嘉达研发大楼空调安装工程
施工配合协议书
甲方：深圳市XXXXX建筑工程有限公司XXXXX研发大楼工程项目部
乙方：深圳市XXXXX空调净化有限公司
为了XXXXX研发大楼工程的顺利进展，各方认真履行合同义务与责任，明确总包与分包单位现场施工的责任，双方本着互相协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，经双方协商，签订此现场施工配合协议。
第一条：工程施工项目
1、工程名称：XXXXX研发大楼空调系统工程
2、工程地点：
3、工程内容：空调和新风系统设备的采购及安装工程
第二条：乙方须向甲方缴纳相关费用（一次缴纳）
1、管理费及配合费（包干价）：￥元（大写人民币万元整）；
2、施工押金：￥元（大写人民币元整）；
3、电费押金：￥元（大写人民币元整）；
4、若乙方施工人员须在现场住宿，项目部收取乙方住工地人员每月每人30元住宿费；
上述第1至3项费用合计为：￥元（大写人民币元整）。
第三条：双方权利与义务
1、甲方权利与义务：
1.1 项目部提供水电接驳点；
1.2 监督乙方完成的工程量及进度计划；
1.3 对施工中提出的质量安全问题，乙方应予及时整改，否则甲方有权对乙方处以罚金。乙方若不在甲方规定的时间内交纳罚金，甲方有权向建设单位拨付工程款时扣除，不足部分仍由乙方支付；
1.4 乙方在施工中管理混乱、进度缓慢、施工质量低劣、施工安全管理差、不服从甲方管理等，经劝阻无明显改进，由此而产生的一切后果由乙方承担；如拖延施工影响工期及
其它工种施工，每延迟一天罚款4000元。
2、乙方权利与义务：
2.1 材料、半成品在采购前须将样品送交甲方和监理及建设单位审定后方可采购施工，同时向甲方提供产品合格证；乙方所用的各种材料必须符合相应的国家标准或行业标准规定的质量指标并经检验合格；
2.2 现场负责人必须常驻现场，并服从甲方管理人员及现场监理工程师监督管理，服从甲方统一调动，并根据甲方总体施工进度安排顺序进行施工，随时调整机械设备和作业人员，确保每天按计划去完成任务；
2.3 按照建设单位和甲方的有关要求及政府部门的管理规定，对施工中的质量、进度、安全进行管理，接受建设单位和甲方及有关部门的监督检查，并为检查提供便利条件，对检查提出的质量问题及安全隐患等及时予以整改；
2.4 乙方在设备、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工，应积极采取安全保护措施，以防止发生意外安全事故；
2.5 作好施工记录、隐蔽工程记录，汇集整理竣工资料，按深圳市城建档案局的要求和有关规定向甲方办理移交；每道工序施工完毕，必须经甲方代表和监理、建设单位代表验收合格后方可进行下一道工序施工，否则，因此造成的一切损失由乙方完全承担。
2.6 在施工过程中各专业工序应相互配合，保护好已施工完毕的成品或半成品，任何损坏均由责任方负责恢复到相应的质量标准。为避免产生纠纷,责任的确定均要求有书面证据支持，如无法提供相应的书面证据，则由乙方自行负责恢复至相应的质量标准；
2.7 施工中发生的一切安全事故（含第三者），均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和有关部门；
2.8 工程竣工后3天内乙方应免费清理干净现场（包括建筑垃圾及临时设施拆迁），做到工完场清；若工完不清场，甲方以场地面积每日8元/平方米的标准向乙方收取地租费，此费用甲方有权向建设单位拨付工程款时扣除；
2.9 乙方应对其为本工程派遣或雇佣的任何人员购买人身意外保险，并应在全部工作期间持续进行上述保险，该项保险的一切费用由乙方承担并支付；乙方应给已经到现场的施工人员、装备办理保险，其投保金额足以现场重置，此项保险的一切费用由乙方承担并支付。乙方应保障甲方免于与此事项相关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他价款；
2.10如因乙方拖欠本工程工人工资导致工人集中闹事或向有关部门反映、投诉，导致
甲方名誉受损，甲方有权用法律手段追索；
2.11施工现场内一切生产、生活设施，必须由工地项目部统一指定，任何班组及个人不准使用超过指定的场地，违者按制度给予处罚，并负责恢复原状；
2.12工人宿舍内不准乱丢烟头、什物，不准乱拉乱接、不准乱使用电热炉、电饭煲，宿舍、厨房、冲凉房内保持清洁干净，做好防火措施，团结友爱，互相帮助，对人礼貌，不吵架、不打架。如在工地范围发生打架现象，打架双方按制度给予处罚或重罚；对偷盗者，送当地派出所处理；
2.13严格服从现场管理，遵守甲方规章制度，珍惜甲方的企业形象，严禁赌博及打架斗殴；
2.14项目部生活区宿舍只供本项目部施工工人住宿，工人家属及非本项目部人员均不得入住。若发现同一施工人员两次以上出现此情况的予以开除并处以100元/人次，乙方应配合项目部进行管理。
第三条：其它
1、如甲乙双方发生争议，应本着实事求是、平等互利、协商一致的原则进行协商解决，如协商不成，可向深圳市仲裁委员会申请仲裁。
2、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。
3、本协议自签订之日生效，至结清费用本协议自行失效。
甲方：深圳市XXXXX建筑工程有限公司XXXXX研发大楼工程项目部
代表：
乙方：深圳市XXXXX空调净化有限公司
代表：
签约日期：年月日
中央空调工程安装合同 协议书 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
武安市铭轩国际大酒店ABCD区通风空调安装工程合同 建设方（以下简称甲方）：武安市铭轩物资有限公司 施工方（以下简称乙方）：山东格瑞德集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、规章并结合武安市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平的原则，经甲、乙双方友好协商，就乙方承包甲方铭轩国际大酒店ABCD区通风空调安装工程（以下简称本工程）施工事项协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 第一条工程名称 1.1 工程名称：铭轩国际大酒店ABCD区通风空调安装工程 1.2工程地点：河北省武安市放射路58号 第二条工程承包范围、承包方式、合同价款及结算方式： 2.1工程承包范围：施工图纸中全部空调通风工程范围内的系统安装、系统调试、工程维护： 2.1．1施工图中空调及通风风管（镀锌钢板，厚度按要求）系统及其 附件制作安装（含穿防火分区处防火阀及防火封堵）； 2.1.2施工图中空调冷冻、冷却水管及其附件安装； 2.1.3施工图中空调凝结水管安装； 2.1.4施工图中通风（镀锌钢板，厚度按要求）系统及其附件安装 （含通风机土建风道处百叶风口）；
2.1.5施工图中除冷冻主机外的空调器、风机盘管设备采购及其附件的安装； 2.1.6空调器末端、防排烟、送排风系统控制、调节系统安装（客房部分的风机盘管及卫生间的控制部分除外）； 2.1.7空调及通风系统相关支吊架、防腐、保温工程； 2.1.8末端冷冻/热水供回水管道接至分、集水器（含阀门）部分工程； 2.1.9空调制冷系统及附件安装； 施工图纸中防排烟、送排风（镀锌钢板，厚度按要求）系统及其附件安装（含排烟、通风设备采购，含穿防火分区处防火阀及防火封堵）； 直燃机组排烟管道（镀锌钢板，厚度按要求）系统及附件安装； 施工范围内风、水、电管道的穿墙、楼板洞、洞套管工程； 包括对原各系统已安装的未完工程的续建、改造及调试，保证能达到与整个系统相结合的合格系统,并负责后期的维护； 包括备用主机和冷却塔的配套安装工程、ABD区一层大堂地暖供回水管道的预留，及A区二、三层空气处理机组、风机盘管回风箱等设备的采购； 施工范围内的设备配线调试工程： ○1、客房部分除外的风机盘管及卫生间通风器设备（包含电源从配电箱—开关—设备的配线及布管，不含电源箱的采购安装及箱前进线、线缆）；
工程施工项目合作协议书 甲方：身份证号码：（以下简称甲方） 乙方：身份证号码：（以下简称乙方） 丙方：身份证号码：(以下简称丙方） 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包罗平新324线高速公路相关建设工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目名称：罗平新324线高速公路相关建设，中标造价约/万元人民币。 1.2 经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。 1.3 本工程项目的股份比例分配如下： 甲方股份比例占40%； 乙方股份比例占30%； 丙方股份比例占30%； 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。 1.5 为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。 2.1.2 该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
建设工程联合施工协议书 甲方： 乙方： 甲方成功承接工程，针对本工程项目的实际情况，甲、乙双方联合经营该项目的施工任务，依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经过双方友好协商达成如下协议，以共同信守。 第一条联合经营的原则 甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则，对工程合作经营，双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同，共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务，充分发挥甲、乙双方的优势。 第二条项目概况 1、工程名称： 2、工程地点: 3、施工内容： 4、合同造价： 5、承包方式： 6、施工工期： 7、质量标准： 第三条联合经营形式 1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质作为对该项目的投入。整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续，完成施工任务，办理工程结算和回收工程款。
2、乙方参与该项目全过程的经营活动，并向甲方交纳合同价款%的应急储备金，在本协议签订后日内付清，整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。 3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供，若乙方无法提供，则由甲方自行解决，产生的费用由乙方负担，在拨付乙方工程进度款时直接扣除。 4、甲方派驻项目管理人员发生费用：项目部派驻管理人员（项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员）工资标准按 照万元/月包干，工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干，该两笔费用随工程进度款同步扣除。 5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时，甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后，将其作为最高额控制支付对外债务。支付方式为按照乙方上报并经甲方审批的资金使用计划予以支付，确保材料款、租赁款及人工费支付到终端。 第四条项目部组成和管理 1、甲方派出项目经理和技术、质量、安全、财务管理人员与乙方派出的项目管理人员共同组建项目经理部，该项目经理部即代表双方履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同，其成员在工程管理中紧密合作。 2、项目经理部机构的设置按照十一冶建设集团有限责任公司《施工项目管理手册》的要求配置。 3、包括乙方派出人员在内的项目经理部全体成员必须遵守甲方的各种规章制度，项目经理部所有施工人员和管理人员必须佩戴统一制作的有标识的上岗证，办公场所和现场布置使用甲方规定的统一标识。
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 施工电梯安装协议书(协议示范 文本) The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
施工电梯安装协议书(协议示范文本) ×××公司与××××公司双方经友好协商达成以下协议： 现决定由××××公司班组执行安装：合同号×××××的××××××工地电梯安装工程，安装项目包括至交接甲方。层站台，层站台，工程安装期限自年月日至年月日，工程安装费共计元，（电梯开工后付总款的30%，三方验收合格后付40%，甲方交接后付30%）。 公司任命为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。 施工班组根据公司有关规定保证做到： 1.班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。 2.在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。
3.施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。 4.施工班组要发扬团结，发展互助精神，做到互相帮助，互相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。 5.施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。 6.中铁*装公司对施工小组的施工安全负全部责任。 7.此文件一式二份，双方公司各执一份。 甲方：乙方： XX创意设计 Your Name Creative Design Co., Ltd.
中央空调安装工程施工承包合同 个人收集了温度哦精品文档供大家学习 =专==业收集精品文档 中央空调安装工程施工承包合同 发包人: （以下简称甲方） 承包方: （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互惠互利原则，空调安装工程施工总承包事宜，订立本合同，以资双方共同遵守。 就中央工程概况: 1、项目名称: 2、工程地址: 、承包方式: 双包，即包工、包料、包安装 三、工程工期: 开工日期: 工竣工日期: 四、承包范围及内容: 设计施工图纸包含的全部内容。详见附件《分部分项工 程量清单》。 五、工程价款及给付方式 1、工程价款: 本合同工程价款为固定包干总价人民币万元（大写: 元整）。
以上包干总价含: 人工费、机具费、场地租用费、临时设施费，文明施工费，安装费，措施费，吊装费、规费，实验费、水电费，配合费，综合管理费，利润，税费，以及施工期间的一切风险费用等全部费用，为固定包干总价，不论市场如何变化，结算时均不作任何调整; 在设计图纸不发生更改的前提下， =专==业收集精品文档 个人收集了温度哦精品文档供大家学习 不论乙方施工的工程量是否超出《工程量清单》，结算时都不作任何调整; 若设计图纸发生更改而造成工程量增加或减少，则增加或减少内容按照附件《工程量清单》相应项目的综合单价进行结算相应的增加和减少，如《工程量清单》中无相应的项目，则双方协商确定。 2、给付方式: (1) 本合同签订后七个工作日内给付本合同总价8%的定金，即人民币元( 大写: 元整) (2) 甲方施工人员、设备及前期材料进场后七个工作日内付总工款的7%，即人 民币元(大写: 元整) 。 (3) 空调主机及末端设备运至施工现场，经甲方确认后七个工作 日内、付本合同总价款的20%，即人民币元( 大写: (4) 管道隐蔽工程完工后，甲方组织隐蔽工程的验收，验收合格后，于七个工作日内，支付合同总价的25%，即人民币元(大写: ) 。
编号：_____________工程施工项目合作协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：______ 身份证号码：______ (以下简称甲方) 乙方：______ 身份证号码：______ (以下简称乙方) 丙方：______ 身份证号码：______ (以下简称丙方) 丁方：______ 身份证号码：______ (以下简称丁方) 戊方：______ 身份证号码：______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米，中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为 ________万元左右，因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1 甲方投资 ________万元，占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元，占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元，占 %;
1.3.4 丁方投资 ________万元，占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元，占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。 1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 第二章工程管理责任及分工 2.1 该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。 2.1.2 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量安全方面由负责; 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。 2.2 管理人员的选用、待遇
项目施工配合协议书 甲方：********建设投资集团有限公司 乙方： 1、为项目的建设单位，为该项目建设工程的发包方。项目名称： 项目地点： 2、甲方与建设单位于 2015 年 07 月 08 日签订《建设工程施工合同》（编号： HM-GC-2015-3），该合同约定甲方的承包范围 为。 3、乙方与建设单位于年月日签订《建设工程施工合同》（编号：）， 该合同约定由乙方的承包范围为。 4、甲、乙双方法律关系：甲方、乙方均为项目建设单位直接发包的工程 承包方，双方法律地位平等，相互独立，相互平行。 5、甲方率先进入该项目场地进行施工，并出资铺设水、电线路，提供其他施工必需设 备，完成施工前期的准备工作，使该项目现场具备进场施工条件，为后进场的乙方提供方便和服务。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿和诚实信用原则，甲、乙双方就该项目建设工程施工配合事宜，协商一致，订立本协议。 一、相关费用 1.1配合费：本协议配合费是指施工现场所产生的甲、乙双方之间的配合费用，即甲方 先进入施工现场为后进场的乙方提供水、电线路以及其他设备设施的使用，并向乙方收取一定的费用。（注：该配合费不包括乙方在施工中实际使用水电的费用） 1.2乙方应于本协议签订后3日内向甲方一次性支付上述配合费元整。 1.3水电费用：乙方应向甲方支付实际水电使用费，电费按每度元结算，水费按每 吨元结算；相关水电计量表由乙方安装，水电费用每月结算一次。 二、安全施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定，严格
按照安全标准组织施工。 安全生产标准：省级文明工地 在工程施工过程中，因甲方原因引发的安全生产事故，由甲方承担全部的安全责任； 因乙方原因引发的安全生产事故，由乙方承担全部的安全责任。甲方、乙方相互之间对安全事故不承担连带责任。 三、文明施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定，加强科学管理，坚持文明施工。 文明工地标准：省级文明工地 若因甲、乙双方中任何一方原因导致该项目文明工地评审不达标的，该方应向对方支付违约金元。 在施工期间，任何一方因噪音、污水排放、创卫、治安、计划生育等工作违反相关主管部门要求的，由该方承担全部责任。 四、纠纷处理 对各自施工过程中产生的工伤、工资、材料款等纠纷，甲方、乙方应各自及时、妥善处理，不得影响对方正常施工，否则，应赔偿对方的因此而造成的经济损失。 对上述纠纷，甲方、乙方各负其责，相互之间不承担连带责任。 五、其他约定 在履行本协议过程中发生争议的，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，向本协议签订地人民法院起诉。 本协议自甲、乙双方签字盖章后立即生效，并由该项目建设单位盖章确认。 本协议一式五份，甲方、乙方各执二份，建设单位备案一份。 甲方：*****建设投资集团有限公司 授权代表人： 乙方： 授权代表人：
施工电梯安装、拆卸合同甲方（委托方）： 乙方（安装方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签定本合同： 一、施工电梯概况 设备名称：施工升降机规格型号：SC200/200 制造厂家：备案证号： 安拆数量：壹台、安装高度：米 二、工程概况 施工地点： 工程名称： 三、施工电梯安装、拆卸费用及支付方法 1、设备安装、拆卸费（大写）元/台 2、设备进退场费用付款：元/台 四、甲方责任、义务 1、负责向乙方提供相关的建筑资料、根据乙方提供的施工电梯资料、负责施工电梯基础的设计与施工（含承台、桩基）。 2、负责施工电梯基础地脚螺丝的埋设，负责基础的日常维护和检查工作。 3、施工电梯进场安装、拆卸，负责做好道路周边障碍物的清除等工作，保证施工电梯安拆的顺利进行。 4、负责架设设备电源线至使用地点。按设备用电要求，把开关装好在设备作业附近3米内。负责配备设备专用的接地线和防雷的地极。 5、负责设备进入施工现场后的安全保卫工作，如设备及部件在租赁期间有人为损坏或丢失，照价赔偿。配合甲方的装拆工作，积极疏导行人。 6、负责配备合格持证的指挥员、信号工及指挥用具，避免声音指挥及信号不正确而造成的不良后果。 7、施工电梯进场、安装、顶升、拆除、退场，应提前通知乙方，以便乙方做好准备和安排。 8、提供验收设备使用的重物。 五、乙方责任、义务 1、根据甲方提供的建筑资料，编制拆装方案，报甲方和监理审批。提供设备的基础资料和图纸，协助甲方预埋地脚螺栓。所用螺栓应符合使用说明书的规定要求。
2、按甲方要求，在规定日期进场安装，按设备的各项安全规范要求装拆设备和顶升附墙，承担设备装拆和顶升附墙过程中引发的安全责任。 3、施工电梯使用期间，确保防坠安全器在有效内，超过有效期的及时更换或重新检测，提供合格证给甲方备案。 4、出示单位安装资格证（三证）和上岗人员资格证。安装、拆卸前负责向当地主管部门办理安装、拆卸备案。 5、设备进场前做好维护保养，保证设备完好，把相应记录交甲方备案。 6、负责设备在使用中的维修保养，并负责相应配件。设备在使用中出现故障，在8小时内派人到位修理，不得已任何理由延修或拒修。 7、施工电梯每次顶升附墙，对装拆人员进行安全技术交底，持证上岗，作业完毕进行顶升附墙验收，把影像记录、验收资料报甲方备案。 六、违约责任 1、合同履行过程中，双方不得随意终止合同，因故终止合同需经双方协商妥善解决。 2、因不可抗力致使不能实现本合同目的，不能视为违约。 七、争议解决方式 双方发生经济合同纠纷自行协商不能解决时，到有管辖权的工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或呈请有管辖权的人民法院裁决。 八、未尽事宜 本合同如有未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。其他事项（由双方协商确定） 九、本合同一式两份，合同双方各执一份。 甲方（委托方）：乙方（安装方）： 日期：年月日日期：年月日
中央空调工程承包合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
工程承包合同书 工程名称：时代商业广场中央空调设备 工程编号： 建设单位： 施工单位： 签订时间： 工程承包合同书 发包单位：(以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，签订本合同，以便双方共同遵守，顺利完成本项工程。
第一条工程概况: 1.1、工程名称：时代商业广场中央空调设备采购及安装工 程 1.2、工程地点：姜堰区 1.3、工程内容：中央空调机房设备采购及安装服务 1.4、承包范围：中央空调机房设备采购及安装服务 1.5、承包方式：包工包料 第二条工程期限 、全部工程开工日期：本工程定于 2018 年 9 月 1 日开工。 、全部工程竣工日期：本工程定于 2019 年 1 月 1 日竣工。
、全部工程总日历天数 120 天。 、具体开工日期以开工报告时间为准。 第三条工期延误与工期奖罚 、延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期开工要求，工期不予顺延。甲方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向乙方提出延期开工的理由和要求，乙方保留因材料价格变动提出索赔的权利。 、暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求
编号:____________ 工程施工项目合作协议书 甲方: 乙方: 签订日期: 年月日
甲方: 身份证号码:(以下简称甲方) 乙方: 身份证号码:(以下简称乙方) 甲、乙双方为共同承包建设程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1.1本工程项目总建筑面积为平方米，工程总价为万元人民币。 1.2经过双方方测算本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右,因此本 工程项目计划投资万元。 1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下: 1.3.1甲方投资万元，占 %; 1.3.2乙方投资万元，占 %; 1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金应经双方同意后方可付款。 1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管;
2.1.3该项目的会计日常工作由负责管理,出纳日常工作由方负责管理。 2.3材料采购及其他 2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。 2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。 2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 第三章利益分享和风险承担 3.1利润、风险分配 3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照投资比例分享承担。 3.1.2甲方分享承担 %; 乙方分享承担 %; 3.2本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。 第四章其他 4.1资金和管理 4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。 4.1.2该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。 4.1.3该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。 4.2出纳与财务管理 4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 4.3合同争议与免责 4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。 4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒如地震、台风、战争、属于免责范围。 4.4本协议生效、终止及其他 4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。 4.4.2本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金同时内部费用核算确 认无争议及投资利益分享后终止。 4.4.3本协议一式二份,合作各方各执一-份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。 4.4.4本协议于年月日,由合作双方在中国市签字。
总、分包配合服务协议 总包单位： 分包单位： 为了更好得完成_______________________________ 工程,本着平 等互利得原则、依据广东省有关建设工程规定与《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包得分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理得内容与责任，经总、分包双方得友好协商达成如下协议： 第一条总包单位得工作： 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联得尺寸、标高等数据, 否则由此造成得损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产得统一协调管理，为分包单位提供正常得施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求得现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前，按分包单位得要求完成有关得土建项目施工，提供具备各分包工程施工得条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要得施工条件与设施 （包括但不仅限于以下所列项目）: 1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责； 2、总包单位设置于现场已有得起重机械、人货电梯、脚手架， 各指定分包方可以在一定得协调下无偿使用。但地面或楼面得水平运输由各分包单位自行解决。为工程设备得安装就位，如总包单位现有
得起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由 各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）得质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，米取措施保护分包工程成品，分包工程得成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成得损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工得 _________________ 工程有关 得配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下得缝隙； E、为相关设备利于日后检修在周围预留必要得检查口； C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞得工作。 等类似与________________ 施工相关得工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程得具体要求，尤其就是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾得地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全与文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织与主持与分包单位有关得协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。 9、提供通道与场地（如现场已铺设得脚手架等）,负责安排作业面
施工电梯安装协议书模板通用版 Construction elevator installation agreement template general version 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
施工电梯安装协议书模板通用版 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 ×××公司与××××公司双方经友好协商达成以下协议： 现决定由××××公司班组执行安装：合同号×××××的 ××××××工地电梯安装工程，安装项目包括至交接甲方。层站台，层站台，工程安装期限自年月日至年月日，工程安装费共计元，（电梯开工后付总款的30%，三方 验收合格后付40%，甲方交接后付30%）。 公司任命为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。 施工班组根据公司有关规定保证做到： 1.班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。 2.在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量
和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。 3.施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。 4.施工班组要发扬团结，发展互助精神，做到互相帮助，互相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。 5.施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。 6.中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。 7.此文件一式二份，双方公司各执一份。 甲方：乙方： ------ 甲方： 乙方：
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 中央空调采购及安装合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同，内容如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、合同范围 本合同范围：项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。 乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事
项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应免费采取挽救措施，并承担全部责任。 甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。 招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。 三、合同造价 本合同总造价为：￥元。 人民币大写：元整。 3.1“合同价格”是指项目中央空调系统工程，除乙方供应中央空调系统设备以外（乙方供应设备见附表），从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。 3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。 3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。 3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。
工程施工项目合作承包协议书 甲方：唐军身份证号码： 乙方：黄振威身份证号码： 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守： 一、项目名称：南宁市五塘自来水厂供水管道基础设施扩建改造项目工 程。 二、工程地点：南宁市兴宁区五塘镇。 三、工程造价：暂定肆仟万元人民币'最后以审定价为准。 四、出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资贰拾伍万元 (卫50000.00)元，乙方出资贰拾伍万元(￡50000.00元, 总计伍拾万元(￡00000.00)整，借给南宁市五塘自来水 有限责任公司，作为图纸设计费、银行贷款评估费等，待业 主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还, 或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半 共同承担。 五、权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本( 含工程中介
费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管 资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机 具购置费、施 工水电费、办公用房租赁费、 临时设施费、安全维护 设施费、 预结算费 用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项 开支）后，所获利润甲 方各占 55% ；乙方占 45%O 反之，本着风险 共担的原则，如承包本工程 出现亏 损或施工中出 现的有关处罚，由 甲乙双方按各自所获利润分配比 例分别承担。 2、 双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方 原则 上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监 督项 目经理 人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同岀委托书。 3、 选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、 租 赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认 可后方能 执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干 涉，否则按违约 责任第 1 规定执行。 4、 双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户， 建筑公司 拨付 工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致 同意，双方 签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对 日常财务开支进行 管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。 5、 材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票 的费 用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。 所有报销 凭证必须经 双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别 搜集各类发票，以 供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方 尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难， 以确保本 理人员工 面竭
施工配合协议书 甲方：黔西南州宏源物业有限公司（以下简称甲方） 乙方：黔西南州新空间装饰有限责任公司（以下简称乙方） 甲方将对乙方在兴义供电局 改造工程进行监督并协助乙方与兴义供电局相关部门的协调工作，根据有关法律、法规，在自愿平等、协商一致的基础上，特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 （一）、甲方： 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。 2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要 求，不得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导，有权 在乙方施工过程中，随时进入现场进行安全检查，并责令对安全问题进行整改。同时，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作，忽视施工质量，甲 方有权立即停止其工作，并根据情节轻重给以处罚。
5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技 术交底，并做好记录及相关资料，办理开工许可证并协调好相关部门作好开工前准备。 7、对乙方在施工地以外所产生的环境污染进行清理，如有 设施设备造成损坏，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 （二）、乙方 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。 2、在进行安装、调试、高空等工作时，必须认真执行国家 有关的安全生产法律法规和行业技术规范。 3、除不可抵抗的自然因素外，由于乙方的责任造成的一切 安全事故和损失，全部由乙方负责。 4、应当设立安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理 人员，并对施工进行全过程的安全监督监察，负责安全生产问题的落实、监督、整改。 5、必须接受甲方对施工作业地点的安全检查，对于甲方在 安全管理、工程质量等方面提出的问题，必须落实责任人、整改时间和整改措施，认真进行整改，整改后满足
电梯安装安全协议书 甲方：福建省九建建筑工程有限公司 乙方： 1.工程项目名称：燕都鑫城二期新民居1-3#7-14#楼工程 2.工程范围：室内电梯安装 3.工程地址：京津公路东侧，南环路北侧 为确保在日常维保和施工中，人身和设备的安全，依据《特种设备安全监察条例》和《国家电梯安全监督管理办法》等法律法规规定，明确甲乙双方安全责任，确保施工及人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议： 一.甲方责任 1.建立健全电梯设备安全管理制度和设备技术档案 2.接受安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察 3.制定电梯事故应急措施和救援预案 4.设置安全管理人员，情况紧急时可以决定停止使用电梯并及时 报告上级领导 5.应将“电梯乘梯须知”安装于易于乘客注意的显著位置 6.定期对物业电梯维修人员进行安全教育及操作规程和有关的 安全规章制度培训 7.按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届 满前一个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求 二.乙方责任
1.必须认真对本单位维修保养人员进行安全技术知识教育，增强 法制观念，提高员工的安全意识和自我保护能力。 2.必须贯彻执行国家有关电梯安全的法律法规，并制定相应的安 全管理制度，遵章守纪，严格按操作规程和保养标准执行，严禁违章作业。 3.在电梯维保中应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则由 于自身安全措施不力而造成事故的，责任和因此发生的费用由乙方自行解决。 4.提供电梯维保人员有效的安全用品，如：安全帽、安全带、眼 罩、绝缘手套等个人自身防护设备，如因未按要求而发生的任何事故，甲方不负责任，乙方承担由此引起的一切经济责任。 5.用于本项目的工器具、施工机械和防护用具质量必须满足施工 需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 6.电梯维保人员必须持有特种设备人员上岗证，并在有效期内， 复印件交甲方存档保存。 7.维修过程中如发生人员伤亡，电气设备事故或危及电梯正常运 行不安全情况，应立即报告甲方（电梯管理员），并积极配合调查。 8.接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全隐患意见，必须在 甲方规定期限内进行有效解决 9.施工中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
劳务分包合同 工程名称：空调安装工程 合同编号： 工程地点： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 日期：年月日
劳务分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程内容： 二、承包范围 X区商业空调系统安装：1、商业空调末端冷凝水系统安装；2、商业空调公共区域末端风系统安装；3、商业空调冷冻水系统安装；4、商业空调新风系统及设备安装。5、空调机房安装 安装工程量清单详见附件三。 三、承包方式 乙方工程承包方式：包工（按清单计价）、包施工机械及工器具、包除甲方供应以外的施工辅材、包质量、包验收、包安全文明施工、包成品保护及材料损耗控制等工作。 四、双方责任范围 1. 甲方提供施工临时用水、用电配接点，水电费由甲方承担，施工用水、用电管线由 乙方自行负责。 2. 乙方施工垃圾及生活垃圾，由乙方负责清理到甲方指定的集中堆放点。
3. 乙方进场后应提供本工程详细的设备、材料进场计划表。根据甲方材料申购相关制 度及要求申报材料采购计划，急用材料应提前3日申报。 4. 乙方应严格按设计施工图及现场实际情况进行施工，并以《河南省建设工程工程量清 单综合单价》（2008版）规定损耗量为控制目标。超出定额规定损耗的材料或下料 错误造成的损失由乙方承担，该部分材料款从乙方工程结算款中扣除。如现场施工材 料实际合理损耗超出定额规定损耗的，乙方应以书面形式报告甲方驻现场工程师，由 驻现场工程师组织相关部门核定材料损耗率，乙方按甲方核定的损耗率控制材料使用， 该部分材料以甲方核定的耗损率进行材料核算。 5、因乙方原因造成的返工、拆改等发生的费用，由乙方自行承担。 6、甲供材料到工地现场，乙方及时组织人员卸车搬运，办理接收手续。 7、甲方委托为驻现场负责人全权处理合同相关事宜。 8、乙方委托为驻现场负责人全权处理合同相关事宜。 五、工期 暂定自x 年x月x日起至x年x月x日止，总工期x日历天。如因甲方停水、停电超过8个小时、材料设备供应迟于约定进场时间、不能按期提供作业面、工程进度计划调整及不可抗力影响工期的，则工期顺延；乙方应根据影响及时更新施工计划。其他原因施工工期一概不予调整，除非乙方取得甲方书面认可。开工前提交总工程进度计划，月、周计划按总工程进度计划分解执行控制。 六、工程质量与安全文明施工 1. 工程质量标准：合格。 2. 乙方应严格按照施工图及国家相关规范、规定要求进行施工，达到国家相关标准、规范、 规定要求，并做好记录工作。 3．乙方应服从甲方现场代表的统一安排，积极配合各专业施工，不得以任何借口干扰和拒
编号：________ 工程项目合作协议合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共24 页
工程项目合作协议合同范本 工程项目合作协议合同范本1 甲方：_____（以下简称甲方） 乙方：_____ （以下简称乙方） 甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。 第一条工程实施责任及要求 1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。 2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。 第二条甲方责任 1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。 2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。 3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。 4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成 第 2 页共 24 页
的工作。 5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。 第三条乙方责任 1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。 2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。 3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。 4、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金元及相应的财务费元。 5、负责自本协议签字之日起7日内，向甲方交纳：本协议履约保证金元。 6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。 7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给第三方。 8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。 9、每月25日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后3日内传至甲方。 第 3 页共 24 页