YF-ED-J8313
可按资料类型定义编号
钢筋承包合同新实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
钢筋承包合同新实用版
提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
钢筋承包合同
经公司研究指派项目经理为本单位工程负
责人(以下简称甲方)，钢筋分项工程交由小组
(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双
方务必遵照执行。
一、承包项目：
整个工程钢筋的制作和安装。
二、承包方式：
包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得
私自将钢筋工程转包给他人。
三、承包价格：
每吨包干价元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。
四、工期要求：
从工序交接日起在天内完成好基础工程钢筋的制安;主体每层柱钢筋安装天要完成;主体梁板钢筋每层天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在天内要完成。
五、材料要求(仅对包工包料而定)：
1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证(提供原件)，并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。
2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条(剂)的合格证给甲方。
六、质量与施工要求：
1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。
2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。
3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。
4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。
5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。
6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结
果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。
7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。
9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。
10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位)，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面
积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。
12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%。
13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。
14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。
15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。
16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块)。
17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。
18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。
19、每次钢筋的验收，班组长(承包人)均应自觉参加;并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。
七、安全要求：
1、每个工人都应自觉遵守公司(项目部)的各种规章制度。
2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照*灯具必须加网罩。
3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆;并缓慢松解，不得一次松开。
4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。
5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。
6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起;柱筋在4米以上应搭设工作台;柱、梁*架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。
7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架(马凳)架起上部钢筋，不得任意减
少支架或马凳。
8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上;钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。
9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方;焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。
10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。
11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。
12、切断钢筋禁止超过机械负载能力;切长-钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任
意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。
13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。
14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1.5m高的地方，并有防雨棚。
15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。
18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。
19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。
八、奖罚办法：
1、钢筋制作安装超过工期要扣款元/天。
2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款元。
3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励元。
4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生
产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责(包括经济、法律责任)。
九、结算方式：
采用现金支付形式，每完成一层(或基础)甲方支付给乙方%的工程款，主体封顶后个月内再付足至%的工程款，余款在竣工验收后个月内全部结清。
十、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十一、补充事项：
1、
2、
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙
双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：承包班组长(乙方)：
联系电话：______ 联系电话：______
(项目章)(盖章)
签定时间：xx年xx月xx日
建设工程施工劳务承包合同 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组（）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就夜红山电站工程项目劳务承包事项达成一致，订立本合同。 一、工作内容及工作范围 工程名称：夜红山电站工程 工程地点：远安县洋坪镇 工作范围及内容：钢筋制安（含：放样、锚固、电焊、钢筋制作安装、二次转运、焊条、扎丝），钢筋及所需的切断机、弯曲机等大型机具由甲方提供，乙方保管，小型手动工具由乙方自备。 二、质量标准 严格按照业主、监理方的技术交底的要求施工，执行国家现行的《水利水电建设工程验收规程》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》，本工程必须达到质量评定合格标准，在施工过程中，乙方必须接受甲方、业主及监理工程师的监督和管理，如乙方自作主张，不按照甲方的要求施工而出现的质量事故，所造成的返工损失、材料损失等费用均由乙方承担，甲方不给予任何补偿。 三、工期 开始工作日期： 2010年08月01日 结束工作日期： 2010年11月01日 四、工程款支付和结算 本工程必须达到合格工程，以实际完成工程量结算。 1、人工单价： 钢筋制安500.00元/T；大写伍佰元/T ; 2、结算：工程量以实际完成量为计算依据。工程开工正常并完成工程量的一半后，乙方可向甲方提出工程款支付申请，甲方按实际完成工程量的60%给予支付。剩余工程款待工
程竣工验收合格后，一次性结清。 五、施工管理（文明施工、安全管理） 1、甲方根据施工进展的情况，可对乙方下达具体的工程进度计划，进行技术质量、安全工作交底，如乙方不能认真执行，对签订的合同条款在没有能力履行的情况下，甲方有权终止合同，并对其完成的部分合格工程量按完成量价款的50%结算，并解除本合同。 2、作业人员进入施工现场，必须服从管理，严禁下河洗澡。严禁酒后上岗作业，违者罚款50元/人次。不准上下抛掷物体。施工现场不准打架闹事，违者视情节轻重罚款50-200元/人次。严禁违章指挥，由于违章指挥造成事故的，追究当事人相应责任。 3、乙方必须文明施工、安全生产，若发生安全事故，乙方承担主要责任，甲方承担连带管理责任。 4、乙方应对班组的工人行为负责，教育工人自觉遵守现场施工纪律制度。保证安全生产、保障职工生活的基本权力。与作业人员签订安全生产合同，并提供作业人员身份证复印件。 六、本协议从签订合同开工之日起执行，由项目部负责解释。 七、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，签字生效，具同等法律效力。 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 项目负责人： 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组 负责人： 年月日
钢筋单项工程承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就在建工程劳务分包事项，经友好协商一致，达成如下条款，定此合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程建筑面积：m2 4、施工工期：自2017 年10月15日起至2018年10月15日止 5、工程质量等级：合格工程 二、合同约定的内容 1、承包方式: 按实际建筑面积平方米实行单价一次性包干（不涉及任何因素费用调整），包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包安全、包文明施工、负责单项工程的施工管理。 2、承包内容： 按照设计施工图的全部钢筋施工内容及二次架构 （1）基础工程（承台、地梁、电梯井、水池、预留洞口、后浇带）的钢筋制作、安装、吊车费、场内转运； （2）主体工程（梁、板、柱、筒体、楼梯、水池、机房、构架）的钢筋制
作、安装、吊车费、场内转运； （3）二次结构（剪力墙拉结筋制作、预制混凝土构件、构造柱等的钢筋制作和安装以及钢筋工程中需要焊接的项目等工作内容）。 （4）所有前后台钢筋人工（不含材料），建筑施工图、结构施工图、技术联系单、技术核定单、图纸会审、设计更改单中（砌体工程中构造柱、圈梁、过梁钢筋工程）包含的所有钢筋工程的制作、绑扎及为钢筋绑扎所做的准备工作（包括柱笼箍、墙筋固定支架的焊接和安装、切除钢筋端部变形部分、直螺纹套丝安装；原材、半成品、成品场区内的周转、运输；钢筋车间防护搭设、拆除，悬挂安全文明标语、钢筋原材、钢筋机械机具进出场装卸车、就位；塔吊基础、施工电梯、龙门架基础钢筋制作、场内运输、绑扎、安装。 （5）施工现场（前台钢筋绑扎、安装场地，后台钢筋制作场地）安全、文明施工、卫生清理（包含施工现场、生活区、宿舍、食堂卫生清理、打扫及生活、施工垃圾清理转运至甲方指定地点）、本班组工人治安管理。乙方自备雨衣、靴子、手套、安全帽等劳动保护用品，其中安全帽颜色必须按甲方要求购置。 三、质量要求及技术要求 1、质量要求：合格 2、技术要求：按国家标准图集、建筑施工图、结构施工图、技术联系单、技术核定单、图纸会审、设计更改单、建设单位下发的工程变更单和其它相关规程、规范及甲方制定的相关钢筋工程施工技术交底执行。 四、双方职责 1、甲方职责： （1）提供钢筋工程所需的技术交底及相关图纸。 （2）提供乙方施工所需的柱、墙、梁、洞口及其它钢筋插筋及必需的控制
钢筋工承包合同 甲方：公司 乙方： 身份证号： 经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1. 承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3. 钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4. 无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施 工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5. 合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价 格另行协商。 6. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2003年年月进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 四、承包单价： 1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋 工包干范围内。 2. 计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6 元/吨、文
建筑工程钢筋承包合同格式新整理版(合同示范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-021134
建筑工程钢筋承包合同格式新整理版(合 同示范文本) 建筑工程钢筋承包合同范文一 工程承包人(以下简称甲方)： 劳务承包人(以下简称乙方)： 经甲、乙双方协商，甲方同意把建工集团承包的XXXXXXX经济实用房6#、7#楼施工劳务主体分包给乙方施工。为明确双方责任、权利，特签订本合同如下，望双方共同遵守。 一、承包形式：(劳务主体包工不包料) 二、承包价格：元/平方米，基础屋面加1层建筑面积，以上按建筑面积实算。 三、如遇图纸变更，甲乙双方另行协商，工程所用塔吊由甲方专人指挥，至主体封顶为止。
四、若建设单位强调使用自拌混凝土另加人工费。 五、付款方法： 1、主体阶段按总造价的%付款，每完成每幢每层付款一次，均付%，主体封顶后验收合格一个月内付清。 六、工期严格按照建设单位与甲方签订的施工期工期内完成施工任务。因风、雨、停水、停电不可抗力等原因造成的工期延迟，工期相应在顺延，停水电2小时延期半天。 七、甲方因资金不及时给付乙方，乙方有权停工，并有权要求甲方赔偿工人误工费，工期相应顺延。 八、施工质量，乙方必须达到优质主体工程，优良工程标准，若达不到质量标准，乙方必须维修达到质量标准。 九、施工安全，乙方必须服从甲方及建设行政主管部门的安全规定进行施工，如出现一切安全事故由甲方负责。 十、双方责任、权利。 (一)甲方： 1、甲方负责提供材料至现场;
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-051386 钢筋工施工合同书样本(示范
钢筋工施工合同书样本(示范合同) 承包方（以下简称乙方）： 甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。 二、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离
施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任： 1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。 2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。 3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
钢筋承包合同书
钢筋承包合同书 承包方(以下简称乙方)： 甲方为加强质量与安全管理提高经济效益，根据工程的具体特 点和实际情况，并参照《中华人民共和国经济法》和《建筑安装工 程承包合同条例》，经双方在平等互利的基础上协商，甲方同意将 以下工程项目的钢筋制作安装施工工作量分包给乙方，为明确甲乙 双方的责任和义务，特签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工期：定年月日开工;限年月日完工 4、承包范围：本合同工程项目的钢筋制作安装及清理工作， (电渣压力焊除外，此工作量由甲方负责施工完成，但闪光对焊和其 它钢筋的焊接均由乙方负责，甲方提供焊接设备及场地)。 5、承包方式：包工不包料，包工期，包质量，包安全的承包方式。 6、本工程所需的钢筋材料及通用机械由甲方负责采购放置于工 地现场，供乙方使用。本工程钢筋施工中所需的铁钉，铁锤及铁线 由乙方负责采购使用(其费用已包含在合同的承包价格内)。 7、工程质量要求：达到钢筋制作安装分项工程规范要求：优良。 8、合同价款：①;以施工图纸及变更为基准，结合实际施工， 计算各层配筋(包含制作安装绑扎)。每吨单价为元。本工程按图纸 计算工程量暂定为合同总造价暂定为(人民币) 元，(大写元)。本 合同造价仅作为钢筋安装绑扎进度预付款的依据，工程结算以实际 完成工程量作为结算依据。②;以施工图纸及变更修改单进行施工， 以每层的水平投影面积工程量之和进行计算，每平方米单价为元。 本工程按图纸计算工程量暂定为 m合同总价暂定(人民币) 元，作
为工程进度预付款的依据，工程结算以实际完成工作量作为结算依据。 二、甲方的责任和义务 1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份，并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底，并组织乙方参加图纸会审工作，组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。 2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所，厨房，冲凉房以及生活用水和照明用电。 3、严格审核乙方申报的施工材料计划，按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。 4、甲方现场技术人员，质检员和安全员，有权对制作安装、绑扎施工中的质量和安全进行全方位监督，乙方无条件服从。 5、因乙方人力不够，技术力量差，不能满足施工规范要求，又不能按时完成甲方制定周计划、月计划，甲方有权终止合同，并责令退场 三、乙方的责任和义务 1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例，遵守甲方的各项，服从甲方现场管理人员指挥和领导，按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。 2、参加甲方组织的施工图纸会审，接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底，根据工期拟订施工方案和进度计划，报甲方审核。 3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处，乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联系，确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量自检记录和交接检工作，严格按照iso9001国际认证有关规定整理资料交甲方归档。 4、乙方必须对自身的施工人员进行安全教育工作和安全交底工作及班前交底工作。在施工中必须采取严密有效的安全措施，确保生产安全，实现安全生产五无目标，确保生产安全达标。
钢筋工班组承包合同 工程名称:东莞生态园大道市政道路工程第二标段(寮步镇凫溪村、东坑镇彭屋村) 发包方(下称甲方):金中天集团港航有限公司东莞生态园大道市政道路 工程第二标段项目经理部 承包方(下称乙方):铁工承包班组(张楚武) 甲方现将东莞生态园大道市政道路工程第二标段工程项目钢筋制安工程以包工、包辅助材料的形式委托乙方施工。为了明确双方职责，保证工程顺利竣工，按期保质完成施工任务，甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方共同充分协商，同意订立本合同。 一、工程内容: 1(寮步镇凫溪村、东坑镇彭屋村)制作安装工程 2及造价按甲乙双方共同确认的工程量计算。
二、承包方式及承包范围: 1、承包方式:包文明施工、包人工、包技术、包小型工具(除钢筋弯曲机、钢筋切断机等)、包小型材料(除了钢筋以外的所有材料:镀锌铁丝、电焊条及其它小型材料等)、包工期、包质量、包安全、包场内短距离人工搬运、包凿完桩头后钢筋调直; 2、承包范围:(1)、承包单价包括本分项工程按施工规范完成的合格产品所需的全部用工和其他用工。即本分项工程所有的钢筋制作、绑扎、安装、拼装、点焊、闪光焊、电渣压力焊、电弧焊、完善钢筋保护层、砂浆垫块、浇筑混凝土时的钢筋维护、包凿完桩头后钢筋调直、场内运输、装卸(运输车辆由甲方提供)全过程的全部用工，凡是图纸中要求的配筋和钢筋分项工程用工，以及因钢筋分项工程施工过程中引起的机械移位搬迁、现场清理、半成品及废料按指定地点集中堆放等用工;(2)、乙方负责涉及的安全、质量、进度、工期、文明施工和安全施工等。包辅助材料(包钢筋分析表、电焊条、铁钉、铁丝、焊罩、焊钳、大剪刀、剪断机、剪口片)，包小型机具和用具。 三、工期: 1、钢筋工程施工工期与总工期紧密相关，必须与木工组、泥
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 [标准合同]建筑工程钢筋承包合同格式 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
劳务承包人（以下简称乙方）： 经甲、乙双方协商，甲方同意把建工集团承包的xxxxxxx经济实用房6#、7# 楼施工劳务主体分包给乙方施工。为明确双方责任、权利，特签订本合同如下，望双方共同遵守。 一、承包形式：（劳务主体包工不包料） 二、承包价格：元/平方米，基础屋面加1层建筑面积，以上按建筑面积实算。 三、如遇图纸变更，甲乙双方另行协商，工程所用塔吊由甲方专人指挥，至主体封顶为止。 四、若建设单位强调使用自拌混凝土另加人工费。 五、付款方法： 1、主体阶段按总造价的％付款，每完成每幢每层付款一次，均付％,主体封顶后验收合格一个月内付活。 六、工期严格按照建设单位与甲方签订的施工期工期内完成施工任务。因风、 雨、停水、停电不可抗力等原因造成的工期延迟，工期相应在顺延，停水电2小时延期半天。 七、甲方因资金不及时给付乙方，乙方有权停工，并有权要求甲方赔偿工人误工费，工期相应顺延。 八、施工质量，乙方必须达到优质主体工程，优良工程标准，若达不到质量标准，乙方必须维修达到质量标准 九、施工安全，乙方必须服从甲方及建设行政主管部门的安全规定进行施工, 如出现一切安全事故由甲方负责。 十、双方责任、权利。
（一）甲方: 1、甲方负责提供材料至现场； 2、甲方提供技术指导，施工图纸及技术交底； 3、甲方负责施工资料整理，施工验收组织协调； 4、甲方负责质量、安全、工期监管，若乙方不服从甲方管理，甲方乂处罚权。因甲方监管不到，造成后果由甲方承担。 5、甲方必须根据合同付款方法及时支付劳务费，保证做到不挪、不扣; 6、若乙方确无施工能力，甲方有单方面解除合同权，乙方无条件退出，并承包由此造成甲方的一切损失； 7、甲方必须安排专职技术、质量、安全负责人，提供特殊工种，必须持证上岗，承担质量、安全所造成的一切费用。 （二）乙方： 1、乙方必须无条件服从甲方领导，接受甲方监督，服从甲方安排。 2、乙方必须按照市级文明工地组织施工，否则造成罚款乙方全部承担。文明施工所需材料由甲方承担。 3、乙方必须保质保量按时完成施工任务，否则承担由此造成的一切罚款及给甲方造成的一切损失。 4、乙方合理安排，调配施工人员，在节假日及农忙几节，保证正常施工。 5、乙方必须遵纪守法，遵守甲方及建设行政主管部门的一切规章制度，否则造成一切经济支出，乙方自负。
编号 钢筋焊接工程施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______ 年 _____ 月 ____ 日 甲方：___________________________________________________
乙方：____________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、工程承包内容及范围： 五、承包工费计算方法： 本工程乙方总工程量约为______________ ，计工程款为_____________元。完工时，依质量评定分值与上述 计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。 六、本工程施工的所有设备和机械的提供： 七、工期要求：乙方承包的本工程应在甲方施工员下达的施工任务单中所规定的期限内完成， 并通过甲方、监理的联合验收合格，如乙方逾期完成，每延误一天罚款__________元。 八、质量标准及验收要求： 1、乙方必须严格按施工图、甲方施工员、质量员的技术质量交底和国家现行对钢筋焊接工程的 施工规范施工；并服从甲方施工员、质量员的整改意见限期整改质量缺陷，不按时整改或拒绝整改，甲方向乙方每次处以______________ 元罚款。
2、乙方的钢筋焊接质量必须抽样复试，抽样复试的接头不计入乙方工作量内。 3、乙方在完成每一施工部位或构件后，经乙方认真自检、互检合格后，报甲方复检验收，甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行现场检测、复试验收评分，凡抽样检测全部合格得本工程的完全价格；凡抽检组数有三分之一不及格，加倍取样检测或返工重做直到合格，返工或整改的工料费由乙方承担，造成工期延误，每延误一天由乙方承担承包总价5%的违约金。 九、付款办法： 1、进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调节。 2、施工阶段，甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计算工价，向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%，甲方在付款当月扣除乙方 承担的各项费用。无特殊情况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。 3、乙方承包的本工程全部完工，根据甲方过程验收评分来加权评定乙方承包工程的质量验收分值，并按此分值定价计酬的工程总款，再向乙方支付工程总款的30%。其时，乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。 4、乙方剩留的工程余款，待结构工程验收合格后六个月内付清，如到年终放假结算时未达到“结构工程验收合格后六个月”的期限，甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要，允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。 5、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。 6、甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。 十、保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金_________________________________________ 元（按承包总价的的5% 缴纳），并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监 理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。 如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约 金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。 十一、焊接材料的供应：本工程钢筋焊接的材料由：___________________ 供应。
编号：_____________ 钢筋单项工程分包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）： 甲方承建的钢筋单项工程，于年月日，由甲方发包给乙方采用包
工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程 的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： 按施工图纸中基础分部士0.000 以下所有的钢筋加工制作和安装项目包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中： 承包钢筋加工制作分项工程；承包钢筋安装绑扎分项工程。 二、承包造价： 以总钢筋设计含量计算，单价元/吨（该承包单价已含乙方管理费及各类补 贴费用在内）。其中：钢筋加工制作元/吨；钢筋安装绑扎 元/吨。 三、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持 有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附 花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实 力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进 度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，而导致 否则，因此施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权 单方面冻结乙方的承包工程款。
钢筋工劳务合同 发包方： (甲方） 承包方：身份证号（乙方） -根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守。 一、工程名称： 二、承包价格、工程结算、付款方式及违约措施 1. 所承包分项工程必须安全无事故、保质保量完成并经甲方、监理等相关部门验收合格并签字后方可办理结算。 2. 结算总价：结算价=按有效工作内容完成的实际数量×综合单价±派工单价款±奖罚款(按有效工作内容指：设计图纸中规定和现场项目部确认需要施工的内容）。 ①. 综合单价组成：人工费、辅材费、小型工具费、材料运输费、利润、管理费、安全文明施工及相应的措施费用、依法交纳的各项社会保险费、税金、进退场车旅费等全部费用。 ②.承包单价按地上面积元/平米，地下面积元/吨。 ③. 以上价格包含钢筋加工机械、扎丝、二次结构钢筋预埋等全部费用。④. 合同价款为完成合同约定内容的全部费用，无论何种情况均不作调整。⑤. 合同价格中已包括了工人加班及法定假日等法律法规中规定的加班工资等全部工资，不再另行调整。
3.工程量计算规则： ①.以建筑面积为基础的工程量计算规则按照2011年《省建筑工程定额》规定的建筑面积计算规则为准，其余工程量按实际完成量计算。 4.付款方式： ①．乙方所承包本项甲方每月按时发放生活费，项目全部完成后经项目部验收合格后支付相应已完成分项工程款%，主体结构验收合格后付结算款的 %余款%作为质量保修金，保修期满一年后无息付清。 5.如乙方中途终止履约合同（或业主要求乙方退场），结算单价按承包综合单价的%乘以已完成部分工程量办理结算。 6.乙方施工达不到合同约定安全文明、质量、工期要求且经在规定时间内３次整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，结算单价按承包综合单价的%乘以已完成合格部份工程量办理结算。 7.甲方安排乙方承包范围外的临时用工时甲方以派工单的形式予以确认。 三．甲乙双方的职责。 1、甲方职责： （1）提供乙方施工人员宿舍（八人一间）和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。 （2）组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-021569 建筑钢筋施工合同(示范合同) Construction contract of building reinforcement
建筑钢筋施工合同(示范合同) 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。 二、组织领导： 1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由
乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。 4)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任： 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。 2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。 3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。 4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。
建筑钢筋承包合同 篇一：钢筋工承包合同 钢筋工承包合同 甲方：身份证： 地址： 乙方：身份证： 地址： 经双方友好协商，甲方将——————的钢筋工程，委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况，特签定如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程情况：以上工程全部钢筋制作、绑扎、焊接项目 二、承包范围方式 1、承包内容：钢筋的配料、翻样、安装、对焊、绑扎、工完料清、废料堆码等全部人工费，根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、扎丝、焊条、焊具等全部辅材费；工具费；超高、高层施工人工高空作业费等等；均由乙方承担。
2、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包钢筋试件的制作、包辅材（除钢筋外的全部材料、工具）、包机械设备。 3、钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、钢筋的质量验收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等钢筋工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容。 4、除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自————年——月——日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工程衔接上，必须服从甲方的统一调试，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失；如果因为停工待料或甲方造成的其它原因停工，要赔偿一切由此造成的乙方经济损失。 四、承包单价： 1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。 2、计算方式： 按照上述承包范围及方式，本工程施工蓝图中所有的钢
钢筋单项工程承包施工合同正 式模版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004623
钢筋单项工程承包施工合同正式模版 钢筋单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：工程公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：钢筋工程承包班组 甲方承建的钢筋单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： 按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：徐云根承包钢筋加工制作分项工程；朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价： 以总钢筋设计含量计算，单价______元/吨（该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内）。其中：钢筋加工制作______元/吨；钢筋安装绑扎______元/吨。 三、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单
编号：GR-WR-79137 钢筋工承包合同模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
钢筋工承包合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方：公司 乙方：身份证号： 经双方友好协商，甲方将xxxxxxxxxx工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况：工程名称：工程地点：工程情况： 二、承包范围及方式： 1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、
钢筋单项工程承包施工合同范本 发包方(以下简称甲方)：工程公司项目经理部 承包方(以下简称乙方)：钢筋工程承包班组 甲方承建的钢筋单项工程，于一九九九年七月十日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： 按施工图纸中基础分部±以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：徐云根承包钢筋加工制作分项工程;朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。 二、承包造价： 以总钢筋设计含量计算，单价元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作元/吨;钢筋安装绑扎元/吨。 三、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3) 提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。 4) 保证材料供应(材料运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。 2) 严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。 3) 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。 4) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。 5) 严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。 6) 爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。
钢筋工班组承包合同 工程总包单位：(以下简称甲方) 工程劳务班组：(以下简称乙方) 身份证号码：住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：清包（即包人工、包质量、包安全文明、包工期） 四、承包范围及承包内容： 1）从基础承包，剪力墙至屋顶花架施工图中所有的扎钢筋项目，包括二次结构的扎钢筋及屋面钢筋防水工程等项目，都由乙方负责完成，并在该承包价之内。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200 元以内不另计工程款，超过200 元按实际工程量计算。 4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。 5）与各工序工种之间的配合协作。 6）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。 五、质量标准：合格，确保按照国家有关规定及验收标准进行验收并通过。 1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，甲方有权作清场处理。 2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，按照已完成工程量的80%结账。
六、安全文明标准：嘉兴市经济开发区安全文明工地 1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。 3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。 七、进度指标： 1）乙方进场时间定为20 年月日，退场时间为20 年月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。 2）标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。 八、设备管理 1）乙方自配工具：包括扎丝和扎钢筋所需要的一切机械，电线、开关都由乙方负责购买和操作，并在该承包价内，如：切割片，钢筋焊接及焊接材料（14.12毫米不碰接，10毫米以上的箍筋要乙方制作）；乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。 2）甲方提供乙方仓库及值班室各一间，门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，如损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。 十、工程进度款及结算方式 1）付款方式： 工程至平均标准层二层付总款的 %，四层付总款的 %，通过中间结构验收付总款的 %，通过竣