编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
XX,建设工程合同,自考
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
（课程代码．04231）一．单项选择题（本大题共20 小题，
每小题1 分，共
20 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请
将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1 ．下列合同中属于单务合同的是【】
A. 施工承包合同B ．勘察设计合同
C.赠与合同
D.监理委托合同
2．建设单位甲就拟建办公楼与施工单位乙签订了一份工程施工合同，该合同关系的内容是指【】
A. 拟建办公楼
B.甲与乙
C.该工程施工合同
D.甲的权利和乙的义务3．某工程施工合同签
订时，建设单位隐瞒了本工程项目拆迁工作的障碍问题，致使施工单位进场后造成窝工损失。则该施工合同的签订违反了合同法原则中的【】
A. 自愿原则B ．诚信原则
C.合法原则
D.鼓励交易原则
4．下列情形中，不属于要约失效的是【】
A. 要约人依法撤销要约B ．拒绝要约的通知到达要约人
C. 受要约人对要约内容作非实质性变更
D. 承诺期限届满，受要约人未作出承诺
5．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担【】
A. 缔约过失责任B ．过错责任
C.损害责任
D.违约责任
6．根据《合同法》的规定，下列关于合同生效的要件中，不正确的是【】
A.合同必须具备书面形式
B.当事人意思表达真实
C.不违反法律和社会公共利益
D.行为人具有相应的民事行为能力
7．甲为乙的债权人，乙为逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时【】
A. 甲可行使代位权B ．甲可行使撤销权
C.乙可行使代位权
D.乙可行使撤销权
8．根据《建设工程施工合同（示范文本）》的相关条款，投料试车应当在工程竣工验收
后由谁全部负责？【】
A. 发包人B ．设计方
C.承包人D .监理人
9．根据《建设工程施工合同（示范文本）》的相关条款，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是【】
A. 分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
B. -周内非承包
人原因停电造成停工累计超过6小时
C. 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
D. 承包人的施工机械出现意外故障
10. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应【】
A. 在4h 内以书面形式通知工程师B ．在8h 内以书面形式通知工程师
C.在12h内以书面形式通知工程师
D.在24h内以书面
形式通知工程师
11. 监理合同履行中，监理人必须事先经委托人同意才能调换的人是【】
A. 监理工程师B ．总监理工程师
C.监理员
D.总监理工程师代表
12. 某工程施工合同履行中，因监理工程师的工作失误，
给施工方造成2 万元损失，则应当向施工方赔偿损失的是【】
A.建设单位
B.监理单位
C.监理工程师
D.施工项目经理
13. 新版FIDIC 施工合同文本结构的编制格式通常为【】
A. 通用条件、专用条件和合同条件
B. 通用条件、专用条件和其他标准化文件
C. 合同协议、专用条件和投标文件
D. 通用条件、专用条件和投标文件
14. 下列关于工期索赔的说法中，不正确的是【】
A. 因承包商的施工组织不当造成工期延误，承包商不可索赔工期
B. 因发包商拖延支付工程款而造成工期延误，承包商可以索赔工期
C. 因工程师指令造成的工期延误，承包商可以索赔工
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
建筑工程合同（含 FIDIC ）条款复习资料 、单项选择题 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系 A 、债权人与债务人 B 、代理人与被代理人 C 、权利与义务 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是 A ?代理与被代理关系 B ?雇佣与被雇佣关系 C ?委托与被委托关系 4 ?依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 A .索赔意向通知 B .现场同期记录 5、下列财产中， （ A ）不得抵押。 A 、土地所有权 B 土地使用权 C 、房屋 28 天内，承包人应向工程师递交（ A ） C. 索赔报告 D ?索赔证据 D 、 交通运输工具 6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A 、 2、 B 、 3 C 、 5 D 、 7 7 ?下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是 （D ） A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B .工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C .工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D ?工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担 8 ?被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当 （B ） A ?立即给予答复 B ?在24小时内给予答复 C .在48小时内给予答复 D ?提出处理意见 9 ?根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是 （D ） A ?承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5天向工程师提出申请 B. 工程师在接到延期开工申请后 48天内应以书面方式答复承包人 C. 承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延 D. 承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延 10、 合同争议的解决顺序为（ A ） A 、和解一调解一仲裁一诉讼 C 、和解一调解一诉讼一仲裁 11、 监理招标主要是对监理单位（ A 、报价 B 、能力 12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A 、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、义务工作 13. FIDIC 合同条件在传统上主要适用于 A. 国内工程施工 B .国际工程施工 C .国际和国内询价采购 14．在 FIDIC 合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（ C ） A .总包单位 B .承包商 C .雇主 D .设计单位 15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A 、 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B 、 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 A 、施工企业 B 、施工企业的法定代表人 C 、施工企业的项目经理 D 、具体的施工人员 D 、法人与自然人 D ．监理与被监理关系 B 、 调解一和解一仲裁一诉讼 D 、调解一和解一诉讼一仲裁 B ）的选择。 C 、 监理人员数量 D 、设备 D .有限国际招标
《合同管理》 一、单项选择题：（每题1分，共10分） 1、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）。 A、承包商 B、业主 C、第三方 D、监理 2、世行贷款公路项目主要采用（） A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、承包人独自参与的保险，按FIDIC条件应该是（）。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 4、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（）。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是（） A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由（）下达。 A、业主 B、工程师 C、现场监理 D、上级主管部门 8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、颁发有关整个工程的移交证书之后（）天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 10、建设工程合同是一种（）。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 二、多项选择；（每题1分，共计40分） 1、要约邀请的主要形式有（ A B D ） A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 2、合同成立的要件主要有（ A B C ） A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、合同的书面形式主要有（ A C D ） A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 4、同时抗辩权制度具有的作用（ A B C ）。 A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行，维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、合同终止的原因主要是（ A C D ） A、合同解除 B、合同变更 C、债务相互抵销 D、债权人免除债务 6、同时抗辩权适用的合同有（B C D ） A、居间合同 B、买卖合同 C、承揽合同 D、租赁合同 7、合同解除与合同无效的区别主要在于（ A B C D ） A、标的不同 B、原因不同 C、效力不同 D、主体、途径不同
浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题 课程代码：03941
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( ) A.联合承包 B.指定承包 C.协议承包 D.招标承包 2.施工总承包企业资质分为_____个等级。( ) A.1 B.2 C.3 D.4 3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( ) A.要约邀请 B.要约引诱 C.要约 D.承诺 4.属于建设工程投标人的权利是( ) A.确定自己的投标报价 B.接受招标投标管理机构监督 C.保证投标文件的真实性 D.对投标文件中的有关问题进行答疑 5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。( ) A.现场管理费 B.工程建设费 C.风险金 D.税金 6.下列哪种情况应作废标处理？( ) A.投标文件中大写金额与小写金额不一致 B.总价金额与单价金额不一致（单价金额小数点无明显错误） C.投标书未密封 D.投标报价与标底不一致 7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。( ) A.15日 B.20日 C.25日 D.30日 8.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投票书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( )
A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.日常工作 8. 某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务，勘察院在完成勘察任务60％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向勘察院发出终止合同的通知。依据勘察合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（ ）。 A.勘察院没收建设单位支付的定金 B.勘察院没收定金，建设单位再支付合同预算额的60％ C.建设单位支付合同预算额的100％ D.勘察院没收定金，建设单位再支付合同设计费的100％ 9. 《建设工程施工合同示范文本》由（ ）、通用条款和专用条款三部分组成。 A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 10.《建设工程施工合同示范文本》规定，对于施工中发生的不可抗力，承包人应承担的 损失是（ ）。 A.承包人机械设备损失 B.施工材料的损失 C.工程本身的损害 D.第三方人员伤亡 11.采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应，并易于使采购方获得较有利的合同价格， 这种选择供货商的方式是（ ）。 A.招标选择供货商 B.询价—报价—签订合同 C.直接订购 D.中介代理 12.FIDIC 《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用归（ ）控制。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.工程师和承包商共同 13.根据工程合同文件的解释惯例，下列说法错误的是（ ）。 A.阿拉伯数字表达优先于数字的文字表达 B.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件 C.对于总价合同，总价优先于单价 D.合同中的各种变更文件，按照时间最近的优先 14.索赔证据必须具有法律效力，这体现索赔证据的（ ）。 A.有效性 B.关联性 C.真实性 D.全面性 15.在我国合同争议解决的方式主要有四种。（ ）是解决合同争议最常见的一种最简便、最有效、最经济 的方法。 A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 年级 班级 准考证号 姓名
天津2012年自考“建设工程合同(含F I D I C)条款”课程考 试大纲
天津市高等教育自学考试课程考试大纲 课程名称：建设工程合同（含FIDIC）条款课程 代码：0963 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 建设工程合同（含FIDIC）条款是高等教育自学考试中工程造价管理专业的一门专业课，是该专业的主干课程之一。本课程的学习对熟悉与掌握建设工程合同管理和从事工程项目造价管理相关工作具有十分重要的意义。 本课程重点介绍FIDIC合同条件及其适用范围，施工合同条件的一般规定，施工合同条件下合同各方及其义务和责任、质量管理、进度管理、支付管理、风行管理、索赔管理、争端的解决，以及其他相关内容，通过本课程的学习，可以使考生对上述内容有比较系统地认识，达到熟悉FIDIC合同条件与应用的基本内容。 本大纲是根据教育部制定的高等教育自学考试工程造价管理专业培养目标编写的，立足于培养高素质人才，适应工程造价管理专业的培养要求。本大纲叙述的内容尽可能简明实用，便于自学考试。 二、课程目标与基本要求 本课程的目标和任务是使学生通过本课程的学习，熟悉和掌握FIDIC施工合同条件条款内容及其应用的相关知识，为以后的学习和工作打下坚实的基础。 三、与本专业其他课程的关系 本课程是工程造价管理专业的一门专业主干课。本课程《工程造价实务》等课程相互联系；与《工程项目管理》课程从各自的侧重点介绍建设项目管理知识；共同构成本专业较为全面的知识体系。 第二部分考核内容与考核目标 第一篇总论 一、学习目的和要求 通过学习，学生可以获得有关合同条件的适用、施工合同中主要事项的顺序、词语定义合同文件、合同有关各方权利义务或职权等方面的知识，从而对施工合同条件有清晰的了解。 二、考核知识点与考核目标 （一）一般规定（次重点）
可编辑可修 2016年4月建设工程合同条款 一、单项选择 1、下列合同属于无偿合同的是（） A、施工合同 B、运输合同 C、借用合同 D、监理合同 2、甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时（） A、债权人可行使撤销权 B、债权人可行使不安抗辩权 C、债权人可请求法院进行财产保全 D、转让合同自签订之时起无效 3、依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是（） A、招标公告 B、商品价目表 C、拍卖公告 D、投标文件 4、对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（） A、提前24h书面通知工程师来参加验收 B、提前24h电话通知工程师来参加验收 C、提前248h书面通知工程师来参加验收 D、提前48h电话通知工程师来参加验收 5、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支持结算价款的，则承包人有权（） A、自行将该工程抵押 B、申请人民法院将该工程依法拍卖 C、将工程直接收归己有 D、自行将工程卖给他人 6、由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是（） A、总承包人违约，发包人亦违约 B、总承包人违约，发包人不违约 C、总承包人不违约，发包人违约 D、总承包人不违约，发包人亦不违约 7、工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（） A、由双方协商处理 B、无效 C、按合同约定处理 D、有效 8、依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（） A、验收前由发包人负责 B、验收前由工程师负责 C、验收后由发包人负责 D、验收后由工程师负责 10、FIDIC施工合同文本结构一般包括（） A、通用条件、专用条件和合同协议 B、通用条件、专用条件和其他标准化文件格式 C、合同协议、通用条件和投标文件 D、协议书、专用条件和招标文件 11、依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以根据随时指示承包商暂停施工。若工程师提出暂停施工的原因在雇主，并给承包商造成了工期和费用损失的，则该损失应由（） A、业主给予补偿 B、工程师承担 C、承包商自行承担 D、业主与承包商协商补偿 12、FIDIC合同条件规定，如果需要动用暂定金额，应由谁控制使用？（） A、承包商 B、业主 C、工程师 D、指定分包商 13、FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于（） A、合同价内的暂列金 B、业主应交的预付款 C、承包商应交付的定金 D、承包商应得的工程款 改欢迎下载
《工程招标与合同管理》 班级：姓名： 满分为100分 一、单项选择题（每题2分，共30分） 1、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。 A、通用条款 B、专用条款 C、监理合同 D、协议书 2、（）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示。 A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金 3、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。 A．费用由工程师承担，工期由承包方承担 B．费用由承包方承担，工期由发包方承担 C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D．费用和工期均由承包方承担 4．工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可用来保护自己合法权益的方式是( ) A．自动撤场 B. 要求变更合同 C. 宣布合同终止 D. 拒绝移交工程5. 按照FIDIC合同条件规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时( )
A.可自行运出工地 B.应经业主批准后才能运出工地 C.经监理工程师批准后才能运出工地 D.不能运出工地 6. （）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。 A、质押 B、定金 C、债务的免除 D、债务的混同 7．如果要约人要撤销要约，撤销要约通知到达对方的时间应为( ) A.要约到达对方之前 C.对方发出承诺之前 B.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后 8．在下列合同中，（）合同是可变更、可撤销的合同。 A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B. 以合法活动掩盖非法目的 C. 损害社会公共利益的 D. 因重大误解而订立的 9.《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。 A、10 B、14 C、28 D、56 10．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（） A、建设单位未及时供应施工图纸 B、施工单位施工机械损坏 C、业主原因要求暂停全部项目施工 D、因设计变更而导致工程内容增加 11.《建设工程施工合同示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（）。 A承包人分包工程一览表 B承包人承揽工程项目一览表 C发包人供应材料一览表 D工程质量保修书 12. 合同争议的解决顺序为（） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 13. 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
工程招标与合同管理复习提纲 、单项选择题 1．属于建设项目的是（ D ） A. 土方工程 B. 土建工程 C. 一栋楼房 2.项目与活动的最大区别是（ A ） A. 一次性 B. 独特性 C. 目标的明确性 3．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（ D ） A. 拆迁 B. 可行性研究 C. 报建 D. 施工准备 4. 属于项目建设程序中的项目建设前期阶段的是 5. 属于建设法律体系中的龙头的是（ 6. 属于建筑市场客体的是（ 7．属于建设法律体系中的主干的是（ 8.属于经济法律关系客体的是（ 9．属于建设法律体系中的枝干的是（ 10. 合同法的基本原则中，体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、 刑事法律关系的重要标志的原则是（ B ） A. 平等原则 B. 自愿原则 C. 公平原则 D. 诚实信用原则 11 ．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（ A ） A. 工程勘察设计 B. 工程竣工验收 C. 获取土地使用权 D. 审批立项 12. 下列各项中属于合同法调整的债权债务关系的是（ D ） A. 侵权行为产生的债权债务关系 B. 不当得利产生的债权债务关系 C. 无因管理产生的债权债务关系 D. 双方当事人协商一致产生的债权债务关系 13. 合同法律关系包括主体、客体、内容三要素。在建设工程合同法律关系中，内容即 A. 规划 B. 可行性研究 C. 报建 D. 拆迁 D. 某小区 D. 活动的整体性 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D.宪法 A. 国家 B. 法人 C. 经济权利 D. 行为 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D. 宪法 A. 行为 B. 经济权利 C. 国家 D. 法人 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D. 宪法
工程招标与合同管理（81009） 一、单选题 ?1、建设工程总承包合同的履行不包括（??）。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规 定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 参考答案：A ?2、建设工程项目一般应采用（ ?）。 A.公开招标方式 B.邀请招标 C.有限招标 D.其他组织招标 参考答案：C ?3、资格预审程序中应首先进行（）。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 参考答案：B ?4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。 A.l－2人 B.l－3人 C.1－4人 D.1－5人 参考答案：C ?5、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2.00000 B.3.00000 C.5.00000 D.6.00000 参考答案：A ?6、建设工程合同的最基本要素是（）。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点
参考答案：D ?7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 参考答案：D ?8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 参考答案：B ?9、下列不属于完善合同条件问题的是（）。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 参考答案：D ?10、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。 A.勘察 B.设计 C.施工 D.造价 参考答案：A ?11、Bot合同又称（）。 A.特许权协议书 B.工程项目总承包合同 C.单位工程施工承包合同 D.勘察.设计或施工总承包合同 参考答案：D ?12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（）。 A.《协议书》 B.《通用条款》 C.《专用条款》 D.《建设工程质量管理条例》 参考答案：A ?13、工程分包是针对（）而言。 A.总承包 B.专业工程分包
工程项目招投标与合同管理期末考试A卷 一、单项选择题（共20道题，每题1分，共20分） 1、在下列合同中，（ C ）合同是可变更、可撤销的合同。 A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（ B）。 A总价可调合同 B总价不可调合同 C 单价合同 D成本加酬金合同 3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B ）约定承发包双方的权利和义务。 A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书 4、一般认为，投标是一种（ B ）。 A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（ C ）。 A 9个月 B 6个月 C 4个月 D 2个月 6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（ B ）天发出招标通知书。 A 5 B 7 C 9 D 15 7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（ C ）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。 A 14 B 10
C 28 D 56 8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（ C ）。 A工程量清单 B工程预算书 C工程变更协议书 D施工图纸 9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（ D ）。 A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行 B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行 C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（ B ）。 A（1）（2）（3） B（3）（2）（1） C（2）（3）（1） D（2）（1）（3） 11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B ） A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏 C 业主原因要求暂停全部项目施工 D 因设计变更而导致工程内容增加 12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（ A ）。 A对是否参加投标作出决定 B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价 13、唱标按送达投标书的（ A ）顺序进行。 A先后 B逆 C任意 D无相关规定 14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在
工程招标与合同管理复习提纲 一、单项选择题 1．属于建设项目的是（D） A.土方工程 B.土建工程 C.一栋楼房 D.某小区 2.项目与活动的最大区别是（A） A.一次性 B.独特性 C.目标的明确性 D.活动的整体性3．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（D） A.拆迁 B.可行性研究 C.报建 D.施工准备 4.属于项目建设程序中的项目建设前期阶段的是（B） A.规划 B.可行性研究 C.报建 D.拆迁 5.属于建设法律体系中的龙头的是（A） A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.宪法 6.属于建筑市场客体的是（C） A.国家 B.法人 C.经济权利 D.行为 7．属于建设法律体系中的主干的是（B） A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.宪法 8.属于经济法律关系客体的是（A） A.行为 B.经济权利 C.国家 D.法人 9．属于建设法律体系中的枝干的是（C） A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.宪法 10.合同法的基本原则中，体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志的原则是（B） A.平等原则 B.自愿原则 C.公平原则 D.诚实信用原则 11．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（A） A.工程勘察设计 B.工程竣工验收 C.获取土地使用权 D.审批立项 12.下列各项中属于合同法调整的债权债务关系的是（D） A.侵权行为产生的债权债务关系 B.不当得利产生的债权债务关系 C.无因管理产生的债权债务关系 D.双方当事人协商一致产生的债权债务关系 13.合同法律关系包括主体、客体、内容三要素。在建设工程合同法律关系中，内容即 (B)
湖北省高等教育自学考试大纲 课程名称:工程招标与合同管理课程代码：6289 第一部分课程的性质与目标 一、课程的性质和目的 本课程是建筑经济管理专业的一门专业课程。主要包括、工程建设招标投标制度、投标业务与方法、工程建设合同、合同管理、工程建设合同的内容、合同谈判与签订、风险管理、索赔等内容。 通过本课程的系统教学使学生初步具备能在施工企业、监理单位、建设单位和相关管理部门从事工程建设招标投标与合同管理工作的较强综合能力和专门技术方法。 二、课程目标与基本要求 本课程的目的是通过理论教学与实例研究,使学生全面系统掌握工程招标投标与合同管理的专业知识，从而为从事建筑经济管理方面的工作打下良好的基础。教学与学习中应与实际的招标投标、合同管理案例相结合，注重理论知识的运用，从而提高教学效果。 三、与本专业其他课程的关系 本课程是建筑经济管理、工程管理专业的一门专业课。在学习本课程之前,学生应学习法律基础、经济法、工程合同法律制度、项目管理等基础课程，同时为了更好掌握与运用本课程所学的理论知识，建议后续应学习ＦIDＩC合同、国际工程管理等课程。 第二部分考核内容与考核目标 第1章绪论 一、学习目的与要求 通过本章学习应掌握工程建设的基本概念、建设项目的交易方式、熟悉招标投标的基本含义、合同与合同管理的基本概念与相应的法律制度。 二、考核知识点与目标 一)重点内容 识记：工程建设的概念；招标投标的概念;合同概念 理解:建设项目的交易方式 应用： 二)次重点内容 识记:工程建设的参与者；建设程序 理解:工程项目生命周期;合同的分类 应用：
三)一般内容 识记：招标投标制的特点 理解： 应用:了解鲁布革引水工程的经验 第2章招标投标制度 一、学习目的与要求 本章是本课程的重点章节之一，通过本章学习应掌握招标、投标的概念、招标投标程序、招标投标活动的原则、招标的范围与规模、招标文件的编写要求、开标评标定标的要求，系统掌握招标的基本要求与操作程序。 二、考核知识点与目标 一）重点内容 识记：招标、投标的概念；公开招标程序；强制招标的规模;评标委员会的组成；无效标书的情形 理解:招标投标活动的原则;有形建筑市场的含义 应用:评标方法的应用 二）次重点内容 识记:招标采购方式的特点;招标方式；招标类别;招标实施过程 理解:标底的确定 应用: 三)一般内容 识记:招标投标违法行为与法律责任 理解:招标文件编制的原则 应用: 第3章投标业务与方法 一、学习目的与要求 本章是本课程的重点章节之一,通过本章学习应掌握投标准备的主要内容、投标决策的含义、过程与方法；投标文件的编写与报送；投标中的不正当竞争表现等内容。系统掌握投标的基本要求、操作程序与技巧。 二、考核知识点与目标 一)重点内容 识记：投标担保的形式；影响投标决策的主要因素;投标文件的内容 理解: 投标决策阶段的划分。 应用：投标机会的分析；报价技巧；决策树的应用。 二）次重点内容 识记:投标准备资料;投标资格预审;标价的组成。 理解:联合投标；投标报价决策。 应用:概率分析法
… 浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题 课程代码：03941 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( ) A.联合承包 B.指定承包 C.协议承包 D.招标承包 2.施工总承包企业资质分为_____个等级。( ) 3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( ) A.要约邀请 B.要约引诱 C.要约 D.承诺 4.属于建设工程投标人的权利是( ) A.确定自己的投标报价
B.接受招标投标管理机构监督 C.保证投标文件的真实性 D.对投标文件中的有关问题进行答疑 5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。( ) A.现场管理费 B.工程建设费 C.风险金 D.税金 6.下列哪种情况应作废标处理( ) A.投标文件中大写金额与小写金额不一致 B.总价金额与单价金额不一致（单价金额小数点无明显错误） C.投标书未密封 D.投标报价与标底不一致 7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。( ) 日 日 日 日 8.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投票书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( ) A.决标 B.评标 C.授标
D.议标 9.属于监理单位的权利有( ) A.选定工程总承包人 B.对工程变更设计的审批权 C.对工程规模的认定权 D.选择工程分包人的认可权 10.属于合同管理的组织的主要内容有( ) A.合同的分析 B.对招标文件进行评审 C.对工程合同进行总体策划 D.向工程项目派遣合同管理人员 11.属于来自业主的风险是( ) A.业主信誉差 B.社会动乱 C.台风 D.国家调整税率 12.为了确保合同的实施，合同管理人员可以通过激励机制来保证合同责任的完成，对承包商的工程队可通过_____来保证其能及时地按质按量完成合同责任。( ) A.分包合同 B.材料供应合同 C.设备租赁合同 D.内部的经济责任制 13.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是( )
10173273-2014.4自考04231建设工程合同(含FIDIC)条款考试准确资料(必下)
建设工程合同管理与索赔（04231） 1 简述建设工程合同管理的目的。 答：（1）发展和完善社会主义建筑市场经济；（2）建立现代企业制度；（3）规范建筑市场主体、市场价格和市场交易；（4）加强合同管理，提高建设工程合同履约率；（5）加强建设工程合同管理，努力开拓国际建筑现场。 2 简述建设工程合同管理的任务。 答：1、发展和完善建筑市场；2、推进建筑领域的改革；3、提高工程建设的水平；4、避免和克服建筑领域的经济犯罪。 3 简述建设工程合同管理的目标。 答：具体目标包括：（1）使整个工程项目在预定的成本（投资）、工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求，实现工程项目的三大目标。（2）使项目的实施过程顺利，合同争议较少，合同各方面能互相协调，都能够圆满地履行合同责任。（3）保证整个工程合同的签订和实施过程符合法律的要求。 4 简述建设工程合同管理的特点。 答：（1）建设项目周期长；（2）工程价格高；（3）合同变更频繁；（4）合同管理工作复杂；（5）合同实施风险大；（6）合同管理职能的特殊性。 5 简述建设工程合同管理的方法。 答：主要方法为：(1)在合同履行过程中积极、及时地收集整理(2)当接到对方索赔后，严格审核对方提出的索赔要求，认真研究并及时处理、答疑、举证，争取以协商方式解决索赔(3)对合同履行过程中出现的对方的违约情况或违反合同的干扰事件(4)选择适宜的纠纷处理方式 6 简述建设工程合同管理的手段。 答：(1)普及合同法制教育，培训合同管理人才；(2)设立专门合同管理机构，配备合同管理人员；(3)积极推行合同示范文本制度；（4）积极开展“重合同、守信用”的评比活动；（5）建立合同管理的微机信息系统；（6）借鉴和采用国际通用规范和先进经验。 7 什么是法律关系？ 是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的权利和义务关系。 8 什么是合同法律关系? 是由合同法律规范所调整的社会关系，也就是由合同法律规范确认和保护的社会关系。 9 什么是自然人？ 是指基于自然出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。自然人作为合同法律关系的主体应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。 10 简述法人的概念和基本条件。 法人：是具有民事权利能力和民事行为能力，依法 独立享有民事权利和承担民事义务的组织。 11 简述合同法律关系的客体和种类。 合同法律关系的客体是指法律关系主体的权利和义 务所指向的对象。 种类（1）行为；（2）物；（3）货币；（4）有价证券； （5）智力成果。 12 简述合同法律关系的内容。 答：合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的 义务，主要是指合同债权和合同债务。 13 法律事实可以分为哪几类？ 答：根据法律事实的发生是否与人的意志有关，可 以把法律事实分为事件和行为两大类。 14 什么是代理？ 是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内 向第三人作出意思表示，所产生的权利和义务直接 由被代理人享有和承担的法律行为。 15 什么是委托代理？ 是指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种 代理。 16 简述代理权的消灭。 答：⒈代理人死亡、⒉代理人丧失民事行为能力，3、 代理事务完成，4、授权行为附有终期的，期限届满， 代理权终止。5、 17 简述《建筑法》的立法目的。 答: 《建筑法》的立法目的：1．加强对建筑活动的 监督管理；2．维护建筑市场秩序；3．保证建筑工 程的质量与安全；4．促进建筑业健康发展。 18 《建筑法》涉及的法律关系主体包括哪几个 方面？ 答：（1）有关国家机关；（2）建设单位；（3）建筑 勘测、设计单位；（4）建筑施工企业；（5）建筑工 程监理单位。 19 简述申请建筑工程许可的条件。 答：已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规 划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要 拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑 施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料； 有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经 落实；法律、行政法规规定的其他条件。 20 简述领取建设工程许可证的法律后果。 答：1、建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机 关申请延期：延期以两次为限，每次不超过3个月。 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工 许可证自行废止。2、在建的建筑工程因故中止施工 的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向 发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管 理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报 告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位 应当报发证机关核验施工许可证。3、按照国务院有 关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开 工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况， 因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开 工报告的批准手续。 21 建筑工程发包方式有哪些？ 答：建筑工程施工的发包方式有两种：招标发包、 直接发包。 22 简述建筑工程监理制度的概念。 答：建设工程监理即指工程监理是指具有相应资质 的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项 目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行 为进行监控的专业化服务活动。 23 简述建筑工程项目必须实行监理的范围。 答：(一)国家重点建设工程；(二)大中型公用事 业工程；(三)成片开发建设的住宅小区工程； (四)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的 工程；(五)国家规定必须实行监理的其他工程。 24 简述建筑职工的安全保障措施。 答：对新工人上岗前进行三级安全教育。并需考试 合格，建立档案。对没有进行三级安全教育的人员 一律不准上岗操作。 25 什么是建筑工程质量？ 答：建筑工程质量：建筑工程质量是指在国家现行 的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中， 对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的 综合要求。 26 《担保法》中规定的担保方式有哪几种？ 答：担保主要有五种方式：保证、抵押。质押、留 置和定金。 27 简述担保的特征。 答：1)从属性2)补充性3)财产性 28 简述担保的分类。 答：根据担保具体内容的不同，一般将担保分为人 的担保、物的担保和金钱的担保三类。 29 什么是保证合同？
10月自考《建设工程合同》答案(网友版) 1D 2C 3C 4A 5A 6A 7D 8A 9B 10A 11C 12B 13D 14C 15B 16D 17B 18C 19C 20B 21ABCDE 22 ACE 23ABC 24BCE 25BDE 26投标担保是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同提交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后不得无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保，否则，招标人有权不予退还还其提交的投标担保。 27安全责任追究制度：就是依照安全生产法和有关法律、法规的规定，追究生产安全责任人员的法律责任的一种制度。 28无效合同，是指一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;以合法形式掩盖非法目的损害社会公共利益;违反法律、行政法规的强制性规定。 29定金是在合同订立或在履行之前支付的一定数额的金钱或替代物作为担保的担保方式。
30是指同级人民法院之间受理第一审民事案件的分工和权限 31二级建造师的执业技术能力具有如下要求： 1)了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定。 2)具有一定的施工管理专业知识。 3)具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产。 32 建筑工程项目招标应当具备的条件：1. 概算已经批准;2项目已经正式列入国家，部门或地方的年度固定资产投资计划;3建设用地的征用工作已经完成;4有能满足施工需要的施工图及技术资料;5建设资金和主要建筑材料、设备的来源已经落实：6已经获得建设项目所在地规划部门批准，施工现场的“三通一平”已经完成或一并列入施工招标范围。 33签订建设工程施工合同的意义 1.建设工程施工合同的主要条款 2.建设工程施工合同当事人的权利和义务 当事人概念说明 建设工程施工合同发包方的主要义务 建设工程施工合同承包方的主要义务 34违约责任的构成要件：违约行为的存在、有损害后果、违约行为与损害后果的因果关系 35施工合同主体纠纷的成因：1因承包商资质不够导致的纠纷; 2
建筑工程合同自考历练真题(共10篇) 自考合同法历年真题 2010年1月全国高等教育自学考试合同法试题 一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。l.企业内部各部门之间因承包合同发生的纠纷( ) A.属合同法调整 B.不属合同法调整 C.当事人明确约定由合同法调整的，属合同法调整 D.参照合同法调整 2.下列选项中，属于实践合同的是( ) A.买卖合同 B.个人借贷合同 C.租赁合同 D.承揽合同 3.合同成立与合同生效是( ) A.相同的概念 B.两个不同的概念 C.相互交叉的概念 D.相互印证的概念 4.在合同有效成立后，当解除的条件具备时，因当事人一方或双方的意思表示，使合同消灭的行为，称为( ) A.合同撤销 B.合同撤回 C.合同解除 D.合同无效 5.当事人在租赁合同中约定，租赁期限内如气候发生重大变化，出租人有权提前解除合同，这称为( ) A.协议解除 B.约定解除 C.法定解除 D.双方解除 6.协议解除的实现方式是通过( )
A.要约与承诺 B.通知 C.招投标 D.拍卖 7.甲向某出版社乙去函，询问是否出版了有关司法考试的教材和参考资料，乙立即向甲邮寄了司法考试的资料五本，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。甲乙之间的合同属于( ) A.已经成立 B.未成立 C.效力待定 D.无效 8.债权人行使撤销权的方式是( ) A.直接向债务人的受让人主张权利 B.依据与债务人的仲裁协议向仲裁机关提出申请 C.以自己的名义向人民法院提起诉讼 D.以债务人的名义向人民法院提起诉讼 9.下列选项中，属于非违约方可以要求违约方实际履行的是( ) A.基于提供个人服务合同产生的债务 B.基于合伙合同产生的债务 C.金钱债务 D.非金钱债务 10.下列选项中，属于违约责任形式，但不可以并用的是( ) A.损害赔偿与定金 B.损害赔偿与实际履行 C.损害赔偿与修理、重作、更换 D.损害赔偿与约定损害赔偿 1l.下列选项中，关于违约责任的说法不正确的是( ) A.违约责任违反的合同义务既包括约定义务，也包括法定义务 B.违约责任的主体既可以包括义务人，也可以包括由当事人约定的向债权人履行债务的第三人