主题公园市政工程施工合同
要点
甲方（发包方）将负责的主题公园市政工程发包给乙方（承包方），并就工程概况、承包方式、内容、工程质量、双方责任等事项作出了明确约定。
主题公园市政工程施工合同
甲方（发包方）：
法定代表人：
乙方（承包方）：
法定代表人：
上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 建设单位：
二、工程承包方式、范围和内容
1. 工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。
2. 工程承包范围为甲方负责施工的主题公园市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。
3. 工程承包内容为主题公园市政工程中的混凝土垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、混凝土管埋设等有关施工内容。
三、具体施工承包内容和清工承包计价依据
1. 化粪池施工承包内容和包清工计价依据
（1）工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整（不包括机械挖土及回填土），基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水（在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下），混凝土拌制浇捣、养护（包括预制盖板），砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。
（2）计价依据：基坑砂包支护：；混凝土浇捣：；预制盖板：，基坑抽水、排水：；砖砌
体：；内外粉刷：，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。
2. 排水管道施工承包内容和包清工计价依据
）混凝土管施工承包内容和包清工计价依据1（．
工作内容：配合甲方放样、测量（设专人），基槽底300mm内土方人工修整，基槽支护、支模，排水、抽水，混凝土垫层拌制、浇捣，100m内水平运输，混凝土管吊装就位、承插口封头、管座混凝土拌制、运输、浇捣、养护、混凝土修补、检验后人工土方回填夯实（不包括基槽机械挖土、回填土及夯实，机械吊装的台班费用）。
计价依据：
（2）塑料加筋管施工承包内容和包清工计价依据
工作内容：配合甲方放样测量（设专人），基槽底300mm内土方人工修整平，管子埋设，管子底超挖部位回填，人工夯实（防止管子机械回填土时下沉，造成倒返水或管内积水。管子周围150mm必须回填砂土，不允许有石块、砖碴物等回填以免压破管子），不包括机械挖土、回填的费用。
计价依据：
3. 雨污水检查井施工内容和包清工计价依据
施工内容：配合甲方施工放样，基底300mm内土方人工修整，基坑支护，排水、抽水，支模，垫层、流槽及暗井盖混凝土拌制、浇捣、养护，砌块浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷，安放井座、井盖，爬梯、养护，材料100mm水平运输（井座盖从仓库提货），井内清理干净。根据绿化地坪及铺装面层、检查井进行高度调整、修改（机械作业后破损需返工重做，另行计算），配合水电安装施工。
计价依据：
4. 围墙施工内容和包清工计价依据
（1）施工内容：配合甲方测量、放样，基底300mm内土方人工修整，基槽灌水、人工夯实，卵石垫层，支模，混凝土垫层拌制、浇捣，砂浆拌制、砌筑，人工回填土（不包括机械开挖，回填费用）夯实，水平距离100m运输。
（2）计价依据：
混凝土垫层（含卵石垫层）：；砖砌体：；预制板安装另行计算。
5. 其他景观、台阶、明沟、路侧石安装等工程内容和计价依据
（1）施工内容：所涉及工作面内基底300mm内的人工土方开挖、回填，人工土方平整夯实，场地平整，饰面块材料粘合层以下的所有泥工施工内容，混凝土浇捣、养护、粉刷、砌筑等工程，材料100m水平运输。
（2）计价依据：
，混凝土垫层含卵石垫层（汽车停车为位）：
人行道、公园、入户通道、自行车位饰面块粘合层以下的垫层：，
区内小路混凝土：，随捣随抹压光：，水泥砂面层压光地面：。
圆弧形花坛砖砌体：，其他砖砌体：，混凝土构件、混凝土道路浇捣：。
6. 施工作业所需要的机具，如翻斗车、混凝土平板振动机、混凝土振动棒、铁镐、铁锹、灰桶、放样墙线、抹子、铝合金贴尺、榔头、凿子等施工基本机具，概由乙方自备和维修保养、保管，且乙方自备的上述机具必须满足其施工承包内容的施工需要，必须服从甲方施工现场的统一规范管理，乙方自备的上述机具费用均已综合考虑在本合同给定的包清工单价内。乙方施工承包范围的施工内容，甲方为乙方提供搅拌机一台，泥浆泵二台，电缆和配电箱，但乙方应对甲方提供的机具设备妥善维护和保管，工程完工后及时交还甲方，对乙方非自然损坏的机具设备，乙方应参照市场价赔偿。
7. 乙方应根据其工程包清工价款，按甲方财务管理要求编制员工工资表给甲方。
8. 乙方包清工价款已包含其施工管理、施工机具、施工员工工资、奖金、各类津贴、夜餐、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员机具进场、安全、文明施工、临设安置以及气候影响的停工、窝工之类非生产用工等施工涉及的全部费用。
9. 上述承包范围以外的施工内容，所发生的点工由项目部管理人员根据实际情况指定技工和普
工作业。甲乙双方约定在保证质量、安全和进度效率的情况下，技工按人民币元/小时，普工按人民币元/小时结算。
10. 遇特殊情况，现场需紧急处理的材料、机具等，乙方应无条件服从甲方指挥，予以清理或搬迁等。
四、工程工期
1. 本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按人民币元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的%。
2. 遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。
五、工程质量
甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
六、甲乙双方责任
甲方责任1.
（1）全面履行合同，确保乙方正常施工；
（2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料；
（3）及时协助乙方做好有关工程量签证工作；
（4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合；
（5）督促乙方做好安全管理，文明施工；
（6）向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地；
（7）甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费等由甲方负责承担；
（8）负责向乙方做好安全教育，签订劳务合同和安全责任书，做好施工技术交底和放样测量工作；
（9）协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。
2. 乙方责任
（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工；
（2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理；
（3）服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理；
（4）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求；（5）因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用；
（6）进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料；
（7）全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等；
（8）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮；
（9）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承
担责任和全部费用；
（10）严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用；
（11）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用；
（12）乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施；
（13）发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报；（14）积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制；
（15）乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行；
（16）积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛；
（17）乙方必须确保其专职管理人员的到位（规定必须至少有1名专职管理人员满勤在现场），并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天人民币元的处罚；
（18）乙方作业所需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协商后，按照甲方管理要求，统一由甲方采购供应，做到全员配合，其发生的购备费用由乙方自行负责承担。
七、安全生产、文明施工
乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专
职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
八、材料供应
本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责及时供应到位。
九、质量验收
工程具备质量验收条件，乙方在按现行相关标准、规范、规程等要求组织其承包范围内的质量验收，乙方自检合格后，报请甲方验收，甲方在接到乙方质量验收通知后，积极配合乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。
十、工程价款支付
1. 乙方在订立合同时自愿交纳人民币元作为工程施工作业人员到位、质量、安全、文明施工保证金，乙方施工承包范围内工作完成后退还，不计任何利息。
2. 乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据，工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。
3. 每月工程包清工价款结算，工程施工质量合格的基础上，办理好劳务、安全教育等手续个工日的，经市政项目部管理人员认可后，于下的工人，当月出勤率不少于
月日至日发放每月每人人民币元整的生活费，如缝年关发至工资总额的%，编制工人工资表，随同出勤表上交项目部统一发放生活费。
4. 乙方施工承包范围内的工作内容完成后个月内，甲方应付清全部包清工价款。
5. 如由于乙方原因，乙方中途退场停止施工，甲方和乙方的价款结算，按已完成的工程量
的%结算，乙方保证金由甲方视情况处理。
十一、附则
1. 乙方必须有效组织施工人员、机具，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。
2. 乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
3. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；
（2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
4. 本合同一式份，各方各执份，具有同等法律效力。
5. 本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效，工程价款结算之日失效。
签署时间：年月日
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
编号：_____________公园建设工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：________________________________（简称甲方） 施工单位：________________________________（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工，本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。 2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方，工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。 3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。 4、工期：自甲方通知进场之日起________天完工。如遇下列情况，工期顺延。 （1）、施工图未及时交给乙方，乙方按图纸交接时间计算工期。 （2）、工程量增加。 （3）、非承建方原因，施工期间一周内累计停水、电达8小时以上，工期顺延。 （4）、甲方资金到位，未按合同约定拨付工程进度款。 二、工程造价及结算： 1、工程量均按实计算，工程按新园林定额结算。 2、工程取费按二级园林施工企业执行，乙方适当让利，综合费、利润按70%计取。 3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。 4、工程造价暂定为人民币________元。 三、结算及付款方式： 1、全额垫资付款方式：甲乙双方签订合同后，乙方垫资工程建设，自完工日起甲方三年内付清工程款，工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%，第二年同月支付总工程款的30%，第三
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
道路照明工程合同 发包人（全称）： ___________________________（以下简称甲方） 承包人（全称）： ___________________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点：遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容：照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%，金额金额（大写）：___________________________ 元，以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算（税金由乙方承担）；清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成，灯具进工地并安装完毕后，支付合同总款的 ___________________ %，即 _____________ 元，通电调试完 毕后，支付合同价款的 ___ 70—%，即__________ 元，剩余工程设备款，一年内结清。 七、组成合同的文件
合同编号： xx公园土石方工程 施工合同书 甲方： 乙方： 签订日期： 签订地点： - - 1
甲方： xx建筑工程有限公司XX公园工程项目部(以下简称甲方) 乙方：身份证号码： (以下简称乙方) 甲、乙双方就xx昭阳公园园路土石方工程施工进行协商。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。 一、工程名称、地点、范围及内容数量 1、工程名称：xx昭阳公园园路土石方工程。 2、工程地点：xx县昭阳公园。 3、施工范围： ⑴为xx县昭阳公园主入口广场部分土石方挖运填筑工程。 ⑵为xx县昭阳公园园路土石方挖运填筑工程。 4、施工内容： ⑴按施工要求清除表土及软土、淤泥、运输、运至指定卸土场、弃土整理。 ⑵挖方区路基土方开挖、运至填方区、平整、压实，压实分层厚度按国家施工规范要求；若该土方不能作为填料的，乙方应运至甲方指定的弃土场。 ⑶路基石方爆破、解小(50公分以内)、开挖出渣、运输、平整、压实，压实分层厚度按国家施工规范要求。 ⑷构造物基坑土石方开挖、运输、平整。 2 - -
⑸路床整形(边坡整形除外)。 二、工程价款的确定办法 1、分项工程综合单价为： ⑴机械清理淤泥：元/m3，含堆积、晾干、运输(含一次运转)、平整。 ⑵土方挖运平整：元/m3(运距1KM内)，含构造物如地槽、地坑，。 ⑶石方爆破、挖运、平整：元/m3(运距1KM内)。 ⑷基本运距1km以外超运距运输：按每1km补元/m3。 ⑸填方区路基压实：按规范施工元/m3。 ⑹机械清理软土、按元/ m 3(含一次转运1km内)。 2、综合单价为最终结算单价，任何一方不得以任何理由要求更改。 3、综合单价均已包括为了实施和完成本合同工程所需的劳务、材料(不包括取土资源费、水泥、石灰)、机械及设备维修、燃料、测量(测量仪器需检定)、缺陷修复、调遣费、临时设施、管理、安全及保险、利润及各种规费等。 4、综合单价已包含工程营业税、资源税、城市建设维护费和教育费附加(综合税率按 3.44%计)，税由甲方代扣代缴(所得税由甲方负责)。 5、施工如需临时便道由乙方修建，费用由双方另议，由甲方支付。 - - 3
合同及协议书会签表 合同编号：STYDDHT-013 工程名称：东莞生态园大道市政道路工程第二标段施工项目：市政供水管网工程劳务合同
合同编号：STYDDHT-013 劳务承包合同书 (市政供水管网工程施工项目) 金中天集团港航有限公司 东莞生态园大道市政道路工程第二标段项目经理部 年月日
市政供水管网工程施工劳务承包合同书 发包方（下称甲方）：金中天集团港航有限公司东莞生态园大道二标项目部 承包方（下称乙方）：市政供水管网工程施工队 根据工程施工的需要，甲、乙双方在平等自愿、公正和诚实信用的原则下，乙方愿意按照甲方要求，并在充分了解工程施工现场实际情况和熟悉工程施工图纸的基础上；就“东莞生态园大道市政道路工程第二标段工程”中的【市政供水管网工程项目】施工项目由乙方承包。为明确承包内容及双方的责任、权利、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和本工程项目实际情况，保证工程能够高速优质按期完成施工任务；经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵照执行。 一、工程内容及承包范围 （一）工程内容：东莞生态园大道二标市政管网项目劳务施工。 （二）承包范围： 1、东莞生态园大道二标市政供水管网项目依据施工设计图纸和说明书、图纸会审记录及设计变更通知书为准。 2、管道安装包括管件配套安装、阀门及消防栓安装、试压、冲洗、防腐、刷油、管件加工（沟槽土方开挖及回填除外）。 3、为完成承包内容所作的一切小型机具、技术、工期、安全、质量、气候措施、保质期的维护、修复施工质量缺陷的一切工序及相应的一切工序及相应的一切施工配套工序概由乙方负责。 4、在施工过程中不可预见因素在内。【应认为，承包人在签订合同之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以有关资料进行了察看和审核】。 二、技术标准与质量标准 1、技术标准：按照国家建设部颁布的有关《施工技术规范》、《验收规范》和业 主《招标文件技术规范》、设计图纸及技术专用条款和补充条款等进行施工。 2、质量标准：按照国家建设部颁布现行的《市政工程质量检验评定标准》验收 ，符合“优良”等级。施工过程中乙方必须严格按甲方审定的施工方案、技术规范、规程、标准和甲方的技术交底、及各项管理制度认真进行施工。若乙方工人不按照图纸要求及技术规范、规程、标准等要求所造成施工的质量事故及一切经
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
水电工程清包工合同 合同号：2012001 甲方（全称）： 乙方（全称）：（身份证号码：）为明确双方权益和责任，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合作承建本本建设工程事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。 一、工程概况 工程名称：泉州市五金机电安置房消防水电安装工程 工程地点：洛江区河市镇庄田 工程性质：水电消防安装清包工 二、工程承包范围及方式 承包范围：属于甲方承包范围内的水电消防安装范围（包括室外工程、消防、通风安装工程的电施部分）。 承包方式：包工期、质量、安全、文明施工、工完场清的包工不包料的承包方式 三、合同工期 开工日期：2012年4月6日 竣工日期：2013年3月6日 保修期：工程竣工二年 四、质量标准及施工范围 工程质量标准：合格率100%。 工程施工范围：消防、水电安装工程，按水电施工图纸及合同签定之前最新修改图施工，如以后业主变更、增补、减少按人工定额每日60元计取相应增减，包括电气分部（包括弱电）工程、给水分部工程、排水分部、雨水分部工程空调凝用水工程等图纸内的全部等工程量。 A、上部施工范围：（未详尽事宜参照施工图纸及业主定标编制说明）
1、强电系统：防雷接地及局部等电位焊接，室内按图施工。 2、弱电系统：（含有线、电话宽带网络、楼宇对讲、保安监控）：按图 施工但不穿线，强调一点应保证线路畅通，以后专业班组施工如发现线路堵塞班组应承担一切费用。 3、给水：标准层户内给水安装按图施工及业主定标编制说明。 4、排水：按图施工，完成全部工程量及阻火圈安装工作。室内排水管 道接到室外第一个检查井，如没有检查井接至幢外1·5米处。 B、地下室施工范围：（未详尽事宜参照施工图纸及施工招标范 围） 1、电气工程：除电力公司及业主施工的系统工程外其余均应施 工。 2、消防、喷淋给水系统及消防报警系统安装、调试，地下室应预埋 所有水箱套管及剪力墙套管。 3、弱电工程按图施工（包括电话系统，电视系统及对讲系统）。 4、给排水工程按图施工。 5、通风工程设备电源应施工及配合调试。 五、合同价款 合同结算总额：建筑面积*每平方米清包工工资，建筑面积暂按水电图纸编制说明及招标文件建筑面积为准，地下室面积为㎡，上部3#楼S=㎡，4#楼S=㎡，5#楼S=㎡。 六、组成本合同的文件包括： 1、本合同书 2、补充条款 3、甲方与业主的总包合同 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、投标书及其附件 7、业主定标编制说明文件（含答疑澄清文件） 8、其他有关文件
公园集装箱改造项目施工合同 委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行办公楼装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程地址： 2. 施工面积：40英尺集装箱两个 3. 施工内容：详见本合同附件(一)施工图、附件(二)工程进度表。 4. 委托方式：包工包料。 5.开工日期：2016年4月1日，竣工日期2016年4月10日，工程总天数：10天。 第二条：工程价款 工程价款(金额大写) 。 第三条：质量要求 1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 第四条：材料供应 1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不
得挪作他用。 2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1、第一阶段施工完成后付总工程款的50%，第二阶段施工完成后付总工程款的30%。剩余20%作为工程保质金，工程完工交付使用6个月内付清。 第六条：工程工期 1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的10%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的10 %作为误工费支付给乙方。 2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。 第七条：其他事项 1. 甲方责任 1 )必须向乙方明确施工要求及周期。 2. 乙方责任 1 )根据甲方要求确定施工方案，并交甲方审核，现场指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
夜景照明工程施工合同项目 合同编号: 日期：年月日
夜景照明工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。 一、工程概况 1、工程名称：夜景照明工程 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式 1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即： ⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。 ⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。 ⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装置调试。 ⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过墙
眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。 2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。 3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。 三、工程造价与结算原则 工程造价 合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。 工程结算原则 1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。 2、工程量增减计价依据：2003版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。 a.本工程类别按三类工程取费。 b.人工费调整按50元/工日执行。 c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》的算术平均值执行。 d. 本合同甲控材料:合同附件(一) 3、合同费率标准： a. 安全文明施工增加费：计取基本费。 b.税金：3.413% 4、以下费用不予计取： a. 远途施工增加费
合 同 书 青龙森林公园建设工程施工合同
工程名称： 建设单位： 施工单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行青龙森林公园建设工程施工，本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、青龙森林公园建筑文化长廊1-2，文化广场，来龙施工桥，一主二副。 2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方。 3、青龙森林公园建设所需材料以施工图为准。 4、工期：自6月10日开工，7月26日竣工。如遇下列情况，工期顺延。 （1）、施工图未及时交给乙方，乙方按图纸交接时间计算工期。 （2）、工程量增加。 （3）、甲方资金到位，按合同约定拨付工程进度款。 （4）、如遇异常天气，工期顺延。 二、工程造价及结算： 1、工程量以实际施工完成的工程量，按2013年云南省相关定额
套价并计算，工程按新园林定额结算（2013定额）。 2、人工费、机械费调差按施工期间的市场行情进行调整。主材按双方确认的市场价进行调查。 3、工程造价暂定为人民币贰拾伍万元。 4、最终结算价按审计部门的审计认定的竣工结算价为准。 三、结算及付款方式： 1、甲方资金到位付款方式： ①、需按工程进度拨付乙方进度款，乙方每月1-5号上报上月完成的工程产值，甲方10日内审核并拨付乙方完成土建和仿古建筑等工程量的70%。 ②、工程竣工经甲方组织相关部门验收合格后，双方于30日内办理完成结算及工程备案工作，工程结算经审计部门审定后，将工程款全部支付给乙方。 2、本工程土建和仿古建筑等部分质保金为工程总造价的5%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于7日内付清全部尾款，质保金不计利息。 四、甲方职责及义务： 1、组织承建方、设计单位、监理方及有关职能部门进行图纸会审，技术交底。在施工期间，甲方及时将设计变更以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。 2、确定水准点及座标控制点，以书面形式交与承建方，并现场效验。对隐蔽工程24小时之内进行签证。
电气照明安装及通信工程承包协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 工程名称:电气照明安装及通信工程 工程地点: 一、总则： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着双方友好合作的原则、为明确双方的责任，确保工程顺利完成。经甲、乙双方协商后制定本协议,甲乙双方必须共同遵守执行。 二、承包方式及范围: 1、承包方式: 包工、包料、包安全、包质量、包进度、包文明施工。 2、承包范围：乙方承包电气照明安装及通信工程,工程内容包括:包工、包料（按施工图纸及乙方报价书所列电工材料品牌）、包运输。甲方不提供任何工具，一切工具均为乙方自带。 三、工程造价及结算方式： 1、本工程的电气照明安装工程承包方式及造价如下： a、本工程电气照明安装工程量按本工程电气照明施工图纸所列工程量 计算。 b、本工程电气照明安装工程分两部分，室内照明工程及站区照明工程。 c、本工程工程量为包死造价，金额为：（大写：元整）。 2、本工程的承包价是按验收优良为标准的(本单价包含10%优良奖金)，若验收结果为合格,则按该工程款的90%给乙方结算。 3、工程结算为包死结算，如发生以下几类情况必须由所管施工员签证，项目经理认可且注明原因，工程量方可结算：①已完成部位的变更返工；②施工管理人员原因造成返工；③承包范围外的工作。 四、付款方式： 1、在本合同签订后，乙方电工材料及人员进场后三天内, 甲方需向乙方支付工程预付款。 2、室内照明线路工程完成后，经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付工程进度款。 3、户外照明工程材料进场后甲方向乙方支付工程进度款。室内及户外照明工程完成后，经甲方及其他主管部门（监理、业主、质监站等）验收合格后一星期
生态农业综合观光园项目 建设工程协议书 业主（甲方）：宜宾蒋氏旅游开发有限责任公司 （项目负责人：蒋超） 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条：工程概况 1、工程名称：宜宾牡丹花生态农业综合观光园项目 2、工程地点：临港区沙坪街道办新路2社 3、开工日期：2016年月日，完工日期2016年月日 第二条：施工范围 1、施工范围：花木种植（详见品种清单）、道路、设施等工程量按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证盖章认可，甲方花木品种乙方报价经过甲方先确认价格质量资料以后乙方才能采购进场，进场以后甲方参与验收，但单价不允许超市场综合价格的限额，结算时乙方无条件开具发票方能与甲方办理结算。房建工期等方案和图纸设计好政府审批以后另约定。 第三条：施工方式 1、本工程由乙方艺包工、包料的包干形式进行施工。
第四条：工期 1、工期自定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，共计150天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程期不予顺延。 （1）因甲方原因影响工程施工进度，未提供水塔接点，甲方变更设计等。 （2）不可抗力因素。 第五条：工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到合格（验收标准按甲方设计要求及行业规范执行）。 2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范种植，每次所有使用品种及购买的市场价格必须经过甲方认可以后才能购买使用。 3、苗木成活率达到95%，房屋及公路等工程质量应达到合格工程。 4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。 第六条：工程价款及结算、付款方式
xxxxxx项目 夜景照明工程 施 工 合 同 合同编号：xx-xx-CB（2017）合004 日期：2017年月日
目录
xxxxxx夜景照明工程施工合同甲方：福建xxxxxx旅游开发有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关行政法规等，并结合本工程的具体情况，将xxxxxx夜景照明工程承包给乙方。经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：xxxxxx夜景照明工程 2、工程地点：福州市xxxx镇 二、工程承包范围及内容 1、工程承包范围： 乙方承包内容包含但不限于：1）安装开关电源；2）负责安装开关电源进出线的接线及开关电源至灯具线缆敷设；3）负责灯具的安装及调试等；4）负责灯具设备及附属设备的提供等。 甲方的工程设计变更、设计通知等无论大小、复杂程度等，乙方应无条件接受施工。 2、工程施工内容：具体详见附件一《工程施工内容、工作界面及其 他说明》 三、工期要求和规定： 1、本工程总工期为 90 天（工程部确认）。若土建原因造成乙方施工工期不能按计划完成，则竣工日期顺延。
2、本工程竣工日期以乙方送交竣工报告和甲方收到有关部门出具的 验收通过并且达到竣工验收备案条件的日期为准。 3、施工中供电、供水部门正常停电、停水影响工期，招标人不作现 场签证，投标人应综合考虑该因素。 4、因安全、质量检查不达标，有关部门责令停工整改的工期不予顺延。 5、乙方采购的材料设备与设计标准及有关约定不符时，应按监理或 招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用，因此延误工期不予顺延。 6、乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延。 四、工程承包方式、工程造价和结算办法 1、工程承包形式： 本工程甲方采用包工、包料、包施工、包质量及安全、包工期、包 风险等，含税总价包干的方式承包给乙方施工。 本工程不允许转包和违法分包，如需分包应符合有关法律法规规定并经招标人同意。 乙方负责办理一切与夜景照明有关的验收等手续（简称交钥匙工程），其所有费用由乙方负责。 合同签订前，乙方交纳人民币 / 履约保证金，工程完成验收合格后退还（不计息）； 乙方签订合同后7日内，将施工组织设计方案及夜景照明施工工艺和进度计划提交甲 方审定。 2、合同价款： 、本工程为承包含税固定总价包干，总价人民币为万元（人民币大写：）。具体详见合同附件四《xxxxxx项目夜 景照明工程造价汇总表》。
. 工程施工合同 (园林绿化部分） 甲方：成都伟峰生态园林工程有限公司 乙方： 工程名称：桤木河湿地公园景观工程 签订时间：2013年10月日
发包方（以下简称甲方）：成都伟峰生态园林工程有限公司 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称：桤木河湿地公园景观工程 （二）工程地点：崇州市 （三）工程内容：湿地公园绿化场地的清理平整、清理碎石杂草、原有植物梳理、花草苗木的移苗、假植、装卸运输、种植穴开挖、施肥、种植、修剪、病虫防害养护及相应的安全文明措施等工作。 （四）承包范围：按甲方提供桤木河湿地公园景观工程施工范围内相关绿化工程的施工。 （五）乙方不得再分包本工程，否则，甲方有权终止本合同。 （六）承包方式： 1、乙方按包人工、包场地清理平整、清理碎石杂草、包苗木的移苗、包材料机械设备运输、包开挖种植穴、包施肥、包种植成活、养护、包施工机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保险等方式承包施工。 2、本工程采用综合单价含税包干。（后附苗木清单综合单价报价单） 3、上述下浮后的固定综合单价（包干价）包含了以下费用：材料（化肥、撑杆）采购、种植场地的清理平整、清理碎石杂草、原有植物梳理、苗木的移苗、假植、开挖种植穴、施肥、种植、修剪、病虫害防治、养护。施工和养护期间的一切人工费和机械设备费用，含所有的劳保费和劳务费，如安全帽、手套、雨衣、雨鞋、工作服、工人的来回路费、医药费等；所需小五金（如板手、钳子、铁丝、卸扣、钢丝绳、铁铲、斗车等）；含所有的机具设备及材料的装卸、归堆、保管、搬运等费用；施工现场文明施工用工；施工人员的吃住等费用；包因工受伤、治病药费等所需费
市政工程施工合同范本（完整版） 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的______居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关____居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：______市政工程。 2、工程地点：_______________。 3、建设单位：_________房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的________居住主题公园________市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。 3、工程承包内容为________居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。 三、具体施工承包内容和清工承包计价依据 1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据 （1）工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整（不包括机械挖土及回填土），基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水（在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下），砼拌制浇捣、养护（包括预制盖板），砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。 （2）计价依据：基坑砂包支护：___元/m³；砼浇捣___元/m³；预制盖板___元/块，基坑抽水、排水：___元/座；砖砌体：____元/块；内外粉刷：__元/m³﹐，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。
施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、工程内容：×××的电气照明、防雷工程。 二、承包范围及方式 1、承包内容：以上各子项的电气照明、防雷施工图所包含的全部内容。 包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；配合装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。配合土建、设备安装工程的施工。 2、承包方式：包工、包料、包安全文明施工。 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 以实际开、竣工日期为准。 四、质量标准 工程质量标准：一次验收合格率100%。 五、合同价款 1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具） 2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；各种包干措施费用，结算时一律不作调整。 3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整： （1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；
（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时； （3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更； （4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。 六、工程变更 （1）甲方为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。 （2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮 10 %计算；乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件） （3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方承担。 （4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。 （5）因工程变更或甲方原因影响工期的，按双方协商的时间顺延。 七、付款方式 1、主体施工阶段，每月按已完工程量的％支付进度款。 2、所有合同内的电气工程完工，经验收合格后，一个月内支付总价款的 %；工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的 %。 3、剩余5%的工程款为质保金。质保期为竣工验收后两年，质保期达到一年后支付质保金的 %，在质保期满后的天内全部付清。 4、工程款按以上的所有付款必须汇入乙方指定的账户。 八、甲方职责 1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项，提供一套施工图纸，提供给乙方一间办公室。 2、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见；及时将设计变更等技术资料交乙方。 九、乙方职责 1、严格按照施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。 及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）
鲁子海农业生态园项目建设合作框架协议 甲方：武汉天磬源农业科技发展有限公司 乙方：蔡甸张湾街四红村村委会 经双方多次协商，甲方愿意将鲁子海农业生态园建设项目，总体委托给乙方进行施工建设。目前除已经施工的木屋钢架、木屋结构等技术含量较高的工程项目仍由甲方组织施工外，其他土建、道路、园林、农业及相关辅助工程，一并委托给乙方施工。 (一)、甲方权利与义务 1、甲方根据鲁子海农业生态园项目的总体规划，提出若干个建设事项，针对该建设事项，绘制设计图、施工图，依照市场行情制定工程预算、工期，制作工程合同。 2、在于乙方签订施工合同后，甲方指导乙方施工，监督工程质量和工期，口头或书面向乙方提出工程整改意见、下达停工通知。 3、甲方按合同约定，向乙方按时支付工程款，兑现奖罚金。 4、甲方按5%的工程合同金额，向乙方支付管理费。 （二）、乙方权利与义务 1、组织项目建设工程的管理团队，扎实管理好每个工程事项的具体施工。 2、在与甲方签订土建、道路、苗木、农业等建设工程后，及时组织施工队伍和相应劳力开展施工。 3、、乙方按合同约定，保质保量按期完成工程事项。施工过程中，乙方应主动接受甲方的指导、监督。
4、、乙方应承担处理好土地流转、土地纠纷、工程承包等诸多矛盾，避免纠纷给项目建设造成的影响。 （三）、其他事项 1、甲乙双方应本着“早日建成现代农庄，彻底改变四红面貌”的一致思想，相互配合、协调，共同处理好建设过程中遇到的各种困难和问题。 2、透过乙方参与、具体组织管理工程建设，产生一批本土的组织管理人才，为改造、重建合作社组织打下基础。 甲方代表（签章）：乙方代表（签章）： 年月日年月日
照明工程合同书 甲方：睢县住建局 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以求共同遵守。 第一条，工程概况 1、工程名称：南码头东睢州大道北侧路灯线更新维修；新世纪公园、北关凤雕灯架及砼基座；北门口广场景凤灯、路灯电缆线敷设；中心大街中段东侧路灯、高杆灯电缆线敷设、维修。 2、工程地点：南码头东；新世纪公园；北关凤雕；北门口广场；中心大街。 3、工程内容及要求： 第二条，工程期限 1、开工日期为第一笔预付款到帐后。 2、如遇下列情况，经甲方确认后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）甲方在合同规定开工日期前不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。 （2）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 （3）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材 料价差款而影响施工进度者 （4 ）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然
原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。 第三条，工程合同总价格 1、本工程合同总价为按甲方确认的工程量及报价清单计算总价。 2、如遇下列情况，合同总价作相应调整： （1）重大设计发生变更 （2）在施工中增加了工程项目 （3）其它 第四条，双方负责事项 （一）甲方 1、完工前，甲方负责工程电源到位（施工地点） 2、根据施工地区供电、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要，并负担电费。 3、负责提供乙方施工期间工具、材料存放和保管的地所。 4、负责对乙方施工期间已安装完毕的工程项目的安全保卫工作，以避免其他人员的偷盗、损毁行为的发生。 5、派驻施工现场的监理工程师或工程代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行。 6、工程如有变更或增加项目，应书面通知乙方，并对变更或增加项目的金额，工期及相关事宜进行确定。 7、工程竣工后，甲方应会同乙方于__5 _______ 内进行工程验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结 工程财务和工程尾数。 （二）乙方
建设单位：________________________________（简称甲方） 施工单位：________________________________（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工，本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。 2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方，工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。 3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。 4、工期：自甲方通知进场之日起________天完工。如遇下列情况，工期顺延。 （1）、施工图未及时交给乙方，乙方按图纸交接时间计算工期。 （2）、工程量增加。 （3）、非承建方原因，施工期间一周内累计停水、电达8小时以上，工期顺延。 （4）、甲方资金到位，未按合同约定拨付工程进度款。 二、工程造价及结算： 1、工程量均按实计算，工程按新园林定额结算。 2、工程取费按二级园林施工企业执行，乙方适当让利，综合费、利润按70%计取。 3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。 4、工程造价暂定为人民币________元。 三、结算及付款方式： 1、全额垫资付款方式：甲乙双方签订合同后，乙方垫资工程建设，自完工日起甲方三年内付清工程款，工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%，第二年同月支付总工程款的30%，第三
某某项目照明工程 施 工 合 同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 日期：
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天 （如遇风、雨天气及外在因素不能施工的视情节适当延期）。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）￥：（人民币）（小写）￥：元
六、付款、结算方式： 1. 工人进场后，甲方需支付乙方合同价的％为材料采购费； 2. 施工完毕验收合格后，甲方需付至合同价的％于乙方； 3. 留合同价的％为质保金，一年后付％，余％二年后附清。 4. 开具税务发票 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １．本合同协议书 ２．标准、规范及有关技术文件 ３．效果图 4．工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中 分别赋予它们的定义相同。 九、售后服务： 1、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担 工程质量保修责任。 2、质保期为年。质保期内乙方免费维修，人为和自然因素光源除外。 3、保修范围包括工程材料质量缺陷、施工工艺和质量以及工程维修的损失， 乙方收到甲方维修通知后，应当在小时内赶到现场。 4、保修范围包括非人为、自然因素导致的工程材料质量缺陷、施工工艺和 质量以及工程维修的损失，乙方收到甲方维修通知后，应当在小时内 赶到现场。 5、售后电话：联系人：