02地下连续墙施工合同
南宁市轨道交通1号线土建施工05标民族大学站基坑围护结构地下连续墙
专业分包合同
合同编号：ZT13J2GS-NNDT1-02号
中铁十三局集团有限公司
二零一二年十二月
地下连续墙专业分包合同
甲方：中铁十三局集团有限公司南宁市轨道交通1号线土建施工05标项目经理部
乙方：广东省基础工程公司
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包工程合同条件》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》及其他有关法律、行政法规，在乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度，以及本项目的情况基础上,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就民族大学站围护结构工程专业分包事项协商一致，订立本合同。
1工程概况
1.1工程名称：中铁十三局集团有限公司南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-05标工程民族大学站围护结构地下连续墙工程1.2工程地点：南宁市西乡塘区民族大学与新村大道交叉口处。
2分包范围及内容
2.1分包范围：
中铁十三局集团有限公司南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-05标工程民族大学站围护结构工程, 具体范围根据乙方的施工能力确定。若乙方能够在所有已具备施工条件的工作面上全面展开施工并满足甲方下达的施工计划要求，则均由乙方施工；否则，甲方有权划出部分甚至全部施工任务另行安排队伍施工，乙方应无条件接受并承担由此发生的所有退场费用。
2.2分包工作内容：
分包范围内施工图纸、设计变更及技术核定单所示和隐含的所有工作内容，具体包括：
导墙施工前混凝土路面破除、基础土方开挖、转运指定堆放地点、装车外运及回填，导墙模板制作安拆、导墙钢筋制安、导墙混凝土浇筑、
机费。
（3）护壁泥浆制备:安装泥浆制作设备、准备泥浆制作原材料;泥浆制作、调配及储存等一切工序及所发生的各种工、料、机费。
（4）成槽土方转运装车外运:成槽土方堆放、转运至指定堆放地点，装车外运。
（5）护壁废浆外运: 护壁废浆内驳处理、外运至指定地点弃置。
（6）工字钢板封口制安:浇灌混凝土前安放工字钢板封口的制作、安装等一切工序及所发生的各种工、料、机费。
（7）钢筋：搭设钢筋制作平台;钢筋制作成型、校正、绑扎及电焊;钢筋笼吊运到位;钢筋笼垂直起吊、安放入槽、精确定位等的一切工序及所发生的一切工、料、机费。
（8）混凝土:浇灌、安拔混凝土导管、浇注水下混凝土等一切工序及所发生的各种工、料、机费。
（9）钢筋棚制作、泥浆箱制作（主材由甲方提供，制作费用按实际发生金额扣乙方工程款，使用由乙方负责，并应妥善保管，如损坏由乙方负责维修及赔偿）。
（10）开挖堵漏:基坑开挖后,墙体及接缝等处的渗漏修补等。
（11）各种地层处理所需各种人工、机械费。
（12）施工、生活水电费及安全文明施工措施费。
（13）劳保用品投入（由甲方统一发放，费用按实际购买金额等额转扣给乙方）。
（14）乙方任务减少的风险、停窝工损失、加班工资补助、夜间施工补助、工伤、意外人身伤害（甲方仅负责将保险公司的赔偿额付给乙方）、乙方违章作业引起的安全事故。
（15）乙方特殊工种人员应持证上岗,由此所需的各种培训等费用。若不具备此条件，则由此引起的罚款及工期延误等损失由乙方负责。
（16）乙方负责三级（包含三级）及以下部分的配电线路、漏电保护装置的安装，配置标准需符合甲方要求；二级及二级以上配电由甲方
一、地连墙施工过程控制基本要求 1、钢筋等原材进场验收 由工程部根据图纸进行材料申报，物资部根据领导审批的材料申请单购买材料，材料进场后由物资部通知试验室进行材料报验，并提供相关质保资料。现场工程师通知现场监理进行材料外观质量验收。试验室和现场工程师分别将验收结果反馈物资部，检验合格方可卸车。 2、钢筋等原材堆放 钢筋堆放包括原材和半成品存放，钢筋堆放首先要满足下垫上盖的基本要求，钢筋存放应分类别分型号进行存放，存放高度不应超过存放场槽钢顶面，存放钢筋的两端应对齐，保证任意两件钢筋的端头平整度不超过5cm。物资部应根据材料进场情况及时更新钢筋标示牌内容。 3、钢筋加工 ①地连墙钢筋加工应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)执行相关标准：
②直螺纹接头的现场加工应符合下列规定： a.钢筋端部应切平或镦平后加再工螺纹； b.墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹； c.钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求，公差应为0～2．0p(p为螺距)； d.钢筋丝头宜满足6f级精度要求，应用专用直螺纹量规检验，通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度，止规旋入不得超过3p。抽检数量10%，检验合格率不应小于95％。 4、钢筋笼制作 钢筋笼制作的允许偏差值 ①、为确保钢筋笼在吊装过程中的整体稳定性，纵向钢筋搭接采用套筒连接，在同一连接区段内（35d）接头百分率不大于50%，纵、横钢筋相交部位均需点焊，点焊咬合深度不大于0.5mm。 ②、各种预埋件的施工误差，竖向为10mm,水平为30mm，在插入混凝土导管的范围内，允许在水平方向内适当挪动上述预埋件的位置。
地下车库买卖合同 甲方（出卖人）： 住址： 身份证号： 乙方（买受人）： 住址： 身份证号： 经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议： 一、甲方自愿将其名下梅庭雅苑41号柴房（实测建筑面积12平方米），出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。 二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九千元整（9000元）。 三、因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。 四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。 五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。 甲方（出卖人）： 乙方（买受人）：
年月日 代理记帐业务约定书 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类 )、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次 (公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的， ,责任由乙方甲方: 乙方： 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定： 一、 账、二级明细账 二、甲方在每月)并提供纳税申报所需要的各种印章 责任由甲方自负。 三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的负责。
桥梁施工合同 桥梁施工合同（一） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：XXXXXXX公路桥建设工程。 2、建设地点：XXXXX村XXXX。 二、承包方式及结算方式 1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。 2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整（预付工程启动资金XXXX万元）。 三、双方责任 （一）甲方 1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。 2、按协定及时支付工程款项。 （二）乙方
1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。 2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。 3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。 四、施工内容及要求 1、修建长XXXX米，宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。 2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。 3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。 五、工程期限 1、本工程从**年**月**日开工，**年**月**日前完工。 2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。 六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方：
×××工程 边坡支护工程分包合同 甲方：中建一局集团第六建筑有限公司乙方：
目录 第1条工程概况 (1) 第2条承包范围及承包方式 (1) 第3条合同工作内容 (1) 第4条合同价款与计量 (2) 第5条工程款的支付 (3) 第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求 (4) 第7条质量保证与检验、验收 (5) 第8条保险、担保、缴税 (6) 第9条结算 (6) 第10条驻工地代表及职责 (6) 第11条甲方工作与职责 (7) 第12条乙方工作与职责 (8) 第13条文物和工程障碍 (10) 第14条安全与环境保护 (10) 第15条违约 (10) 第16条乙方的撤场 (11) 第17条保修 (11) 第18条争议 (12) 第19条合同解除 (12) 第20条补充条款 (12) 第21条其它约定 (13) 第22条未尽事宜 (13) 第23条合同生效与终止 (13) 第24条合同份数 (13)
边坡支护工程分包合同 总包方: 中建一局集团第六建筑有限公司（以下简称甲方） 分包方: （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方施工工程边坡支护分包工程事宜达成一致意见，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包工程名称： 第2条承包范围及承包方式 2.1承包范围： 2.1.1 2.1.2 2.1.3 …… [参考内容：1、钢板桩；2、水泥土墙；3、锚杆；4、地下连续墙；5土钉墙；6、逆作拱墙] 2.2承包方式： 第3条合同工作内容 3.1工作内容：
一手房买卖合同范本 篇一：房屋买卖合同范本 房屋买卖合同 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，在平等自愿基础上，就 乙方自愿购买甲方所有的房屋事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。第一条交易房屋具体情况： 12、房屋面积总面积㎡(大写）㎡车库面积㎡配房面积㎡阁楼面积㎡，房屋结构，产权年，房屋用途，购房合同编号 第二条交易房屋价款及给付方式 1、房屋的交易总价为：人民币付甲方房款人民币￥万元（大写）元整，本合同签订之日后甲方贷款余额人民币￥万（大写）元整由乙方以银行按揭方式支付月供人民币￥万款，甲方积极配合办理更名手续，本合同签订履行后甲方不再支付与本房有关系的任何费用。 第三条税费承担 1、本合同项下房屋交易、更名、办一手房房产证等行为产生的一切费用，包括交易税费、过户 所产生的费用等一切税费由乙方承担。 第四条双方的权利义务 1、甲方保证对所出卖的房屋享有完全的处分权并保证符合国家有关
规定，而且没有产权纠纷和 债权债务纠纷。因甲方原因造成该房屋发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任退还乙方所有已支付房款并赔偿乙方所有损失及违约金20万元（大写）贰拾万元整乙方有权解除合同并追究甲方法律责任。 2、经双方协商确定，甲方在交房当日将水、电等费用结清。 3、甲方于房产证可办理后积极无偿配合乙方办理房产证办理、过户、更名等手续，甲方应在物 业通知领钥匙10日内向乙方腾空房屋并交付使用，甲方如未能按时配合乙方办理所有手续及交房甲方应赔偿乙方违约金20万元（大写）贰拾万元整。 第五条违约责任 1、乙方如未按本合同规定的时间付款，或因乙方原因造成本合同无法履行的，乙方向甲方支付违约金20万元整（大写）贰拾万元整。 2、甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交付，甲方向乙方支付违约金万元整。 3、甲方如未按本合同规定积极配合将该房屋过户到乙方名下，甲方自愿支付乙方写）贰拾万元整作为违约金。 4、如乙方为按时向银行支付按揭造成甲方贷款逾期等不良记录乙方应承担相应责任并支付甲方 相应损失计违约金20万元（大写）贰拾万元整。 5、乙方如未能按规定积极配合甲方办理房权证交易手续甲方有权提
地下连续墙规范 一般规定 第11.1.1条广东地区地下连续墙常用的施工工艺如下:用液压抓斗(或机械抓斗)和冲孔桩机进行联合成槽作业.抓斗抓土。冲孔桩机入岩并修边，形成具有一定长度、宽度、深度的单元槽段，然后在槽段内放入预先制好的钢筋笼，灌注水下混凝土筑成墙段。如此连续施工，使各墙段相互连接形成一道完整的地下墙体，作为挡土防渗的施工支护结构，或（兼）作为承重的永久性地下结构。 第11.1.2条施工前，应具备详细的地质条件资料，其内容包括： 一、土层的分布是否存在孤石、土洞等； 二、地下水的水位（有无承压水）及变化情况，是否具有腐蚀性等； 三、基岩的构造、岩性、风化程度和层厚度，是否存在溶洞、断层破碎带等。 第11.1.3条由于成槽机械和浇筑设备的限制，地下连续墙的最小墙体厚度为600mm。 第一节导墙的施工 第11.2.1条槽段放线后，应沿地下连续墙轴线两侧构筑导墙，以防地表土的坍塌和保证成槽的精度。导墙要具有足够的刚度和承载能力，导墙一般用现浇钢筋混凝土制作。 第11.2.2条导墙的横断面一般可采用┑┏形、┘┗形或】【形等型式，导墙混凝土的厚度一般为200mm，导墙的高度一般取1.5m。导墙顶面略高于施工地面，并应高于地下水位1.5m以上。 第11.2.3条导墙宜建筑在密实的粘性土地基或杂填土地基上。如遇不良地基时，应进行换填粘土夯实处理。 第11.2.4条现浇钢筋混凝土导墙拆模后应立即在两片导墙间按一定间距加设支撑。然后才能回填。导墙背后和导墙内均应用粘性土回填。导墙背后要分层夯实。 第11.2.5条现浇钢筋混凝土导墙养护3d，强度达到设计强度的50%时，方可进行成槽作业。 第11.2.6条导墙的内间距要比地下连续墙设计厚度加宽50mm。 第11.2.7条导墙的施工允许偏差： 一、导墙的轴线允许偏差为±10mm； 二、导墙顶面应平整，要求平整度为30mm； 三、内外导墙净距允许偏差为±10mm。 第11.2.7 导墙一般采用单面配筋，宜采用螺纹筋，间距150mm～250mm。 第三节槽段的开挖 第11.3.1条挖槽机械应根据成槽地点的工程地质和水文地质情况、施工环境、设备能力、地下墙的结构、尺寸及质量要求等条件进行选用。一般常用的机具有挖斗式、冲击式、回转式。 第11.3.2条挖槽前，应预先将地下墙划分为若干个施工槽段。槽段平面形状常有一字形、L形（拐角处）、T形（与柱子相接处）等。有拐角的单元槽段，其拐角应不小于90°。槽段的长短应根据设计要求、土层性质、地下水情况、钢筋笼的轻重大小及设备起吊能力、混凝土供应能力等条件确定，一般为3～6m。 第11.3.3条地下墙槽段间应跳挖，宜相隔1～2段跳段进行。 第11.3.4条同一槽段内槽底开挖的深度宜一致，同幅不同深的槽段，必须先挖较深的槽段，后挖较浅的槽段。 第11.3.5条成槽机抓斗在成槽过程中必须保证垂直均匀地上下，尽量减少对侧壁的扰动。 第11.3.6条如遇坍孔，宜回填黄泥，待其自然沉淀后再进行开挖，同时在钢筋笼的靠基坑面上固定一夹板等措施进行处理。 第11.3.7条槽段终槽深度的控制应符合下列要求： 一、非承重墙的槽段、终槽深度必须保证设计深度； 二、承重墙的槽段终槽深度应根据设计入岩要求，参照地质剖面图上岩层标高，成槽时的钻进速度和鉴别槽底岩屑样品等综合确定。第11.3.8条槽段开挖完毕，应检查槽位、槽深、槽宽及槽壁垂直度，合格后方可进行清槽换浆工作。 第11.3.9条槽段的长度、厚度、倾斜度等应符合下列要求： 一、槽段长度允许偏差±2.0%； 二、槽段厚度允许偏差1.5%、-1.0%； 三、槽段垂直度允许偏差±1/50； 四、墙面上预埋件位置偏差不应大于100mm。
地下室车位买卖合同范本 在购买地下室的车位时，需要签订相关的，那么相关的合同范本是怎样的呢？下面是分享给大家的地下室车位买卖合同范本，欢迎阅读。 地下室车位买卖合同范本【1】甲方：乙方：联系住址：联系住址：联系电话：联系电话：身份证：身份证： 根据《中华人民共和国合同法》及有关，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。 甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就****项目停车位使用权转让事项，签订协议如下： 一、转让车位使用权内容 乙方有偿购买甲方出让的****停车位一个。 二、付款方式 1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币*****整（即）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。 2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移
到乙方，甲方无权另行处置该车库。 三、车位 本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。 四、使用管理 1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。 2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。 3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用（管理费、维修费等费用）及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。 4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。 5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。 五、联系方式 双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。 六、违约责任 本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-039677 桥梁工程施工合同(合同示范
桥梁工程施工合同(合同示范文本) 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：XXXXXXX公路桥建设工程。 2、建设地点：XXXXX村XXXX。 二、承包方式及结算方式 1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。 2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整（预付工程启动资金XXXX 万元）。 三、双方责任 （一）甲方 1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。 2、按协定及时支付工程款项。
（二）乙方 1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。 2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。 3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。 四、施工内容及要求 1、修建长XXXX米，宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。 2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。 3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。 五、工程期限 1、本工程从**年**月**日开工，**年**月**日前完工。 2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。 六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 乙方： **年月日
地铁站维护结构地下连续墙施工工艺 地下连续墙施工工艺流程 地下连续墙的主要施工工艺流程详见图: 图地下连续墙施工工艺流程 一．导墙测量放样 根据工程测量控制桩点，准确测量出地下连续墙的轴线和导墙样线并及时设置可靠牢固的施工控制桩点。 （1）高程测量 在围挡脚内侧布设一条闭合水准线，并与已知高程基准点联测，计划在地墙施工区域设2处高程点，以方便施工。设置的位置应选择在不易受外界影响的区域，并用红油漆作出醒目标志。 定期对连续墙上与导墙上的高程控制点进行复核。 （2）平面测量控制
根据图纸要求，放线时根据上级单位提供的现场坐标控制点，以设计图纸坐标为依据，进行测量放线并经建设单位、监理复测验收合格后，才能开始导墙施工。地下墙导线测量网应闭合。定期对现场设置的固定测量控制点进行复核。二．导墙施工 （1）导墙基槽开挖 1）导墙基槽深度约~，土质为回填土，可采用垂直开挖。为防止导墙基槽开挖时损坏不明地下管线，首先采用人工进行探槽开挖，确认无地下管线后,再采用挖掘机开挖，人工配合清底、夯填、整平。 2）遇有地下管线时，在对地下管线采取保护措施后,进行开挖,在管线外侧范围内采用人工进行开挖. 3）导墙分段施工，分段长度根据模板长度和规范要求，一般控制在30～60m，本工程分段长度控制在50m以内。 4）导墙开挖前根据测量放样成果、地下连续墙外放100mm，实地放样出导墙的开挖宽度，并洒出白灰线。 5）为及时排除坑底积水，在两端设置积水井，在一定距离设置集水坑，用抽水泵外排。 （2）墙体施工 1）导墙沟槽开挖后立即将导墙中心线引至沟槽中，验槽后，根据技术要求及时浇筑一层15cm厚C15的混凝土垫层，以此作为施工时的底模。 2）底模施工结束后安装及绑扎导墙钢筋，钢筋施工结束经“三检”合格后，填写隐蔽工程验收单，报监理验收，经验收合格后方可进行下道工序施工。 3）导墙模板采用组合钢模板，模板加固采用钢管支撑加固，上部支撑的间距不大于2米，下部支撑的间距不大于1米，模板将加固牢固，严防跑模，并保证轴线和净空的准确，砼浇注前先检查模板的垂直度和中线以及净距是否符合要求，经“三检”合格后报监理通过方可进行砼浇注。 4）砼浇注采用商品砼，溜槽入模，砼浇注时两边对称分层交替进行，严防跑模。如发生跑模，立即停止砼的浇注，重新加固模板，并纠正到设计位置后，再继续进行浇注。浇注过程中，按照规范做抗压试块和做坍落度实验，以检验混凝土质量。 5）砼的振捣采用插入式振捣器，振捣间距为左右，防止振捣不均，同时也
一手房合同范本 篇一：房屋买卖合同范本 房屋买卖合同 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，在平等自愿基础上，就 乙方自愿购买甲方所有的房屋事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。 第一条交易房屋具体情况： 12、房屋面积总面积㎡(大写）㎡车库面积㎡配房面积㎡阁楼面积㎡，房屋结构，产权年，房屋用途，购房合同编号 第二条交易房屋价款及给付方式 1、房屋的交易总价为：人民币付甲方房款人民币￥万元（大写）元整，本合同签订之日后甲方贷款余额人民币￥万（大写）元整由乙方以银行按揭方式支付月供人民币￥万款，甲方积极配合办理更名手续，本合同签订履行后甲方不再支付与本房有关系的任何费用。 第三条税费承担 1、本合同项下房屋交易、更名、办一手房房产证等行为产生的一切费用，包括交易税费、过户 所产生的费用等一切税费由乙方承担。 第四条双方的权利义务
1、甲方保证对所出卖的房屋享有完全的处分权并保证符合国家有关规定，而且没有产权纠纷和 债权债务纠纷。因甲方原因造成该房屋发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任退还乙方所有已支付房款并赔偿乙方所有损失及违约金20万元（大写）贰拾万元整乙方有权解除合同并追究甲方法律责任。 2、经双方协商确定，甲方在交房当日将水、电等费用结清。 3、甲方于房产证可办理后积极无偿配合乙方办理房产证办理、过户、更名等手续，甲方应在物 业通知领钥匙10日内向乙方腾空房屋并交付使用，甲方如未能按时配合乙方办理所有手续及交房甲方应赔偿乙方违约金20万元（大写）贰拾万元整。 第五条违约责任 1、乙方如未按本合同规定的时间付款，或因乙方原因造成本合同无法履行的，乙方向甲方支付违约金20万元整（大写）贰拾万元整。 2、甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交付，甲方向乙方支付违约金万元整。 3、甲方如未按本合同规定积极配合将该房屋过户到乙方名下，甲方自愿支付乙方写）贰拾万元整作为违约金。 4、如乙方为按时向银行支付按揭造成甲方贷款逾期等
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 地下室买卖合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：地下室买卖合同模版 地下室使用协议 甲方（卖方）：新疆森怡房地产开发有限公司 法定代表人：周爱冬 联系电话： 乙方（买方）： 联系住址： 身份证号： 联系电话： 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国房地产管理法》〈〈中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、白愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买地下室事宜，甲、乙双方签订本合同。第一条转让标的 1、甲方将位于伊宁市森怡翡翠城小区号楼单元室对应的号地下室（以下简称该地下室）转让给乙方。 2、该地下室建筑面积暂定为：平方米。 4、该地下室占用范围内的使用权益随该地下室一并转让。 （）第二条转让价格及付款方式 1、该地下室的价值以，该地下室总价款为人民币万仟佰拾元整，￥。 2、付款方式： 乙方已于年月日以方式一次支付给甲方。 第三条交付及交接手续
1、该地下室的交付时间与对应商品房交付时间一致。 2、甲、乙双方确认，虽然地下室所有权证未作记载，但依法对该地 下室享有共有权的权利人均已同意将该地下室出售给乙方。双方签订协议后，不得就地下室买卖方面产生其他法律纠纷。 第四条其他事项约定 1、大小及位置编号最终以现场实地情况为准。如出现误差根据实际面积按多退少补。 2、甲方保证已如实陈述上述地下室权属状况和其他具体状况，保证该地下室没有设定担保、没有权属纠纷，保证该地下室不受他人合法追索。 3、该地下室毁损、灭失的风险白该地下室正式交付之日起转移给乙方。 2、本协议生效后，甲、乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的， 违约方须按本合同的有关条款之规定承担违约责任，并按转让总价款 的10%向守约方支付违约金。 第六条附则 1、因不可抗力（包括政策等政府行为）导致合同不能履行或履行迟延的，双方 均不负违约责任。 2、其它未尽事宜由双方协商解决。协商不成的，双方均可向该地下 室所在地人民法院提起民事诉讼。 3、双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。 4、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，白甲、乙双方签字 盖章之日起生效。各文本具有同等效力。 甲方：
编号：QJ-HT-0876桥梁施工合同(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
桥梁施工合同(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 桥梁施工合同（一） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：XXXXXXX公路桥建设工程。 2、建设地点：XXXXX村XXXX。 二、承包方式及结算方式 1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。 2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整（预付工程启动资金
XXXX万元）。 三、双方责任 （一）甲方 1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。 2、按协定及时支付工程款项。 （二）乙方 1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。 2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。 3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。 四、施工内容及要求 1、修建长XXXX米，宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。 2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。
xx市轨道交通1号线土建施工05标xx大学站基坑围护结构地下连续墙 专业分包合同 合同编号：ZT13J2GS-NNDT1-02号 xxx有限公司 二零一二年十二月
地下连续墙专业分包合同 甲方：xx 乙方：xx 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包工程合同条件》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》及其他有关法律、行政法规，在乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度，以及本项目的情况基础上,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就民族大学站围护结构工程专业分包事项协商一致，订立本合同。 1工程概况 1.1工程名称：中铁十三局集团有限公司南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-05标工程民族大学站围护结构地下连续墙工程 1.2工程地点：南宁市西乡塘区民族大学与新村大道交叉口处。 2分包范围及内容 2.1分包范围： 中铁十三局集团有限公司南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工TJSG-05标工程民族大学站围护结构工程, 具体范围根据乙方的施工能力确定。若乙方能够在所有已具备施工条件的工作面上全面展开施工并满足甲方下达的施工计划要求，则均由乙方施工；否则，甲方有权划出部分甚至全部施工任务另行安排队伍施工，乙方应无条件接受并承担由此发生的所有退场费用。 2.2分包工作内容： 分包范围内施工图纸、设计变更及技术核定单所示和隐含的所有工作内容，具体包括： 导墙施工前混凝土路面破除、基础土方开挖、转运指定堆放地点、装车外运及回填，导墙模板制作安拆、导墙钢筋制安、导墙混凝土浇筑、养护；
连续墙成槽机具定位移位、成槽出渣、堆放或转运至指定堆放地点及装车外运，泥浆箱制作及泥浆制作、加泥浆、泥浆处理及泥浆渣装车外弃、连续墙钢筋网片制作安装、工字钢板封口制安、连续墙水下砼灌注、后期缺陷处理及侵限混凝土的凿除、堵漏、用于本工程的架子管、碗扣件、木方、竹胶板等材料的租赁或购买，以及保管、维修等；配合现场检测及完工后场地清理等全部内容。 3.质量标准 工程质量标准：达到国家、地方相关规范、标准及业主提供的南宁市轨道交通1号线总体技术要求和南宁市轨道交通1号线土建施工05标工程合同的质量要求。如因乙方原因导致发生质量问题，由乙方无偿修复，并承担由此给甲方造成的损失，工期不予顺延。 4合同价款 4.1本合同总价款为人民币 5718990 元（大写：伍佰柒拾壹万捌仟玖佰玖拾元整）。 4.2本工程采用综合单价包干模式，清单费用项目、单价、总价等详见附表一《工程量清单》，综合单价在合同实施期间不因任何因素而变动。 4.3合同价款已考虑了适用于本工程的施工规范确定的内容及现场施工条件等各种因素，同时包括施工全过程的工料机费【甲供料除外（混凝凝土、钢筋、钢板、接驳器），规格型号详见附件2甲供材料清单表】和施工有关的全部费用，按照安全管理规范及文明施工要求必须的安全文明施工投入以及图纸、技术规范和招标文件所明示或暗示的相关风险、责任和义务等的各项费用。 包括但不限于： （1）导墙：混凝土路面破除、基础土方开挖、转运至指定堆放地点、装车外运及回填，导墙模板制作安拆、导墙钢筋制安、导墙混凝土浇筑、养护及完工后导墙混凝土凿除的各种工、料、机费。 （2）挖土成槽:成槽机准备、就位;挖槽工序及所发生的各种工、料、机费。 （3）护壁泥浆制备:安装泥浆制作设备、准备泥浆制作原材料;泥浆制
2 地下连续墙施工工艺 2.1 工艺流程（见图 1） 2.2 导墙施工 2.2.1 导墙的结构形式 导墙可以由以下几种材料做成： （1）木材。厚5cm的木板和10cm×10cm方木，深度1.7～2.0m。 （2）砖。75号砂浆砌100号砖，常与混凝土做成混合结构。 （3）钢筋混凝土和混凝土，深度1.0～1.5m。 （4）钢板。 （5）型钢。 （6）预制钢筋-混凝土结构。 （7）水泥土。
导墙的位置、尺寸准确与否直接决定地下连续墙的平面位置和墙体尺寸能否满足设计要求。导墙间距应为设计墙厚加余量（4～6cm），允许偏差±5mm，轴线偏差±10mm，一般墙面倾斜度应大于1/500。到强的顶部应平整，以便架设钻机机架轨道，并作为钢筋笼、混凝土导管、结构管等得支撑面。导墙后的填土必须分层回填密实，以免被泥浆掏刷后发生孔壁坍塌。常见的导墙结构形式见图2。 2.2.2 导墙施工方法 （1）导墙是保证连续墙精度的首要条件，因此，在施工放线前做好技术交底，严格复合，保证定位放线准确。 （2）导墙施作时放宽40～60mm（沿中轴线向两侧，每边放宽20～30mm），是为了保证抓斗钻头及钢筋网片、锁扣管进出较为顺利。 （3）为保证连续墙既满足设计精度又不侵入车站建筑界限，同时保证内衬墙结构厚度，在放线时将连续墙中轴线向外多放120～130mm（一般连续墙内侧轮廓放宽100mm）。 （4）导墙垂直度控制在±7.5mm内，导墙内墙垂直度控制在±3mm内，导墙顶面平行，全长范围内高差控制在±5mm内，导墙轴向误差控制在±10mm之内。 （5）导墙上口高出地面100mm，以防垃圾和雨水冲入导槽内污染或者稀释泥浆。
还建房买卖合同 甲方：________________________ 乙方：________________________
签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
出卖人（甲方）： 买受人（乙方）: 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、等价有偿、诚实信用的原则基础上、经充分协商一致，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条、甲方对产权的声明： 甲方为市区乡村被拆迁居民，根据国家拆迁法规 定，甲方于年月与拆迁有限责任公司签订了房屋拆 迁补偿安置协议，根据该协议规定，甲方依法取得市区小区项目还建房面积平方，其中一平米共套普通住宅， 该小区目前处于基础施工建设阶段。该房屋为实业有限公司开发管 理，房屋所有权证书甲方通过实业有限公司向市房地产产权 登记机关申办。 第二条、房屋的基本情况：本合同标的房屋座落在市区小区内，该小区位于，该房屋为一套普通住宅期房，该房屋交付 时间以政府还建时间为准，建筑面积约平方米，房屋具体栋号、单元号、楼层 及房号待开发商通知按拆迁安置协议号顺序选定，乙方对甲方所有的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。 第三条、甲方对买卖权的声明：
甲方保证该房屋是符合国家及市房屋产权交易的有关规定及政策法规，并保证所卖房屋产权真实属甲方所有，没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房，甲方自愿将该房屋出售给乙方，属甲方真实意思的表示，由于违反国家及市相关政策法规而 引起的法律及经济责任由甲方来承担。 第四条、甲方为该房屋所有权负全责，甲方保证该房屋没有产权纠纷，抵押债务等，所 有涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥，如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。 第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下， 如因各种原因甲方不能完成与开发商签订一手房合同时直接更名为乙方，则甲乙双方后 续的二手房过户税费除按国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方承担。 第六条、上述房产的交易成交价格：每平方房屋建筑面积为人民币元整（元/貳），房屋成交总价约为人民币元整，实际成交总价格按房产 证所载建筑面积乘以元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为 准，实际面积与测定面积存在差异时： 实际面积不足时，按照差异面积退款，超出平方米部分按照先期计价方式由乙 方另行支付。本次成交价格元为既定不变价格，无论以后房屋市场价格怎样波 动甲乙双方均不得因房价涨跌而反悔，否则视为违约，应承担违约责任。 第七条、付款时间与办法：乙方于年月日将首付款（定金）人民币元整交付甲方，付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及 款项用途。第二笔房款人民万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户（更名）
地下连续墙合同1
苏州市轨道交通4号线工程土建施工项目 (Ⅳ-TS-06) 围护结构地下连续墙及格构柱制作 专业分包合同 合同编号：SZGDJT4-6B-007 合同双方甲方：中铁十三局集团有限公司苏州Ⅳ-TS-06标项目经理部乙方：江苏苏南建设集团有限公司 签订时间 2012年 11月
地下连续墙专业分包合同 甲方：中铁十三局集团有限公司苏州Ⅳ-TS-06标项目经理部 乙方：江苏苏南建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包工程合同条件》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》及其他有关法律、行政法规，在乙方充分了解甲方的企业情况、管理体系与制度，以及本项目实际情况基础上，双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就苏州市轨道交通4号线工程土建施工项目(Ⅳ-TS-06)围护结构地下连续墙及立柱桩格构柱制作工程专业分包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称
苏州市轨道交通4号线工程土建施工项目(Ⅳ-TS-06)围护结构地下连续墙及钢立柱制作工程（以下简称“本工程”）。 2、工程地点 苏州市姑苏区。 二、分包范围及内容 1、分包范围 竹辉路站、十全街站基坑围护结构地下连续墙及钢立柱制作工程。 2、分包工作内容 施工图纸、设计变更及技术核定单列示或隐含的所有工作内容，包括： 2.1 地下连续墙 2.1.1配合测量、检测、试验，以及施工场地临设； 2.1.2原始场地移交路面破除、导墙开挖、土方短驳运至渣土坑并装车、导墙钢筋混凝土施工及地墙成槽开挖前的导墙支撑或回填； 2.1.3连续墙成槽机具定位移位、成槽出碴、转运至渣坑及装 车，泥浆池制备及泥浆制作、循环、沉淀、泥浆渣装车； 2.1.4地墙接头型钢的制作并运至现场，连续墙钢筋笼制作［含 接头工字钢及预埋件与钢筋笼的焊接］、含接头型钢及预埋件一起的大钢筋笼的运输、起吊、安放；
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 一手房购房合同(标准版)
编号：FS-DY-42489 一手房购房合同(标准版) 甲方： 乙方： 甲乙双方为购销度假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。 一、乙方向甲方购买坐落在度假村组团内楼房栋。建筑面积为平方米。其面积以《建筑面积计算规则》为准。 二、商品房售价为人民币元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。 三、付款办法： 预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币元(其中10%为定金)。待房屋建筑工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。
四、交房时间： 甲方应于年月将验收合格的房屋交付乙方。 五、乙方在接到甲方交接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。 六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电保修半年，暖气保修一个采暖期)。 七、违约责任： 1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。 2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方偿付承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。 八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。 九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及度假村管理办法。
编号：_____________小区地下室转让协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
转让方（以下简称“甲方”）： 受让方（以下简称“乙方”）： 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国拍卖法》及其他相关法律、法规及有关政策规定，通过竞买人公平竞买，就甲方向乙方转让地下室使用权相关事项，达成如下协议： 一、标的 本协议转让的是的地下室，总面积为平方米。具体位置以平面附图为准。该地下室中的停车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭。甲方保证对以上地下室享有合法的使用权，没有经济和民事纠纷。 二、使用管理 1、该地下室因多方面原因，地下墙体出现了严重渗漏，渗漏点较多，设计时的泵排水量偏小，如遇暴雨则雨水倒灌，排水不畅引起严重积水，同时自动排水系统运行也不太稳定，大问题较多。因此甲方向乙方移交该地下室之后所发生的一切费用如墙体堵漏、排水设备的维修更换、消防设施的维护及安全卫生等方面的投入均由乙方自行承担。 2、乙方在使过程中不得破坏原主体结构，引起的纠纷及法律责任均由乙方自行承担。 3、乙方使用该地下室，须服从和遵守该小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的地下室物业管理服务费用。 三、使用期限 甲方同意将上述地下室使用权转让给乙方，乙方享有与“小区”商品房土地同等年限的使用权；转让期限自本协议生效之日起至“小区”
商品房土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下室使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下室使用年限按国家法律政策的规定处理。 四、付款方式及责任 1、本协议所指本宗地下室因较多严重问题，故双方多次沟通协商后转让总价款为人民币（大写）元整（即元），（此价格中不包含地下室的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。 2、甲方收到乙方全部款项后，甲方无权另行处置该地下室。 3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案。 五、生效条件 甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。 六、契约收存 本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份，物业小区执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 年月日年月日
合同编号：__________________ `` 工程项目承包通用版合同诚信?合作?共赢 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 工程项目承包,是我国基本建设体制改革的具体措施,对于工程项目承包合同你了解多少呢以下是华律网小编为大家整理的工程项目承包合同范文，欢迎参考阅读。 工程项目承包合同范文1 甲方： 乙方： 根据甲方关于加强《工程项目承包管理规定》有关规定，为明确甲、乙双方在工程建设中的权利、义务和经济责任，本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则，经甲、乙双方共同协商签订本合同。 第一条：工程概况 竣工日期：________年____月____日 总日历天数： 质量等级： 第二条：甲方的权利和义务 1. 甲方为乙方提供企业无形资产及相关政策，协助乙方在建筑XX场进行招投标经营活动。 2. 工程项目中标后，甲方与乙方签订《工程项目承包合同》，本工程项目唯有乙方具有结算权。 3. 甲方对乙方的承包经营活动实行全过程监控，督促指导乙方在工程项目承包过程中严格执行甲方的各项管理制度。
4. 甲方有权对乙方工程项目进行有效的管理，对乙方违反甲方相关规定的行为，甲方有权作出追偿经济责任的决定。 5. 为确保乙方正常工程项目承包经营活动，根据工程情况，甲方为乙方刻制工程所需印鉴，甲方指派专人负责管理，乙方所使用的印鉴必须按照甲方《关于印鉴管理办法规定》执行。 5.1甲方为乙方所刻制的印鉴仅限于乙方与建设单位就本工程建设所用，因印鉴所引起的债权债务乙方负全责。 5.2本工程所刻制的印鉴乙方不得用于本工程以外的任何用途，工程开工前，乙方应与甲方工程部签订合同履约承诺书。施工设备、周转材料租赁、分项工程分包、材料采购等项合同乙方应报送甲方工程部审核后并加盖合同专用章;劳务分包合同乙方应报送甲方企业人事部审核并加盖合同专用章。技术资料专用章XX只能用于本项目工程技术资料，不能作为他用。 6.甲方按照内部承包经营管理规定，向乙方委派会计1名，委派会计对甲、乙双方负责，委派会计负责印鉴管理工作，并建立印鉴使用登记制度指导乙方建立完善和规范财务账册，对外结算单据须经委派会计签字认可，否则，甲方不予办理付款手续，由此引起的后果由乙方负责。乙方应按甲方规定进行财务建账。 7.甲方应为乙方在公司内部银行设立账号，有权要求乙方：建设单位所付的全部工程款汇入甲方指定账号，专款专用。 8.甲方对于建设单位拖欠乙方工程款情况有知情权，对乙方承包工程所涉及的法律、诉讼时间的进程、出具的相关材料、律师的聘用等具