劳务分包合同
合同编号：
工程名称：
甲方：
乙方：
年月日
劳务分包合同
劳务发包人（以下简称甲方）：
劳务分包人（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(简称“发包人”)与工程承包人（甲方）已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总(专)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条乙方资质情况
资质证书号码：
发证机关：
复审时间及有效期：
安全生产许可证号码：
发证机关及有效期：
增值税纳税人类型（以下两种中选择一种填写：1、增值税一般纳税人；2、增值税小规模纳税人）：
第二条劳务分包工作对象及劳务承包内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：
分包劳务内容：
第三条劳务分包工作期限
总工期（总日历工作天数）为：天
开始工作日期：年月日
结束工作日期：年月日。
第四条劳务分包价格
一、本工程实行劳务单价分包，乙方所分包工程项目及范围内的分部分项工程劳务分包单价见附表1《劳务分包项目及单价表》。本单价为各项综合单价，是在合同执行过程中完成该工程并达到优良所需的全部价格。包括税金及协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。
二、暂定劳务分包总价：元。以暂定工程数量乘以附表1《劳务分包项目及单价表》所明确的单价，即为暂定劳务总价；总价只作为劳务费用估价的基础，不作为工程结算的依据。
第七条工程量的计量及决算金额
一、工程数量的计量：本合同中工程数量是指按合同约定应该得到计量的工程项目的数量。计量以乙方实际完成并符合业主计量与支付规范，并经甲方项目经理最后批准实际完成的工程数量为依据，其他任何人员的签证均不能作为计量和结算的依据。劳务分包外的临时用工及机械台班原则上不发生，如需发生时，需经甲方项目经理签证方为有效。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方自身原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
二、决算金额：按甲方最终审批认可乙方提交的工程计量单上的有效合格工程数量乘以附表1中明确的单价计算。
第八条分包劳务款的结算、支付时间和支付方式
一、分包劳务款的结算：
（一）本工程劳务分包费用按甲方工程计量周期进行结算、支付。
（二）中间结算工程数量以甲方现场核实的乙方工程数量作结算依据。
（三）甲方不预付任何劳务费和备料款。
（四）中间结算：每月计量完成后，甲方按乙方当月实际完成数量与乙方办理中间结算手续。业主相应计量款到账后，甲方暂扣各项保留金后及时支付劳务结算款。
（五）完工结算：本合同约定劳务内容全部完工、相应细目计量完成后，甲方与乙方办理完工结算手续。
（六）最终结算：工程缺陷责任期满，若无乙方原因引起的质量问题或乙方已履行其缺陷责任期义务，甲方返还质保金；但乙方仍应继续履行其质量保修期义务。
二、分包劳务款支付方式：
（一）乙方劳务款采用银行承兑汇票形式或银行转账支付形式，每次结算完，在甲方收到乙方提供合法合规，且在增值税发票上的“备注栏”中注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目名称的建筑服务增值税发票时，扣除每次结算价格5%的质量保证金后的余额，分两次进行支付，第一次支付的金额为劳务进度结算款的80%。第一次支付款到账后，劳务分包方首先用于支付所有农民工工资，甲方收到劳务分包方提供经农民工本人签字加按手印并由劳务分包方负责人签字的工资发放表或银行代发农民工工资清单的复印件和农民工身份证复印件给甲方后，并由劳务分包方管理人员在工程项目所在地工区醒目处张贴公示5个工作日后，如果甲方未接到农民工的任何投诉，则甲方将剩余的20%劳务进度结算款支付给劳务分包方。若接到投诉劳务分包方拖欠农民工工资或伪造工资表等造成对农民工不利行为，甲方有权暂停对劳务分包方的任何支付，直接扣除劳务分包方的工程款向农民工支付工资。
（二）本分包项目最终决算价格的5%作为劳务分包质量保证金，工程保修期满后支付给劳务分包人。
第九条发票开具
(一)
种开票时间中选择第（）种开票时间。
1、第一种开票时间：乙方与甲方进行工程结算或决算时；
2、第二种开票时间：质量保质期过后，甲方退回乙方质量保证金时。
（三）本工程专业分包人是增值税一般纳税人，必须按照决算或结算金额（工程结算或决算价中含有乙方向甲方收取的提前竣工奖、违约金或赔偿款）向甲方开具增值税发票，具体按照以下开具发票方式中（第种开票方式）。
1、第一种开票方式：甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税，乙方选择一般计税方法计征增值税，则乙方必须向甲方开具11%的增值税专用发票。发票上劳务费用和税金应分别列示，具体如下：如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第（二）项第1条，则销售劳务金额为：含质量保证金的决算或结算金额÷（1+11%），增值税金额为：含质量保证金的决算或结算金额÷（1+11%）×11%。如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第第九条第（二）项第2条，则销售劳务金额为：不含质量保证金的决算（结算）金额÷（1+11%），增值税金额为：不含质量保证金的决算（结算）金额÷（1+11%）×11%。
2、第二种开发票方式：甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税，乙方选择简易计税方法计征增值税，则乙方必须向甲方开具3%的增值税专用发票，发票上劳务费用和税金应分别列示，具体如下：如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第（二）项第1条，则销售劳务金额为：含质量保证金的决算或结算金额÷（1+3%），增值税金额为：含质量保证金的决算或结算金额÷（1+3%）×3%。如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第（二）项第1条，则销售劳务金额为：不含质量保证金的决算（结算）金额÷（1+3%），增值税金额为：不含质量保证金的决算（结算）金额÷（1+3%）×3%。
3、第三种开票方式：甲方承包的工程选择简易计税方法计征增值税，乙方选择简易计税方法计征增值税，则乙方必须向甲方开具3%的增值税普通发票，发票上劳务费用和税金应分别列示，具体如下：如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第（二）项第1条，则销售劳务金额为：含质量保证金的决算或结算金额÷（1+3%），增值税金额为：含质量保证金的决算或结算金额÷（1+3%）×3%。如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同第九条第（二）项第2条，则销售劳务金额为：不含质量保证金的决算（结算）金额÷（1+3%），增值税金额为：不含质量保证金的决算（结算）金额÷（1+3%）×3%。
（四）乙方必须向甲方提供正规合法的增值税专用发票，如果乙方提供的增值税发票是假的或虚开的，被相关政府部门查出，除必须重新给甲方提供正规、真实发票之外，一切赔偿损失责任由乙方承担。
（五）甲方根据甲方审批乙方提交的工程计量确认单上的工程量的--------%，在收到乙方开具符合《中华人民共和国发票管理办法》和《增值税专用发票使用管理规定》的正规、合法的增值税发票的前提下，向乙方支付工程款，剩余的工程款于工程最后完工验收合格后再支付。即甲方凭甲方审批签字认可的工程计量确认单和乙方开具符合国家相关法律规定的正规、合法增值税发票支付工程款。
（六）甲方从分包款中扣留乙方的服务费（配合费或协调费），乙方必须全额向甲方开具增值税发票。甲方从分包款中扣留的服务费（配合费或协调费）必须向乙方开具6%税率的增值税专用发票（如果甲方对项目选择一般计税方法计征增值税的情况下）或6%的增值税普通发票（甲方对项目选择简易计税方法计征增值税的情况下）。
（七）质量保证金的开票方法。
如果乙方将甲方扣除质量保证金的开票时间选择本合同中第14.2.2项，则乙方（分包方）向甲方（总承包方）开具建筑服务业的增值税发票，具体开票方法，乙方从以下开票方法中选择第（）种开票方法。
1、第一种开票方法：甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税，乙方(增值税一般纳税人)选择一般计税方法计征增值税，则乙方向甲方开具11%的增值税专用发票，发票上劳务费用和税金应分别列示，销售劳务金额为：质量保证金额÷（1+11%），增值税金额为：质量保证金额÷（1+11%）×11%。
2、第二种开发票方式：甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税，乙方(增值税一般纳税人)选择简易计税方法计征增值税，则乙方向甲方开具3%的增值税专用发票，发票上劳务费用和税金应分别列示，销售劳务金额为：质量保证金额÷（1+3%），增值税金额为：质量保证金额÷（1+3%）×3%。
3、第三种开票方式：甲方承包的工程选择简易计税方法计征增值税，乙方(增值税一般纳税人)选择简易计税方法计征增值税，则乙方向甲方开具3%的增值税普通发票，发票上劳务费用和税金应分别列示，销售劳务金额为：质量保证金额÷（1+3%），增值税金额为：质量保证金÷（1+3%）×3%。
（八）甲方从乙方的分包款中扣留甲方对乙方的罚款、违约金和赔偿金，由于没有构成增值税的征税范围，不缴纳增值税，而不向乙方开具增值税发票，只开具手据或不开手据，甲乙双方在经监理师签字的罚单或赔偿单上签字即可，各持一份备查。
（九）如果乙方给甲方提供虚开或假的增值税发票，给甲方造成的所有损失均由乙方承担，甲方享有永久的索赔追偿权利。
（十）乙方向甲方开开具增值税发票时，必须在增值税发票上的“备注栏”中必须注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目的名称。
第十条质量标准
一、工程质量要求：
（一）按总(专)包合同有关质量的约定、国家现行的相关标准、规范及施工当地建
设主管部门的相关规定和文件执行。
（二）乙方须服从甲方管理人员、监理工程师、业主对工程质量的要求。
第十一条合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
一、本合同；
二、本合同附件；
三、施工、验收规范或甲方的工作指令和技术交底。
四、本工程施工总承包合同或专业承包合同；
第十二条甲方的权利与义务
一、审核乙方资质等文书的真实性和合法性；组建与工程相适应的项目管理班子，并成立现场管理机构督促乙方工程进度、质量、安全、劳务用工。
二、全面履行总包合同，按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行全面规范管理。
三、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。
四、负责工程技术交底、测量定位、试验检测，劳务工程检查验收，统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。
五、依据合同约定统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及劳务作业场地。
六、负责对每道工序的质量进行检验，乙方完成每道工序须由现场监理、甲方主管工程师和质检工程师检验认可，方可进入下一道工序施工。
七、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的机械设备、周转材料、安全设施保证劳务作业需要。
八、负责对乙方施工工程的质量、数量签证，负责对已完工程组织竣工验收，负责竣工资料的编制和汇总，并按协议规定办理验工计价和竣工结算手续。
九、按本合同约定，向乙方支付劳务报酬。
十、负责与监理、业主等有关部门联系，协调现场工作关系。
十一、乙方因技术水平低，不服从管理和监督，难以保证工程质量或工程质量不能满足甲方工程质量要求或部分工序不符合甲方施工过程控制程序的要求，存在严重的工程质量事故隐患，虽经甲方指出并限期整改而没有改正的，甲方有权另行组织劳务或要求乙方无条件退场，由此造成的一切损失由乙方负责。
第十三条乙方的权利与义务
一、向甲方提供符合本项目要求的资质证书或其他文书，并保证其真实性和合法性；对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，按本合同附表2要求组织具有相应资格证书的熟练工人以及必要的设备投入工作，并提供参加本项目施工的人员名册及劳动合同复印件；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
二、根据施工组织设计总进度计划和阶段性进度计划的要求，每月25日前提交下月劳务作业计划，有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划，必要时按甲方要求提交旬、周劳务作业计划，经甲方批准后严格实施。
三、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；做好劳动保护工作，负责劳务人员岗前培训工作，确保施工安全，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，教育劳务人员遵纪守法、文明施工、安全生产，严禁违章作业、盲干蛮干，确保劳务作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对劳务作业现场的管理规定，做到文明劳务作业；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
四、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其自备工具、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
五、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；保证所属职工着装干净整齐，注意环保；
六、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。
七、做好劳务作业场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方承担由此引起的一切经济损失及赔偿。
八、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
九、乙方须服从甲方及甲方转发的发包人及甲方工程师的指令。
十、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
十一、本合同约定质量保修期为工程交工证书下发后两年，乙方负责自身劳务作业引起的质量问题的维修作业，并承担相关费用。
十二、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目经理部名称，对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、劳务、租赁、买卖等合同纠纷，一切责任由乙方承担。
十三、乙方有协助甲方解决地方协调的责任。如果甲方需要乙方协助时，乙方须无条件予以协助和配合。
十四、劳务分包人的其他义务：
（一）劳务分包人应严守工程承包人商业机密。劳务分包人不得将本专业分包
合同传递与第三方以及向第三方泄漏本专业分包合同内容。如果劳务分包人违背本条款因此给工程承包人造成直接经济利益和社会效益损害的，工程承包人将有权不予劳务分包人就本工程作任何结算并将其清除出场，并由劳务分包人承担一切责任。
（二）劳务分包人应对施工图纸保密，不得向第三方提供本工程施工图纸内容，施工完后将全部图纸（包括因施工已损坏的图纸）交还工程承包人。
（三）劳务分包方现场必须配备生产、技术、质量、预算、材料和专职安全等相应管理人员，所有人员必须持有相应主管部门颁发的行业上岗资格证书，现场负责人、技术负责人等必须驻现场，配合工程承包人及发包人办理各类证照并提供相应人员资格证书。
（四）劳务分包方进入施工现场后，按照相关部门的要求应购买的工程保险，费用由劳务分包人自行负责，前期由劳务分包人支付的费用，由劳务分包人向工程承包人支付。
十五、劳务分包人不得将所承揽的劳务进行再分包。
十六、劳务分包人应及时将收到的劳务承包费支付作业人员工资，不得扣留，并保留支付工资的相关凭证备查。
十七、工程承包人支付劳务分包人工程款前，劳务分包人必须先行提供相应等额的3%税率的增值税专用发票（在工程承包人选择一般计税方法计征增值税情况下）或3%税率的增值税普通发票（在工程承包人选择简易计税方法计征增值税情况下）。否则工程承包人有权不予支付工程款。
十八，劳务分包人必须保证所出具增值税发票的正规性、真实性和合法性，如果提供增值税发票是假的或虚开的，经相关政府部门查出是假发票或虚开的增值税发票，劳务分包人除重新给甲方补开合法、正规的增值税发票外，还必须承担因其开具假票或虚开发票而给甲方所造成的所有损失。
第十四条履约保留金、质保金和农民工工资风险保留金事宜
一、履约保留金：乙方应于签订本合同前向甲方缴纳元的现金或银
行保函作为履约保留金。乙方按约定全面履行合同项下所有义务，且完成的工作内容通过交工验收后，甲方不计利息返还乙方履约保留金。
二、质保金：按劳务报酬结算总额%的比例暂扣质保金。乙方的工作成果在甲方验收并办理完工结算后，工程缺陷责任期（两年）满，若无质量问题，甲方不计利息将质保金返还乙方。若有质量问题，乙方负责无偿返修，质保期延长，质保金仍由甲方保留。若乙方拒不返修，甲方有权将质保金用于支付返修费，质保金不足支付返修费用时，由乙方补足。
三、农民工工资风险保留金：按劳务报酬计价总额%的比例预留农民工工资保留金。甲方负责审查乙方劳务工资表，并有权根据计价情况直接发放乙方劳务人员工资。农民工工资从乙方农民工工资保留金及劳务计价额中扣除。工程完工，办理完工结算后，经甲方查证，乙方农民工工资已全额发放后，甲方不计利息将农民工工资风险保留金返还乙方。
第十五条安全管理
一、安全施工与检查
（一）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
（二）工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求议方违反安全管理的规定进行施工。
二、轻伤频率控制在 1.0%以内。
三、现场内的安全隐患整改率必须在保证时限内达到100 %。
四、乙方现场负责人必须常驻现场，履行组织管理职能，建立健全安全管理机构及制度，各项安全管理制度未经甲方批准不得随意更换，如有违反，乙方向甲方支付违约金500元/人、日次。
五、严格贯彻执行甲方的有关施工安全技术措施、专项施工方案和分部分项、分工种施工安全技术交底，按规定正确佩戴个人劳动保护用品，认真检查其施工人员的落实情况，确保施工安全。
六、安全防护。劳务分包人应时刻加强施工现场作业人员的安全防护意识和安全防
范工作，在施工现场内所用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）必须响应和达到工程承包人对劳务分包人的具体要求。
七、事故处理
（一）发生人员伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。乙方承担因此带来的一切经济损失。
（二）乙方生产人员在施工现场如发生一人轻伤事故，事故医疗金额在5000元（含5000元）以内的，人员务工费和医疗金均由劳务分包人负责；如发生重伤、亡、残等安全事故，除保险公司赔付外，剩余赔偿金额由乙方承担。
八、保险
（一）劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
（二）保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
九、有下列情况之一的，甲方可依照协议约定，根据情节轻重，乙方应向甲方支付违约金人民币200-20000元，直至责令其停工：
1、事故隐患严重，直接危及生命安全的；
2、未按各级安全监督人员下发的重大隐患通知书未及时整改的；
3、施工现场自带的机械设备、机具未经验收就投入使用的；
4、忽视安全生产，不按安全操作规程组织施工作业，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象严重的。
第十六条材料、设备供应及管理
一、工程用等主要材料由甲方供应,根据理论数量按计划需用量调拨乙方管理和使用。乙方承担甲方供应材料在现场的保管看守义务，应避免材料因保管不善变质失效或者被盗，由此造成损失由乙方承担。若出现材料超计划数量，甲方按到货单价扣除超额部分费用。（甲方供应材料清单详见附表3）
二、本合同规定甲方供应的各种材料损耗率分别为%、%、%。
三、甲方提供的小型机具由乙方负责保管使用，若出现非正常使用损坏或损失，由乙方负责按市场价格支付费用及赔偿。
四、乙方须派专人办理甲方供应材料领用及签证手续。
五、甲供材料由甲方通知乙方派人参加验收，并向乙方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管，合理使用甲方供应的材料、设备。如乙方操作不当或因保管不善造成材料超耗，给甲方造成的损失由乙方赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；甲供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符，乙方可拒绝接受。
委托乙方自购的材料应满足设计和规范要求，并提供产品合格证明及采购凭证，由乙方提前通知甲方验收，如发现材料不符合设计和规范要求，不能免除乙方任何责任，
由乙方及时运出现场并重新采购符合要求的材料。
六、甲方供应的材料只供本合同劳务作业范围以内的工程专用，乙方应合理使用工程材料，将消耗水平控制在双方协商的范围之内。乙方不得挪用或擅自处理，未经甲方许可，不得将工程材料用于施工措施或手段用料，严禁以任何名义变卖工程材料或工程废料。
七、甲方供应材料因委托加工等原因必须移出本合同劳动作业范围时，乙方须报甲方审批，并经甲方批准后实施。
八、乙方为完成劳务作业可以自带或自行租赁小型施工机具设备。
第十七条施工变更
一、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（一）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。
（二）增减合同中约定的工程量。
（三）改变有关的施工时间和顺序。
（四）其他有关工程变更需要的附加工作。
二、因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
三、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
四、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
第十八条违约责任
一、因建设、设计单位原因或不可抗拒的自然灾害、或征地拆迁工作等一切非甲方原因引起乙方人员、机具设备停工、窝工或资金暂时紧张，不属于甲方违约，乙方应有足够的资金垫付能力，确保维持工程正常施工。
二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
1、乙方因自身原因延期交工的，甲方视情节轻重，按元/天收取乙方逾期违约金；
2、乙方承诺投入本工程的人员和设备（见附表2）按约定时间进场，人员如推迟进场，每人每天支付违约金元，机械设备如推迟进场，每台每天支付违约金元。乙方管理该工程的现场负责人每月在工地时间少于天时，每少一天向甲方缴纳违约金元；
3、因乙方原因，连续两个月不能完成阶段性进度计划，乙方应向甲方支付违约金元，甲方有权解除合同，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失（含另觅劳务队进出场、赶工费用）；若甲方要求乙方继续履行合同，乙方延误工期不再顺延。
三、因乙方原因不能履行协议约定的责任和义务,甲方有权单方面解除协议且乙方必须在日内退场。同时由此给甲方造成的经济损失（含另觅劳务队进出场、赶工费用）均由乙方承担。
四、乙方必须给分包项目全体务工人员每人办理工资卡，甲方每次支付乙方工程款7日内，甲方对乙方人工费发放情况进行严格检查并充分听取务工人员反馈意见。若发现乙方有挪用务工人员工资情况的，将对乙方处以应发人工费金额%的罚款）。
第十九条争议解决
一、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向甲方所在地人民法院诉讼解决。
二、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保
护好已完工作成果：
1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2、调解要求停止合同工作，且为双方接受。
3、法院要求停止合同工作。
第二十就条禁止转包或分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给他人。否则，视为乙方违约，乙方向甲方支付违约金元。甲方有权解除合同，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失（含另觅劳务队进出场、赶工费用）。
第二十一条合同解除
一、甲方与乙方协商一致，可以解除合同。
二、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
三、乙方将其承包的全部工程转包给他人或将承包的工程分包的，甲方有权解除合同。
四、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出劳务作业场地。
第二十二条合同终止
本合同双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质量保修期满且无质量问题后终止。
第二十三条保密条款
双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的，由泄密方赔偿对方经济损失。
第二十四条合同生效
一、本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（必须有书面委托书）、盖章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
二、对本合同在履行中的任何争议首先应由双方协商解决，若协商不成，双方同意向人民法院诉讼解决。
第二十五条补充条款
一、乙方对所承担的项目应有足够的风险认识，应为降低风险采取各种措施，其费
用包括在相应的支付项目的单价内。
二、甲方制定的质量管理办法、技术管理办法作为协议的组成部分，乙方应予以接
受，并严格遵守。在工程施工中甲方实行的进度、安全、质量、文明施工奖惩办法，无论是否经双方签字均应视为协议的组成部分。
三、本协议签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
附表1《劳务分包项目及单价表》（须注明详细工作内容）
附表2《乙方进场人员及设备清单》
附表3《甲方限额供应材料数量及价格表》
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法人代表法人代表
或被授权代理人（签名）：或被授权代理人（签名）：日期：日期：
附表1
劳务分包项目及单价表
附表2
乙方进场人员及设备清单
附表3
甲方限额供应材料数量及价格表
专业分包的选择与管 理方案
分包队伍选择与管理方案 扬子江作为阿克苏诺贝尔常州项目的总承包单位、本单位的劳务分包管理水平和分包队伍的素质成为影响本单位项目施工进度和施工质量的重要因素。劳务队伍的强弱影响到本单位的合同履约及经济效益。项目劳务分包作业为主要生产劳动力的施工组织结构。目前除项目管理人员和专业技术人员外，一线施工人员都是农民工，劳务分包队伍专业化程度、素质参差不齐；项目部投入大量的人力、物力和资源来管理劳务队。要使整个工程安全顺利、保质保量完成，给业主满意工程，劳务分包施工队起着重要的作用，而项目部的管理则起着决定性的作用。 一、结合工程外资企业管理的特点选择素质高、有此类或类似专业分部分项工程施工能力和经验的专业劳务队,并且选择的原则是尽量优先选择长期合作的劳务伙伴,但是考虑当地的一些特殊情况和建筑施工企业的特点也可考虑选择当地的有资质和有实力的队伍，并且可有找当地有威信的单位和个人甚至政府作为担保当. 可以说选择了一个优秀的专业劳务队，该项工程就成功了一半。首先，公司在项目分包队伍选择时，优先选择公司长期合作的、信誉好、积极主动配合项目部工作的专业劳务施工队；其次，若部分专业分包队伍与公司无长期合作关系，项目在选择时将在其它项目部中合作过的专业劳务施工队中选择，这样对其施工的项目
质量、价格等方面参考价值较高；再次项目在对技术水平和质量要求不高的象土方的开挖等专项分包应综合考虑各方面因素也可有当地实力较强的机械租赁公司做优先选择，再次，项目在每个分部分项工程招标时，均选择不少于3个专业劳务施工队进行择优选择。这样在其报价、质量、施工能力和经验、自身管理能力等方面的选择性更广泛，对项目部日后的管理也更有利，较少了素质较差的劳务队低价中标进场给项目带来的不良影响。 二、以法律、法规为依据，和劳务分包施工队签订劳务分包合同，明确双方权利和义务，在相互合作中做到有据可依 项目在选择好队伍后，便与之签订书面合同，对双方形成法律上的相互约束。合同签订要以国家或地方相关法律、法规为依据，内容要公平合理公正。合同内容应详尽，对于特殊内容条款双方要平等协商，以免日后发生理解上的偏差而造成不必要的纷争。 在与施工队签订合同的经验中，项目重点把握以下五个主要方面：一是劳务承包的施工内容，包括项目内容、材料交接使用、机械使用保养、遗留问题处理、各专业队交接界面处理、现场施工场地使用等都进行了详细的说明，对于工程施工内容单列明细表。二是工程变更的增减，对于变更增减幅度及与之对应的价款增减应有明确的规定，项目对此极为重视，防止在工程结算时留下被钻空子的机会；三是分部分项工程的承包价格、计价方式、付款方式都应有明确规定，这是施工队最为关心的，也属于合同的核心条款；四
工程劳务分包合同 编号 立合同单位： 工程名称： 签订日期：201 年月日 签订地点：
工程劳务分包合同 以下简称甲方： 立合同单位： 以下简称乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经双方共同协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。 分包项目及名称： 一、分包项目范围： 二、工程地址： 三、分包形式： 四、工期：开工日期：竣工日期：总工期： 天 五、工程质量要求：乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工 组织设计精心组织施工，确保工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准， 本工程质量目标： 六、安全生产、文明施工及环境职业健康 乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受有关方面的检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；必须加强施工现场管理，文明施工，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，使施工现场达到市建委规定的文明施工要求；必须遵照甲方及项目部制定的文明施工的制度要求进行施工；乙方施工人员进场后必须遵守甲方制定的环境及员工职业健康标准。安全文明施工目标： 安全协议另行签订。 七、工程人工工资的支付及结算方式： 八、其他 1、甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人。乙方委派 专职安全员同志。共同履行本合同的各项规定。 2、乙方应按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
3、乙方应按国家和上海市有关规定，做好进场前的规范用工手续： （1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《资质等级证书》《安全生产许可证》《企业诚信手册》等企业有效证件。提供的资质须与劳务作业相对应。乙方须提供企业主要负责人A证、专职安全员C证，乙方进入施工现场作业人员50人~200人的，必须提供有2人专职安全员C证，提供C证件的人员必须在施工现场。 （2）乙方必须遵守上海市有关外地施工队伍进入上海市治安管理条例，提供符合有关规定的施工人员证件。乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，进入甲方施工区域的作业人员，应出具人员身份证、特殊工种操作证、生产操作人员应持有职业技能等级证书、现场从业人员需持有健康证等有效证件。违者责任自负。若乙方不能遵照此条款执行，则甲方将帮助乙方办理上述有关证件，由乙方提供有关人员的资料和照片，办证费用在乙方工程款中扣除。 4、乙方要贯彻落实《建设工程班组安全管理标准》，做好班前、班中、班后十八个动作， 提供分包队伍日检查、周检查、月检查记录给项目部；乙方应贯彻落实《上海市建筑施工安全质量标准化工作实施办法》，完成分包企业应完成的工作。 5、乙方必须与作业个人签订个人劳动合同，并为作业个人建立个人信息卡，劳务作业人 员须进行岗前培训，并提供作业人员名单交甲方，由甲方上报综合保险。 6、乙方必须按照甲方的质量、环境、职业健康安全贯标要求进行工作，并提供有关资料。 若由于乙方的原因，造成甲方贯标工作的问题，甲方将扣除与乙方结账。 7、乙方如不能按规范施工，达不到质量验收要求，以及安全生产操作规程，又不能限期 整改。甲方将根据公司的管理制度进行对乙方处罚，如情况严重者，则甲方有权停止乙方施工，将清退乙方出场，造成损失由乙方承担。 8、乙方必须按照市建委的有关规定及相关法律法规的要求进行施工，若由于乙方的原因， 造成政府有关部门对甲方的处罚，甲方将双倍扣除乙方处罚费用。 九、乙方不得将本合同项下的劳务作业转包他人，否则，乙方将依法承担责任。 十、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商另订补充协议。 十一、本合同一式四份，正本二份，双方各执一份，副本二份，甲方各执一份，乙方各执一份。双方签字盖章后方可生效。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话：
发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程概况： 四、承包方式 采取甲方负责项目管理、提供主材及垂直运输机械（5515型塔吊一台，SC200/200双笼人货梯一台，以及各层配电箱一个）的供应；乙方提供承建制劳务队伍包工包辅材包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。 五、承包范围 设计图纸中所有结构的防水工程项目均属承包范围： 六、工作内容 完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的防水等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。
1、防水工程 清理、修补基层表面，材料卸车、转运、堆码，清洁表面，保证工完场清，包斗车、灰铲、灰桶及螺杆孔修补、电灯、电线等手工工具。 七、材料供应与管理 1、工程直接材料 乙方必须按照施工图纸、施工损耗耗用量按每月25日前填报下月《材料需用月计划表》，甲方审核后及时供应各种材料。乙方必须按规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料用量必须进行限额领料： 防水水泥用量以实际面积为基础，按照施工配合比将损耗控制在%以内，以现行预算定额规定的消耗量为准。 所有甲供材料由乙方材料员、甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续，材料一经乙方验收，即视为认可该材料满足使用要求。 八、工程工期 本工程总工期为个月，开工日期暂定为：年月日，具体开工日期以甲方指令为准；竣工日期为：年月日。工期控制计划：按甲方项目经理部于工程开工前制定的施工进度计划表和每月计划执行。 因以下原因，工期可顺延（但必须办理书面确认）： 1、人力不可抗拒的自然因素（台风、水灾、地震、瘟疫）的影响； 2、连续停水、停电在小时以上； 3、甲方不能按时提供开工条件； 4、因业主现场代表、监理非正常原因，致使验收不能通过，施工不能正常进行； 5、因甲方材料供应或管理失误造成关键工作工期延误在天以上（不含天）； 6、因其它施工方原因影响乙方施工并造成关键工作工期延误在天以上（不含 天）时； 7、由于设计变更造成关键工作工期延误在天以上（不含天）时；
劳务 甲方（总承包方）： 乙方（分包方）： 按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实守信的原则，双方就本工程施工合作事项协商一致，签订本合同。 —、工程概况： 1、工程名称：_______________________________________________ 2、分包工程名称：____________________ 3、工程地点：______________ 4、分包内容（范围）：零工。 5、工程承包形式：全费用单价合同。 6、质量等级：合格。工程质量检验依据施工图纸按国家现行的施工验收规范及质量检验标准验收；质量评定部门：现场专职质量监理、业主、总包单位及质监站。 二、工程定价及结算 1.工程量按实际计算，单价零工：2元/平方米。结算按实际为 准。 2.付款方式：甲方承诺按照工程的进度情况付款，付款比例为已完工程实际造价的95%优先考虑甲方的资金情况，若资金紧张可随时延缓支付，最迟年底清算所有欠款。 三、小型材料设备 1、机械方面：乙方自备施工所需的小型机械及工具并负责自机械设备的检测和使用安全，甲方提供塔吊等大型机械及工具。 2、管理方面：乙方负责对工人的安全文明生产及日常生活管理，并对施工现场及质
量负责。 四、工地代表： 1、甲方委派—同志为甲方驻工地代表、全面负责本工程施工现场的管理工作。 2、乙方委派_同志为乙方驻工地代表、负责施工现场及工人的全面管理工作。 五、甲方工作： 1、甲方根据业主与总包单位要求安排工程进度，并对工程质量、安全进行监督，实行统一指挥。 2、根据图纸和规范要求进行技术交底。 3、根据有关规定制定各项切实可行的规章制度。 4、甲方按合同规定及时支付人工费，根据工程进度及时提供材料。 5、（1）甲方有权对施工违法、违纪违规等（质量、安全、工期）行为进行罚款； ⑵甲方书面通知乙方整改，三日后未见成效，甲方有权随时高价引进施工队伍，所有费用由乙方承担； 六、乙方工作： 1、严格执行甲方与总包单位的各项规章制度，按总包单位及甲方编制的工程进度按时完成； 2、配备齐全工地负责人、施工、技术、质检、安全等现场人员以及本工 程相关的特种作业人员，持证上岗 3、按照相应的工程施工规范、标准进行严谨、科学施工，对不按施工工艺施工，且达不到验收标准的，应限期停工整改，否则进行退场处理。 4、乙方必须全面负责施工内容范围内的卫生清理、质量维修。现场物料要堆放整齐，按照文明现场施工的有关规定标准，做到文明施工、绿色施工。高温天气施工应做好
专业分包、劳务分包、违法分包 建筑工程分包是承包人将建筑工程中的专业工程或者劳务作业交于其他建筑企业完成的活动。建设领域存在分包现象，首要原因是施工合同属于承揽合同，是承包人运用专业技术将建筑材料和劳务物化于建筑工程的过程，客观上需要将专业工程和劳务作业交于具备专业施工能力的第三人完成；其次建筑市场长期存在供大于求的状况，加之实行竞争性招标投标制度，许多资质低、信誉差的施工企业难以承揽工程，只能以分包工程谋求生存。工程分包按照施工内容可以分为专业分包和劳务分包，按照是否合法可分为合法分包和违法分包，不同分包方式产生不同的法律后果。本文作者对分包的合同效力、法律后果等问题逐一探析。 一、专业分包 专业分包是总承包人根据合同约定或征得总发包人同意后，将专业工程交由具备法定资质的专业承包企业完成的活动。专业分包合同的有效条件有：1、总承包合同中有约定或征得总发包人许可；2、分包工程属于非主体结构工程；3、分承包企业具有相应资质条件，在其资质等级许可的范围内承揽业务。 根据《专业承包企业资质等级标准》，专业承包企业分为以下60个资质类别：1、地基与基础工程；2、土石方工程；3、建筑装修装饰工程；4、建筑幕墙工程；5、预拌商品混凝土； 6、混凝土预制构件； 7、园林古建筑工程； 8、钢结构工程； 9、高耸构筑物工程；10、电梯安装工程；11、消防设施工程；12、建筑防水工程；13、防腐保温工程；14、附着升降脚手架；15、金属门窗工程；16、预应力工程；17、起重设备安装工程；18、机电设备安装工程； 19、爆破与拆除工程；20、建筑智能化工程；21、环保工程；22、电信工程；23、电子工程； 24、桥梁工程；25、隧道工程；26、公路路面工程；27、公路路基工程；28、公路交通工程； 29、铁路电务工程；30、铁路铺轨架梁工程；31、铁路电气化工程；32、机场场道工程；33、机场空管工程及航站楼弱电系统工程；34、机场目视助航工程；35、港口与海岸工程；36、港口装卸设备安装工程；37、航道工程；38、通航建筑工程；39、通航设备安装工程；40、水上交通管制工程；41、水工建筑物基础处理工程；42、水工金属结构制作与安装工程；43、水利水电机电设备安装工程；44、河湖整治工程；45、堤防工程；46、水工大坝工程；47、水工隧洞工程；48、火电设备安装工程；49、送变电工程；50、核工程；51、炉窑工程；52、冶炼机电设备安装工程；53、化工石油设备管道安装工程；54、管道工程；55、无损检测工程；56、海洋石油工程；57、城市轨道交通工程；58、城市及道路照明工程；59、体育场地设施工程；60、特种专业工程。60类专业承包企业按照其注册资本、收入状况、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件分为不同等级，专业承包企业在资质类别和等级范围内承揽工程。 与转包相比，二者的转让程度不同：转包是承包人将工程全部转让于第三人的行为，属于债的概括转让，为建筑法规所禁止；分包是承包人将部分工程转让于第三人，属于并存的债务转让，有合法与违法之分。承包人将其承包的全部建筑工程肢解后分包，则转化为转包。当分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视为转包。 专业分包合同效力涉及总发包人、总承包人（分包发包人）、分包承包人三方当事人。处理三者关系时应当注意：首先总承包人按照总承包合同约定就全部建设工程对建设单位负责，建筑工程主体结构的施工必须由总承包人自行完成；其次总承包人对专业分包工程的工程质量和安全生产进行管理，发现事故隐患，应当及时作出处理；再次分承包人按照分包合同的
清包五项劳务承包合同 甲方: 乙方: 根据?中华人民共与国合同法?及其她相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、公平、自愿的原则,经双方共同协商一致签订的本承包合同,具体条款如下: 一、工程概况 1、工程名称:亚布力国际温泉度假中心 2、工程地点:亚布力青云小镇 3、工程面积:14000平米 4、工程内容:绿化、管网、园林、景观 5、承包形式:清包五项人工费,实行单项计价,合计性包 死。甲方提供施工主材及部分机具(钢材、水泥、砂、 石子、木材、等) 6、质量标准:符合国家与哈尔滨市的质量验收标准。 二、竣工日期: 自2016年7月-----日,至2016年-----月-----日竣工。合同总天数------------天。 三、承包范围: 1、木工、钢筋工、砼工、架工、瓦工,现场零活等,不包 括装饰工程。 四、承包单价:
1、木工按模板的沾灰面积--------元∕平米、钢筋按吨 ------元∕吨、瓦工按每块砖-----元∕块、抹灰按平 米------元∕平米、砼按立方------元∕立方、架工议 价另记。 2、工程拨款按每月月底报量,下月十日拨款,工程完工 后30日内,工程总承包价的90％给付。余款10％等工 程全部交工一次性付清。 五、合同履约: 1、乙方应按合同约定的日期,进入施工现场。 2、安工程部预定的计划与要求增减人员,保证施工顺 畅。 六、甲、乙双方的责任与义务: 1、甲方向乙方提供完整的图纸一套,其余乙方自己复印。 2、甲方向乙方提供各种合格的材料。 3、甲方保证现场三通一平,土方开挖及回填。 4、甲方负责对乙方工程的进度、工程的质量、安全生产、文明施工的监督,检查指导工作。 5、甲方监督本工程的人工费支付到工人手中。 乙方的责任与义务: 1、必须服从甲方管理人员的正确领导与指挥,做到规 范化管理,搞好文明施工与安全生产。做到工完场清,节 约材料,对甲方提供的机具无条件的保养与维护,对甲方
建筑工程劳务清包合同新 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建筑工程劳务清包合同新示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 建筑工程劳务清包合同范文篇一 甲方： 乙方： 为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努 力提高施工效率，按照《中华人民共和国经济合同法》和 《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工 程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协 商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成 如下协议： 一、工程名称及施工内容 1、工程名称： 2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)
二、工程地点： 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。 四、工程总量 约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设计图纸计算)。 五、协议价款 按第一款施工内容，综合清包总价 六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。
劳务分包合同 甲方：哈尔滨长城建筑集团股份有限公司四分公司第三项目部 乙方：身份证号： 经双方友好协商，甲方将新洲园林生态住宅B区DN-3工程委托给乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。一、工程概况： 工程名称：新洲园林生态住宅B区DN-3（五栋） 工程地点：哈尔滨利民开发区临近恒星路 工程情况：本工程为主体二层双拼别墅，斜屋面，基础条基下夯砂，室内回填采用中砂夯实。 二、承包范围及方式 1.承包内容： 按施工图纸中基础分部、主体分部的所有钢筋、模板、脚手架、砌筑、混凝土、杂工等项目与设计变更单的所有工作内容。并负责相关的费用内容如下：施工用材料(钢筋、木材、模板、脚手架用材料等)
的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、焊接、场区范围内全部水平垂直运输（包括因现场场地等原因情况可能发生的材料两次人工运输）、涉及基础、主体工程的垂直运输（甲方提供垂直运输机械设备）、落地清理、废料堆码、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等全部人工费等等。 2.承包方式： 包人工、包质量（省优）、包工期、包安全生产、文明施工、包砂浆或砼垫块、试块的制作。 3．无论本工程单体中材料的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 4.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术、质量、安全要求；规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。 5.除甲方现场项目部管理人员的指挥错误，引起返工所发生的费用给予增补外，由乙方施工错误造成的损失将不与计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2007年5月15日进场施工；2007年6月20日基础工程施工完毕、室内回填完毕；2007年8月10日主体封顶。确
专业分包和劳务分包管理规定 1、目的 为了适应公司发展需要、加强客户管理、建立长期友好的分包合作关系，降低分包合作风险，特制定本规定。 2、适用范围 本办法适用于建设公司所属施工项目。 3、职责 3.1项目部是专业分包和劳务分包的管理主体，负责分包工程全过程的管理。 3.2市场部是建设公司专业分包和劳务分包职能管理的归口部门，负责本公司施工项目专业分包和劳务分包的组织、协调与管理，工程部、项目管理部、人力资源部、合同管理部、安管部、预结算中心、财务部等部门依据项目管理的职能和本办法的有关规定协同管理。 4、分包的范畴划分 4.1专业分包的范畴及专业划分：按照《建筑业企业资质等级标准》，与本公司项目施工相关性密切的专业分包工程的范畴及专业一般可划分为：地基与基础工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、预拌商品混凝土、混凝土预制件、园林古建筑工程、钢结构工程、高耸构筑物工程、电梯安装工程、消防设施工程、建筑防水工程、防腐保温工程、附着升降脚手架、金属门窗工程、预应力工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、爆破与拆除工程、建筑智能化工程、环保工程、电信工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水工建筑物基础处理
工程、水工金属结构制作与安装工程、堤防工程、炉窑工程、管道工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、特种专业工程等。 4.2劳务分包的范畴及作业划分：依据《建筑业劳务分包企业资质标准》，劳务分包的范畴及作业一般可划分为：木工作业、砌筑作业、抹灰作业、石制作业、油漆作业、钢筋作业、混凝土作业、脚手架作业、模板作业、焊接作业、水暖电安装作业、钣金作业、架线作业。 5、专业分包和劳务分包管理内容 5.1、合格分包方确认 由市场部组织，公司每年对专业分包和劳务分包相关企业单位进行一次合格分包方综合性考察评审。考察内容主要包括资质、经营范围、注册资本、安全生产许可、法人身份证明、人员、装备及管理水平、近三年业绩、信誉、企业综合实力、有无诉讼事件等，在考察评审的基础上，筛选确认合格分包方并由市场部建立合格分包方名录。（附：合格分包方资格评审表） 5.2、专业分包和劳务分包计划管理及工程分包合同的审核 5.2.1、各项目部在编制实施规划(或施工措施)时确定专业分包和劳务分包内容和时间，并优先在公司合格分包方名录范围内拟定分包方,并在开工前编制分包计划，报公司市场部审核。分包计划经市场部审核同意后由项目部按合同管理的规定进行分包合同洽谈，形成合同初稿，并填写《分包合同评审会签审批表》后报市场部。（附：分包合同评审会签审批表） 5.2.2、对项目部上报的合同初稿和《分包合同评审会签审批表》，市场部组织相关部门依据职能分工进行评审并填写审核意见。 5.3、分包工程招标的原则性规定 市场部根据工程的规模及施工难易程度，对分包工程进行具体分析，对
劳务分包合同 合同编号： 工程名称： 甲方： 乙方： 年月日
劳务分包合同 劳务发包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(简称“发包人”)与工程承包人（甲方）已经签订施工总承包合同或专业承包合同(以下称为“总(专)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 复审时间及有效期： 安全生产许可证号码： 发证机关及有效期： 增值税纳税人类型（以下两种中选择一种填写：1、增值税一般纳税人；2、增值税小规模纳税人）： 第二条劳务分包工作对象及劳务承包内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 分包劳务内容： 第三条劳务分包工作期限 总工期（总日历工作天数）为：天 开始工作日期：年月日 结束工作日期：年月日。
第四条劳务分包价格 一、本工程实行劳务单价分包，乙方所分包工程项目及范围内的分部分项工程劳务分包单价见附表1《劳务分包项目及单价表》。本单价为各项综合单价，是在合同执行过程中完成该工程并达到优良所需的全部价格。包括税金及协议明示或暗示的所有责任、义务和一切风险的费用。 二、暂定劳务分包总价：元。以暂定工程数量乘以附表1《劳务分包项目及单价表》所明确的单价，即为暂定劳务总价；总价只作为劳务费用估价的基础，不作为工程结算的依据。 第七条工程量的计量及决算金额 一、工程数量的计量：本合同中工程数量是指按合同约定应该得到计量的工程项目的数量。计量以乙方实际完成并符合业主计量与支付规范，并经甲方项目经理最后批准实际完成的工程数量为依据，其他任何人员的签证均不能作为计量和结算的依据。劳务分包外的临时用工及机械台班原则上不发生，如需发生时，需经甲方项目经理签证方为有效。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方自身原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 二、决算金额：按甲方最终审批认可乙方提交的工程计量单上的有效合格工程数量乘以附表1中明确的单价计算。 第八条分包劳务款的结算、支付时间和支付方式 一、分包劳务款的结算： （一）本工程劳务分包费用按甲方工程计量周期进行结算、支付。 （二）中间结算工程数量以甲方现场核实的乙方工程数量作结算依据。 （三）甲方不预付任何劳务费和备料款。 （四）中间结算：每月计量完成后，甲方按乙方当月实际完成数量与乙方办理中间结算手续。业主相应计量款到账后，甲方暂扣各项保留金后及时支付劳务结算款。 （五）完工结算：本合同约定劳务内容全部完工、相应细目计量完成后，甲方与乙方办理完工结算手续。 （六）最终结算：工程缺陷责任期满，若无乙方原因引起的质量问题或乙方已履行其缺陷责任期义务，甲方返还质保金；但乙方仍应继续履行其质量保修期义务。
公司 段建设工程一标项 劳务 分包 合同
年月曰
工程施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 工程根据需要由乙方提供劳务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵守平等自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就本工程事项协商一致，订立本合同，共同遵守。 1、工程概况： ].1工程名称： 1. 2工程地点： 1.3T程内容：下河踏步、混凝土路肩、防撞墩工程施工劳务 1.4工程工期：年月—日至年月日 2、合同价款： 2.1承包单价：本合同承包单价为施工综合单价，即为完成合格工程而发生的所有费用。
2.3本合同价格包括： 1工程实体施工费 2施工人员伙食费 3工人劳动保险费 4建筑业税金 5利润 6安全措施费 2.4工程总价款 三、承包方式：施工劳务 四、付款方式： 4.1进度款按月完成工程量价款的%支付。下月—日前核算出工程 量，日前支付进度款。 4.21程完毕验收合格后，乙方配合甲方进行现场验收，双方签字确认后进行结算。结算书确认后，支付工程款的%。 2
4.3甲方预留工程结算总价的%作为质量保证金，质保期o 保修期自工程验收合格之日起算。工程在保修期后无质量问题，甲方付清剩余工程款（质保金不付利息）。 4.4甲方以银行转账方式向乙方支付工程款。每次付款前乙方必须向甲方提供等额真实有效的增值税税率为_%的（专用/普通）发票，严格按照国家财税制度执行，否则，乙方承担由此给甲方造成的一切法律及经济责任。 4.5工程进度款必须由合同签约人领取。 五、变更改签证： 5.1合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。 5.2合同中没有使用或类似的综合单价，由承包人提出合理的综合单价，经发包人确认后执行。但原则上不能影响工程进度。 5.3甲方如用乙方零工，以甲方现场项目负责人签证数量为准，按 元/日计算。 六、甲方责任： 6.1提出施工进度计划及要求。 6.2提出施工现场清洁卫生及文明施工的程序及要求。 6.3管理和监督乙方施工，负责与建设单位、监理单位的协调工作。 6.4协调各施工队间的交叉施工工作。 七、乙方责任： 7.1严格按照施工图及规程规范及操作规程进行施工，工程质量必须达到质量评定标准的合格标准，并在合同期内完成全部工程内容。由于质量原因返 3
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程施工劳务分包合同
编号：FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同“），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1．劳务分包人资质情况 资质证书号码：_____ 发证机关：_____ 资质专业及等级：_____ 复审时间及有效期：_____ 2．劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_____ 工程地点：_____
分包范围：_____ 提供分包劳务内容：_____ 3．分包工作期限 开始工作日期：_____ 结束工作日期：_____ 总日历工作天数：_____ 4．质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5．合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业（分）包合同。 6．标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准
工程分包、劳务分包管理制度 一、目的 为保证工程顺利竣工，本项目部对专业分包、劳务分包（以下简称分包）相关要求符合相关行业及公司规定要求，对本工程分包活动进行有效控制和管理，制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于*****工程专业分包、劳务分包等管理工作。 三、项目部工作职责 1、项目经理 1.1负责合格分包名录的审批。 1.2负责分包合同的审批。 1.3负责施工现场的全面管理工作。 2、项目工程部 2.1负责审查分包资信情况,评价分包方质量保证能力、施工管理能力、技术能力、环境影响控制能力，填写合格分包能力评价表；提出合格分包名录，报主管经理审批。 2.2负责合格分包名录的发布、变更并建立档案。 2.3负责审核分包合同，监督、检查分包合同履行情况。 2.4负责监督检查安全生产、文明施工协议书的签订及落实情况。 2.5评价分包方安全保障能力。 2.6负责与工程、劳务分包方签定分包合同、安全生产、文明施工协议书； 2.7负责对工程、劳务分包方有关人员进行施工技术交底；审核批准工程分包方编制的施工方案； 2.8负责评价并确认分包方从业人员的资格与能力； 2.9 负责验证工程分包方的主要材料、自带设备和设施的质量及完好情况； 2.10 负责工程、劳务分包方的质量、环境及安全管理执行情况的监督、检查工作，发现问题 及时提出整改要求并跟踪复查。负责工程、劳务分包方队伍建设管理工作，填写分包反馈意见报工程部； 2.11 负责按相关标准对工程分包项目进行验收。 2.12专人跟踪分包单位对工人工资发放情况，确保工人工资不发生克扣、推迟发放等情况， 杜绝出现集体讨薪事件。
四、项目部要求及分包工作内容 1、总包对分包方的控制和管理： 1.1由公司及项目部对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括人员、设备能力等。 1.2由公司及项目部按照分包合同约定及公司安全管理制度，对分包方人员进行安全交底，审查其安全施工措施的落实，检查劳动防护用品的配备情况；定期识别分包方的作业风险，督促落实安全措施；督促分包方对进场作业人员进行安全教育，考试合格后进场作业；对其施工及服务过程进行监督检查，发现问题及时解决，并对其施工质量和安全设施进行检查验收。 2、分包合同签订 合同签订后，公司和项目经理部作为工程分包的直接管理部门，必须熟悉和了解《建设工程施工分包合同》的内容，并对有关人员进行交底，加强对专业分包合同的管理工作。公司工程管理部及各项目经理部应对所签订的《建设工程施工分包合同》建立台账，并随同《建设工程施工分包合同》一起妥善保存，工程竣工验收后按相关管理程序规定的保存年限归档保存。 3、接受培训工作 3.1培训内容：规章制度、工程概况、施工组织设计、工程有关技术标准和技术要求、安全质量要求、工期、工程项目管理目标、治安规定、文明施工、职业健康、环境保护等方面的内容。 3.2培训方式：采取集中学习、授课、看录像、办黑板报等各种形式进行,累计学习达到规定时间。 3.3培训记录：入场教育必须有文字记录,必须有学习内容和时间、地点、授课人的详细记录,以及受教育人的亲笔签名，必须经考试合格，有成绩单。以上资料归档保存。 4、施工过程控制与管理 4.1、项目部根据工程施工总体部署，与专业分包明确工程项目管理目标、施工任务、安全、质量和进度等要求。内容应包括： （1）人员进场要求； （2）材料设备进场要求； （3）安全文明施工管理要求； （4）施工管理要求；
工程劳务清包施工合同 发包人（全称）：建筑工程有限公司 承包人（全称）：建筑劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方为明确双方在施工过程中的权利、义务、责任。订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、合同承包模式 1、本工程采用劳务清包工模式，劳务主材、机械、设备由甲方提供，人工、辅材由乙方提供。 2、合同总额中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包项目所有工作内容需要的劳务、安装、质检（自检）、管理、环境保护、劳动防护、调遣（进出场）、临时工程（建设、拆除与恢复）、缺陷修复、利润、施工结束后现场清理和其他应支付的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 三、承包范围及内容 （一）承包内容： 1、（1）甲方负责主材，即：钢材、商品砼、水泥、砂、石子； （2）其余工程：搅拌机搭设、场地硬化、模板安装、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水（水沟、盖板、挖土）、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。 2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。 3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费用由甲方承担，乙方工人生活用水由甲方承担。 4、施工用电由甲方提供二级配电箱、电源线至三级配电箱、机械设备。施工用电费用由甲方承担，乙方工人生活用电由甲方承担。
5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场，乙方应积极派出人员、机械配合，保证材料顺利到场，施工现场内的降排水及雨后基坑（槽）内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由甲方承担。 6.该工程施工图中（不包括专业分包和建设单位指定分包）的所有内容，但是农贸市场，摊位砌体，粘贴不在该范围。 （二）承包范围 人工费+辅材费+周转材料费+分包配合费+安全文明施工费，(包括但不限于附件1所列工作范围) 1、人工： 该工程施工图中所包含的全部工作内容用工（除专业分包、业主指定分包外）及零星用工（零星用工包括：业主和发包人分包工程的配合用工、安全文明施工用工、配合材料用工、配合安装用工、配合CI用工、大门保卫值班、生产区域内临设、施工围墙搭设及硬化用工、安全防护用工等，(不包括后勤行政用工）。 包括但不限于以下工程： 模板工程：包括放线、配模、搭架、支模、图纸范围内的预埋件预埋、拆模、模板加工机械保养及维修、及二装模板用工，竖向采用黑色覆膜板，横向采用红色覆膜板。 混凝土工程：商品混凝土、商品的混凝土接管、拆管、洗管、振捣、收光、养护等，以及所有配合测量放线工作用工。（含二装混凝土所有工作）。 钢筋工程：包括配合钢材卸车。转运、配料制作、绑扎、焊接及试件制作。（含钢筋的制作、安装、对焊、竖焊、绑扎丝、焊条、焊剂等一切相关的辅助材料）。钢筋机械连接材料由甲方负责。（机械由乙方提供）。 外架工程：脚手架搭拆（包括所需架管、扣件，防护所需的全部材料、钢丝绳、绳卡、安全网、密目网、脚手板等一切材料）用工。 砌体工程：砌筑用工（含各类材料转运）。 分包配合用工：指专业分包、业主指定分包的配合用工。 施工图以外临设搭建工作用工。 生产区和生活区安全文明用工（包括保卫）。 2、材料：除碎石、河砂、沥青、玄武石、钢筋、混凝土、砂、石、水泥、砖（标砖、空心砖、配砖）、加气块、地砖、内墙砖、外墙砖、石材、
杂工劳务协作合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为坚决贯彻国家“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实国家颁发的《安全生产法》和国家电力公司颁发的《安全生产工作规定》，明确各自双方在安全生产上的权利、义务和应承担的安全责任，确保现场施工安全、施工质量和进度，现甲、乙双方经友好协商，就二O 一四年度甲方委托乙方进行装卸、运输、电缆敷设及挖杆塘等杂工劳务有关事宜达成合同，具体内容如下： 一、安全方面： 1、乙方在进场作业前，甲方应对乙方进场作业人员进行现场施工安全技术交底。乙方应认真组织进场作业人员学习有关电力行业安全生产的规定、学习《电力安全工作规定》和甲方制定的工程施工组织设计。甲方应设立一到二名现场安全管理和安全监护人员，加强对本工程乙方进场作业劳务人员的安全管理、现场监护和监督。 2、乙方进场作业时作业人员必须自备合格的安全工器具，戴好安全帽，身穿工作服和工作鞋，手戴劳动保护手套，严格按有关规程施工，严禁违章作业、违章指挥和野蛮施工。 3、甲方在现场加强对乙方劳务人员的安全监督及考核，乙方应服从甲方的检查和指导，甲方有权纠正乙方危害安全的错误行为，确保现场的安全。 4、乙方必须按每个工程的工作任务、内容范围组织人员施工，并承担施工人员的所有安全、经济责任。应严格执行工程制定的施工“三措”，如乙方人员超越规定工作范围，不执行施工“三措”，违章作业、野蛮施工造成的事故及后果，其责任均由乙方自行负责解决，甲方概不负责。 5、设备装卸、运输应规范作业，严禁野蛮作业。应设专人监护，确保人员和设备安全。 6、不得碰伤、损伤设备，若发生人身意外和设备损坏事故，一切损失和后果由乙方承担，与甲方无关。 7、乙方安全的劳务人员应具备下列条件： （1）年龄不得超过55岁 （2）从事装卸、运输的人员应有国家相关部门颁发的相关资质
劳务分包、专业工程分包如何界定 劳务分包、专业工程分包如何界定提要：劳务分包是指施工总承包企业或者专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给具有劳务作业资质的企业完成的行为。“包工包料 劳务分包、专业工程分包如何界定 劳务分包、专业工程分包、转包及违法分包界定的法律依据 从我国立法层次或司法来看，法律、法规、部门规章以及司法解释都对劳务分包、专业工程分包、转包及违法分包的界定都有所涉及。主要有《合同法》《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑业企业资质管理规定》以及《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的司法解释》等。 相关概念的定义及其认定 1、劳务分包 劳务分包是指施工总承包企业或者专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给具有劳务作业资质的企业完成的行为。“包工包料”与否是认定劳务分包的关键。当然劳务分包中也不是说不能包料，在实际的劳务分包中，应当允许有“包工包辅料”存在。而将某项工程打包进行“劳务分包”，可以认定为借劳务分包之名，行违法分包之实。另外，当确需劳务分包人自己包料和机械设备时，以总承包人的名义与劳务分包人另行签订材料委托采购合同和机械设备租赁合同更为妥当，否则就会出现名为劳务分包合同，实为违法分包合同或者工程转包合同的情形，而后者实为违法的，是无效合同。 在劳务分包企业资质标准中规定了以下13种企业资质：木工作业资质、砌筑作业资质、抹灰作业资质、石制作业资质、油漆作业资质、钢筋作业资质、混凝土作业资质、脚手架作业资质、模板作业资质、焊接作业资质、水暖电安装作业资质、钣金作业资质、架线作业资质。 2、专业工程分包 专业工程分包是指建筑工程总承包单位根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许，将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位的行为。 具有下列行为之一可以认定为专业工程违法分包： ①分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包单位的； ②施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的； ③专业工程分包人再次实施分包的； ④分包工程承包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程； ⑤转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程。 此外，对分包的工程还有量的限制，例如交通部颁布《公路建设市场管理办法》第三十八条规定：允许分包的工程范围应当在招标文件中规定，分包的工程不得超过总工程量的30%。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的，或者专业工程分包管理费超过30%的，这是底线，逾越底线均认定为违法分包。该办法还强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。 3、转包 转包是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位