施工合同书
甲方：**工程集团*公司广州地铁**线**站项目部
乙方：
由甲方承建的广州地铁**线**站土建工程，根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，甲方愿将**站主体结构的围护工程按劳务分包的承包方式承包给乙方。为明确双方责、权、利，加强现场施工配合，本着平等互利的原则，经甲、乙双方友好协商，现签订该施工合同，请双方共同遵守，切实履行本方职责，圆满完成工程任务。
第一条：工程概况
1.1工程名称：广州地铁**线前期及主体围护结构工程。
1.2工程范围：
A、前期准备工程及辅助设施工程；
B 围护结构钻孔桩、旋喷桩及搅拌桩施工（包含该工程施工
的全部内容）。
1.3工期
开工日期：2005年05月01日
完工日期：2005年08月31日
1.4工程质量等级
本工程必须达到优质工程。
1.5合同价款
本工程为单价承包，整个工程实施期间及保修期内单价不作任
何调整。合同总金额Y 万元整（大写金额______________ 整）。合同总
价不作为工程最终结算的依据，结算以实际发生的工程量为准。
第二条：承包方式
本工程采取劳务分包的方式，除影响工程质量的钢筋、商品混
凝土、等关键材料由甲方供应，材料款从合同价款中扣除外，其余
材料全部由乙方自行采购，施工期间所有设备、机具由乙方提供。
乙方负责施工技术、现场管理、组织劳力、机具、材料，按甲方提
供的施工图纸和技术要求进行施工。
本工程甲方承包给乙方后，乙方不得将该工程转包或分包给第二方。
第三条：合同文件解释顺序
3.1合同条款；
3.2施工图；
3.3地铁施工规范、地铁工程验收标准、混凝土结构工程施工质量验收规范和其他有关技术资料、技术要求。
合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由甲乙双方协商解决。
3.4《议标须知》视为合同的组成部分。
第四条：图纸
4.1合同签订之后，施工图纸由甲方提供；
4.2甲方提供给乙方的图纸，乙方必须妥善保管，严格按有关
保密规定，不得泄密和丢失，工程完工时交回甲方，一旦发现丢失
或泄密者，按有关保密规定处理。
第五条：工程建设监理及监查5.1本工程由中原监理公司和甲方广州地铁项目经理部工程
科、安质科对工程建设实施施工阶段监理和监督检查。
5.2甲方广州地铁项目经理部对工程实施施工阶段现场监督检
查。
5.3监理工程师、地铁监查工程师及项目部可按合同规定行使
其职权。
第六条：甲乙双方的责任和权利
6.1甲方的责任和权利
6.1.1在整个工程实施期间有指挥和管理权。
6.1.2负责施工图设计。
6.1.3负责设计变更和对业主的验工计价。
6.1.4提供施工用地，并负责绘制施工用地平面图和施工场地平面布置
图。
6.1.5提供工程临时用水，供电分表接口。每月按时抄水、电表，施工及
生活用电装表据实在乙方验工中扣除，施工及生活用水装表据实在乙方验工中扣除。
6.1.6指导施工项目间的工序衔接，协助乙方处理施工现场范围内的地下
管线和邻近建筑物、构筑物、林木和环境的保护。
6.1.7协助乙方办理工程施工的主材（钢材、商品砼）供应。
6.1.8对乙方驻工地代表在施工期间中组织不力，影响工程建设的，甲方有权要求乙方更换驻地代表。
6.1.9由于乙方施工的工程质量不合格，甲方人员，监理工程师
和地铁监查工程师有权拒绝收方计量和验工计价。
6.1.10负责现场施工控制测量，日常测量放线等工作，负责各
种技术资料的归档、保存。
6.1.11有权对乙方施工质量、进度、安全进行奖罚。
6.2乙方责任和权利
6.2.1乙方驻工地代表：
签订承包合同后，及时组织足够的人员、机具、材料进场。
6.2.2按合同确定的工程范围、工程内容、施工图（含技术交底）、
地铁施工技术规范和监理工程师、地铁监查工程师及甲方人
员的指令，全面保质量、保安全、按期完成工程任务。乙方
对合同工程的质量、安全、竣工验收负全面责任，若不按规
范和图纸施工造成的返工，由乙方自行负责并承担因此而产
生的一切后果。
6.2.3绝对服从甲方对整个工程的施工统一指挥和管理，自觉处
理好与地铁公司驻地代表及监理的关系。接受甲方现场指挥人员和监理工程师及代表对现场施工安全、质量、进度的监督和检查。一旦发现问题，必须立即整改。
6.2.4负责本工程施工组织设计的编制及所有安全工作，制定实
施性安全技术措施，确保施工安全，并对合同范围内工程施工安全事故负全部责任。
6.2.5保证施工现场清洁整齐，符合文明施工有关规定，不得随意占用
和损坏非征、租用土地，一旦发生，一切后果由乙方负责。
626自觉服从甲方对施工现场的安排和工作协调，乙方驻工地代表在施工过程中组织不力，影响工程建设时，应及时更换驻地代表。627负责整个施工期间的测量、放线，试验试件的制作工作，
配合甲方搞好施工控制测量、监控量测工作。
628主动配合按期办理工程收方计量，验工计价。
629编制、收集、整理施工基础资料和技术资料及其它相关
资料。
6.2.10提交叁拾万元人民币的履约保证金。
第七条：工程质量和检查验收标准
7.1全部工程必须按现行《地铁工程施工技术规范》及施工设计图纸的内
容和要求组织施工。
7.2工程质量等级必须达到建设部颁发的《地下铁道工程施工及验收规
范》，且优良率达90%以上,乙方在施工中必须接受监理工程师、甲方技术人员对工程质量的监督检查，凡不按“规范操作规程”施工的，工程
质量达不到合同规定要求的，甲方责令其停工处理和对不合质量要求的
工程进行返工重做，由此造成的一切费用由乙方承担，且工期不作调整。
7.3隐蔽工程和中间验收，工程具备覆盖、掩盖条件的验收部位，
乙方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方，通知
包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收内容、验收时间、地点，乙方准备验收记录。
验收合格后，监理工程师签字后方可进行隐蔽工程的继续施工；验收不合格，乙方在监理工程师限定时间内进行修改，由监理工程师或地铁监查工程师重新检查验收，由此产生的费用由乙方承担。
第八条：工程进度
8.1在签订合同后，乙方应向甲方书面提供整个工程的进度安排计划及相
应的技术、安全质量措施，每月、季提供进度计划。
8.2甲方收到乙方的进度计划并平衡，在批准后交乙方实施，乙
方必须按批准的计划组织施工，确保计划兑现。
8.3因乙方原因造成工程进度滞后者，甲方将向乙方实行经济制
裁和处罚，乙方应无条件接受。乙方应接受甲方的监督检查和建议，改进施工方法和措施，限期内达到甲方进度要求。进度严重滞后者，不能保证合同工期要求，甲方责令乙方退场，乙方必须服从并执行，且一切损失由乙方负责。
8.4属乙方责任延误工期，按16.5条规定执行。
第九条：安全管理
9.1乙方应将安全工作放在首位，乙方进场后，必须进行一天以上的安全
教育，使每个施工人员牢固树立安全第一的思想，确保施工安全。
9.2乙方应与乙方聘用人员签订用工合同，确保乙方工作人员的安全。9.3乙方必须配合甲方开展安全检查工作，对检查发现的违章操
作和隐患事故，乙方应限期整改，且必须执行，并将整改措施书面报告甲方。
9.4乙方必须按有关规定采取严格的安全防护措施，并承担其费
用，无论在施工或其他活动中，所发生的一切伤亡事故及其他安全事故，均由乙方承担责任和由此发生的费用，同时事故发生后应立即报告甲方。
9.5乙方进行钻爆施工，必须持证上岗，严格遵守国家和地方的有关规
定，按规定对爆破器材进行审批、领取、退回库等。
9.6乙方在施工过程中动用设备、高压电线路、易燃易爆物品、地下及地
面管线、通信线路及临近交通要道附近的施工，应向甲方提供安全保护措施，经甲方批准和有关部门同意后方可使用。
9.7乙方按国家颁布的“安规”和有关地方施工安全规定组织施工，并达
“国标”。若乙方不按安全操作规程要求施工，视其情节轻重，按有关规定甲方给予一定经济处罚。凡发生一次两人及以上重伤或一人死亡事故，甲方责令乙方退场。并要求乙方赔偿甲方由此而引起的一切损失。第十条：材料供应
10.1钢材、商品砼、防水材料等由地铁公司供应的材料，乙方无权自购。
乙方必须按月、季向甲方提供材料计划，经审批后供应。材料单价按甲方议标书中规定单价执行。若地铁公司调整其单价时，甲方将作相应调整。
10.2爆破材料乙方无权自购。乙方必须按月、季向经理部提供材料计划，
经审批后供应。价格由市场确定。爆破材料使用应执行国家及地方政府有关规定。
10.3除上述两条规定材料外，其余由乙方自行购买的材料，必须按照设计
文件和《地铁施工规范》要求使用合格材料，使用前向甲方提供材质检验合格证和试验报告单，经甲方审批同意后使用。
10.4由甲方供应的材料，在验工计价时按实际领用量及合同规定扣回料
款。
10.5甲方向乙方实行限额供料（主材），超用部分材料费按供应单价加8%
的管理费从乙方当月验工计价中扣回。
10.6凡甲方供应的材料、乙方负责收集、保管，且必须用于本工程范围内
工程，不得挪作他用和倒卖，一经发现，乙方分别按其材料价值的2倍
赔偿甲方，在验工中扣除。
第十一条：变更设计
11.1乙方对本工程无权变更，若在施工过程中确需变更，可向甲方提出变
更建议方案，由甲方向上级有关部门申请办理变更手续，乙方必须积极配合，变更批准同意后，由甲方通知乙方按变更设计施工。
11.2确定变更合同价款：合同中有适用于变更工程项目的单价或类似于变
更情况的单价，按合同执行。若合同中没有类似和适用的单价，待甲方与地铁公司确定后经双方商定再进行计量。
11.3施工图设计：甲方签定合同前所提供给乙方图纸为投标方案设计图，
施工图将由甲方与设计及业主单位根据有关规范对投标方案图进行优化重新设计，作为正式施工图。
第十二条：工程计量
12.1根据工程进度和完成工作量，每月按规定时间，向甲方提出验收申
请，由甲方指定人员会同乙方代表现场收方。乙方代表必须参加，并为收方提供便利条件。若乙方代表无故不参加现场收方，甲方可以单方进行，结果有效。
12.2工程数量：按地铁公司审定的施工图完成部份验收合格的数量。12.3验工价款：验工价款为验收合格工程数量与合同单价的乘积。（工程
合同单价以双方协定的单价为准，见附表）
12.4施工图较投标设计图减少的价值双方各获一半，最终验工价值为合同
总价款与施工图减少价值的二分之一价款的差值。施工图减少价值为施工图较投标设计图减少的工程数量与甲方投标报价的单价乘积。
12.5验工计价单必须经甲方项目经理或授权人审批后生效。
第十三条：工程价款支付及结算方式
13.1本工程无工程预付款，按工程进度验工计价后支付工程款13.2未经审核的工程计价单和手续不完善的验工计价单，一律不支付相应的工程款。
13.3甲方财务部按生效的验工计价（附材料使用单）对乙方进行拨付工程
款。乙方代表凭法人受权委托书及身份证到甲方财务部办理拨款手续。
13.4拨款方式：扣除验工价值的质量保证金后，通过经办银行
转账方式支付，一律不得支付现金。
13.5本工程的营业税、城市维护建设税、教育费附加税等应交
税金由甲方统一扣交。
13.6甲方每次按验工总价的95%支付扣除13.4条和13.5条所述的两项费
用后支付乙方，余5%乍为工程质量保证金，直至
工程完成甲方验收合格后再支付工程款5%质量保证金不计
利息。
13.7施工图减少价值的二分之一款项在每次交付施工图后的
紧跟验工拨款中扣除。
13.8若由于业主及非甲方原因造成甲方资金短缺，不能按期支
付工程款，待资金落实后再支付乙方工程款，延期支付的工
程款不计利息。
13.9甲方拨付款项必须做到专款专用，不得挪做他用，一旦发
现款项挪用，视为违约，扣除其余未付工程款。
第十四条：工程竣工交验
14.1乙方提交所有的施工基础资料和竣工资料；甲方负责竣工资料的归档
和整理。
14.2乙方配合甲方进行竣工测量，测量资料由甲方提交。
14.3乙方必须确保工程一次性交验全部合格。
14.4竣工验收合格，业主签字确认后，甲方必须将履约保证金一次性退还
给乙方。
第十五条：缺陷责任
15.1本工程保修期为一年，从竣工验收签字办理竣工决算之日
算起。
15.2工程完工后，在保修期内，如本合同工程出现因乙方施工质量缺陷，
甲方通知乙方进行缺陷修复，乙方在接到书面通知5日内派人修复。若乙方拒绝对工程缺陷修复，甲方有权动用质量保证金进行修复，费用由乙方承担。
15.3工程保修期满，由乙方提出书面申请，甲方组织对工程质量验收，签
认合格后，甲方拨付乙方工程质量保证金。
第十六条：不可抗力
在施工期间，因100年一遇洪灾、7级以上地震、战争、人
力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失，必须经国家有权威的部门取证资料说明对工程构成危害和损失程度严重，甲方根据地铁公司核定的损失适当给予补偿。
第十七条：违约责任
17.1根据合同第七条甲方未能及时提供工程用地和施工设计图影响进度，
工期顺延。
17.2若乙方不服从甲方安排和指挥，不接受甲方现场人员、监理工程师、
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同书(合同 示范文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
建筑施工劳务分包合同书(合同示范文本) 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包范围________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；
2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________
合作服务承诺书 对参加此次员工劳务派遣项目所提供的服务，根据我公司的优势和服务特点，特作出如下承诺： 1.资料合法、真实。在此承诺书中我公司提供的各种资料数据均合法、真实有效； 2. 积极配合工作，在合同生效前后，我公司将准确提供详细的劳务派遣政策法规咨询等服务，认真解答一切与劳务派遣相关的疑问，及时办理劳务派遣手续； 3.在贵公司急缺派遣员工时，我公司在接到通知的三日内按贵公司的用工要求本着就近的原则（着重考虑利用县人才库，为本辖区内派遣员工）及时招用并派遣员工； 4.严格按照此承诺书中所列的条款，我公司及时快捷 办理员工各项社会保险事宜； 5.凡涉及员工在失业、工伤、生育期间所享受的相关待遇由专人负责，及时办理； 6.为规避贵公司资金风险，可在银行设立专户共同监管，监督派遣员工工资发放情况。且保证资金到账后24小时内完成员工工资发放，节假日顺延；
7.派遣员工发生劳资纠纷，我公司作为劳动合同主体，愿承担所有责任。派遣员工发生劳资以外的纠纷，我公司主动出面调解纠纷，确保贵公司的正常经营持序； 8.根据业务量需要，可派我公司员工，进驻贵公司，协助办理相关事宜； 9.根据贵公司的需要，及时培训派遣员工，提高职业道德、服务礼仪、保守商业秘密的能力； 10.自愿接受贵单位的监督； 11.我们真诚希望贵公司与我们精诚合作，我们以优质的服务在劳务派遣市场中经受考验。
建筑劳务分包规范用工承诺书 为规范施工分包和劳务用工行为，保障劳务工的合法权益，保进劳务市场健康有序发展，本企业从事建筑施工分包和使用建筑劳务工作郑重承诺： 1、本企业严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总包单位规章制度，依法进行施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包队伍和资质不合格队伍，如有违背，接受政府和发包方的双重处罚。 2、劳务（专业）分包合同签约后7日内，由承迎人主动到当地建筑主管部门登记备案，并在三日后内将备案后的相关资料送达发包方劳务管理部门检验与保存，否则每延误一天接受处罚200元 3、贯彻落实《劳务合同法》严格执行实名制考核管理，所有人员进场当日，身发包方项目部提供一份进场人员花名册（按发包方提花草式样）和身份证复件。同时在发包方指明定负责人的监督下由我公司法人（或委托）代表与进场人的每个员工签订合同书（按甲方指定式样）否则每缺一人接受500元-2000元的处罚，第二次抽查，签订者在95％以下者，自愿退场。 4、保证进场人员劳动合同签约率100％，特殊工种持证率达100％，检查后发现不足的则按每无证人员每人500元的罚款，限期仍不达标的视为违约。责令其退场。
工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。 2、主要节点工期： 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到： 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同协议书；
2、本合同协议书附件； 3、本工程劳务招标及投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范： 本合同适用标准规范： 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用： 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量
建筑工程劳务分包合同的范本 随着社会经济的快速发展，城市化建设进程的不断加 快，建筑行业得到了快速发展，以下是为您整理的建筑工程 劳务分包合同的范本相关资料，欢迎阅读！ 建筑工程劳务分包合同的范本一甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话： 今由甲方金瓯富贵世家3# 、 4# 楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩 余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未 达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个 月内付清。 6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退 场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平 和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。 甲方：乙方：年月日 建筑工程劳务分包合同的范本二劳务分包单位：
劳务承包单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，甲乙双方就工程内的劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 结构形式： 承包方式： 协议工期：开工日期：年月日 竣工日期：年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑：在承包范围内按元/ 立方米进行单价包干;未达到一次性验收合格按元 / 立方米进行单价包干; 上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整。单价包干包括：工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳 动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要
建设工程劳务分包合同纠纷案 原告：某劳务公司 被告：某建筑工程公司 代理人：蔡俊杰律师 案由：建设工程劳务分包合同 受案单位：北京市朝阳区人民法院 案情简介： 原告与被告于2005年6月签订建设工程施工劳务分包合同，由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程。总价320万，工期150天，自2005年6月30日至2005年11月17日。因原告方面的原因，直至2006年5月工程尚未完工。2006年5月底被告向原告发出解除合同通知。双方就此发生争议，在工地所在地建委的协调下，双方委托鉴定机构对工程进行了鉴定。2006年12月双方达成协议，被告同意报告的评定于2007年1月向原告支付工程款3522597.51元，对双方仍有争议的事项同意再行协商。随后被告按照该约定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后，原告起诉被告，要求被告按原建设工程施工劳务分包合同承担逾期付款利息7.6万元及违约金226.84万元，支付赶工费20万元，并赔偿误工费、租赁损失等费用70万元。法院经审理于2007年12月4日作出判决，判决被告支付原告利息5000元，驳回了原告的其他诉讼请求。 代理词 尊敬的审判长、审判员： 贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建设工程劳务分包合同纠纷一案，本律师接受被告的委托，出庭参与诉讼，为履行代理人职责，现根据事实和法律，发表以下代理意见，请合议庭采纳。 总的代理意见：
原告请求的多项费用，在共同委托评估公司所作的评估报告中，已作了评估；且在结款时，双方已在支票根上共同签字，明确劳务费用已全部结清；原告的诉讼请求没有事实和法律根据，应当予以驳回。 具体意见如下： 一、原告请求逾期付款利息76291元及违约金2268400不能成立 1、被告无逾期付款的情况 （1）被告已按双方2006年12月30日达成的新《协议书》履行了自己的义务，已将劳务费支付给了原告。 （2）原告在领取最后一笔款时，在支票根已签字言明：“按双方协议，全部结清劳务费。”从中可以看出双方关于该项劳务的所有款项，都已结清了，不再有任何纠纷。 （3）在2006年12月30日的《协议书》中，双方明确结算款的付款时间为2007年1月20日前。即使按照原告主张的付款时间2007年2月8日，也只有十几天的时间，哪里来的2268400元的违约金。 （4）在2006年12月30日的《协议书》中，确定付款日期的同时，未约定违约金，无违约金条款。 2、按照旧合同，原告该项主张也无事实根据 （1）起算点没有根据 第一、原告主张送达的结算书，被告从未收到过； 第二、即使根据合同，双方也无关于默认结算书的约定： 《建设工程施工劳务分包合同》关于结算涉及的第24.2原文如下：“工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。” 该条文明确规定付款的日期为：工程承包人确认结算资料后，14日内付款。 第三、实际上，双方共同委托求实公司鉴定的行为，已表明之前双方未有结算确认，否则还要委托鉴定作什么？ 第四、鉴定机构也未采纳原告所谓的结算书，即说明原告所说的确认不成立。 （2）、索赔没有根据
2017劳务合同承诺书 劳务合同承诺书 参加项目工程的劳务施工，为了切实防止在施工过程中出现以下违规问题，既：现场安全、工程质量、民 工上访、文明施工等问题，根据有关规定愿以本《承诺书》书面形式郑重承诺如下： 1、严格遵守公司制定的安全制度，在安全工作中，始终做到自警、自省，警钟长鸣，把安全生产、生产安 全的理念贯穿到整个生产经营全过程，确保不发生各类 安全生产事故。如出现安全伤亡事故，本人愿承担全部 责任与公司没有任何关系，并接受公司的相关处罚。 2、严把质量关，确保创建用户满意工程，树立用户至上，质量第一。如出现质量问题将承担一切损失并接 受公司处罚。 3、接受公司相关业务主管部门的检查和建设单位的协调管理，优质高效地完成好所承担的工程施工任务。 确保民工不上访，如出现民工上访事件，承诺人承担全 部责任，与公司无关系，并扣罚本合同额的20%作为罚款，坚决取缔承诺人队伍， 4、在现场文明工地建设上，通过提高操作人员的综
合素质和职业道德水平，做到工完料净场地清，促进文明工地建设，保证达到文明工地标准。 特此承诺。 承诺人：年月日 承诺书(劳务合同) 重庆 *********** 有限公司： 本人 **** （身份证号码：*************** ）与贵司通过长期的业务往来，建立了良好的劳务合同关系，为了规范双方的管理和保持双方的友好合作关系，本人特向贵司郑重承诺： 1、严格遵守贵司劳务工程履约及质量保证金的缴纳规定，即：本人明确地知道，向贵司支付合同履约及质量保证金，该保证金必须打入贵司指定的银行帐户，且必须以盖有贵司财务章的收据为缴纳履约及质保金的依据，除此外的任何单位或个人在任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由本人自行承担，贵司不承担任何赔偿责任和其它法律责任。本人缴纳给其他任何单位或个人（包括贵司及项目部管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由本人向收款单位或个人主张权利。 2、本人在结算劳务工程款时，必须严格按照贵司的财务制度及付款规定、程序办理。贵司根据本人每月实
劳务分包合作协议书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 甲方承接了工程，为保证工程顺利进行，甲、乙双方在协商一致的基础上，就双方共同完成工程任务的相关事宜达成如下协议条款，以资双方共同信守。 第一条：合作事项、范围及内容 1、乙方对甲方承接的“劳务协作项目”工程进行了实地考察确认，充分认识到了工作条件特别艰苦，自愿与甲方合作并接受甲方的委派。作为甲方的特别授权代理人担任劳务协作工程现场第一责任人贺东华)报公司及指挥部备案，由乙方全权组织实施完成劳务协作工程任务。 2、经双方暂定为：工程量为房屋主体劳务（20—30万平方米）及附属工程)，工程量价：以劳务协作协议为准。钢材、商品砼不计入工程总价内，节约钢材，商品砼材料款乙方享有70％，甲方享有30％分成，乙方应准备充足的前期工地所需资金，用于第一笔工程计量拨付之前的工程开支，如因乙方资金问题及管理造成的一切责任和后果均由乙方自行承担。 第二条：合作管理费的收取及利润分配 1、甲方负责处理与的结算为准，工程款的拨付双方开设帐户上、由甲方协调与业主的关系。
2、甲方负责指派现场管理人员、会计人员各一名，负责现场管理和财务报表等工作，其工资由乙方负责发放，标准由乙方确定（元/月工资）。 3、甲方监督乙方，乙方必须按时足额优先支付农民工工资和材料款及项目的正常费用开支。 4、乙方负责指派技术管理人员、出纳人员和组织机械设备及所有架料人员进场作业。 5、乙方在协作过程必须服务指挥部份管理和安排，不得违章作业，如发生伤、残、亡事故，概由乙方承担经济、法律责任。 6、乙方结算的劳务单价以甲方所签订的“劳务合同”单价 为准(与所有工程单价一致)，并扣除甲方应收取的管理费、前期联 系工程业务的费用后，其余款项由乙方享有。该项目自负盈亏由乙方承担。 第三条：管理费及前期费用的计取。 1、甲方按工程总价的3％向乙方暂收取前联系工程的业务的各项费用万元(大写)，以工程价款按计量比例收取，双方按工程总造价比例进行相关费用增和减以最终结算为准，签订协议二日内付清全额前期业务费双方确定甲方收取工程总价 2.6％的管理费，按每次工程款拨款比例收取管理费，可根据现场的进度和质量给乙方奖励0.5-1％的奖励。 2、甲方在中铁二局重庆公司贵阳指挥部签订“劳务协议”之日，乙方一次性向甲方支付总价l％的差旅费，并在本协议签订之日，乙
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
劳务承包合同书完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务承包合同书完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包合同书范文1 甲方： 乙方： 为明确双方的权利和义务，根据相关的合同法和有关法律法规，本着平等互利的原则，确保本工程主体内外装饰，以低耗高效，顺利地完成所有承包工程，经双方友好协商共同遵守执行。 一、甲方将本工程以包工包摊销，不包料的方式，包给乙方按图施工，摊销承包范围：包大小电器工具，钉子铁
丝，物料提升机，搅灰机和所需大小工具，主体所需的周转材料，包括模板，顶树，木方，外架树和竹架板。 二、承包范围：基础正负零以下算半层面积之算，正负零以上1-7层按全面积计算，屋面按，不承包水电防水所有工程，以及门窗，铝合筋及二次装修，工程主体承包砌砖，扎钢筋、装模，打架子，倒砼，内墙粉刷拉毛，外墙三方拉毛前面一方贴瓷片，以及明沟散水。 三、乙方施工职责：从进场起，必须组织好各班组的施工队员，根据工地的人员需要，积极配合好甲方的相关技
编号：_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》（以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工具体情况， 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿；平等协商一致，达 成以下合同条款：并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点，其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准，在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求： 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准，(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222－95》精心组织施工；规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸（含修改及变更），甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理，确保分部分项工程95%合格，工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期： 竣工日期： 合同工期： 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币￥1000元，并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围： 五、分包方式：包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币￥万元)
劳务分包合同样本 合同范文推荐范文 ·软件开发合同书范本模板·劳工合同书样本劳动合同书怎么填写·2016年最新房屋买卖协议书范本模板·租房通用版合同模板·2016年最新个人租房合同怎么写格式租房合同范本模板·员工劳动合同终止声明书怎么写格式要求范本·家庭装修合同书怎么写格式范本·汽车抵押借款合同范本 合同范文相关范文 ·快递承包合同范本·劳务分包合同·车位租
赁合同范本·工程施工合同书·家庭装修合同·围墙施工承包协议书·同居协议书·办公室租赁合同 合同范文 劳务分包合同样本 2017-01-09 查阅次数：0次发布人：poster
更多 document.getElementById(“bdshell_js”).src = ““ + new Date().getHours(); /*300*250，创建于2014-07-31*/ var cpro_id = “u1454772”;
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 篇一:模板工程l劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 合同编号: [2013]04号 工程承包人: (简称甲方)。
劳务分包人: (简称乙方)。 甲方现将(工程名称)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中所有模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成一致并签订本合同。 第一条工程地址:嘉陵区畅丰车桥旁。 第二条承包内容及范围
编号：_____________外墙保温劳务分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循互利互惠、自负盈亏、平等自愿、诚实守信的原则，并鉴于甲方与总包方已经签订的外墙装饰工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：外墙保温、外墙非保温抹灰施工。（包括设计变更） 四、承包单价： 基层处理、外墙补洞（挑架、脚手架洞等按规范补）、做灰饼、订钢丝网、甩浆、抹找平层水泥砂浆、涂界面砂浆、抹保温砂浆、抹第一遍抗裂砂浆、压入耐碱波纤网格布、抹第二遍抗裂砂浆、安全文明措施费等所有外墙保温及外墙非保沙灰施工劳务包干价________元/m2。 五、工期： 本工程的工期要求：________天完成。（不扣除雨天） 六、付款及结算方式： 1. 工程完工后，按实际施工面积扣除门窗洞口计算工程量。 2. 每月30号，按施工进度申报工程量，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。结算工程量的80%。（总体完工后结算10%，其余10%在工程竣工验收后60日内付清）乙方拿到结算书后，报送给项目经理部会计做工资发放表，随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。
建筑劳务分包合同模板 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
工程劳务分包合同 工程承包方（以下简称甲方） 劳务分包方（以下简称乙方） 经甲乙双方协商就签订劳务合同；乙方负责承包甲方的劳务分包工种，为了进一步明确双方的权利、义务和职责，经双方协商；遵循平等自愿、公平诚信的原则，特立以下条款： 一、项目名称、分包范围、工程量、工期、质量要求 1、项目名称： 2、工程地点： 3、分包范围：包工不包料 4、分包内容：劳务分包 5、合同价：￥元，金额大写： 6、合同工期：自 20 年月日至 20 年月日止。 7、质量标准：按建设单位与施工单位签订的《建筑工程施工合同》约定及国家现行的《建筑安装工程施工验收规范》和《建筑安装工程施工质量评定标准》。本工程质量必须达到合格等级。 二、施工进度要求 按照甲方制定的施工进度计划进行施工，乙方人员必须服从甲方项目管理人员的安排，节日或农忙期间应确保劳动力的平衡，保证施工进度计划的完成，如因乙方原因造成甲方经济损失的，则由乙方赔偿。 三、质量要求 甲方应对乙方进行质量指导监督和技术指导，乙方必须按现行施工规定及技术要求进行操作，并接受指导和监督，确保工程质量达到约定的要求。 四、安全生产要求 1、甲方必须对进入施工现场的工作人员进行累计不少于50小时的三级安全教育，并做好记录，未经安全教育的人员不得进场施工。
2、甲方应根据施工方案，向乙方进行安全指导，并负责落实做好检查督促工作。乙方必须严格按照施工安全操作规程施工。如甲方没有对乙方人员进行安全全面交底，乙方有权拒绝施工，乙方人员未经甲方安全指导盲目施工，发生伤亡事故由乙方负责。 3、甲方应做好安全生产的各项防护措施，并经常进行督促检查，确保安全生产；乙方应每月不少于一次对甲方安全生产的各项安全防护措施进行检查，对甲方安全防护措施不到位或不符合国家和行业及本市安全生产规定的工程，乙方向甲方书面提出整改要求，甲方不能及时整改的，发生的后果由甲方负责；甲方整改完成后书面通知乙方，乙方应及时检查，乙方48小时内应复查，否则甲方认为乙方通过验收。 4、特殊工种必须持证上岗（如电工、电焊工、机操工、架子工、塔吊司机等）严禁无证上岗操作，否则由使用者承担一切法律责任和造成事故的一切经济责任。 五、文明施工要求 乙方人员必须严格执行国家《建筑工程现场环境卫生标准》、省、市、区及 甲方的有关规定，做好现场文明施工，争创标化土地。不穿拖鞋上岗、不酒后上岗、不未戴安全帽上岗、不在施工现场打架斗殴。如在施工现场发生类似情况造成后果由乙方负责。 六、结算方法 双方协商（内含企业管理）。 七、对乙方进场操作人员的要求 乙方对进入现场操作人员必须签订劳动合同，必须经过甲方进行不少于50小时的三级安全教育，进入现场的施工人员必须遵纪守法，保证技术素质好，身体健康，服从甲方管理人员的生产调度，在施工现场和施工生活区严禁赌博、打架、闹事。发生的一切后果由乙方负责。 八、劳保工具机具 施工机械甲方供给或乙方自备，由双方协商解决，乙方应妥善保管爱护使用。
合同条款专用部分 1．一般规定 1.1 词语定义 1.1.16 区段 1.3 书面形式 1.3.4 承包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址： （1）传真号码：邮政编码： （2）邮寄地址： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 劳务分包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址： （1）传真号码：邮政编码： （2）邮寄地址： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 5．技术标准和要求 5.1 除执行总承包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准，其他约定：6．图纸 6.1 图纸 6.1.1 承包人应当向劳务分包人提供图纸的日期及图纸套数： （1）提供时间： （2）提供套数： 8．承包人 8.1 承包人义务 8.1.14 其他义务： 8.2 承包人代表 8.2.1 承包人委派常驻现场的代表为： 承包人项目经理姓名： 承包人安全员姓名： 9．劳务分包人 9.1 劳务分包人义务 9.1.14 应履行其他义务： 9.2 劳务分包人代表 9.2.1 劳务分包人委派常驻现场的代表为： 班组长姓名： 11．工程暂停 11.2 工程暂停的责任 11.2.2 具体约定： 12．工程质量 12.1 双方关于分包工程质量标准的约定： 12.3 质量目标及相关创优目标约定： 13. 安全文明施工 13.6 安全处罚： 13.7 安全协议执行： 13.11 承包人提供的防护用品： 劳务分包人配备的防护用品： 13.14 安全保证金 本分包工程的安全保证金的额度
支付时间 14. 合同价款 14.1 本合同价款采用种方式确定。 （1）采用第14.1条第（1）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为： ，单价为元/工日，共工日； ，单价为元/工日，共工日； ，单价为元/工日，共工日。 本分包合同价款内容包含 （2）采用专用条款14.1第（2）种方式计价的，综合工日单价为元/工日，共工日。 本分包合同价款内容包括：。 其他补充： 1、因承包人的原因造成连续停工7天（含7天）以下的，承包人不予补偿停工费用；连续停工7天以上的，双方根据实际情况约定标准，按元/人?天给予停工补偿。 2、因劳务分包人原因造成承包人提供的施工机械和工器具损坏或丢失，劳务分包人需按市场价赔偿承包人的损失。 16. 合同价款的支付 16.1 承包人向劳务分包人支付劳务分包费用的时间和方式： 17．劳务分包结算 17.2 报酬发放保证金 报酬发放保证金的额度 支付时间 17.4 尾款 尾款的额度 支付时间 20．保险 20.5 保险其他约定： 22．争议 22.1 争议解决方式 22.1.1 本劳务分包工程的争议解决方式约定采用如下第种方式： （1）向仲裁委员会申请仲裁； （2）向人民法院起诉。 补充条款： 1、专业分包人需要履行的国家电网公司制度文件、规程标准目录
2020劳务合同承诺书 2020劳务合同承诺书1 参加项目工程的劳务施工，为了切实防止在施工过程中出现以下违规问题，既：现场安全、工程质量、民工上访、文明施工等问题，根据有关规定愿以本《承诺书》书面形式郑重承诺如下： 1、严格遵守公司制定的安全制度，在安全工作中，始终做到自警、自省，警钟长鸣，把安全生产、生产安全的理念贯穿到整个生产经营全过程，确保不发生各类安全生产事故。如出现安全伤亡事故，本人愿承担全部责任与公司没有任何关系，并接受公司的相关处罚。 2、严把质量关，确保创建用户满意工程，树立用户至上，质量第一。如出现质量问题将承担一切损失并接受公司处罚。 3、接受公司相关业务主管部门的检查和建设单位的协调管理，优质高效地完成好所承担的工程施工任务。确保民工不上访，如出现民工上访事件，承诺人承担全部责任，与公司无关系，并扣罚本合同额的20%作为罚款，坚决取缔承诺人队伍， 4、在现场文明工地建设上，通过提高操作人员的综合素质和职业道德水平，做到工完料净场地清，促进文明工地建设，保证达到文明工地标准。 特此承诺。 承诺人：年月日 2020劳务合同承诺书2
承诺方： 身份证号： 地址： 电话： 被承诺方： 地址： 电话： 担保人： 地址： 电话： 承诺人承包的公司施工的_________劳务工程，由________劳务分包公司进行施工，现就有关问题承诺如下： 1、劳务分包合同中乙方的责、权、利等情况都由承诺人全部无条件的执行。 2、工程质量、安全、民工工资、工程进度等方面出现的`问题需由_________劳务分包公司承担的责任和损失（包括间接损失）均由承诺人全部无条件承担损失。 3、遵守国家的有关法律、法规、行来标准、新政策和劳务公司的有关制度。 4、接受有关部门、总承包企业及劳务公司的管理、监督。 5、不得损害劳务公司的形象、名誉和其他有损劳务公司的事情等。
劳务分包合同协议书 劳务分包合同应该如何写?写一些什么内容呢?今天小编就给大 家分享一下劳动合同，有时间的大家一起多多阅读哦 发包方：X建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：XXXX X以下w称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公 司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将X公司X工 程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从XX年X月起至XX年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，
装修完工前付50 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工 过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行X公司与X建筑施工有限责任公司签订的项目施工 合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50 进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 发包方（甲方）xxxxxxxxxxx项目部 承包方（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1 、工程名称：xxxxxxxxxxxxx
建设工程施工劳务分包合同 甲方（劳务作业发包人）： 乙方（劳务作业承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致 意见，特订立本合同，以资共同遵照执行。 第一条劳务承包内容 1、工程项目名称: 2、工程项目地点: 3、劳务承包范围: 4、劳务承包方式: 承包人以包人工、包周转材料（除钢筋、混凝土、水泥、砂、砖、钢丝网、预埋件、 构配件材料、止水钢板、石灰膏、防滑地砖、内墙瓷砖、外墙面砖、抗裂材料、大理石、 内外墙面油漆涂料、铝合金门、窗、玻璃、成品栏杆、防水材料、临时设施、地面主电 线及二级电箱、地面主给水管外）、包机械、包质量、包安全（安全、文明施工主要材 料、标识、消防器材）、包工期、包文明施工、包配合施工资料，包所承包范围的验收 合格的中包方式承包。 第二条劳务承包工程款 1、本合同项下劳务承包工程款（暂定）为: 元整）。 2、劳务承包工程款的计价方式及调整: （1）工程施工过程中如遇甲方认可的变动，可按实际发生工程量及单价相应增减工程 造价，以双方签订的工程变更单为准。施工中承包人不得对原工程设计进行变更 包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失 ，由承包人承担，延误的工期不 予顺 延。 （2）本合同结算超出部分可根据甲乙双方的约定参照以下规范予以调整: 建筑工程按《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 2008》（鄂建[2008]214号 文），土石方工程按《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表 2008》（鄂建[2008]214 号文），安装工程按《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表 2008》（鄂建[2008]214 号文）,缺项部分套用相似或相近定额项目。取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂 建[2008]216 号文）。 3、履约保证金：甲乙方一致同意，为保障施工过程中工程进度、质量、安全及其他 合同义务的履行，在本合同签订后 日内，乙方须向甲方提供合同包干工程总价的 10% 元（大写: .因承