船舶承包协议
甲方：船业主（以下简称甲方）
乙方：衡东天鑫公司（以下简称乙方）
1、现乙方承包甲方船来衡东经营，以两万元一月的租金，乙方付甲方押金贰万元，承包款三个月陆万元，一次付清。三月以后必须按时付给租金。
2、甲方负责把船送到指定地点，燃油费由乙方负担，甲方安排一人负责船舶的设备维护（费用由甲方负责）和炊事工作，工资由甲方负责。
3、如遇自然灾害和年节假日，船舶不能生产，甲方应减除租金，甲方必须保证船舶设备正常生产，每月28天以上，如维修超过两天应减除租金。
4、乙方不负责甲方船舶在船籍港的任何费用。
5、本次承包有效期一年，双方不得以任何理由终止合同，未经双方同意，如任意一方终止合同，造成的后果由终止合同方负责赔偿对方的损失和费用。
6、如到期解除合同，甲方必须退还乙方押金贰万元，乙方必须平安的送甲方船舶离开衡东水域。未尽事宜，双方共同协商解决。望双方真诚合作，同等互利。
7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方：乙方：
年月日
分公司承包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-201101 分公司承包合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方：_______________集团，绍兴县_______________进出口有限公司 乙方：__________(绍兴县___________进出口公司杭州分公司承包人) 地点：杭州 甲乙双方就绍兴县________进出口公司杭州分公司的继续承包运营及双方的责任和利益分配等事项达成如下协议： 第一条 1.甲方继续支持已在杭州组建的绍兴县________进出口公司杭州分公司，由乙方承包。在甲方的支持，指导和监督下，乙方从事甲方法定登记范围内的各项经营活动，独立操作进出口业务，并承担全额业务风险。如因甲方责任造成乙方的业务风险，应由甲方承担相应损失。
乙方必须严格按照国家有关外贸政策经营，甲方有权抽查乙方出货及制单情况，如发现乙方有违法行为时，甲方有权随时终止并解除本协议，如由此造成的经济损失由乙方承担。 2.乙方在经营上享有自主权。甲方有义务在乙方的对外经济交往中所发生各种法律诉讼时，_______出面并帮助和协助乙方。 第二条 1.乙方的营业场所暂设在甲方在杭州凯旋门商业中心的分公司办公室内。乙方在甲方杭州分公司办公期间需向甲方支付物业管理费，水电费和场地费等合计人民币________万/年，乙方承诺争取在每年的六月底前付清。 2.甲方对乙方的经营应及时提供相应的出口配套服务;甲方及时提供给和办理乙方所需的出口用核销单、发票、商检证、产地证等各种进出口单据及相应证章使用。 3.乙方的出口创汇额计入甲方的出口统计。 4.乙方可自主按需招收单据操作、财务及各类业务人员、管理人员，其报酬由乙方支付。
施工合同补充协议通 用版 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
补充协议（一） 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） ______________有限公司与___________有限公司签订了 ______________工程施工总承包合同，现新增加______________工程（不在施工总承包合同范围内），作为________________工程的增加项并入施工总承包合同中，因此扩大了原有的承包范围，为了提高本工程质量及现场管理目标，结合施工市场变化，经甲、乙双方协商一致，现就新增______________工程达成如下协议： 一、工程概况： （一）施工总承包合同工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、合同价款：金额（大写）元（人民币），（小写）元。 5、工程总工期：日历天。 6、质量标准：。 二、工程承包范围： (一)建筑工程： (二)装饰工程：
(三) 电气工程： 1、强电工程： 2、弱电工程： (四) 给排水工程： (五) 采暖工程： (六) 消防工程： 三、工程合同价款： 四、工程计价原则： 五、预付款及工程进度款支付： 六、工程结算调整原则： 七、工程其他： 八、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 九、本协议自甲、乙双方盖章之日起生效，与工程施工总承包合同具有同等法律效力。 十、本协议正本贰份，甲、乙双方各执壹份，副本陆份，甲、乙双方各执叁份。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人或法定代表人或
分公司承包补充协议 甲方：浙江单位名称建设工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方于2011年3月31日签订分公司承包协议后，经乙方在湖州市区承包经营一年后，有部分约定需做进一步的补充和调整，现经双方协商达成以下补充协议： 一、在甲方向湖州市规划与建设局交纳的建筑施工企业劳动工资应急支付保证金人民币伍拾万元的同时，乙方向甲方交纳50万元的诚信保证金（无息），合同终止时，在湖州市规划与建设局退回甲方交纳的劳动工资应急支付保证金的同时，甲方将乙方交纳的50万元的诚信保证金汇入乙方个人账户中。 二、乙方在承包经营活动中，甲方提供不少于2名市政建造师配合乙方进行正常的经营活动，该两名建造师的年薪（或挂靠费）由甲方承担，但建造师在招投标活动和施工过程中所发生的费用具体按如下表参照执行：1、建造师开标出场费300～500元/次。2、中标后建造师不需要到场，按任用期1000元/月计算，每月三次之内的按1500元/月计算，经常去现场检查开会按5000元/月计算。如一旦有其中一名建造师中标，甲方将另补入一名，配合乙方进行经营活动。招投标活动中乙方有义务向甲方说明汇报实际工作情况。工程中标后，签订施工合同时乙方必须把中标通知书原件交甲方存档；工程开工前必须把施工合同原件交甲方存档；工程竣工验收后一个月内必须把竣工验收证书等相关资料交甲方存档，否则甲方有权等乙方补齐上述所有资料才支付工程款。因甲方建造师不到场，导致乙方不能正常开标的，每次承担乙方5000元损失。 三、乙方在承包经营活动中需甲方盖章、签字的，在不影响甲方经济利益、名誉损失的，甲方将密切及时配合。如甲方自身原因需外单位协助签字盖章的，所发生的费用由甲方承担。乙方在招投标过程中不得出现买标、卖标、串标的行为。若出现以上行为给甲方和乙方自身造成的一切经济、法律责任及与之带来的一切损失由乙方承担。给甲方造成信誉损坏、出现不良行为记录的每发现一次处罚20万元。以上级管理部门记录为准，出现网站公开曝光的或则情节严重扣证的将处以50万元以上罚款。在湖州市区，甲方有意向承建的工程，经与乙方协商，乙方应配合甲方完成该项目的工作，如果甲乙双方皆有意向的，乙方优先。 四、乙方在生产活动中要避免拖欠民工工资现象出现，如发生乙方工人向上级部门进行上访和投诉，给甲方造成名誉损失的，甲方将按上访工人次数进行处罚，每次伍万元。 五、乙方在承包经营过程中，由乙方培养出来的专业人员，归乙方所有，如甲方需要，年薪由甲方承担，如甲方不需要年薪由乙方承担，如合同终止，甲方必须无条件配合乙方将
新造船舶接船方案 一、已完工船舶启动方案 1、船东与管理公司签订船舶委托管理协议，同时船东签署授权书，授权管理公司全权代表船东处理船舶出厂所有事宜，包括督促船厂按照技术规格书的规定配置船舶，缺陷整改等权力。 2、管理公司派遣机务、海务抵达船厂查看船舶、和船厂接触商洽船舶交船事宜。 3、管理公司派遣第一批船员驻厂，视情况第一批驻厂船员包括船长、大副、轮机长、电机员等。 4、管理公司协助船东办理船旗国证书、手册。 5、对照技术规格书规定以及PSC/FSC、SIRE-VIQ、CDI以及实际操作的要求对全船各个设备、布置进行全面的检查，督促船厂在开航前纠正到位。 6、根据交船节点，适时安排其他船员全部到位。 7、督促船厂安排服务商或者调试人员对船员进行全面的设备操作培训，尽可能让接船船员全面熟悉船舶设备的各项操作流程。 8、督促船厂进行设备交接，包括规格书中规定的应该由船厂配备的物料、备件的交接。 9、制定初始物料、备件的清单提交船东，由船东采购并供船。 10、申请ISM/ISPS临时审核。 11、办理换旗手续后开航。
二、未完工船舶启动方案 1、船东选择继续在原造船厂建造 1.1、船东与管理公司签订船舶监造协议以及船舶委托管理协议，同时船东签署授权书，授权管理公司全权代表船东处理船舶监造以及出厂所有事宜。包括督促船厂按照技术规格书的规定建造以及配置船舶，设备验收与布置，缺陷整改等权力。 1.2、管理公司根据船舶建造情况及时安排监造组驻厂。 1.3、船舶监造组将按照船舶建造合同、技术规格书以及船级社的退审图纸进行后续船舶的建造监督、验收、设备调试直至到交船状态（包括系泊试验、倾斜试验及海上试航等）。 1.4、监造组会根据船舶建造进度适时通知管理公司安排主要船员及时驻厂。 1.5、管理公司协助船东办理船舶的船级证书以及船旗国证书、手册等。 1.6、管理公司会组织指导船长及指导轮机长和接船的船员结合PSC/FSC、SIRE-VIQ、CDI以及实际操作的要求对全船各个设备、布置进行全面的检查，督促船厂在开航前纠正到位。 1.7、根据交船节点，适时安排其他船员全部到位。 1.8、督促船厂安排服务商或者调试人员对船员进行全面的设备操作培训，尽可能让接船船员全面熟悉船舶设备的各项操作流程。1.9、督促船厂进行设备交接，包括规格书中规定的应该由船厂配备的物料、备件的交接。
编号：QJ-HT-0504 建筑企业分公司协议(官方 版) Both parties to the contract shall perform their obligations in accordance with the contract or the law within the contract period. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---
建筑企业分公司协议(官方版) 说明：该协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署协议，在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方（称甲方）xx建设集团有限公司，住址 法定代表人：xxxx系公司董事长。 承包方（称乙方） 为了提高企业竞争能力，扩大企业的工程招投标范围，根据国家有关法律法规的规定，并经董事会研究决定，决定对分公司承包给乙方经营。甲、乙双方经协商一致，签订承包经营协议如下： 第一章总则 第一条乙方结合分公司实际状况，本着所有权与经营权相分离、实事求是、互惠互利的原则进行经营。 第二条乙方实行自主经营，**核算，自负盈亏的运行模式，如期完成各项经济指标和其他约定的指标；并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。
第三条乙方按照甲方的经营理念，根据有关财务法规和规章制度规定，按有利于经营的原则自行管理日常财务。对于工程款项一律汇入甲方公司指定帐户后，再由甲方转付给分公司的帐户。 第四条乙方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定，按时足额交纳各种税费和统筹资金。 第五条乙方可以根据国家有关法律规定，自主招用、辞退以完成一定工作任务为期限的用工人员或非全日制用工人员，并报甲方备案。 第六条甲方有权对乙方的经营状况进行监督指导，享受财务监督权、审核权、工程质量和安全检查权。乙方应当自觉接受甲方的监督，并尊重甲方派驻职工的权利，定期向甲方报告工作，听取意见和建议。 第二章承包基数 第七条三年的总承包费为万元整人民币，作为甲方公司的收益。第一年的承包费为万元整人民币，第二年的承包费为万元整人民币，第三年的承包费为万元整人民币。承包费于每年的月日前付清。 第三章承包期限 第八条本合同有效期三年。自年月日起至年月日止。
建筑工程总承包合同补充协议篇一：建筑工程施工总承包合同补充协议 建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订时间：XX年＿＿月＿＿日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》（以下简称协议书），以资共同遵守。 第一条、 1. 2. 3. 4. 工程概况工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建筑面积：建筑面积暂定为：＿＿＿＿＿㎡设计单位：＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿ 第二条、工程承包方式：包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1. 承包方总承包工程范围和内容如下： 承包范围为：除甲方直接指定的项目施工单位外，其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程：（电梯工程；消防、）第四条、工程质量标准为：优质 第五条、合同工期与要求 1、合同工期：＿＿＿＿天（日历天） 2、开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准）。 3、竣工日期：XX年＿＿＿月＿＿＿日。 4、合同工期如遇下列情况，经甲方签证同意，可作相应顺延； 1）、因人力不可违抗因素而延误工期。 2）、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定：＿＿＿元/平方米，大写：＿＿＿万元整（人民币），暂定价不作为拨款及结算依据，最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。
船舶建造检验报验计划表 工程编号：stkc2012－48－0/1 篇二：船舶建造计划管理 浅谈船舶建造企业计划管理工作 摘要：在市场经济日益发展的今天，为船舶建造企业的发展也带来了很大的机会。其中， 它的计划管理涉及了造船全部生产要素的统筹协调和计划控制，可以实现人、机、场地的最 佳安排，实现作业程序的最佳组合，从而取得生产效益最大化。本文分析了船舶建造计划管 理中涉及的相关问题，并给出了科学可实施的方法措施。 关键词：船舶建造、计划管理、精益造船 前言：进入21世纪以来，我国经济不断完善和发展，船舶建造工程的数量也在不断增加， 企业间的竞争日益。为赢得长远的胜利，船舶建造企业必须掌控加强计划管理工作。它不仅 是战略落地的需要，也是企业日常管理的需要，将促进企业的进一步发展。 1、当前我国船舶建造企业计划管理中出现的问题分析。 1.1、造船生产流程模式中出现的问题。 在造船生产流程中，造船生产计划管理是每个造船企业生产管理上的重难点，影响着企 业的正常运作。首先，制定的生产计划与实际不符，有很大的偏颇。生产计划排的不准，导 致引申出的资材纳期不准，物资提前来货导致占用仓库管理资源、晚来货导致生产停滞。其 次，生产计划实现率低。大部分企业的船舶建造会制定每个阶段生产计划日期，而只要严格 按照计划日期实施，船舶就能顺利生产。但往往是计划很好，实现很差。这主要是因为在设 计、采购，制造等中忽略了人员、设施资源优化配置，即产能问题。一些企业忽视对各个阶 段的产能进行较深入的研析，缺少产能平衡计划，从而使制定的生产计划实现率大大降低。 另外，生产计划拖期现象严重。造船生产计划的管理，等同一个项目工程的管理，最注重有 序性。而生产管理部门监督力度不到位，控制各个阶段的生产计划进度不严格。除此之外， 在船舶建造现场意外事故的发生，更多的是因为技术和工艺问题，从而某个阶段的计划无法 实施。而各个阶段的生产计划并非独立运作的，每个阶段的计划都需紧密与前一个阶段以及 后一个阶段的生产计划相辅相成。只有如此，船舶建造的整体计划才能得到实现。无论哪个 计划脱节或者混乱了，都将影响生产计划的顺利实施。这是我国造船生产流程的一大漏洞。 1.2船舶建造中的计划反馈环节出现的问题 在船舶建造中，计划跟踪反馈环节脱节。计划的未及时反馈，使管理者不能及时掌握计 划执行情况，对问题不能有效的发现，并对其进行总结分析反馈数据。计划反馈主要是帮助 了解船舶工艺和设备应用的情况，更是对产品需求量的统计。计划反馈系统集成度较高，信 息间彼此依赖。例如：任务包和派工单中含有 相应的工作量和托盘清单，如果缺乏托盘数据或物资未按计划到货，工时管理系统便无 法下达派工单，同时也就无法填写反馈实际工时。而生产计划管理是环环相扣的，此处断层 将无法进行下一阶段。除此之外，计划反馈系统的失效将使节拍均衡生产的各班组人员投入 的生产各阶段工时的量缺乏科学的依据，从而生产计划的制定呈现出片面性，同时使船舶建 造企业未来的计划调整、发展前景缺乏完备的信息依据。 1.3、船舶建造企业使用的造船计划系统问题。 目前，很多船舶建造企业普遍采用推进式造船计划系统，它的特点是“从前向后，从上 而下”以及“人治”。但它“完全剥夺施工者、施工部门的主观能动性”，而恰恰因为“人治”， 常常因为人的能力、意见不同，造成生产的混乱。生产计划管理层级不明确，指令贯彻不彻 底，控制难度大。project排计划中缺乏资源需求计划，造成生产秩序混乱，效率低。它对 生产的直接影响有生产之间工序局部不均衡，导致局部资源紧张或者闲置，以及资金及资源 的浪费。这会阻碍企业进一步发展，仅仅适用于短期企业的发展项目，不利于企业的长远发
分公司承包经营协议 甲方： 乙方： 甲、乙双方经过友好协商，本着平等合作、双方共赢的原则，就甲方委托乙方设立和经营（）分公司的相关事宜达成如下协议。 一、甲方的权利和义务 1、甲方有权对乙方提供的有关证明自己具有履行本协议书规定义务的身份凭证进行资格审查认定。 2、甲方应向乙方提供委托乙方在工商部门代为设立（）分公司的必要文件，授权乙方代为办理设立手续，并授权乙方在分公司经营范围内进行经营。 3、甲方负责对乙方进行必要的管理培训，其费用由乙方负责。 4、甲方有权对乙方设立和经营（）分公司的一切工作进行监督和领导，并接受甲方章程及相关制度。 5、乙方在（）分公司设立和管理工作中遇到困难请求甲方帮助时，甲方应在第一时间给予乙方帮助，并应协助乙方做好分公司相关工作。 6、甲方认为乙方工作不力或乙方行为有损甲方利益或乙方未按本协议书履行其义务时，甲方有权收回提供给乙方的手续，并撤销对乙方的授权。 7、甲方在分公司设立后派驻公司总经理和财务经理各一名，主持日常的分公司管理和财务工作。 8、有工程招投标，甲方可派遣项目经理参与招投标，所需费用由乙方负责（不含邀请招标）。如招标工程对项目经理有特殊要求的，甲方另派人员参加。 9、授权乙方经营区域：（） 二、乙方的权利与义务
1、乙方须向甲方提供具有独立法人资格的单位作为乙方的责任担保方。 2、乙方接受甲方的委托，负责代为设立（）分公司，并负责支付设立（）分公司所需的一切费用，包括但不限于：代为设立的工商费、手续费、办公费、公关费、差旅费等。 3、乙方接受甲方的委托，负责（）分公司设立后的经营工作，并负责支付（）分公司运营所需的一切费用，并及时交纳法律、法规规定的税费。 4、乙方运营（）分公司的一切工作，只限于在（）分公司所在地，从事甲方允许业务内相关工程的招投标、工程施工和管理等活动。 5、乙方不得利用（）分公司，从事任何与甲方利益和要求不一致的行为。否则应赔偿由此给甲方带来的一切经济损失，并独自承担相应法律责任。 6、乙方在（）分公司运营中，必须按甲方规定的经营范围和区域的规定开展工作。 7、乙方承揽的工程项目，一切质量和安全均由乙方全权负责，并承担所有的责任和费用。 8、乙方在分公司设立后，组织人员参加各项岗位培训，确保从业人员具备各项专业证书，否则甲方不予安排人员证书支持并撤销分公司。 三、项目合作和管理： 1、乙方独立开展项目跟踪、洽谈、投资及项目管理工作。在工作过程中应爱惜、维护总公司的声誉和品牌，自觉接受监督和检查。 2、分公司独立参加项目投标时的标书主要由分公司自主编制，编制成本由分公司承担。投标保证金、履约保证金有乙方自理，个别项目视情况协商解决。 3、甲方应对乙方使用证书、印章及投标所需的人员证件、资质证书、工程业绩、财务（审计）等投标所需的资料给予支持。使用过程中产生的费用由乙方承担。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 总承包合同补充协议正式 版
总承包合同补充协议正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并 具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担 法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 建设单位：xxxxxxxxxx有限公司(以下简称：甲方) 施工单位：xxxxxxxxxx有限公司 (以下简称：乙方) 鉴于，甲、乙双方已经就甲方的xxxxxxxxxxxxxxx项目签订了总承包合同。经过双方的友好协商，在此，就总承包合同内的绿化工程的具体工作内容作出以下约定，双方共同遵守之： 一. 工程项目内容及范围：绿化、景观，大门前绿化。 二. 工程图纸设计：由甲方提供设计
和设计深化图纸以及施工图纸。 三. 工程质量要求：合格。 四. 工程开工日期：xxxx年xx月xx 日或收到甲方的正式图纸之日开始。 五. 工期：总承包工程工期为xx个月。 六. 工程造价和结算： 1. 本工程的合同金额为可调价格，目前暂定人民币xxxx(大写)整; 2. 工程结算依据xx省最新颁布的园林预算定额上浮xx%公司给予乙方费率xx 个点包括税金，同时按照园林工程标准取费，定额人工按照xx省xx市最新颁布的定额人工金额取费，另外人工补差120元/工日;材料价格依据xx省xx市工程造价部
分公司承包经营协议（内部承包） 合同编号 : 甲方（发包方）： 住所： 法定代表人： 乙方（承包方）： (姓名) ；（性别）；（民族）；（出生年月）； 身份证号： 住址： 联系电话： 签约地点： 鉴于： 甲方已经成立了分公司（以下简称“分公司”），乙方系甲方聘任的分公司负责人，为更好地调动分公司员工的积极性和主动性,拓展分公司业务，充分经甲、乙双方友好协商，就分公司内部承包经营事宜达成如下协议，以资共同遵守。 第一条：承包范围及事项： 甲方将分公司的经营权承包给乙方，由乙方负责分公司的经营和管理。乙方在承包期内以分公司名义独立对外经营、独立核算、自负盈亏，依法经营。 第二条：承包费用及考核指标 2.1 考核指标：乙方在承包经营期期间，须按甲方每年下达的销售计划完成甲方产品销售任务。具体考核指标为2017年销售甲方产品吨，自2018年起每年销售量在上一年度的基础
上递增20%，即：2018年销售任务吨、2019年销售任务吨，依此类推。 2.2 承包费用：乙方承包经营期间应当向甲方缴纳承包费，承包费数额与甲方支付给乙方的年薪相等。乙方在承包经营期间完不成本条第1项确定的考核指标时，甲方有权随时单方面解除本协议，解除协议自送达乙方时生效；乙方完成本条第1项确定的考核指标时，乙方有权继续经营；乙方在承包经营期内超额完成本条第1项确定的考核指标时，超过部分的利润（税后），由甲乙双方按照1:1比例分成。 第三条：经营费用及经营风险的承担 3.1 在承包经营期间，为满足分公司开展业务所需的所有经营费用均由乙方支付和承担。包括但不限于场地租赁费、员工薪酬、税费、仓储、运输费、劳务费、市场开拓费、办理证照费、广告宣传费、办公费等与分公司经营相关的一切费用。 3.2 乙方承包经营期间，经营销售所需产品由甲方向乙方按乙方申报的计划调拨，调拨价格执行甲方批发价格，具体在调拨时由双方另行签订《购销合同》，并按购销合同约定进行结算。 3.3 承办经营期间，因乙方原因导致的与分公司有关的所有仲裁或诉讼纠纷，均由乙方负责处理并承担相应法律后果（乙方收到涉及分公司的诉讼、仲裁、行政处罚等应当在3日内向甲方书面报告）；若裁判机构裁决由甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。 3.4 承办经营期间因分公司受到的行政处罚等罚款，均由乙方承担；因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔或追偿。 3.5 承包经营期间，除前述情形外，因乙方违约、违规、违法等给分公司造成的其它全部损失由乙方承担，如给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。 3.6 乙方承包经营期间，必须依法经营管理分公司，依法纳税，
建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订时间：2012年＿＿月＿＿日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》（以下简称协议书），以资共同遵守。 第一条、工程概况 1.工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2.工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3.建筑面积：建筑面积暂定为：＿＿＿＿＿㎡ 4.设计单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条、工程承包方式：包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1.承包方总承包工程范围和内容如下： 承包范围为：除甲方直接指定的项目施工单位外，其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程：（电梯工程；消防、） 第四条、工程质量标准为：优质
第五条、合同工期与要求 1、合同工期：＿＿＿＿天（日历天） 2、开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准）。 3、竣工日期：2013年＿＿＿月＿＿＿日。 4、合同工期如遇下列情况，经甲方签证同意，可作相应顺延； 1）、因人力不可违抗因素而延误工期。 2）、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定：＿＿＿元/平方米，大写：＿＿＿万元整（人民币），暂定价不作为拨款及结算依据，最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。 2、工程价款的确定 合同价款依据施工图纸，构成工程实体的各项费用及非工程实体费用，其工程量计算、定额套用及取费；土建工程执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额》；取费执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额费率标准》按二类工程取费。材料检测试验费确定每平方米建筑面积费用金额后列入工程款。由乙方先行垫付。结算时由甲方支付。 3、总承包管理费及现场配合费 1）、承包方对甲方指定分包的工程款承担全部承包方管理责任，在施工过程中承包方给予各专业单位提供必要的施工配合：塔吊运输、施工电梯垂直运输机械、脚手架利用等。
船舶建造生产管理规定 1、总则 为加强造船生产管理，缩短船舶建造周期，降低生产成本，增强市场竞争能力，提高经济效益，确保履约合同制定本规定。 本规定应用过程方法将造船生产活动和相关的资源作为过程进行管理，以造船生产管理四大职能：编制作业计划、组织生产协调、指挥生产调度、督促和考核造船生产全过程为主线。 2、船舶建造所需的主要过程，分为： ⑴生产技术准备； ⑵下料加工； ⑶分段制造； ⑷船台合拢； ⑸拉线镗孔； ⑹下水作业； ⑺发电机动车； ⑻主机动车； ⑼倾斜试验 ⑽航行试验； ⑾完工交船。 3、生产技术准备 3.1生产技术准备的输入 生产技术准备的输入应包括以下方面的信息： a）合同及总技术规格书； b）方案（报价）设计任务书； c）建造说明书； d）建造方案（建造法）。 e）合同与技术交底 3.2生产技术准备的输出 生产技术准备的输出一般应包括以下方面的文件： a) 生产技术准备计划日程表； b) 建造方针； c) 各专业施工要领（原则工艺）； d）质量保证大纲； e) )对内对外专检交验项目表；
f) 产品实现风险分析和评估报告； g）生产技术准备状态情况总检查表（开工令）。 f)“建造入级船舶开工前检查单”（适用民船建造，由品质保证部填写船级社确认） g）“船用产品持证清单”（适用民船建造，由科研所报船级社确认） 3.3编制生产技术准备计划日程表 3.3.1生产技术准备计划日程表应确定项目的主办和协办部门以及完成项目的考核期限，内容应包括以下文件： a）船舶建造过程大日程（大节点）总进度计划； b）主要材料、设备清单； c）主要材料、设备纳期表； d）建造方针； e）各专业施工要领（原则工艺）； f）质量保证大纲； g）生产（施工）设计图样和工艺文件供图计划； h）对内对外专检交验项目表； i）大型铸锻件定订货清单； j）主要材料、设备供应计划； k）主要材料、设备持证清单； l）自制件和外协件清单； m）主要设备订货资料确认。 3.4合同与技术交底 3.4.1合同签署一周后，市场营销部和技术开发部应组织向有关部门进行合同与技术详细交底。 2.4.2合同与交底的主要内容： a）合同要点与内容的解释； b）顾客要求与合同背景材料情况； c）船舶主要技术状态、性能； d）船舶的特殊技术性能和工艺要求。 3.5开工条件的确认 为确保船舶开工后能连续施工，在开工前一周，造船办应依据“生产技术准备状态情况总检查表”的安排对开工前必须具备的条件组织验证。民船建造由品质保证部填写“建造入级船舶开工前检查单”交船级社确认后反馈造船办。3.5.1主管监造师应加强督办各相关部门按“生产技术准备计划日程表”的内容
编号：_____________分公司承包经营协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 鉴于甲方为人民法院破产管理人名册入册单位，乙方为地区具有相关业务办理能力的自然人。本着发挥各自优势，共同开拓清算、破产业务宗旨，双方在平等协商基础上，达成以下协议： 一、经营期限 自分公司完成注册之日起三年。到期各自交还证照、印鉴等手续、财务凭证。 二、经营内容与形式 1、甲方在乙方所在地级市设立分公司，甲方任命乙方为分公司负责人。 2、乙方提供办公场所，聘用工作人员，自行负责年检、纳税、日常管理及业务扩展工作。 3、乙方财务独立核算，运营费用自行解决。 三、对乙方选择的条件 1、聘有名以上工作人员，其中人以上具有中级以上职称。 2、具有熟悉有法律、财务、经济、劳动关系等专业的工作人员。 3、在当地具有一定社会关系，具有一定影响力，有独立开展业务能力。 4、办公场所符合甲方要求的规模和条件。 四、分公司的运营 1、分公司的工作人员乙方自行确定，须向甲方备案，兼职人员另行约定。乙方负责聘
用人员招聘、薪酬发放、社保、业务管理，乙方应和以上工作人员签订劳动合同。2、乙方根据规范管理公司印鉴，重大事项须经甲方同意。乙方设立会计账簿，按财务要求做好团队收支结算及财务单据。 3、承包费用定为乙方在经营期间办公支出费用、聘用人员成本、拓展业务等全部费用总额，按年度核销。 4、乙方合法享有分公司的全部经营权利和义务，并承担经营期间所发生的一切债权、债务。甲方对此无须承担任何责任。 五、经营相关规定 1、承包期间，乙方拓展交甲方承办的业务，甲方收费后给乙方收益额的%。甲方介绍给乙方的业务，乙方收费后应将收益的%交甲方。如乙方办理业务需甲方派驻人员指协调，具体分配比例另行协商。 2、甲方负责开展公司整体宣传活动时，乙方必须积极配合。 3、乙方开展业务期间应积极与甲方进行信息沟通与确认。 六、权利和义务 1、甲方有权对乙方业务进行指导和监督，甲方发现分公司若有违法违章以及违反甲方的管理规定，有权要求乙方纠正。 2、乙方如根本违反本合同的基本权利和义务、不按期支付相关费用，及给甲方造成企业形象重大破坏，甲方有权单方面终止合同。 3、甲方有权定期或不定期派出审计人员对乙方的经营情况进行审计，了解乙方经营运作情况。 4、甲方负责公司整体宣传，并负责依约向乙方提供相关指导建议。 5、乙方有权依合同申请甲方给予业务指导。
《建设工程施工合同》补充协议 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议： 第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，+0.00（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包
分公司内部承包协议 发包方：（以下简称甲方或发包人） 承包方：（以下简称乙方或承包人） 甲乙双方本着平等协商、互惠互利、共同发展的原则，就乙方自愿承包甲方分公司事宜达成如下协议内容： 一、术语 1、内部承包是指发包人与其承包人之间签订的一份书面协议，该协议就甲方许可内部员工在企业资质范围内组织人员、资金及物资等众多经营生产要素，去完成一定的经营生产任务，承包期间实行自筹资金、独立核算、自负盈亏、服从管理并向公司缴纳各项管理费等，其经营所得利润扣除个人所得税外全部归承包人所得。 2、内部员工是指甲方公司聘用的工作人员，其必须是和公司签订了《劳动合同》并在公司按时领取了劳动报酬办理了社保关系的自然人。 3、分公司是指承包人为了完成发包人交给的承包任务而有甲方授权成立的经济实体，该经济实体的实际负责人是承包人。 4、承包管理费是指与发包人签订了《内部承包协议》的承包人按照约定的时间与金额向发包人缴纳的管理费。 5、保底管理费是指承包人必须向发包人最低缴纳的承包管理费。
⒍超额管理费是指承包人业务量超出规定的业务量时，其超出部分必须向发包人缴纳超出的承包管理费。 二、基本模式 1、承包期限 乙方承包期限年，自至止。至为第一年度、至 为第二年度，以次类推。（本协议期限起始时间以办结进市手续之日为准，从该日算起至3年，但办理手续时间最长不得超过5个月）。 2、承包范围 仅限乙方及其承包的分公司在管辖范围内（含所辖区、县和镇）开展甲方营业执照和资质等级证书范围内的经营生产活动，超越上述区域及范围开展经营生产活动，必须征得甲方书面同意许可。许可后，就超越的区域另行与甲方签订增加区域的《内部承包协议》。 ⒊对外名义 乙方及其承包的分公司必须以“公司公司分公司”之名义对外开展经营生产活动，乙方对外宣称公司分公司公司总经理（负责人）。 ⒋责任义务
编号：TQC/K476 车辆全承包补充协议完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
车辆全承包补充协议完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：____ 乙方：____ 乙方于_____年____月____日与甲方签订承包甲方_____型_____车的车辆全承包经营合同，经协商现签订本补充协议。 乙方每月8号前交清当月规费，月上缴规费甲方按_____考核,（不再享受合同约定的轮胎修车补贴）。 乙方每月8号后交清规费，甲方按合同规定标准____考核，不享受修理费、轮胎补贴,并收取资金占用费500元。
工程补充协议 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 本协议所有术语除非另有说明，否则其定义与双方2017年09月 27日签订的合同，合同编号：（下称原合同），定义相同。 甲、乙双方本着互惠互利、自愿合作原则，友好协商，就原合同内容，工期，价款等订立以下补充协议。 一、工程承包范围及内容： 本协议承包范围为工程，实际工程内容以甲方提供的工程图纸为准。乙方提供符合档案馆要求的竣工资料。 二、工期： 1、开工日期：年月日（以发包人批准时间为准） 2、总工期，其中设备基础工程为绝对工期天。 三、协议价款及调整： 1、承包形式： 合同总价包干形式。 2、协议价款及调整： 2.1、本协议包干价款共计人民币：￥元（大写金额：）（含11%增值税专用工程发票税金） 2.2、本协议中所签订的协议金额为总价包干，已包含工程中图纸所示的
全部工程量及施工工艺、施工措施等全部内容。在施工过程中，分部、分项工程由于设计变更导致增加协议之外的工程量，按工程建设管理程序经甲方书面确认后给予调整。 四、工程师权利 本工程项目因工程规模较小，不单独设置监理单位，施工现场监督管理由甲方现场代表负责，乙方须服从甲方现场代表（工程师）现场发出的工程指令；若不按甲方指令要求施工，甲方现场代表（工程师）有权进行警告或者罚款，罚款幅度为1000—20000元/次；若对甲方发出指令乙方有异议，乙方可在指令执行后进行书面申诉。 五、工程款支付 1、第一次工程进度款的支付；等工程完工且验收合格后的7个工作日内，乙方向甲方提供完成工程的相关资料，甲方在10个工作日内确认无误后向乙方支付进度款，支付比例为本协议金额的 50%。 2、第二次工程进度款的支付；本协议中全部图纸包含的工程量完工（协议约定的范围及内容）。乙方需在施工完成且达到预验收条件时，7个工作日内乙方向甲方提供工程量结算清单，且通知甲方组织现场完工验收，甲方应在10个工作日内组织相关单位进行现场完工验收，完工验收合格后向乙方承包人办理结算，并支付比例为本协议金额的30%。 3、工程竣工交验，完成资料交档，并由乙方完成工程竣工结算清单（若需审计，须经工程审计完成）后 7个工作日内提交给甲方；甲方需在20个工作日内确认工程量，确认无误后，向乙方办理结算，并支付工程款
目录
一、工程概况 清远水利枢纽工程位于北江干流下游清远市石角镇观洲村观音洲河段，上距清远市清城区16km,下距石角水文站4.8km，集水面积37783km2。本工程任务是：航运、改善水环境、灌溉、供水、兼顾发电、反调节、养殖和发展旅游等多项综合利用效益。 北江清远水利枢纽工程的金属结构设备由泄水闸系统、船闸系统和电站系统等3部分组成。本工程金属结构设备共设置各类闸门54扇，拦污栅24扇，浮式系船柱20套，门（栅）槽埋件112套，启闭设备47台（套），清污机1台，水上清污船1艘。钢闸门、拦污栅、浮式系船柱、埋件等金属结构采用表面喷锌加封闭涂料防腐，启闭机表面涂漆防腐，金属结构设备及埋件防腐面积共约141000 m2。 1、泄水闸系统金属结构设备 根据枢纽总体布置，泄水闸系统位于枢纽中部，采用平底堰，共设置泄水闸31孔，孔宽，每孔设一道平面工作闸门，每扇闸门采用一台（套）固定卷扬机操作；在工作闸门上游设有检修门槽，31孔共用3扇检修闸门，由1台（套）厂坝共用双向门机配液压自动抓梁操作。泄水闸系统共设置闸门34扇，门槽埋件64套（其中2套为门库埋件），固定卷扬机31台（套），双向门机1台（套），检修桥机1台（套）。 2、电站厂房系统金属结构设备 电站厂房位于枢纽左侧，共装设有4台贯流式灯泡机组，单机容量为11MW，每台机组均设有独立的进水口和尾水道。电站厂房顺水流方向依次设置进口拦污栅及其启闭和清污设备、进口检修闸门和尾水事故检修门及其启闭设备，厂坝共用双向门机承担进口检修闸门的启闭任务。电站系统金属结构设备共设置悬挂式拦污栅24跨，拦污栅栅槽埋件24套，闸门8扇，门槽埋件8套，门库埋件2套，兼提栅功能的耙斗式清污机1台（套），单向门机1台（套），清污船1艘。 3、船闸系统金属结构设备 船闸布置在枢纽右侧，为单线单级船闸，船闸级别为Ⅲ级，设计最大船舶吨级为1000t，闸室有效尺寸为××（长×宽×槛上水深），通航净空。船闸系统金属结构设备有上游挡洪检修门、上闸首工作门、下闸首工作门、下游检修门，输水廊道充泄水工作门及其上、下游检修门，并设有操作工作门的液压启闭机和操作检修门的台车及电动葫芦，另外还设有浮式系船柱。船闸总共设置闸门12扇（人字门一对门叶按1扇计），浮式系船环10对，启闭机8台。 4、机电设备 北江清远水利枢纽工程主要机电设备有：11MW灯泡贯流式三相交流同步发电机组4台，