地磅采购合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
地磅购销合同
合同编号：
买受人：中核华泰建设有限公司（以下简称甲方）
出卖人：新区恒尔电子仪器经营部（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定，按照平等互利原则，甲、乙双方就材料采购有关事宜协商一致，订立本合同。
第一条标的物的品名、规格、数量、单价：
1. 合同最终数量和质量以甲方最终实际验收的数量为准；
2. 上表材料单价包括但不限于材料出厂价、包装费、运至指定交货地点的运费（江苏、上海区域运费包含在以上报价当中，其他地区根据距离另行商谈运输费用）、装卸费、安装调试费、吊装费及各种税费等与采购相关的一切费用。
第二条质量与技术要求
3.质量标准：地磅必须符合GB/T7724-1999标准要求。如不符合以上要求，乙方负责包退、包换、由此造成甲方工期延误等相关损失，由乙方负完全责任，一切费用由乙方承担。
第三条包装标准、包装物的提供与回收、运输
4. 包装标准：乙方对地磅保证经多次转运不散包、不变形、不损坏、质量不发生任何变化，如在运输过程中由于包装、运输等原因造成的损伤、变形或损坏，乙方承担一切责任和损失。
5. 包装物的提供与回收：由乙方提供，乙方负责回收。
6. 运输方式：乙方自行决定
第四条材料所有权及风险转移
8.地磅的所有权自乙方在本合同约定的交货地点或甲方通知指定的交货地点交付时起归甲方所有。
9. 材料毁损、灭失的风险由自本合同第七条约定检验期间届满之日起由甲方承担，经按第七条约定检验，质量不符合本合同约定时，毁损、灭失风险仍然由乙方承担。
第五条材料交付
10. 交付时间：以甲方书面通知要求为准。
11.交货地点：江苏泰兴市石桥花园一期南大门
乙方负责安装甲方书面通知的要求将设备配送到指定地点，并负责安装、调试。
甲方有权根据需要另行指定其它交货地点，且第一条约定的材料单价及内容不变，但应提前 3 天通知乙方。
12. 交付方式
本合同材料交付采用实物方式交付，乙方负责设备运输、安装、调试等工作，并承担由此产生的费用。
乙方交付材料时应同时提供出厂合格证明、质保书等技术资料，如有许可要求时还应当提供许可证，否则视为材料未交付。
材料交付并经甲方初验后，甲方材料验收人员在材料交付单据上签字并经甲方指定朱高峰、辛德祥、程浩三人同时签字确认。未经甲方指定确认人签字确认的交付单据无效，视为乙方未交付。甲方检验与签字确认不能免除乙方的质量责任。
第六条材料检验
13. 检验期间：甲方应当在收到材料之日起 3 日内对材料进行检验。
14. 检验方式：甲方指定交付检验。
数量、规格、型号可以当场检验；
质量可以进行二次检验
经检验材料规格、型号、数量或者质量不符合本合同约定时，甲方应将该情形在检验期间内书面通知乙方。
乙方对质量检验结果有异议时，双方可封存本批材料实物试样，共同选择并送甲方指定交付当地计量检测中心检验，检验费乙方先行支付。经检验确定质量存在问题时检验费由乙方承担，造成延期交付时，乙方承担延期交付违约责任。反之检验费甲方承担。
材料数量不符合约定时，乙方应补足差额；质量、规格型号不符合约定时，乙方应负责更换，造成迟延交付时乙方承担延期交付违约责任。
乙方拒绝补足数量、更换质量、型号规格不符合约定产品时，甲方有权就该部分材料解除合同，乙方承担违约责任。
乙方交付的产品质量、规格型号不符合合同约定时甲方有权拒绝收货，由此导致材料交付迟延时，乙方承担违约责任。
第七条价款支付与结算
15. 甲方按如下时间与方式向乙方支付合同价款：
合货到安装完毕经调试合格、检定合格一次性支付完毕。
以上每笔款项支付前，乙方均应按甲方要求提供书面的请款单，并提前提供与每笔请款金额相等的货物销售发票，否则甲方不予支付。
16. 支付方式：[支票/汇票]
第八条权利瑕疵担保
17. 乙方保证对所提供的材料享有完全的所有权或者处分权。否则，乙方承担一切责任，并赔偿给甲方造成的一切损失。
18. 乙方保证对所提供的材料和技术文件不侵犯任何第三方的知识产权。否则，乙方承担一切责任，并赔偿给甲方造成的一切损失。
第九条合同的变更与解除
19. 合同履行过程中双方对合同的变更应当以书面的形式且经双方授权代表签字或双方盖章后生效。
20. 本合同未约定时，合同解除以《合同法》规定为准。
第十条违约责任
21. 迟延交付材料，每拖延一天应向甲方支付 500 元人民币的违约金。拖延超过 2 天，或者经甲方催告，在催告期内仍未交付的，甲方有权解除本合同。
22. 乙方交付材料不符合本合同约定质量、规格型号、数量导致合同全部或者部分解除，应向甲方支付或者合同总价 10 %的违约金。
23.如乙方单位单方面停止供货、无论何种原因、双方不愿协商或协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条争议的解决
24. 双方在合同履行中发生争议，可以协商解决，双方不愿协商或协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
中因联系差错造成损失时对方不承担责任。
第十二条双方约定的其它条款
无
第十三条合同效力与份数
25. 合同签订地点：深圳。本合同经双方签字或盖章生效。
甲方：中核华泰建设有限公司乙方：新区恒尔电子仪器经营部
法定代表人法定代表人
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日
电子材料采购合同 近年来,随着现代化社会发展水平的不断提高以及科学技术的进步发展,电子材料的表面抛光技术得到较快发展。那么电子材料采购合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的电子材料采购合同范文，感谢您的欣赏。 电子材料采购合同范文一 甲方(采购方)： (以下简称甲方) 乙方(供应方)： (以下简称乙方) 甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方处采购等材料(或器材)。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条产品及价款 第二条供货时间 从年月日起至本工程竣工完成日止。期间送货以甲方通知为准(需提前通知)。 第三条质量要求 乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材 第四条运输、交货及收货 1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由承担。 2、交货地点：
3、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。 第五条支付及结算方式 现金支付银行转账 2、结算方式：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付货款或费用。待甲方办理好审计后，累计资金支付至最终结算价的。留作为材料质保金，年后无息返还。 第六条违约责任 (一)乙方应负的责任 1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付绘甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起 (二)甲方应负的责任 1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额 5% 给乙方作为违约金。 2、对已到达约定交货地点的货物，如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
意向性采购合作协议书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：__________ 年_______ 月 ______ 日
甲方: 乙方: 本着“友好合作、双方协商，共进双赢”的原则，甲、乙双方就以下 事宜，经协商达成以下协议: 一、合作内容 本次合作项目如下: 二、合作方式 1、先提货（或先制作、安装），后付款 2、付款方式：凭乙方开具的 _____________ 发票进行结账 3、合作期限：年月日到年月日合作期为年，期满后双方关系及本协议自动作废。在本协议到期后，双方可
以续签，如需续签需提前签订下一阶段的合作协议后继续展开合作。 三、甲方责任 1、甲方负责提供需要采购的商品的具体型号、规格、数量等信息； 2、甲方提货时需与乙方双方在销货清单上签字确认作为最终结账依据； 3、合作项目完成后，甲乙双方验收确认后，甲方根据乙方提供的有效票据及时结款给乙方（若验收不合格，如何退货）。 四、乙方责任 1、乙方需按照甲方要求及时供货，如遇缺货或其他原因，乙方需积极协调货源，如不能及时供应需与甲方沟通征得甲方同意后由甲方另行寻找采购商。 2、乙方提供给甲方的商品价格，应低于或与市场价持平，不得高于市场价，如经甲方 了解供货价格高于同行，甲方有权拒付超出市场价部分商品价格（市场价格的确定方法）。两次以上超出市场价，甲方有权解除本合作意向书。 3、乙方提供给甲方的商品需保证质量，要求产品有合格证和产品说明书、保修卡等相关质量保证。 4、乙方不得公开或透露甲方的任何技术信息和经营信息，非经甲方书面许可不得向任何第三方泄露。违反本条规定的，应全额赔偿另一方因此遭受的全部直接和间接损失。 5、乙方如因经营地址变更或其他自身原因导致不能正常经营的，需及时告知甲方。 五、违约责任 1、由于一方不履行本协议规定的义务，或严重违反协议，造成该业务无法无法达到协议规定的目的，视作违约方单方终止协议，另一方除有权向违约的一方索赔外，并有权按协议规定通过法律程序终止协议（横线改为解除本协议）。如双方同意继续合作, 违约方仍应赔偿非违约方的经济损失。
2020 采购合同CONTRACT TEMPLATE
采购合同 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 甲方(需方)合同编号 乙方(供方)签订地点 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的相关规定，经协商一致，签订本合同。 一、材料名称、规格型号、产地、数量、单价、金额 1、上表中砂/石料单价包括：砂/石料的原材费、装车费、运费(含通行费)、原材自检费、矿产资源费和各项管理费及税金等一切相关费用。 2、在合同履行期间上表中砂/石料市场价格发生变化，合同签定的价格不可调整。 3、上表中的数量仅作为签订合同的预估数量，最终结算数量以甲方验收合格并签字的验收单实际数量为准。 二、料场地点及供货期限 1、料场地点：。 2、供货期限：。 三、质量和数量的验收
(一)、质量验收： 1、质量指标：(以甲方试验室鉴定为准) 河砂：规格要求。 碎石：规格(连续级配)，无风化、无杂质，无水锈， 压碎值<%;针片状总含量≤%;含泥量≤% ------注：(质量指标因工程项目不同，可根据相关规定，按需要自行调整) 2、材料必须符合甲方承建工程业主的文件要求及施工规范技术指标规定，按甲方提供的配合比进行加工生产。 3、乙方的砂/石料应提前送检合格，供料与检验样品一致，甲方随时抽样检验。 4、甲方指派专人对乙方供应进场的砂/碎石的质量、规格进行现场验收。 5、砂、石料的其它性能必须通过甲方二次检验，符合《公路工程路面原材料试验规程》，甲方、监理办、指挥部全部验收合格。 (二)、数量验收： 1、以甲方收料场地的地磅(辅助检尺、量方的方式)计量为准; 2、甲乙双方在甲方工地(拌合场)验方，共同监督确定砂/石料的密度值。 3、含水量超标时，应扣除超标的吨数。(界定含水量：砂≤%、碎石<%)。
篇一：地磅基础工程土建合同 西马炭素地磅基础工程土建合同 甲方：四川都江堰西马炭素有限公司 乙方： 甲方将公司内地磅基础土建工程承包给乙方施工，经双方协商制定以下条款，双方共同遵守：第一条工程内容：地磅土建基础工程。 第二条工程造价决算方式 工程造价计算公式：见《西马炭素地磅基础项目及费用明细表》。 第三条工程款支付 本工程人工及材料款共计45000.00元（肆万伍仟圆整）； 工程竣工后由甲方一次性以现金方式支付给乙方，乙方出具相应发票。 第四条工期 本工程工期为10天，从开工之日起计。因天气等不可抗力因素影响时间顺延，但乙方应通知甲方。 第五条施工组织管理 1．甲方委派宁忠平为本工程管理负责人，代表甲方进行现场施工管理和监督。 2．乙方委派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理，乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员，乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝。 第六条工程质量监督 乙方必须严格按设计要求施工，甲方指派现场管理代表对工程质量进行监督： 1．砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验； 2．钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的； 3．未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的； 4．不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的。 乙方因违反上述4条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量乘以80%作为应付工程款，其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金。 第七条施工现场管理责任乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工，甲方有权制止，制止不服从的可以解除本合同。 第八条合同履约金及违约处罚 合同签订后，在履行合同过程中，乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题，且不采纳甲方建议又不积极采取措施的，甲方有权终止执行合同，且不支付任何费用。 第九条前期要求 乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，明白施工技术要求。 第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。 第十一条本合同一式二份,甲乙双方各执一份。 第十二条本合同甲乙双方签字盖章生效，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：四川都江堰西马炭素有限公司乙方(盖章)： 代表人：代表人： 2011年4月2日篇二：地磅房施工合同书1 地磅房施工合同书 甲方：*********公司 乙方：******* 身份证号码： 甲方将位于**镇******公司综合选矿厂的地磅房的建设施工工程经双方友好协商承包给乙方，
------------ ---- 时磊Sr彳-------------- --- --- 电子地磅采购安装合同 购货方（甲方）：__________________________________________________ 供货方（乙方）：__________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下条款： 第一条：合同标的 1、供货明细见附页（品名、数量、规格、品牌、单价、金额）。 2、承包形式：本工程采用包工、包料、包工期、包工程质量和工程造价等一次性包 死的承包方式。 第二条：合同金额及付款方式 1、合同总价：甲乙双方约定，该合同总价款为人民币大写：_______________________________ （￥：____________ 元整）。 2、付款方式： 本合同生效七日内，甲方一次性向乙方支付合同总价款的30 % ，即人民币大写（￥：________ 元整）作为定金汇入乙方指定账户内，乙方收到甲方首付款之日起，须严 格按照双方合同标准在甲方规定的时间内完成生产，并将货物发往甲方工程所在地，货到工程地安装验收后，甲方再向乙方支付合同总价款的65 %即人民币大写（￥ : ______________ 元整），余款即合同总价款的5 %，即人民币大写（￥：________ 元整）作为质保金，在工程验收完毕后一年内付清。 以下是乙方公司的汇款资料卡号公户 名称：_______________________________________________________________________ 纳税人识别号：_______________________________________________________________ 地址、电话：_________________________________________________________________ 开户行及帐号：_______________________________________________________________ 个人帐号：__________________________________________________________________________ 注：以上合同总金额包含：税金、包装费、安装费、运杂费（包括产品运抵甲方工地现场后的卸车、吊装、合理放置等）、运输保险费、资料费、操作维护人员培训费、验收
采购合作协议 甲方（需方）： 乙方（供方）： 甲乙双方就着公平、诚信原则，协商一致签订本协议所确定甲乙双方之间的产品采购合作关系。每次采购交易以本协议交易程序规定的单据为准。本协议所有附件和规定的单据均为本协议不可分割的部分，具有同等法律效力。 一、合作内容 甲乙双方就采购合作达成本协议，乙方按照本协议的约定和甲方采购订单的要求向甲方供货，甲方按照本协议的约定和实际收货付款。 二、合作产品和资质 1、乙方经营产品的名称、类别：，数量： 2、乙方须向甲方提供以下有效证件：“营业执照”复印件、“税务登记证”复印件、 “认证证书”复印件、“质量检验报告”及其它国家获准乙方产品进入市场的相关证件、资质和条件。 3、甲方的采购订单是采购产品的要约。每次交易的产品名称、型号、规格、花色、 标志、品牌、质量要求、批号、数量、包装要求、单价、运输要求等，由甲方向乙方提供带订单号的书面采购订单作为采购产品的要约。 三、产品价格 1、乙方提供产品报价单，经甲、乙双方盖章确认作为本协议的附件。 2、具体价格明细以双方确认的产品报价单为准，单价： 四、产品的技术要求和质量标准 1、乙方所有产品的质量不得低于国家标准、行业标准。若乙方的企业标准高于前 列标准的，则适用企业标准。
2、国家、行业未设定标准的，其技术要求和质量标准由双方协商确定。若需要， 可在采购订单中规定产品的技术要求和质量标准。此外，双方确定的技术资料等附件也可作为核定标准的依据。 3、采用封样方式验收货物的，其不免除符合本条所确定的技术要求和质量标准。 4、乙方应向甲方提供合法有效的质量认证证书，如因缺乏必要的产品质量认证证 书致使甲方受到行政罚款等，应由乙方最终承担合理的责任。 五、交易程序与单据 1、每次交易以甲方发送的采购订单为准，甲方通常以乙方能收到的方式发送采购 订单。乙方应在收到甲方采购订单两天内予以书面确认是否供货，未就采购订单予以书面确认则被视为默认不承诺接受采购订单供货。若双方未能就采购订单达成一致意见或乙方未在甲方规定的合理的期限内交付产品时，甲方可另行寻找供货渠道，乙方最终坚持向甲方供货的损失自负。 2、在收到甲方提供的采购订单后，乙方应出具一份产品报价单给甲方，在收到甲 方签字或盖章的确认后，乙方会安排生产或出货。 3、乙方在交货时，每批产品必须带有交货清单，交货清单上应标明甲方采购订单 注明订单号、供方名称、需方名称、产品名称及代码，每种产品的交货数量、单价等。交货清单一式二联以上，甲方至少有一联。 六、收货与验收 1、乙方在交货时，甲方根据采购订单只做外观和数量上的清点，由收货员在交货 清单上签字确定收到运输方交付的货物，但该交货清单并不足以有效构成甲方无保留地接收该批产品之确认。 2、验货时由甲乙双方共同参加，若乙方人员因故不在场时，则由甲方本着诚信原 则自行验货，甲方人员应将验货结果书面通知乙方相关人员。但验收仅证明甲方对乙方所交产品数量、型号、规格是否相符的验收。 3、若甲方在收到货物时发现所收产品的外观有明显的破损，数量、型号或规格与 采购订单和交货清单不符，应在收货七天内书面通知乙方。 4、本协议或甲方采购订单中所包含的任何内容都将不会以任何方式免除乙方的 测试、检验和质量控制的义务。 5、按照本协议的规定对交付的货物进行付款并不构成对所收产品的接受。
砂、石料采购合同 合同编号： 需方：签订时间： 供方：签订地点：尽量约定为我单位住所地 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确供需双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签订本合同以便供需双方共同遵守。 一、物资名称、型号、厂家、数量、单价、金额、及供货时间: 1．以上表中砂、石单价：包括砂、石的的原材费、运、卸、运输车空回、原材自检费等全部费用，含税金等相关的一切费用。 2．以上表中砂、石的市场价格，若在本合同履行期间发生变化，合同中的价格始终固定不变。 3．以上表中的数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以甲方验收合格后，签单认可的数量进行结算。 4．组成合同的文件 ①本合同协议书及附件；②中标通知书；③投标书及投标文件补遗或承诺；④招标文件。 在砂、石料的供应过程中，双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，上述
文件互为补充和解释，但如有歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 二、质量要求：（以需方试验室鉴定为准） 1．河砂：规格要求：。 2．碎石：①材质必须符合国家标准 ②规格,连续级配.压碎值＜% ③针片状总含量≤% ④无风化、无泥块，无水锈，含泥量≤% 三、交货地点及供货日期： 1．交货地点：施工工地。 2．供货日期： 四、验收方式： 1．质量验收：砂、石料应提前送检合格，且供料与检验样品一致。需方指派专人对所供砂、石料的外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时，需方有权拒收。砂、石料其它性能必须通过需方二次检验或试验，达到该工程的质量要求。如出现质量问题，由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方承担。 2．数量验收： ①以需方设置的地磅（或检尺、量方的方式）计量为准； ②含水量超标时，应扣除超标的吨数。（界定含水量：砂≤%、碎石＜%） （若砂、石料是委托分包单位进行采购和管理的，则数量的验收可采用已完合格工程设计使用数量加合理损耗予以确认，同时对沙石料的现场管理、结算支付等权利义务进行相应的约定和修改） 3.交货时供方应提供本厂开出的送料单。送料单一式份，需方签认盖章后，供方留份，交需方份。
篇一：水泥晒场施工合同 水泥晒场施工合同 甲方：河南省黄泛区丰润农业示范场（原六分场）乙方： 签订地点：河南省黄泛区丰润农业示范场（原六分场） 根据有关法律和法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经甲乙双方协商一致，达成如下协议： 一、工程概况及工期 （一）工程位置：工程地址为两处，一处位于甲方地磅北面，面积约为平方米；一处位于甲方原有南晒场西出口处（此处为修补覆盖），面积为平方米。 （二）工程内容：按照甲方提供的《六分场晒场修补及新建工程预算书》（以下简称《预算书》）的施工内容、技术要求及其他相关要求施工。 （三）工程自2015年4月日—2015年5月日。 二、工程承包方式： （一）乙方包工包料。（二）乙方向甲方预交保证金伍万圆整。 三、甲乙双方权利： （一）甲方协助乙方做好施工场地的清理和协调，保证工程顺利进行。 （二）甲方按照本合同约定，按工程进度分阶段验收，验收合格后5个工作日内，付给乙方合同约定应付款项。 （三）甲方派驻施工地3名监督员，对施工过程的各个环节进行监督。监督内容包括：砂石、水泥、石灰等材料的质量问题、施工现场的安全及文明施工和工程的质量等问题。（四）出现民工讨薪、事故纠纷等相关问题时，甲方有权使用乙方交纳的保证金，但是，只能限于解决此次工程出现的问题。 （五）乙方应提供符合国家规定施工要求的资质和相关证明材料。 （六）乙方应尊重和服从甲方派驻施工地监督员的监督。 （七）乙方应保证所采用的建筑材料符合甲方提供的《预算书》相关要求。各种施工材料入场前，乙方必须汇同甲方派驻代表同时在场的情况下，在现场采样交予甲方留样备查或者商砼质检单。 （八）乙方有责任做好工人的安全施工教育，制定相应的安全施工制度和管理规定，出现安全或其他事故，乙方应负全部责任。四、质量要求：达到甲方提供的《预算书》相关要求。 五、工程验收：由黄泛区农场住建局建筑质量检测站验收，并出具相关书面验收报告。 六、工程造价及付款方式： （一）工程造价：工程预计造价10万元，以住建局最终核审为准。 （二）付款方式：按照工程施工进度分三次付清工程款： 1、工程进行至40%后，经场住建局建筑质量检测站检测，合格后5个工作日内付预计造价40%的工程款。 2、工程完工后，经场住建局建筑质量检测站检测，并出具相关书面验收报告后5个工作日内付预计造价的50%工程款。 3、剩余的10%作为质保金，待一年后，新造和修补覆盖晒场无质量问题时，由乙方写出申请后，一次性无息付给。 七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，如有一方违约，将按合同法执行。 八、未尽事宜，甲乙双方协商解决，解决不成，到合同签订地司法机关处理。 甲方代表：乙方代表：年月日篇二：晒场 编号：[2011]008 晒场工程 施 工
政府采购服务类合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
政府采购服务类合同亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目 项目编号：BZCG［2017］146号 亳州市公共资源交易中心 二○一七年十二月
亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目合同 项目编号： BZCG[2017]146号 甲方：亳州市城市管理行政执法局电话： 乙方：上海环境卫生工程设计院有限公司电话： 见证方：亳州市公共资源交易中心电话：0558-******* 甲方通过见证方组织的采购活动，经谈判小组的认真评审并经采购人确认，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同： 1、合同文件 下列文件是构成合同不可分割的部分： （1）单一来源采购文件及补充文件；（2）响应文件；（3）成交通知书等。 2、合同范围和条件 本合同的范围和条件应与有关规定相一致。 3、采购内容及服务要求 亳州市生活垃圾焚烧发电厂聘请第三方监管项目，包含对亳州市生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾填埋场及渗滤液处理站的监管。具体采购内容及服务要求详见附件。 4、合同金额 根据单一来源采购文件的要求和乙方承诺，合同金额为人民币壹佰玖拾捌万陆仟元整（￥1986000.00元）。 5、付款条件 监管服务费用分2期等额支付，每半年期满支付一次，成交人在收到季度考评结果后办理申请资料，采购人收到成交人
提交的申请资料和发票后15个工作日将应付价款直接支付至成交人基本账户。 6、服务期（工期） 成交供应商在签定合同后， 365日历天内完成。 7、质量保证 乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。采购人按照采购文件、技术要求中所述的质量严格执行。 8、服务承诺 按甲方的要求和乙方响应文件中的承诺执行。 9、合同纠纷解决方式 在本合同执行中所发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法加以解决，如得不到解决，则应申请仲裁。仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向亳州仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。 10、合同生效 本合同经三方授权代表签字盖章后生效。本合同一式六份，甲乙双方、市公共资源交易中心、市公管局、市财政局国库科及甲方财务部门各执一份。 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 11、未尽事宜 未尽事宜，经双方及见证方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： 单位盖章：单位盖章： 代表签字：法定代表人签字：
采购合作协议书最新(标准版) Procurement cooperation agreement latest (Standard Version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
采购合作协议书最新(标准版) 前言：企业经营是指企业在物质生产和商品交换的经济活动中，搞好市场调查与预测，选定产品发展方向，制定长期发展规划进行科学决策，达到预定的经营目标的过程。本文档根据经营合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了促进_________农业生产的发展，进一步完善 _________农产品产、运、销一体化运作机制，提高农业经济市场化、产业化和规模化的发展水平，甲、乙双方本着平等、友好、诚信、互利的原则，就双方_________反季节瓜菜代购代销合作达成如下协议，供双方共同遵守。
第一条：基本合作内容 风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营 中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的 权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1.1 甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种 植面积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料，以便乙方制订市场营销工作计划。 1.2 甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应;乙方负责瓜 菜的运输和销售。 1.3 甲方保证优先向乙方提供_________反季节瓜菜，平均日货量 不低于_________吨;乙方保证优先向甲方订购_________反季 节瓜菜（甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外）。
*******项目 土建施工协议 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，甲方将********施工工作承包给乙方施工，为履行合同，划分双方责任及权利，特签订如下合同条款，双方共同遵守执行。 一：双方责任： 1、乙方包工，乙方提供的所有施工材料必须满足合同要求，并 由甲方检验合格方可使用。 2、乙方负责现场施工材料及设备的保管工作，如出现丢失由乙 方负责。 3、乙方在甲方的技术监督指导下完成合同规定的施工内容。 4、乙方施工人员应持有相应工种的资格证书，施工中保证质量， 如出现任何施工质量问题一切后果由乙方承担。 5、乙方负责施工设备、人员的安全工作，施工中出现设备及人 员安全事故，由乙方自行承担。 6、施工完成后由甲方按照国家工程施工的相关标准组织验收。 发现质量问题乙方需返工，若因甲方指导失误造成返工，产 生的相关费用由甲方承担
二：合同额以及工程量 工作内容： 本项目总合同额为元。大写整。
三、工期：（特殊情况可酌情顺延） 施工工期严格按照甲方要求完成，整体工程在2019年9月23日正式开工，并与2019年10月10日全部完成（特殊情况做好记录，要有现场双方签字确认，可以酌情顺延） 四、施工质量： 施工质量达到相关规程规范质量标准和业主以及监理的要求。对于不合格产品乙方需立即整改或重新施工至验收合格为准。 五、施工安全： 乙方承诺严格按照安全规程作业，发生责任事故一切自负。并依照施工安全协议书上具体条款执行。 附件：施工承包安全协议书 六、施工人员吃住以及交通： 甲方负责协调乙方施工人员的吃住问题，所发生的费用由乙方自行承担。在施工期间租车费用由乙方承担。 七、付款方式： 预付款：双方协商。 进度款：签订合同后支付预付款合同额的30%，完成一半施工量后在支付合同额的30%，施工完成后由甲方验收后支付合同额的30%工程款，剩余10%工程款在3个月质保期后支付。 八、争议解决：
编号：GR-WR-73855 电子设备采购合同模板常 用版 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
电子设备采购合同模板常用版 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 采购方（以下简称“甲方”）： 地址： 电话： 供货方（以下简称“乙方”）： 地址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》的要求，本着平等互利的原则，经双方协商同意签订本合同。 一、合同标的 1、商品名称： 2、单价： 3、商品数量： 4、总金额： 二、货品质量要求及乙方对质量负责的条件和期限 1、乙方提供的货品必须符合中华人民共和国国家安全
环保标准以及该产品的出厂标准。 2、乙方提供的货品必须是全新的机器（含零部件、配件、随机工具等）。 3、乙方对所供设备提供_______年的免费保修。在保修期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的质量或故障问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的所有费用。乙方不能修理或不能调换，均按违反售后服务承诺处理。 三、交货及验收 1、交付使用时间：_______年_______月_______日前。 2、乙方应将所供货品的产品使用说明书、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。 3、交货地点：_______。 4、货物的验收：设备现场安装过程，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。 四、付款方式 1、甲方需支付乙方设备订金款项的_______%合计。 2、经验收合格后_______个星期内甲方一次性支付给乙方全部项目款的_______%。
编号：_______________ 政府采购合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方（采购人）： 乙方（成交供应商）： 根据甲方委托_______________ 对__________ 项目进行竞争性磋商采购（磋商编号：________________ ）的询价结果，乙方为成交供应商，现依照竞争性磋商文件、响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议： 1、委托的项目和要求（以竞争性磋商文件为准，列表附后） 2、合同的价款和支付办法：根据竞争性磋商文件规定。 3、甲方对乙方的要求： 3.1本合同从________________ 年_________________ 月________________日起到 _________________ 年 _______________ 月________________ 日止。 3.2其他要求由双方协商后确定。 4、违约的责任 4.1未按期履约的违约责任 4.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额履约的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付 延期履约违约金的条件下，甲方有权选择同意延长履约期还是不予延长履约期，甲方同意延长履 约期的，延期履约的时间由双方另行确定。延期履约违约金的支付甲方有权从履约的合同款中扣 除。延期履约违约金比率为每迟交_____________________ 天，按迟交金额的___________________%。但是， 延期履约违约金的支付总额不得超过迟交部分合同金额的______________ %。 4.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期履约期按时足额履约的（不可抗力除外），每逾期_________________ 天，乙方应按迟交金额的____________________ %向甲方支付逾期履约 的违约金。逾期履约违约金的支付甲方有权从未付的合同款中予以扣除。若乙方逾期履约达 第2页共4页
地磅购销合同 合同编号： 买受人：中核华泰建设有限公司（以下简称甲方） 出卖人：新区恒尔电子仪器经营部（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定，按照平等互利原则，甲、乙双方就材料采购有关事宜协商一致，订立本合同。 1. 合同最终数量和质量以甲方最终实际验收的数量为准； 2. 上表材料单价包括但不限于材料出厂价、包装费、运至指定交货地点的运费（江苏、上海区域运费包含在以上报价当中，其他地区根据距离另行商谈运输费用）、装卸费、安装调试费、吊装费及各种税费等与采购相关的一切费用。 第二条质量与技术要求 3.质量标准：地磅必须符合GB/T7724-1999标准要求。如不符合以上要求，乙方负责包退、包换、由此造成甲方工期延误等相关损失，由乙方负完全责任，一切费用由乙方承担。 第三条包装标准、包装物的提供与回收、运输 4. 包装标准：乙方对地磅保证经多次转运不散包、不变形、不损坏、质量不发生任何变化，如在运输过程中由于包装、运输等原因造成的损伤、变形或损坏，乙方承担一切责任和损失。 5. 包装物的提供与回收：由乙方提供，乙方负责回收。 6. 运输方式：乙方自行决定
第四条材料所有权及风险转移 8.地磅的所有权自乙方在本合同约定的交货地点或甲方通知指定的交货地点交付时起归甲方所有。 9. 材料毁损、灭失的风险由自本合同第七条约定检验期间届满之日起由甲方承担，经按第七条约定检验，质量不符合本合同约定时，毁损、灭失风险仍然由乙方承担。 第五条材料交付 10. 交付时间：以甲方书面通知要求为准。 11.交货地点：江苏泰兴市石桥花园一期南大门 11.1 乙方负责安装甲方书面通知的要求将设备配送到指定地点，并负责安装、调试。 11.2 甲方有权根据需要另行指定其它交货地点，且第一条约定的材料单价及内容不变，但应提前 3 天通知乙方。 12. 交付方式 12.1 本合同材料交付采用实物方式交付，乙方负责设备运输、安装、调试等工作，并承担由此产生的费用。 12.2 乙方交付材料时应同时提供出厂合格证明、质保书等技术资料，如有许可要求时还应当提供许可证，否则视为材料未交付。 12.3 材料交付并经甲方初验后，甲方材料验收人员在材料交付单据上签字并经甲方指定朱高峰、辛德祥、程浩三人同时签字确认。未经甲方指定确认人签字确认的交付单据无效，视为乙方未交付。甲方检验与签字确认不能免除乙方的质量责任。 第六条材料检验 13. 检验期间：甲方应当在收到材料之日起 3 日内对材料进行检验。 14. 检验方式：甲方指定交付检验。
. 合同编号： xxxxxx工程 临时设施土建施工合同 发包人: 承包人: 二〇一八年月日
xxxxxx工程 临时设施土建施工合同 承发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的的规 定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 达成如下协议： 一、概况 （一）工程名称： （二）、工程地点： （三）、工程范围：本项目临时场地硬化、施工围挡、板房基础、贴瓷砖、施工便道、生活区办公区污水处理、施工场地内地表处理等及其他工程。 （四）、工程内容： 1、场地硬化；施工准备；填筑砖渣、整平、压实；场地清理、砼立模浇筑砼、抹面、养护。 2、施工围挡（生产区、生活区）：施工准备；挖基础土石方、砌砖柱或基础、砼立模浇筑砼、围墙内外侧抹灰。 3、活动房基础：基础砌砖或立模浇筑砼、办公室内贴瓷砖、人工回填土。 4、厕所（办公区、生活区）：基础砌砖或人工搅拌砼立模浇筑砼、地板贴瓷砖、人工回填土，砂浆抹面、挖化粪池的土方、人工搅拌砼预制钢筋砼盖化粪池的盖板。 5、生活区浴室：基础砌砖或人工搅拌砼立模浇筑砼、地板贴瓷砖、人工回填土。 6、洗衣槽、厨房洗碗池：砌筑洗衣槽、洗碗池、厨房操作台、地板及操作台贴瓷砖、安装水管。 7、施工便道：施工准备;填筑砖渣、整平、压实；砼立模、浇筑砼、抹面、养护；排水沟、集水井、路牙石安装、雨水篦子安装、过路管安放等详见施工图。 8、绿化：办公区大门内外栽树及花草，花坛内人工回填土。 9、地磅基础施工。 二、承包方式：包工包料（砼甲供除外）、机械、工期、质量、安全、文明施工、验收合格、税金由承包人承包。 三、合同价款： 1、工程的单价均为全费用综合单价，不再调整。含税包干价包括所有人工费、机械费、机械进退场费、保险费、临设费、赶工措施费、各种综合措施和技术措施费及安全措施费、管理费、利润、税金、风险金、垃圾清运费等一切费用。不因市场物价、人工费、材料费的变动而调整，也不因不可预见的地
编号：HL202079886 国内采购合同电子版本 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
国内采购合同 甲方：________________ 乙方：________________ 根据《中华人民共和国合同法》及________________号的招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、供货货物名称及规格型号、数量、价格等 二、货物质量要求 1．乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。 2．乙方提供的货物必须是全新的，且进货渠道合法。产品必须具备出厂合格证。 3．乙方货物如有质量问题而发生争议，由使用单位所在地商检部门进行质量鉴定。鉴定后货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 三、送货及验收 1．送货地点：________________________ 2．送货时间：________年_____月_____日前。 3．乙方必须按甲方指定的交货地点，按时免费送货上门及安装。
YOUR LOGO 采购合作协议书整理版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
采购合作协议书整理版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方： 乙方： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 为了促进_________农业生产的发展，进一步完善 _________农产品产、运、销一体化运作机制，提高农业经济市场化、产业化和规模化的发展水平，甲、乙双方本着平等、友好、诚信、互利的原则，就双方_________反季节瓜菜代购代销合作达成如下协议，供双方共同遵守。 第一条：基本合作内容 风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权
利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1.1甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种植面积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料，以便乙方制订市场营销工作计划。 1.2甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应;乙方负责瓜菜的运输和销售。 1.3甲方保证优先向乙方提供_________反季节瓜菜，平均日货量不低于_________吨;乙方保证优先向甲方订购_________反季节瓜菜(甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外)。 1.4甲方协助乙方在当地开展农作物新品种和农业生产技术的推广业务，整合本地的农业资源，以推动本地农场企业与乡镇企业的农业信息网络工程。 第二条：订货、数量及价格 2.1乙方每次订货可以电话、传真或电子邮件通知甲方，甲方同意再以电子邮件或书面传真确认，详列所需瓜菜品种、等级规格、数量、质量要求、收购价格及交货时间、地点等，传真原件须乙方经办人签名并加盖乙方单位公章生效。 2.2乙方每次订货一般总量不少于5t货车标准配载(空运货物除外)，低于5t货车标准载量乙方应提高瓜菜收购代理费标准。
材料采购合作协议书 甲方****建材销售有限公司（以下简称甲方）与乙方****装饰工程有限公司（以下简称乙方）就双方材料采购（供应）事宜，本着平等协商、互惠互利的原则，依照中华人民共和国相关法律，达成如下采购（供应）合作协议： 材料采购合作协议书 甲方（材料供应商）： 地址：电话： 乙方（家装公司）： 地址：电话： 甲方****建材销售有限公司（以下简称甲方）与乙方****装饰工程有限公司（以下简称乙方）就双方材料采购（供应）事宜，本着平等协商、互惠互利的原则，依照中华人民共和国相关法律，达成如下采购（供应）合作协议： 1、甲乙双方达成材料采购合作计划，双方约定以下列第种方式进行合作： 一、乙方长期从甲方处采购材料。 方处采购材料。 2、双方约定材料采购（供应）合作的产品为： 材料名称材料品牌材料规格材料产地材料等级 第二条：关于材料价格 1、双方约定采用下列第种价格结算方式： 一、固定价格。即采用相对较固定的价格进行结算。 二、浮动价格。即按照乙方采购的材料数量，予以相应的价格浮动，乙方累计采购的 材料越大，甲方给予乙方的材料价格越低。累计采购按照年度进行。若双方采用浮动价格方式，详细价格单如下表： 材料名称材料品牌材料规格基本价格（单位/元）采购量达到优惠价格（单位/元）采购量达到优惠价格（单位/元） 2、双方采用浮动价格方式的，采用下列第种方式进行价格结算（采用固定价格时本 条无效）：
一、季度结算，根据乙方本季度累计采购数量，予以价格优惠，甲方以差价方式返还乙方优惠部分的费用。 二、半年结算，根据乙方半年的累计采购数量，予以价格优惠，甲方以差价方式返还乙方优惠部分的费用。 三、年度结算，根据乙方本年度累计采购数量，予以价格优惠，甲方以差价方式返还乙方优惠部分的费用。
合同编号：YT-FS-2774-91 烟煤采购合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
烟煤采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 为切实保障位于XXXXX公司3200t/d水泥熟料生产线正常生产，保质保量及时供应甲方水泥厂所需的烟煤，经甲、乙双方共同协商一致，现就烟煤供应签订合同，条款如下： 一、煤种及质量指标： (1)全硫St.ad≤1.3% (2)热值Qnet,ad(kcal/kg)≥5000大卡 (3)挥发份Vad≥20 (4)水份Mar(%)≤8%(外水份) (5)粒度≤10cm (6)杂质：无 (7)其中：
Q ent.ad-8575.63-17.63Vad-94.64Aad-167.89Mad+41.52CRC(Kcal.kg) (空气干燥基低位)。 二、保证金： 乙方签定本合同后一次支付万元给甲方为履约保证金，履约保证金在合同终止时，乙方没违反本合同条款的全额退回，不计利息。 三、数量及价格： 1、每月供应数量吨，多供不限。 2、每月供应少于吨，结算单价每吨减10元。 3、合格的烟煤每吨送到堆放场，热值5000-5400卡含税结算单价元，热值5500以上-6000卡含税结算单价元，6000卡以上含税结算单价元(含卸车费)。 4、本价格可依据市场情况进行调整但必须重新签认，甲乙双方达成新的协议，并作为本合同的补充，具有同等法律效力。 四、外观质量控制及粒径要求： (1)防雨要求：运输过程按要求做好防雨措施。