It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
小型装饰装修工程施工合
同简易版
小型装饰装修工程施工合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
第一条本合同双方当事人：出租方：
_____(以下简称甲方)地址：_____电话：_____法定代表人：_____ 承租方：_____(以下简称乙方)地址：_____电话：_____法定代表人：_____ 甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根
第一条本合同双方当事人：
出租方：_____(以下简称甲方)地址：
_____电话：_____法定代表人：_____
承租方：_____(以下简称乙方)地址：
_____电话：_____法定代表人：_____
甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙
方使用。根据国家、省、市有关集体建设用地流转管理的规定，双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，订立本合同。
第二条甲方依据本合同出租土地的使用权，土地所有权属_____，地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权出租范围。
第三条乙方在承租土地使用权范围内所进行的利用土地的各项行为，均应遵守中华人民共和国法律、法规及有关规定，不得损害社会公共利益。
第四条甲方出租给乙方的地块位于
_____，出租的土地使用权面积为_____平方米。地块位置及四至范围详见附图。
第五条本合同项下的租赁地块，按照规划批准的用途为_____用地。
第六条本合同项下的土地使用权租赁期限_____年，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。
甲方应于_____年_____月_____日前将本合同项下的土地提供给乙方。
第七条该地块的土地使用权租金以土地面积计算，租金标准为每平方米每年_____元人民币，该地块的年租金总额为_____元人民币(大写：_____)。
第八条双方同意采用以_____年为周期一次性支付租金的形式，每期一次性支付租金的总额为_____元人民币(大写：_____元人民币)。从第二期起，每期租金的增幅为上期租金总额的_____%(大写：百分之_____)。
第九条乙方同意在本合同签订之日起十
日内以现金或现金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的时间为履行周期租赁时间的第一个月内。
第十条如果乙方不能按时支付应付款项，逾期两个月内(含两个月)，应按每期缴纳租金的_____%(大写：百分之 _____)向甲方支付违约金。逾期超过两个月仍未按合同规定缴齐应付的款项，甲方有权解除合同，并可向乙方索赔因此遭受的实际经济损失。
第十一条乙方擅自改变土地用途的，甲方有权解除合同并可无偿收回土地使用权，所收取的租金不予退还。
第十二条如甲方不能按时将本合同项下的土地交给乙方使用，应按收缴租金的
_____%(大写：百分之_____)向乙方支付违约
金。逾期超过两个月的，乙方有权解除合同，并可向甲方索赔因此遭受的实际经济损失。
第十三条在合同签订后 ____ 日内，双方应按规定办理有关土地登记手续。
第十四条乙方将本合同项下的土地使用权转租时，须征得甲方同意，并按规定办理有关手续。
第十五条乙方如需改变本合同第五条规定的土地用途，须取得甲方和土地、规划行政主管部门的同意，并经原批准用地的市、县人民政府批准，并依照有关规定补签或重新签订土地使用权租赁合同，并办理租赁土地使用权变更登记手续。
第十六条本合同规定的租赁年限届满，乙方应在期满后三十天内，交回土地他项权
证，并办理租赁土地使用权注销登记手续。乙方如需继续承租该土地使用权，须最迟在期满之日前三个月向甲方提交续期申请书，除该土地使用权被依法征收或收回外，在同等条件下，乙方有优先续期权，并在确定新的土地使用权出租年限、租金标准及其他条件后，双方补签或重新签订出租合同，并按规定重新办理有关土地登记手续。
第十七条任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务的，可不承担责任，但必须采取一切必要的补救措施以减少损失并及时书面告知对方。
第十八条本合同自双方签及盖章(画押)之日起生效。
第十九条本合同和附件共_____页，以中
文书写为准。
第二十条本合同在中华人民共和国广东省_____市(县、区)签订。
第二十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和调整。
第二十二条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可向①_____仲裁委员会申请仲裁②_____人民法院提起诉讼。
第二十三条本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。补充协议经双方签盖章确认后与本合同具有同等法律效力。并送当地土地行政主管部门留存。
第二十四条本合同一式陆份，其中：甲
乙双方各贰份;贰份由_____市(县、区)土地行政主管部门留存。
甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：_____
法定代表人(签)：_____ 法定代表人(签)：_____
电话(手机)：_____ 电话(手机)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
签订地点：_____ 签订地点：
_____
使用说明
1、本合同文本适用于本市行政区域内的承、发包住宅装饰装修工程。
2、工程承包方(乙方)，必需具备工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，并依法取得《建筑业企业资质证书》，且具有“建筑装修装饰工程专业承包”资格。外地进郑施工企业要到市建设行政主管部门备案。如是企业法人下属分支机构，需有企业法人出具的委托证明;经办业务员必需持有有效的法人代表委托证书。
3、工程发包方(甲方)，对需装饰住房拥有合法使用权，或已取得拥有合法居住权人的正式委托。对本住宅装饰装修工程具有法定发包权。
4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开
工。
5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量达标)全部完成，经承包方、监理单位、发包方共同验收，签署《工程竣工验收单》确认工程合格后，视为竣工。
6、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。
7、工程实践证明：垃圾清运、施工环境污染补偿、燃气管网改造、表前水电路改造，以及其它等外部费用由甲方直接给付相关单位或部门可减少工程施工的不必要麻烦。
8、本合同文本不得拆减页，增加条款可另行补充;划线部分必须填写，不得留空。
9、建议本合同一式三份，甲、乙双方及登记备案各一份。
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position
三方装修合同范本精选3篇 装修合同就是为了房屋装修而依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定、签订的合同。以下是为大家整理的三方装修合同范本精选3篇，供大家参考学习。 三方装修合同范本1 发包方(甲方):_________承包方(乙方):_________ 为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、省保护消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部建建(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。 一、概况 1、甲方装修住房系合法居住。 乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。 2、装修施工地点:市区(县)路(村)_________巷号_________楼层_________室。
3、住房结构: 4、装修施工内容: 室别部位装修内容及要求备注 5、承包方式: 6、总价款:_________元(其中人工费_________元，材料费_________元，详见清单。 ) 7、工期:自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。 工期为_________日。 二、关于材料供应的约定 1、甲方提供的材料 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供应到现场。 如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。 甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管。
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
建筑工程施工合同 甲方： 乙方： 签订日期：****年**月**日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，就**工程事宜，双方经友好协商一致，达成如下协议，以资双方共同恪守。 —、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容 ……（具体详见工程量清单）。 四、承包方式：双方商定采取下列第方式 （1）包工包料； （2）包工、包部分材料； （3）包工不包料。 五、施工日期：****年**月**日至****年**月**日 六、质量目标及技术要求 1、达到国家及行业现行验收规范合格标准。 2、严格按照甲方认可的方案组织施工。
七、合同价款及支付方式 1、合同价共计人民币：元整（小写：￥元）。合同 价格包括材料、人员及其它税费等。本合同价为固定价格，合同期内不作调整。 2、合同签订后甲方按合同价款的**%支付工程预付款。本项目完工经甲方验收合格，满足使用要求，乙方办理完结算手续并提供全额增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同价款至95%。 3、合同价款的5%作为质量保证金（无息）。质量保证金在工程质保期满后由甲方支付给乙方。 八、甲方的权利义务 1、甲方有权对工程质量、施工进度进行检查和监督;对乙方施工中存在的问题有权提出整改要求，乙方应按要求和时限进行整改。 2、审核乙方提交的施工图纸、方案和进度计划。 3、组织对工程进行验收，验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改。 4、施工管理过程中甲方代表负责现场施工过程中相关协调事宜。 5、甲方提供的材料设备，应为符合设计和国家标准要求的
合格产品，并按施工进度计划及时供应到现场，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管。因乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 6、按照合同约定支付费用。 九、乙方的权利义务 1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。 2、乙方必须按照甲方选定的材料组织施工，乙方未按甲方选定的材料组织施工，甲方有权要求乙方无偿更换和返工，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、对施工中存在的问题按照甲方的要求进行整改，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 4、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。 5、乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、等级、质量、计量标准及数量相符， 应为符合设计和国家标准要求的合格产品，经甲方签字认可后方可使用。 6、工程未验收之前，乙方负责已完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏丢失，乙方负责修复和赔偿。 7、乙方负责施工现场的安全、防火、防盗、清洁卫生，文
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 监控工程施工合同简易版
监控工程施工合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 签定地点：____市____区电教教仪站 签订时间：____ 甲方：____市_____实验中学 乙方：_____教学仪器设备有限公司 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平 等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设 工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____市____实验中学电子监控 系统工程 工程地点：____市____实验中学校园内 工程范围：详见____市____实验中学监控
系统招标文件和投标书 工程内容：监控系统布线、设备安装及调试 二、工程总价：详见附件1（工程价格汇总表） 合同金额：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整（￥____元）。 注：工程总款中，中标工程总款为____元，后续附加四画面分割器____元，为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。 本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干；超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。
工程装修三方协议_合同范本 工程装修三方协议 发布时间：2020-03-15装修协议；一.协议三方当事人；甲方：电话：乙方（业主姓名）：楼栋号：栋单元号房；乙方（业主）身份证号：电话：乙方委托人姓名：电话；丙方（装修施工单位）：负责人姓名：；身份证号码：电话：；二.总则；1、为保证小区业主住宅装修施工的顺利进行，维护小；邻关系以及小区整体公共利益不受侵害，广西钦州恒祥；内装修具有管理权，现甲、乙、丙三方就装修阶段的管；以共同遵守，具装修协议一.协议三方当事人甲方：电话：乙方（业主姓名）：楼栋号：栋单元号房乙方（业主）身份证号：电话：乙方委托人姓名：电话：身份证号码：丙方（装修施工单位）：负责人姓名：身份证号码：电话：二.总则1、为保证小区业主住宅装修施工的顺利进行，维护小区内业主的共同利益，及小区建筑物、住宅毗邻关系以及小区整体公共利益不受侵害，广西钦州恒祥豪苑物业管理有限责任公司对小区内各业主的室内装修具有管理权，现甲、乙、丙三方就装修阶段的管理达成如下一致意见，并与物业公司签署本协，以共同遵守，具体如下。2、三方对本协议已理解一致，在自愿、平等、协商一致的基础上，签定本协议。三.本协议依据的法律法规和文件⑴《中华人民共和国消防法》⑴《住宅室内装饰装修管理办法》⑴《建筑装饰装修管理规定》⑴《广西壮族自治区物业管理条例》⑴《前期物业服务合同》⑴《住户手册》四.本协议细则1、装修工程申报与审批⑴.业主在装修前应先带领装修单位向物业服务中心申报装修，并与装修单位负责人共同填写《业主室内装修申报表》并附装修施工平面图、水电图等图纸，及装修施工单位的资质证书、营业执照副本。⑴.装饰装修工程合同以甲方审批的《业主室内装修申报表》为准。⑴.服务中心收到业主的申报3个工作日内完成审批，由业主或装修单位负责人到服务中心办理相关手续并签署《装修施工三方协议》，取得服务中心核发的《装修许可证》后，方可进行装修。2、管理规定⑴.物业服务中心依据《业主临时公约》和本协议对装修施工进行监督检查，装修人员必须服从服务中心的管理。⑴.甲方聘请专业的清运公司对装修垃圾进行清运及处置，收费标准如为：按每建筑面积3元/㎡。⑴.施工时间规定，。星期一至星期五上午8:00-12:00 下午14:30-18:00（夏季）/15:00-18:00（冬季）星期六、日上午9:00-12:00 下午15:00-18:00国家法定节假日不得施工。⑴.装修外观要求：乙方装修只限于户门以内，全部外立面景观不得作任何改动，不能封闭阳台或改变阳台的设计使用功能；严禁户外安装雨蓬；严禁改变栏杆颜色及玻璃上贴纸；⑴.室内不得随意打洞、取消隔墙；严禁野蛮施工、重锤敲击墙、地面；严禁改动外墙；严禁损坏梁、柱及承重墙；严禁改动跃层楼梯；不得随意增加楼、地面负载，如增加砌隔墙、安装大型灯具等。⑴.不得破坏或更改厨房、厕所、阳台的防水层，装修前应对卫生间、阳台试水，看是否有堵塞渗漏现象。⑴.厨房不允许安装窗式直排式排气扇，厨房油烟必须由管道式排气装置统一排入烟道；严禁封闭户内的各检查口、地漏。⑴.预埋的可视对讲等弱电线路严禁改动；煤气管道的更改需向煤气公司申请，严禁自己改动。⑴.安装空调时请告知服务中心，并按指定位置安装外主机，严禁在空调搁板以外安装主机；热水器的进出口建议安装角阀及止回阀。⑴.室内装修垃圾必须及时自行清运，不得堆于小区或户门外；3、装修现场规定⑴.装修人必须在入户门外张贴《装修许可证》，装修人员必须衣着整齐，并接受保安人员的监督、检查；⑴.施工现场严禁吸烟、喝酒、煮食、打闹、住宿。⑴.装修材料的运输必须包装好，再使用电梯运送；对于超高、大、重的物料，必须据楼梯尺寸大小，预先分、拆好，不得在小区任何地方进行分、拆加工。
简易的工程承包合同范本 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场 施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本 工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户 （以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设 计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如 发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人 必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发 包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部 按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格， 承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单 位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
小型农田水利建设工程施工合同 （示范文本） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程项目一览表（附件1） 资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。 二、合同工期： 开工日期：2011年月日； 竣工日期：2012年月日； 合同工期总日历天数天。 三、双方一般权利和义务 1、发包人一般权利和义务 （1）组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合； （2）搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； （3）提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要；
（4）提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要； （5）组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。 2、承包人一般权利和义务 （1）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定； （2）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复； （3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场； （4）接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。 四、质量标准 工程质量标准：合格。 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 五、隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。 六、安全施工 1、安全施工与检查 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工合同协议书【简易版】-工程施工协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方（以下称甲方）：___________________________ 法定代表人：_____________________________________ 身份证号码: _____________________________________ 承包方（以下称乙方）: ____________________________ 法定代表人：_____________________________________ 身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》和 〈〈中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 一、工程项目概况 1、工程项目名称： _____________________________________ 2、工程项目地点： _____________________________________ 3、工程项目内容： _____________________________________ 4、工程项目承包方式： ________________________________ 5、工程项目承包范围： _______________________________ 6、工程立项批准文号： _______________________________ 二、工程项目期限 1、合同工期总日历夭数天； 开工日期：年月日； 竣工日期：年月日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： ⑴在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次 连续小时以上)，影响正常施工；停水停电天以上；
编号：HL202044208 装饰装修工程合同样本电子版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
装饰装修工程合同 发包人(甲方)：________________________ 住所：______________________ 电话：____________ 传真：____________ 委托代理人：________________________ 电话：____________ 传真：____________ 承包人(乙方)：________________________ 住所：______________________ 电话：____________ 传真：____________ 法定代表人：________________________ 电话：____________ 本工程设计人：________________________ 电话：____________ 施工队负责人：________________________
工程简易施工合同范本 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订木合同。 第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数10天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300 元/组（一组24块电池板）。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价★安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任
2、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于lcmo 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条奖惩责任 2、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按2MW二50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方：
合同编号：YT-FS-7954-49 小型工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
小型工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建 筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市 有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施 工特点修改版) 第一条概况 1.1 1.2 1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基 注浆。 1.4 承包方式：包工包料 1.5 合同金额：第二条工程期限 2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，
20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延) 2.2全部竣工总日历天数：30天 2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。 第三条工程款支付 3.1 100%工程款 第四条工程保修 4.1 保险金： 4.2 保修项目及保修期限 4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。 第五条争议，仲裁 5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程装修三方协议
编号：FS-DY-20676 工程装修三方协议 装修协议；一.协议三方当事人；甲方：电话：乙方（业主姓名）：楼栋号：栋单元号房；乙方（业主）身份证号：电话：乙方委托人姓名：电话；丙方（装修施工单位）：负责人姓名：；身份证号码：电话：；二.总则；1、为保证小区业主住宅装修施工的顺利进行，维护小；邻关系以及小区整体公共利益不受侵害，广西钦州恒祥；内装修具有管理权，现甲、乙、丙三方就装修阶段的管；以共同遵守，具 装修协议 一.协议三方当事人 甲方：电话：乙方（业主姓名）：楼栋号：栋单元号房 乙方（业主）身份证号：电话：乙方委托人姓名：电话：身份证号码： 丙方（装修施工单位）：负责人姓名：
身份证号码：电话： 二.总则 1、为保证小区业主住宅装修施工的顺利进行，维护小区内业主的共同利益，及小区建筑物、住宅毗 邻关系以及小区整体公共利益不受侵害，广西钦州恒祥豪苑物业管理有限责任公司对小区内各业主的室 内装修具有管理权，现甲、乙、丙三方就装修阶段的管理达成如下一致意见，并与物业公司签署本协， 以共同遵守，具体如下。 2、三方对本协议已理解一致，在自愿、平等、协商一致的基础上，签定本协议。 三.本协议依据的法律法规和文件 ⑴《中华人民共和国消防法》 ⑴《住宅室内装饰装修管理办法》 ⑴《建筑装饰装修管理规定》 ⑴《广西壮族自治区物业管理条例》 ⑴《前期物业服务合同》 ⑴《住户手册》
合同编号: 深圳市小型装饰装修工程施工合同 （示范文本） 发包方（甲方）：_______________________________ 承包方（乙方）： 二?一四年十二月
使用说明 深圳市建设工程造价管理站编制本合同示范文本，供社会公众免费使用，签约双方可根据实际需要对条款进行修改和补充。合同履行中发生的纠纷应依据合同约定的争议解决方式处理，深圳市建设造价管理站不负责调解。任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式发布、销售本合同（示范文本）及其中的任何部分。 1?本市行政区域内的小型装饰装修工程适用本合同文本。 2?乙方应当具有工商行政管理部门核发的营业执照和建设主管部门核发的相应资质。 3.本合同中的第一章工程概况、第二章工程设计、第三章工程施工、第四章违约责任、第五章其他，合同双方可根据需要选择。 4.合同双方签订合同时应对乙方供应材料的品牌、规格、质量、档次、单价等约定清楚。 5?乙方采购的材料和施工应符合有关规范或者标准的要求，双方不得降低有关规范或者标准的强制性要求。 6?为避免双方在履行合同过程中发生争议，建议双方对有关事宜的处理意见、协商或者确认等均应采用书面形式。
深圳市小型装饰装修工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 身份证号/组织机构代码： 住所： 承包方（以下简称乙方）： 身份证号/组织机构代码： 住所： 依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方的小型装饰装修工程（以下简称工程）有关事宜，达成如下协议： 第一章工程概况 第一条工程概况 1.1工程施工地点： 1.2装饰装修工程建筑面积： 1.3工程范围：（在□内打"，具体工程量根据合同约定确定） 其他工程：____________________________________________________________ 第二章工程设计 第二条设计委托
施工合同 发包方（全称）：（简称甲方） 承包方（全称）：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同》及有关规定，经甲乙双方协商一致，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同，以致共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称： 2、承包方式： 3、工程地点： 4、工程内容： 二、工程工期 1、合同工期：自年月日开工至年月日竣工，总工期天， 与土建同步。 三、工程价款支付及结算 1、付款方式：合同签订后，乙方进场付工程总价的，设备安装完毕后付至工程总造价的，余款竣工验收二年内全部付清。 2、结算方式：合同总价加变更签证，结算价格按照审计总价或固定总价，以甲方总包合同为准。 3、（一）、本工程合同价为元，人民币大写元，审计价让利%为结算依据，（二）、本工程按甲乙双方商定一次固定总价为元，人民币大写元。 4、本工程项目管理费按工程审计结算总价%收取，另外提供发票为以下两种方法第种：（1）、由乙方开具普通材料发票给甲方；（2）、由乙方开具增值税专用发票给甲方，具体以发票金额以收到款项为准。 四、乙方责任及工具和质量验收 1、乙方必须按图施工，无权改变图纸内容，如遇图纸与现场不符的，须以书面形式向甲方提出，待甲方回复后，方可按照回复内容进行施工，否则造成损失由乙方承担。 2、所有乙方现场施工人员进场前必须进行班前安全教育，服从甲方管理，确保施工人员安全，乙方必须遵守国家、省、市各项安全法规政策，如有违反，所造成的工伤安全事故均由责任方承担。 3、乙方每次进入施工现场的材料必须堆放整齐，保持施工场地的整洁，施工中产生的垃圾、废料每天集中清理到现场内甲方指定的地点。 4、乙方现场施工使用的一切工具、设备由乙方自备。
合同编号（）****项目室内精装修工程 施工合同 工程名称：[ ] 工程地点：[ ] 甲方：[ ] 乙方：[ ] 丙方：[ ] 签订地点：[ ] 签订日期：[ ]
****项目**期室内精装修工程 施工合同协议书 发包人：[ ]（以下简称甲方）总包人：[ ]（以下简称乙方）分包人：[ ]（以下简称丙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲、乙、丙三方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就[ ] 工程室内精装修施工事项协商一致，同意订立本合同，达成协议如下： 一、项目概况： 1、项目名称：[ ] 2、项目地址：[ ] 3、项目规模：建筑面积约[ ]平方米2 4、现场施工条件：施工用水、用电已接通，已具备施工条件。 5、资金来源：甲方自筹 6、设计单位：[ ] 7、监理单位：[ ] 二、本合同施工范围： [ ] 室内精装修工程施工，丙方包工（除甲方分包项目外）、包料（除甲供材料外）、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包竣工验收合格及因质量问题引起的维修和更换、培训及成品保护等。 三、合同工期： 开工日期：[ ]年[ ]月[ ]日 竣工日期：[ ]年[ ]月[ ]日 合同工期总日历天数[ ]天 四、质量标准： [ ] 五、合同价款
金额：（大写）暂定人民币[ ]元 ￥：[ ]元 六、组成合同的文件及优先解释顺序 合同文件应能互相解释、互为说明，其组成部分和解释顺序如下： 1、本合同协议书； 2、室内精装修工程施工合同（含附件），以及甲方确认样板，有关工程的洽商、变更等明确权利义务的会议纪要、补充协议为室内精装修施工合同的组成部分，与室内精装修施工合同具有同等效力，如约定不一致的，以签署时间在后者为准。 3、中标通知书； 4、询标纪要、投标承诺书； 5、投标文件及其补充说明； 6、招标文件、设计图纸及其补充说明； 7、现行国家及 [ ]省、[ ]市有关规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 七、丙方向甲方及乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、甲方向丙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立时间：[ ]年[ ]月[ ]日 合同订立地点：[ ] 本合同三方约定[ ]后生效 甲方（公章）： 法人代表
合同编号：YT-FS-4590-60 简易的工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简易的工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 简易工程施工合同 合同编号：发包方：____ 承包方：____签约时间：签约地点：为了保证____ 施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的 目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致， 订立本合同。 一、工程名称：____ 二、建筑面积(工程形式)：____ 三、施工地点：____ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工： ____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____
六、工程质量标准：____ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;
. 合同编号： 小型工程施工合同 项目名称： 项目建设地点： 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 签订日期：年月日
小型工程施工合同 发包人(全称) : （以下简称甲方） 承包人(全称) : (以下简称乙方) 根据《中华人民国合同法》及有关规定，结合工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称: （二）工程地点: （三）工程容: （四）承包围： （五）承包方式： 第二条合同价款:本合同约定风险承包围总价包干。 本合同总额为（大写）：（人民币）， （小写）：￥元。 第三条工程工期 （一）施工工期为个日历天，自年月日至年月日。实际工期以双方现场管理代表签字为准。 （二）在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后顺延，以此确定竣工工期。 （三）如甲方提出赶工另行签订补充协议。 第四条工程质量标准和保修期。 （一）工程质量标准：工程质量标准按国家现行施工及验收规标准，并符合设计要求。 （二）工程保修：按中华人民国建设部第80号《房屋建筑工程质量保修办法》（2000年6月30日发布）中的规定执行，即本工程保修期为年。保修期从工程 竣工验收合格之日起计算。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料及施工设备由乙方采购供应至施工场地（仓库）。 （二）材料应附有出厂合格证明。如甲方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，由乙方负责检验费用和所造成的损失。
（三）工程材料和设备差价的处理办法：不再另行调整。 （四）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料不适用的，甲方需按材料实际采购价格，回收全部不适用的材料，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后， 不适用的材料由乙方自行处理。 第六条工程款支付和结算 （一）甲方以支票形式向乙方支付工程款。 （二）工程价款支付方式： 预付款：合同签定后乙方进场施工一周后15日，甲方向乙方支付合同价款的% 作为工程预付款。 每月按工程完成量的%支付工程进度款，待本工程竣工验收合格结算完成后 日支付至竣工结算价款的95%，余款5%待保修期满30日扣除相关责任款后结算 付清。 以上款项的支付，乙方须向甲方提供中华人民国大陆地区合法有效的等额发票， 如乙方为项目所在地以外城市，所提供发票必须是由项目所在地市承发包中心代 开安装发票，否则不予接收。 发票所示的金额应为当期工程款支付额，收取结算款时，应提供含保修金在的全 部工程款发票（若最终实付保修金额小于保修金发票面额时，甲方不对超出部分 发票产生的费用作任何补偿）发票种类不符合要求，甲方有权不支付任何款项。 如甲方与乙方对发票种类的认定意见不同，双方应征询工程所在地税务机关意 见。 （三）单份洽商变更经甲方核定超过5万元的，当月累计上月已实施的经甲方核定超过5万元的洽商变更，签订补充协议。 （四）甲方另行委托合同围外的业务，涉及价款经双方核定超过5万元的，需另行签订补充协议。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 1、开工前10天完成“三通一平”，接通水、电源，同时向乙方提供6套施工图纸 （含用于竣工图2套）； 2、组织图纸会审、及时审核乙方的施工组织设计； 3、对乙方在施工时发现设计错误而提出的意见，甲方应在收到书面通知的7天会 同设计方进行处理；
(三方协议稿件)精装修协议 甲方： 乙方： 丙方：杭州XXXXXXXX有限公司 鉴于： 1、乙方于年月日与丙方签署了《浙江省商品房买卖合同》（以下简称“买卖合同”），购买了丙方开发建设并以卖房赠送装修方式销售的XXX商业中心号楼单元室商品房（下称“该商品房”）； 2、甲方系经乙、丙方认可的装修工程承建单位，经三方一致同意，在买卖合同及本协议生效同时，乙方即可获得由丙方销售附带增送的甲方为该商品房提供的装修服务（下称“装修工程”，具体服务内容详见附件之《装饰装修标准》）. 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确三方权利义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本装修工程事项协商一致，达成本协议，供三方共同信守： 一、装修工程概况 1、装修工程应符合本协议和附件规定之标准. 2、装修工程的保修期为两年，自本协议规定的装修工程交接之日起计算，保修责任由甲方承担.装修工程中的设施设备（如有）的保修责任和期限，以产品使用说明书或保修书中的约定为准. 3、在不低于本协议规定的装修标准基础上，甲方可适当调整装修材料的品牌（同等档次）和其它工程内容（如房屋结构空间设置的优化；构件材料、设备设施或工艺的合理调整等）.另因房型的不同，装修材料的型号等会有所不同. 二、装修工程施工和交接的前提（以下需同时满足）
1、乙、丙双方就该商品房签订的《浙江省商品房买卖合同》合法有效成立； 2、乙方已完整、适当地履行前述买卖合同约定的合同义务和相关附随义务； 3、该商品房所有权证（小产证）核准颁发前或装修工程交付前（两者以时间较后者为准），该商品房不发生任何转让、赠与或互易等所有权转移情形，经丙方书面同意的除外； 4、装修工程仅限于该商品房，不得折（兑）现、不得转让，也不可另作其他用途.否则，乙方将自始不享有本协议约定的该商品房装修工程权益. 三、装修工程的交接 1、装修工程的交接日期为2012年10月31日（因不可抗力和乙方原因导致延期的除外，交接时间由三方另行协商确定）. 2、甲方将在装修工程交接前书面通知乙方办理装修工程的交接手续.乙方应在甲方书面交接通知确定的交接日，会同甲方、丙方对装修工程进行验收交接.如乙方未在约定的时间内完成验收交接的，装修工程的风险责任自通知交接之日的第二日起转移至乙方. 3、乙方接受装修工程时，如认为装修工程存在不符合本协议约定交付标准的，可委托房屋所在地有资质的检测机构检测，检测费用由乙方垫付，最终以检测机构认定的有责任的一方承担.但检测不得影响乙方按照本协议规定完成装修工程交接手续的义务. 四、责任承担 1、未办理装修工程交接验收手续前，乙方干涉、阻碍装修工程或提前使用、擅自动用装修工程成品/半成品而造成损失的，由乙方负全部责任. 2、因甲方原因导致装修工程交接日期延误（超过宽展期），每逾期一日，应支付乙方的违约金，直至装修工程实际交接之日止（含当日）. 3、由于甲方原因，实际交接的装修工程达不到本协议约定标准，甲方应按照实际的装修、设备设施与约定的装修、设备设施价差壹倍给予补偿. 4、本装修工程在保修期内因质量问题造成乙方经济损失的，甲方同意按照装修修复费的10%作为乙方损失的计算方法. 5、如由于乙方严重违反本协议约定使本协议无法继续履行，视为乙方主动放弃受赠，丙方有权取消向乙方赠送该商品房装修，甲方有权终止装修工程. 6、丙方为甲方向乙方提供连带责任担保.