司（以下简称甲方） 乙方：**有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 1. 工程名称：*****智能化工程 2. 工程地点： 3.承包方式：建筑智能化安装工程采用综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。
编号：______________ 网络机房系统集成合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年_____ 月______ 日 甲方（委托方）：_ 法定代表人：_ 地址：_ 联系电话：_
邮编：_ 乙方（开发方）：_ 法定代表人：_ 地址：_ 资质名称：_ 资质证书号：_ 联系电话：_ 邮编：_ 鉴于甲方有意为其（财务、经营管理等）业务建立计算机信息系统，乙方愿意为甲方提供所需 的计算机信息化管理系统。甲乙双方特依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规 定，在自愿、平等、互利互惠、协商一致的基础上，达成如下协议： 一.定义 1. 计算机信息系统、信息化系统、信息系统、系统、项目等词除另有指明外，均指本合同项下 由甲方投资，乙方承建的计算机信息系统。 2. 里程碑 里程碑是指乙方在计算机信息化系统集成中，在技术上和项目过程中相对独立的阶段性工作。 3. 商业秘密 商业秘密是指甲、乙双方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息.方式方法.顾客名单、商业 数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档和技术资料等，或由甲乙双方在 履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。 4. 工作日工作日是指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。 5. 规格“规格”是指在技术或其它开发任务上所设定的关于硬件和软件的技术标准、规范。
二.甲方所需信息系统及原有信息系统 1. 甲方所需信息系统描述甲方为其（经营的业务）建立计算机信息系统，该系统处理的业务对象为（财务、人力资源管理、业务交易数据处理等）。建立的计算机信息系统其要求. 主要功能，目标为。 2. 甲方原有信息系统描述甲方原有的系统（技术设备名称）（计算机信息系统名称）为（财务、客户资源管理、仓储管理等），其主要功能是、。乙方将按照甲方要建的计算机信息系统的要求，充分利用现有系统中已有的设备和相关软件，对原有系统进行集成，向甲方提供其要建立的计算机信息系统。已有系统的设备和软件见附件（其中注明：选用的设备与软件，未注明的设备与软件在建立的系统中不予利用，或由甲方自行处理）。甲方保证对选用的设备与软件有继续使用和/ 或升级的权利。（注：如甲方无原有计算机 信息系统，或者将建立的信息系统与甲方原有计算机系统是互相独立的，则本条可免填写） 三.乙方所提供/ 代购的计算机信息系统乙方将依据甲方的需求，并根据甲方业务的描述情况向甲方提供以下计算机信息系统集成服务： 1. 硬件系统 乙方所提供/ 代购的硬件系统设备为（生产厂商）所生产的产品，产品质量符合国家要求。该硬件设备的技术标准.规格.数量.价格和交付日期等见附件。 2. 软件系统 2.1 乙方所提供的软件系统为（系统名称）。其中 （1）属于第三方的软件为。 （2）属于乙方所拥有的软件为。 3）甲方委托乙方开发的软件为。 （4）乙方可委托具有相应资质和能力的第三人开发的软件为。 2.2 集成的软件系统分为个子系统，包括子系统、子系统和子系统，与（甲方原有系统）共同构成本合同所规定的软件系统集成。该软件集成系统的主要功能为、、。该软件集成系统的名称、功能、等级、规格、版本、价格等相关情况见附件。 3. 集成范围
合同编号：计算机信息系统集成服务合同 委托方： 受托方： 项目名称： 目录
第一条集成服务内容 (4) 第二条合同价款及付款方式 (5) 第三条项目实施管理 (5) 第四条项目需求分析及技术文件编制 (7) 第五条信息系统交付和验收 (8) 第六条项目培训 (9) 第七条信息系统的保修和维护 (9) 第八条知识产权和保密义务 (10) 第九条违约责任 (11) 第十条合同的解除和终止 (12) 第十一条不可抗力 (13) 第十二条争议解决方式 (13) 第十三条其他条款 (13)
计算机信息系统集成服务合同 委托方（甲方）： 法定代表人：委托代理人： 联系电话： 通讯地址：邮政编码： 受托方（乙方）： 法定代表人：委托代理人： 资质名称：资质证书编号： 联系电话： 通讯地址：邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》、《北京市信息化促进条例》、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜达成如下协议： 第一条集成服务内容 1、甲方委托乙方提供（计算机信息系统名称）系统集成服务（以下称“本项目”）。本项目的整体功能应当符合招标文件、中规定的各项技术指标和技术参数要求；关于本项目的建设目标、处理业务对象、主要功能及与甲方其他相关软件系统的关系等约定见附件[ ]。 2、集成服务内容 （1）乙方提供的服务内容包括：[ ]硬件采购；[ ]软件采购；[ ]信息系统设计；[ ]软件开发；[ ]信息系统集成；[ ]技术服务；[ ]其他服务：
。本项目服务内容、提供方式等相关约定见附件[ ]。 （2）本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件[ ]；有关软件的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件[ ]。 乙方应当按照本合同及附件约定的本项目建设要求，充分利用甲方现有的硬件设备和软件系统。 3、项目实施期限 实施期限为，自年月日至年月 日。 第二条合同价款及付款方式 1、合同价款总额为（大 写：），币种为。 2、付款方式和期限： 。 关于合同价款构成及付款方式的详细约定见附件[ ]。 第三条项目实施管理 1、项目组 （1）甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。其中，乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应。双方项目组成员名单、职责和联系方式见附件[ ]。 （2）甲乙双方应当各自在本方项目组成员中指定一人作为项目经理，代表本方处理项目有关事务。乙方指定的项目经理应当具备计算机信息系统集成项目经理资质。双方应当互相提供本方项目经理的授权委托书，项目经理在授权范围内签署的各种法律文件视为本方法人行为。 （3）任何一方更换项目组成员时，均应当提前[ ]个工作日以书面形式通知对方。其中乙方更换项目经理或主要技术人员，还应当征得甲方的书面同意。甲方应当自收到乙方通知之日起在[ ]个工作日内答复乙方，逾期未答复的视为同意。
智能化工程设计合同 工程名称： 合同编号： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签约地址：
第一部分一般性条款 第一条签约原则及合同语言 1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担工程的设计事宜达成一致，特签订本合同，以资信守。 1.2 本合同文件中使用汉语语言文字书写、解释和说明。 1.3 合同未尽事宜，双方结合实际情况可另行协商、签署补充协议。 第二条合同文件的组成及优先顺序 2.2构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据上述文件的优先次序来判断。 2.3 合同份数：本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。 第三条免责条款 由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后 3 日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同双方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。 遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除违约责任。
第四条合同明示的法律法规及法律适用条款 本合同需要明示的法律、行政法规为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等现行国家、省、市的相关法律、法规。对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律、法规。 第五条合同适用的规范标准 5.1 本工程适用的国家标准、规范为国家行业和地方所颁发的现行有 效的适用于本工程的标准、规范、规程。 5.2 国内没有相应标准、规范的，由甲方按约定的时间向乙方提出设 计技术要求，乙方按约定的时间和要求提出设计技术要求，经甲方认可后 执行。 5.3 所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由乙方 自备或承担相关费用。 第六条专利技术及特殊工艺 6.1 甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用，乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取 得甲方或监理机构认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。 6.2 乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，应依法承担相应责任。 第七条文件的传递 本合同履行过程中，各类书面工程资料与通知的投递方式，包括专人 投递、挂号信件、特快专递与电报，可附带电话或电子邮件通知，接收方 在职人员签收之时起即为送达，无法直接传送的，市区内自通知文件发送 之日起三日后视为送达，市区外自发送之日起五日后视为送达。 本合同双方的被送达地址为： 甲方地址： 电话：传真：邮编：收件人姓名： 乙方地址： 电话：传真：邮编：收件人姓名： 若遇送达地址变更，被送达人须重新确认变更后的材料送达地址，并积极主动的书面告知对方，否则，将书面材料通过递交或邮寄等方式送到上述地址即视为送达。
弱电智能化设计合同书 编号： 用户单位（甲方）： 承建单位（乙方）： 签订地点： 签订日期：年月日
目录 一、总则 二、系统项目设计费用 三、系统项目设计要求 四、系统设计费用结算方式及设计启动 五、系统设计及相关服务 六、系统设计进度及验收 七、系统设计后续服务保障 八、违约责任 九、其它 附件： 一、总则 1.甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方负责工程设计事宜，依据《中华人民国合同法》之规定，一致同意签订本合同。
2.甲方提出工程项目具体要求，乙方据此合同中的规定，负责系统设计工作。 二、系统项目设计费用 合同总价价小写：￥大写：。 设计项目及系统包括。 合同总额人民币小写：￥大写：。 三、系统项目设计要求 系统按照本系统工程项目设计方案要求进行设计。 四、系统设计费用结算方式及设计启动 1.甲乙双方签字盖章后即合同生效之日起的两个工作日，甲方将设计费总额的% 即￥元（大写：人民币）预付给乙方。乙方收到设计预付款后，立即启动客户调研，系统规划等前期设计工作。 2.设计成果正式提交甲方，并经过甲方签字确认后五个工作日，甲方将除质保金外的余款即￥元（大写：人民币）支付给乙方。 3.甲方根据乙方设计成果完成招标，中标单位完成系统深化设计，并通过系统深化设计会审后五天，甲方将质保金￥元（大写：人民币）一次性支付给乙方。 五、系统设计及相关服务 1.乙方承担的具体工作包括： 根据甲方对系统功能要求，乙方对提出详细技术实施方案（见设计方案）。 对甲方相关技术和专业人员进行系统设计培训。 乙方对系统设计方案及技术资料要绝对，不得对外泄露。 2.甲方承担的具体工作包括： 配合乙方进行客户需求调研及分析。 在系统设计阶段时，即派出熟悉计算机应用的操作人员参与，以掌握整体情况并接受现场培训。 3.培训： 甲方在接到乙方的通知后，即正式派出专业技术人员接受乙方培训，地点可在乙方处，也可在甲方处。 六、系统设计进度及验收 1.甲方按照合同支付预付款后，开始计算设计工期。 2. 设计工期总计天(以收到预付款后开始计算)，
上海市计算机信息系统集成合同示范文本(2003版) 上海市信息化委员会制定 上海市工商行政管理局监制 2003年11月印制 使用说明 本《示范文本》供与计算机信息系统集成项目有关的单位参照使用。有关空格的内容由双方根据实际情况填写，所列数字、百分比、期间均为参考值。合同双方可对参考值进行调整，对有关章节或条款进行补充或修改，也可根据实际需要，增加或减少定义、附件等。 在使用《示范文本》时应注意以下问题： 一、应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。 二、应当注意保持合同的完整性。 三、在订立重大的或内容复杂的合同时，应当向法律专家咨询。 《示范文本》的使用推广工作由上海市软件行业协会具体承担，上海市信息法律协会协助处理使用过程中发生的纠纷等法律事务。 目 录 一、定义 --------------------------------------4 二、甲方所需信息系统及原有信息系统描述 --------5
三、乙方所提供/代购的计算机信息系统描述 -------6 四、信息系统的开发、进度与管理 ----------------7 五、项目变更 ----------------------------------11 六、交付、领受与验收 --------------------------13 七、所有权、知识产权和使用权 ------------------15 八、价格与付款方式 ----------------------------17 九、保密与非竞争 ------------------------------17 十、项目培训与服务 ----------------------------19 十一、系统保证和维护 --------------------------19 十二、违约与赔偿责任 --------------------------20 十三、不可抗力 --------------------------------22 十四、争议解决 --------------------------------23 十五、通知 ------------------------------------23 十六、合同的生效、变更与终止 -------------------24 十七、信用 ------------------------------------24
弱电设计合同 工程名称： 发包人： 设计人：
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段及设计费等见下表： 第三条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
设计程序： （1）签定合同后，发包人提供设计需求给设计人，设计人根据设计需求先向发包人提交设计概要。 （2）设计人交付设计概要后，发包人组织讨论并提出意见。（3）设计人根据发包人所提意见进行施工图设计。 （4）设计人提交施工图（审查稿）供审图中心或建筑设计单位审查。 （5）设计人根据审图中心或建筑设计单位审查意见修改后提交施工图。 （6）设计时间是指发包人提供完整设计资料后的设计时间。 第四条付款方式 5.1经双方商定，本合同的设计费为万元人民币。 5.2如因设计工作量增加，则按增加部分概算造价的1.8％另计取设计费。 第五条双方责任 5.1 发包人责任： 5.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人
不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件时间超过合同第三条规定的，交付设计文件时间顺延。 5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或补充合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 5.1.3在设计人提交正式设计资料和文件后，如因发包人的原因使设计需求大量变更的，发包人将酌情给予另外的设计费补偿。 5.1.4发包人应保护设计人的设计、文件、资料、图纸、数据、设计软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况并给设计人造成经济损失，设计人有权向发包人提出索赔。 5.2设计人责任： 5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责，施工图深度满足施工招标要求。 设计服务内容包括：技术方案设计、施工图设计、设计变更和修改、提供施工招标的技术要求和设备清单、施工过程技术指导及监督、参加工程验收。 5.2.2设计人采用的主要技术标准是： 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 《中国人民共和国公共安全行业标准》 GA/T75-94 《建筑智能化系统工程设计标准》 DBJ13-32-2000
合同编号： ********智能化系统工程 设 计 合 同 项目名称： 建设地点： 发包人：******** 承包人： 签订日期：2017 年8 月 合同目录 第一条项目概况............................................................. ..3 第二条本合同签订依据 (3) 第三条设计依据............................................................. ..3 第四条合同文件的优先次
序 (3) 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 (4) 第六条设计人向发人交付的设计文件、份数、地点及时间 (4) 第七条合同价款及包含的设计范围、内容 (5) 第八条设计费支付时间 (5) 第九条双方权利及义务 (6) 第十条设计质量、设计修改、转让与分包 (7) 第十一条保密及知识产权 (8) 第十二条违约责任与争议解决 (8) 第十三条合同生效及其他 (10) 附件1：廉政合同............................................................. .11 附件2：营销部对设计的要求 (13)
********智能化系统工程 设计合同 发包人： ******** （以下简称甲方） 设计人：（以下简称乙方） 发包人委托设计人承担 ******** 项目智能化系统设计任务，项目地点为，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。 第一条项目概况 1.1项目名称： ********智能化系统设计工程； 1.2地块面积：项目位于珠江北路与昆仑山路交汇处，总用地面积27000平米， 建筑面积80000.0平米。 第二条本合同签订依据 2.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。 2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 2.3建设工程批准文件。 第三条设计依据 3.1产品定位报告、设计任务书及现行的设计规范； 3.2发包人提供的“立项批文”、“用地规划许可证”等； 3.3《建设工程勘察设计市场管理条例》、《城市规划条例》、《建设用地规划许可证》 和《土地使用权出让合同书》等； 3.4发包人在设计过程中提出的不超过合同范围的设计要求，以及阶段性的审核或 优化意见，包含会议纪要、工作联系单、变更通知单、审图记录单等。 3.5、系统定位：经济实用，性价比高，设备档次为中等，并报设备品牌、价格表。 第四条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 4.1本委托协议书 4.2设计委托书或设计任务书 4.3双方招标洽谈文件、纪要、承诺书等
“XXX项目”智能化（弱电） 工程合同 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
智能化（弱电）工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将“兆顺·第一城”项目智能化（弱电）工程委托乙方施工，为明确双方权利、义务，本着相互协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包范围： （1）楼宇访客系统、电视监控系统、报警系统、电梯控制系统、多媒体广告系统、停车场管理系统、背景音乐系统、机房装修及UPS供电系统。详细工程范围及内容见施工设计图纸、乙方提交的投标书及相关报价文件、合同附件。 （2）上述系统的设计、施工、安装、系统调试、人员培训及售后服务。 4、合同工程内容（包含但不限于）： （1）承包范围内各弱电子系统的方案设计； （2）承包范围内各弱电子系统的施工图设计； （3）承包范围内各弱电子系统的设备供应； （4）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类线材的供应及安装； （5）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类预埋管材的供应及安装； （6）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网管材的供应及安装； （7）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网预埋管材的供应及安装； （8）承包范围内各弱电子系统的设备安装及安装；
（9）承包范围内各弱电子系统的系统调试； （10）承包范围内各弱电子系统的系统开通验收； （11）承包范围内各弱电子系统建筑物内的线路敷设及管网预埋； （12）承包范围内各弱电子系统建筑物外线路敷设及管网预埋； （13）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆及相关辅材的供应及施工； （14）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆基础的预制施工； （15）其他与本工程相关的内容。 5、承包方式：本合同系固定综合包干单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、税金、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包施工用水用电费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，由承包方负责“兆顺·第一城”智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作，明细包干单价详见附件一《“XX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》 第二条工期 1、计划开工日期： A栋、B栋、地下室开工日期以甲方书面通知为准。 C栋、D栋开工日期为：年月日，如有调整以甲方书面通知为准。 2、完工日期： A栋、B栋、地下室完工日期以甲方书面通知为准，最迟不能超过2014年1月30日。 C栋、D栋完工日期为：2013年11月10日，此完工日期为最终完工日期，不在调整。 3、除以下原因外，乙方须按双方约定时间按时完工，否则每延误一天扣乙方合同结算总价的5‰作为违约金。 如遇下列情况，经甲方签证确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限： （1）施工中因停水、停电连续影响四小时以上。
合同编号：YT-FS-9178-91 弱电工程分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电工程分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体 情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完 成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商， 签定本劳务分包合同。 一、工作内容： 甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体 部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工 作内容包括： 分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无 锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍 楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教
学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。 无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统： 1. 数字电视监控系统 2. 防盗报警系统 3. 光纤周界报警系统 4. 电子巡更系统 5. 一卡通系统 6. 综合布线系统 7. 计算机网络系统 8. 程控交换机系统 9. 电视系统 10. 背景音乐及紧急广播系统 11. 音视频系统
智能化设计合同 合同编号： 成本代码： 委托事项名称：智能化设计 发包人： 设计人： 2014年【】月【】日
智能化设计合同 发包人：（以下简称“甲方”或“发包人”） 设计人：（以下简称“乙方”或“设计人”） 发包人委托设计人承担智能化项目的工程设计。双方经协商一致，签订本合同。 1.本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计 管理条例》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 2.本合同设计的内容：方案深化设计、施工图设计设计阶段，设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。 发包人的工程造价控制在_人民币万元内(不含停车场管理系统、机房工程、客流统计系统)。如设计人的设计成果不符合上述工程造价控制指标要求，设计人应按发包人要求无偿进行修改，直至满足上述造价控制指标要求。否则将对乙方处以不超过设计费总额的罚款。 设计人应于上述提交时间到发包人处领取上述资料，并在领取时确认资料是否符合要求，逾期领取的，相应后果及责任由设计人承担，不视为发包人违约，且设计成果提交时间不予顺延。设计人如发现发包人提供的资料不符合要求，应于领取资料后【】日内向发包人提交书面说明，否则视为设计人领取的资料能够满足其履行本合同项下义务的要求。 4. 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
5 设计服务内容： 设计人的设计服务须按项目所在地规划部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的建筑设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。 5.1设计范围和内容： 设计范围：红线内的智能化管线及其所有施工图设计。 设计内容：安全技术防范系统(数字视频监控系统、电梯监控及五方对讲系统、入侵报警系统、无线对讲系统、出入口控制系统、停车场管理系统、离线巡更系统)、建筑设备监控系统、能源管理系统、智能化照明控制系统、通信网络系统、综合布线系统、移动通信中继覆盖系统、公共广播系统、信息发布系统（多媒体查询）、有线电视系统、客流统计系统、程控交换机系统、慧云智能化集成系统、智能化系统的防雷设计、智能化设备供电系统设计、机房工程及线槽路由系统等。 5.2 智能化方案确定阶段： 5.2.1根据经发包人确认的建筑设计方案及智能化方案进行深化设计。 5.2.2提供整个工程的智能化实施的方案。 5.2.3 提供智能化系统及平面布置图。 5.2.4提供智能化设备材料的技术参数、规格选型。 5.2.5在满足限额设计要求的情况下完成智能化成本概算，注明主要材料参考品牌（发 包人合格供方库）、单价，并进行说明。 5.2.6根据机电专业的楼宇自控节能要求和工艺要求，确定BA工程的方案、设计要求、 平面布置、技术参数、材料规格选型等。 5.2.7 提供对其它相关专业（土建及设备等）的技术及安装要求和实施界面。 5.2.8 上述智能化方案须经发包人智能化方案评审会确认。 5.3施工图设计阶段： 5.3.1根据经发包人确认的智能化设计方案，进行施工图的设计工作。 5.3.2提供智能化所有系统的施工图。 5.3.3建筑设备监控系统的施工图应包含： 1)设计说明（包括网络拓扑图、系统功能说明及性能指标、系统设备配置和器材线缆 等清单）。 2)控制网络连接系统图。 3)建筑设备监控工程监控点表。