建筑及安装工程施工劳务分包合同
（简易计税方法试行）
合同编号：HTK JY -LWHT2016-003
工程名称：XX综合楼工程
甲方：XX综合楼项目部
乙方：XX有限公司
2016年8月11日
甲方：中铁二十一局集团第二工程有限公司航天510所航天科技园AIT 综合科技楼项目部
注册地址：邮编：730000
通讯地址：邮编：730000
法定代表人（或委托代理人）：职务：项目经理纳税类型：一般纳税人
乙方：XX有限公司
资质证书号码：B1034044034681-1/2 发证机关：甘肃省建设厅资质专业及等级：房屋建筑工程施工总承包贰级纳税类型：（一般纳税人）
复审时间及有效期：
注册地址：
邮编：
通讯地址：
邮编：730000
法定代表人：职务：项目经理
为了进一步规范外部劳务用工，实现外部劳务用工的计划性、严肃
性和可控性，确保施工任务按期、优质、高效的完成，明确甲乙双方的
权利义务关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关行业法律法规的规定，并参照中华人民共和国建设部，
国家工商行政管理总局《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》
（GF-2003-0214）,本着“公开、公平、公正、自愿、诚实守信”和“互惠互利”的原则，结合本工程具体情况，经双方共同协商，就航天510所航天科技园区AIT综合楼防水工程的劳务分包事宜达成协议如下：第一条工程概况
1.1工程名称XX综合楼防水工程
1.2工程地点：
第二条乙方承担劳务施工的范围及主要内容
2.1劳务分包范围：防水工程图纸范围内的所有劳务用工（包含：人工
费+ 材料费+小型机具费）。
2.2提供分包劳务内容：乙方承包XX综合楼防水工程施工图纸范围
内的所有劳务用工（具体内容见附件1-1 ）。
乙方必须严格按照甲方的技术交底及施工设计图纸进行施工。
第三条工作期限、承包模式及纳税方式。
3.1工作期限：
开始工作日期：2016年8月25日
结束工作日期：2017年4月5日
总日历工作天数为：240天
3.2纳税方式：简易计税方法。
第四条劳务方式
本合同为劳务协作型合同，其目的是为了有效利用甲方的管理资源
和乙方的劳务资源。
4.1乙方为甲方防水工程施工提供劳务人员、防水施工材料、小型
机具。
4.2 甲方负责劳务协作所必须的技术管理、主要物资供应、安全检查、环境监察、质量控制、进度控制、验工计价、结算等。乙方在甲方现场指导、监控下进行劳务工程施工。
4.3 在本工程中，采用工序劳务单价（含乙方管理费及各类税金）方式进行，见附件1《工序劳务单价及包含工作内容一览表》。凡附件 1 中未明确
的工作内容、数量及费用，其费用均包含在本合同的工序劳务单价中。
4.4 附件1 中的工序划分应严格按照相关行业定额子目标准划分，不得拆分。
4.5 本合同在履行期间，无论国家和地方政策性等涨价因素发生如何变化，均不得调整本合同的工序劳务单价。
4.6 甲方为乙方提供本工程所需的甲方供应材料限额表见附件2，甲方提供施工机具、设备一览表见附件3。施工机械、设备待施工完毕后，
乙方应如数交回，如乙方丢失和损坏按原价的 2 倍赔偿。
4.7 乙方负责提供为完成附件1 工作内容所需的除甲方提供的材料、机具、设备工器具外的其余施工用小型工器具及低值易耗材料。
第五条工序劳务单价包含的内容
5.1本工程实行工序劳务单价1.5mm厚PCM反应粘结型高分子复合
防水卷材130元/m2、1.2mm聚氨酯防水涂料23元/m2、1.5mm厚聚氨酯防水涂料26元/m2、2mn厚HG203聚氨酯防水涂膜60元/m2（详见附件1）承包，最终合同价款以乙方实际完成并经甲方确认的已完合格工程数量
（不超过设计量及技术交底量）乘以附件 1 工序劳务单价确定。工序劳务单
价均包含以下费用：
人工费、材料费、小型机具费、乙方自带的小型工器具、乙方为完
成劳务施工任务所需的所有使用费（不含使用甲方提供机械设备的租金）、低值易耗材料费等费用；人员及机具上、下场调遣费、乙方驻地内标准化建设、场内施工便道修建及保养、库房设置、材料场地设置；自然灾害、停水、停电、待料、政策因素、上级检查、设计变更等不可预见停工及待机费用；乙方施工所需的场地平整、硬化；便道、便桥的修建、维修；临电、临时房屋建设等一切临时设施；材料的领用、装卸、看护、保管、退库及各类材料从领料点到劳务作业现场的卸车、搬运等费用等一切与实施和完善本工程相关的所有
费用；施工现场用水、用电、各类风险费、保险费（意外伤害险）、管理费用（办公费用）、税金（个人所得税等各种应缴纳税金）。
5.2为完成本合同施工明示、暗示的所有风险费用以及设计图纸中应完成而未在附件1清单中列出的工序、内容、数量及费用均已包含在相应的单价中，不在另行计量。
第六条简易计税税率
6.1税率：
简易计税计税税率为 3 %。
第七条双方驻工地负责人
7.1本合同乙方委派驻工地现场负责人必须与资审、投标提供的拟派现场负责人一致，不得更换（具体要求见11.2.13 条款）。如合同签
订人是授权委托人，则此授权委托人必须是施工现场负责人。
7.2 甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为XXX职务项目
经理，职称：高级工程师，身份证号___________________
7.3乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为XXX职务：项目经理，职称：项目经理，身份证____________ .
第八条计量规则
8.1采用按确认的工程量计算劳务费用，由乙方现场工地负责人按月将完成的工程量报甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围及乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，同时乙方应赔偿对甲方造成的损失。
8.2涉及到试验、检测的工程：需等其试验结果合格后方能给予计价，如检验周期超过一个月，可以暂按已完工程量的70%办理验工计价。
8.3甲方在计量过程中应严格按照附件1清单中的项目，按实际完成
甲方确认的合格工程数量进行计量，清单中没有的项目认为包含在相应
单价中不再单独计量。
第九条验工计价、付款方式
9.1验工计价
9.1.1合同签订后，根据附件1工作内容，甲方必须在每月下旬对乙方已完工程进行验工计价，在此期间内乙方应向甲方提出已完工程验工要求，经甲方现场负责人签认，由甲方项目部组织总工、计财部、安质部、物资部、工程部专业工程师、队技术主管参加，进行现场工程数量、工程质量确认，验收合格后乙方提报经乙方现场负责人签认的已完合格工程数量表，报甲方现场技术负责人、项目部物资、工程、安质专业工程师、总工、现场负责人复核签字后由甲方项目部计划合同部实施计价。验工计价各种单据必须是乙方现场负责人先签认后甲方才能复核签字。
9.1.2在任何时候，甲方有权扣回超计量部分或违反合同规定计量的工程款。甲方各部门应严把验工计价关，不得出现超计价的现象。
9.2 支付
9.2.1 甲乙双方约定，乙方按甲方的计价金额及时开具发票。为保证及时认证抵扣，要求乙方自发票开具之日起7 天内交付我单位，并且形成双方交接签认记录。甲方财务部门凭生效后的验工计价单并扣除已垫付乙方的各类费用及对乙方的罚款等费用，并在乙方提供发票后支付。如乙方从验工计价单生效之日起逾期 2 月未能提供发票，则从计价金额中扣除增值税，乙方不得有异议。工程款支付时间为业主对甲方付款情况按比例支付。
9.2.2 除工费以外的费用乙方也应向甲方财务部门提供正式发票。
9.2.3 坚持“先开票、后付款”原则，对于执行简易计税方法的单位，乙方要按合同要求开具普通发票，才能办理结算付款手续。
9.2.4 甲乙双方必须遵从“三流一致”原则，即合同流、发票流、资金流三流一致。
9.2.5 甲方不向乙方支付预付款，对乙方各种款项的支付甲方应严格遵循先计价后付款的原则、严格依据验工计价进行结算。
9.2.6 由于乙方原因引起甲方解除双方劳务合同的，甲方按乙方已完成的合格工程量（甲方签认验收合格的工程量）并扣除乙方全部履约保证金、已垫付乙方的各项费用、对乙方的罚款及解除合同对甲方造成的损失等费用后与乙方进行结算，甲方不予支付其它任何赔偿、分摊、折旧等款项。
9.2.7 双方均认可工程款的拨付经常不能及时按期，在业主拨款未到位、甲乙双方未最终结算前，乙方对甲方享有的工程款债权视为未到期债权，甲方有权在业主付款到位后方予以支付乙方。
第十条主要材料、设备供应管理
10.1 甲方供应材料限额表见附件2、甲方提供施工机具、设备一览
表见附件3、甲方委托乙方购买的小料见附件4、乙方自备小型工器具一览表见附件5、乙方应提供低值易耗材料一览表见附件6。
10.2 甲方负责搅拌站的建立、管理及对乙方全部混凝土的供应（附件1《工序劳务单价及工作内容一览表》中单价不含混凝土）。乙方不得接收和使用除甲方提供砼之外的任何供应商供应和私自生产的混凝土制品，如发生以上问题，甲方有权清退乙方，由此而产生的一切经济损失由乙方承担。
10.3 各类模板由甲方提供给乙方使用，乙方应妥善使用、保管。（附件1《工序劳务单价及工作内容一览表》中单价不含模板费用。
10.4 甲方供应的材料设备由甲方统一组织采购供应，对进场材料进行质量验证后实行调拨制。乙方应设专人向甲方办理领料手续。
10.5 甲方供应材料实行限额领料制度，限额额度以甲方项目工程部依据施工图纸、定测台账数量提交的材料计划核定数为准。乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费。当乙方出现超限用料和偷工减料现象时，甲方
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
刮胶工程承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程 质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称:南华医院住院大楼 二、工程地点:衡阳市珠晖区东风南路336号 三、承包方式:包工包料、包质量、工期、安全生产、文明施工。 四、承包范围:图纸设计中地下负一层、负二层包含的所有墙面、天棚刮 腻子、乳胶漆饰面,现场在施工作业中所需的一切施工用具和生活用具。 五、施工费计算办法:1、地下部分14元每平方,按实际施工面积结算,包括阴阳角线(车库范围内不做阴角线),距地面一米以内采用外墙腻子粉,乳胶漆采用白色防霉乳胶漆。 一切以施工图纸做法为依据,以甲方验收合格和省优工程为施工标准。 六、安全文明施工:施工期间出现一切非死亡类安全事故由乙方自行协商解决,死亡类事故由甲方配合启动工程保险。 七、工期要求:乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单 所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权对乙方予以相应处罚。
八、质量标准及验收要求: 1、乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准,样 板间要挂牌标明施工单位,以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后,经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收,甲方以业主与监理验收和省优工程施工质量为验收标准进行验收。 2、乙方刮胶工程的施工质量,必须达到甲方、建设、设计、监理及质监等部 门联合验收评定的优良标准(内定标准房间规定、天棚周边500mm要成角度、阴角要通直,阳角要垂直,感观良好)。梁板底如有钢筋外露产生锈蚀或切割后的钢筋头,刮腻子前必须先在锈蚀部位涂防锈漆。 1 3、按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程必须遵照甲方 技术、质量交底,精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期不整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。 4、乙方在完成每一施工部位后,对成品负有保护的义务,如有对成品产生污染,乙方必须负责清理干净。腻子集中搅拌区域必须铺设彩条布,以免污染地面基层,如有污染乙方负责清理干净。 5、乙方对刮胶墙面、天棚的渗漏通病在竣工后两年内负有保修义务,凡保修 期内因刮胶质量而引起的修补工作,均由乙方无偿修复。 九、工程款支付方式:
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
水电安装工程劳务承包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水电安装工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速
主体劳务承包合同 甲方 (发包人)： 乙方（承包人）：身份证号： 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：砖混结构 4、工期：自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模，因放料掉在外挑架上的混凝土请理，承包项目所需人工的生活费，保险费。乙方自备工具：铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管，小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等
一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承，包项目所需人工的生活费，保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装，翻样，同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工；承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装，钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供；承包项目所需人工的生活费，保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑，砂浆的拌制，所有材料的运输，砌体结构含后塞缝（架眼）封堵处理，施工现场文明施工、落地灰清理及使用，所有使用工具由乙方自备，承包项目所需人工的生活费，保险费。 7 、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆，退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，质量要求：乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一 道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质 量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的
木工支模劳务承包合同协 议书 The final edition was revised on December 14th, 2020.
木工支模劳务承包合同工程名称： 发包单位： 承包单位： 合同签订地： 签定时间：
劳务承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合法》及《建筑安装承包合同条例》结合本工程的具体情况，本着公平、公正、互惠互利原则，将木工制作、安装由乙方实行劳务分承包。为明确双方在本合同中的权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程情况： 工程名称： 工程地点： 结构类型： 层数： 第二条工程承包范围： 本项目所有主体结构支模、拆模。 第三条承包价格 结算原则，按实际图纸建筑面积计算，地下室170元/平方，正负零以上135元/平方。 第四条承包方式及包干价内所有内容： 1、本工程采取单包形式，即包工、模板、木方，包辅材，如钉子、铁丝、支模机械、步步紧工具、丝杆、穿墙套管； 2、包新旧模板的清理制作、取钉子、新旧模板刷脱模剂、贴双面胶； 3、包剪力墙，框架柱、梁板、二次结构（包括外围构造柱、空调板），后浇带、屋面花架结构支拆模。 4、包支模需用的材料下车转运。 5、支模工程完工后撤下的模板、方木、内架、钢管、扣件统统清运下楼，模板、木方取净钉子、刮去灰巴，然后上堆整齐。 6、小型变更、划等号变更不予调价，按实际面积建筑面积计算，但不计算任何难工。
7、包文明施工，不得在楼层上随地大便；包安全、戴好安全帽；不酒后上班，工作时穿防滑鞋；包质量，按有关规范施工。 8、配合施工放线（主控线由甲方负责）以及支拆模所需的全部工具、机械。 9、包自身作业人员的安全防护用品及雨衣、胶靴等劳保用品。 10、材料加定额损耗包干使用，以图纸和模板周转套数为依据，测算模板安装所需材料总量加略允许损耗超耗自负，乙方要采取切实有铲的保证措施，保证材料物尽所用，杜绝浪费现象。 11、包砼梁、柱、墙、板浇筑完毕后出现尺寸偏差（如例向弯曲、跑模、胀模等）和漏浆等质量问题时，负责打凿、磨平达到规范要求。周转材料包干使用，模板、木方严禁乱锯，标准层模板配置为：梁、板为三套模板周转。 12、必须派两名懂技术的工作人员现场配合甲方工作，解决现场矛盾与纠纷。 第五条结算依据： 1、工程量计算按施工图纸与建筑面积为依据计算，中途不存在任何调价因素。 2、下列情况不属于签证外补偿范围： 1）窝工、待工连续五天内； 2）质量缺陷处理用工； 3）政策性调整及市场价格调整； 4）高层超高费。 第六条付款方式： 1、乙方施工人员进场施工时，无预付款，全额垫付工人生活费、钉子、铁丝及其它辅材费用施工。 2、具体付款方式如下： 1）±以上每月按工程量付款65%， 2）地下室封顶支付30%。 3）主体结构封顶结束付到工程款85%。 第七条施工人员、工期要求： 乙方必须安排有技术的管理人员负责，落实控制工程轴线和标高等技术工作，由工长复查。对剪力墙、梁、柱、板用激光仪进行检测，内
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称：工程。 2、工程地点：。 3、建筑面积： m2(按实际工作量结算)； 4、工作内容： （1）、工程（劳务）承包的区域：从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程，砼搅拌、浇筑，砌体、抹灰、土方回填及所有垫层，地坪面层，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保护层浇筑，外墙砖粘贴及清洁，内、外架搭拆，四口五临边防护，安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 （2）、具体承包范围： 1）、人工费：指承包本工程承包范围施工图（含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等）的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高，至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工，相关工序的配合工作。 2）、辅料费：各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种
绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3）、机械费：包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4）、模板费：指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5）、脚手架费：指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码，各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护，上料平台和卸料平台的搭拆，日常维护以及需要反复搭拆的各种架子，因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道，提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6）、安全文明施工费：指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用，施工通道维修清洁、车辆冲洗，因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚，同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7）、管理费：指乙方保卫人员、施工员、安全员，质检员、材料员等的工资，办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8）、税金：本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9）、工程质量、安全验收标准：本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量，按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文
施工承包合 同 工程施工承包合同 甲方：四川丰正建筑工程有限公司 乙方:广安中顺建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 一、工程名称：2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目城北镇小鱼滩村水利基础设施工程 l 、工程地点：邻水县城北镇小鱼滩村 2、工程范围：金竹凼上山坪塘维修、清淤及转运 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准。 三、合同价款： 1 、本工程采用包干总价大写：拾万元，小写：100000元。 2 、以上包干价已包括人工费、材料费、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、税金、利润等全部费用。
第二条、工期要求 一、开工日期：2015年11月13日 竣工日期：2015年11月28日 二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期。 顺延期限应由甲乙双方及时协商，签定书面协议，甲乙双方各执 一份，并报有关部门备案。只有书面顺延期限协议的形成，才能作为具体延长工期的依据。 l 、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的。 2、因建设业主变更计划而不能继续施工的。 3、因甲方原因造成停工的。 第三条、施工与变更 一、本工程施工技术标准、规范执行水利部现行颁布的水利工程施工规程、规范和省水利厅、水务局、业主项目合同规定及公司制定的有关施工文件、管理办法、规定。 二、质量检查：评定标准和验收办法执行下列文件： 国家现行颁发的《水利工程质量检验评定标准》。 三、变更 施工过程中乙方如发现严重影响技术标准和施工质量的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方与业主单位商定，提出修改或变更意见，批准后甲方以书面形式通知乙方，方准变更。工程数量以批准变更后乙方实际完成的工程数量为准，变更后的单价由甲乙双方协定，并作出书面协议备案作为
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
内部编号：AN-QP-HT515 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 刮胶工程劳务承包合同通用范本
刮胶工程劳务承包合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：_________（以下简称甲方） 乙方：_________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：_________ 二、工程地点：______________ 三、承包方式：______________ 四、承包范围：______________ 五、施工费计算办法：_______________ 六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进
建筑工程劳务承包合同 甲方(总承包方) : 乙方(分包方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律、法规制度,遵循平等自愿、公平与诚实信用得原则,双方就建筑工程施工合作事项协商致,签订劳务承包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:XX安置小区8#楼 2、工程地点:XX安置区 3、建筑面积:以总包方实际发包面积为准 4、结构类型:剪力墙结构 二、乙方承包范围: 1、本工程乙方承包工程结构范围内得钢筋制安、模板支拆、浇筑砼、修补完善、安全防护、二次结构、植筋、砌砖、植筋、砌砖设计范围内得内墙抹灰及屋面以下工程)垫层以上(包括垫层)得土建图纸设计中以上所示得所有内容由乙方承担劳务施工。交房标准为毛坯、毛地、毛顶。 2、乙方负责文明施工,用工用料及布置宣传标牌、现场栋号之间临建设施及场地硬化用工,栋号与栋号之间临时围墙用工,并配合本工程其她甲方外委工程(所有安装、电梯、通风、门窗、保温、及涂料等)进行顺利施工。所有甲方外委工程用工费用,与乙方无关全部费用由甲方承担。 3、乙方负责乙方施工中所需用设施设备管理及周围材料、机械
设备、土建工程内容得施工中不出现任何零工,设计变更5000元以内不增减费用(如施工有关前变更在后得,甲方应给乙方做以工程量签证)并做好各种建材取样工作。 4、由乙方负责得周转材料及机械包括:塔吊、外架或外爬架、施工电梯、钢筋机械、木工机械、混凝土振动、找平机械、电气焊机具、电渣压力焊机、钢管、扣件、山形卡、方木、板材、红杠、模板、安全网、主体施工所用得其她相关小型机具。 5、由乙方负责得辅材、小型机具包括;钉子、铁丝、扎丝、胶带、螺杆、工字钢、模板油、脱模剂、PVC管、用套简连接得钢筋得套丝、墙体定位撑、覆盖薄膜、二级配电箱以下线缆及各类配电箱、施工用照明灯具、棉毡、架子车、斗车、打磨机、角磨机、角磨片、抹子、铁选、洋镐、扫帚、线绳、榔头、扳手、钳子等其她零星用料及装饰阶段得所有辅材。 6、测量仪器:经纬仪、大钢尺、小钢尺、投侧乙希板、铅笔、放线用油漆等辅助工具。 第三条:由甲方负责另行委托得工程内容 本工程得桩基工程、基础土方开挖,室内、外土方回填、门窗工程、外墙保温、防水、给排水、消防、通风、电梯、采暖、煤气、弱电、防水、电气安装工程、防雷接地、油漆、腻子、涂料、楼梯栏杆、石材、轻质隔墙及所有外墙面得施工工作,所有费用由甲方负责。 第四条:由甲方负责得材料供应及其她内容 1、本工程全部采用商品砼施工,车泵、地泵、砼输送机械(含布料杆)及费用由甲方承担。
编号：_____________水利工程施工劳务承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 一、工程名称： l、工程地点： 2、工程范围： 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准。 三、合同价款： 1、本工程采用包干总价大写：元，小写：元。 2、以上包干价已包括人工费、材料费、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、税金、利润等全部费用。 第二条、工期要求 一、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期。 顺延期限应由甲乙双方及时协商，签定书面协议，甲乙双方各执一份，并报有关部门备案。只有书面顺延期限协议的形成，才能作为具体延长工期的依据。 l、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的。 2、因建设业主变更计划而不能继续施工的。 3、因甲方原因造成停工的。
第三条、施工与变更 一、本工程施工技术标准、规范执行水利部现行颁布的水利工程施工规程、规范和省水利厅、水务局、业主项目合同规定及公司制定的有关施工文件、管理办法、规定。 二、质量检查：评定标准和验收办法执行下列文件：国家现行颁发的《水利工程质量检验评定标准》。 三、变更 施工过程中乙方如发现严重影响技术标准和施工质量的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方与业主单位商定，提出修改或变更意见，批准后甲方以书面形式通知乙方，方准变更。工程数量以批准变更后乙方实际完成的工程数量为准，变更后的单价由甲乙双方协定，并作出书面协议备案作为本合同的补充部分。否则，一切损失责任由乙方自负。 第四条、施工现场管理 一、甲方责任： l、甲方负责整个工程的全面管理、监督、指令。 2、在开工前向乙方进行技术交底，工程量澄清，同时下达施工任 务，并派技术员、管理人员负责施工整体布署安排、技术指导，质量监督，进度(工期)控制。 3、甲方在开工前向乙方进行安全文明生产和遵纪守法教育。 4、甲方负责对乙方已完成工程的计量计价、质检。 5、测量：甲方负责对乙方承包工程的施工复测工作，对其重点部位进行测设定位。 6、试验检测：甲方负责对乙方承包工程的的有关试验检测工作。 7、工程完工后，及时组织验收和结算工作。 8、监督乙方对于农民工工资发放的情况及其保障措施。为响应国务院关于农民工工资问题的号召，甲方将在每周支付给乙方的工程款中预留农民工工资，与乙方共同组织发放，以保障此项资金的发放。 二、乙方责任： 1、乙方应具有一定的施工能力，其人员、设备、技术力量应满足 所承包工程质量、进度的要求。乙方签订合同接受任务后，必须垫付前期施工费用、承担质保金
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 住宅楼主体工程劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人: _______________________________ 以下称甲方） 承包人：______________________________ 以下称乙方） 依照〈〈中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、白愿、诚实守信的原则。双方就宅楼主体工程劳务承包协商一致订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： _____________________________ 2、建设地点： _____________________________ 3、建筑面积： _____________________________ 4、结构形式： _____________________________ 二、承包方式：劳务承包 三、承包范围： 主体工程劳务承包，包括主体蓝图范围内及图集细部构造做法和图审文件内容和图纸交底内容及安全文明施工的一切劳务承包。 1、工程范围：由地基开挖和地基碾压过程中的一切人工配合到灰土放线至屋面防水层以下的所有工程内容。 ①预制、现浇模板制作安装、拆除、清理、归堆到指定现场。 ②钢筋翻样、制作、安装、各种焊接包括二次置筋和场地内的二次倒运。 ③主体工程的砌砖、内外架搭设等及高层的二次填砖等。 ④地沟的全部内容、室内外回填土（不包含机械）、屋面工程等。 ⑤散水垫层的劳务支出，现场临建基础和垫层的全部内容。 ⑥工地，现场内外清理，楼周边围护安全等劳务。
编号：AQ-BH-02622 ( 文档应用) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 刮胶工程劳务承包合同 Labor contract for rubber scraping project
刮胶工程劳务承包合同 说明：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为, 能够最大程度的保障自己的合法权利，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：包工包料、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围：图纸设计中包含的所有墙面刮大白；天棚刮胶；楼梯间墙面刮腻子、乳胶漆饰面，地下室墙面防潮大白，现场在施工作业中所需的一切施工用具和生活用具。 五、施工费计算办法：内墙墙面刮防潮大白18元/m?，天棚刮
胶7.5元/m?；楼梯间刮腻子、刷乳胶漆（涂刷二遍）17.5元/m?；地下室墙面防潮大白18元/m?，地下室天棚、墙面刮胶7.5元/m?，公建部分与标准层刮胶单价一致。以上价格为不含税价格，付款时提供收款收据。 六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权对乙方予以相应处罚。 七、质量标准及验收要求： 1、乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，样板间要挂牌标明施工单位，以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收，检查内容：合同刮胶厚度为 10mm，如有超出10mm厚度及时报项目部，由项目组织相关人员（模板班组）一起检查确认，并确认找补价格。发生找补时要查明找补原因，确认是主体施工还是砌筑施工原因，否则不予找补。 2、乙方刮胶工程的施工质量，达到甲方、建设、设计、监理及
内部编号：AN-QP-HT358 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建筑施工劳务承包合同通用范本
建筑施工劳务承包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 建筑施工劳务承包合同样本 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围
建设工程劳务施工承包合同 发包方(以下简称甲方)：广州敏城建设工程有限公司 承包人(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平、公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将承建得发房地产开发有限公司开发的广东省英红国际茶叶交易中心工程项目给予乙方承包、主体结构及建筑工程土建项目劳务施工，经双方协商一致，达成并签定本合同，双方共同遵守执行： 一、工程名称：广东英德国际茶叶交易中心二期工程 二、工程地址：英德市英红镇皇朝大道北（英红文体广场） 三、工程结构类型及层数 总建筑面积约66000㎡；其中二期地上框架结构2栋23层和地下室一层；约43000㎡；二期框架结构1栋18层，地下一层，建筑面积约23000㎡。 四、工程承包范围： 1、乙方以包工不包料、包机械、包周转材、包零星辅料、包管理的形式进行承包本工程，对本合同规定的分项工程承包范围全过程之工程质量、施工安全、施工进度负全部责任。 2、施工图纸、图纸会审记录、设计变更通知等设计文件以内的土建工程：从凿桩头开始施工至按图完成。 1)主体结构工程：钢筋制安、钢筋焊接、柱主筋电渣压力焊、机械直螺纹连接、模板制安和拆除、混凝土浇筑和养护、后浇带、植筋（主材料由甲方提供）； 2):墙体工程：．墙体砌体、门窗过梁、构造柱、其他压顶及小型构件等设计文件规定的项目； 3)装饰工程：天花和内外墙面批荡、外墙面砖贴面（材料由甲方提供）等设计文件规定毛坯房交房标准的项目。不含墙面油漆及干挂石材大理石等。 4)屋面工程：隔热层、保温层、水泥砂浆面层、伸缩缝等设计文件规定的项目。 3、内外脚手架搭拆（外墙脚手架吊环由乙方提供）、施工电梯进出料平台及架体围闭搭拆、安全档板、安全文明施工围蔽等及乙方土建工程的预埋件安装、产品保护等。
工程劳务承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动报酬，劳动者与发包方没有关系。 工程劳务承包合同范本 发包人：_______ 承包人：_______ 分包工程名称：_______ 施工地址：______区(县)
YOUR LOGO 刮胶工程劳务承包合同范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
刮胶工程劳务承包合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_________（以下简称甲方） 乙方：_________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：_________ 二、工程地点：______________ 三、承包方式：______________ 四、承包范围：______________ 五、施工费计算办法：_______________ 六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权对乙方予以相应处罚。 七、质量标准及验收要求： 1.乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，样板间要挂牌标明施工单位，以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收，检查内容：合同刮胶厚度为____mm，如有超出____mm厚度及时报项目部，