合作开发协议书
甲方：**村民委员会
乙方：**房地产开发有限公司
为促进经济发展，实现利益共赢，甲乙双方经友好协商，拟合作开发位于***的土地（以下简称该地块），现就该地块的合作开发方式、资金投入及利益分配等事宜达成如下协议：
第一条合作背景
甲方拥有位于***面积约为***亩范围内的土地使用权，目前该地块已完成土地征收批准手续，由国土资源管理部门纳入土地储备范围。乙方作为拥有较强资金实力和具有丰富项目开发经验的房地产开发企业，拟在将来政府出让该地块时取得该块土地的使用权。
第二条合作内容及双方权利义务
甲乙双方通过共同努力，促成乙方在政府招拍挂时取得该地块的土地使用权。具体为：
1、乙方为甲方选定的唯一的合作开发方，甲方就该地块不再与其他任何第三方进行类似合作开发；
2、甲方负责协调村民集体内部成员及一切有关因素，配合协助政府有关部门，促成乙方在招拍挂中取得该地块的土地使用权，阻止其他任何第三方取得该土地。
3、甲方负责妥善解决土地范围内的有关拆迁、征收补偿等矛盾；
4、甲方为乙方取得土地问题上提供全方位的配合与协助，乙方
取得土地后，甲方负责协调解决各种问题以保障项目尽早顺利开工；
5、乙方负责筹措项目开发的全部资金；
6、乙方在取得土地之前向甲方支付预付补偿款，在取得土地后向甲方提供相应的住宅及商铺作为回报；
7、乙方负责协调政府职能部门，申报资料，跑办相关手续；
8、前期相关手续的跑办费用由自行乙方承担
第三条合作利益分配
甲乙双方的利益分配采取提前付款、事前配合、独立开发、后期补偿的原则进行。
1、乙方自本协议生效后***日内，向甲方支付***万元人民币的项目补偿款。以上款项的支付方式为***。（一次付清或分期支付）
2、乙方取得该地块的土地使用权并取得该项目的合法开发权利后，在项目封顶之前，保证向甲方补偿住宅**套、商铺**套。其中，补偿的住宅总建筑面积不少于****平方米，补偿的商铺总建筑面积不少于****平方米。
3、补偿甲方的住宅和商铺，在不违反规划的前提下，乙方就位置、设计标准、户型结构应征询甲方意见同意。
第四条合作风险承担
乙方在该地块的招拍挂中无法取得该地块的土地使用权，或该地块因受政策法规、社会因素限制在本协议签订后2年内仍无法实施招拍挂，则视为合作失败。在此情况下，甲乙双方按如下方式承担责任：
1、如在招拍挂中，乙方未能取得该地块的土地使用权，则甲方
应在招拍挂结束后5日内返还乙方向甲方支付的全部补偿款。同时，甲方应向乙方支付总补偿款金额50%的违约金。出现以上情况，甲方迟延支付以上款项及违约金的，每迟延一日，按日万分之五承担利息损失；
2、如因非乙方原因，出现2年内无法实施招拍挂的，甲方应在本协议签订后满2年之日起5日内退还乙方全部补偿款，同时按年息12%向乙方加付补偿款利息。
第五条违约责任
1、任何一方如不履行本协议项下的义务，均视为违约行为，应向守约方承担违约责任；
2、本协议签署后，乙方逾期付款超过2个月，甲方有权解除本协议，另寻求合作方；
3、甲方如与其他任何第三方签署或事实形成类似合作，甲方须向乙方承担总补偿款两倍的违约金并赔偿乙方全部预计可得收益；
4、乙方取得该地块土地使用权后，如甲方不能及时协调解决各项矛盾致使延期开工的，每延迟一日，乙方有权扣除甲方后期利益中应分配的住宅（商铺）面积10平方米；如乙方在项目封顶之前不向甲方分配后期利益的，甲方有权阻止乙方继续施工，同时乙方应向甲方支付**元的违约金作为处罚。
第六条甲方签署本协议时，须确保协议的基本内容已经过村支两委及村民代表大会通过。
第七条附则
1、本协议履行过程中，双方可根据具体情况对本协议进行修改或补充，由此形成的补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议经双方代表签字并加盖公章后生效。
3、本协议一式四份，双方各执两份。
甲方：
乙方：
合 作 协 议 书 合作单位：工商业联合会 合作单位：银行 二O一年月日
合作协议书 甲方：工商业联合会（以下简称甲方） 乙方：银行（以下简称乙方） 甲乙双方经过平等友好协商，在相互信任、相互尊重的基础上，本着平等互利、合作共赢的原则，充分运用双方各自的优势进行资源互补，就如何更好地为甲乙双方会员及客户提供优质服务的事宜，达成如下合作协议： 一、合作方式 1、乙方同意为甲方会员无偿提供：企业投融资、企业或个人理财产品等方面的专业讲座及咨询；乙方可根据甲方的需要和邀请，为甲方的专业服务人员提供培训、为甲方的会员举办专题讲座； 2、乙方同意给予甲方的会员及战略合作伙伴群体提供便捷的贷款；根据综合情况的不同，甲方的会员及战略合作伙伴成员均能在乙方享受贷款费率的优惠，具体优惠政策另行协商； 3、甲方提供的符合乙方公司（或个人）大客户或贵宾待遇的会员，乙方应采取多种形式的互动方式，让甲方的会员得到乙方的满意服务，互动方式具体协商； 本协议签订后，甲乙双方即成为战略合作伙伴关系； 其它活动：由甲乙双方协商一致后共同完成。
二、双方义务与权利 1、甲方义务在本协议规定期限内甲方履行如下义务： 1）、甲方有义务接受乙方推荐的符合甲方入会条件的企业为会员； 2）、甲方为乙方提供并推荐有投资、融资、理财意向的客户； 3）、甲方邀请乙方专业人士为甲方会员提供咨询或讲座时，由甲方提供场地或甲方会员可前往乙方提供的场地，但乙方应保证提供优质的服务； 4）、在宣传或推广时，甲方确认和乙方的合作伙伴关系； 5）、乙方在甲方场地举办企业聚会或大型活动时，甲方根据乙方提供的方案为乙方提供企业聚会活动策划与服务执行。 6）、乙方客户成为甲方的会员后，甲方应充分考虑乙方的感受，不得做出令客户反感的营销或宣传； 2、甲方权利在本协议规定期限内甲方履行如下权利： 1）、甲方可以要求乙方为甲方安排的提供投融资、理财咨询的客服人员提供培训； 2）、甲方有权批准符合甲方会员条件的乙方客户成为甲方的会员； 3）、甲方有权就甲方会员向乙方提出的服务申请和限时服务进行督促和建议； 3、乙方义务在本协议规定的期限内乙方履行如下义务： 1）、甲方推荐给乙方的会员客户，乙方应提供及时、优质的服务； 2）、乙方在宣传或推广时，乙方确认和甲方的合作伙伴关系； 3）、乙方为甲方提供的会员资料保密。
合作建房协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方本着自愿、诚信、互利的原则，为明确双方的权责义务关系，经双方友好协商一致，特签本协议条款如下： 一、甲方提供位于南宁市西乡塘区北湖村九冬坡四队3号何癸庆以何国庆兄弟祖屋宅基原地（详看附图），占地面积约400多平方米以乙方共同合作建房，乙方提供建房资金，于2012年5月30日开工至2013年8月8日已完工，现双方经平等协商，就建成的新房屋分配事宜达成以下协议，共同遵守。 二、新建成的房屋座落在南宁市西乡塘区北湖村九冬坡四队3号，该房屋坐向为：坐东北向西南（详看附图），第一层是框架结构，二层以上为砖混结构，楼高九层住宅楼，第一层为车库及通道，第二层以上为每层三房一厅一套、三房二厅二套、四房二厅一套住宅房。 三、经双方协商确定，已建成的楼房进行分配如下： 1、本楼层，房号为平方米（详看附图），归乙方所有。 2、本楼面积平方米（详看附图），归乙方所有。 3、本楼一楼车库号为建筑面积及通道公摊面积为平方米（详看附图），归乙方所有。 4、乙方所分配所得的楼房建筑面积共计为平方米，归乙方所得产权使用期限为七十年（70年），即从年月日 至年月日止。 5、整栋楼楼梯、电梯及一楼通道，整栋楼投资户共用，只能通行，不能堆放东西及停放车辆。 四、归属乙方的房屋使用权期限为七十年（70年），期限内乙方合法使用，甲方无权干涉，在政府和有关部门的政策条件许可的情况下，甲方应无条件配合乙方每个投资者办理个人房产证，办理证件手续所须要的费用均由乙方投资者负责，属于甲方房屋办证所需费用由甲方负责。 五、归属乙方的房屋期间，甲方不得将该宗土地及乙方楼房屋用于抵押给他们人或贷款、或改为他用。属于乙方使用权的房屋，乙方有权转让、出租、转租给第三方的权力。 六、甲方必须保证报装三相高压电及民用用电及照明用电及自来水、排污管口，等申报其它通讯网络接口，以原有道路，给乙方使用，所有安装所产生的费用由乙方负责，收取每种费用价格要以村民平等。 七、使用期间因甲方土地有其它纠纷村民阻挠闹事，乙方无法正常使用该房屋时，甲方要及时处理，化解纠纷，处理过程所产生的一切费用后果由甲方负责。 八、该房屋乙方在使用期内如政府及开发商征用或其它改造需要拆迁时所补偿或赔偿的拆迁费除土地费外，地面上所有建筑物赔偿款或补偿款的70%按整栋楼每人拥有的建筑面积平均分配，其中30%赔偿补偿款属于甲方所得。甲方在统一领取赔偿金后5天内把属于乙方的份额支付给乙方，否则乙方有权不退出该房屋。 九、乙方在使用期内，甲方不得以任何理由借口终止该协议书和 收回房屋。 十、乙方如在其房屋内做违法的事，一切后果由乙方承担，与甲方无关。乙方在转让、出租房屋过程中发生的债权纠纷与甲方无关，如造成甲方损失的，乙方当事人要赔偿给甲方。 十一、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行协议义务的不负任何责任。 十二、如因乙方个人原因，中途退出或使用期满后，乙方所有房屋包括室内所有装修设施全部归还甲方所有。甲方对乙方无任何赔偿。
村民委员会聘用合同样本 村民委员会聘用合同 聘用单位：村民委员会（以下简称甲方） 受聘人员：（以下简称乙方） 甲方因工作需要，聘用乙方从事工作。经双方协商，一致同意签订本合同共同遵守。 第一条、聘用条件 1、甲方聘用（任）乙方，乙方同意接受甲方聘用（任），承担_______________________工作。 2、合同期限壹年：从年月日至年月日止。 3、乙方被甲方聘用，甲方根据乙方全年的工作业绩进行考核确定乙方的工资待遇。每月工资的发放采取先按元/月进行预支的方式。 第二条、双方义务 1、甲方义务 ①、甲方建立工作规范和劳动安全管理制度。 ②、甲方应按本合同明确的工资标准在每月3日前支付乙方上月的工资。并从签订合同之日起依法为乙方购买社会保险，已由所属职能部门购买了社会保险的受聘人员不再重复购买。 2、乙方义务 ①、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，服从村委会的领导和分配，积极工作，保证完成规定的各项任务； ②、乙方不得作出损害甲方形象、信誉或业务的行为；
③、乙方不得携出或使用甲方的钱款或财产作私人用途； ④、乙方违反劳动纪律、工作章程、或不履行合同，给甲方造成 经济或其它损失的，应赔偿甲方的实际损失。 ⑤、因乙方违规操作造成的安全事故责任由乙方自行负责。 第三条、合同的解除 1、有下列情形之一的，甲方有权解除本合同； ①、乙方严重违反甲方制定的劳动纪律及有关规章制度； ②、乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成损害的； ③、乙方不能胜任工作，经过甲方多次指出，仍不能胜任工作的； ④、因不可抗力原因，致使本合同无法履行的； ⑤、根据甲方工作需要，甲方认为有必要解除聘用合同的。 ⑥、对拒不履行村民义务、违反了村规民约的工作人员，甲方可立即解除其聘用合同。 2、甲乙双方任何一方要求解除本合同，必须提前15天以书面形式通知对方。乙方离职前，必须继续履行本合同第二条第2款规定之义务，办理好离职和工作移交手续；甲方应在乙方办理好有关移交后，及时和乙方结清该合同中明确的应付工资和相关待遇，合同解除后，所有的工资及相关福利待遇自行终止。 第四条、双方约定的其他事项 1、合同期满，根据甲方工作需要确定是否续签聘用合同。 2、合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商，并签订补充合同。 第五条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
合作建房协议书 甲方（出地方）： 乙方（投资方）： 甲、乙双方经平等协商在自愿、互惠互利的原则上同意合作建房，决定对位于深圳市宝安区大浪街道办上早号甲方权属地块，按照政府批准的用地规划进行集资建房合作开发，现对拟开发项目的合作方式、开发方案、双方责任及利益分配等事项订立如下协议，以资甲、乙双方共同遵守： 一、项目概况： 位于深圳市宝安区大浪街道办上早号甲方权属地块规划许可证编号：。用地面积：平方米：地块拟用于合作开发为商住用途的综合楼。 二、甲方负责提供本项目深圳市宝安区大浪街道办上早号土地，乙方负责投入建设本项目所需的建设资金。 三、利益分配： 3.1 甲、乙双方拟建十四层带普通装修，电梯住宅壹栋，基底面积为米 ×米，第一层为层高4.5米商用店铺，二楼至十肆层为米×米。房屋建成后甲、乙双方按4：6比例占有房屋产权，即甲方占4成乙方占6成。 3.2 已建成房产如需办房产证补地价及税费的，应根据甲乙双方所分得的 房产比例双方各自承担。 3.3 双方对分得的房屋享有永久的使用权。本项目竣工验收交付甲方使用 后，地皮产权甲、乙双方按4：6比例占有地皮产权。乙方对分得的房屋拥有完全的权利，可自行转让、出租，赠送及继承等。甲方及其亲属不得干涉。（3.4）如政府征收房屋，征收赔赏款按双方所占的房屋比例分配。 四、双方责任 4.1 本协议书签订后，甲方承诺不另将该土地与第三者签订任何形式的合 作合同、协议或意向书；如因其内部争议和其他原因造成对方经济损失，违反方须连带赔偿对方全部经济损失。甲方保证其完全拥有上述地块的所有权益和保证上述地块未对外转让、抵押并免遭第三人追索。 4.2 在开工前甲方应协助办好所有手续，水电开户，协调好土地上的任何
银政战略合作协议书 甲方：***县人民政府 乙方： 为拓宽中小企业融资渠道，加快中小企业发展，构建***县人民政府和“十二五”战略合作关系，充分发挥政府和银行的整体优势，实现***经济快速发展和市场份额进一步提高，经双方友好协商，达成如下协议： 第一条在互利互惠、合作双赢、共同发展的原则下，甲、乙双方同意，构建更加紧密、相互信任、不断发展的银政战略合作关系。 第二条甲方同意按照有市场、有效益、有偿还能力的原则，优先向乙方提供辖内重点建设项目和骨干企业等各项金融活动的相关资源。在同等条件下，对于乙方确认符合信贷投放条件的项目，甲方协调企业优先选择乙方提供的配套金融服务，并在立项审批、投资规划、资本金及地方配套资金等方面给予大力支持，确保双方战略合作的稳定和有效。 第三条甲方将加强本区域的金融生态环境建设，营造公平竞争金融市场环境，鼓励辖区政府机构择优选择金融机构提供结算服务；在政府职责范围内，协助乙方督促借款人按合同的约定使用贷款并按时还本付息；在借款人不能按时偿还贷款本息时，
协助乙方敦促担保人履行担保责任；协助乙方化解甲方辖区内可能出现的不良资产贷款风险。 第四条甲方积极支持乙方在***县内拓展各项资产负债业务和中间业务。甲方优先委托乙方承办辖内住房公积金、住房维修基金、社保资金、财政预算内、外资金、企业年金、土地拍卖及其他各类基金的归集、托管与理财服务。 第五条甲方及时向乙方提供有关***县国民经济和社会发展规划、产业政策、重大改革的法规规章等方面的信息。在必要的前提下，同意乙方列席甲方及所属委、办、局研究有关项目开发和规划会议，使乙方及时了解和介入项目前期工作。甲方同意乙方以多种形式参与***县各类项目的前期工作。 第六条乙方将根据国家宏观经济政策、产业政策、区域发展政策和信贷政策以及***县发展要求，在符合国家相关法律、法规和政策并达到乙方的信贷规章制度和信贷审批条件要求下，2011年—2015年向***县的民生项目、基础设施项目、电力、交通、教育等产业和中小企业累计提供不低于亿元的金融信贷支持。乙方积极支持的具体项目包括但不限于本协议附件所列项目。 第七条除上述综合信贷支持外，乙方还将加大对符合相关法律、法规及乙方信贷政策的项目支持力度。乙方将向甲方辖内中小企业和特色产业、招商引资项目提供信贷支持，促进甲方辖内经济结构调整，适度扩大对***中小企业额度授信审批权限，
农村合作建房协议怎么写 2014-03-2014:46:45 所有回答:33900 因为不知道具体情况,只好给你个范本,你自己先看着改改,涉及金额大的话还是请专业律师起草的好. 合建契约书 立契约书人xxx（以下简称甲方）,xxx（以下简称乙方）,兹因合作兴建房屋事宜,经双方协议,同意订定各条款如下: 第一条甲方所有坐落xxxx地号土地一笔,如附图所示,约xx平方米.愿提供与乙方合作兴建房屋. 第二条本约甲方所提供的土地双方协议同意兴建四层钢筋混凝土造和集合住宅,除依法应设置的公私道路用地外,其余可建土地,乙方应依法合理充分利用. 第三条本约双方合作兴建房屋,其土地规划,建筑设计,请领建造执照,营造施工及有关的风险等,均由乙方负责处理并负完全责任,其各类费用亦由乙方负担,概与甲方无涉.乙方营造施工过程中,甲方得随时亲自派员监督.
第四条本约甲乙双方按附图所示的拟建房屋为准,采立体分屋方式,由甲方取得百分之xx,乙方取得百分之xx.若双方分取的房屋户数未能整数时,其间的差额,可经双方的同意,由取得之一方按协议价格以现金补偿对方. 第五条本约有关建造设计文件图说应征求甲方同意,并按前条双方分配的位置,标明于图说上,各自具名或指定第三人为起造人,由乙方负责提出申请建造执照. 第六条本约兴建房屋事宜,均依现行建筑法规办理,若法规变更而受限制时,则依变更后的法规办理. 第七条凡畸零地及水利地的合并承买等事宜,均由甲方备齐所需证件并由乙方负责办理.惟费用由甲方负担,产权亦归属甲方所有. 第八条本约土地的地上物由乙方负责处理,惟甲方应从旁协助.地上物理清之日起一个月内,乙方应提出申请建造执照,乙方并应先期通知甲方备齐请照所需的有关证件交付乙方. 第九条本约乙方应于领取建造执照之日起二个月内开工,于开工之日起xxx个工作天内建筑完竣,于建筑完竣后xx月内领得使用执照,并以接输水电完妥之日为完工日. 第十条本约甲方应于乙方工程进度至一楼顶板完成时办理基一合并、分割、地目变更等手续,其的需的各项费用,由双方各半负担.乙方工程进度至三楼顶板完成时,双方会同办理乙方他得房屋的应有基地持分产权移转登记.其所需的各项费用由乙方负担,增值税由甲方负担. 第十一条本约保证金为人民币xx元整,于本约签订时,由乙方一次交付甲方,甲方应于本约第九条所定的完工日,一次无息返还全部保证金与乙方.以支票为保证金的交付或返还,若各该支票一部分或全部不能兑现时,则以违约论处. 第十二条甲乙双方就切实照约履行,如甲方违约时,甲方除将所收的保证金加倍全部退还（无息）与乙方外,同时并须赔偿乙方已施工之工程损失及其他因该工程而支出之一切费用（可由乙方另列清
2020 合作建房合同范文(标准版) Model document of 2020 cooperative building contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-038655
2020 合作建房合同范文(标准版) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 【篇一】 甲方：身份证号： 地址：城关镇南街三组电话： 授权代表：身份证号： 地址：电话：(以下简称甲方) 乙方：身份证号： 地址：电话：(以下简称乙方) 第 1 条前言 根据《合同法》、《城市房地产管理法》和其它有关法律法规，基于： 1、甲方拥有座落于南街三组一块国有土地的使用权，该地块的规划用途为住宅用地。
2、甲方邻居伍利飞和万腊保均已同意向乙方提供土地用于建房。 3、甲方已对其授权代表完全授权，认可授权代表代其签订本协议。 4、乙方是经协商出资方的授权代表。 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合作建房协议。 第 2 条合作建房 甲方同意提供依现状上述第 1 条所指的地块的土地使用权，乙方同意组织拆迁补偿费用和建房资金，甲乙双方和伍利飞、万腊保同意在三土地使用权人所提供的地块上合作修建壹栋六层每层三套南北朝向的住宅楼，甲乙双方同意按本合同第七条之规定，进行所建房屋的产权分配。 第三条建房资金 建房资金指本协议生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所必 需的一切成本、税收和费用。一切建房资金均由乙方承担，甲方不承担任何建房 费用。 第四条报批手续与建筑施工 除按规定应由双方共同办理的报批手续外，所有手续由乙方负责办理，双方均有义务协助另一方办理有关手续，包括毫不迟延地提供所有必要的材料的原件 和复印件。 建筑施工由乙方完全负责，施工所产生的风险与甲方无关，但甲方不得对乙方所委托单位的施工进行任何妨碍、干涉。 第五条拆迁和地块的交付 乙方应向甲方支付房屋拆迁补偿费用二十七万元，该笔补偿费用分两次支付。第 1 次支付十四万元，该十四万元支付后，甲方应在 7 天内腾出房屋和土地， 并将房地交付乙方。第2 次支付十三万元，在主体工程建至三层时支付。如甲方不能依约交付房屋和土地，应立即退还乙方业已支付的补偿费用
协议编号：LX-FS-A51664 农村合作建房协议书标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
农村合作建房协议书标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方(全称): (以下简称甲方) 乙方(全称): (以下简称乙方) 甲方: 乙方: 根据《建筑法》,《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造。 1、建房协议书(合同) 方，补偿款老房随改随付，最迟不得超过两年(20xx 年12 月底为期限，不管老房改与未改，必须一次性付清) 。 2、张敬国选择3 标段，得本协议在建新房四楼一套，另拿两万元人民币补偿甲方，补偿款在住
进或转卖之日起一次性付清，最迟不得超出两年为了老三张敬华的新农村房屋建设顺利开工，也为了解决兄弟间的后顾(20xx 年12 月底为期限，不管住没住、卖没卖，必须一次性付清) 。补充说之忧，经兄弟三人以公平公正的原则，(老大张敬仁未到由其子张卫代理、明，按口头协议承建方将四楼做到跟底下楼层一样不缩阳台，张敬国必须拿老二张敬国、老四张敬红)协商解决，把建新房与老房合为一体，分做三个壹万元给承建方张卫作为活动经费，反之没有成功补充说明废除。 标段分配，1 标段负责承建新房，2 标段负责老房改造，3、标段负责住新房三、以后四楼房顶假若有可能加层，协议三方共同享有，住四楼的任何四楼一套，由叔侄三自行选择其中任意一个标段完成。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-030772 被告武陟县某村民委员会加
被告武陟县某村民委员会加工合同 纠纷(合同示范文本) 上诉人(再审原审被告)陈全中，男，1957年8月18日出生，汉族，农民，住武陟县北郭乡涧沟村5组。 委托代理人谢全海，武陟县诚信法律服务中心法律工作者。 被上诉人(再审原审原告)魏曰志，男，1961年9月21日出生，汉族，个体工商户，住河南省光山县马畈街道115号。 委托代理人杨庆辉，河南紫弦律师事务所律师。 再审原审被告武陟县北郭乡涧沟村村民委员会。 法定代表人陈运奎，村委主任。 上诉人陈全中与被上诉人魏曰志、再审原审被告武陟县北郭乡涧沟村村民委员会(以下简称：涧沟村委)加工合同纠纷一案，魏曰志于XX年7月12日向武陟县人民法院提起诉讼。武陟县人民法院于XX年10月22日作出(XX)武民初字第817号民事判决。该民事判决生效后，魏曰志于XX年12月26日申请再审，武陟县人民法院于XX年12月28日作出(XX)武民监字第1号裁定，裁定本案再审，并于XX年6月20日作出(XX)武民再字第5号民事判决。该再审民事判决生效后，
陈全中不服，向检察院申诉，焦作市人民检察院向焦作市中级人民法院提出抗诉，焦作市中级人民法院于XX年8月14日作出(XX)焦民立抗字第28号民事裁定，指令武陟县人民法院再审。武陟县人民法院再审后于XX年3月18日作出(XX)武民再字第7号民事判决。陈全中不服，于XX年4月2日提起上诉。本院于XX 年4月21日受理后，依法组成合议庭于XX年5月19日公开开庭审理了本案。上诉人陈全中及其委托代理人谢全海、被上诉人魏曰志的委托代理人杨庆辉到庭参加了诉讼。再审原审被告涧沟村委经本院传票合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院原审查明：1999年1月20日，原告与被告涧沟村委订立电杆加工承包合同。遂后双方开始履行合同，原告负责生产电杆的技术和质量，被告涧沟村委负责销售。期间，被告涧沟村委按双方约定的价款给原告结算了部分款项。XX年1月9日，原告和时任涧沟村委主任的被告陈全中对双方以前约定的给原告的价款进行了变更，由每根80元降为55元。但截止合同履行结束，双方未对以前的帐目进行结算。另查明，XX年1月31日，被告陈全中给原告出具欠条，言明欠电杆款2100元。XX年1月10日，又出具欠条，言明欠电杆款39234元。原告为讨要余欠的电杆加工费和欠款与二被告形成纠纷，诉至本院。 原审法院原审认为，根据原告和被告涧沟村委1999年订立的合同约定，原告和被告涧沟村委之间存在合作加工电杆的法律关系，双方约定有明确的分工，也约定了原告方应得的报酬。该价款虽经协商变更，但双方的关系可以确定，既非合伙，也非加工承揽。被告涧沟村委所辩的双方系合伙关系，因双方的约定不符合合伙的特征地，该辩解理由不能成立。双方生产的电杆，被告涧沟村委应按每根55元的约定向原告支付款项。就现有证据而言，可以确定双方未进行最终
宅基地合作建房协议书 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
合作建房协议书 双方当事人： 甲方：___________________身份证号码：___________ _____ 联系电话：______________________ 乙方：___________________身份证号码：___________ _____ 联系电话：________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 一、标的情况 1、甲、乙双方就位于省市县村号，（面积为：平方米）集体分配宅基地上进行合作建房。 2、甲、乙双方合作建造的楼房平面图见本协议附件，总建筑面积为平米。 二、合作内容 1、甲方提供归其所有的宅基地，乙方全额出资修建楼房。 2、房屋修建层，乙方投入修建房屋所需全部资金。修建好后甲方拥有全层使用权和所有权，乙方拥有全层使用权和所有权。土地和公共设施使用权双方各50%的原则进行分配，以达到共同合作建房要件。 三、双方权利和义务 1、甲方提供面积为平方米的宅基地一块，并保证上述宅基地具有完整的、合法的权利。 2、乙方全款出资进行楼房建造，本协议签字后，三日内一次付清，以收据为准。该楼房由乙方自行修建，乙方对进场材料和人员安
全负全责。开工需要由户主提供相关手续的由甲方提供。甲方负责接通施工用水、用电，协调左邻右舍及社区关系，保证运输畅通。 3、乙方保证楼房必须于年月日前完工交付使用。 4、双方有权转让、出租、继承自己所占部分。共用走道、楼梯间和共用设施，双方共同拥有，任何一方都无权影响对方通行和使用的权利，如必须占用，需经对方书面同意。 5、双方约定楼顶为双方共有面积，双方各占50%权益。 6、一方转让自己所占部分房屋时，在相同条件下，另一方拥有优先购买权。 四、其他约定 1、双方直系亲属或本人遗嘱指定的继承人对甲乙双方所有部分享有继承权。 2、国家政策允许办理产权证，如需征地费及增容费等，一切费用由双方按50%原则分担。 3、如遇国家征用或占用和其它拆迁获得补偿款的，由双方按50%原则分配，任何单位或个人不得以其他任何形式或理由侵占，否则将按违约责任条款承担违约责任。 4、如遇不可抗力事件，双方各自承担损失。 五、违约责任 1、本协议双方签字生效后，甲方应按协议确定的条款，提供一切有利条件，确保质量，如甲方违约，应双倍赔偿乙方的损失（含可得利益损失）。 2、乙方若不按期支付工程款给甲方，从逾期之日起每日按乙方应付的工程款千分之一计算向甲方赔付逾期违约金。 六、其他
文件编号：RHD-QB-K9124 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 银行合作协议书范本标 准版本
银行合作协议书范本标准版本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 编号：____字第___号 签订合同单位： 借款单位：___________(简称借款方) 贷款单位：中国人民建设银行_______行(简称贷款方) 根据《建筑流动资金贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定，借款方为保证施工生产正常进行，向贷款方申请建筑企业流动资金贷款，经贷款方审查同意发行，为明确各方权责，特签订本合同，共同遵守。 第一条本合同规定____年贷款额为人民币(大
写)____万元，用于__________. 第二条借款方和贷款方必须共同遵守《贷款办法》，有关贷款事项按办法规定办理。 第三条贷款自支用之日起，按实际支用数计收利息，利率为月息___‰，超计划贷款的，超过部分利息为月息___‰，逾期还款的加计利息___%，挪用贷款的，对挪用部分加收罚息__%. 第四条贷款方保证按照本合同的规定供应资金，贷款方如因工作差错贻误放款，以致借款方遭受损失时，应按直接经济损失，由贷款方负责赔偿。 第五条贷款方有权检查贷款使用情况，检查时，借款方对调阅有关文件、帐册、凭证和报表，查核物资库存和施工生产情况等，必须给予方便。 第六条借款方如违反合同和贷款办法的规定，贷款方有权停止贷款、提前收回部分或全部贷款。
协议编号：LX-FS-A67874 农村合作建房协议书标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
农村合作建房协议书标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：姓名____性别____ 年龄____民族____电话 住址：____ 乙方：姓名____ 性别____年龄____ 民族____电话 住址：____ 甲方因孩子即将结婚需建新房，由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。 1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北米，南米，西米(详见后附示意图)。
2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。 3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。 4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方拆除该建房。 5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。 6、此协议电脑打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。 7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。 甲方：(签字盖章)
合作建房合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
合作建房协议书 甲方（供地方）：身份证号码： 乙方（出资方）：身份证号码： 甲乙双方经友好协商，甲方自愿以自有宅基地使用权与乙方共同合作建房。经充分协商，达成如下协议： 第一条房屋和宅基地的有关情况 1、座落：本协议房屋（宅基地）位于XX市。 2、来源：本协议宅基地是XX市XX区村同意为甲方享有使用权的宅基地，甲方已取得《集体土地建设用地使用证》和《房屋所有权证》（见协议附件1）。 3、房屋和宅基地现状（拆建前）：用地面积约200㎡，建筑基底面积约129㎡，建筑面积约220㎡，房屋老旧，外墙斑驳，需要拆旧建新。 第二条合作方式 甲方负责提供上述房屋和宅基地，乙方负责出资拆建，资源共享兴建一栋框架结构的7层房屋。 建成后的房屋共7层，一梯四户，共24套房，总建筑面积约㎡。建成后的房屋的户型、规格、面积等，以协议附件2《房屋面积分配表》所载明的为准；如有差异，则以实际测量为准。 第三条建房资金 建房资金全部由乙方提供，以实际发生金额为准。 第四条房屋的分配及相关权利 房屋建成后，房屋面积及楼层位置作如下分配： 1、建成后的房屋中，第一层、第二层、第七层的房屋（合计建筑面积约640㎡）的产权归甲方所有。第三层、第四层、第五层、第六层的房屋（建筑面积约㎡）的产权归乙方及其他出资方分配享有。其中，第六层A套面积约63㎡的房屋产权归英土寿所有。
各方的具体房屋分配以协议附件2《房屋面积分配表》为准。 2、本协议项下房屋属永久性居住房（按法律规定年限处理），合作各方有权不经同意、不需通知即自行处置各自名下的房屋，包括但不限于自用、出租、转让、赠与等，各方的继承人有权继承各自名下的房屋。 以上处分、继承等事项的办理如需甲方协助的，甲方应提供必要的协助和配合，但甲方不承担所需的一切费用。 3、甲乙双方对所分得房屋的使用、出租、转让、赠与、继承等所产生的法律责任，由该方自行承担。 4、各方分得的房屋如果被政府拆除而没有补偿的，各方自行承担风险和损失，各方对此表示清楚且无异议。 第五条房屋拆迁改造或征收（征用）等有关补偿的处理 本协议房屋如因拆迁改造或征收（征用）或其他原因而有补偿的，补偿所得的资金或房屋或其他实物，由甲乙双方及其他出资方按“房屋面积比例”享有和分配。具体的“房屋面积比例”按协议附件2《房屋面积分配表》确定。如有面积差异，则以实际测量为准。 本协议房屋如因拆迁改造或征收（征用）或其他原因而有补偿，而相关补偿业经甲方名义取得的，甲方应在取得补偿款后10个工作日内按乙方应得的补偿额（按房屋面积比例计算）交付给乙方；甲方逾期交付的，每逾期一天，甲方需按应交付的补偿总额的1‰向乙方支付违约金。 如果甲方违反以上约定，导致乙方无法顺利得到相关补偿，或甲方逾期支付相关补偿超过60天且乙方终止合同的，甲方除需返还乙方投资总额外（如甲乙双方对乙方投资总额无法达成一致，则按建房时的建造和装修成本计算，下同），还需按所建房屋违约时的市场价值的两倍向乙方支付违约金。 第六条甲乙双方的责任 （一）甲方责任 1、甲方保证其所提供的房屋及宅基地使用权为其享有，甲方拥有合法、完全的处分权，并提供该房屋及宅基地属甲方享有的村委会或相关单位出具的证明文件和其他有关资料。
编号：_____________政府和银行战略合作合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 负责人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 乙方： 法定代表人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 为积极贯彻落实国家关于经济发展的方针政策，大力推动甲方辖区内经济建设，促进区域经济持续发展，甲方与乙方本着合作共赢、互利互惠、优势互补、平等守信的原则，以共同发展和长期合作为目标，签订本战略合作协议。 第一章合作原则 第一条甲乙双方以政府组织优势和____________银行金融服务优势的互利互惠为基础，一致同意建立长期战略合作关系。双方将发挥各自优势，推进甲方所辖区域内经济社会和____________银行事业的共同发展，实现地方经济和金融的可持续协调发展。 第二条甲方视乙方为重要的长期合作伙伴，将结合甲方实际情况选择乙方为金融业务的主要合作银行之一，选择并统筹安排使用乙方提供的产品和服务，积极推荐乙方作为其重点发展领域和重点建设项目的业务合作伙伴，并在立项审批、投资计划、配套资金和担保等方面给予大力支持和配合。
乙方将甲方作为重点服务对象，在国家政策、法律法规允许的范围内，充分利用乙方的服务资源和产品优势，积极支持甲方重大建设项目融资、经济结构调整和产业升级、新兴产业、国有资产管理与国有企业改革等，为甲方提供全方位、便捷优惠的金融服务，全力支持地方经济发展。第三条本合作协议为框架性文件，是对双方权利义务原则性的约定，所商定事项为今后业务战略合作的意向文本，不构成协议双方互相追究违约责任的依据。甲乙双方将依据本协议的精神和原则，安排落实各自后续的工作与义务。涉及具体业务的合作，双方将根据需求另行签订具体业务协议。 第二章合作领域 第四条双方同意在甲方推进其辖区内战略部署、调整优化经济结构和转变经济增长方式、构建和谐社会、努力促进区域经济持续发展的总体规划框架下，由乙方针对甲方辖区内现代服务业、城镇化建设、公用事业等重点领域的大型项目上，提供全方位、综合化的金融服务。 双方合作的领域包括但不限于： （一）现代服务业 甲方支持乙方在甲方辖区内现代服务业发展中发挥主要银行作用，在同等条件下甲方优先选择乙方作为重要的银行合作伙伴，并在符合国家法律法规和相关政策的前提下，对乙方在甲方辖区内针对教育服务业、医疗卫生业、现代物流业、新闻出版业、信息软件业、商业及餐饮业等相关领域的业务推进给予支持。 （二)城镇化建设 在符合国家法律法规的前提下，甲方优先选择乙方参与甲方辖区内土地综合整治、安置房建设、新城区建设、旧城镇和旧厂房改造、产业园区建设等城镇化建设项目。 (三)国库资金管理 甲方优先考虑与乙方开展资金代理业务合作，支持乙方为甲方辖区内地方财政提供税款收缴代理服务和各类财政代理业务服务。财政代理业务服务主要包括代理非税资金的收缴归集、代理国库集中支付及地方国库现金管理业务等。 (四)社保业务 在符合国家法律法规的前提下，甲方优先考虑选择乙方作为本地区社保业务财政专户开户银行
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 农村合作建房协议书(标准版)
编号：FS-DY-34794 农村合作建房协议书(标准版) 甲方：姓名____性别____ 年龄____民族____电话 住址：____ 乙方：姓名____ 性别____年龄____ 民族____电话 住址：____ 甲方因孩子即将结婚需建新房，由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。 1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北米，南米，西米(详见后附示意图)。 2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。 3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。 4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲
方自行拆除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方拆除该建房。 5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。 6、此协议电脑打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。 7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。 甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章) 中人：(签字盖章) xx年____ 月____日 Foonshion创意设计有限公司 Fengshun Creative Design Co., Ltd
合同编号：_________
公司与村委会合作协议范本
甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日
第1页共7页
公司与村委会合作协议范本
甲方：__________________村委会 乙方：__________________公司
风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合 作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协 议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础 上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、 权利义务等，修改或重新拟定条款。
为促进经济发展，实现利益共赢，甲乙双方经友好协商，拟合作开 发位于_______________的土地（以下简称该地块），现就该地块的合作 开发方式、资金投入及利益分配等事宜达成如下协议：
风险提示： 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、 劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容 易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
第一条、合作方式 甲方拥有位于__________________，面积约为________亩范围内的 土地使用权，目前该地块已完成土地征收批准手续，由国土资源管理部
第2页共7页
门纳入土地储备范围。乙方作为拥有较强资金实力和具有丰富项目开发 经验的房地产开发企业，拟在将来政府出让该地块时取得该块土地的使 用权。
第二条、合作项目 1、项目名称：__________________________________。 2、项目经营范围：__________________________________。 3、项目经营地址：__________________________________。 第三条、合作时间 合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方 如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出 现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致， 各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
第四条、合作分工 1、乙方为甲方选定的唯一的合作开发方，甲方就该地块不再与其 他任何第三方进行类似合作开发。
第3页共7页
合作建房协议 甲方： 电话： 乙方： 电话： 依据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方共同磋商，双方本着合作自愿、协商一致的原则制定本合同。 一、工程概况：甲方将地 号楼，安置号为的地块交给乙方开发建成砖混结构的楼房七层半，其工程质量和安全监管以及竣工验收均按行业标准执行。 二、结构形式：框混结构，七层半（由甲方提供全套施工图）。 三、合作形式：甲方提供开发用地及建房前一切手续，费用由甲方承担，开工前甲方应将已有的建房手续交给乙方。乙方开发建筑，工程建设所需款项由乙方承担。在建设过程中若建筑材料价格有浮动，由乙方自负，甲方不承担任何责任。 四、分配形式：甲、乙双方按6/4分成（按分摊建筑面积从底到顶分，根据分成比例，不足的原则上住房以套、门面为个设分配单元，所占面积以量小的让与量大的，差额：门面6000元/m2，住房1800元/m2）。房屋建成后，乙方部分自行安排销售，甲方不得干预(甲方不得以任何理由任何形式私自出卖乙方所有权的房屋，如有违背被乙方发现，甲方除退回房款给乙方外，另赔偿乙方卖房所得款总价双倍的赔偿)，本工程楼梯通道及屋面由在此所有住户共用，不准任何一方私自占用。
五、建筑装修标准： 1）、本工程所用的所有建筑材料必须满足施工图设计和施工规范要求，钢材、水泥必须是合格材料，并提供材质证书或合格证。 2）、房屋外观必须按凤安公司提供的施工图施工； 3）、给排水：室内排水由乙方安装到位；给水设总表一块，乙方负责将水接至各分户，各分户设水表一块，用水计量收费(费用由各自产权人承担，若能安装一户一表，其费用由各分户均摊)。 3）、电源由供电部门安装到户，费用由各自产权人承担。 4）、内装修：室内天棚为清水模，不抹灰；楼地面为结构层原浆找平（即毛地坪）；楼梯间地面水泥砂浆清光，栏杆为不锈钢栏杆，天棚、墙面刮瓷粉；窗为铝合金（或塑钢）窗，120元/m2；门面门为卷闸门，100元/m2。楼层每户设分户防盗门（甲方的防盗门自行选购、安装，乙方需每道门找补甲方500元现金）。内门甩项。 5）、室内墙面用水泥砂浆抹平清光，厨房、厕所墙面为毛墙面。 6）、一层框架层只做分户隔墙。 六、双方权利和义务： 1、甲方权利： 1）、甲方有权监督工程质量、有权监督施工过程。工程建筑质量若有不符合质量要求，甲方有权要求乙方整改施工，一切经济损失由乙方承担。 2）、本工程竣工交付使用后，任何方均不得在屋面搭设任何建筑，如有违反，对他人造成损失由其全部负责。 2、甲方义务： 1）、开工前，甲方负责“三通一平”，即施工用水、用电开通和
. XXXXXX县XXXX县人民政府XXXXXX银行股份有限公司 金融合作协议 二○一二年八月
为深入贯彻落实科学发展观，全面落实“314”总体部署，推动XXXX县国有经济不断发展壮大，促进经济持续发展和社会和谐稳定，XXXXXX市XXXX县人民政府（以下简称“县政府”）和XXXXXX银行股份有限公司（以下简称“XXXXXX银行”）就加强“十二五”时期全面合作协商达成一致意见。 第一章合作原则 第一条按照相互支持、合作共赢的原则，围绕XXXX县“十二五”经济社会发展目标，通过规划先行、政策引导、融资推动，营造良好的投资环境、金融环境、县场环境，促进县域企业做强做优，建设极具活力、支撑力和带动力的一流企业，为XXXX县经济社会发展做出新的更大贡献。 第二章合作目标 第二条以强化银政、银企关系为核心，建立良好的信用环境、制度环境、市场环境和执法环境为关键，切实加快诚信体系建设、大力改善政务服务、完善金融发展激励机制。 县政府支持XXXXXX银行在县属企业发展过程中发挥主力银行作用；在符合国家法律法规和相关政策的前提下，对XXXXXX银行业务发展给予组织协调和政策支持。 XXXXXX银行将提供优质的综合金融服务，并联合其他金融机构以组建银团等方式组织和引领社会资金，为县属企业在
基础设施建设、产业转型升级、主体功能区建设、国际合作等领域项目，提供全面的融资、融智支持，为双方的合作共赢创造良好的条件。 第三条双方根据本协议拟实施的融资项目，遵循国家有关政策和监管要求，按照XXXXXX银行授信管理及其他有关规定或程序具体执行。 第三章合作内容 第四条规划合作 双方合作坚持“规划先行”的原则。通过资产管理体制改革、重大项目策划、县域建设等方面合作，构造满足双方利益的合作项目，提前规划好项目信用结构，为双方持续深入合作奠定坚实基础。 县政府支持XXXXXX银行发挥专家优势，为县辖区企业提供战略客户规划服务，在投融资、实体经济建设等方面提出咨询建议。 第五条融资支持 县政府优先选择XXXXXX银行的金融服务（大力支持XXXXXX银行为县辖区重点企业提供金融服务），并积极推动融资份额的落实。 XXXXXX银行发挥综合服务优势，以县辖区搭建的融资和担保平台以及企业优先作为重要的基本客户，重点支持