当前位置:文档之家› 工程招标与合同管理-2016自考答案

工程招标与合同管理-2016自考答案

工程招标与合同管理(81009)

一、单选题

1、建设工程总承包合同的履行不包括(??)。

A.合同应明确双方责任

B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规

定严格履行

C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包

D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可

参考答案:A

2、建设工程项目一般应采用(?)。

A.公开招标方式

B.邀请招标

C.有限招标

D.其他组织招标

参考答案:C

3、资格预审程序中应首先进行()。

A.资格预审资料分析

B.发出资格预审通知书

C.发布资格预审通告

D.发售资格预审文件

参考答案:B

4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(),并标明排列顺序。

A.l-2人

B.l-3人

C.1-4人

D.1-5人

参考答案:C

5、招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2.00000

B.3.00000

C.5.00000

D.6.00000

参考答案:A

6、建设工程合同的最基本要素是()。

A.标的

B.承包人和发包人

C.时间

D.地点

参考答案:D

7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.邀请合同

参考答案:D

8、下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

参考答案:B

9、下列不属于完善合同条件问题的是()。

A.关于工程交付

B.工程量及价格单

C.关于合同图纸

D.关于施工占地

参考答案:D

10、建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

参考答案:A

11、Bot合同又称()。

A.特许权协议书

B.工程项目总承包合同

C.单位工程施工承包合同

D.勘察.设计或施工总承包合同

参考答案:D

12、下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(gm1999—0201)的是()。

A.《协议书》

B.《通用条款》

C.《专用条款》

D.《建设工程质量管理条例》

参考答案:A

13、工程分包是针对()而言。

A.总承包

B.专业工程分包

C.劳务作业分包

D.转包

参考答案:A

14、下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。

A.工程质量标准

B.工期

C.工程变更

D.质量与安全

参考答案:A

15、下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。

A.保障.保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

参考答案:B

16、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。

A.词语定义及合同文件

B.分包工程概况

C.竣工验收与结算

D.工期

参考答案:D

17、.下列不属劳动报酬采用的方式的是()。

A.固定劳动报酬(含管理费)

B.按确认的工时计算

C.按确认的m程量计算

D.按确认的质量计算

参考答案:B

18、工程承包人确认结算资料后()天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

A.13.00000

B.14.00000

C.15.00000

D.16.00000

参考答案:A

19、劳务分包人和m程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,应()。

A.按本合同关于争议的约定处理

B.《协议书》

C.《通用条款》

D.《专用条款》

参考答案:A

20、明确工程变更的索赔有效期,由合同具体规定,一般为()天。

A.28.00000

B.27.00000

C.26.00000

D.25.00000

参考答案:A

21、索赔程序和争执的解决主要分析()。

A.争执的解决方式

B.任的开始

C.工程所有权的转让

D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始

参考答案:A

22、建设工程合同实施控制的作用是()。

A.通过合同实施情况分析,找出偏离,以便及时采取措施,调整合同实施过程,达到合同总目标

B.分析合同执行差异的原因

C.分析合同差异的责任

D.问题的处理参考答案:A

23、下列不属于合同诊断的内容的是()。

A.技术措施B.问题的处理

B.问题的处理

C.分析合同差异责任

D.分析合同执行差异的责仟

参考答案:A

24、下列不属于工程问题的四类措施的是()。

A.问题的处理

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

参考答案:A

25、下列不属于合同资料种类的是()。

A.合同分析资料

B.工程实施中产生的各种资料

C.工程实施中的各种记录.施工日记等

D.合同资料的收集

参考答案:D

26、下列不属于资料文档管理的内容的是()。

A.合同分析资料

B.合同资料的收集

C.资料整理

D.资料的归档

参考答案:A

27、以下关于索赔的说法不正确的是()。

A.索赔是相互的B.索赔是双向的

B.索赔是双向的

C.发包人不可以向承包人索赔

D.承包人可以向发包人索赔

参考答案:C

28、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()。

A.建设单位办理土地征用,拆迁补偿.平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确

C.提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表

D.确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验

参考答案:C

29、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应()

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

参考答案:D

30、.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为,从()的日历天数计算。

A.合同签字日起按投标文件中承诺

B.合同签字日起按招标文件中要求

C..合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D.合同约定的开工日起按招标文件中要求

参考答案:C

31、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )

A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期

B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期

C.停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答

D.停工责任在承包人,由承包

复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任人承担发生的费用,工期不予顺延

参考答案:B

32、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应()。

A.拒付货款并索赔

B.按照订购数量及时付款

C.按照实际交货数量及时付款

D.待供货方补足数量后再付

参考答案:B

33、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商()

A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为要求合理,先行支付后再向业主索

C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告

D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告

参考答案:C

34、合同法律关系主要的是由法律规范调整的()

A.行政法律关系

B.民事权利义务关系

C.刑事法律关系

D.经济侵权关系

参考答案:B

35、在工程建设监理活动中,监理单位是()

A.业主的代理人

B.业主的委托人

C.施工合同的当事人

D.绝对独立的第三人

参考答案:A

36、经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是()

A.主合同

B.从合同

C.独立合同

D.无条件地必须履行的合同

参考答案:B

37、仲裁庭作出裁决后,合同当事人应当()

A.按裁决自觉执行

B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议

C.可向人民法院起诉

D.向合同管理机关申诉

参考答案:A

38、《监理合同》规定,由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误,以致增加工作量时,应是为()。

A.额外服务

B.附加服务

C.延长服务

D.非监理服务

参考答案:B

39、监理招标的宗旨是指对监理单位()的选择。

A.能力

B.报价

C.信誉

D.经济实力

参考答案:A

40、中标的承包商将由()决定。

A.评标委员会

B.业主

C.上级行政主管部门

D.监理工程师

参考答案:B

41、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的,应由()组织试车。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.设备供应单位

参考答案:A

42、业主在()合同中承担的风险最小。

A.可调总价

B.不可调总价

C.单价

D.成本加酬金

参考答案:B

43、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指()。

A.只限承包商向业主索赔

B.业主无权向承包商索赔

C.业主与承包商之间的双向索赔

D.不包括承包商与分包商之间的索赔

参考答案:C

44、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。

A.招标文件中的规定

B.现场考察时招标单位的口头解释

C.招标单位在会议上的口头解答

D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

参考答案:A

45、下列各项中,( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。

A.建设用地征用完毕,施工图纸完成

B.概算已经批准,建设项目已正式列入计划

C.招标文件已经编制好

D.建设资金.建材.设备来源已经落实

参考答案:C

46、投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括( )。

A.提供的投标担保有瑕疵

B.货物包装方式不符合招标文件的要求

C.个别地方存在漏项

D.显不符合技术规格要求

参考答案:C

47、与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。

A.节省招标费用

B.招标时间短

C.减小合同履行过程中承包不违约的风险

D.竞争激烈

参考答案:D

48、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。

A.专用条款.通用条款.中标通知书.图纸

B.中标通知书.协议书.专用条款.通用条款

C.中标通知书.投标书.协议书.图纸

D.中标通知书.专用条款.通用条款.图纸

参考答案:D

49、施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人与承包人共同

参考答案:C

50、FIDIC施工合同条件规定,用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁布发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中

指明的竣工

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书C.颁发接收证书日起至颁发履

约证书

参考答案:D

51、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力

B.承包方的设备损坏

C.设计变更

D.工程量变化

参考答案:B

52、委托任务并负责支付报酬的一方称()。

A.承包人

B.发包人

C.出资人

D.出工人

参考答案:B

53、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.招标代理

D.设计单位

参考答案:C

54、监理招标主要是对监理单位()的选择。

A.报价

B.能力

C.人员数量

D.设备

参考答案:B

55、合同价款可以有多种约定方式,其不包括( C )。

A.固定价格合同

B.可调整价格合同

C.固定价格加酬金合同

D.成本加酬金合同

参考答案:C

56、在进度控制中,()不属工程师的任务。

A.督促承包人完成工程扫尾工作

B.向有关部门递交竣工申请

C.协调竣工验收中的各方关系

D.参加竣工验收

参考答案:B

57、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应()。

A.拒付货款并索赔

B.按照订购数量及时付款

C.按照实际交货数量及时付款

D.待供货方补足数量后再付

参考答案:C

58、工程分包的说法错误的为()

A.是违法的

B.是从工程承包人承担

C.是允许的

D.非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包

参考答案:A

59、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指()

A.工程保修期

B.承包商的施工期

C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知

D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

参考答案:A

60、自中标通知书发出()内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。

A.15天

B.21天

C.30天

D.35天

参考答案:C

61、保证方式没有约定或约定不明确的,按()承担担保责任。

A.保证

B.连带保证

C.违约

D.合同

参考答案:B

62、当事人采用合同书形式订立的,自()合同成立。

A.双方当事人制作合同书时

B.双方当事人表示受合同的约束时

C.双方当事人签字或盖章时

D.双方当事人达成一致意见时

参考答案:C

63、确定中标人后()内,招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。

A.15天

B.21天

C.30天

D.35天

参考答案:A

64、下列说法不正确的是()。

A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。

B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。

C.建设行政主管部门派人参加开标.评标.定标的活动,监督招标按法定程序选择中标人;所派人员可作为评标委员会的成员,但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择

中标人的活动。D.公开招标中,评标的工作量较大,所需招标时间长,费用高。

参考答案:C

65、监理招标主要是对监理单位()的选择。

A.报价

B.能力

C.监理人员数量

D.设备

参考答案:B

66、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于()。

A.正常工作

B.附加工作

C.额外工作

D.意外工作

参考答案:B

67、合同双方约定的合同工期的说法,正确的一项是()。

A.包括开工日期

B.包括竣工日期

C.包括合同工期的总日历天数

D.合同工期是按总日历天数计算的,不包括法定节假日在内的承包天数

参考答案:D

68、在进度控制中,()不属工程师的任务。

A.督促承包人完成工程扫尾工作

B.向有关部门递交竣工申请

C.协调竣工验收中的各方关系

D.参加竣工验收

参考答案:B

69、合同价款可以有多种约定方式,其不包括()

A.固定价格合同

B.可调整价格合同

C.固定价格加酬金合同

D.成本加酬金合同

参考答案:C

70、如果投标截止日期前第28天后,由于法律.法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加,应由()给予补偿。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.特殊分包商

参考答案:A

71、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应()。

A.由承包商承担的风险责任

B.给予费用补偿并顺延工期

C.给予费用补偿但不顺延工期

D.给予工期顺延但不给费用补偿

参考答案:D

72、中华人民共和国招投标法》于()起施行。

A.1997.11.1

B.1998.3.1

C.1999.8.30

D.2000.1.1

参考答案:D

73、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标

人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A.)。

A.20.00000

B.30.00000

C.10.00000

D.15.00000

参考答案:A

74、下列关于合同文件的表述,不正确的是()。

A.专用条款的内容比通用条款更明确.

B.合同文件中专用条款的解释优先于通

具体用条款

C.合同文件之间应能相互解释.互为说

D.专用条款与通用条款是相对立的

参考答案:D

75、评标委员会成员中,成员人数为()人以上单数,其中经济.技术专家不得少于成员总数的()。

A.3,3/4

B.3,2/3

C.5,2/3

D.5,3/4

参考答案:C

76、招标投标活动的公开原则首先要求()要公开。

A.招标活动信息

B.评标委员会成员名单

C.工程设计文件

D.评标标准

参考答案:A

77、承包人在索赔事件发生后的()天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。

A.14.00000

B.7.00000

C.28.00000

D.21.00000

参考答案:C

78、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。

A.20万元

B.120万元

C.200万元

D.2000万元

参考答案:C

79、索赔是指在合同的实施过程中,()因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能

保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。

A.业主

B.第三方

C.承包商

D.合同当事人一方

参考答案:D

80、下列关于工程分包说法正确的是( )

A.施工总承包人不得将工程主体结构的施

B.工程分包后,总承包人不再对分包

工分包给其他单位工程承担任何责任

C.施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商

D.分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位

参考答案:A

81、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过()万元。

A.10.00000

B.20.00000

C.50.00000

D.100.00000

参考答案:C

82、招标人采用邀请招标的方式,应当向()个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。

A.二

B.三

C.四

D.五

参考答案:B

83、根据我国《招标投标法》规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标

文件要求提交投标文件的截止时间至少()天前,以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.10.00000

B.15.00000

C.20.00000

D.30.00000

参考答案:B

84、某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的投标报价为3000万元,工期提前获得评标优惠100万元,评标时未考虑其它因素,则评标价和合同价分别为()。

A.2900万元,3000万元

B.2900万元,2900万元

C.3100万元,3000万元

D.3100万元,2900万元

参考答案:A

85、某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中()的投标书为最优投标书。

A.投标报价1000万元,评标价950万元

B.投标报价1050万元,评标价940万元

C.投标报价980万元,评标价970万元

D.投标报价950万元,评标价960万元

参考答案:B

86、“评标价”是指()。

A.标底价格

B.预算价格

C.投标报价

D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

参考答案:D

87、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币,概算时算得成本是950万元人民币,预算时算得成本是900万元人民币,投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币,则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于()。

A.1000万元

B.950万元

C.900万元

D.800万元

参考答案:D

88、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是()。

A.某甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定

B.某乙,现任某公司法定代表人,该公司常年为某投标人提供建筑材料

C.某丙,从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称

D.某丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人

参考答案:C

89、下列关于联合体共同投标的说法正确的是()。

A.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标

B.联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可

C.有同一专业的单位组成的联合体,投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.联合体中标后,应选择其中一方代表与招标人签订合同

参考答案:A

90、在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计.修改实施计划.变更施工顺序,造成工期延长和费用损失,承包商可以提出索赔。这种索赔属于()引起的索赔。

A.地质条件的变化

B.不可抗力

C.工程变更

D.业主风险

参考答案:C

91、开标时间应为()。

A.任一时间?

B.投标截止时间

C.评标前的任一时间

D.发售招标文件后的15日内

参考答案:B

92、公开招标是指()。

A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人

参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行

D.有限招标

参考答案:B

93、招标人与中标人应当自中标通知发出之日(B)内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天?

B.30天?

C.50天

D.20天

参考答案:B

94、按照承包工程计价方式分类不包括()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.预算合同

参考答案:D

95、下列不是合同价款应规定的内容的是()。

A.计算方式

B.结算方式

C.价款的支付期限

D.价款支付日期

参考答案:A

二、多选题

96、进行合同分析是基于()原因。

A:合同条文繁杂,内涵意义深刻,法律语言不容易理解B:同在一个工程中,往往几份.十几份甚至几十份合同交织在一起,有十分复杂的关系

C:工程小组.项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部,而仅为合同的部分内容,如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响D:合同中存在问题和风险,包括合同审查时已经发现的风险和

还可能隐藏着的尚未发现的风

E:合同分析在不同的时期,为了不同的目的,有

不同的内容

参考答案:ABCD

97、承包人的主要任务有()。

A:明确承包人的总任务,即合同标的B:明确合同中的工程量清单.图纸.

工程说明.技术规范的定义

C:明确工程变更的索赔有效期,由合同具体规定,一般为28天,也有14天D:明确工程变更的补偿范围,通常以合同金额一定的百分比表示

E:承包人不能按合同规定工期完成工程的

违约金或承担发包人损失的条款

参考答案:ABCD

98、下列关于合同价格分析中正确的是()。

A:合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围 B:工程计量程序,工程款结

算方法和程序

C:合同价格的调整,即费用索赔的条件.价格调整方

法.计价依据.索赔有效期规定

D:拖欠工程款的合同责任E:对合同中明示的法律应重点分析

参考答案:ABCD

99、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法,我们要分析它的()。A:索赔的内容.方式

及数额

B:索赔的程序

C:争执的解决方式和程序D:仲裁条款,包括仲裁所依据的法律,仲裁地点.方式和程序仲裁结果的约束力等

E:索赔的金额

参考答案:BCD

100、合同控制依据的内容包括()。

A:合同和合同分析的结果,如各种计划.方案.洽商变更文件等,它们是比较的基础,是合同实施的目标和依据B:各种实际的工程文件,如原始记录.各种工作报表.报告.验收结果.计量结果等

C:对于合同执行差异的原因,对合同实施控制D:工程管理人员每天对现场情况

的书面记录

E:合同管理中涉及到的资料不仅目前使用,而

且必须保存,直到合同结束

参考答案:ABD

101、合同资料的种类有()。

A:合同资料B:合同分析资料

C:工程实施中产生的各种资料D:工程实施中的各种记录.施工日记等,官方的各种文件.批件,反映工程实施情况的各种报表.报告.图片

E:原始资料

参考答案:ABCD

102、标底的编制依据有()。

A:招标文件确定的计价依据和计价方法B:经验数据资料C:工程量清单D:工程设计文件E:施工组织设计和施工方案等

参考答案:A C D

103、建设工程的招标方式可分为()

A:公开招标B:邀请招标

C:议标D:系统内招标

E:行业内招标

参考答案:A B C

104、索赔成立的条件有()。

A:与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失B:因为某种原因使得承包人或发包人

受到严重的利益影响,并带有严重经济损失

C:造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险

责任D:承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告

E:发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失

参考答案:ACD

105、常见的建设工程索赔有()。

A:因合同文件引起的索赔B:有关工程施工的索赔C:增减工程量的索赔D:关于价款与工期的索赔E:财务费用补偿的索赔

参考答案:ABDE

106、合同文件是索赔的最主要依据,包括()。

A:本合同协议书及中标

通知书

B:投标书及其附件

C:本合同专用条款和通用条款D:标准.规范及有关技术文件,图纸,工程量清单和工程报价单或预算书

E:相关证据

参考答案:ABCD

107、建设工程反索赔的特点有()。

A:索赔与反索赔同时性 B.技巧性强,处理不当将会引起诉讼B:技巧性强,处理不当将会引起诉讼

C:在反索赔时,发包人处于主动的有利地位,发包人在经工程师证明承包人违约后,可以直接从应付工程款中扣回款项,或从银行保函中得以补偿D:承包人可以针对发包人的索赔进行反索赔

E:反索赔是双方的,即可指发包人对承包人,也可指承包人

对发包人

参考答案:ABC

108、发包人相对承包人反索赔的内容有()。

A:工程质量缺陷反索赔B:拖延工期反索赔

C:保留金的反索赔D:发包人其他损失的反索赔E:关于工伤赔偿金的反索赔

参考答案:ABCD

109、材料采购合同订立的方式有()。

A:间接采购方式B:直接采购方式

C:公开招标D:邀请招标

E:非公开招标

参考答案:BCD

110、得到投标的推荐程序有()。

A:准备招标文件及颁发招标文件B:发包人陪同投标者考察施工现场

C:招标文件的修改以及投标者的质疑D:投标书的提交和接收

E:邀请承包人参加资格预审

参考答案:ABCD

111、国际工程承包合同订立后,即进人合同的履行阶段,对于国际工程承包人来说,实施阶段的工作内容包括()。

A:合同管理.计划管理B:成本管理.财务管理

C:物资采购管理,质量管理D:分包商管理.移交和竣工验收管理

E:资金管理

参考答案:ABCD

112、建设工程监理合同的基本条款内容有()。

A:委托人委托监理人监理的工程概况 B:监理人承诺按合同的约定,承担本工程

合同专用条件中议定范围内的监理业务

C:委托人向监理人承诺本合同注明的

D:双方当事人的鉴字盖章和签约时间

期限.方式.币种,向监理人支付报酬

E:工程执行的起止时间

参考答案:ABCD

113、nEC合同条件体系下的六种主要选项条款包括()。

A:总价合同及单价合同B:目标总价合同及目标单价合同

C:成本加酬金合同D:工程管理合同

E:承包合同及分包合同

参考答案:ABCD

114、建设工程监理合同专用条件有()。

工程招投标与合同管理案例分析

《工程招投标与合同管理案例分析》 主讲:李生梅 案例一:招标公告范例 永昌县计划生育服务站综合楼建设项目工程施工招标 ?资格预审公告(代招标公告) ?金建交(2009)25号 ? 1. 招标条件 ?本招标项目永昌县计划生育服务站综合楼建设工程已由永昌县发展和改革局以【永发改字(2009)8号】批准建设,项目业主为永昌县人口和计划生育局,建设资金来自国债和多渠道筹措,招标人为永昌县人口和计划生育局。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 ? 2.项目概况与招标范围 ?2.1建设地点:永昌县城关镇东关路南侧 ?2.2建设规模:2700㎡ ?2.3计划工期:150天(日历天) ?2.4招标范围:建筑和安装工程 ? 3.申请人资格要求 ?3.1 本次资格预审要求申请人具备房屋建筑工程施工总承包三级(含三级)以上资质的独立法人企业,财务状况良好,有良好的社会信誉,近三年内没有发生过重大安全质量事故者。?3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。 ? 4.资格预审方法 ?本次资格预审采用有限数量制。 ? 5.资格预审文件的获取 ?5.1请申请人于2009年04月15日至2009年04月16日,每日上午8:30时至12:00时,下午2:30时至6:00时(北京时间,下同),在金昌市粮食局侧楼良友招待所310室持单位介绍信购买资格预审文件。 ?5.2 资格预审文件每套售价600元,售后不退。 ? 6. 资格预审申请文件的递交 ?6.1 递交资格预审申请文件截止时间为2009年4月17日18:00 时,地点为金昌市粮食局侧楼良友招待所310室. ?6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件,招标人不予受理。 ?7. 发布公告的媒介 ?本次资格预审公告同时在甘肃经济信息网、甘肃建设信息网和金昌日报上发布。 ?8. 联系方式 ?招标人:永昌县人口和计划生育局招标代理机构:金沙公司 ?地址:永昌县城关镇北大街地址: ?邮编:737200邮编:737100 ?联系人:詹伯荣联系人:马得仕 ?电话:电话: ?案例二 ?【背景】某工程投资4500万元,招标采用国内公开招标的方式组织项目施工招标。招标公告编制完成后,招标人为了充分吸纳潜在投标人,分别在该省日报、《中国经济导报》和《中国工程建设和建筑业信息网》发布了招标公告,其中在《中国工程建设和建筑业信息网》上发布的招标公告为全文,而在《中国经济导报》上发布的内容做了大大的删减,注明招标全文见《中国工程建设和建筑业信息网》并规定在买招标文件的同时,潜在投标人须提交50%的投标保证金(8万元)才能购买,以确保潜在投标人购买招标文件后参与投标,防止招标

简述工程招投标与合同管理的关系

简述工程招投标与合同管理的关系 目录 内容摘要2 关键词 (2) 一、评标方法及分析 (3) (一)施工方案3 (二)施工工期4 (三)工程质量 (4) (四)项目经理及项目班子的配备 (4) (五)投标报价数据计算的正确性 (4) (六)报价构成的合理性 (4) (七)对建议方案的商务评审4 二、评标方法的讨论和建议 (4) (一)不合理价格5 (二)施工方案 (5) 三、合同管理在建设项目管理中的地位5 (一)规范的合同管理-----权力 (5) (二)规范的合同管理-----处理6 (三)规范的合同管理-----风险 (6) (四)规范的合同管理-----制度 (6) (五)规范的合同管理是提升企业形象的主要方法 (6) 四、结语 (6) 主要参考文献6 致谢7

内容摘要 随着我国加入WTO我国的经济发展有了飞速的提高,随之而来的工程建设也迅速的发展了起来。但经过实践的证明,招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式,也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法,所以《招标投标法》一度被赞誉为“阳光法案”。但由于机制不完善,法制不健全,招投标的过程需要合同管理的全力的配合,合同管理贯穿于招标投标的全部过程。对于投标单位来说,招标文件即是合同管理的开始。一方面,施工合同的合同条件是招标文件的重要组成部分,另一方面,招标文件又是合同文件的重要依据,两者相辅相成,密不可分。所以招标投标和合同管理是紧密相连、互相衔接、互相交叉的两个关键的管理环节。 关键词:投标招标评标合同报价

简述工程招投标与合同管理的关系 招标是招标人通过招标公告或者招标邀请书发出要约邀请,投标人购买招标文件,并根据招标文件中规定的内容要约,招标人接受投标人的投标,发出中标通知书承诺要约的一种民事活动。招标活动要求要依法定程序公开进行,有利于遏制承包活动中贿受等腐败和不正当的竞争行为。有利于创造公平竞争的市场环境,促进企业之间公共的竞争。对于供应商,承包商来说,只能在价格、质量、售后服务等方面展开竞争,以尽可能充分满足招标人的要求,取得商业机会,体现了在商机面前人人平等的原则。 《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施,对于规范招标投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,具有深远的意义。《中华人民共和国招标投标法》共分六章分别为:总则、招标、投标、开标评标和中标、法律责任、附则。 中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目勘察、设计施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购,必须进行招标: 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 2、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目。 3、使用国际组织或者外国政府贷款、捐助资金的项目。 关于建设项目的招标范围和规范标准,2000年5月1日原国家发展计划委员会颁布执行的3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》作出了更明确的规定。在3号令规定范围内的各类工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设施、材料等的采购,并达到下列标准之一的必须进行招标: 1、施工单项合同估算价在200万人民币以上的。 2、重要设施、材料等物的采购,单项合同估算价在100万人民币以上的。 3、勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的。 4、单项合同估算价低于1.2.3项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 一、评标方法及分析 我国目前评标普遍采用两种评标办法:综合评标法和最低价中标评标法。 综合评标法是按照招标文件设定的不同分值权重分别对投标人的技术标和商务标进行评分,按照得分或评标价高低推荐中标候选人。 最低价中标评标法则先进行第一阶段技术标的评审,确定符合招标文件的投标,再进行第二阶段的商务标评审,选择符合条件的最低报价的投标的单位作为中标单位。 因此,技术标评审和商务标评审是招标评审的两个不可缺少的环节。 技术标评审:技术标评审通常评审投标人承诺的拟投入本工程的技术人员、设备的配置情况,以及投标人制定的施工方案中的关键工序、技术方案是否严密、可靠、有效,从而评价投标人的技术能力;评审投标人主要管理人员素质和安全生产保障措施与招标文件规定的质量与进度要求的符合程度,从而评价投标人的管理水平。 技术标分为施工方案、施工工期、工程质量以及项目经理及班子的配备四项,分别对各项内容评定并打分。技术标评审规定每项内容经评定合格才能进行下项评定,或者评审总分必须达到满分的60%,才能进入下一阶段的评审。 对技术标应进行以下各项分析: (一)施工方案 1、施工方案及平面布置合理性;

《工程招投标与合同管理》(精)

《工程招投标与合同管理》 一、名词解释 1、建设工程合同: 2、工程承发包: 3、公开招标: 4、建设工程投标: 二、填空题 1、建设工程招标一般要经历招标、、开标、、定标、 等几个阶段。 2、建设单位与中标人应当自中标通知书发出日内,订立书面的建设工程合同。 3、建设工程投标报价定性分析法常用的方法有、、多方案报价 法、、服务报价法、等。 4、国际工程招标的特点是、、。 5、业主与承包商签订的合同,按计价方式不同,可划分为、 、和三大类型。 6、工程具体隐蔽条件和达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检并在隐蔽和中间验收 前小时以书面形式通知工程师验收。 7、按索赔的目的,施工索赔可以分为和两类。 8、工程师公正合理处理索赔事项应遵循原则、原则和原则。 三、选择题 1.下列关于中标的说法中正确的是()。 A.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力 B.中标通知书只对招标人具有法律效力 C.中标通知书只对中标人具有法律效力 D.招标人确定中标人后20天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

2.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是()。 A.企业的法人资格和组织机构 B.企业的分包计划 C.施工方案是否技术先进又经济合理 D.近2年涉及的诉讼案件的调查 3.监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。 A.能力 B.人员 C.设备 D.报价 4.设计合同采用定金担保,合同总价的()为定金。 A.5% B.10% C.15% D.20% 5.在施工合同中,()是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.在施工期内对施工现场的照管负责 6.在施工过程中,工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题,则修复该部分工程质量缺陷时应由()。 A.发包人承担费用和工期损失 B.承包人承担费用和工期损失 C承包人承担费用,但工期给予顺延 D.发包人承担费用,但工期给予顺延 7.施工过程中,如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工,应由()。 A.承包人办理申报手续,发包人承担费用 B.承包人办理申报手续,承包人承担费用

《工程招投标与合同管理》课后习题答案

一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、(1)施工招标应具备以下5个条件: 1)招标人已经依法成立。 2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。 3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准。 4)有相应资金或资金来源已经落实。 5)有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 (2)建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下: 1)建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件:有符合国家规定的注册资本;有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;有从事相关建筑活动所应有的技术装备;法律行政法规规定的其他条件。 2)建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定:从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、(1)本案例中,招标人编制资格预审文件中,采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议,确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法,违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 (2)资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法: 1)审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中,审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查,如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下,采信了某个申请人“爱打官司,合同履约信誉差”的说法等;同时审查过程不完整,如审查委员会仅对末位申请人进行审查,而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2)对申请人实行了歧视性待遇,如认为区县级施工企业实力差的做法。 3)以不合理条件排斥限制潜在投标人,如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审

最新工程招标与合同管理重点

工程招投标与合同管理 名词解释 民法:是调整平等主体的公民之间,法人之间以及公民与法人只的财产关系和法律关系的法律规范的总称。 法人:是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享受民事权利和承担民事义务的组织。 联营:是指两个或两个以上的企业之间,在平等自愿的基础上,为实现一定经济目的而实行联合的一种法律形式。 代理:是指代理人以被代理人的名义,在代理权限内实施民事法律行为,所产生的权利义务直接归属被代理人。 民事法律行为:是民事主体设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。 民事权利:指民事法律关系的主体依据法律规定,在国家强制力保护下,为一定行为或者要求他人为一定行为或不为一定行为的权利。债:是按照合同的约定或者依照法律的规定,在但事人之间产生的特定的权利和义务关系。 知识产权:也称智力成果权,是指公民、法人对自己的作品、专利、商标和发现、发明和其科技成果依法享有的民事权利。 民事责任:指对不履行民事义务产生的后果所应承担的责任。 诉讼时效:是指权利人在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权益的权利的法律制度。

合同:泛指一切确立权利义务关系的协议。 合同的订立:是指合同当事人依法就合同内容经过协商,达成协议的法律行为。 要约:是希望和他人订立合同的意思表示。 承诺:是指受要约人同意要约的意思表示。 无效合同:指虽经当事人协商订立,但因其不具备合同生效的条件,不能产生法律约束力的合同。 合同的履行:指合同生效后,当事人双方按照合同约定的标的、数量、质量、价款、履行期限、旅行地点和履行方式等,完成各自应承担的全部义务的行为。 合同的变更:指合同依法成立后,在尚未履行或尚未完全履行时,当事人双方依法对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。 合同的转让:指当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人,由第三人接受权利和承担义务的法律责任。 合同的终止:又称合同的消灭,是指当事人之间的合同关系,由于某种原因而不复存在。 违约:是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。 违约责任:指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律制裁。 合同管理:指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关主管部门,依法对合同的订立,履行等进行指导、监督、检查和处理

建筑工程项目招标与合同管理作业

《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2及参考答案说明:本次作业包括第3章工程施工招标的内容,请于8周之前完成。 一、名词解释(本大题共5小题,每小题2分,共10分) 1.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。 2.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段,主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。 3.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选,是投标人的第一轮竞争。 4.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间,这个时间应在投标须知内予以明确。 5.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准,投标人只提出评标的标准和方法,投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。 二、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分) 1.招标机构主要职责是_拟定招标文件_,组织__投标、开标、评标和定标工作等。 2.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有_固定总价_合同、_单价_合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。 3.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。编制标底时,首先要_保证其准确_,其次要做好__保密工作__。 4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,,组织资格预审_,召开标前会议,开标、评标和定标。 5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于:一是招标单位在招标过程中是否编制标底;二是评标时是否以_标底_作为基准对投标单位的报价进行考评。 三、判断题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。认为对的,在题后的括号内画“√”,认为错的画“ⅹ”。错划或漏画均无分) 1.工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。(√) 2.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。(ⅹ) 3.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。(√)

华工-招投标与工程合同管理作业

《招投标与工程合同管理》网络课程作业 作业要求: 1、根据自己的学习计划做作业,不允许抄袭,发现抄袭,按平时成绩60分以下处理; 2、按时提交作业,系统关闭不允许上传,没有平时成绩; 3、根据自己的情况认真回答思考题,不能用别人的,否则系统检测的重复率会超标。作业内容: 一、思考题 1、列出你的自学计划(以时间和章节为主线)。 2月到5月共四个月,每月看2个章节。 2月份第1-2星期:第1章工程招投标与合同管理概述 重点学习:工程合同相关法律制度简介;招投标简介 2月份第3-4星期:第2章工程项目招标 重点学习:招标准备工作;开标、评标和定标 3月份第1-2星期:第3章工程项目招标 重点学习:投标准备;投标报价分析;投标决策与招标技巧;投标文件的编制与报送;工程量清单计价模式下的投标报价 3月份第3-4星期:第4章招投标实例及案例分析 重点学习:招投标案例分析 4月份第1-2星期:第5章工程施工合同与合同管理 重点学习:合同订立与履行;合同违约;施工合同管理;建设工程施工合同示范文本要义 4月份第3-4星期:第6章索赔管理 重点学习:索赔报告与索赔计算;索赔争议解决方法

5月份第1-2星期:第7章工程合同管理案例分析 重点学习: 5月份第3-4星期:第8章工国际项目采购管理与FIDIC施工合同条件简介 重点学习:国际项目采购管理;FIDIC《施工合同条件》简介 2、简述你对这门课程的总体认识(300字以内) 答:通过这门课程,可以认识到招投标活动的形成及后期的合同具体管理;业主根据自身项目建设特点和国家法律法规发布招标文件,投标人根据自身资源优势采取具有优势的方案与之匹配、与同行竞争;整个招投标活动实际上就是建立在双方利益最大化的基础上,通过合同条款体现出来的一系列过程,招标、投标、评标都是双方反复博弈的过程,博弈的最终结果就是形成相互约定的合同文件。合同文件是指导双方履约最基本的依据、是贯穿项目从开始到结束最根本的参考依据,也是招投标人解决过程纠纷的参考之一,对项目整体建设具有重要影响。 二、问答题 1、简述建设工程招标投标的特点。 答:1.工程招投标行为主体的经济性。 2.工程招投标过程中的资源稀缺性。 3.工程招投标过程中的不确定性和复杂性。

工程招投标与合同管理练习题(带答案)

工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题(每题给出四个备选项,其中只有一个选项是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。) 1、根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的( C ) A. 5% B.10% C. 20% D.25% 2、中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A.5 B.7 C.10 D.15 3、关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是( B)。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他 好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加, 则( A )。 A.业主承担相应的费用 B.业主从监理费中支付给承包商 C.监理工程师承担相关费用 D.承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时,应经( D )批准。 A.监理工程师和业主 B.监理工程师和初步设计原批准单位 C.监理工程师和上级主管部门 D.监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格,而业主与承包商的意见又不能统一时,( A ) 有权确定一个价格作为执行价格。 A.监理工程师 B.业主

C.承包商 D.定额站 7、某隐蔽工程施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理 工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A.业主 B.监理单位 C.承包商 D.业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家 生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( A )签订的合同。 A.采取欺诈手段 B.采取胁迫手段 C.超越经营范围 D.无效代理 10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A.三分之一 B.一半 C. 三分之二D.五分之二 11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。 A.提交投标文件截止时间的同一时间 B.提交投标文件截止时间的24小时内 C.提交投标文件截止时间的30天内 D.提交投标文件截止时间后的任何时间 12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。 A.货物 B.货币 C.劳务 D.工程项目 13、招标投标法规定,中标通知书发出( D )内,中标单位应与建设单位签订 施工合同。 A.10天 B.15天 C.20天 D.30天 14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目 招标范围的工程建设项目,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在(B)人民币以上的,必须进行招标。 A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元

建筑工程招标与合同管理01任务

01任务_0018 试卷总分:100 测试总分:91 一、判断题(共 10 道试题,共 30 分。) 1. 建筑业企业连续三年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。 B. 正确 2. 狭义的建筑市场一般指有形建筑市场,它是以工程承发包交易活动为主要内容,有固定的交易场所(建设工程交易中心)。 A. 错误 B. 正确 3. 授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。 A. 错误 B. 正确 4. 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 A. 错误 B. 正确 5. 建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。新核定的资质等级 应当低于原资质等级。 A. 错误 B. 正确 6. 建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。 A. 错误 B. 正确 7. 在我国,业主也称为建设单位,业主作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。 A. 错误 B. 正确 8. 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。 A. 错误 B. 正确 9. 公开招标的优点是参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。

A. 错误 B. 正确 10. 建设工程招投标的工作环节包括:招标、投标、开标、决标、授标、中标、签约和履约。 A. 错误 B. 正确 二、单项选择题(共 15 道试题,共 45 分。) 1. 建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。 A. 政府主管部门 B. 业主 C. 承包商 D. 咨询服务机构 2. 建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。其中邀请招标又称为()。 A. 有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标 C. 选择性招标 D. 委托代理招标 3. 建设工程招投标是在市场经济条件下,国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成 的特殊交易活动。这些特定环节包括()。 A. 招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标 B. 投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约 C. 招标、投标、开标、评标、决标、签约和履约 D. 招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约 4. 是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。 A. 广义的建筑市场 B. 狭义的建筑市场 C. 有形的建筑市场 D. 无形的建筑市场 5. 建设工程的投标人一般不包括()。 A. 勘察设计企业 B. 施工企业 C. 工程材料设备供应单 D. 事业单位 6. 建筑市场的客体是()。

工程招投标与合同管理考试题库参考答案

昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库 一、单选 1.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 2.下列财产中,( A )不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 4.合同争议的解决顺序为( A ) A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 5.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。 A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B ) A、停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期 B、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期 C、停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延 7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”,是指( A )。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 承包为此分包商向承包商提出索赔。由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,8. 商( C ) A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理,先行支付后再向业主索要 C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告 9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( D )。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期

《工程招投标与合同管理》课程标准81458

《招投标与合同管理》课程标准 一、基本信息 学习领域:招投标与合同管理制定时间: 适用专业:建筑管理所属系部:系 参考学时:44学时学分:3 制定人: 二、课程性质 《招标与合同管理》课程是造价的一门重要的专业课程,其任务是培养学生系统地学习工程招投标与合同管理领域的基本知识,了解工程招投标与合同管理的现状和发展趋势,熟悉工程招投标与合同管理各研究领域的基本理论和方法,深刻认识工程招投标与合同管理在工程管理中的地位和作用,为工程招投标与合同管理在我国的发展与利用培养专门的管理人才。 本课程需要以《工程经济》、《施工技术》等课程的学习为基础。 工程招投标是将各个建筑市场主体联系在一起的主要途径,是形成工程管理专业课程之间有机联系的纽带。从课程体系来看,工程招投标与合同管理属于平台综合课。从理论的角度来看,“工程招投标与合同管理”课程揭示了工程建设市场的一般规律,工程建设市场主体的权利、义务关系及其内在联系,是学生从整体上把握工程建设行业及其市场发展规律的基础;从工程建设知识的角度来看,“工程招投标与合同管理”课程具有将相关知识联系在一起的特殊作用,认识工程建设市场的发展规律,需要经济学的知识。编制施工方案,需用到工程技术基础知识。编制报价书,需用到工程造价方面的知识。工程承包合同,又是后续工程质量管理、工程进度控制、工程安全管理、工程成本管理等工程项目管理内容的基础;从能力培养的角度来看,对于道路桥梁工程技术专业的学生,不但要有坚实的理论基础,而且要有较强的动手能力。 三、课程目标 1、专业能力目标 ·能发布招标信息; ·能进行招标代理; ·能编制招标文件; ·能进行资格审查; ·能编制投标报价; ·能签订合同并全面履行合同义务;

工程招投标及合同管理习题与答案

|《工程招投标及合同管理》习题参考答案 一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的( C )关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中,( A )不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于( B )家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 5、合同争议的解决顺序为( A ) A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 6、监理招标主要是对监理单位( B )的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( B ) A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是( C )。、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工A.条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( D )

06289工程招投标与合同管理

工程招投标与合同管理-06289 1什么是民法? 民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称,是法律体系中的一个独立的法律部门。 2《民法通则》的基本原则有哪些? (1)平等原则,即自然人的民事权利能力一律平等,民事主体在民事法律关系中法律地位平等,平等地受法律保护,在适用法律上一律平等。(2)自愿原则,即民事主体在从事民事活动时,体现自己的意志,作真实意思表示,通过自己的内心真实意愿来设立、变更和终止民事法律关系。(3)公平原则,即在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准,用来衡量民事主体之间的物质利益关系,确定民事主体的民事权利义务及民事责任承担等。(4)等价有偿原则,即取得他人财产利益或得到他人劳动服务,均应向对方支付对等价款或酬金。(5)诚实信用原则,即民事主体在为民事行为时应言行一致,表里如一,信守诺言。(6)禁止权利滥用原则,即民事主体在进行民事活动中必须正确行使民事权利,遵守法律和国家政策,不得损害他人和社会公共利益。 3法人成立的条件中有自己的名称,组织机构和场所表示的是什么? 法人的名称是其拥有独立人格的标志,也是区别于不同法人的标志,法人的名称权是财产性的权利,除了享有专用权之外,还可以转让、出卖。 4联营有哪几种形式? 联营有(法人型联营、合伙型联营、协作型联营)三种形式。 5什么是民事法律行为? 民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法

行为。 6代理分为哪几类? (委托代理、法定代理、指定代理)三种。 7什么是民事权利? 民事权利是民事主体依据民事法律取得的可以实施一定行为或获取一定利益的法律资格。 8什么是债? 债具有(债的主体、债的内容、债的客体)三要素。 9什么是人身权? (健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权)等具体的人身权利。 10民事责任分为哪几种? (违约责任)和(侵权责任)。 11什么是诉讼时效,其分为哪几种? (普通诉讼时效)和(特别诉讼时效)之分。 12合同法的基本原则有哪些? 1、平等、自愿原则合同法的平等原则指的是当事人的民事法律地位平等。 2、公平、诚实信用原则当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 3、遵守法律、不得损害社会公共利益原则当事人订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益。 4、合同具有法律约束力的原则依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。 13什么是合同形式且有哪几种形式?

建筑工程项目招标与合同管理作业2

《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2及参考答案 说明:本次作业包括第3章工程施工招标的内容,请于8周之前完成。 一、名词解释(本大题共5小题,每小题2分,共10分) 1.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。 2.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段,主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。 3.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选,是投标人的第一轮竞争。 4.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间,这个时间应在投标须知内予以明确。 5.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准,投标人只提出评标的标准和方法,投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。 二、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分) 1.招标机构主要职责是_拟定招标文件_,组织__投标、开标、评标和定标工作等。 2.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有_固定总价_合同、 _单价_合同和成本加酬金合同,同时规定合同价的调整范围和调整方式。 3.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。编制标底时,首先要_保证其准确_,其次 要做好__保密工作__。 4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请 书,,组织资格预审_,召开标前会议,开标、评标和定标。 5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于:一是招标单位在招标过程中是否编制标 底;二是评标时是否以_标底_作为基准对投标单位的报价进行考评。 三、判断题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。认为对的,在题后的括号内画“√”,认为错的画“ⅹ”。错划或漏画均无分) 1.工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。(√) 2.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作,包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。(ⅹ) 3.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请(√)书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。. 4.资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准,一般凡属评标时考虑的因素,资格预审评审时必须考虑。(ⅹ) 5.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低于及格线的投标者。(√) 四、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题中的括号内。错选、多选或未选均无分) 1.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的(B )。 A .计划价格 B. 预期价格 D. 合同价格 C. 实际价格 2.整个招标过程的实质性阶段是( B)。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。

工程招投标和合同管理习题及答案

工程招投标与合同管理习题及答案 一、单选题。下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的( C )关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中,( A )不得抵押。 A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 5、合同争议的解决顺序为( A ) A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 6、监理招标主要是对监理单位( B )的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( B ) A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C )。 A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( D ) A、没收全部定金补偿损失

工程项目招投标及合同管理课后习题及答案

第一章绪论 一、课后习题 1 、简述项目、建设项目、施工项目概念 答:项目:一种在规定的时间由专门组织起来的人员完成的一次性工作 建设项目:是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目 施工项目:由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。 2、为什么要推行项目管理 答:是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个面进行决策,计划,组织,协调,控制等一系列活动的总称。 3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别? 答:管理任务:施工项目管理(生产出建筑产品,取得利润) 建设项目管理(取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产)管理容:施工项目管理(从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修) 建设项目管理(投资期和建设全过程) 管理围:施工项目管理(合同围施工) 建设项目管理(可研报告全部容) 管理主体:施工项目管理(施工企业) 建设项目管理(建设单位或其咨询单位) 4、简述施工项目管理的主要工作容? 答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划” 项目进度控制,质量控制,安全控制,成本控制,材料管理,机械设备管理, 技术管理,资金管理,合同管理,信息管理,现场管理,组织协调,竣工验收, 考核验收,考核评价,回访保修 5、简述经营管理在项目管理中的重要意义? 答:经营是市场经济的产物,指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动,施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现,是建筑企业获取任务的基础。 6、为什么要学习招投标和合同管理? 答:为了规招投标活动,保护利益,社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,提供经济效益,保证项目质量。 7、建筑市场的构成要素有哪些? 答:建筑市场主体,建筑市场客体,建筑市场运行机制。 8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些? 答:建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例

工程招标与合同管理

判断题 1、中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件.投标书等签订工程承包合同。(√) 2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。(×) 3、建设工程施工合同范本由《协议书》.《通用条款》.《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。(√) 4、供货方到现场的交货日期,以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。(√) 5、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。(√) 6、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利。(√) 7、在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金额均不应包括利润。(×) 简答题 1、计算标价的主要依据有哪些? 计算标价的主要依据有: (1)招标文件,包括工程范围和内容.技术质量和工期的要求等;(2)施工图纸和工程量清单;

(3)现行的建筑工程预算定额.单位估价表及取费标准; (4)材料预算价格.材差计算的有关规定; (5)施工组织设计或施工方案; (6)施工现场条件; (7)影响报价的市场信息及企业内部的相关数据。 此外应该还要考虑保险,税金,利润,风险预估,环保,治安,道路,行政等费用。对于有一定风险的项目,要充分考虑不可预见费用。 如果是国外的,还要考虑国外的保险,风险补偿。劳动力价格等。 2、建设工程施工合同的特征如何? 建设工程施工合同的特征: (1)合同标的的特殊性 (2)合同的履行期限的长期性 (3)合同内容的多样性和复杂性 (4)合同监督的严格性 3、按索赔的目的.处理方式.合同依据和有关当事人进行划分,索赔的种类有哪些? 可以按多种方式对索赔进行分类。 (1)按索赔的目的分为:工期索赔与费用索赔; (2)按索赔的处理方式分为:单项索赔与总索赔; (3)按索赔的合同依据分为:条款明示的索赔与条款默示的索赔;

(完整版)工程招投标与合同管理整理知识点

工程招投标与合同管理整理知识点 第二章:建设项目招标 1.招标是招标人事情公布工程、货物或服务等发包业务的相关条件和要求,通过发布广告或发出邀请函等形式,召集自愿参加竞争者投标,并根据事前规定的评选方法选定承包商的市场交易活动。 2.招投标这种交易具有以下特征: a、平等性 b、竞争性 c、开放性 3.建设工程市场中、市场主题包括:建设单位、承包商以及各种类型的咨询服务机构。 4.建设工程招投标的基本原则: A、公开原则b、公平原则c、公正原则d、诚实信用原则 5.强制进行招标的范围: A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目; B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目; C、使用国际组织或者外国政府投资贷款、援助资金的项目。 具体规定:施工单项合同估算价在200万元以上的;重要设备、材料等货物采购,单项合同估算价在100万以上的;勘察设计监理等服务单项合同在50万以上的;单项合估算价低于以上标准,但项目总投资额在3000万以上。 6.建设项目招具备以下条件才可进行施工招标: a、招标法人已经依法成立 b、初步设计及概预算已履行审批手续 c、招标范围、招标方式和招标组织形式等已履行核准手续的 d、有相应资金或资金来源落实 e、有招标所需的设计图纸及技术资料 7.建设工程招标代理:是指工程建设单位,将建设工程招标事务,委托具相应资质的中介服务机构,由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内、以招标人的名义、独立组织建设工程招标活动,并由建设单位接受招标活动的法律效果的一种制度。 8.招标分类: 按建设阶段分:项目可行性研究招标、勘察设计招标、建设监理招标、工程施工招标、材料设备招标; 按承包范围分:项目总承包招标、施工总承包招标、专项工程承包招标 9.招标的方式:公开招标、邀请招标、议标、两阶段招标 10.公开招标程序: ⑴建设项目报建⑵编制招标文件⑶投标人的资格预审⑷发放招标文件⑸开标、评标与定标⑹签订合同 11.招标申请书:是指招标人向政府主管机构提交的要求开始组织招标的一种文书。 12.公开招标发布招标公告的两种做法:一是实行资格预审二是实行资格后审

相关主题