**建设集团（重庆）分公司两江新区指挥部*处
两江新区*************工程
土石方工程施工合同
工程名称：
发包方：
承包方：
签订日期：
合同编号：
目录
第一条项目概况
第二条发包范围及内容
第三条技术质量要求
第四条施工工期
第五条合同价款、设计变更签证、竣工验收及工程结算办法第六条工程款支付
第七条甲方责任
第八条乙方责任
第九条违约责任
第十条工程保修
第十一条其它
合同附件目录
附件1：双方确认的进场地形测量文件
附件2：规范标准
附件3：图纸目录
附件4：施工图预算书
附件5：挡墙和护坡工程及局部附属工程费用表
附件6：材料价格调差表
附件7：设计变更、签证执行单
附件8：收方单
附件9：廉洁协议
土石方工程合同条款
发包方：（以下简称“甲方”）
承包方：（以下简称“乙方”）
为明确甲、乙双方的权利、责任关系，遵照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，并结合本工程实际情况，经甲、乙双方友好协商，签订本合同。
第一条项目概况：
1、项目名称：【】平基土石方工程。
2、项目地点：
3、发包方式：包工包料
第二条承包范围及内容：
乙方以甲方提供的用地红线图、平场设计施工图、挡墙设计施工图、公路设计施工图、设计总平面布置图、竖向布置图、招投标文件、会议交底纪要等进行如下内容工作：
(1) 以甲方提供的地形图为准进行土石方平基施工。
(2) 土石方工程的爆破、开挖、场内外运输、回填、推平、碾压等施工；但不包括自己施工区域内设计的（公路工程的路基处理、路基铺设、砼面层浇注、表面处理、养护等施工以及公路两边排水沟的砌筑、路缘石的安砌、所有与道路有关的管网、人行道、水稳层、沥青铺设等）。
(3) 地下水和地表水的抽排及场地和路基排水等，确保场地排水及路基排水畅通。排水沟需经处理后接入市政管道。
(4) 施工范围内植被和附着物、坟堆、青苗、房屋拆迁后的弃渣及腐植土(含原堆积弃土)等的清除及外弃（按甲方要求运至指定位置）。
(5) 所有土石方的开挖、运输、回填找平、无特殊要求地块的随机碾压，挖方和填方边坡的台阶留设及边坡修整。所有土石方的开挖及回填均不分土石质成分、开挖方式、运输方式和运距。
(6) 按施工图及规范要求对施工区域的一般涵洞、管涵、护坡等附属工程完成施工（处特殊
要求外（如大型涵洞、护坡、挡墙等根据工期和施工队的情况有工程处确定谁施工）。
(7) 若本项目土石方挖填不平衡，多余的土石方运至甲方指定的位置并按要求的标高堆放。
(8) 场内外临时施工道路（包括正大门与市政公路的开口及硬化）和居民搬家用临时路等的修建，以及废弃农房的挖除、弃渣等（按甲方要求运至指定位置）。
(9) 保持平场区域内及周边现有道路的畅通以及相关设施的保护等。
(10) 施工区域及附近的地下、地上和空中所有的管线、光缆、电力线路或高压线路，乙方在采取爆破及其他方式施工作业时应当采取有效措施加以妥善保护；施工时需跨越地下管线时应当按要求采取临时措施保护。
(11) 配合招标人的树木移出工作。
第三条技术质量要求【以下为范例，根据实际承包范围和内容进行调整】
（一）土石方工程
1、质量等级为【合格】。
2、平场依据：（1）平基土石方施工图、地形地貌图。（2）以及现行的相关质量标准和施工验收技术规程及规范。（3）原地貌现状平均标高为【详双方现场测设记录】，设计标高为【详各施工区域的设计图】。
3、边坡严格按设计要求进行放坡。
4、靠近边坡及场地设计标高2m范围内的爆破应严格按设计图说及爆破施工方案进行，以保证边坡及拟建建筑物的基础岩石的完整性。
5、场内回填，按分层碾压密实度检测每二层抽取5个点，填土密实度≥85%。填土选取填料尽可能就地取材，选取碎石、砂夹石、粘性土、土夹石及经过破碎的岩石。淤泥、有机质、草皮及灌木树枝、生活垃圾不应作为填料。
6、乙方平基完成后，移交场地时，除应当满足上述要求外，还应当满足平整后的场地标高和平整度达到平基土石方设计标高误差不超过：＋0.20m，－0.10m。
（二）挡墙和护坡工程
1、质量等级为合格。
2、施工依据：《挡墙和护坡施工图》及本期平基土石方施工设计图、设计总平面布置图、竖向布置图以及现行的相关质量标准和施工验收技术规程及规范。
3、挖方区边坡按设计要求进行放坡。
4、场内回填，除公路按二级公路施工规范要求进行分层碾压及密实度检测外，其余部位分层碾压密实度检测每二层抽取5个点，填土密实度≥85%。填土选取填料尽可能就地取材，
选取碎石、砂夹石、粘性土、土夹石及经过破碎的岩石。淤泥、有机质、草皮及灌木树枝、生活垃圾不应作为填料。
5、地表面种植物、生活垃圾等非回填物料，乙方按照甲方现场工程师的安排进行收集并运送至指定地点堆放并平整，费用由乙方承担。
6、乙方平基完成后，移交场地时，除应当满足上述要求外，还应当满足平整后的场地标高和平整度达到平基土石方设计标高误差不超过：-0.200m，+0.10m。
7、余土外运渣场地点：【甲方自有场地内】（根据甲方需要进行堆放），弃土应堆放平整，符合甲方需要要求，弃土堆放不应影响相邻构建筑物，若因此造成国家相关损失由乙方自行承担。
第四条施工工期
【】年【】月【】日开工，【】年【】月【】日竣工，绝对日历工期【】天。
具体开工由甲方在施工前3天通知，具体开工时间以甲方根据进度需要的通知为准。
第五条合同价款、设计变更签证、竣工验收及工程结算办法【以下为范例，根据实际情况自行约定】
1、合同价款：本合同暂定总价为元，大写元，其中平基土石方暂定总价元，挡墙和护坡及其他附属工程暂定总价元。本合同暂定总造价组成详见合同附件：施工图预算书。
本工程采用综合包干单价和定额计价相结合的方式计价，其中平基土石方工程采用综合包干单价计价，挡墙和护坡工程及局部附属工程采用定额计价。本合同工程量属暂定工程量，结算时按实结算（本项目地块内残留的建筑物、构筑物不计工程量，涉及的费用已由乙方在平基土石方综合包干单价中考虑）。
1.1平基土石方采用【综合包干单价】：
（1）场内开挖及回填转运综合包干单价：元/m3
（2）场内开挖及场外弃碴综合包干单价：元/m3
（3）场内开挖及转运土方（松填）综合包干单价：元/m3
（4）场外借土回填综合包干单价：元/m3
1.2挡墙和护坡工程及局部附属工程，根据【】年《【】市市政工程计价定额》、费用定额、定额勘误按实际工程量计算，工程类别按二类取费，人工费不调整，材料根据附件3中的材料进行调差，其它材料均不调整，进行总价下浮（未计价材料费、材料价差、按实发生的
费用、税金等不下浮），下浮比例为百分之（%）。
1.3合同价款说明：
（1）平基土石方合同综合包干单价包括：平基放线，进出场施工道路、劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖、土石方的外运、弃渣，土石方场内倒运、回填碾压、夜间施工增加费、沉砂井、冲洗设施、集水井、排水费用、降尘、防护架等措施、以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会和周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。同时包括甲方在取得施工许可证前要求乙方施工所发生的费用以及管理费、利润、税金等完成本项目所需要的全部费用。结算价格不受实际土石成分比例影响。（2）如现场发生换填的工作内容，仍按上述平基土石方综合包干单价中相应的综合包干单价执行。
1.4价格已包含的风险：
(1) 全费用综合单价系为完成该工程全部工程和工作内容所需的劳务、材料、机械、试验、管理、保险、规费、工程排污费、措施费、密闭运输费、税费、利润、安全施工、文明施工等费用（含所有综合服务费、安全保险费、招标代理费等），以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）。
(2) 部分房屋、管线及其他设施等可能拆迁不及时，若因此造成全面停工的工期延误，工期予以顺延，但由此造成的成本及费用的增加已全部含在价格中。
(3) 施工现场无水源、电源及施工道路等，由乙方自行负责解决，其费用全部纳入价格中。场外施工公路、车辆运输线路降尘、清洗及保洁费用由乙方承担。
(4) 本工程未进行地勘，无地勘资料，土石方的土石成分及运距等情况由乙方已经充分在价格中考虑。
(5) 施工场地内地下、地上和空中有军缆等相关通信线路、电力线路、天然气管线、给水管道、排水及灌溉沟渠、机耕道等设施，其保护费用全部纳入价格中。
(6) 若由于土石方平衡需要，甲方有权调整标高及增加或减少工程量；施工图中部分边线超出征地红线的，甲方有权调整平场控制边线及施工范围。因变更增加的土石方调运距离（含指定的余土填方区域可能在平场范围以外的情况等）及其他措施费用，甲方不另行支付。(7) 本工程可能与其他项目施工同期进行，存在交叉作业，乙方在施工时需服从工程的统一指挥调配。因受双方施工交叉作业的影响，可能造成的施工降效、填方重新调运及运距发生变化等风险，其费用全部纳入价格中。
(8) 本项目施工可能涉及到穿越市政道路等，施工时须按规定设置相应的交通标牌标志，确保相关车辆通行畅通和交通安全。
(9) 乙方已充分考虑本工程的工期因素，加大机械、人工等资源的投入力度，确保工程按期完工。
(10) 施工过程中的材料、成品、半成品的场内、场外运输及多次转运，纳入价格中包干使用，不作调整。
(11) 乙方工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制、周边环境以及任何其它足以影响承包价格的情况；任何因忽视或误解承包范围、图说内容和工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不再考虑。
(12) 本工程范围内所有风险（其中亦包括施工期间柴油等油料的供应保障及价格上涨、雷管及炸药的价格上涨、人工价格上涨等因素）均已包含在价格中，无论因何种原因影响施工，导致延期开工、停工、窝工、降效和增加特殊施工措施等，施工及结算时甲方不另行补偿相关费用。
2、程量计算规则示例（结算按照以下工程量计算规则计量）：
A＝自然地貌应挖方量（不含换填需挖方量）
B＝自然地貌应填方量（不含换填需填方量）
C＝换填量（换填的挖方量或填方量）
D＝场内转运土方（松填）
A、B均根据自然地貌标高和平基施工图计算，C、D根据实际情况计算。
场外弃碴工程量=A＋C－（B＋C）－D
场内转运回填量= B＋C
场内转运土方（松填）＝D
3、设计变更签证处理
（1）平基土石方工程：因甲方原因的设计变更对工程量造成增减的，合同有相应综合单价的按合同综合单价执行，合同无相应综合单价的，按甲方核定综合单价执行。
（2）挡墙和护坡工程：因甲方原因的设计变更对工程量造成增减的，按1.2款约定的计价依据据实结算。
4、竣工验收
（1）乙方在工程完工并经自检合格后报甲方组织验收，甲方应在7日内组织验收。甲方在7日内无特殊原因而不组织验收，视为乙方所完成的工程验收合格。
（2）如工程验收不合格，由承包自行负责整改，直至验收合格为止。
5、竣工结算
（1）本合同承包范围和内容全部完成、验收合格并办理完成场地（工程）移交手续后，在收到乙方完善的结算资料和报告后90日内办理完成结算。
（2）结算价款＝土石方结算价款＋挡墙和护坡工程及局部附属工程结算价款+变更签证费用-代缴款-违约金－其他法定或约定扣除项+奖励；土石方结算价款＝∑合同包干综合单价*结算工程量；挡墙和护坡工程及局部附属工程结算价款根据合同具体约定执行。
（3）乙方应准备的结算资料包括：结算通知书（经验收合格，办理场地移交手续后由甲方工程部签发）、工程预（结）算书（加盖编制单位公章、预算员签章）、设计变更图纸、设计变更签证单、技术核定单、图纸会审交底纪要、场地验收合格、施工过程中双方签证资料（甲方。
（4）乙方在施工中应严格执行甲方指令，所有指令，须经甲方代表签字后方可生效执行。（5）收方须经甲方代表、监理单位相关人员、乙方相关人员对现场收方进行草签，乙方及时整理成正式收方签证后再正式会签。
（6）乙方的结算报告的内容应按甲方和合同的规定进行详细和完整的编制并装订成册，一式叁份，一份原件，两份复印件，结算资料应先由甲方审核，经核查完毕合格后的结算资料由甲方提交成本计划部办理结算。
第六条工程款支付【根据实际情况自行约定】
1、本工程无预付款。
2、工程进度款按月支付。乙方于每月【】日前向项目监理单位报本月完成工程量和造价，监理单位在收到完整的预算报告后【】日审核完成（提出书面意见），并提交甲方审核。甲方在收到完整的预算报告和监理书面意见后【】个工作日审定完成产值并支付至审定产值的【】%。
3、场地移交（含该区域土石方及挡墙和护坡工程全部完工移交）甲方后，乙方向项目监理单位报完成工程量和造价，监理单位在收到完整的预算报告后【】日审核完成（提出书面意见），并提交甲方审核，甲方在【】个工作日内审定完成产值并支付至该区域审定产值的【】%。
4、区域全部移交后，乙方向项目监理单位报完成工程量和造价，监理单位在收到完整的预算报告后【】日审核完成（提出书面意见），并提交甲方审核，甲方在【】个工作日审定完成产值并支付至审定产值的【】％。
5、本工程办理完结算(包括甲方上报集团审核完)后【】天内，土石方部分甲方支付至相应结算金额的【】%；挡墙和护坡部份甲方支付至相应结算金额的【】%，质保期满支付相应结算总造价的【】%，质保金不计息。
第七条甲方责任
1、甲方负责提供工程施工图，明确开挖边界及控制点的高程和坐标。
2、审核并确认乙方施工方案，提出技术要求，组织技术交底。
3、开挖过程中的质量、进度监督。
4、按合同约定支付乙方工程款。
5、委派【】先生为现场代表，负责甲方的日常事务处理。
第八条乙方责任
1、编制施工方案、进度计划并报甲方、监理审批同意后严格实施。
2、严格按甲方的竖向布置图及平基图说、质量技术要求、现行施工及验收规范、土石方爆破的施工管理要求和有关规定组织施工。
3、办理有关爆破施工手续，并承担相应的费用。严格控制爆破深度，严禁超设计深度开挖，对施工全过程的施工安全承担责任。在施工过程中严格按爆破施工规范要求进行爆破施工，确保过往车辆、行人及周边建筑物的安全。由此造成的损失由乙方自行承担。
4、服从甲方现场工程师的管理和调度。
5、做好现场安全管理，协调好与施工相关的周边关系，如因乙方施工造成的安全事故及对周边单位或个人造成经济损失由乙方承担赔偿责任。
6、负责施工现场内及运输路线的文明施工，按政府和甲方要求冲洗运输路面和施工区洒水降尘。如因措施不力造成政府部门的罚款由乙方承担。施工工地应当达到市级安全文明施工要求。
7、平基施工完成后由乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方验收申请后组织乙方、监理单位、土建总包方依据平场图、本合同约定质量要求和土方施工质量验收标准进行竣工验收，验收合格后将场地移交给土建总包方，若平基施工情况不符合本合同约定质量要求和土方施工质量验收标准以及场地平整设计施工图和景观施工要求，乙方应进行整改。
8、委派【】先生为该工程现场代表，负责履行合同。
9、乙方所采购的材料、半成品、成品应当经监理检查，并按规定在监理的见证下送样试验，
合格后方可使用。
10、乙方不应在施工场地内开采条石、片石、碎石等材料。
第九条违约责任
1、甲方已对乙方项目班子进行充分的考察和认可，乙方进场后不应随意变更项目班子主要人员，包括项目经理及技术负责人，如有更换或有兼职长期不能到场者，视为违约，甲方有权单方解除合同。
2、甲方发出进场通知起3天内，施工单位不能组织人员及机械进场施工，经甲方再次通知两天内再不能进场，属乙方违约，甲方有权终止本合同，另行确定合作单位。
3、乙方未按合同工期完成工程时，每延期一天，乙方按合同总价万分之五的比例支付违约金。延期超过15天时，甲方有权解约。
4、乙方完成的工程经两次整改后验收不合格，甲方有权单方解除本合同，乙方应立即进行现场收方和场地移交
5、因乙方违约致使甲方解约的，甲方有权将余下的工作内容另行安排第三方施工单位施工。委托第三方施工发生的费用由乙方承担。
6、乙方在工程开工后，其工程进度不能按施工组织设计的进度计划完成，阶段工期拖延达15天，或乙方所完成的工程量不足计划量的【80】%时，甲方有权终止本合同。
7、因乙方爆破作业造成超设计标高地质结构破坏或超开挖对建筑物基础造成超深影响，其增加建筑基础费用由乙方全部承担，并包括爆破对房屋损坏的修复、赔偿等。
8、如甲方未能按合同约定及时支付工程款，乙方负责自行解决资金问题，甲方在延期后支付乙方工程款的同时还应赔付相应工程款项在延误期间的同期银行贷款利息给乙方，但工期不再顺延。
9、凡因乙方违约导致甲方单方解约的，除了承担上述条款约定的责任和费用外，乙方应额外支付合同总价款20%的违约金。
第十条工程保修
1、本工程的保修期限：【挡墙和护坡和局部附属工程】为设计合理使用年限，自本工程通过甲方或甲方委托的第三方、监理、设计等有关单位竣工验收合格，完善整改并正式移交甲方或甲方委托的第三方，保修期自移交意见书签署之日起计算。
2、保修期内乙方负责在接到甲方或甲方委托的物业公司通知后二十四小时内进行免费维
修服务。若乙方未按时到场进行维修或未在甲方要求的时间内（最长不超过72小时）修理完好，甲方将组织队伍维修，如在维修过程中，乙方拒绝到场，维修工程量的计算以甲方、监理、甲方委托的维修单位三方确认即可，维修费用由乙方承担，另甲方还将收取乙方维修费用的15%的管理费/违约金，维修费用和管理费/违约金从乙方工程款或质量保修金中扣除。
第十一条其他
1、工程隐蔽和设计变更签证：工程隐蔽前应当经甲乙双方、监理方参与隐蔽验收。签证须有实测收方原始记录，并在收方完成后3日内报送正式签证单，并附原始收方记录。
2、施工用电、用水：甲方负责施工水电敷设，施工区域内线路敷设由乙方自行负责。施工用水电由乙方自行装表计量，费用自行承担。
3、乙方应在收到中标通知书14天内或合同签订后3日内（以先到为准）向甲方提交履约
7日内甲方无息退还乙方。
4、若甲方与乙方之间发生任何争端或纠纷, 由双方代表通过友好协商解决, 若协商解决无效时, 应提交合同履行地人民法院解决。
5、本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份。本协议自双方盖章之日起生效。
（以下无正文）
甲方（章）：乙方（章）：
日期：日期：
小工程施工合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
小工程施工合同范本 发包方： 法定代表人： 承包方 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________。 二、建筑面积（工程形式）：____________。 三、施工地点：________________。 四、工期： 1、开工：____年__月__日； 2、竣工：____年__月__日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式： 本工程采取下列第_____项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算； 2、包工不包料； 3、包工包料。 如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。 六、工程质量管理及验收 1、质量标准：工程质量符合___________________标准。 2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 七、工程价款：共计_______人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：_______年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务
合同范本之2013施工总承包合同
2013施工总承包合同 【篇一：施工总承包范本合同(2013年新版)】 （gf—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进 度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文
自明中路（大明路-马湾路）道路 工程 土 石 方 施 工 合 同
湖南捞刀河建设集团有限公司 2017年3月25日 土石方工程施工合同 甲方：（发包方）湖南捞刀河建设集团有限公司 乙方：（承包方）长沙谢灿文土石方工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称：自明中路道路工程 （二）工程地点：长沙市开福区大明村 （三）工程范围：土石方挖、装、运、填、平、压实。 （四）承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 （五）工程总造价：经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价结算。全部工程总造价约为人民币￥：280万元，大写：人民币贰佰捌拾万元整。以上价格含税金。 第二条工程期限
项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 1、按月进度工程量支付，支付到总工程价款的50%，剩余50%工程款待工程完工验收合格之后3个月付清。乙需将月进度工程量报甲方审核，甲方在5个工作日内审核完毕支付款项。 2、工程余款50%，即约人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00元），在工程完工乙方编制结算书交甲方审核同意，甲乙双方验收合格后，结余的尾款甲方须在3个月内一次性付清给乙方。最后结算以实际工程量为准。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设 施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范） 住房和城乡建设部 制国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
合同编号： 建筑施工合同样本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________合同编号：_____________ 工程名称：________________ 发包方：(甲方)__________ 承包方：(乙方)__________ 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-**-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称：________________________________ 工程地点：________________________________ 工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。 承包范围：________________________________ 承包方式：________________________________ 1.2工程性质(指基建、技改、合资等)：________ 批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：__________ 1.3定额工期总天数：________天。
1.4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日开工。 竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日竣工。 1.5质量等级：__________________________________。 1.6合同价款：本合同工程承包造价为________元。 金额大写：__________________________________。 第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单; 7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 8.国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第三十条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律 3.1合同语言：本合同文件使用汉语。
河北省建设工程施工合同(2013)示范文本
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： 2
工程编号： 合同编号： 河北省建设工程施工合同 （示范文本） 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 河北省住房和城乡建设厅 制订 河北省工商行政管理局 二〇一三年十二月
目录 第一部分协议书 (8) 一、工程概况 (8) 二、工程承包范围 (8) 三、合同工期 (8) 四、质量标准 (9) 五、合同价款 (9) 六、项目经理 (9) 七、组成合同的文件 (9) 八、词语含义 (9) 九、承诺 (10) 十、签订时间 (10) 十一、签订地点 (10) 十二、补充协议 (10) 十三、合同生效 (10) 十四、合同份数 (10) 第二部分通用条款 (12) 1.总则 1.1定义 (12) 1.2合同文件及解释 (15) 1.3语言文字 (16) 1.4 适用的法律、标准与规范 (16) 1.5通讯联络 (16) 1.6工程分包 (17) 1.7发包人提供资料 (17) 1
1.8图纸和承包人文件 (17) 1.9投标文件的完备性 (18) 1.10文物和地下障碍物 (19) 1.11事故处理 (19) 1.12专利权 (19) 1.13联合的责任 (20) 1.14保障 (20) 1.15财产 (20) 1.16交通运输 (21) 2.发包人 2.1发包人工作 (22) 2.2发包人代表 (22) 2.3 发包人人员 (23) 2.4材料设备的提供 (23) 2.5资金来源证明及支付担保 (23) 2.6发包人支付合同款 (23) 2.7组织竣工验收 (23) 2.8现场统一管理协议 (24) 2.9发包人未尽义务的责任 (24) 3.承包人 3.1承包人工作 (24) 3.2项目经理 (25) 3.3 承包人人员 (26) 3.4 承包人劳务 (26) 3.5 承包人现场查勘 (28) 3.6 承包人实施工作 (28) 3.7承包人实施施工组织设计和工作安排 (28) 3.8承包人对设计图纸的使用和要求 (28) 3.9承包人提供设计图纸及其责任 (28) 2
合同编号：YT-FS-1130-90 土石方工程承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方工程承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等有 关法律法规，甲方决定将xxxxxxx有限公司建设项目 的场地平整土石方工程及污水处理池土石方工程发包 给乙方，为明确双方的权利和义务，通过双方友好协 商，达成如下合同： 一、工程概况 1.1工程名称：xxxxxxx有限公司建设项目场地内 土石方平整工程及污水池的挖土及运输。 1.2工程地点：xxxxxxx有限公司 1.3工程内容：污水池的土石开挖、装车、外运及 场地平整。 1.4工程承包范围：xxxxxxx(常德)高科技新业园
建设项目的红线范围内所有场地平整的土石方工程及污水池土石方工程。 1.5工程量：土石方工程总量约250万方。土方约95%。石方约占5%，实际验收填方方量为准(污水池按挖方为准)。 二、开放时间、竣工日期 2.1开工日期：年月日 2.2竣工日期：年月日 2.3合同工期为120天有效工作日(以开工通知书规定的时间为准)。 2.4在施工中因不可抗拒的原因(如自然灾害、雨、冰雹天气)拖延工期甲方必须签证相应的顺延。 三、工程承包内容 3.1场地平整及污水处理池的土石方开挖(不含石方的爆破)、外运及平整(不含填方碾压及污水池的挡土墙工程)。 四、工程承包价格 4.1土石方单价按填方计算20.8元/m3，污水处
新版建筑工程施工合同示范文本（范本） 2019/10/15 （GF-2013-0201） 第一部分合同协议书（略） 第二部分通用合同条款（略） 第三部分专用合同条款 （注：以下是一个发包方填写的专用条款实例，对发包方有利，尚不完善，仅供参考，具体需根据实际情况填写） 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：除合同协议书第六条规定的合同文件外，还包括招标文件、有关本工程的洽商变更等书面协议、承包人的其他保证及承诺、施工组织设计等。 1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1. 2.4监理人： 名称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 1.1. 2.5 设计人：
名称： 资质类别和等级： 联系电话： 电子信箱： 通信地址： 1.1.3工程和设备 1.137 作为施工现场组成部分的其他场所包括：乙方根据工程需要，须合 理占用的其他全部场所。 1.139 永久占地包括：依据设计图纸确定，包括规划红线图范围内全部土 地以及其他必要用地。 1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中，根据工程需要确定。 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：除通用条款1.3条规定的法律外，还包括本省以及本市建设行政主管部门的有关规范性文件。 1.4标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关本工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。 1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/ ； 发包人提供国外标准、规范的份数：/ ； 发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。 1.5合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款第 1.5条规定的顺序。其中，双方盖
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本XX 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
现今，房产领域发展迅速，建筑市场日渐繁荣，因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢？以下是华律为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。 一工程概况 工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 工程地点：平武县豆叩镇华丰村 工程内容： ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92 米 70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km） o ②、厂区场平后保坎建设（92米8米高米宽［均距］）计：1840m3 ③、厂区道路硕化建设（130米10米）计：1300平方米 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）c ⑧、办公区域的装饰部分。
工程承包范围：上述工作范围。 工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质H要求：合格。 三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期 20xx年6月30日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建 手续由甲方提供。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保虽，按期完成施 工。 六、工程造价及支付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为万元（大写：伍佰壹拾陆万参仟元整）。 支付情况： 1、甲方必须按乙方月进度已完工程虽的85%戒付（每月25日结算当月工程虽）; 2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内） 付至97%; 3、剩余工程款3咐保修金，保修期为一年，到期后无 质虽问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件： 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书；
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
土石方工程承包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-784157土石方工程承包合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方：__________ 乙方：__________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包翔安区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议: 一、工程名称: 甲方位于_______区，用地面积约_______平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方提供的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。 二、甲方责任：
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 （GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
（GF —2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管 理总局 制定
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
2013版《建设工程施工合同（示范文本）》中的 十个重点问题 第一个问题，新版施工合同的修订情况 为了指导当事人对建设工程施工合同的签约和履行，2013年4月3日住建部和国家工商总局联合发布了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），自2013年7月1日实施。此前已经使用了14年的99《建设工程施工合同（示范文本）》同时废止。 此次，住建部对99施工合同范本进行了颠覆性的修订，修订后的13施工合同范本与99合同范本比较，增加、变更了许多的内容。举例来说，第一、施工合同的计价方式不同。99施工合同范本规定的计价方式是固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同；13合同范本取消了固定价格合同，将计价方式调整为单价合同、总价合同和其他类型合同。我们知道原来的固定价格合同分为固定总价合同和固定单价合同。现在13施工合同范本和13工程量清单计价规范都取消了固定价格合同，那么，将来我们在签订施工合同的时候，也就不能再约定固定价格合同了。第二、实际竣工日期确认的标准不同。过去工程项目竣工验收合格的以验收合格的日期为实际竣工日期；现在不同了，现在工程项目竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。第三、工程索赔的程序不同。13施工合同范本规定了“逾期索赔视为放弃权利的制度”。99施工合同范本规定了发生工程索赔事件后的28天内当事人要提出索赔意向，但是，并没有说28天内没有提出索赔意向的就视为放弃索赔权利。没有提出的，也可以在工程竣工结算的时候提出，甚至可以在竣工结算文件达成一致后的两年之内提出。现在新的施工合同范本规定，当事人在知道或者应当知道索赔事件发生之日起28天内，没有提出书面索赔意向的，视为放弃索赔权利。当事人一经对结算文件达成一致，此前的索赔事项一律不得另行提出。等等。可见，13施工合同范本与旧的合同范本存在很多方
合同编号：YT-FS-7650-21 土石方工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：(发包方)________ 乙方：(承包方)________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称：________ (二)工程地点：________ (三)工程范围：_________ 本合同土石方工程量约为____立方米。 (四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____全部工程造价暂定为人民币____万元，大写_____。 第二条工程期限
根据双方协商工程期限自____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 (二)工程价款结算与拨付办法： _______ 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿
建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人（全称）：_________________________________________ 承包人（全称）：_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行 政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一 致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_________________________________________________________________________ _ 工程地点：_________________________________________________________________________ _ 工程内容：_________________________________________________________________________ _ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：________________________ 资金来源：________________________________ 第二条工程承包范围 承包范围：_________________________________________________________________________ __ 第三条合同工期 开工日期：_________________________________________________________________________ __ 竣工日期：
合同编号________ 施工合同范本二新版 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
发包人(全称)：施工合同范本二新版 承包人(全称)：__________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：______________。工程地点：_____________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 6.工程承包范围：_______________________________________。 二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1、签约合同价为： 人民币(大写______________) (￥______元);其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元);
2020年建设工程施工合同范本 Model contract for construction project in 2020 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
2020年建设工程施工合同范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方：（以下简称“甲方”） _____________________________ 承包方：（以下简称“乙方”） _____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程项目概况 1、工程名称：_____________________________ 2、工程地点：_____________________________ 3、工程内容：_____________________________ 4、工程范围：_____________________________
5、工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施 工图纸》）。 6、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装 修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。 7、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。 （1）乙方包工、包料。 （2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（详见 《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》）; （3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材 料明细表》）。 第二条合同价款及调整 1、工程造价：总承包价为____________元，大写人民币 __________，装修工程包含的项目详见《工程预（结）算表》。 2、任何一方不得擅自改变合同价款，除合同另有约定或 发生下列情况之一方可作调整： （1）甲方提出设计变更、材料变更和项目变更;
编号：________ 土石方工程通用合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共6 页
土石方工程通用合同范本 土石方工程通用合同范本 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 因甲方承建______________工程的施工需要，决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察，由乙方承包分包施工任务。为明确双方的责会、权利和义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况 1.1工程名称：___________ 1.2工程地点：取土点：____________ 倒土点：____________ 取土点，倒土点不得更改，如需更改，双方协商。 1.3工程范围：本工程范围内的所有土石工程（包括所用的机械）。 1.4 承包方式：土方工程清运。 1.5工期：（开工日以天晴为准） 1.5.1 若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后，则以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工期为确保总工期，乙方必须根 第 2 页共 6 页
据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。乙方进场车辆按照甲方要求（长：5.4米—5.6米）有档尘盖。 1.6工程造价 单价：_______元/m3（车辆运输，税后价） 第二条双方责任 2.1 甲方责任 2.2检查施工进度进划完成情况 2.3按合同条款支付工程款项。 2.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。 2.5 组织分项工程验收。 2.6 甲方负责办理各种政府要求的手续。协调车辆运输过程中交警市容等单位。清洗道路、超载罚款由甲方承担。闯红灯、正常交通事故由乙方自行处理。 2.7本工程结束后，后续土方工程，同等条件下，乙方优先。 第三条工程条款 3.1 本工程按每一天为一个结算日，由甲方支付100%进度款。 3.2 乙方指定____专门结算工程款。甲方必须将工程款以现金交给 第 3 页共 6 页