工程劳务分包合同（楼梯栏杆及扶手）
工程项目
分包单位
年月日
建筑工程劳务承包合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）为确保工程顺利进行，进一步明确甲、乙双方的权利和义务，根据国家相关规定，经双方协商一致，订立本合同供双方共同遵守。第一条：工程名称：
工程地点：
开工时间：
完工时间：
第二条：分包方式及要求标准：
1、包工不包料：按2006年版定额规定规则计算。
2、分包内容：楼梯栏杆及扶手。
3、分包单价中所包含了以上工作范围内相关的一切定额应包含的工作工序，施工时做到工完场清、料清等文明施工的要求。同时包含为进行施工所需要采取的一切安全防护等措施内容。
4、分包单位中包含自带工器具，自行维修、保管和施工使用。
5、承担与其它指定分包工程、各工种之间的配合与协调用工。
场内料具二次搬运用工；配合现场材料的取样及检验及验收用工。
6、因设计变更造成的适当停工与窝工之人工、机械补偿费。
7、承担生活区清洁用工及其施工区域文明施工及打更用工。
第三条：工程款支付与结算：
1、每完成一个施工单项工程，经严格检查无质量问题付单项工程款总价的80%，完成全部分包工作内容后，经业主质检站验收合格付款至90%，剩余10%到工程结束后付清。
2、甲方按合同付款到位后乙方必须保证及时支付该分包操作员工的工资，如因乙方原因造成工资不能按时发放，其一切后果由乙方负责。
3、每次工程款支付后，乙方向甲方提交工资分配表，否则甲方有权拒绝支付下一笔工程款。
4、本劳务承包内容全部完成后，一个月内双方办完结算。
第四条：双方责任：
（1）甲方责任
1、工程开工前，甲方向乙方进行技术、质量、安全、工期、材料使用、消防、治安、现场文明施工管理等交底，乙方应严格按此执行。
2、甲方应保证材料供应及时，不得因其影响施工，如造成因材料供应不及时耽误施工，其全部损失由甲方负担。
3、负责工程项目的全面管理。提供定位轴线及标高。并及时检查乙方进度、质量、安全及一切文明施工和相应措施的执行情况，验收已完分部分项工程并具备完整的验收签字手续。
4、确保乙方已完施工工程款的及时支付。
5、甲方在监督乙方的施工过程中，如不能满足工期和质量目标的要求，有权终止合同。乙方不得以任何理由和借口干扰、阻挠后序施工的顺利进行。
（2）乙方责任
1、乙方必须建立强有力的施工组织机构，确保工程进度、质量、安全、文明施工等方面的目标实现。
2、乙方必须服从甲方统一领导，严格执行公司在质量、安全、文明施工等方面的规章制度。
3、乙方应按相关规定办理施工人员的劳务证、暂住证、上岗证、人员意外伤害保险等有关手续，费用自理。如发生因手续办理不完备，所带来的一切连带责任和损失，均由乙方负担。
4、乙方必须按施工方案及交底的要求进行施工，并满足甲方安排进度要求，不得以任何非正当理由拖延工期。如因乙方人员组织不利，劳力不足，进度无法满足要求，其所带来的连带经济处罚由乙方承担。
5、对施工中出现的质量问题，乙方不得隐瞒，应及时通知甲方，甲方会同有关部门做出处理后，按方案实施不留后患。发生因监理下达的质量通知整改单未予整改修复合格项目，必须承担相应受处罚费用及该项材料费。
6、乙方必须服从甲方施工员对施工垂直运输设备使用、维护，以及所采取安全措施的管理，确保施工流程是受控的安全状态，一切违章作业和瞎指挥所带来的安全责任均由乙方负责。
7、乙方人员在进场一周内向甲方提供花名册、身份证号码及复印件等相关手续。
8、乙方承担内部人员生病、治疗及其自然死亡所发生的费用。
9、乙方在施工过程中如与甲方发生纠纷，不得影响工程的正常进行，不得聚众闹事，乙方应及时与甲方有关领导协商解决，发生一切过激行为造成的损失由乙方承担。
第五条：质量及验收
1、所有原材必须符合原设计要求的技术指标，并按规定手续报验与监理签字认可方可实施。
2、本工程要求乙方配有专职质量检查员一名，随时按工程进度加强过程质量控制，工程质量要求必须达到优良。严格按照设计图纸所要求的规范标准执行。具体分包内容的工作质量参照如下进行检查验收。
3、实测检查及验收标准：
（1）护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。
（2）护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求，护栏安装必须牢固。检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。
（3）护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。
（4）护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定
护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法
4、分项工程完成后，由项目部质检员进行检查，如发生不合格将扣除本分项工程定额人工费的50%，此费用在当月人工费支付时扣除。
5、所有分项工程完成必须将地面、楼面、50线及所在位置的标高标明，以备检测。为下道工序做好依次衔接工作。如工序留尾巴，甲方将拒绝验收。
6、承包范围内全部内容完成，工程质量合格方可按本合同“第三条”进行支付与结算。
第六条：工期管理
1、乙方进场后双方可根据总体计划要求，详细签订各分段工期要求，甲方予以分段分部考核检查及验收。
2、如发生不可抗力因素或非乙方原因造成乙方停工，超时48小时，可由甲方项目经理签证，同意工期准许顺延。
3、因乙方原因所造成的停、窝工，所带来的相关工期责任和经济处
罚均由乙方以双倍承担。
第七条：安全管理
1、甲乙双方必须认真贯彻和执行国家、建设部及上级部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规和条例。
2、乙方施工人员进场后，甲方应对乙方施工人员进行安全生产教育，并签订安全生产责任书。以真正落实安全生产管理制度，杜绝伤亡事故发生。
3、乙方安全管理人员必须定期和不定期的进行安全管理制度和规程的宣传和监督检查。发现隐患及时报告，并在甲方安全员的指导下排除安全隐患，促进安全施工的顺利进行。
4、甲方给予乙方提供可靠的保证安全措施的材料供应和安全防护用品的发放，乙方必须按规定严格执行，由于非乙方原因的安全设施不到位以及违章指挥造成的安全事故由甲方承担全部责任。
5、在施工过程中所发生的安全事故，经调查后，依调查结果由责任方负责。
第八条：罚则
1、不得发生因材料运输、堆置及操作过程中碰损楼梯装饰面板及成品建筑墙体。
2、作业完成后，工完料清、场清，整洁卫生，文明施工。
3、执行安全操作规程，加强对焊接过程中的焊渣下落的拦截，防止烧伤、烫伤及物体下落伤人，把安全工作做好。
如发生施工不文明现象，违犯以上则按每项处罚300—500元。第九条：其它
1、凡属发生下列情况，甲方可提出终止合同。如有严重损害甲方形象及利益情况的；对甲方安排的进度计划完不成，严重脱离总体安排的相关进度、质量、安全、文明施工指标，并且没有整改措施和诚意的。甲方有权劝其辞退，并由乙方承担一切损失责任。
2、本合同未尽事宜可另行商定作为合同附件。本合同经双方签字盖章后生效，工程完工并付清款项后，终止本合同。
3、本合同一式贰份，甲方一份，乙方一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：代表：
年月日年月日
编号：_____________ 楼梯扶手油漆涂刷工程协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，小镇楼梯扶手安装承包给乙方，为了确保工程质量、进度、生产安全，明确双方职责，双方达成如下协议： 一、施工地点： 二、工程质量：按现行规范要求，达到验收合格交付。 三、工期：______楼______月______日前完工（不论天气好坏），______楼______年______月______日完工。 四、承包形式：包清工、乙方自带机具、工具，照明灯、安全帽。 五、承包范围、工作内容： 1、______楼楼梯栏杆、屋面电梯机房爬梯。 2、两遍防锈漆、两遍面漆（黑色）。 3、现场材料二次搬运，栏杆灰尘、砂灰清理。 4、交付前的成品保护工作。 5、栏杆扶手交付验收前的一切工作。 六、承包单价 1、按实际楼梯栏杆长度元/米（成品）。 以上价格为合格产品价格。 七、付款方法
单幢楼号栏杆、爬梯全部完成，按以上价格70%支付。 余款在整个工程完工经验收合格后一次性支付。 八、甲方职责 1、根据乙方进场人员名单安排职工住宿及食堂搭伙。 2、根据甲方进度计划，及时提供施工材料。 3、在乙方自检的基础上对工程质量、文明施工、安全生产及时检查、监督，发现问题责令乙方限期整改。 4、时下达施工进度任务、技术交底、安全交底工作。 5、协助乙方职工办理相关证件，费用由乙方负责。 九、乙方职责 1、必须对进场工人进行安全交底、用电安全教育。 2、进场工人都必须当天交身份证，三天内交一寸照片、4张由项目部安全员登记备案，办理胸卡。 3、乙方承包者合理组织劳动力、技术工、按时完成项目部下达任务。 4、对违反质量、安全管理条例的，按照公司质量安全管理体制处罚执行。 5、对违章施工所造成的损失及费用，乙方全部自负。 6、由乙方自己造成的安全事故责任和所有费用由乙方自负，非乙方责任造成的安全事故，由责任方负责。 7、工期10天，推迟的罚款_____元/天。 十、奖罚办法 1、对栏杆制作、安装质量不符合要求的，责令其返工，并处罚_____元罚款。 2、工完场清，多余材料不及时清理归仓处罚_____元/次。 3、宿舍使用电炉、热得快、电热毯、睡觉不关灯的处罚_____元/次。 4、对用电接线不按规定乱接、乱挂处罚_____元/次。
甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，就乙方承包***工程栏杆、扶手制安、达成共识，为明确双方责任，确保现场施工、质量、安全、进度的要求。双方定立以下条款。 一、承包范围：***工程的所有工程栏杆、扶手。以图中指定的图集作法为准。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方承包范围内的具体工作： 1、按甲方提供的图纸要求完成图中所有制作工作，包括乙方在外加工部分工作。 （1）室内阳台栏杆执行施工设计图及变更图要求，玻璃采用12mm厚钢化玻璃，详见大样图（含油漆项目），同时提供二次设计施工图。 （2）凸窗台内窗边做安全防护栏杆做法见设计图。 （3）楼梯栏杆扶手具体做法见设计图。 2、制作安装过程中的辅助材料、垫铁、焊条、焊机、切割机等工作已包含在乙方工作内，乙方自配电线、电缆和末级配电箱。 3、以上承包内容均已包含乙方材料、设备的场内外运输和现场清理工作，乙方应向甲方交付完成的合格产品。 四、工程量结算依据： 4、乙方承包范围内以延长米按实际计算。 五、乙方承包单价： 5、乙方完成承包范围内的工作按以下单价计算(单价含材料费和人工费发票等税收费用)：
（1）室内楼梯栏杆扶手综合单价：每延长米元/m，室外阳台栏杆综合单价：每延长米元/m，低窗台外窗边安全防护栏杆：每延长米 元/m。 六、质量要求： 1、乙方提供的钢材、玻璃必须符合国家及XX市现行有关规定，必须向甲方提供材质检验报告和出厂质保书。 2、乙双方约定：乙方进场的材料经甲方验收质量必须同样品一样。若外观质量、使用质量或强度达不到甲方的要求，甲方有权通知乙方在限定时间内把不符合要求的材料立即退场，乙方应马上更换符合验收标准的材料进场，保证甲方进度要求。 七、施工工期：乙方的工期以甲方进度计划为准，甲方的进度计划为本合同的有效附件。 八、结算与付款方式： 1、乙方在完成阳台铁件栏杆制作安装完应付工程款，玻璃安装完应付工程款，验收完应付工程款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 2、乙方在制作安装楼梯铁件栏杆完应付，验收完应付工程款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 3、乙方在安装低窗阳台铁件栏杆完应付工程款，验收完应付工程 款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 4、乙方在完成所有承包工程通过验收后一周内甲乙双方及时结算。 九、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，合同自签订之日起生效。
不锈钢栏杆工程施工承包合同 甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双方协商一致，特订立本合同。一、承包方式及价款：1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。2、合同价款,单价包干分别计算：窗台栏杆（高）元/m：阳台栏杆（高）元/m;楼梯栏杆（含坡道）元/m；空调板栏杆(方铁管高)元/m;3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购（如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料），材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。 二、承包范围：楼设计图纸范围内的栏杆工程。 包括制作、安装，密封胶的封打、竣工算帐等全部内容。三、工程质量：符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10%扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。 四、工程工期：1、自2012年月日至2012年月日竣工，并通过验收。2、乙方按甲方的进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 五、结算、付款方式：1、工程结算，按实际长度延长米计算。2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清（质保期二年）。3、乙方出具工资表，领取工程款。六、违约责任：1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担，所发生费用甲方概不负责。2、如工程质量低微，甲方有权更换乙方，所发生费用由乙方全部承担。3、甲方如不能及时提供材料，造成工期延误，工期相应顺延，造成损失甲方承担，七、其他：1、乙方根据大样图编制材料计划，提前3天上报甲方材料处，以便甲方及时组织货源到场。2、乙方施工严格操作规程，出现安全事故均由乙方自行承担。
楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
编号：_____________不锈钢楼梯扶手施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，甲方将承建的内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的楼梯不锈钢扶手工程委托给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特订立本合同。 第一条工程名称：______________________________ 第二条工程地点：______________________________ 第三条承包内容：__________不锈钢扶手 第四条承包方式：包工包料。 第五条结算方式及承包单价： 1、承包单价：不锈钢扶手制作安装（含运输费用及检测费用）元/m（以实际竣工验收数量为结算依据）。 2、结算方式：按每个单元Φ63管为施工具体延长米数×单价结算。 3、承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等费用。 第六条付款方式： 1、材料进场后，甲方付安装工程总价的50%，工程安装到70%后，拨付安装工程总价的30%，工程安装完毕验收合格后，拨付安装工程总价的15%，余款5%作为回访押金，一年后无质量问
阳台栏杆、楼梯靠墙扶手施工合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实守信的原则，甲方工程承包给乙方，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：阳台栏杆、室内楼梯靠墙扶手工程，包括铁艺栏杆制作、安装、油漆涂刷（烤漆）验收至交付使用，以及合同约定的质量保修年限内的质量保修等。 4、承包方式：乙方包工包料，综合单价一次性包死，不再考虑任何其他费用。 二、合同工期： 达到施工条件时，乙方保证每个单体工30日内完成。 三、合同价款： 本工程阳台栏杆综合单价为190.00 元/m；楼梯靠墙扶手综合单价为60.00元/m；空调栏杆综合单价为122.00元/m。此价格包括：辅助材料费、施工费（包括机
具费、人工费、措施项目费）、材料检测费、管理费、利润、税金等及其他相关的一切费用。四、工程款的支付及竣工结算： 1、结算方式：结算时按甲方、监理审核的实际工程量×综合单价 2、付款方式：本工程无预付款，工程完工后，所报工程量经监理、甲方审核后付工程总造价的80%；工程竣工验收合格后，付工程总造价的15%，留5%的质量保修金；工程投入使用2年后无任何质量问题，返还5%的质量保修金；甲方每一次付款，乙方都需同时开具正式发票。 3、付款时间：每阶段工程量，经甲方、监理审核完毕后10个工作日内支付。 4、扶手各项技术指标必须达到乙方投标书报价所述，若乙方擅自改变，视为违约。 五、工程质量： 1、符合国家及福建省有关技术标准及相关质量要求。质量标准为：单项工程优良。2年内保证工程不变形、油漆不褪色，扶手安装符合设计要求及现行施工质量验收标准。 2、质量应符合设计图纸和国家现行有关施工的质量检验评定标准，各道工序符合有关标准、规范，否则将无偿返工和支付违约金2000元。 3、材料进场后经甲方、监理共同对其材料质量进行验收后方可进行施工，施工质量不合格或不能一次通过验收，无偿返工或修复达到合同要求。 4、楼梯靠墙扶手采用?60*2.5，两端用不锈钢封盖；阳台栏杆高度为1100mm，采用锌钢，两端立柱采用40*40*1.4，扶手采用椭圆形管30*60*1.1，上下横档采用35*35*1.1锌钢，面漆为长江氯化橡胶黑磁漆，连接件全部采用铸铝连接件，与混凝土交接处全部采用冲压盖件；空调栏杆采用?10锻打方钢，上下采用∟40*3等边角钢，漆为黑色烤漆；具体材料规格型号见附图。
楼梯栏杆承包合同 甲方（发包单位） 乙方（承包单位） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就楼梯栏杆承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包围及工作容： 1、A-1-4#楼楼梯铁艺杆扶手(高度900mm、平直段高度1050mm)制作与安装。主要工作容包括：铁艺栏杆的材料采购、制作、加工、场外运输、现场安装、涂饰(油漆颜色待定)等定额所包含的所有辅助项目。 2、承包围所有项目施工完毕，必须做到工完料尽场清。 3、施工工具：乙方自带电焊机、切割机、砂轮磨光机、空压机、冲击钻、钢卷尺、刷子、扫把等机具用具，甲方提供运输机械、电源及技术服务等。 四、承包单价：本工程室外铁艺栏杆制作、安装采用包工包料的形式承包给乙方，承包单价如下： 1、本工程现场不提供住宿用房，所有安装人员进场后食宿自理，费用均包含单价中。 2、此单价含扶手安装好后的所有费用包括原材料的采购、加工制作、运输、现场安装、现场至各楼层垂直运输、二次搬运、成品保护、文明施工、验收配合、抢工措施，因质量问题引起的维修和更换、乙方的利润、税金、政策性文件的规定以及合同明示或暗示的所有一切风险、单价不因个别窗型变动而变动单价。
3、乙方的承包单价包括（该乙方现场操作人员发生安全事故或造成他人安全事故）所造成的一切费用。 4、上述单价已包含了法律规定的一切费用及国家规定的社会保险费； 5、上述单价已充分考虑了各种风险，为固定不变价，无论市场如何变化，此单价不再变更 6、上述单价包含了文明施工费； 7、若乙方能保证在2015年5月22日前完成所有的楼梯栏杆安装且满足甲方质量、文明施工等合同约定其他条款的情况下，甲方在此单价的基础上增加5元给予乙方奖励。 五、合同工期（按日历天数计算）： 计划进场时间：2015年05月08日，完工时间2015年05月22日，合同工期总日历天数14天。进场人数：6人，其工5人，普工1人。乙方必须保证足够的劳动力和技术力量。按时完成甲方安排的计划工作量。 六、工程质量： 楼梯铁艺栏杆制作及安装必须达到GB50300-2013《建筑工程质量验收统一标准》、GB50210-2001《建筑装饰装修质量验收规》。 1、楼梯铁艺栏杆原材料必须选用国家标准材料，符合国家相关材料验收标准，经甲方同意方可下料、加工； 2、楼梯铁艺栏杆的选型、尺寸必须符合设计及甲方要求，安装必须牢固、稳定、横平、竖直、焊缝光滑平整、色泽一致、观感优良、细部处理精细，严格按项目部《技术质量交底》操作。 3、材料规格为：钢管外径为Φ48mm，壁厚1.5mm-2mm；方钢20*20、30*30壁厚均为1mm、40*40壁厚均为1.2mm。 4、楼梯体艺栏杆的选型严格按乙方提供的样品加工安装。 七、安全生产：
防护栏杆工程安装承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口 二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。 三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。 四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计
4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。 五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。 六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工
编号：楼梯扶手施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
甲方: 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议：第一条工程概况 1、工程名称：___________________ 批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：$ 63*0.9白不锈钢管，$ 50.8*0.9白不锈钢管，$ 31.8*0.5 白不锈钢管，，$ 19.1*0.5 白不锈钢管 4、工程单价：每米____ 元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管 理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自______ 年 _____ 月_日开工，于_______ 年_____ 月____ 日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。 第二条甲方责任 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明 进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部 费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或 半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用 第2页共3页
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：φ63*0.9白不锈钢管，φ50.8*0.9白不锈钢管，φ31.8*0.5白不锈钢管，，φ19.1*0.5白不锈钢管 4、工程单价：每米____元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。 第二条甲方责任 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用
料，如发现偷监行为，乙方必须接受50倍的罚款，情节严重者，甲方保安人员将其扭送公安机关处理。 第四条关于工期的约定 1、因甲方未按约定完成工作或因工作量变化设计变更，不可抗力情况下影响工期，工期顺延。 2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 3、乙方拖延交工工期，每拖延交工一天，罚款_____元。 第五条关于工程质量 工期作法说明，设计变更等施工及验收规范为质量评定验收标准。施工期间甲方有权随时对施工内容进行检查，如发现有与合同文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正，直到合格为止。由于返工费用全部由乙方承担，且不予顺延。 第六条关于工程款结算的约定 1、施工材料进入现场3天内甲方向乙方付工程款10%，验收合格后再付工程款80%，留10%质量质保金，一年后无质量问题返还给乙方。 2、合同一旦签定，如乙方在中途提出加价行为或中途退场或不履行合同，甲方有权解除合同，且不予结算。 此合同从签订日期开始生效。 第七条关于纠纷的约定 本合同有不详之处，甲乙双方通过协商解决，协商不成双方有权向人民法院提出诉讼，按法院判决执行。 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 年月日年月日
建设工程施工合同 （） 阳 台 栏 杆 及 楼 梯 扶 手 安 装 承 包 合 同 中华人民共和国建设部Array 国家工商行政管理总局
阳台栏杆及楼梯扶手安装承包合同 甲方：武汉振业建设集团有限公司常福新城、、楼项目部 乙方：承包人 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,进一步明确责权关系,增加内部管理力度,本着确保工期,保证质量,安全无事故,双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立以下劳务合同: 一、工程名称：常福新城、、楼 二、工程地点：蔡甸区常福新城小区 三、承包方式：主材包工不包料 四、承包范围及工作内容： 、、楼该工程的施工图纸、图纸会审及设计变更范围内的所有阳台栏杆及楼梯扶手的制作及安装的全部施工工序。甲方提供主材料，以及施工用电及施工场地。乙方提供施工机具及耗材，阳台栏杆及梯扶手安装完后刷红丹防锈漆一道。 五、质量标准： ．确保优质，争创黄鹤杯。 ．乙方必须严格按照施工图纸、图集及国家相应现行规范施工，
确保各分部分项工程一次成优，避免造成返工或材料浪费等现象。 ．乙方必须服从甲方现场管理人员对每道工序、每个细部均要按照项目统一布置的标准精心施工。对违反操作规范，且不听从项目管理人员指挥而造成返工的，除承担造成的所有损失外，同时处以浪费材料价值的二倍罚款。 ．乙方确保该安装工程符合施工验收规范要求，否则甲方对乙方予以其总承包价的罚款。 六、安全要求：乙方施工人员必须服从甲方现场负责人管理，文明施工、安全生产，若不按甲方安全生产、文明施工条例施工的，自身所发生的一切安全事故均由乙方负责。 七、工程进度 在施工中乙方必须服从甲方管理，每道工序必须与施工进度同步，甲方所下达的任务，乙方不得打折扣，不得讲条件，必须完成当天甲方分配的施工任务，确保工期，具体实施步骤以甲方的形象进度表为标准。 八、价格 ．本安装工程按元办理结算（此价款除包括乙方承包范围外还包含：各种小型工具、小型机械设备、材料的进出场转运、搬运、归堆、工完清场）。 ．由于乙方在本工程承包时已充分考虑到各种风险，因此发生以下情况，甲方均不再进行签证、补偿： （）窝工待工的补偿费用； （）定额外用工及甲方未认可的用工；
甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：不锈钢楼梯扶手；φ60厚0.7、φ47厚1.0、φ28厚0.5、φ19厚0.4，飘窗扶手为φ38厚0.7。 2、工程承包方式：包工包料； 3、工程造价：扶手________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）；栏杆________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）； 4、付款方式：合同签订生效后，乙方安装完一栋，甲方将该栋工程款结清给乙方。 二、合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算； 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任： 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担； 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收； 4、乙方要按期完工，不得无故顺延工期。 五、质量与验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向_____________________________法院起诉。 七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日
金水苑铝合金栏杆扶手施工合同 甲方：浙江宏丰建筑工程有限公司 乙方： 为确保金水苑项目铝合金栏杆扶手顺利施工，保证工程质量、安全、进度等各项指标顺利实现，经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：金水苑住宅小区工程 2、工程地点：宁波市鄞州区云龙镇甲村 3、工程内容：施工内容为：金水苑住宅小区铝合金栏杆扶手 承包方式及范围：包工包料，包质量、包安全、包验收、包资料。 二、工程造价 一次性含税包干单价为人民币元/延长米（大写：元整/延长米）。工程总价=一次性含税包干单价*按实结算的工程量 三、工程款支付 1.完成全部施工图、联系单及合同内容的铝合金栏杆扶手，付工程量的 % 2.竣工验收后一月内付至按实结算总工程量的 % 3.2%作为保修金，保修期2年满后，无息返还；保修期自竣工验收通过之日算起。 四、工期 工期从2014年月日至2014年月日；共日历天。 五、工程保证 工程履约的保证内容有： （1）与总包单位、其它各分包配合。 （2）项目负责人及技术人员保证到位 （3）工程质量验收，保证一次性验收合格通过 （4）工程进度，保证符合甲方进度要求 （5）乙方必须服从甲方、监理等管理人员的管理，做好安全技术交底；如果由于乙方拒不服从甲方、监理等管理人员的管理，而造成安全事故的， 由乙方负全责 六、工程质量保证 1、严格按照国家标准进行施工。
2、竣工验收前7天，乙方须提供竣工资料一式两份，包括铝合金栏杆扶 手的技术资料。 七、检验和验收 1、乙方应严格按照国家有关规范对铝合金栏杆扶手各检验内容进行自 检，并向甲方和监理公司提供自检结果，同时按甲方要求整改到位， 并通过质监站等政府部门的验收。 2、铝合金栏杆扶手工程完成后，乙方将验收资料装订成好提交甲方，且 数量不少于四套。 八、保修条款 本工程的铝合金栏杆扶手免费质量保修期为两年，保修期从本工程验收通过日起计算，保修期内接到报修电话24小时内上门进行维修，到达现场8小时内解决问题。 九、凡因履行本合同所引起的任何争议，各双方均应友好协商解决。协商不成，通过下列方式__________解决。 (1)提请仲裁 (2)向工程所在地法院起诉 十、本合同一式四份，双方各执两份。自双方签字盖章后生效。待工程款付清后，本合同随之失效。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 代表签字：代表签字： 2013年11月16日
不锈钢窗户护栏及楼梯栏杆合同 甲方：山东通德锦华房地产开发有限公司成武锦华锦绣园项目部乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程实际，就成武锦华·锦绣园小区不锈钢栏杆和护栏工程经双方协商一致订立以下合同，共同遵守： 一、工程内容： 成武锦华锦绣园小区#楼不锈钢栏杆/护栏安装工程。 二、承包方式：乙方包工包料。 三、技术要求：楼梯、栏杆高度1050mm，窗护栏高度55mm，阳台55mm。 材质要求：国际合格产品，￠60/￠51，壁厚为0.8mm，￠32/￠19为0.6mm，并与提供的样品完全一致。 四、工期：每栋楼的施工工期不得超过天。 五、甲方责任：协商解决与总承包单位的施工穿插作业，对工程质量及合同履行情况进行监督检查并负责施工用电。 六、乙方责任： 1、按质按量的完成施工任务。 2、由于人为造成的损坏，费用由甲方承担。 3、工程完工后，负责清理自己施工造成的建筑垃圾。
七、质量与验收：根据甲方质量要求和合同规定，按照国家颁布的施工验收质量评定标准为依据，达到合格标准。 八、工程造价：楼梯元/延米，阳台护栏元/延米，窗护栏元/延米（此价含税金价格）工程总价按完成的实际工程量据实结算。 九、付款方式：每栋楼施工完成后，根据甲乙双方现场实际测量的工程量，付至完成工程量的95%剩余5%作为质保金，在工程竣工验收合格后无质量问题7天内一次付清。工程款结算完毕后，合同终止。 十、合同执行期间如有争议，双方协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。 十一、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。 甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）： 年月日年月日
楼梯、阳台栏杆制作安装合同 甲方：江苏省苏中建设集团股份有限公司 乙方：上海隆业建筑装饰工程有限公司 经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方的萧政工出【2017】5号标准厂房建设项目二标段窗户及楼梯栏杆的制作安装。本着平等、自愿、互惠互利的原则，特订立本合同。 一、工程名称：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段） 二、工程地点：萧山区红泰六路与垦辉七路交叉口苏中工地 三、工程范围：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段）13~16、25~30、31~39号楼的楼梯、窗户栏杆及电梯井护栏的制作安装和维修。 四、型材质量及规格要求 2、材料要求： （1）不锈钢楼梯栏杆的型材为：扶手为直径50（壁厚为1.5㎜）；立柱为直径38（壁厚为1.4㎜）；不锈钢管直径16（壁厚为12㎜）；横管为直径32（壁厚为1.4㎜）。 （2）电梯井防护用方管：16*16*1.2方管背衬、30*50*1.5方管立杆横杆； 1.5mm踢脚板;2mm钢丝网。 现场安装的栏杆必须与业主及甲方认可的由业主进行封样的样品一致。 五、施工质量和验收要求 1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家楼梯栏杆和阳台栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。乙方须保证一次性验收合格，造成返工等一切损失由乙方承担。 2、楼梯及阳台栏杆的立柱间距≤1000㎜，栅栏间距≤110㎜（中对中），栏杆高度1100㎜。连接牢固，艺术、美观，达到相关技术规范要求。 3、电梯井防护栏杆必须按照图纸要求进行喷漆，达到甲方设计要求。 4、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。乙方配合做阳台栏杆抗冲击性试验，须保证抗冲击性试验合格，检测试验费用由
某某防护栏杆施工合同 发包人（全称）：甲方（以下简称甲方） 承包人（全称）：乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。 第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。某某栏杆工程量汇总表
）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单1注：（价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。㎜；表中
各种规格型号10502）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮（的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。（4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。（元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁11838812、本工程合同总造价约仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令工程工期：第三条日历天。为准，施工绝对工期45工程质量标准和工程验收第四条1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。 2、工程质量要求及工程验收 （1）乙方必须按照双方确定的铁艺栏杆和不锈钢栏杆设计图中的材料规格与式样、甲方的现场交底、甲乙双方认可的样品及《烟台市住宅工程质量通病防治办法》有关规定进行制作与安装。 （2）本工程铁艺栏杆及不锈钢栏杆完工后，在乙方自检合格前提下，由甲方、乙方、总承包方及监理方共同按现行国家相关标准进行施工质量验收。 第五条甲方责任 1、甲方负责对现场的施工部位与栏杆的具体要求进行交底。 2、委托新世纪监理公司对施工单位的加工制作与安装质量进行监督。 3、协助乙方，解决进场后临设、施工用水、用电等相关事宜，费用由乙方承担。
波形护栏工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将 工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 4.工程工期：以材料到场时间起，2015年4月18日完工。 二、承包方式、单价及规格 1.乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。 2.安装方式为：钻孔和打桩。 3.安装单价为：每个端头600元，缆索安装为每米20元。 4.安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。 三、工程付款方式
1.双方合同签订后，甲方即向乙方支付30000元整（叁万元整）为该合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。 四、甲方工作 1.甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。 2.甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。 3.按时及时支付工程款。 五、乙方工作 1.在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工中，如果出现安全事故，由乙方全部负责。 2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃圾处理工作。 3、乙方负责该波形护栏的安装工作。 六、违约责任 1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。 2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金1000元/天。 七、争议的解释 甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过
合同编号： 工程劳务分包合同 （楼梯栏杆及扶手） 工程项目 总包单位 分包单位 年月日
建筑工程劳务承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为确保工程顺利进行，进一步明确甲、乙双方的权利和义务，根据国家相关规定，经双方协商一致，订立本合同供双方共同遵守。 第一条：工程名称： 工程地点： 开工时间：_____ _年______月 ___日 完工时间：_____ _年______月 ___日 第二条：分包方式及要求标准： 1、包工包料：根据图纸围，综合单价包死，不作调整。乙方已充分考虑所有施工围的各项风险。 2、分包容： 3、分包单价中所包含了以上工作围相关的一切定额应包含的工作工序，施工时做到工完场清、料清等文明施工的要求。同时包含为进行施工所需要采取的一切安全防护等措施容。 4、分包单位中包含自带工器具，自行维修、保管和施工使用。 5、承担与其它指定分包工程、各工种之间的配合与协调用工。场料具二次搬运用工；配合现场材料的取样及检验及验收用工。 6、因设计变更造成的适当停工与窝工之人工、机械补偿费。 7、承担生活区清洁用工及其施工区域文明施工及打更用工。 第三条：工程款支付与结算：
第四条：双方责任： （1）甲方责任 1、工程开工前，甲方向乙方进行技术、质量、安全、工期、材料使用、消防、治安、现场文明施工管理等交底，乙方应严格按此执行。 2、负责工程项目的全面管理。提供定位轴线及标高。并及时检查乙方进度、质量、安全及一切文明施工和相应措施的执行情况，验收已完分部分项工程并具备完整的验收签字手续。 4、确保乙方已完施工工程款的及时支付。 5、甲方在监督乙方的施工过程中，如不能满足工期和质量目标的要求，有权终止合同。乙方不得以任何理由和借口干扰、阻挠后序施工的顺利进行。 （2）乙方责任 1、乙方必须建立强有力的施工组织机构，确保工程进度、质量、安全、文明施工等方面的目标实现。 2、乙方必须服从甲方统一领导，严格执行公司在质量、安全、文明施工等方面的规章制度。 3、乙方应按相关规定办理施工人员的劳务证、暂住证、上岗证、人员意外伤害保险等有关手续，费用自理。如发生因手续办理不完备，所带来的一切连带责任和损失，均由乙方负担。 4、乙方必须按施工方案及交底的要求进行施工，并满足甲方安排进度要求，不得以任何非正当理由拖延工期。如因乙方人员组织不利，劳力不足，进度无法满足要求，其所带来的连带经济处罚由乙方承担。 5、对施工中出现的质量问题，乙方不得隐瞒，应及时通知甲方，甲方会同有关部门做出处理后，按方案实施不留后患。发生因监理下达的质量通知整改单未予整改修复合格项目，必须承担相应受处罚费用及该项材料费。 6、乙方必须服从甲方施工员对施工垂直运输设备使用、维护，以及所采取安全措施的管理，确保施工流程是受控的安全状态，一切违章作业和瞎指挥所带来的安全责任均由乙方负责。 7、乙方人员在进场一周向甲方提供花名册、及复印件等相关手续。 8、乙方承担部人员生病、治疗及其自然死亡所发生的费用。 9、乙方在施工过程中如与甲方发生纠纷，不得影响工程的正常进行，不得聚众闹事，乙方应及时与甲方有关领导协商解决，发生一切过激行为造成的损失由乙方承担。 第五条：质量及验收 1、所有原材必须符合原设计要求的技术指标，并按规定手续报验与监理签字认可方可实施。
楼梯扶手施工合同 甲方：V天下项目部 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：V天下住宅1#、2#、3#楼梯扶手 2、承包方式：包工包料 3、主材部分不锈钢管：面管60 mm、站管47 mm、横管38 mm、竖管22 mm、 实际厚度1.0mm. 4、工程单价：按实际完成工程量133元每米，此单价含人工（工艺加工）、 运输（装卸）、机械、材料、安装、管理费。 第二条甲方责任 1、开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。 3、甲方施工技术人员协助乙方现场施工。 三、乙方责任 1、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于甲方原因损坏成品或半成品，甲方必须承担全部损失费用。 2、乙方在未验收合格之前所有栏杆卫生均有乙方负责清理。 四、关于工程质量及验收的约定 1、本工期作法说明，设计变更等施工及验收规范为质量评定验收标准。施工期间甲方有权随时对施工内容进行检查，如发现有与合同文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正，直到合格为止，由于返工费用全部由乙方承担。 2、工程竣工后，乙方应及时通知甲方、及监理验收，甲方接到验收通知后在一个星期内组织验收并办理验收移交手续。
五、关于工程款结算的约定 2、施工材料进入现场甲方向乙方付总工程款40%，验收合格后一个月内 再付剩余全部工程款。 3、合同一旦签定，如乙方在中途提出加价行为或中途退场或不履行合同， 甲方有权解除合同，且不予结算。 此合同一式两份从签订日期开始生效 甲方：乙方： 法人代表： 年月日