工程分包协议书
甲方：陈解民（以下简称甲方）
乙方：尹守根（以下简称乙方）
鉴于周口机电与中建七局栈桥平台合同工程量减少，周口机电法人代理人
陈解民先生同意解除与山东中铁路桥工程有限公司的分包合同并转让给乙方施工，经甲乙双方协商达成以下协议：
1、工程内容：426米栈桥和5#、6#、7#三个钢平台的安装拆除工程施工。
2、工程量及单价：按周口机电与中建七局合同施工内容及施工单价，按月计价，按实际完成工程量计算。
3、工程款的分配：每次计价款汇入甲方后，甲方扣除3%的挂靠费，10%的
前期业务费和工程施工中的协调费后，剩余87%全部汇入乙方账户。
4、安全责任：因乙方造成的安全事故由乙方自行承担，与甲方无关，因自然灾害或中建七局项目部造成的安全事故，由甲方协调解决。
5、以上协议双方共同遵守，签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。
6、本协议一式叁份，甲乙双方及证明人各执一份。
甲方：乙方：
开户行：开户行：中国邮政储蓄银行马鞍山市
分行护河镇支行账号：账号：623218365000032320
证明人: 日期:
中建七局洛阳黄河大桥项目部：
由于地质的原因，栈桥平台无法使用正常施工方法打设，项目部决定采用挖机埋桩方式施工，因施工方案变更后，增加了多项费用，请予解决。
特此报告！
附实际发生的费用清单
周口机电安装公司：
2015年11月23日
实际发生费用清单
一、我方共完成426米栈桥，合计吨位约1450t，挖机使用时间2个月，计费如下：
1、租金：（长臂挖机5.5万元/月+短臂挖机2.4万元/月）X 2=15.8万元
2、油料：0.2万元/天X 60天=12万元
3、进出厂费：2.4万元
二、工期延误发生的费用（误工20天）
人工费：30人X 200元/天X 20天=12万元
三、后场机械费用：100t履带吊租金8万元/月，汽车吊2.5万元/月，振动锤2.5万元/月，平板车1.5万元/月。
租金（8万元+2.5万元+2.5万元+1.5万元）—30天X 20天=9.67万元；
油料（0.1万元/天X 20天=2万元）。
四、以上费用合计为53.87万元，核算吨位价为：538700- 1450=371.52元/吨。
五、此费用是实际发生的费用，不含税收、管理费、安全风险及人员房租
费、伙食费等。
六、以上发生的实际费用，请予酌情解决。
周口机电安装公司:
年11月23日2015
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
工程分包安全协议书 在社会发展不断提速的今天，男女老少都可能需要用到协议书，签订了协议书就有了法律依靠。什么样的协议书才是有效的呢？以下是作者收集整理的工程分包安全协议书4篇，希望能够帮助到大家。 工程分包安全协议书篇1 总承包方：XXX（以下称甲方） 工程分包方：XXX(以下称乙方) 因甲方施工的XXX工程，因施工需要，经甲、乙方友好协商,甲方将：工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系，乙方自雇人员统一管理和全面负责，接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定，结合本工程实际，在签定协议的基础上，甲、乙双方签定如下安全协议： 一、甲方责任： 1、甲方帮助对乙方职工加强安全性教育，传达上级安全生产指标精神，对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底，甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查，有关违章处罚对照项目部相关制度同等执行。 2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查，督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚，处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改，甲方有权责令其停止施工或无条件退场。 3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用，乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品，对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作，协调和相关费用由乙方自理，发生事故甲方：总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助（在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上）。 二、乙方责任在： 1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供：资质
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程分包协议书范本通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、分包工程范围： 三、工程单价： 四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。 五、工期要求：按业主要求工期： 开工日期________年___月___日，竣工日期________年___月___日，合同总工期为_____日。 六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故。 七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。 八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。 九、指令和决定 1、就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。 2、就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 十、承包人驻工地代表
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 专业工程分包合同
编号：FS-DY-54150 专业工程分包合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 鉴于安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程由_____承建。根据项目实际情况，为加强对施工项目的管理，发挥双方优势，取长补短，增加企业的社会效益和经济效益，甲方将本项目的路灯工程交由乙方负责施工。根据《合同法》及有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，本着互利互惠的原则签定本施工合同，以兹共同信守。 一、工程概况 1、工程名称：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段 2、工程地点：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程花桥木器包装园
3、工程承包范围：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程施工图设计范围内的全部工作内容。 二、工期 根据业主对甲方要求的工程工期，本合同分包单位具体进场时间以签订分包合同日期为准。工期为个日历天，如乙方逾期未完工，将按每天元人民币进行罚款。 三、合同价款 交通工程施工项目 1、本工程实行固定单价合同，乙方所报单价中已包括人、机、措施费、规费、风险费、利润等所有费用。若工程数量增加，按照乙方所报单价计算。 2、本项目所有工程材料全部由乙方采购并进行施工。 四、工程范围及质量标准： 1、该分包合同工程范围为安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段木器包装园道路附属工程交通工程施工图设计中全部工作内容，如：交通标牌的基础开挖、混凝土浇筑、螺栓预埋、标牌安装、基坑覆盖工程的所有相
建筑工程施工分包协议书 发包方：（简称甲方） 分包方：（简称乙方） 为明确双方的职责义务，按照国家有关法律法规，在平等互利的基础上，经双方协商同意，签订本协议，供双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1、工程地点： 2、工程名称： 2、承包范围 按照甲方提供的建筑设计院设计的施工图纸等有关技术文件，设计变更，甲方修改通知单等要求进行工程施工。 三、承包方式： 4、承包内容： 五、工程量、计量单位： 六、承包单价及付款方式： 七、施工合同工期： 八、安全文明要求 1、正确使用专业人员操作机械，发现问题及时汇报甲方，消除隐患后才能继续施工。 2、上班必须穿工作鞋，带安全帽，严禁随意拆除安全设施，施工时遇障碍物时必须经甲方管理人员同意才能拆除。 3、乙方人员因病，非因工、非上班时间或未能提供劳动合同和工资表发生的伤亡事故，责任一概由乙方承担。甲方不负责现场所发生安全事故（含人身伤亡事故），均由乙方负责处理，所有费用先由乙方垫付，除保险公司理赔款外其它费用（含护理费、营养费、误工费、赔偿费等），全部由乙方负责，医药费超出保险限额的必须分清事故责任，酌情处理解决。 九、工程验收与保修
1、乙方在施工时必须按图纸轴线定位放线。 2、乙方在自检合格后，通知甲方或建筑公司验收，如经验收不合格，乙方应及时返工直至验收合格为止，费用由乙方承担。 十、合同生效及终止 1、本合同双方签字盖章后生效，工程完工结算完后失效。 2、本合同一式两份，双方各执一份。 3、本合同未尽事宜，双方另行友好协商解决。 甲方： 乙方： 身份证号码： 身份证号码： 甲方签约代表： 乙方签约代表： 签定时间：年月日签定时间：年月日
商业、办公及配套设施（创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称：商业、办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程 总包单位（甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业，办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程总包单位（以下简称甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电： 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
公司 合同编号： ______________ 专业工程分包安全协议书范本 甲方： ____________________________________ 乙方： ____________________________________ 签订日期： __________ 年 _______ 月 _______ 日 总承包单位（甲方）： 专业分包单位（乙方）： --------------------------- 司 为了认真贯彻 安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立 以人为 本”的安全
管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生 产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管 部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工 过程中的不安全因素 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证
工程分包协议书 甲方：河北成昊建筑工程有限公司 王金龙乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，促进工程的顺利进行，签订本合同，以便共同遵守。 一、工程概况 衡水市绿地亮化工程 1、工程名称： 2、工程地址：前进街永兴路至南环路、青年公园 3、施工内容： 3.1前进街永兴路至南环路东西两侧及河道两侧线坑挖槽、灯基础浇筑、回填土平整夯实及地 面恢复。 3.2青年公园线坑挖槽、灯基础浇筑、回填土平整夯实及地面恢复。 元。大写。 4、工程造价： 5、工程承包方式：包质量，包工期，包安全，包人员，同时自行承担安全、生产责任。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。 二、工程期限 日竣工。日开工至本合同工程自月月年年 三、甲方责任 1、向乙方提供工程施工过程中所需的图纸资料，工具及施工机械； 2、甲方指派人员对工程进行全面管理，对在工程施工过程中乙方人员的各种行为进行约束和管理； 3、向乙方提供工程施工中所需的水源及电源； 4、开工前组织乙方负责人学习并熟悉图纸，参与施工技术和施工安全交底； 5、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 四、乙方责任 1、严格依据甲方提供的施工图、施工程序进行施工； 2、服从甲方施工现场管理人员指挥，规范操作，严格管理施工人员，遵守国家法律、法规及甲方各项工程管理制度，若有违反将接受相应处罚，承担因此而造成的所有费用和后果，并无条件的清退出施工场地； 3、严格按照施工及验收规范施工，施工质量及工期达到甲方要求及验收标准。 4、由于乙方原因的停工、返工及材料、构件浪费及倒运、机械二次进场等损失，均由乙方承担相应责任； 5、乙方在施工过程中因为乙方责任，造成公安、环保、城建、税务等相关部门处罚的，乙方应该承担全部责任； 6、乙方所承包的施工项目工程质量必须达到标准和甲方的要求； 五、工程款支付的相关条款 1、工程款支付方式随着业主拨付甲方进度款支付给乙方。 2、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 六、工程负责人及安全施工责任 1、乙方应教育工人严格执行操作规范，安全施工，防火防盗。在施工中由于乙方管理不善造成的其它损
商业、办公及配套设施(创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称:商业、办公及配套设施（创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位(乙方):四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业,办公及配套设施(创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（以下简称甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电: 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证Ｂ级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
合同编号： 工程分包合同 发包人（甲方）：北京建工集团有限责任公司 承包人（乙方）： 项目名称： 工程地点： 签订时间： 签订地点：
发包人：北京建工集团有限责任公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律条款，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将工程分包给乙方，甲乙双方经协商同意签订本合同。 一、整体工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、建设单位： (以下简称业主) 4、监理单位： 5、建筑面积：平方米 6、结构类型： 7、工程工期：开工日期：，竣工日期：。 8、质量标准要求： 9、文明安全施工： 10、安全、消防：“无事故”现场。 二、乙方承包方式、承包范围、工期 1、承包方式：包工包料。 2、承包范围：
3、工期： 开工时间： 完工时间：，工期总日历天数为日历天。 三、合同价款及工程款的支付方式（各项目部按固定单价或固定总价可自行修改本条条款） 1、本合同综合施工单价为：元/平方米。本单价为固定单价，单价一次包死。该项单价包括材料费、人工费、工具费、辅料费、管理费、利润、税金等甲方应支付乙方的全部费用。 2、工程量计算方式： 3、合同价款（暂估）：元 大写： 4、工程款支付方式（各项目部可按实际需要修改本条款） 本工程无预付款，甲方于每月15日前支付乙方上月经双方确认完成工程款的80%；乙方承包的工程完工验收合格后，甲方支付乙方至合同价款的90％；待整体工程竣工验收合格且双方完成结算后30日内，甲方支付乙方至结算价款的95%，余5％的结算价款留作质量保证金，待保修期满且无质量问题15日内，由甲方无息支付给乙方。 五、材料供应 本合同中所确定的材料由乙方运至工地现场，运费由乙方负担。 六、双方责任 1、甲方责任及工作： 1.1组建与本工程相适应的项目管理班子，全面履行合同职责，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。 1.2按合同约定，向乙方支付合同价款。 1.3负责与工程监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 2、乙方责任及工作：
安装工程分包协议书 安装工程是指各种设备、装置的安装工程，通常包括电气、通风、给排水以及设备安装等工作内容，工业设备及管道、电缆、照明线路等往往也涵盖在安装工程的范围内。下面橙子给大家带来安装工程分包协议书，供大家参考! 安装工程分包协议书范文一 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、工期：开工日期：年月日 竣工日期：年月日工期：天 五、合同价款：本工程采用( )方式计价，每吨( )元/吨。 合同总价款为 六、质量要求： 本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工
自理，并承担由此发生的一切费用。 七、双方责任： 1、甲方责任： ⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。 ⑵负责向乙方提供施工图一式( )份。 ⑶及时供应合同规定的材料。 ⑷及时办理工程结算。 2、乙方责任： ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 ⑵必须按图纸施工。 ⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。 ⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。 八、材料供应： 1、主材由( )方负责提供。 2、辅材由( )方负责提供。 九、材料消耗： 工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之( )计算，废料归( )方。 十、施工与验收： 1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。 2、工程完工时组织相关部门验收。
分项工程班组核算协议书 总包单位：(以下称甲方) 核算班组：混凝土班组(以下称乙方)甲、乙双方就乙方实行内部组核算混凝土工程施工事宜，经双方协商达成一致，为明确双方的责任，特订立如下协议： 一、工程名称：； 二、承包范围：结构混凝土浇筑分项工程。 三、承包方式：包工不包料(包副材:薄膜、泵管胶圈、浇水养护用胶管)； 四、施工进度按照甲方进度计划执行。 五、工程质量标准：合格. 六、工作内容：结构混凝土浇筑分项：从机械挖土人工跟机铲土，承台、地梁人工挖土小推车运 土至机械作业半径内，桩周边土人工挖土，垫层混凝土、防水保护层混凝土浇筑，搭设人行马道，零米层以下基础、墙柱、梁、板混凝土，楼层墙柱、梁、板混凝土浇筑；模板内杂物清理、墙柱模根部封缝、混凝土浇筑前浇水湿润，浇筑后污染清理，墙、柱根新老混凝土结合处凿毛，混凝土养护、拆模后修补、清理楼层混凝土渣及杂物；浇筑完时混凝土面、成品保护，冬季施工混凝土表面保温复格覆盖；以上分项工程的施工操作步骤、技术要求、质量标准详分项工程技术交底。 七、承包单价及付款方式： 1.承包单价：按实际完成工程量并达到本协议的质量及工期要求；混凝土垫层起、防水保护层、 基础底板、地下室混凝土，各楼层混凝土以幢为单位按照建筑面积每平方米元结算； 垫层以下工程量单价按照下表结算。此单价为一次性包干，包括工资、辅材、管理费、利润、税金、福利、交通费、保险、暂住证、治安费、医疗及柴火费等所有费用；甲方不再支付其他任何费用。现场出现的零星用工按元/工计算。 2.付款方式：甲方按乙方人员进场数量每月支付生活费2000元/人，进场第一个月生活费乙方 自理，乙方按照甲方要求的时间、质量完工后，甲方支付给乙方完成产值的%的工程款，余款在当年年底（春节前）付至%，留%次年内付清。 八、双方责任：
总包与分包单位安全生产协议书 总包方：xxxxxxxxx公司 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和青岛安装建设股份有限公司关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、双方共同确认该项目的安全生产管理目标 1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在3‰以内。 2.施工现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。 3.现场无火灾、火警事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。 4.劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案件为零。 5.严格按发包人文明安全施工管理要求进行施工及管理，保证施工现场达到合格文明安全工地标准。 二、总包方、分包方责任 1.分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执
行：国家及行业有关安全操作规程和总包方的一切安全生产管理制度，服从总包方的安全生产管理，安全人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2.分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件报送总包方，经核实无误后方可进场。 3.分包单位进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩单报送总包单位。 4.严禁违章指挥，违章作业，对在工程中出现的不安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期改正，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方自行负责。 5.分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，管道井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。 6.由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、施工用水、脚手架及安全防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是临边洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。 7.为便于现场管理，按施工总承包合同分包方必须向总包方交纳
专业工程分包协议书 总包方： 分包方： 总包方委托分包方承担 工程的施工，为明确双方职责，保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华人民共和国合同法》和公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程分包范围及工程量：（以实际施工为准） 二、分包方式： 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款：暂定万元（最终以实际结算为准） 2、计价方式：分包方所施工的工程，按总包方与业主的 . 3、付款方式：银行承兑汇票 （1）预付款：无预付款 （2）进度款： a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认，必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工，因分包方原因造成的额外工程量增加，总包方不予认可，并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月20日以前，必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由项目经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付依据，待总包方收到业主拨
付的工程进度款后按审批量的70%支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致工程进度款不能按时支付的，由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后，以电汇或银行承兑汇票形式支付给分包方，分包方在办理工程款收款时，需足额提供建安发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响，所引起的后果由分包方自行承担，并且不能将民工及材料商带到总包方处；若发生此类事情，造成后果和影响的，则对分包方进行5-10万元罚款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的70%时，总包方停止付款，待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后，付至工程结算总价的90%，留10%作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量（或按相关规定执行）结算，在乙方每月进度款中扣除。 (3)分包方银行账户信息：开户名称：； 账号：；开户行：。 四、工期： 1、分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准，工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除不可抗拒的因素外，一律按总包方要求的时间为准，不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的3‰扣罚（不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定），因总包方原因造成工期延误，经总包方确认后则工期顺延，但费用不另增加。 五、质量标准： 1、本工程质量目标为合格，并应符合国家有关标准、规范规定，
工程分包协议书范本 协议书是契约文书的一种。是当事人双方为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。下面小编给大家带来安全文明施工协议书，供大家参考! 安全文明施工协议书范文一 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，切实加强施工现场安全生产、文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故，自觉遵守国家、××市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定，经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。 本《协议书》的宗旨是：在建设单位的统一领导下，由施工总承包单位和分包单位共同负责，为建设单位服务，齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。 一、建设单位的权力和义务 l.审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书，不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。 2.审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。 3.协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项，并以书面形式告知总承包单位。 4.如发生生产安全事故，协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。 5.对分包单位的安全生产、文明施工中的问题，有权提出批评和建议。 二、总承包单位的权利、责任和义务 l.按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。 2.配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作，对施工现场的安全生产、文明施工负总责。 3.分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施，双方须办理交接手续，签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。 4.对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。 5.对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。 6.由于总承包单位或总承包与分包双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分，承担相应的事故责任和经济责任。 三、分包单位的权利、责任和义务 l.贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。 2.服从建设单位、总承包单位的安全生产管理，有权拒绝违反安全生产法规的指令。 3.对由总承包单位交付使用的安全防护设施负有全部责任，并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前，须告之相关单位及人员。 4.对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。b级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。 5.对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合××市有关安全标准。使用特种设备时，应在使用前向总承包单位备案。 6.为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向总承包单位
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-022158 施工分包合同新
施工分包合同新 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：。 1.2工程地点：。1.3承包范围及内容：。 1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期 2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2合同工期：本工程于年月日开工， 至年月日竣工，共个日历天。 2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一 天，按本工程总价的计算，按天累计。 2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认 可后，可考虑工期延长： a.因不可抗力影响；（不可抗力的定义和范围按总承包合同） b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上; d.因业主原因的工期调整; e.因业主原因无法正常施工。 第三条质量 3.1本工程质量等级为。 3.2质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为。 3.3本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
编号：YB-HT-008347 专业分包安全生产协议书 Safety production agreement of 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network
专业分包安全生产协议书 甲方（发包单位）：________________ 乙方（分包单位）：________________ （一）工程项目名称：________________ （二）工程地址：________________ （三）本合同分包作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的专业分包合同。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。 （二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。（三）甲方有权监督检查乙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况。 （四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。
（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。 （二）乙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责，乙方必须遵守甲方的施工现场和安全生产管理规定，服从甲方对施工现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。 （三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。 （五）乙方应对甲方提供的施工作业条件进行认真检查，对甲方提供、移交的场地、设施、设备等的完备性、安全性进行认真检查、验收，验收合格后与甲方办理移交、接收手续，并签字确认，乙方对签字负责，未经验收或验收不合格的不得移交、使用。乙
______________装饰工程 指定分包施工协议书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 业主方（简称业主）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市合同格式条款监督条例》、《上海市建筑市场管理条例》、建设部《建筑装饰装修管理规定》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程及双方到现场勘验的具体情况，甲、乙、业主三方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下合同，以兹共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程名称： 2.工程地址： 3.施工面积：最终以实际施工展开面积为准。 4.工程施工内容：室内GRG饰面处理（包括现场卸货、码放、上楼、安装、修补和校正产品、石膏找平、刮腻子、打磨、刷乳胶漆、保管产品、开设所有设备孔洞等全部施工项目，除GRG板之外，乙方需负责提供所有施工辅助材料、废弃料的清理等）。详见施工图纸。 5.委托方式：包工包料。 6.综合固定单价：元/平方米。前述综合固定单价已包括材料、人工费、机械费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润等所有费用。 7.工程工期：按业主方要求。整个工期最长不超过个日历天。 第二条：工程价款结款方式 1.工程价款的支付结算：工程量按完工后实际展开施工面积进行结算，结算
工程量需三方签字认可后，由业主代扣代付，直接支付给乙方。乙方无权向甲方主张任何付款义务（包括但不限于工程款、违约金、赔偿金等任何付款义务）。在业主遵照本协议的约定条件，向乙方支付本协议的工程费用后，该等工程费用由业主根据业主与甲方签订的________________工程《合同》，在甲方_ ____工程结算款中直接扣除。结算工程量及款项在乙方完成本协议约定施工后，经乙方书面通知，甲、乙、业主三方按本协议约定，三日内由甲方、业主、监理方进行验收或提出整改意见，验收合格后七天内，业主需按本协议约定，直接向乙方支付95%工程款，其余5%在保修期届满后七天内，乙方承接的施工内容无质量问题，业主再一次向乙方付清。 2．如业主需提供本协议结算金额发票，则由乙方提供。 3. 乙方承诺：其具有履行本协议所需的所有资质及能力，否则，相关法律责任由乙方向业主承担，造成甲方损失的，乙方还应充分赔偿甲方的全部损失。工程款报价是经过科学测算得出的，如发生亏损，由乙方自行承担。同时，乙方一定按时向施工工人发放工资，如有因拖欠工人工资发生的纠纷，乙方承担一切责任。如发生工人/供应商聚众闹事等情况，则每发生一次，乙方向甲方和/或业主支付人民币伍万元的违约金。 第三条：施工、材料及设备 1. 乙方不得再次分包此工程，必须按照甲方项目经理、业主的指令及时保证现场工人的数量，必须无条件服从甲方和/或业主安排的加班任务。 2. 乙方应严格按照国家、行业相关标准及甲方项目经理、业主的指令要求进行施工，由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变；给甲方造成损失的，乙方应予中国法律允许之最高额赔偿，以充分弥补甲方因此遭受的损失。由于甲方原因造成返工，其返工费用由甲方承担。增加项目，进行签证，价格另计。 3.施工用所有的材料由乙方提供。由乙方负责现场保管（防雨、防盗、防损坏）。 4.施工工具乙方自备并保管。乙方施工人员的交通食宿由乙方自理。