当前位置:文档之家› XXX风力发电场施工总包合同

XXX风力发电场施工总包合同

xxxxXXX风力发电场建筑、安装工程

施工总承包合同

发包人:xxxxXXX风力发电有限公司承包人:xxxx电力工程有限公司

签订日期:二零一二年八月

目录

第一章一般条款

第1条施工总承包合同范围及概况

第2条承包方式

第3条合同适用文字、词语定义、适用法律法规第4条合同解释顺序

第5条图纸

第二章双方及监理工程师权利义务

第6条工程师工作

第7条甲方及甲方代表工作

第8条乙方及乙方项目经理工作

第三章施工组织设计和工期

第9条进度计划

第10条延期开工

第11条暂停施工

第12条工期延误

第13条工期提前

第四章质量与验收

第14条检查和返工

第15条工程质量、合同文件

第16条隐蔽工程和中间验收

第17条验收和重新检查

第18条机组启动试运

第五章安全、文明施工与环境保护

第19条安全、文明施工管理

第20条环境保护管理

第21条保护第三方人员和动物

第22条关于安全、文明施工与环境保护的奖惩第六章合同价款与支付

第23条合同价款及调整

第24条工程款预付

第25条工程量的核实确认

第26条工程款支付

第七章材料设备供应

第27条甲方供应材料设备

第28条乙方采购材料设备

第八章工程变更

第29条工程变更

第30条确定变更价款

第九章竣工与结算

第31条竣工验收

第32条竣工结算

第33条保修

第十章争议、违约和索赔

第34条争议

第35条违约

第36条索赔

第十一章其它

第37条专利技术、特殊工艺和合理化建议

第38条地下障碍和文物

第39条不可抗力

第40条保险

第41条工程停建或缓建

第42条补充条款

第43条合同的生效与终止

第44条合同份数

第45条合同附件

1.附件一合同组价一览表;

2.附件二 xxxx风电场(48MW)工程项目进度计划;

3.附件三工程质量保修书;

4.附件四安全文明生产协议书。

建筑、安装工程施工总承包合同

甲方:xxxxXXX风力发电有限公司(以下简称甲方)

乙方:xxxx电力工程有限公司(以下简称乙方)

经甲乙双方协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方同意由乙方承担本项目建筑安装工程施工、竣工和保修等总承包任务,特签订本合同,共同遵照执行。

第一章一般条款

第1条施工总承包合同范围及概况

1、建筑工程施工范围:

1.1发电设备基础工程;

1.2 变配电设备构架及基础工程;

1.3 配电装置建筑工程;

1.4 其它辅助工程。

2、安装工程施工范围:

2.1 发电设备安装工程;

2.2 变配电设备安装工程;

2.3 通信和控制设备安装工程;

2.4 其它设备安装工程。

3、其他

3.1按设计图纸要求所列全部工程;

3.2在施工图中未明确的或不确定的,但属于风电场建设达到正常商业运营

目的的其他建安常规附属项目(包括水保、环评要求恢复工程)

4、施工工期为总日历天数:195天

4.1 开工日期:2012 年 5 月 20 日

4.2 竣工日期:2012 年11月 31 日

5、质量等级:合格

6、合同价款:¥ xxxxxx 万元,大写:xxxxxxx。本合同为固定总价合

同,(重大设计变更等经甲方同意后执行相应调整)。

合同价格详见附件一:合同组价一览表

7、工程地点:xxxx

第2条承包方式

本合同实行包工、包料的建筑安装工程施工总承包方式。

第3条合同适用文字、词语定义、适用法律法规

1、适用文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

2、词语定义

下列词语除本合同另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

2.1 甲方指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人xxxxXXX风力发电有限公司,以及取得该当事人资格的合法继承人。

2.2 乙方指在协议书中约定,被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人xxxx电力工程有限公司,以及取得该当事人资格的合法继承人。

2.3 项目经理:指乙方(施工总承包方)在本合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

2.4 设计单位:指甲方或取得甲方委托代理的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

2.5 监理单位:指甲方或取得甲方委托代理的的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

2.6 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表。

2.7 工程造价管理部门:指电力行业工程造价管理机构(中国电力企业联合会电力工程造价与定额管理总站)及地方工程造价管理机构(工程所在地地市级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构)。

2.8 工程:指甲乙双方在本合同中约定的承包范围内的工程。

2.9 合同价款:指甲乙双方在本合同中约定的,甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

2.10 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况(包括变

更洽商、现场签证等事件引起的增加工程结算,结算按合同约定),经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款(工程结算)。

2.11 费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

2.12 工期:指甲乙双方在本合同中约定的,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

2.13 开工日期:指甲乙双方在本合同中约定的,乙方开始施工的绝对或相对的日期。

2.14 竣工日期:指甲乙双方在本合同中约定的,乙方完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

2.15 图纸:指由甲方提供或由乙方提供并经甲方和监理工程师批准,满足乙方施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

2.16 施工场地:用于工程施工使用的的场所。

2.17 书面资料:指合同书、信件和数据电文(包括所有合同实施过程中形成的工作联系单、变更洽商资料、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18 单项工程变更或洽商签证:系指在工程实施过程中,某些有直接因果关系变更的总和,组成单项变更或签证。

2.19 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

2.20 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

2.21 不可抗力:指人力不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.22 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间),规定按天计算时间的,从事件开始当天计算到事件终止日(时限的最后一天的截止时间为当日24时),时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。

2.23 停工、窝工损失:指由于发包方或监理方原因(包括未按时提供第5条规定的图纸,或图纸不完整),造成承包方停工、窝工,而由此造成的损失。

3、适用法律、法规,和技术标准、规范

3.1 本合同文件适用中华人民共和国的相关法律、法规,电力行业的相关规

定和工程所在地省(区)、地(市、盟)现行相关规定。涉及最广的法律、法规有《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》、《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》等。

3.2 本合同工程质量检验及评定标准除满足设计施工图上已说明的要求外,还应执行国家现行有效的技术标准、技术规范和规程,电力行业施工及验收技术规范,和设备制造厂技术文件上的质量要求。当上述标准、规范、规程及技术文件质量要求不一致时,以高标准为准。

3.3 乙方要积极配合各方进行质量监督及为此所做的协调工作。

以上“规范”和“标准”,如有新的均按新标准执行。

第4条合同解释顺序

合同文件的组成和解释顺序为:

1、本合同条款

2、中标通知书

3、本合同的各种补充合同

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、工程变更、洽商签证等其他书面资料

第5条图纸

1、甲方在开工日期前,陆续向乙方提供完整的施工图纸4份,保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方应做好图纸的保密工作。

2、甲方不能按约定提供图纸名称、提供期限、保证满足实施“施工综合进度计划”的需要时,工期顺延。

3、甲方对图纸的特殊保密要求,乙方应采取保密措施。

4、乙方要求增加图纸份数,甲方应按乙方要求予以复制、交付,费用由乙方承担。

5、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸,应在3天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及延误后果通知甲方代表。

甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款约定处理。

6、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求,应及时通知甲方代表,根据实际情况处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷

未发现,甲方仍应按合同的约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

第二章双方及监理工程师权利义务

第6条工程师工作

本工程实行工程监理,监理单位委派的工程师姓名:xxxxx,职务:总监

工程师按建设工程监理规范和本建设项目监理合同的约定行使职权,甲方要求工程师在行使某些特殊职权前需要征求甲方意见的,工程师应征得甲方批准。

甲方代表的职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由甲方和监理单位予以明确,并以书面形式通知乙方。

1、工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知甲乙双方。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向乙方发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。乙方对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。

除工程师、工程师代表和甲方代表(或委派有关具体管理人员)外,其他人员均无权向乙方发出任何指令。

2、工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方项目经理或其委派的资料接收人,项目经理或其委派的资料接收人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的,乙方应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包商提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。

乙方认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到乙方报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包商。紧急情况下,工程师要求乙方立即执行的指令或承包商虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因工程师指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

3、工程师应按合同约定,及时向乙提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,甲应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包商有关损失,顺延延误的工期。

4、如需更换工程师,甲方应至少提前7天以书面形式通知承包商,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

第7条甲方及甲方代表工作

甲方派驻施工现场履行合同的代表姓名:xxxx,职务:xxxx,专业技术职称高级工程师,甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。

1、甲方代表代表甲方按本条款约定完成以下工作:

1.1 办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

1.2 协助乙方协调施工用水、用电、用路、施工通讯等有关外部关系。

1.3 提供施工场地的工程地质资料和地下管网线路资料,供乙方查阅。

1.4 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件,协助办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明乙方自身资质的证件除外)。

1.5 将施工现场水准点与坐标控制点位置以书面形式交给乙方,做好交验报告。

1.6 组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;

1.7 审核批准乙方的施工组织设计和工程施工进度计划。

1.8 负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;

1.9 甲方负责考核乙方按施工组织设计和工期计划施工。

1.10 甲方应做的其他工作,双方在本合同补充条款内约定或合同实施过程中另行约定。

2、甲方可以将上款中部分工作委托乙方办理,双方在本合同补充条款内约定或合同实施过程中另行约定,其费用由甲方承担。

3、甲方未能履行本条第一款各项义务,导致工期延误或给乙方造成损失的,甲方赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。

第8条乙方及乙方项目经理工作

乙方派驻本工程的全权负责人是本工程的项目经理: xxx ,其职务:项目经理,技术职称:一级建造师。

乙方如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知甲方,并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务甲方可以与乙方协商,建议更换其认为不称职的项目经理。

乙方依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

乙方应按期完成如下工作:

1、乙方按甲方认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师提交报告。责任在甲方或第三人,由甲方承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用,不顺延工期。

2、施工、生活用水用电按当地标准执行。

3、乙方负责向工程师和甲方代表提交的工程进度计划及相应进度统计报表是:周报、月报,一式份数3份(甲方2份工程师1份)。完成的日期分别是:每周五、每月25日前。

4、对于乙方应提交的其他各类文件和图纸(如果需要的话)的提交内容由工程师和甲方代表确定。提交时间至少有应留5个工作日的时间供监理工程师和甲方代表审核认可。份数视工程师和甲方代表的需要而定。

5、所有乙方提交的文件或图纸的修改和撤回,必须得到工程师和甲方代表的认可。

6、乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因甲方、甲方代表或甲方雇员的行为或过失而造成的伤亡外,甲方不承担乙方或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

乙方负责在需要的时间和地点,根据有关部门要求,自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫,并且对工程进行保护或为公众提供安全和方

便。

乙方负责向甲方代表提供工程事故报告(如果发生),事故处理费用乙方承担。

7、乙方负责施工场地交通和噪音的等管理并承担相应费用。

8、已竣工工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生费用由乙方承担;甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在补充条款内约定或在合同实施过程中另行约定。

9、乙方负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,费用由乙方承担。

10、乙方负责保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前现场应达到技术规范与合同的要求。设备检修油污自己处理,不得随意排放。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

11、专门用于本工程施工的、由乙方提供的所有设备、设施和材料一经运至现场,即应被视为是专门供本工程施工使用。乙方除将上述物品在现场各部分之间转移外,如果没有甲方代表的书面同意,不得将上述物品运出现场。

12、除合同另有规定外,甲方无论何时均不对上述乙方的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

13、在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰:

13.1 当地人民的便利。

13.2对公用道路、便道的使用和他人财产的占用(甲方书面同意的除外)。

乙方应保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支,乙方未能按合同约定完成上述工作时,应承担全部责任及费用,工期不得顺延。属于合同实施必须发生的事件,应有甲方与当地有关部门或人员协商在前,乙方使用在后(且有甲方书面同意)。

14、乙方主要管理人员、主要技术负责人的调出与更换必须得到甲方的书面批准;甲方可以无理由要求乙方更换不满意的管理和技术人员,后任继续行使前任的职权和义务。乙方的项目经理及项目总工每月到位不低于22 工作日,项目主要人员的每月到位工作日数分别进行考核,低于承诺的到位工作日,每天扣罚3000元。到位率由工程师进行考勤,每月签发工程款的同时报甲方考核。如其

中一人的月度到位率不足15天,则甲方有权暂时停付当月工程款,直至乙方满足规定的到位率。

15、乙方应做的其他工作,双方在补充条款内约定或在合同实施过程中另行约定。

16、乙方未能履行以上各项义务,造成甲方损失的,乙方赔偿甲方有关损失。

17、对甲方提出的不合理要求,包括要求乙方不按规定的进度施工、按不完整的图纸或者在明显不适宜施工的环境下施工等,乙方应当提出自己的合理化建议,并且告诉甲方后果,如果甲方坚持按甲方要求履行的,甲方应向乙方出具书面意见和承诺书,由此造成的后果由甲方承担。

第三章施工组织设计和工期

第9条进度计划

1、甲方在签订合同后 3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料设备计划”、“项目进度计划”等资料,甲方未如约提供其应提供的资料,按第7条第3款的约定处理。进度计划见附表一.

2、乙方编制施工组织设计由甲方审核,提交施工组织设计时间为工程开工前一周内,甲方在乙方提交后一周内组织审核结束。

3、乙方必须按工程师和甲方批复确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。在任何时候,如果工程的实际进展与已经批复的施工进度计划不符时,根椐工程师的要求,乙方应编制一份修改的施工进度计划,并说明为保证工程按期完工而对施工进度计划所做的修改。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符,乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

4、开工日期:2012 年5月 20 日,竣工日期:2012 年11月 31 日。

第10条延期开工

1、乙方应按本合同约定和批准的“工程进度计划”确定的开工日期开始施工,因故不能如期开工的,应在约定的开工日期3天之前,向工程师和甲方代表提出延期开工的理由和要求。工程师和甲方代表应在乙方提出延期开工要求2天内做出书面答复,逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求,工期顺延。工程师和甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

2、因甲方原因使工程不能按期开工,工程师应在约定的开工日期3天之前

以书面形式通知乙方,推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。

第11条暂停施工

工程师和甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工,提出暂停要求后48小时内应对此提出书面处理意见。乙方按工程师和甲方代表的暂停要求停止施工,妥善保护已完工程,实施工程师和甲方代表的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在24小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。因工程师不及时做出答复,乙方有理由认为甲方己同意延期。

第12条工期延误

1、因以下原因造成工期延误的,经工程师和甲方代表确认,工期相应顺延,乙方不向甲方支付工期延误赔偿金,同时甲方不支付乙方因此增加的费用和损失。

1.1 因甲方图纸交付、设备供应延误(主机设备除外)造成的工期延误;

1.2 工程量变化或设计变更(重大设计变更除外);

1.3 因天气等原因造成施工不便的;

1.4 非乙方原因连续停水、停电、停气超过24小时(非作业期间除外)。

承包人在上述情况发生后14天内,就延误的内容、应顺延的工期天数、因此发生的费用和因此造成的停工、窝工损失等,向工程师和甲方代表提出书面报告,甲方应在收到书面报告后14天予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。

2、出现以下情况造成的工期延误,经工程师和甲方代表确认,乙方不向甲方支付延误赔偿金,工期相应顺延,由甲方承担因此而增加的费用。

2.1 因不可抗力造成工期延误的;

2.2 主机设备延迟交货影响乙方工期的;

2.3 重大设计变更(指主体结构改变或功能变化等)引起的。

2.4 因甲方资金支付延误(在合理期限外)造成的工期顺延;

承包人在上述情况发生后14天内,就延误的内容、应顺延的工期天数、因

此发生的费用,向工程师和甲方代表提出书面报告,工程师和甲方应在收到书面报告后14天予以确认答复,并就可能采取的措施进行商讨批准或提出修改意见,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。

3、非乙方原因,导致工程实际进度与计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,提交工程师和甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施,乙方应报请甲方代表审核批准后实施,由甲方承担特殊施工技术措施费。

4、非上述第1款和第2款原因,乙方不能按合同约定的关键线路进度节点如期进行和竣工,乙方应承担违约责任。

5、延误期赔偿费(以下称工期罚金)为合同总金额的1‰×实际延误天数。误期时间分段计算,一是竣工前按关键线路的进度节点每月考核,每月按进度额款预扣;二是从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数计算实际延误。总的延期赔偿费不超过合同总金额的5%。

甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项工期罚金或以其它方式收回此款,此工期罚金的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

如果因乙方合理赶工,到竣工日期时没有延误,甲方补付进度款扣付的延误罚金。

6、根据工程总进度计划表,若乙方拖延进度,甲方有权扣减进度款,直至乙方赶上工程总进度。乙方赶上工程总进度后,甲方停止扣减进度款并退还部分扣减的工程进度款。若乙方出现三次拖延进度的情况,按违约处理,并清退出场。

7、由于不按甲方指定施工区域范围内施工,造成的所有损失由乙方协调并负责赔偿,同时工期不得顺延。

8、因甲方原因,造成主吊机械(吊装风机的500吨汽车吊)停工、窝工损失,经监理工程师确认后按该机械台班费用补偿。停工、窝工损失费的支付与甲方向乙方支付进度款的时间相同。

第13条工期提前

1、施工中需要提前竣工,双方协商一致后签订“提前竣工协议”,合同竣工日期可以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容:

1.1 提前的时间;

1.2 乙方采取的赶工措施;

1.3 甲方为赶工提供的条件;

1.4 赶工措施的经济支出和承担;

1.5 提前竣工收益的分享或提前奖励计算办法。

2、乙方按“提前竣工协议”修订施工进度计划,提交甲方代表批准后执行。工程师和甲方代表在乙方提交施工进度修订计划后3天内给予批复,逾期未批复则视为其已批准。

3.工程进度、质量、安全的奖励办法可另行签订补充协议。

第四章质量与验收

第14条检查和返工

工程师或甲方对工程质量检查、确认、签署认可意见等,并不免除乙方应承担的质量责任。

1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按工程师及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。以上检查检验合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期不得相应顺延。

2、工程质量达不到约定标准的部分,工程师有权要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

3、工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担,相应顺延工期。

4、因工程师指令失误或其他非乙方原因导致返工的追加合同价款,由甲方承担,相应顺延工期。

第15条工程质量

1、本工程质量等级:合格。

2、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

3、双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由与最后鉴定结果不相符的一方承担。最后结果与双方均有差距,且工程质量达到相关约定或法定标准的,由双方共同承担。

第16条隐蔽工程和中间验收

1、工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在工程师限定的时间内修改后重新验收。

2、工程师不能按时进行验收,应在验收前12小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过12小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,工程师应承认验收记录。

3、经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收12小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。

第17条验收和重新检查

1 单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收,由乙方在验收24小时前提交“验收通知”,通知工程师和甲方代表参加验收。通知包括验收的内容、时间、地点,附上乙方自检记录。

2、工程师和甲方代表不能按时参加验收可书面委托他人代理,或在验收12小时前向乙方提出延期要求,延期不得超过两天。否则,乙方可自行组织验收,甲方应承认其验收记录有效。

3、无论工程师和甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

第18条机组启动试运

甲方负责整套启动试运的组织工作,乙方配合。分部试运中的单机试运转由乙方负责。

1、分部试运转

完整版道路照明施工合同

道路照明工程合同 发包人(全称): ___________________________(以下简称甲方) 承包人(全称): ___________________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点:遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容:照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围:上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期:________________ 竣工日期:________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格(如因工程质量未达到标准,所造成的返工损失费用由乙方负责)。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%,金额金额(大写):___________________________ 元,以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算(税金由乙方承担);清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后,乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘,并敷设各种路灯管线,待管线、灯杠(柱)基础完成,灯具进工地并安装完毕后,支付合同总款的 ___________________ %,即 _____________ 元,通电调试完 毕后,支付合同价款的 ___ 70—%,即__________ 元,剩余工程设备款,一年内结清。 七、组成合同的文件

工程施工合同框架协议范文

工程施工合同框架协议 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)根据我xxxxxx房地产开发有限公司的总体施工计划,准备于2014年上半年将xxxxx地块开始进行施工,为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程具体情况,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用、和互惠互利的原则,签订本工程施工框架协议,正式施工合同及合同补充协议待本地块地上附着物清理完毕,现场达到施工条件时双方再行签署。此框架协议签订后望双方共同遵守。具体协议内容如下: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积:约万平方米(结算面积以所施工的栋号及相应 施工图为准)。 4、结构类型:以所施工的施工图为准。 二、工程内容及承包范围 1、工程内容:工程内容以承包方与甲方协商的纪要为准 2、工程承包范围:全部施工图纸范围内的土建、装饰装修、给排水、 采暖、电气工程、外网、道路;电梯、消防喷淋、通风等专业分

包项目承包方负责预埋、预埋内容。配合各专业分包工程项目的施工(土方工程甲方分包): (1)电梯、消防喷淋、通风等专业项目另行分包,承包方记取设备安装费2%的配合费(不含设计费)计入决算总价。 (2)包括乙方承包范围的因设计变更而引起的增减工程。 三、合同工期 1、开、竣工日期: 合同日期:自甲乙双方商定的开工之日起18个月内达到交验条件。 2、施工前准备: 乙方应于正式合同或正式合同补充协议签订后2天内组织施工队伍进场做施工准备工作,收到施工图15天内向监理和甲方提交详细的施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案,甲方和监理在乙方施工组织设计及方案提交后15天内若未予以以书面形式确认或提出修改意见,则视为同意。甲方同意增加费用的项目,经甲方签字后,作为工程结算的依据(以实际发生未准);其他的不作为工程结算依据。 3、工期违约责任: 按发包方批准的施工组织设计进行中间控制,设主体正负零、主体结构完成、装饰装修工程完工等3个节点,如果每个节点不能按期完成在拨付进度款中扣罚未完成栋号合同暂估价款的1%。如果整体工程按合同工期竣工,施工节点的扣款在结算价款中补回。除不可抗力的原因承包

熙和甘肃风电施工合同范本

甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号(甲方):DTWW-C-2014-0027-02 合同编号(乙方):山西熙和集团有限公司 工程名称:甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方:大唐威武新能源发展有限公司 承包方:山西熙和集团有限公司 签订日期:2014年9月 签定地点:北京市海淀区

协议书 发包方:大唐威武新能源发展有限公司 承包方:山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司(业主名称,以下简称“业主”)为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程(项目名称),已接受山西熙和集团有限公司(承包商名称,以下简称“承包商”)对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)合同协议书; (2)合同条件及附件; (3)中标通知书; (4)招标书(包括澄清文件); (5)图纸; (6)技术标准和要求; a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 (7)投标书(包括澄清文件); (8)其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价:固定综合单价为11万元/台套,合同总价为人民币(大写)贰仟贰佰万元整(¥ 2200万元)该价格为本合同约定工程范围的包死总价,除本合同明确约定的调整外,其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模:300MW。 4. 承包商项目经理:吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格,杜绝质量事故,零缺陷,按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份,合同双方各执壹份;副本捌份,合同双方各执肆份。

夜景照明工程施工合同样本

编号:_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国经济合同法》,《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局,建筑部颁发的《建设工程施工合同》,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的责任和义务,经双方协商,达成以下协议,并共同遵守。 第一条:工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 第二条:承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围:

2.3 结算方式:固定单价价款合同,数量据实结算。 第三条:工程工期: 3.1 开、竣工日期:经双方商定,本工程屋顶照明开、竣工日期如下: 总工期: 20 日历天; 开工时间:接甲方书面通知后7日内进场 开工日期:本工程定于 20 年月日开工; 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工; 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中,如遇下列情况,可顺延工期。但应由双方及时协商,并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害,而被迫停工的; 3.2.2因甲方变更计划或调整设计,而不能继续施工的; 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素,导致一周停工累计超过8小时,经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等,由此延误的工期不予顺延。 第四条:质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件,乙方须在正式施工前,根据方案附图绘出切实可行的施工图,并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求

风电施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

风电场施工合同 甲方:______________________________ 乙方:______________________________ 年月日

合同协议 甲方: _________________________________ 乙方: _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1) 合同协议书; (2) 合同条件及附件; (3) 中标通知书; (4) 招标书(包括澄活文件); (5) 图纸; (6) 技术标准和要求; a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件); (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价:人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工,工期为日历天。 7. 本协议书正本两份,合同双方各执一份;副本四份,合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞:本贞无正文

2019-应急照明施工合同-精选word文档 (9页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 应急照明施工合同 篇一:应急照明施工合同 涡阳“同昇·御花园”小区 应急照明工程施工合同 甲方 (全称):涡阳同昇置业投资有限公司 (以下筒称甲方) 乙方 (全称):曾 燕春 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就涡阳“同昇?御花园”小区应急照明工程施工事项协商订立并达成如下协议。 1、工程概况 工程名称:涡阳县同昇?御花园小区工程地点:涡阳县谷水路以东育英路以西 工程内容:“同昇?御花园”小区11#-13#楼应急照明穿线及安装照明灯具,其 中灯具甲供。 2、工程承包范围 2.1施工图范围内安装工程(“同昇?御景园”小区11#-13#楼应急照明穿线及 安装照明灯具。)以及设计变更等全部工作内容。 3、工程承包方式 3.1包工包料、做到安全文明施工。 3.2工程竣工后,按竣工图纸、设计变更、现场签证以及本合同约定的结算标 准结算。 4、工期 4.1本工程总工期为20日历天,工期的计算方法是从甲方下达的开工令起至工 程竣工验收日为止。

5、工程计费及合同价款 5.1结算标(来自: 在点网)准:根据201X年《全国统一建筑工程基础定额安徽 省估价表》、201X年《安徽省建设工程补充定额估价表》,201X年《全国统一安装工程基础定额安徽省估价表》及配套的费用定额。装饰工程执行 1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》及配套的费用定额,上述定额缺项者,可参照 1998年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》,人工费调整执行安徽省建设工程造价管理总站颁布的(造计【201X】 16号文)《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》。如遇国家政策性变化,则作相应调整。 5.2采用综合费率计取。土建综合费率为10%,综合费率(包含 1.5%安全文明施工措施费、建设工程一切强制保险费、农民工工伤保险费、技 术措施费、管理费、计划利润、税金等全部费用);装饰、安装工程:27层部 分按二类工程(不含劳保)综合费率(下降20%)计取;11层部分按三类工程(不含劳保)综合费率(下降20%)计取。合同已经做特别说明的除外,其余 费用按规定计取。 5.3材料的确定: 1)材料价按主体施工期(以建设单位下达的开工令及主体验收合格证明为准)涡阳县市场算术平均信息价调整,涡阳县无信息价的,按亳州市信息价执行,仍 没有的,由双方商定,商定不统一的由甲方 指定供应商、价格上浮 8%执行。 2)对于需甲方认质认价并由乙方与供货商签订合同及采购的材料,甲方认质认 价的材料价格包括材料到货价、采购保管费及材料二搬费、材料销售税金等。 此部分的材料价格双方据此办理价格签证函,结算时按签证价格计算材料价差。 3)所有价差计入直接费。 4)对于需甲方认质认价并由甲方指定乙方分包的分包工程. 甲方认价的分包价 格为乙方的直接分包价格,包括材料费、人工费、分包人的直接管理费、分包 人利润、材料税金等,不包括乙方的任何费用,双方据此办理价格签证函,结 算时按签证价格上浮8%税前计入结算总价,所产生的费用列入当期工程款进行 支付。 5.4机械费的调整 本合同约定机械费按定额价格执行. 结算时不再进行调整。只对机械费中的人 工费进行调整。 5.5对于建筑、装饰、安装工程上机械、脚手架和周转材料租赁费或者折旧费、使用费,按定额或者估价表上的价格执行,不再进行任何的调整。

工程施工合同中英文

工程施工合同中英文 xxx engineering contract xxx工程合同 Contract No.: 合同编号: Party A: xxxCompany Limited 甲方:xxx有限公司 Party B:xxx Company Limited 乙方:xxx有限公司 This contract is made and entered into on the day of , XXXX by the following Parties in . 本合同于XXXX年月日由以下当事方在签署。 Party A: xxx Company Limited, 甲方:xxx有限公司,xxx经营的公司,住所地为xxx,(下称“甲方”),法定代表人:xxx Party B: xxx Company Limited, 乙方:xxx有限公司,一家xxx经营的公司,注册地址是:xxx,(下称“乙方”),法定代表人:xxx Party A and Party B are called by a joint name of Both Parties under this contract, each of which is called as A Party. 甲方和乙方在本合同项下统称为“双方”,单独称为“一方”。 1. Work Content and Requirements 1. 工作内容、要求 1.1 In accordance with the items stipulated in this Contract, Party B shall conduct the project as per the Project standard and quality standard stipulated by Ministry of Engineering of the Union of xx. 1.1 依据本合同所限定的条款,乙方应以xx工程部规定的建筑标准和质量要求执行本工程。 2. Contract Period 2. 合同期限 2.1 Work period for the Road Construction Project: the work shall be completed within 2 month upon signing the Contract. The condition of handover is that the Project Inspection & Acceptance Team constituted by Party A, shall issue the Inspection & Acceptance Sheet after onsite inspection. 2.1 本次工程时间周期:合同签订后14个工作日内完成,并以甲方组成的竣工验收小组现场检验并出具验收单为竣工交接条件。

风机基础防水加固施工合同

玛丽风电场风机基础防水加固 工程施工合同 合同编号:MLX-2018-014 发包人:玛丽风电有限公司 承包人:东方防腐工程有限公司 签订地点:乌市 签订时间:2018年9月

玛丽风电场风机基础防水加固 工程施工合同 发包人(全称):玛丽风电有限公司 承包人(全称):东方防腐工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称:玛丽风电场风机基础防水加固施工合同 1.2 工程地点:玛丽风电场 1.3 工程内容:18台风机基础防水加固。 二、工程承包方式:包工包料 三、工程承包范围及工作内容 玛丽风电场,现场有18台机组基础环防水开裂,其中10台机组开裂严重,基础环四周正圈需要加固;8台机组轻微裂纹,三分之一圈需要做防水加固。 工作要求:在塔筒底部与水泥地坪处重新制作耐寒、耐热的防水密封,主材采用可暴露式聚氨酯防水固体胶;施工前出具四措一案,施工后各施工地点需清扫干净,不允许留下任何垃圾;施工所需材料、人工、机械由承包方自行准备,费用均由承包方承担;人员食宿、商业保险均由承包方负责;施工结束后由场内运行人员验收合格方可结束工作。

四、合同工期 开工日期:接到甲方入场通知书开始。 完工日期:接到甲方入场通知书后15天内结束。 五、质量标准 达到国家和现行电力行业工程DL/T5191-2004质量验收标准,满足《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T31022--2012要求,并符合发包人《施工工艺标准化手册》《风电场工程建设安全文明施工标准化手册》、《质量工艺标准化手册》、《业主项目部标准化手册》《屋面工程技术规范》GB50345-2012相关要求,防水等级一级。 六、组成合同的文件 1、本合同协议书; 2、标准、规范及有关技术文件; 3、双方经商定签署形成的洽商、变更、备忘录、会议纪要、双方的往来函件等文件。 七、合同价款 本合同为固定总价合同,合同金额:小写:¥49500元整,(大写):人民币肆万玖仟伍佰元整。不含税金额:¥45000元(大写):人民币肆万伍仟元整。税率10%,税金:¥4500元,大写人民币肆仟伍佰元整。 本合同价格为本工程范围内全部内容的体现,包含但不限于为本工程的施工准备、施工、竣工和维护、保修而发生的各项应有费用,其中包括施工机械、劳务、材料、水、电、管理、利润、规费、税金及合同包含的所有交叉作业费、正常的冬雨季及夜间施工增加费、环境污染、试验费、现场清理、材料和设备的卸车、保管费、所造成的机械台班增加等因素等,承包人在施工过程中可能发生的各种费用也已包含在合同总价中。 八、工程款支付

风电施工合同范本

甲方合同编号:XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方: 乙方: 年月日

合同协议 甲方: 乙方: (业主名称,以下简称“业主”)为实施 (项目名称),已接受(承包商名称,以下简称“承包商”)对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)合同协议书; (2)合同条件及附件; (3)中标通知书; (4)招标书(包括澄清文件); (5)图纸; (6)技术标准和要求; a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 (7)投标书(包括澄清文件); (8)其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价:人民币(大写)元整(¥)该价格为本合同约定工程范围的包死总价,除本合同明确约定的调整外,其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准,满足设计和施工验收规范要求,满足达标投产的考核条件,分部、分项工程合格,单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工,工期为日历天。 8. 本协议书正本两份,合同双方各执一份;副本六份,合同双方各执三份。

9. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页:本页无正文 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: 或委托代表:或委托代表: 经办人:经办人: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 税号:税号: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编:

电气工程施工合同实用版

YF-ED-J6994 可按资料类型定义编号 电气工程施工合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电气工程施工合同实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 经双方协商,xx电气工程承包给xx电气作 业班组,包价为xx元/M2,订立以下协议: 一、合同双方: 甲方: 乙方: 二、承包内容: 电气工程,包括电照、电视、电话、配 管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷 接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工 现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务:

1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生

建筑工程内部承包合同完整版

XXX建筑工程有限公司 工程施工内部承包合同 甲方:XXX建筑工程有限公司 乙方:,身份证: 为加强建筑工程内部承包管理,确保工程质量、安全生产,明确公司与项目承包人之间责、权、利关系,甲、乙双方在协商一致、平等自愿的基础上签订以下合同条款: 一、项目概况: 1.1、工程名称及地点: 1.2、合同价款(暂定): 1.3、合同工期: 二、承包方式 2.1、乙方承包的工程内容为甲方与(以下称发包方)签订的《合同》(以下称《施工合同》)所规定的全部内容,包括甲方所作出的投标承诺、技术要求、工程质量保修书的承诺、补充协议等与工程有关的权利、义务的全部内容,乙方自愿无条件执行并完成。 2.2、乙方以包人工、包材料、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式,承担全部工程施工,该工程采取由乙方自筹资金、独立核算、自负盈亏,由乙方承担因本项目承包经营和施工所发生的一切税、费、各种开支费用等,承担承包风险,并享有承包利润,该工程的所有债权、债务(包括因该工程导致甲方所受到的处罚)等均由乙方全部享有和承担。 2.3、乙方根据施工需要自行组织施工、管理人员的配备和进驻施工现场,所有施工、管理人员均由乙方进行管理,发生纠纷乙方负责处理,给甲方造成损失的,乙方负责赔偿。 2.4、乙方是本工程项目内部承包者,不得将工程转包或分包给其它单位、个人施工或经营。 2.5特别约定: 2.5.1本合同履行过程中,甲、乙双方不构成直接的工程款结算关系,如果发包方未能支付工程款,甲方不承担向乙方的付款责任,乙方亦不得以任何理由向甲方主张权利; 2.5.2如果乙方向发包方催要款项需甲方配合,甲方给予协助,所发生的费用由乙方承担。 2.5.3若发包方拖欠工程款、保证金、质保金等,乙方应在得到甲方书面授权的情况下,以甲方名义通过协商、仲裁或诉讼的方式解决,所产生的费用全部由乙方承担; 2.5.4乙方不得因发包方违约而向甲方主张权利。 2.6 管理费缴纳: 2.6.1乙方按工程决算总价款(包括附属及零星工程)的%向甲方上缴管理费(不含税,税金由甲方另行代扣代缴),凡因本工程施工而发生的应上缴的各项税、费(包括营业税、所得税等)以及所有项目人员工资全部由乙方承担,甲方不承担任何税、费等一切费用;

风电场风力发电机组安装工程施工合同范本

风电场风力发电机组安装工程施工合同 -----------------------作者: -----------------------日期:

民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号(甲方):DTWW-C-2014-0027-02 合同编号(乙方):熙和集团 工程名称:民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机 组安装工程 发包方:大唐威武新能源发展 承包方:熙和集团 签订日期:2014年9月 签定地点:市海淀区

协议书 发包方:大唐威武新能源发展 承包方:熙和集团 大唐威武新能源发展(业主名称,以下简称“业主”)为实施民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程(项目名称),已接受熙和集团(承包商名称,以下简称“承包商”)对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)合同协议书; (2)合同条件及附件; (3)中标通知书; (4)招标书(包括澄清文件); (5)图纸; (6)技术标准和要求; a.包括在合同文件中的书面技术规 b.参考资料中包括的技术规 (7)投标书(包括澄清文件); (8)其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价:固定综合单价为11万元/台套,合同总价为人民币(大写)贰仟贰佰万元整(¥ 2200万元)该价格为本合同约定工程围的包死总价,除本合同明确约定的调整外,其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模:300MW。 4. 承包商项目经理:吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格,杜绝质量事故,零缺陷,按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

道路照明工程施工合同

道路照明安装工程施工合同编号: 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 签订日期:年月日

道路照明安装工程施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他 本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。 3. 合同价款及付款方式 4.1 合同总价款(暂定)人民币: 元,大写: 4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。 4.2 付款方式 4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%,工程施工电缆敷设完 毕支付暂定工程款的 50%,竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期 满后一个月内一次性支付 5%的质保金。 有关法律、行政法规,遵循平等、 就 1. 合同内容 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程范围: 施工 工期 2.1 开始工作日期: 2.2 结束工作日期: 2.3 总日历工作天数为 2. 承包方式 自愿、公平和诚实信用的原则,双方 年月日 年月日 天

4.2.2 合同价款的增减:工程量以竣工图为基准 4. 灯具技术参数要求 4.1光通量: 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 IP65 ; 4.8灯具和电源防护等级为 4.9工作电压:AC185V?265V频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求: 4.12未作要求部分,须满足国家及省市相关规范要求。 5. 质量要求 依据《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006 )、图纸设计标准及相关验收标准;光衰w 5%/年。 6. 双方责任 6.1 甲方责任: 6.1.1 甲方在乙方施工前,向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。 6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。

风力发电基础工程施工合同

风力发电基础工程施工 合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

风力发电基础工程施工合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,由乙方承建工程(以下建设单位简称甲方,施工单位简称乙方),为明确甲乙双方的责任、权利和义务,特签订本合同,以便双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程质量: 二、工程内容有工程承包范围 1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容,不包括施工图中所有设备预埋件(即锚栓组合件)。 2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底,达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎),完成基础浇筑。 3、工程总造价暂定元人民币。 4、工程总造价合同履约金为元人民币。 三、工期 1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。 2、施工期限:开工时间以工程指挥部通知书为准,工程期限

天(开工日期定为2014年10月___日,完工日期定为2015年5月___日)。 3、工期调整:甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整,以满足现场各专业工程施工的需求。 4、在本合同履行过程中,非乙方原因造成的工期延误(如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等),乙方向甲方提交书面报告,经甲方认可后,工期予以顺延。 四、合同价款及取费标准 1、本标段按甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出图纸范围部分按(河南2008定额及地区有关文件计费)实际发生的工程量为结算依据。 2、单价:基础、便道、回填土及施工道路的土石方、爆破均按河南2008定额及地区指导价执行,土石方现场工作面外100米以内甩土方(超出范围按河2008定额及地区有关文件计费);未注明的单价按河南省2008定额及现行有关文件计费,主、地材按现场代表签字参照市场信息价进行调差(地材按实际发生计算)。 3、图纸、设计变更、现场鉴证、会议纪要均作为结算依据。 4、工程量:以实际发生工程量结算(基础、便道、回填土及施工道路的土石方以双方现场代表测量签证为准,其它工程量按图纸或甲方现场代表签字为准)。 5、本合同履约金每单个基础为本标段竣工验收合格后,退还全部合同履约金。 五、工程款的支付方式

室外照明工程合同协议范本

室外照明工程合同书 甲方: 法定代表人: 乙方: 法定代表人: 甲方将室外照明工程委托给乙方承建。按照《中华人民共和国经济合同法》、国家工商行政管理局、建设部及有关规定以及本工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,为明确项目内容和双方责任,本着相互协调、紧密配合、分工负责的原则,根据经济合同法律、法规的有关规定。就室外景观照明工程施工达成如下条款,供双方共同遵守: 一、工程名称:。 二、工程地址:。 三、工程范围及内容: 乙方负责整体灯光工程的设计、灯具及辅材的采购、管线敷设及灯具的安装、调整、调试。甲方提供大厦涉及灯光布置层的强电井内配电箱电源及配合、协调。 四、工程承建方式: 包设计、包施工、包材料、包维修、包安全、包效果。 五、工程总造价:人民币(大写)(¥元) 六、工程总造价依据: 效果图、预算书、施工图。 七、结算方式: 以人民币人民币(大写)(¥元)为总包价。

八、付款方式: 1、本合同签定后,甲方付给乙方总造价的 %预付款。 2、项目完成至50%,甲方付给乙方总造价的 %进度款。 3、待项目全部施工完毕并经甲方验收合格后,在七天内甲方付给乙方总造价的 %工程款。 4、留总造价的 %作为保修款,待壹年的保修期满后,在七天内由甲方付给乙方。 九、工程期限: 自合同签定乙方正式进场之日起天内完成。 十、如遇以下情况,经双方协商后,工期可根据实际情况作适当调整。 1、因人力不可抗拒的自然灾害(如台风、雷雨、火灾、地震等)造成停工。 2、因意外停电8小时以上,影响施工。 3、甲方对设计方案提出修改,影响进度或增大工作量。 4、甲方不能按合同规定付款。 十一、双方责任: 1、甲方责任: (1)提供材料堆放场所和施工场所; (2)提供施工用水及电源; (3)按合同规定付款。 2、乙方责任: (1)开工前提供施工图壹套给甲方,完工后提交竣工图贰套给甲方。 (2)组织施工材料;

包工工程承包合同新实用版

YF-ED-J9585 可按资料类型定义编号 包工工程承包合同新实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

包工工程承包合同新实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 包工工程承包合同范本一 发包单位:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有 关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信 用的原则,双方就本工程承包事项协商一致, 签订本合同。 第一条:工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工 包料施工,湖畔护坡全长按米计算。 第二条:施工方案

1、护坡 (1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。 第三条:合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情

风力发电基础工程承包合同书

风力发电基础工程承包合同书 甲方:奥春鹏风力发电巴彦分公司 乙方:松原市市政建设有限责任公司 经甲乙双方协商,甲方经过仔细研究考证,同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规,本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同,共同遵守执行。 —、工程概况: 1、工程地点:巴彦县巴彦港镇 2、项目名称:巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程 3、工程规模:50台机组 4、土建工程:约人民币10亿元 5、承包方式:包工包料 6、承包方式:本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式;按设计图纸要求所列基础的全部工程(支护、土石方开 挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等)。基础规格为35米X 35米X 20米,自合同生效期两个月内开工。

二、开工日期:2014年09月30日 三、质量要求:合格 四、结算方式: 1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。 2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。 3、该基础项目利润按定额中限进行结算。 4、甲方按结算总造价下浮5个点。 五、付款方式: 甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方,乙方接到进场费后,即调遣施工人员及调运施工设备进场,并申报当月施工计划。待乙方人员设备进场符合开工条件,甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款,乙方接到预付款随即开工,以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度 计划表在月初拨付80%的预付款,如不及时拨付,乙方有权停工,损失由甲方承担。工程竣工验收合格后,甲方在30日内按规定 再支付乙方10%的工程款,合计结算95%,余额5%作为工程保修金一年返还(自结算之日起365日)如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金,甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。 六、合同履约金: 合同签订后,乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金(1000万元),保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银

城市及道路照明工程施工合同

安装工程施工合同编号: 工程名称: 工程地点: 建设单位: 施工单位: 签订日期:年月日

安装工程施工合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就张家堡广场照明工程,特订立本合同。 1.合同内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程范围: 施工工期 2.1开始工作日期:年月日 2.2结束工作日期:年月日 2.3总日历工作天数为:天 2.承包方式 本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。 3.合同价款及付款方式 4.1合同总价款(暂定)人民币:元,大写: 4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。 4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。

4.2付款方式 4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%,工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%,竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。 4.3合同价款计算:依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证,执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001》及配套文件工程类别依据三类工程取费,不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费,费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。 4.2.7合同价款的增减:工程量以竣工图为基准。 5.双方责任 5.1甲方责任: 5.1.1甲方在乙方施工前,向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。 5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。 5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。 5.1.4由于工期太紧,甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认,否则视为甲方已确认。 5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。

2021工程承包合同实用版

YF-ED-J6769 可按资料类型定义编号2021工程承包合同实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

2021工程承包合同实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 发包方(甲方):___________ 地址:____________电话____________ 法定代表人:____________ 承包方(乙方):___________ 地址:____________电话____________ 法定代表人:____________ 依照《中华人民共和国合同法》与 ________市的有关规定,经双方协商一致,签 订本合同,并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称:_________

二、工程地点:_________ 三、工程编号:_________ 四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条工程期限 一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下: 全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)

风电施工合同协议书范本

风电施工合同协议书范 本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

甲方合同编号: 风电场施工合同 甲方: 乙方: 年月日 合同协议 甲方: 乙方: 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)合同协议书; (2)合同条件及附件; (3)中标通知书; (4)招标书(包括澄清文件); (5)图纸;

(6)技术标准和要求; a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 (7)投标书(包括澄清文件); (8)其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价:人民币(大写)元整 (¥) 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准,满足设计和施工验收规范要求,满足达标投产的考核条件,分部、分项工程合格,单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。

6. 承包商应按照监理人或业主指示开工,工期为日历天。 7. 本协议书正本两份,合同双方各执一份;副本四份,合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字页:本页无正文 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: 或委托代表:或委托代表: 经办人:经办人: 开户银行:开户银行:

账号:账号: 税号:税号: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编: 合同条件 1.定义及解释 1.1定义 合同(如下文定义)中以下的用词及词句,除根据上下文另有要求外,应具有本条所赋予它们的涵义。 1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。 1.1. 2.“承包商”指乙方,不包括其他任何受让人(除业主同意外)。

相关主题