消防安装工程施工合同书
发包方XXXXXXXXX房地产开发有限公司（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。
第一条：工程概括；
1．工程名称：工程项目XXX栋及地下室。
2．工程地点：
3．承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价元，总建筑面积约万平方米，总工程造价约万
元。
4．工程内容：1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统；
6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。
5．消防报建费用乙方负责。
第二条：合同价款及承包形式；
1．合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米
元，总造价为万元。乙方负责开具税务正式发票，税金
由乙方承担。
2．本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。
3．如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。
4．该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。
第三条：付款方式；
1．本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款% ，即万元。
2．该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度
款% ，即万元。
3．工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款% ，即万元。
4．本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，
一年满后支付）。
第四条：施工日期；
本合同签订后2012年月日开工，工程工期2013年月日完工并组织验收，总工期天。确保项目顺利交付。
如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。
如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。第五条：设备及材料供应方式；
1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供
应。
2．乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质
量事故或造成返工损失，均由乙方负责。
第六条：工程质量及验收交工；
1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验
收标准。
2．隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。
3．本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。
4．工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。
乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。
5．工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。
第七条：双方职责；
（一）甲方职责；
1．派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。
协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保
大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。2．根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3．如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4．协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。5．因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。
6．在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。
（二）乙方职责；
1．施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。2．按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。3．严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。
4．已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。
5．及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。6．在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗
透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。
7．严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。
8．工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作
和保修工作。
第八条：双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。
本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。
本合同未尽事宜，双方协商解决。
本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方乙方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
日期2012年月日
消防工程施工承包合同书 随着经济的发展，消防工程在日常生活的应用越来越广泛，消防工程是建筑工程的重要环节，消防工程施工合同是怎样的？小编整理了“消防工程施工承包合同书”仅供参考，希望能帮助到大家！ 消防工程施工承包合同书发包人： 承包人：xxxxxx 年TrueTrueTrueTrue月TrueTrueTrueTrue日 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：xxxxxx 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围
消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收
消防工程维修合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
消防工程维修合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 委托方(以下简称甲方)： 服务方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商， 就甲方的消防设备委托乙方进行维修，达成如下协议条 款，共同遵守。 一、项目名称： 二、项目地点： 三、委托内容：甲方委托乙方维修火灾自动报警/消防 联动控制系统(包工包料)。 四、协议起止日期： 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，维修费用 结清时本协议解除。
五、双方义务和责任： 1 、甲方需提供消防系统的全套竣工资料，如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。 2 、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。 六、维修费用及其付款结算办法： 1 、经双方协商，该项工作维修费元。(大写：元整)。 2 、协议双方签字盖章生效后一周内支付协议额的%的维护费，即元。(大写：元整)。
合同格式合同编号：水电及消防安装工程施工合同 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪新城 发包人： 承包人： 合同签订日期：年月日
水电及消防工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1.工程概况 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆 工程地点：镇远芽溪开发区 工程规模：16809.60m2 工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内容。 2.承包范围 2.1 承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2 承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限于以下内容）： 2.2.1 电气安装工程： 动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱 的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程，不含电表箱的安装。弱电线槽、线管预埋按图计算到位，户内计算至户内弱电箱处含弱电箱。不含户内弱电部分，不含线缆、设备安装。设备控制箱至设备的电缆、电线及配管已计算。 2.2.2 给排水安装工程 室内加压供水生活给水管道从地下室泵房处接至各用户户内截止阀处【户内
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
消防工程维修服务合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了保障国家和人民生命、财产的安全，防止因消防设备维修保养不及时，而导致消防设备不能正常运行，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用，为此按《成都市消防条例》第三十五条的规定及市政府1997年（66）号《成都市建筑工程消防管理规定》二十四条文件精神，需要对消防工程进行维护保养，以保证消防设施的正常运行。现甲方将“”消防设施的维护保养委托给乙方承担，为了明确责任、分工协作、互相配合，经双方协商同意，特订本合同条款如下： 一、服务的消防工程名称： 二、维修服务的消防工程地址： 三、维修服务的消防工程范围： 火灾自动报警系统；（含声光、手动报警按钮、控制模块、消火栓按钮、火灾探测器、广播、消控室主机）。 四、维修服务时间： 1.每季度乙方定期全面检测维修一次，每月按消防维修方案规定至少巡检一次 （维修单、巡检表可查），对有故障的设施、设备进行维护（维修单可查）。保证第三款范围内所有系统完好。了解系统运行情况，指导甲方人员工作。 2.甲方应安排专人负责该系统的日常管理和监护，并按消防规范的要求，对火 灾报警控制器进行月检.甲方一旦发现故障不能自行排除时，应及时果断采取
有效措施控制事态的发展，同时以电话方式通知乙方，乙方在与甲方联系确认后8小时内，必须派员到现场进行处理，并据实填写维修单由甲、乙双方有关人员签字后交甲、乙双方分别存档。 五、合同标的、期限及付款方式： 1.消防工程维修服务的期限年，自年月日起至年 月日止，共计。 2.设备和材料的维修更换费用50元以上的由甲方承担，50元以下由乙方承担。 3.如维修消防工程系统，需要进行改造和增减设备，所需费用另计； 4.维修工程总费用为每年元整(小写：元) ，付款时间：每 季度期满5日内付款。每季度付款金额：（小写：元）. 六、甲、乙双方责任 1.甲方应提供“”消防工程图纸资料一套，以供乙 方建档和实施维保工作的基础资料。 2.甲方必须按本合同的第五款第4条按时付给乙方维护工程款，甲方不得无故 拖欠各种应付款项，如发生无故拖欠不付现象，按《经济合同法》规定承担责任。 3.乙方每季度的全面检测及每月的巡检工作完成后，应向甲方提供维修技术报 告存档，该报告需由双方有关授权人员签字方能生效；在不定期维修期间，若甲方通知乙方到现场，乙方不按时到达现场处理故障，视为违约，由此造成的损失由乙方负责。 4.因乙方原因，在维修中造成的乙方人员伤亡由乙方负责，甲方应积极协助乙方，实行救助。 5.乙方应义务指导甲方维修、运行人员掌握本消防系统的保养知识和提供维护咨询服务。 6.乙方不得擅自改动消防系统的电气、电子线路和零部件，如有必要，应通知
消防工程施工合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、建筑面积：。 第二条工程范围 乙方承包的工程范围：。 第三条承包方式 承包方式（请在方框内打勾）： □包工包料 □其他：。 第四条合同工期 一、本合同工期为日，自乙方进场之日起计算。 乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。 二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； （二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； （三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的； （四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的； （五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的； （六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的； 第五条工程价款 双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费： 合同价款的形成：以XX年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。 一、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终
消防水电安装工程施工合同书 工程名称: 工程编号: 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承保范围: 1、现开工的2栋宿舍楼设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容。(如施工图纸变更,按变更后的内容施工)。 2、承包方式:本工程采取乙方包工包料(含主材和辅材),进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过。并通过南阳市相关职能部门验收等全部手续完善。
3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护。此项工作内容不列入工程结算、不计取费用。 四、承包工程保证金 1、进入工地时缴纳工程安全质量保证金伍拾万元(5万元),主体封顶后全额退还。 五、质量标准及质量验收: 1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关规范、规程、验收标准之规定,本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准。 2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用; 3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后,甲方再行与乙方办理结算手续。 4、严格按设计施工图纸进行施工,材料严格按设计要求进行采购; 所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收,验收合格后方可进行使用。 六、工程资料:资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册,工程完工后完整的交给甲方。 七、质量保修:按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行。 八、工期:开工日期:以现场通知为准。完工日期不得晚于装饰工程15日,超出日期按日千分之一向甲方缴纳滞纳金。
消防工程施工协议书精 编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
消防工程安全生产协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，双方就有关事宜协商达成以下协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程结构： 工程价款： 二、承包范围： 1、承包范围： 2、承包方式：固定价。 (1)乙方提供劳务、技术工人、施工机械，负责相应施工人员的管理和确保工程质量、安全生产与文明施工。 (2)除电焊条、切割片、铅油、麻丝、钻头五项附材料外，所有安装主、附材料及现场用水、电等有甲方负责无偿提供乙方。 (3)乙方负责安装调试直至交工验收合格为止。按甲方与业主签定的保修协议进行回访。
(4)甲方承担一切验收和技术指导，乙方不承担验收过程中的任何费用。 三、工程约定： 本协议工程为年月日至年月日止。(可根据业主要求随时调整) 四、质量约定： 工程施工质量必须符合国家现行消防施工验收规范以及业主、监理单位和甲方要求，达到消防验收标准。 五、双方责任： 1、甲方责任： (1)负责开工前施工场地具备施工条件，并在开工后继续协调解决有关遗留事项。及时提供乙方施工材料，保证乙方合理作业时间，确保工期要求。 (2)负责总承包管理，定期对工程进度、质量、安全施工情况进行检查，提出整改意见。 (3)负责编制总体网络计划，材料报验、隐蔽记录及各种竣工验收资料，工程验收竣工资料的汇总及工程月报量或决算。 (4)负责协调乙方与业主及其他分包单位的关系。 (5)按合同约定期限支付工程款。 2、乙方责任：
消防工程施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日
甲方：身份证号：电话： 乙方：身份证号：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程事宜协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：消防系统(1) 火灾自动报警系统 4、工程工期：___________ 年 ____________ 月___________ 日至__________ 年___________ 月 __________ 日。 二、承包方式：包工包料 三、工程造价： 四、工程质量及评定标准 1、质量要求：合格工程并符合消防设计要求。 2、评定标准：按国家和甘肃现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 3、安全生产必须符合国家安全施工规范的要求，防止事故发生。 4、材料及设备品牌必须采用消防部门认可的合格产品、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证工程质量. 五、付款方式 1、合同签订当天，甲方支付乙方合同款 2、工程完工甲方向乙方支付余款
六、双方责任及义务 1、甲方责任 (1) 按合同付款方式提供合同书所规定的全部费用 (2) 指定专人负责系统工程项目建设的协调工作，免费为乙方施工提供存放器材的房间及施工电源和施工用水。 (3) 负责系统工程项目的组织及验收。( 甲方内部验收) (4) 甲方负责现场设备安装位置的供电，确认布线路、管道等设施的协调工作。 2、乙方责任 (1) 负责系统设计、安装、调试、开通试运行的全部工作。开通试运行后向甲方交付系统竣工资料和全套系统的技术资料，按时向甲方交付一个符合技术规范验收合格的系统。 (2) 乙方在施期间，乙方施工人员及设施发生意外事故，造成的伤亡和损失均由乙方全权负责，与甲方无关。 (3) 乙方工程如不符合消防验收规范需要返工，所造成的一切损失由乙方承担，在施工期间因甲方造成的损失应由甲方承担，在工程完工后由甲方造成的人为损坏由甲方全权负责。 (4) 工程验收：按照消防部门意见，由乙方配合，甲方负责验收。 (5) 负责对甲方的系统使用和维护人员的技术培训。 (6) 自系统开通运行之日起，乙方提供对系统及系统设备免费保修工作( 质量责任限于产品本 身的修理、更换或维护，不包括其他人为破坏因素或使用不当造成的损坏，人为不可抗拒因素除外) ，壹年后提供优惠服务，系统出现故障后，乙方将在24 小时内响应，对一般故障在一天内予以解决，并对设备实行终身维修和系统长期售后技术支持。
综合业务用房建设项目 水 电 工 程 承 包 合 同 发包人； 承包人： 合同签订日期；
水电单项工程承包合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）： (以下简称乙方) 有效证件： 承包人住址： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律，遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙 双方就建设工程劳务合作事项协商一致，特订立本合同如下： 一、工程概况及承包工作内容 1、工程名称： 2、工程概况： 3、结构类型：混凝土框架结构 4、建设地点： 5、建筑面积（水电安装）：以土建竣工实际面积为准 6、总建筑面积：以土建竣工实际面积为准 二、乙方进场人数（附名册） 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月
（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 （二）承包范围： 1.给排水安装：给水管安装到使用房间、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装等。 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等 3.弱电安装：电话、电视、监控、宽带线管预埋底盒安装。 4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。 5.水电测试、试通水、试通电等。 6.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。 （三）乙方承包工程相应的单价（包工包料）：合计元/㎡ 总价万元，结算面积以建筑施工图面积结算。 1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。 2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；材料下车及搬运费用水用电等。 3.辅材指：氧气、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各
消防设备维修合同协议 书范文 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
消 防 设 备 维 修 合 同 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签定日期：xxx年xx月xx日 消防工程合同书甲方： 乙方：
甲乙双方经平等协调，就甲方消防工程维修、调试事宜达成如下合同： 一、工程内容 甲方将坐落于xxxxxxxxxxxxxxx的消防报警系统交给乙方维修、调试。乙方确保维修调试后的消防报警系统能正常工作并满足消防部门要求。具体工程施工内容： 二、工程期限 xx年xx月xx日开工 xx 年xx月xx日完成。 三、承包方式 本工程实行包工包料，乙方负责此工程消防报警系统的维修、设备更换、安装、线路检查维修、调试等工作。 五、付款方式
1、乙方进场施工后一周内，甲方支付合同总价款的50%，待消防报警系统维修完工并经甲方验收合格后一周内，甲方支付至合同总价款的90%。，剩余10%工程款作为质保金（只质保乙方更换的消防设备），于质保期一年满后一个月内一次性无息支付乙方。（质保期至工程完工并经甲方验收合格之日起算） 2、甲方每次付款前，乙方须先行提供甲方等额有效发票。否则，甲方有权不付款。 六、质量要求 防管理部门消防要求进行施工，乙方必须确保维修完工的设备符合消防部门要求。 2、乙方在本次维修的工程配备的各种消防设备、消防设施、消防器材及工程所用材料保质期为一年，必须达到消防部门的技术标准要求。 3、如乙方无法达到本条第1、2款约定质量要求的，甲方有权要求乙方按合同总价款的20%承担赔偿责任，并乙方应及时进行整改，延误的工期，乙方还需按本合同第七条第1款约定支付甲方误工费用。 4、质保期为一年，质保内容是乙方更换的设备，维修的线路不包含在内，因为线路是原有。
水电消防安装施工合同书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同. 一、工程名称： 二、二、工程地点： 三、承保范围： 1、设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容.（如施工图纸变更，按变更后的内容施工）. 2、承包方式：本工程采取乙方包工包料（含主材和辅材），进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过.并通过六盘水市建筑工程质量监督站和消防部门验收等全部手续完善，相关费用由建设单位承担. 3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护.此项工作内容不列入工程结算、不计取费用. 四、承包工程保证金 1、工程安全质量保证金伍拾万元（50.00万元），结构封顶后全额退还. 五、质量标准及质量验收： 1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关
规范、规程、验收标准之规定，本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准. 2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用； 3、乙方向甲方提交证明其工程质量达到上述验收标准的相关备案资料后，甲方再行与乙方办理结算手续. 4、严格按设计施工图纸进行施工，材料严格按设计要求进行采购； 所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收，验收合格后方可进行使用. 六、工程资料：资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册，工程完工后完整的交给甲方. 七、质量保修：按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行. 八、工程安全事故 1、如承包给乙方的项目发生安全事故，事故产生的金额伍万元（5.00万元）以下由乙方自己承担；金额伍万元（5.00万元）以上，由甲方承担70%，乙方承担30%. 九、工期：开工日期：以现场通知为准. 开工日期为日历天，年月日—年月日（因施工图纸变更导致工期延长，延误的工期根据建设工程施工合同相应顺延） 十、结算方式：按照《贵州省安装工程2004计价定额》下浮9 %后，进行结算，税金由乙方负责.（注：主材按照六盘水每月的信息价为主且不下浮.） 十一、变更 施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙
文件编号：RHD-QB-K6092 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 消防工程施工合同标准 版本
消防工程施工合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 消防工程施工合同范文1 甲方(全称)： 乙方(全称)： 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：
工程规模： 二、工程概况 开工日期： 竣工日期： 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额(人民币大写)： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视
为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效。 2、除合同质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、材料等予以保护。 3、如工程需基建方配合工作，甲方应提前和乙
消防维修工程合同协议书 It was last revised on January 2, 2021
消防维修工程合同 发包单位: (简称甲方) 分包单位: (简称乙方) 根据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则，为明确各方的权利和义务，经友好协商签订本合同，合同条款如下: 一、工程概况 l、工程名称:火灾报警系统、室内外消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统联动维修及后续工程量施工工程 2、工程地点: 3、承包内容:火灾报警系统、室内外消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统联动等所有消防工程的维修调试施工，直至工程完工合格后交付业主单位接手。 4、承包方式:人工费承包 二、双方责任和义务 (一)甲方 1、甲方应给乙方创造必要的施工条件 (施工用水、电及有关材料存放场所)。施工当中若遇到甲方负责的事项，甲方应及时解决，并做好施工交叉部分的协凋工作。 (二)乙方 1、乙方必须按有关规定、规范进行施工，并接受甲方单位的监督。 2、乙方必须紧密配合业主单位，不得拖后腿。 3、乙方在施工期间及时做好工程的有关施工交接和隐蔽资料。 三、结算与付款方式
四、工程质量 本工程质量等级为合格，按照《建筑安装工程质量验收评定标准》、现行国家安装工程标准、规范进行检测。若因安装不规范不合理乙方必须及时组织返工修复，直至合格，维修保质期至 五、违约责任本合同经双方代表签字盖章生效后，除不可抗拒原因外不得单方面中止合同，否则即为违约，违约方按照合同规定经当地法院仲裁后赔偿另一方经济损失。六、其它 l、乙方施工人员进现场施工，必须遵守业主单位各项规章制度。 2、乙方在施工期间，必须做好自身安全防范工作，施工期间安全责任事故均由乙方承担，甲方不负任何责任。 3、本合同未尽事宜，协商解决，协商条款与本合同一并实施，并具有同等法律效力。 4、本合同经双方代表签字盖章后生效，工程完工结算付清全部工程款后终止。 5、本合同壹式贰份，甲、乙、双方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表（签字）：代表（签字）： 签订日期：年月日签订日期：年月日
消防安装工程施工合同范本 近几年以来,高层建筑工程项目不断增加,消防安装工程的安全性能也逐渐成为我们注意的焦点。对于消防安装工程施工合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的消防安装工程施工合同范文，感谢您的阅读。 消防安装工程施工合同范文一 建设单位(甲方) 施工单位(乙方) 根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程名称：关岭县 二、工程地点：关岭县 三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。) 四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。 六、工期要求：20xx年8月，20xx年月日。 七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。 八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。 九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。 甲方代表人签字：乙方代表人签字： 年月日 消防安装工程施工合同范文二 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾
花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。 一、工程概况： 1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点：新邵县文化路; 3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围： 1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等);
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电及消防安装工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
水电及消防安装工程施工合同 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪新城 发包人： ________________________ 承包人： ________________________ 合同签订日期：年月日
水电及消防工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1. 工程概况 工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪开发区工程规模：16809.60m2工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内容。 2. 承包范围 2.1承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限丁以下内容）： 2.2.1 电气安装工程： 动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电 房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配 线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线 电缆工程，不含电表箱的安装。弱电线槽、线管预埋按图计算到位，户内计算至户内弱电箱处含弱电箱。不含户内弱电部分，不含线缆、设备安装。设备控制箱 至设备的电缆、电线及配管已计算。 2.2.2给排水安装工程 室内加压供水生活给水管道从地下室泵房处接至各用户户内截止阀处【户内 400mri,不含水表组处的水表及水表前后阀门安装。室内市政供水生活给水管道从室外 住户水表后截止阀处计至各用户户内截止阀处【户内400mm,不含水表组处的水表及 水表前后阀门安装。全部排水管安装至出户第一个检查井【不含室外检查井的安装】，室 内排水立管全部安装到位，各卫生间预留接口，首层独立外排卫生问、厨房预留出结构 板面300mn?驳支管；走道、露台、阳台、天面、公共部分的地漏以及公共卫生问二次 排水地漏施工到位，所有雨水管和空调冷凝管（含空调冷凝管排水地漏）计算到位。地下室给水管由地下室水泵房处计起。不含水泵房进水管，不含车库冲洗管道。
第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工
程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。
消防维修合同范本 消防维修合同范本【范本一】 甲方：某某有限公司 乙方：某某有限公司 甲、乙双方为确保消防报警系统正常运行，经协商就甲方有关消防设施的维护、保养达成以下协议： 一、甲方的火灾自动报警系统委托乙方维护保养，维保期自2013年5月1日至2014年4月30 日止 二、甲方应提供消防系统的档案资料（工程竣工图、验收报告、检测报 告、编码表等），并保证移交乙方维保的消防报警系统运转正常，以便乙方开展日后的维保服务。（） 三、维保期间乙方应确保甲方的消防报警系统能正常运行，全部设备均能达到消防使用范围的要求。 四、甲、乙双方应相互配合，甲方应在乙方服务过程中提供尽可能的帮助；乙方应主动了解、熟悉该消防报警系统的运行情况。 五、乙方的服务承诺： 1、接到甲方故障报修通知的24小时内派人修复（如遇特殊情况，说明原因后可适当调整）； 2、每月一次上门服务，包括巡检、回访、维护及操作讲解，使消防设施管理责任人熟悉本系统的基本操作规范和一般自检技术； 3、免费进行烟感测试； 4、免费更换打印纸、色带； 5、免费进行点位移位（仅限10个点位以下，增加材料另计）； 六、乙方的优惠服务： 1、探头清洗收费标准为50元/只； 2、涉及设备、材料更换的按成本价收取，免收人工费。 七、根据甲方的火灾自动报警系统现状，双方约定维护保养费用为人民币（大写） 贰万元/年，付款方式双方约定如下：签订协议后一次付 清。八、双方需要约定的其他事项： 1、甲方不能擅自拆、装、移该系统的每一个部位，如要变动则应通知乙
材料设备维护用养大小乙方自由编辑为及更换3、 九、本协议一式四份，双方各执二份。未尽事宜协商解决，双方签字盖章后生效。 附表：消防设施统计（报警系统类型）甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签 字）：联系电话：维保电话：年月日消防维修合同范本【范本二】甲方：******* 有限公司（盖章）乙方：******* 工程公司（盖章）根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，为了保障建筑消防设施正常运行，特签署本消防设施维护保养合同。 第一条：合同双方甲方：****** 有限公司乙方：工程公司第二条：合同承包范为（具体工程名称和甲方报公安消防机构验收或已经投入运行的建筑消防设施） □火灾自动报警系统□自动喷 淋灭火系统 □消火栓系统□喷淋冷却系统 □泡沫灭火系统□气体灭 火系统 □防火分隔系统□防排烟 系统 □应急照明及疏散指示系统 □消防通讯设备□移动灭火系统 □其它消防设施注：在选定对象的方框中打“V”，没有的打“ X”。第三条：合同执行目标根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范，对合同承包范围进行维护保养，保障其正常运行。 第四条：双方责任甲方责任：提供合同范围内经公安消防机构认可的全部施工安装竣工图纸及所有消防设施的合法合格手续；承担维修及元器件更换费用；负责消防设施系统的日常运行管理；发现问题及立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便；按合同规定的金额和支付方式支付乙方维护保养费。 乙方责任： 1、根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维修保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；对合同范围内的消防设施除进行定期维修外，在接到甲方消防设施故障的通知后应在24 小时内派人前往维修；定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。 2、乙方以保养人工费计算方式收取本合同费用，维修保养期内设备元件磨损、老化等更换设备元件所产生的费用由甲方全额承担（设备元件可自购或经甲、乙双方议定价格乙方代购）。 3、维修保养期内甲方因经营方式变更需要重新装修，消防设施改造工程所产生的费