“三通一平”施工协议
发包方：中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司（以下简称甲方）承包方：北京市第五建筑工程有限公司（以下简称乙方）乙方承包的甲方“中粮可口可乐饮料（河北）有限公司厂房建设工程”，经双方友好协商，就“三通一平”事宜达成如下一致意见：一、工作内容：“三通一平”指前期甲方未接入施工红线内的供水
管路及设备、电力电缆的埋设、南大门临时道路以及场地内未达到设计规定的室外标高的场地平整。
二、工程量计算依据：供水供电及临时道路按照现场实际发生工程
量经双方确认计算；场地平整按照甲方提供方格网测定图纸计算土方，没有方格网部分按图纸上原有的自然标高计算。
三、费用计算：执行《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定
额》、《全国统一装饰装修工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一安装工程基础定额河北省消耗量定额》、《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》，其中人工、机械、材料按市场价调整。场地平整土方暂按场内1公里土方倒运计算，如有变化，双方另行协商。
四、施工标准：临时水、电、道路满足施工需要。场地平整到设计
室外地坪57.85（按总平面图纸标注，局部地区为57.8），标高误差范围正负50mm。
五、工程款付款：本着按分部分项付款的原则，在每完成一单项工
程后，即行支付一次工程款。
1
六、未尽事宜双方协商解决。
甲方（盖章）乙方（盖章）
2011年月日
2
建设工程施工合同意向协议书 甲方（发包人）：石林彝本彝置业有限公司 乙方（承包人）：玉溪市第七建筑装饰工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方就甲方发放的《资格预审文件》中第2合同段（阿着底风情小镇三通一平施工合同）协商一致，订立本协议。 一、工程概况 工程名称：阿着底风情小镇三通一平施工合同 工程地点：石林县风景区南区 建设规模：以图纸为准 计划工期：以议标后中标通知书为准。 质量标准：合格。 二、工程造价估算：以乙方投标时的中标价（以云南省住省厅03定 额及市场调差为依据报价）为准。 三、工程款支付方式：暂定为：机械设备进场7日内支付工程总造价 的3%－5%进场费，工程进度款按月实际工程量的75%支付，工程达到初验十个工作日内支付工程总造价90%的工程进度款；工程进度款和预付款具体的支付办法，余额在本项工程竣工完毕后，1个月内付清。 四、甲方同意将上述施工工程承包给乙方，但乙方必须严格按照甲方 发放的《资格预审文件》和内部议标规定的程序参与投标，且
必须符合该两份文件对乙方的各项经济、枝术指标及人员、业绩等的要求。 五、签订本协议后，乙方为表示诚意和实力，自愿支付人民币壹佰万 元（￥1000000元）给甲方作为保证金。 六、如乙方完全依照《资格预审文件》和三通一平内部议标所规定的 程序并完全符合上述文件的要求，甲方保证乙方中标。 七、如乙方因自身的责任或过错导致乙方不能中标，甲方在乙方不中 标后三日内必须退还乙方上述款项（人民币大写：壹佰万元，小写：￥1000000元，无息）。如到时不退还，甲方必须按照人民银行同期贷款利率的4倍支付乙方利息及同时赔还乙方本金。 八、在签订证正式施工合同前，乙方对本协议必须严格保密，如发现 乙方对外泄漏本协议，则本协议自动失效。 九、甲乙双方约定本项工程在2013年4月20日之前完成议标。 十、本协议一式两份，双方签订后生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行：
临时围墙及三通一平方案 工程概况： 本工程位于工业园区，占地51亩，约339662 m。为了便于整个项目开展与管理，在项目四周用围墙维护及三通一平以达到生产基地项目顺利开展，四面围墙共计800m。 围墙方案： 临时围墙基础埋深-04m-1.2m,主体围墙高度在2.5米，厚度为0.24米；墙间柱高度为2.7米，厚度为0.37米，柱间距为5米。墙体主要材料为MU10标准页岩烧结砖（240*120*53），用1：2.5 M5水泥砂浆粘结；围墙外侧用1：3水泥砂浆抹灰。基槽宽度为0.5米，基础稍做平整即可用C10细石混凝土封闭。墙间每隔20米设置一道伸缩缝，缝间距为0.01米。围墙内外粉刷白。 修路方案： 1，从基地内提供的重载道路东西及南北各一条施工道路与场地外围道路连接共计400.5m。 2，总计需要修筑临时道路450.05m。根据施工现场行走车辆的需要，修一条60cm厚8m宽由山皮石铺设的双向单车道，计划填土山皮石方量6075.849m3
3，道路修筑方案： （1）在道路施工范围内，对含有地表水、淤泥、垃圾等地方应进行排除清理。 （2）对清理后原路面进行平整，经现场管理人员检查合格后进行初步碾压工作。 供电方案 1、根据工程情况，本工程配备机械如下： 进场施工机械表：
2、施工供电设计 根据施工情况及将来生产生活的需要，如：维抢应急单位的入住等原因所产生的增容及其它不可预见性原因，考虑到经后永久性使用。 故选用五线铝芯电缆3*185 mm2+2×95mm2。 电缆敷设长度1㎞（由于电缆长度较大及不可预见性且采用的是直埋的方式等原因，所以考虑到以上线径的增加），敷设方式采用直埋。 3、施工用电具体事实细则 （1）接地与接零保护系统 施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。施工现场每处重复接地的接地电阻值应不大于10Ω，且不得少于3处（总配电箱、线路中间和末端处），重复接地线应与保护零线相连，接地电阻每月检测一次。接地装置的接地线应采用可靠的导体及连接方式的导体，在不同点与接地体做电气连接，垂直接地体应采用角钢（镀锌角钢∠50×5），钢管（镀锌DN50）或圆钢（且极间距大于等于5M），不得采用螺纹钢。 保护零线应由工作接地线，配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出，保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳（包括配电箱）。
施工组织设计（方案）报审表工程名称：工程
编制： 审核： 批准： 工程 二零一零年九月二十六日 施工现场三通一平、五牌一图、安全宣传标语 和安全警示标志情况 一、施工场地三通一平 1、工地道路较为平坦、畅通，主楼北面（计划为场地主干道）原
来为砼路面，宽6米，其他路面铺设炉渣，夯实。 2、施工场地已做好了良好的排水设施，主楼前后设排水沟，保证畅通排水。 3、施工现场有主干道，宽6米，且能保持经常畅通，不得堆放构件、材料、道路平整坚实（为砼路面）、无大面积积水。 4、现场施工的污水、泥浆经污水管道流到工地积水池内沉淀处理，不得随意排放和污染施工区域以外的路面、河道。积水池设在砼搅拌机边上，同排水沟相连。 5、施工现场的管道派专人经常查看，不能有跑、冒、滴、漏或大面积积水现象。发现问题，及时整修。 6、施工现场应禁止吸烟，防止发生危险、应该按照工程情况设置固定的吸烟室或吸烟处，吸烟室应远离危险区并设必要的灭火器材。 7、工地尽量做到绿化。 现场照明 施工现场照明及动力用电全部采用地埋安装，已严格按照施工用电标准施工，保证施工用电的安全使用，其具体措施如下： 1、室内线路及灯具高度应大于2.4m 2、潮湿作业的地方应使用36v的安全电压 3、照明专用回路应有漏电保护装置。 配电线路 1、电线不准采用老化、破皮的电线，当线路经过道路时应采取保护措施。
2、线路采用三相五线制，符合有关要求。 电器装置 采用“一机、一闸、一保护”，闸具、熔断丝参数与设备容量相匹配，不允许用金属丝代替熔断丝。 用电档案 应有专人巡视维修，应做巡视记录且记录的内容应齐全、真实。 二、施工现场标牌 1、施工现场的进口处应的整齐明显的“五牌”一图。 五牌： 工程概况牌 工程名称：洛阳升龙广场A区工程 工程地址：洛阳市纱厂西路南侧、涧河北侧 建设单位：洛阳升龙置业有限公司 施工单位：福建九鼎建设工程有限公司 监理单位：河南省中原建设监理中心洛阳分公司 设计单位：中国核电工程有限公司郑州分公司 总建筑面积：约22万m2 建筑层数：框架34层 管理人员名单牌 项目经理：张征 技术负责人：李志敢 质量负责人：汤怀明
锦绣山河项目工程 三 通 一 平 施 工 方 案 锦绣山河项目工程部 一、工程概况 本项目位于南阳市新野县东北新区，南邻三里河北大道及法制广场，东接官渡路 ,西靠人民路,北沿府前大道，主体工程施工前需完成供电、供水、施工道路、围墙大门、及地下管线排查、坟墓迁移、原有混凝土构筑物破碎、土方回填等前期工作。 三通一平主要工程量： 1.1土方工程：本项目总用地面积40253.56平方米,总
建筑面积98348.40平方米,计容建筑面积85003。49平方米，不计容建筑面积13344.91平方米，容积率2.11，建筑密度26.56％，绿地率30。04％.总户数610户，总停车数641辆。 1。2水通电通。(由于市政管网已铺设完成但未通水，根据现场布置由乙方施工打井取水，所有费用由甲乙双方共同承担，电源搭接点在 1 #楼西北面10M处，由甲方提供一台400KVA的变压器及配电设施,变压器到各施工单位一级配电箱的所有费用由乙方承担。) 1。3进场道路主道路一条。 二、工程特点及施工部署 本工程工期短、工程量大、工期节点紧、运输、回填土方工程复杂（各楼栋基础完成节点时间不一致回填时间也不一致),地下室开挖土方暂堆放于5#地块,由于局部有树根、坟墓，为更好的控制成本，本工程前期零星工程不进行分包，计划专人负责测量定位、计时,先用挖掘机进行挖开构筑物再采用破碎机破碎，50铲车配合,现场土方初次平整到满足地勘施工及打桩条件（桩基完成后测量好高程移交乙方施工），施工场地内开挖、回填、运输、相互交叉施工,由于施工期间当地老百姓阻工协调等工作难度大,直接影响正常施工和工期进度。本工程施工部署遵循区域划分明确，施工任务明确，工期要求明确，各施工区域、段工作同时展开,要求主次分明，各施工区段，地下室挖方和填方同步施工，同时穿插场地平整及构筑物破碎等施工。 三、施工目标
******三通一平工程施工合同 发包方（以下简称：甲方）： 承包方（以下简称：乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建本工程的有关事宜，甲乙双方在协商一致、互惠互利的基础上，达成如下合同条款。 第一条工程概况 1.1工程名称：*****一期三通一平工程（以下简称：“本工程”） 1.2工程地点： 第二条承包内容 2.1 承包范围： 包括但不限于材料采购、结构施工、供货、验收合格及维护、保修等图纸范围内（包括二次设计）的全部内容；且包括依据本合同文本、法规、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 2.2承包方式：包工包料、包相关部门验收合格、包维修等。 第三条合同价款 3.1本工程合同暂定价为元（大写：元整）。工程结算时，以经 双方确认的实际发生的工程量为准计算本工程结算总价款。 3.2 附件中的固定综合单价是完成一个规定计量单位项目所需的包括但不限于二次设 计费、人工费、材料费、机械使用费、安装费、运输费、装卸费、措施费、水电费、规费、企业管理费、检测费、完善招投标手续费、合同备案费、相关政府部门验收费、材料及成品保护费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的一切风险、责任和义务等本工程验收合格且交付使用的全部费用及保修期内的保修费、维护费。 3.3 附件中的固定综合单价价款已包含图纸上已体现或图纸上虽未体现但属于承包本 工程必需有的所有分项工程的费用，附件中未标明的项目和费用均被视为已经包含在合同固定单价价款中。 3.4 因甲方原因导致工程变更而增、减费用的，若本合同附件中有相同或类似项目的， 按照该项目的固定综合单价进行结算；若本合同附件中没有相同或类似项目可作
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管（含日常维修与保养）用工、各种标
证据材料的说明 一、I 1.1~I1.3证据说明 政府有关部门对芍药居小区2-08楼工程的合法审批文件和颁发的许可证 二、I 1.4证据说明: A.签约日期:1993年4月20日承包方式:包工包料 B.质量等级:市优质工程 C.合同造价:7660440元 D.违约金:按工程造价的万分之二交付违约金 E.合同价款调整: 1、本市发的93年政策性调价文件; 2、概算定额中的参考价暂估价按市定额管理处有关规定 调整; 3、钢材、木材、水源有甲方协助联系，提供资源，乙方负 责购买、运输、差价由甲方负责，乙方在4月15日前 提出材料的品种、数量、供应时间。 G.乙方提交竣工图的时间和分数:接到验收报告3天内组织竣工验收。 上述内容说明合同的签约事实并结合其他证据证明被上诉人的违约行为的法律依据和审核意见书的错误。 三、I 1.5证据说明 证明上诉人按建筑施工合同的规定履行合同规定开工前的义务，而被上诉人未履行合同规定义务，拖延了开工时间。 四、I 1.6证据说明 证明被上诉人基础工程拖延工期的时间。
五、I 1.7~I 1.8 证据说明 证明上诉人按工程进度履行付款的情况。 六、I 1.9~I 1.10证据说明 通过工程进度表证明被上诉人拖延工期。 七、I 1.11证据说明 93年1月10日甲乙双方及设计单位洽商2-08楼加层问题。 八、I 1.12~I 1.13证据说明 证明设计委托要求楼高不得超过20米及加层限制2.4米.旨在说明按照设计要求2-08楼楼高不应超过20米，结合I 3.1~I 3.8证据材料整体进行说明。 九、I 1.14证据说明 证明上诉人坚持原加层包死价格130万元的说明。 十、I 1.15 证据说明 证明被上诉人不适当履行合同的证据材料。 十一、I 1.16及I 6.1证据说明 证明被上诉人甩项竣工的事实及结合I 6.1证据的甩项竣工具体明细表，其甩项应扣减相应工程款。 十二、I 1.18 、I 19证据说明： 证明五建不履行协议义务，拒绝送交市预算审查处仲裁的事实。
XXXXXXXX校区 XXXXX教工公寓工程 三 通 一 平 施 工 方 案 工程名称XXXXXXX教工公寓工程 编制单位：XXXXXXX 编制人：XX 编制日期：XXXXXXXXX
一、项目概况 XXXXXXXXX位于XXXXXXXX内。其中XXXXXXX施工现场原为绿化观景区，包括八角亭一座、凉亭两座、小桥三座、假山一座及部分人工湖。因树木移植，造成现场土方垃圾堆积。 二、工程施工目标 为保证XXXXXXX施工现场三通一平，需进行以下工作。 三、三通一平工程施工方案如下 1、供电工程 (1)施工前在现场设置单独变压器（500KV.A），下设一总配电 柜，其功率能满足3#、4#、5#、6#、10#教工公寓施工用电。 (2)施工现场临时用电采用380V低压供电，6#教工公寓施工现场、 10#教工公寓施工现场分别设一总配电箱，由总配电柜埋设电缆引入，费用由总承包单位自理。内有计量设备，采用TN-S系统供电。 (3)拟建建筑物周围原有电网改造由专业公司负责，具体参照专 业方案。 2、供水工程 XXXXXXX教工公寓施工现场用水从西门综合管沟接入供水；X教工公寓施工现场用水就近自来水管网接入供水。 3、施工道路安排 (1)XXX教工公寓工程拟利用校区西门为人员主要出入口，在现 场东南侧（北门附近）设出入口做为土方外运及材料出入口。 (2)X教工公寓工程拟在现场东北侧设主要出入口。 (3)为减少现场施工对西门口至现场出入口道路的损坏，现对校
区西门口至6#教工公寓现场出入口道路进行200mm混凝土硬化； (4)为满足1#、2#、7#、8#家属楼人员出入及消防道路要求，对6#教工公寓施工现场出入口至家属区道路采取150mm混凝土硬化措施。 (5)具体详见附图1。 4、管线排查及调排 (1)XXXXXXX施工现场电缆改造 ①根据原有电缆埋设位置图且经建设单位许可，现将电缆移至教工公寓开挖线南侧绿化地内8米处，包括强电电缆、网络中心铁通管线、中国电信管线、广电光纤、校园广播管线、路灯管线、消防监控及财务处银联光纤共计63根。 ②电缆套管采用15根100mmPVC管直埋式敷设电缆沟内。具体位置及做法参照附图2； ③新增电缆井4座，电缆井做法参照附图3。 ④在施工过程中，绿化带内部分树木（预计8棵）因埋设强弱电缆及天然气管道需迁移，待工程完成后将绿化带内树木恢复。 ⑤对新增电缆设施费用暂估10万元，等电缆迁移工程结束后清算。
工程三通一平施工方案 Prepared on 24 November 2020
XXXXX “三通一平”施工方案 一.工程概况 1、区域概况 已建++++++++++站址位于广西壮族自治区南宁市青秀区屯里村东北约处，距屯里火车站约。 新区位于已建++++++++++东北侧约1km处，属于南宁市兴宁区和青秀区。其与广西石化成品油外输管道南宁末站合并建设。拟扩建部分所处区域为低矮丘陵及农田耕地。 新建中石化接收站位于++++++++++西南约6km，属于南宁市×××拟在中石化南宁油库已建区域内扩建。 ++++++++++新区“三通一平”主要工程量： 1、土方工程：区域占地面积约250亩。挖土方约，回填约 m3，待排水及清淤鱼塘10口，初步统计待排水量27260 m3 、挖泥量20662 m3 ，需拆除民房1860 m2，清除地表植被250亩（水平投影面积）。 2、临时生活用水（φ75 PP-R管）、临时用电（3×50+2×25）线路各一条，施工队生活区，临时指挥部一栋。详见、《站外临时水路图纸》、《站外临时电路图纸》、《施工队板房图纸》、《临时指挥部办公室图纸》 3、进场道路一条，从屯里老油库至新油库之间道路需新建，详见站外道路施工图纸及《站外道路施工方案》。 2、编制依据 本“三通一平”工程施工方案编制依据：依据++++++++++×××××扩建工程相关图纸、相关施工验收规范及业主审批的相关的文件，根据现场实际情况并结合
我公司多年来施工中所积累的经验，依据我公司的施工、技术、机械装备和管理等综合水平编制，并严格按照经过批准的施工施工方案进行施工，确保工程实施。 3、编制目的 旨在明确++++++++++配套油库扩建工程前期的“三通一平”工程施工工序、施工工艺和施工质量验收标准及相关验收规范，确保施工的每道工序及工程质量符合受控文件及验收规范规定。 4、参考文献及相关验收规范及技术标准 (1)《工程测量规范》（GB50026—93） (2)《建筑地基基础工程施工质量规范》（GB 50202—2002） (3）《建筑地基处理技术规程》（JGJ 79—2002） (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300—2001） (5)《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—2001） (6)《建筑工程项目管理规范》（GB/T50326—2001） (7 ) 建筑施工手册第四版（2003年） (8)《建筑结构检测技术标准》（GB50344—2004） (9)《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99） (10)《建筑工程现场供用电安全规范》（GB50194—93） (11)《建筑安全检查标准》（JGJ 59-99） (12)《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） 5、施工日期 2009年9月10日～2009年11月14日 二、工程特点及总体部署
三通一平工程施工合同--模板
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
******三通一平工程施工合同 发包方（以下简称：甲方）： 承包方（以下简称：乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承建本工程的有关事宜，甲乙双方在协商一致、互惠互利的基础上，达成如下合同条款。 第一条工程概况 1.1工程名称：*****一期三通一平工程（以下简称：“本工程”） 1.2工程地点： 第二条承包内容 2.1 承包范围： 包括但不限于材料采购、结构施工、供货、验收合格及维护、保修等图纸范围内（包括二次设计）的全部内容；且包括依据本合同文本、法规、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 2.2承包方式：包工包料、包相关部门验收合格、包维修等。 第三条合同价款 3.1本工程合同暂定价为元（大写：元整）。工程结算时，以经 双方确认的实际发生的工程量为准计算本工程结算总价款。 3.2 附件中的固定综合单价是完成一个规定计量单位项目所需的包括但不限于二次设 计费、人工费、材料费、机械使用费、安装费、运输费、装卸费、措施费、水电费、规费、企业管理费、检测费、完善招投标手续费、合同备案费、相关政府部门验收费、材料及成品保护费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同文件明示或暗示的一切风险、责任和义务等本工程验收合格且交付使用的全部费用及保修期内的保修费、维护费。 3.3 附件中的固定综合单价价款已包含图纸上已体现或图纸上虽未体现但属于承包本 工程必需有的所有分项工程的费用，附件中未标明的项目和费用均被视为已经包含在合同固定单价价款中。 3.4 因甲方原因导致工程变更而增、减费用的，若本合同附件中有相同或类似项目的， 按照该项目的固定综合单价进行结算；若本合同附件中没有相同或类似项目可作
三通一平专项施工 方案
珠江御景峰花园三通一平施工方案 一、编制目的： 珠江御景峰花园位于东莞市塘厦镇高尔夫大道西侧，拟建32层商住楼11栋，28层商住楼2栋，3层联排住宅楼28栋，会所1栋。为确保该工程紧张有序地施工，科学合理地利用人力、物力资源，以及确保工程安全、质量及工期要求，针对工程施工特点，特编写本施工方案。本施工方案适用于本项目三通一平工程、挡土墙、场地平整、进所道路施工。 二、编制依据： 1.设计资料：珠江御景峰花园相关施工图纸及相关文件。 2.《建筑分项工程施工工艺手册》 3.《建筑施工手册》 4.《工程测量规范》（GB50026—）； 5.《土石方工程施工规范》 6.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46- ）； 7.《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33- ）； 8.我司对施工现场环境的勘察与了解及现场答疑； 9.国家现行法律、法规及东莞市安全文明施工标准。 三、工程概况 3.1 位置及地形地貌 本工程施工地点北侧相邻在建项目；西侧及南侧为观澜高尔夫球场；东侧高尔夫大道，道路下方有10KV地下电缆（埋深1.5m）
和雨水排水管?800（埋深 2.8m），与地下室边线距离分别约为 12.03m和34.87m；场地内尚未平整，地势起伏较大，场地东侧有 一水塘洼地，其南测有标高+49.78m的陡坡。由于地下室边线贴近用地红线最近处仅约5m造成后续施工场地及施工通道极其紧张，给工程的施工带来一定安全隐患和施工难度，故应重点加强安全防范措施和安全施工管理，制定科学合理的施工方法。（详原始地貌网格图） 3.2主要工程分项 根据现场实地勘察考虑后续基坑支护及分期施工的合理化，本工程主要工程分项为：a、场地平整，整场地坡度为1~2%；b、排水线路布设；c、环施工区域行车通道布设；d、洼地局部回填；e、南侧坡地降土及平整；f、施工用电线路布设等。 在挖、填土方施工中，回填土碾压密实度和场地平整高程控制是保证施工质量的重点。整个站的挡土墙采用毛石挡土墙。挡土墙砌体采用MU30毛料石，M10水泥砂浆砌筑。 四、施工准备及条件 4.1 施工准备 4.1.1 三通一平阶段现场管理人员配置 施工管理网络图
“三通一平”工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 为了实施工程项目，特提前实施“三通一平”工程，在签署本合同前，乙方已自行踏勘现场，本合同价格为固定单价合同，合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，为此根据《合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守： 第一条工程建设内容 1、三通一平 （1）通水工程:潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管m。 （2）通电工程：架设线路 m，包括（型号）变压器一台。（3）通路工程： a、新修道路 m包括修整路基、夯实路面。 b、整修道路 m包括修整填补旧路基、夯实路面。 （4）平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为。 第二条承包方式 1、合同价款承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。 2、合同总价暂定人民币（大写）（￥元）
3、工程完工后经甲方初验合格付95%，剩余部分1年质保期后无息退还，甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户，乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。 第三条合同工期及进度 1、开工日期：自年月日起至年月日止。 2、合同工期历时天数：天 3、为满足本工程工期的要求，乙方承诺采取一切有效措施，满足工期要求。 4、乙方在保证工程质量的前提下，甲方要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，甲方可向乙方支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。 第四条甲方的义务和责任 1、应遵守与本合同有关的法律、法规，并应承担相应的责任。 2、应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 3、应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。 4、应按合同约定按时支付合同价款。 5、应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。甲方对文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。 6、应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查乙方所采取的环境保护措施，并监督其实施。 7、应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。
三通一平”工程施工合同 要点 乙方（承包方）承包甲方（发包方）的通水、通电、通路、平整场地工程的施工工作，承包方式 为固定单价承包，本合同适用于三通一平”的施工合同。 三通一平”工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 为了实施工程项目，特提前实施三通一平”工程，在签署本合同前，乙方已自行踏勘现场， 本合同价格为固定单价合同，合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，为此根据《合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致达成以下条款供双方共同遵守： 第一条工程建设内容 1.1三通一平 1.1.1通水工程：潜水泵（5寸18米扬程）一台、输水管 m。 1.1.2通电工程：架设线路_________ m，包括_____________________ （型号）变压器一台。 1.1.3通路工程： （1 ）新修道路m包括修整路基、夯实路面。 （2 ）整修道路m包括修整填补旧路基、夯实路面。 1.1.4平整场地：修整路面，铺筑填充料，整平夯实，厚度为。 第二条承包方式 2.1合同价款承包方式：固定单价承包，含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。 2.2合同总价暂定人民币（大写） _____________________ （￥ ________ 元） 2.3工程完工后经甲方初验合格付95%，剩余部分1年质保期后无息退还，甲方将上述款项 支付到本合同约定的对公账户，乙方要求付款时应当按照甲方的要求提供合法的正式发票。
第三条合同工期及进度 3.1开工日期：自_________ 年 _______ 月 ______ 日起至 ________ 年_______ 月_______ 日止。 3.2合同工期历时天数：天 3.3为满足本工程工期的要求，乙方承诺采取一切有效措施，满足工期要求。 3.4乙方在保证工程质量的前提下，甲方要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，甲方可向乙方支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：协商确定。 第四条甲方的义务和责任 4.1应遵守与本合同有关的法律、法规，并应承担相应的责任。 4.2应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 4.3应委托监理人向乙方提供应由甲方负责提供的图纸。 4.4应按合同约定按时支付合同价款。 4.5应按国家规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全工作。甲方对 文明施工的统一管理和协调工作不免除乙方应负的责任。 4.6应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查乙方所采取的环境保护措施，并监督其实施。 4.7应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。 4.8应按合同规定负责办理由甲方投保的保险，负责应由甲方承担的协调工作，应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。 4.9有权对乙方的施工进度、质量、安全等事项进行监督检查，必要时要求乙方及时纠正，否则甲方有权单方面解除本合同并另行委托第三方进行施工。 第五条乙方的义务和责任 5.1应遵守有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。 5.2应在接到开工通知后 3日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若乙方未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理，应承担相应违约责任。 5.3应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。 5.4应按合同约定及图纸规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施计划和由乙方负 责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 5.5按有关规定负责办理由乙方投保的保险，应按国家有关规定文明施工，保证工程施工和
精心整理 建设工程施工合同 合同编号：(号） 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程项目概况 一、工程名称：施工现场三通一平工程 二、工程承包范围和内容： 1、范围：居住小区规划图纸中A、B、C地块（详见规划图纸）。 2、施工内容：原有旧厂房基础及设备基础清理；用地红线范围内的土石方平整、挖土方、弃 土外运；碎石路面平整、回填及压实；地表排水等。 乙方负责包工、材料、机械，保质量、保安全、保工期、文明施工、保证通过业主的验收并附报验资料。 3、其他： ?、乙方自备工人劳保用品、雨天作业用品，自备各种机具。 ?、乙方负责做好本项目的各种质量保证资料交业主备案。 三、合同价款： 工程总造价为：（大写）、（小写）￥元，总造价组成：详见合同价格清单。 四、结算方式： 按合同价包干结算，除按双方另行约定的价差调整外，其他任何情况下不做调整。 第二条：双方权利和义务 一、甲方权利义务： 1、甲方负责乙方进场施工所需要的施工条件。 2、甲方按合同支付乙方工程进度款。
二、乙方权利义务： 1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培训工作。 2、认真执行工程建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定。 3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工。 4、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。 5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 第三条：工程期限 一、根据本工程的工期和使用需要，工期为年月日至年月日。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后或乙方有证据证明出现下列情况之一的，工期相应顺延： 1、甲方未按施工准备规定，不具备乙方施工条件影响进场施工的； 2、在施工中发生连续雨天不能施工、非乙方原因造成的停水、停电8小时以上，影响正常施工的； 3、人力不可抗拒的因素而延误工期的。 第四条：工程质量及安全、文明施工管理 一、乙方按相应的工程建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。 二、工程质量等级：符合设计图纸及相关规范要求。 三、工程竣工验收 以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，达到工程质量检验及评定的合格条件。并接受甲方的现场监督与检查。 四、工程安全、文明施工 1、甲方为乙方提供满足安全生产、职业健康、环境保护要求的施工场所，承担向乙方进行施工场所安全隐患交底的义务。 2、乙方要严格执行工程建设中的有关规定，明确组织、协调、监督责任，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。并对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。 3、乙方在施工中发生事故，应立即报告甲方派驻代表，并须承担一切责任。 第五条：设备、材料的供应验收 1、乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，提供产品质量合格证书，满足有关技术规范要求。
珠江御景峰花园三通一平施工方案 一、编制目的： 珠江御景峰花园位于市塘厦镇高尔夫大道西侧，拟建32层商住楼11栋，28层商住楼2栋，3层联排住宅楼28栋，会所1栋。为确保该工程紧有序地施工，科学合理地利用人力、物力资源，以及确保工程安全、质量及工期要求，针对工程施工特点，特编写本施工方案。本施工方案适用于本项目三通一平工程、挡土墙、场地平整、进所道路施工。 二、编制依据： 1.设计资料：珠江御景峰花园相关施工图纸及相关文件。 2.《建筑分项工程施工工艺手册》 3.《建筑施工手册》 4.《工程测量规》（GB50026—2007）； 5.《土石方工程施工规》 6.《施工现场临时用电安全技术规》（JGJ46-2005）； 7.《建筑机械使用安全技术规》（JGJ33-2012）； 8.我司对施工现场环境的勘察与了解及现场答疑； 9.国家现行法律、法规及市安全文明施工标准。 三、工程概况 3.1 位置及地形地貌 本工程施工地点北侧相邻在建项目；西侧及南侧为观澜高尔夫球场；东侧高尔夫大道，道路下方有10KV地下电缆（埋深1.5m）和雨水排水管?800（埋深2.8m），与地下室边线距离分别约为12.03m和34.87m；场地尚未平整，地势起伏较大，场地东侧有一水塘洼地，其南测有标高+49.78m的陡坡。由于地下室边线贴近用地红线最近处仅约5m造成后续施工场地及施工通道极其紧，给工程的施工带来一定安全隐患和施工难度，故应重点加强安全防措施和安全施工管理，制定科学合理的施工方法。（详原始地貌网格图） 3.2主要工程分项 根据现场实地勘察考虑后续基坑支护及分期施工的合理化，本工程主要工程分项为：a、场地平整，整场地坡度为1~2%；b、排水线路布设；c、环施工区域行车通道布
建设工程施工合同
建设工程施工合同 发包人（甲方）：武汉市新洲区仓埠街道办事处 承包人（乙方）：武汉市培源建筑有限公司 根据国家有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：仓埠街P2012(101)+(102)地块及周边土地三通一平工程 二、工程承包范围:仓埠街P2012(101)+(102)地块及周边（详见规划图） 三、施工内容及要求： 1、表层植被清除（包含伐树）。 2、原有建筑物的拆除、清理。 3、用地红线范围内的土方挖运、平整、回填及压实。 4、修建施工便道及排水设施并负责维护，管理施工现场。 5、新建桂花路砼路面及排水管网。 四、合同工期：2012年3月20日开工，2012年7月20日竣工，总工期120天。 五、质量标准 1、挖方区：平场标高控制在设计标高+10㎝、-10㎝范围以内。 2、填方区：乙方负责用推土机推平，分层碾压，平场标高控制在设计标高+10㎝、-20㎝范围以内。 3、砼路面：按现行的“施工质量验收规范”执行。 六、承包方式:包工包料、包质量、包进度、包验收合格。
七、工程计量和计价： 1、仓埠街P2012(101)+(102)地块及周边土地原始平面图与规划图的竣工图和现场签证单。 2、2008年《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》。 3、2008年《湖北省建筑安装工程费用定额》及有关文件。 4、价差：按《武汉建筑造价信息》及人工费调整文件执行。 七、工程验收及结算 工程完工后，乙方提交验收申请书。甲方收到该申请书后及时会同相关单位进行验收。工程验收的相关手续必须齐全，且及时整理归档。工程经收合格后，乙方向甲方提交工程结算书。甲方接收结算书交审计部门在15天内核实完毕，工程结算款以审计部门的审计结果为准。 八、工程款支付 本工程竣工结算后当年付总工程款的50%，余款第二年付清。 九、安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工期间发生的安全事故，所有责任和因此发生的费用，由乙方承担，甲方不负责。 做好施工现场地下管线、地面杆线和邻近建筑物（构筑物）的安全保护工作。 十、矛盾处理 在施工期间出现的有关当地群众阻工、滋事、无理索赔等矛盾，由乙方自行处理，甲方不负任何责任。 十一、本合同一式二份，承包方、发包方各执一份。
清表及土方整平施工方案三通一平
西安海航临空产业园 清表及土方整平专项方案 编制人： 审核人： 审批人： 陕西海龙建设工程有限公司 7月 目录
一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、前期准备............... ... . (3) 四、弃土场设置 (4) 五、施工工艺 (4) 1、测量放样 (4) 2、清表施工 (4) 3、清表顺序 (5) 4、检查验收 (5) 六、场地清理的工期安排 (5) 七、清表施工质量注意事项 (5) 八、确保工程质量的措施 (5) 1、建立完善的质量检查机构 (5) 2、成立质量自检小组 (6) 九、确保施工安全的措施 (6) 1、严格的安全管理制度 (6) 2、安全措施 (6) 一、编制依据
1、依据建设单位意见及相关文件； 2、依据建设单位对本工程的工期要求； 3、依据拟投入本项目工程的施工机械设备、技术力量等； 4、依据本工程现场施工条件及场地周边环境情况； 5、依据我公司的施工质量保证体系及安全保证体系等相关文件要求和经验资料。 6、依据我公司的《项目管理手册》和《项目管理实施细则》。 7、依据国家、地方现行相关规范、规程、标准； 二、工程概况： 本工程位于陕西省咸阳市周陵镇迎宾大道西侧西安海航临空产业园区内。 场地以前为农用土地，现状为荒地和旱地，有大量杂草、树木，少量楼板等杂物。垃圾渣土约1200立方（依据现场收方量为准）。 清表和场平包括项目6号楼作业区域和项目西南角的原公墓区两部分，合计约25000平米（依据现场收方量为准）。清表和场平的范围详见附图。清表的内容包括：地表上的树木、杂草、垃圾土（约500立方）、废弃房屋（2处）、废弃楼板（120块）清理、内倒等；场地平整的内容包括：地表下0.3cm的腐殖土挖掘清理、垃圾土清理、场内倒运、沟坑填埋等。
XXXXX “三通一平”施工方案 一. 工程概况 1区域概况 已建++++++++++站址位于广西壮族自治区南宁市青秀区屯里村东北约 2.0km 处，距屯里火 车站约1.5km 。 新区位于已建++++++++++东北侧约1km 处，属于南宁市兴宁区和青秀区。 其与广西石化成 品油外输管道南宁末站合并建设。拟扩建部分所处区域为低矮丘陵及农田耕地。 新建中石化接收站位于 ++++++++++西南约6km ，属于南宁市xxx 拟在中石化南宁油库已 建区域内扩建。 ++++++++++新区“三通一平”主要工程量： 1、 土方工程：区域占地面积约 250亩。挖土方约 324588.19m3，回填约316238.71 m3,待 排水及清淤鱼塘10 口，初步统计待排水量 27260 m3、挖泥量20662 m3，需拆除民房1860 m2，清除地表植被250亩(水平投影面积)。 2、 临时生活用水(0 75 PP-R 管)、临时用电(3X 50+2 X 25)线路各一条，施工队生活区， 临时指挥部一栋。详见、《站外临时水路图纸》、《站外临时电路图纸》、《施工队板房图纸》、 《临时指挥部办公室图纸》 3、进场道路一条，从屯里老油库至新油库之间道路需新建，详见站外道路施工图纸及《站 外道路施工方案》。 2、 编制依据 本“三通一平”工程施工方案编制依据：依据 ++++++++++ XXXXX 扩建工程相关图纸、 相关施工验收规范及业主审批的相关的文件， 根据现场实际情况并结合我公司多年来施工中 所积累的经验，依据我公司的施工、 技术、机械装备和管理等综合水平编制，并严格按照经 过批准的施工施工方案进行施工，确保工程实施。 3、 编制目的 旨在明确++++++++++配套油库扩建工程前期的“三通一平”工程施工工序、施工工艺和施 工质量验收标准及相关验收规范， 确保施工的每道工序及工程质量符合受控文件及验收规范 规定。 4、 参考文献及相关验收规范及技术标准 (1) 《工程测量规范》 (2) 《建筑地基基础工程施工质量规范》 (3) 《建筑地基处理技术规程》 (4) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (5) 《建设工程文件归档整理规范》 (6) 《建筑工程项目管理规范》 (7 )建筑施工手册 (8) 《建筑结构检测技术标准》 (9) 《建筑施工安全检查标准》 (10) 《建筑工程现场供用电安全规范》 (11) 《建筑安全检查标准》 (12) 《施工现场临时用电安全技术规范》 5、 施工日期 2009年9月10日?2 二、工程特点及总体部署 2.1工程特点 ++++++++++配套油库扩建工程“三通一平”工作，具有工期短、工程量大、工期节点紧、 运输、回填 工程量大，且地上建筑物拆迁、山体植被、树木清理砍伐、农田、鱼塘、经济林 带征收与赔偿还未彻底完成， 施工期间与周边环境协调等工作难度大， 直接影响正常施工和 工期进度。 (GB50026 — 93) (GB 50202 — 2002) (JGJ 79— 2002) (GB 50300 — 2001) (GB/T50328 — 2001) (GB/T50326 — 2001) 第四版(2003年) (GB50344 — 2004) (JGJ59— 99) (GB50194 — 93) (JGJ 59-99) (JGJ46-2005)
建筑工程合同书 工程名称：XXXXX“三通一平”工程 发包人（甲方）：石家庄XXXXX 承包人（乙方）：河北XXXXX 签订日期：XXXX年XX月X 日 发包人（全称）：石家庄市XXXXX （甲方）
承包人（全称）：河北XXXXX （乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“三通一平”工程项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：XXXXX“三通一平”工程 2、工程地点：XXXXXXX号 二、工程承包范围 工程量清单全部内容（见附件）。 三、合同工期 开工日期XXXX 年X月X 日，竣工日期为XXXX 年X月X 日，合同工期总天数XX 天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 工程总造价：大写：XXXXXXXX 元（人民币）￥：XXXXXX元（人民币） 六、合同价款支付 合同竣工后，甲方根据审计公司出具的《结算审核报告》，一次性支付乙方工程总造价的100 %，计：￥：XXXXXX 元（人民币）。
七、发包人工作 1、委派XX 为甲方代表，联系方式：XXXXXXXXXXX。 2、工程开工前，甲方为乙方提供水、电等必要的施工条件，为乙方提供临时办公场所。 3、办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有干扰或收费，应承担责任。 八、承包人工作 1、委派XXX 为乙方代表，联系方式；XXXXXXXXXXX。 2、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 3、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，竣工前清理好现场。 九、竣工验收 工程竣工，由甲方组织工程验收。验收合格，方可支付工程价款。 十、竣工结算 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料，经造价咨询公司审计，出具《结算审核报告》的竣工结算价后一周内，支付工程竣工结算价款，乙方出具正式发票。 十一、违约 1、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的