当前位置:文档之家› 建设工程“质量保证金”监管协议书详细版

建设工程“质量保证金”监管协议书详细版

STANDARD AGREEMENT SAMPLE

(协议范本)

甲方:____________________

乙方:____________________

签订日期:____________________

编号:YB-BH-017129

建设工程“质量保证金”监管

建设工程“质量保证金”监管协议书

详细版

建设工程“质量保证金”监管协议书

委托方:_________(甲方)

开户银行:_________(乙方)

建设单位:_________(丙方)

根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:

1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。

2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。

3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职

责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。

6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。

7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

丙方(签章):_________

_________年____月____日

签订地点:_________

附件:

建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)

根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。

开户行:_________(盖章)

建设工程“质量保证金”监管协议书

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载建设工程“质量保证金”监管协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

委托方_________甲方 开户银行_________乙方 建设单位_________丙方 根据建设部、财政部建质[2005]7号和建设厅、财政厅建管[2005]46号文件精神,为加强_________市建设工程质量保证金管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。 经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程质量保证金专户。 为明确三方责任和义务,由三方共同签署建设工程质量保证金管理协议如下 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程质量保证金专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将质量保证金,存入乙方,乙方为建设项目设立质量保证金专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的质量保证金只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从质量保证金中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的质量保证金返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。 乙方必须接到甲方出具质量保证金返还书面通知,才可将质量保证金拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具质量保证金返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用质量保证金的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方签章_________

旅行社质量保证金存款协议书范本

旅行社质量保证金存款协议书范本 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行 社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照年定期、到期自动结息转存方式管理,中途 提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得 质押”字样。 第六条贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用 借款,未经贷款方同意,借款方不得随意变更项目内容和借款用途,否则贷款方有权收回 或停止借款,并对挪用的贷款部分加收利息____ %. 首先感谢您选择我们的产品!为保证产品质量,明确购销双方产品质量责任,确保产 品质量合格,保证产品安全、特作如下保证: 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合 法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银 行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将 保证金直接退还给旅行社。 (二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游行政管理部门核实无误后,在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅 游者支付。 (三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他 生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 (四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。 按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银 行不承担任何支付义务。

建设工程造价咨询服务协议书.doc

工程造价咨询服务协议书 委托单位(甲方):中铁二十四局集团南昌建设有限公司承办人(乙方):张小如 身份证号:

兹由甲方委托乙方办理工程造价、咨询服务业务,经双方协商,同意共同遵守如下条款: 一、委托项目情况 1、工程名称:塔韩铁路房建及室外给排水工程施工第四标段 2、工程地址:鄂尔多斯市泊江海子 3、工程范围:房建、厂区硬化、道路、土方、给排水、打井等。 二、委托乙方服务的内容 上述工程范围内相关变更、新增工程结算编制 三、甲方在委托项目中承担的责任和义务 1、提供的计算资料要真实、齐全; 2、施工管理人员要密切配合; 3、承担第三方提出的对工程结算产生影响的要求所涉及的费用; 四、乙方在承办委托业务承担的责任和义务 1、按照国家及省市有关的法律法规的要求进行设计变更项目的结算编制。 2、甲方提出的结算编制要求。 3、与第三方审计单位(中国神华国际工程有限公司)进行预算核对。 4、配合甲方及时完成相关咨询任务,按合同规定收取咨询服务费。 五、收费标准及结算方式: 1、收费标准:按变更、新增报审项目,神华国际结算审定总价的2‰计取咨询服务费。(税后费用,若甲方需开具发票,费用由甲方承担)。 2、结算方式:按收费标准,在完成结算文件编制并与神华国际完成预算核对,且与神华国际确定审定总价后,25天内一次性付清全部服务费。

六、本协议一式两份,甲乙双方各一份,具有同等效力。 委托单位(甲方): 承办人(乙方): 协议签订日期:年月日

赠送以下资料 工程结算申请书 工程竣工结算申请报告 (甲方单位名称)有限公司: 兹有我司与贵司签订工程合同,现工程已完成,特申请办理工程结算,其中工程合同造价为

施工质量保证金协议书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工质量保证金协议书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)项目名称:为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写: 伍仟万元整小写:5000 万元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后 返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规 范要求,或造成潜在的工程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书,使用前未进行 试验检验,或检验不合格,而施工中已使用的, 经查出后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低, 或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场出现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自 行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中 对所有分包施工单位进行管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的, 造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处,扣减(不 少于5000元)施工质量保证金,同时甲方有权将乙方清除施工现场。 8、乙方的施工进度缓慢,较严重影响到其他工序施工,扣减施工质量 保证金,承担一切责任及费用。 9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定 时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完 成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

质量保证金协议范本

编号:_____________ 质量保证金协议 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议: 1.乙方提供甲、乙双方20XX年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB10000.00元,具体标准如下: 甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A.年度业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%; B.年度业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金比例20%; C.年度业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%; 2.以上质量保证金由甲方在20XX年XX月份应付乙方款项中扣除。 3.质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4.乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成甲方损失的情形,甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。 5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。 6.当乙方采用质保金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内重新补足质保金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7.当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方

20XX建设工程造价协议书范本[工作范文]

20XX建设工程造价协议书范本 20XX年10月1日将实行20XX年新版建设工程造价协议 书,该协议书的主要条款包括工程概况、服务范围及工作内容、服务期限、质量标准、酬金或计取方式和合同文件的构成等方面,20XX年新版建设工程造价协议书范本: 建设工程造价协议书范本委托人(全称): 咨询人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致,订立本合同。 、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程规模: 4.投资金额: 5.资金: 6.建设工期或周期: 7.其他: 二、服务范 围及工作内容 双方约定的服务范围及工作内容:

、服务期限 本合同约定的建设工程造价咨询服务自 日开始实施,至 终结。 四、质量标准 工程造价咨询成果文件应符合: 五、酬金或计取方式 (大写)(Y )。 2.计取方式: 六、合同文件的构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: 1.中标通知书或委托书(如果有); 2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书 有); 3.专用条件及附录; 4.通用条件; 5. 其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所 作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署 的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件 服务范围及工作内容详见附录 A 。 1.酬金:

(包括补充协议)均构成合同文件的组成部分。 七、词语定义 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释 相同。 八、合同订立 1.订立时间: 2.订立地点: 九、合同生效 本合同自 、合同份数 委托人: 法定代表人或其授权的代理人: 组织机构 代码: 咨询人: 组织机构代码: 纳税人识别码: 纳税人识别码: 住所: 日。 生效。 本合同一式 份,具有同等法律效力,其中委托人 份,咨询人执 份。 (盖章) 法定代表人或其授权的代理人: (签字) (盖章) 住所:

分包工程保证金合同协议书范本

甲方: 乙方: 根据国家和___________省当地有关法规,参照中建四局建四字 [______________________]___________号文件要求,为加强建筑施工现场管理,规范施工行为,各工程总承包单位下属参建劳务或专业分包实施工程保证金制度,经双方友好协商,达成如下协议: 一、缴纳工程保证金的范围 中建四局六公司总承包工程下属所有参建劳务或专业分包队伍。 二、保证金缴纳金额标准 参照上表,乙方所承包工程符合上表第条的缴纳标准,乙方需一次性缴纳工程保证金金额为(大写)元,(小写)元。

三、工程保证金包含内容及相关比例 工程保证金包含签约保证金、履约保证金、农民工工资发放保证金,各单项保证金的所占全部工程保证金比例分别为:5%、45%、50%。 四、工程保证金缴纳要求 原则上要求各参建劳务和专业分包单位工程保证金在合同签定前三天内缴纳到位,未缴纳工程保证金不得签定合同,参建单位不得进入现场施工。要求各相关单位以现金或支票形式一次性将工程保证金缴纳至甲方财务部。 特殊情形下经公司批准后可以按如下方式缴纳: 1、签约保证金要求在合同签定前三天内缴纳。 2、履约保证金要求在工程进场施工后三十天内缴纳。 3、农民工工资金发放保证金要求在工程进场施工后六十天内缴纳。 如乙方进场施工后未在上述期限内按要求缴纳相关工程保证金,甲方财务部门有权力按照本协议或合同相关标准缴纳金额直接从乙方的应付工程款中扣除相应金额,甲方扣除部分金额视同乙方缴纳的工程保证金,乙方对此无异议。 五、保证金监管 对于乙方缴纳的工程保证金,甲方实行专款专用、专户存取的管理办法,甲方需严格管理,严禁借用其他名目挪用保证金。 六、保证金的使用 当出现下列情况之一时,甲方根据相关管理要求下发“扣款/罚款通知单”,如乙方在限定期限内不能整改或达到甲方要求,甲方有权力按协议第三条所列各类型保证金比例全部扣除或部分扣除,并开出《扣/罚保证金通知》,相关保证金一经扣除后不再返还,具体使用要求如下:1、扣除签约保证金情形: 1.1乙方在甲方发出中标通知书后3个工作日内无故不在约定期按《中标通知书》所确认的内

施工质量保证金合同协议书范本正式版

编号:_______________ 施工质量保证金协议书 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日

发包人:_______________________________ (以下简称甲方) 承包人:_______________________________ (以下简称乙方) 项目名称:______________________________ 为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议: 一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写:_________ 元整,小写:___________ 元人民币。 二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后返还质量保证金。 三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保 证金扣减经甲方和监理签字即生效): 1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规范要求,或造成潜在的工 程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承 担全部责任。 2、施工用材料、成品、半成品无岀厂证明和质量证书,使用前未进行试验检验,或检验不合格, 而施工中已使用的,经查岀后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造 成损失由乙方承担。 3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。 4、施工现场岀现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。 5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中对所有分包施工单位进行 管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,

工程造价委托协议书

工程造价委托协议书 委托人名称(甲方): 贵州师范大学受委托人名称(乙方): xx 会计师事务所甲方委托乙方对工程项目进行审计,经双方协商达成如下协议,以资共同遵守. 一, 委托审计项目情况 (一), 工程项目名称 : 贵州师范大学 xx 工程 (二), 送审工程造价 : xx 元 二,委托审计的范围和要求 . (一), 审计范围 1, 检查标底及投标预算的编制质量 ; 2, 检查施工 , 采购合同订立是否规范 ; 3,检查甲方确定的材料 , 设备采购价格是否合理 ; 4, 检查施工 , 采购合同的执行情况 ; 5, 检查项目批复概算 , 建设标准 , 建设内容实施的情况 ; 6, 检查设计修改 ,设计变更是否合规,合理,是否符合有关程序及对工程造价的影响; 7, 检查工程款支付情况 ; 8, 检查过程资料形成的合规性 . (二), 审计要求 1,乙方审计人员应积极进行现场检查复核 , 特别是对设计变更 , 现场签证和隐蔽工程等, 并提供造价及合理性评价 ; 2,对超出招 , 投标书外的工程量 , 工程项目 , 报价等作出书面意见 ; 3, 对已形成资料的合规性 ,合理性, 完整性作出评价 ; 4, 提供《竣工结算审计报告》一式六份 . 三,审计时间提供《竣工结算审计报告》时间 :自"委托协议书 "生效之日起 20天内完成. 四,双方责任 (一), 甲方的责任 : 相关建设管理部门 , 监理单位对资料的真实性 , 完整性负责 ; 提供原件. (二), 乙方的责任 : 对出具的《竣工结算审计报告》的真实性 , 合法性负责 . 五,费用标准及付费方式

(一), 费用标准 根据贵州省物价局文件(黔价费[XX]327号文)及省教育厅(黔教审发[XX]345号文)规定, 经甲乙双方协商确定 , 按以下标准计算审计费用 : 1, 基本审计费按送审工程造价的 xx0/00 计取 ; 2, 审减部分审计费按审减金额的x%计取. (二), 付费方式 提供《竣工结算审计报告》后一周内 , 一次性结算 . 六 , 其他 本协议一式捌份 ,甲方伍份,乙方贰份,报送教育厅审计处备案一份 ,自甲乙双方签章后即生效 . 七 , 未尽事宜 , 甲乙双方协商解决 . 甲方: 贵州师范大学乙方: 负责人 : 负责人 : 联系人 : 联系人 : 地址; 贵阳市宝山北路 180 号地址; 电话 : 电话: 协议签订日期 200x 年月日

工程质量保证金合同协议书范本

编号: 工程质量保证金协议 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订日期:_____ 年____ 月 ____ 日甲方:

乙方(施工方): 甲、乙双方就_____________________________________________ 工程质量保证金事宜,经协商,达成协 议如下: 1.就 ________________________________ 项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付 的项目政府补贴资金_____________ 万元,将补贴资金的10%即_________________________ 元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即元。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.工程质保期满后3 日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方 所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。

建设工程造价咨询委托合同协议书

合同编号:建设工程造价咨询委托合同

目录 第一部分造价咨询合同协议书 (3) 第二部分造价咨询合同条件 (4) 第1节词语定义、适用语言和法律、法规 (4) 第2节乙方的义务 (5) 第3节甲方的义务 (6) 第4节乙方的权利 (6) 第5节甲方的权利 (6) 第6节乙方的责任 (7) 第7节甲方的责任 (7) 第8节合同生效,变更与终止 (7) 第9节咨询业务的酬金 (8) 第10节成果文件的质量 (9)

第11节其他 (10) 第12节合同争议的解决 (11) 第一部分造价咨询合同协议书 本合同签署前,双方已就合同中涉及到己方及对方的权利、义务、责任条款进行了充分地沟通和协商,并已明确了解己方应承担的责任及风险。 第一条甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务: 1.项目名称:造价咨询 2.委托内容:以甲方发出的具体清单为准 3.在本合同履行过程中,甲方有权对乙方履行合同情况进行考核,如考核结果令甲方不满意, 则甲方有权视情况减少乙方的咨询范围,且乙方不得以任何理由拒绝。 第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。下列文件均为本合同的组成部分:

1.建设工程造价咨询合同条件; 2.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 第三条乙方同意按照本合同的规定,承担本合同条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 第四条甲方同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向乙方支付酬金。 第五条本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月日终结。 第六条本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执两份,均具有同等法律效力。 第七条就本条以下内容,请乙方单独予以盖章确认(盖章视为认可,不盖章视为不认可):本合同签署前,甲方已就合同中免除或减轻甲方责任、特别是限制乙方权利或加重乙方义务的条款向乙方作了风险提示,乙方已知悉并予以认可。乙方(盖公章处) 第二部分造价咨询合同条件 第1节词语定义、适用语言和法律、法规 第八条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

工程质量保证协议书

工程质量保证协议书 Prepared on 22 November 2020

工程质量保证协议书 发包方:(甲方) 承包方:____________(乙方) 经甲乙双方协商确定: 第一项:承包方式:包工 第二项:质量要求 1本工程质量目标为:所有分项工程合格率100%工程严格按照国家统一验收标准进行验收,工程竣工验收标准要求为:优良。 2乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工,如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工,材料费和人工费由乙方承担,并处于罚款。因甲方原因造成工程返工,则由甲方承担。 3施工中各道工序要严格进行报验,未经甲方人员检查,乙方不得进行下道工序施工。隐蔽工程未经业主验收,不的覆盖。 4乙方应组织施工人员严格执行三检制,按规定对现场机械、物资、工程进行标识。 5乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的,甲方有权委托第三方进行修整,费用由乙方承担。 6工程质保金为工程总价的10%,质保期为一年。

第三项:工程结算及付款方法 根据工程施工进度,每月按实际已完成的各单体分项工程结算,并扣除预付款项和工程罚款,结算单上报审批一周内支付工程款项的60%,剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%,10%的工程质保金待质保期(一年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。 未尽事宜,甲乙双方协商决定。 说明:双方签字盖章即日起生效 甲方(盖章):乙方(盖章): 甲方代表人:__________乙方代表人:_________ __________________ __________________ 时间______年_______月________日

保证金合同怎么写

竭诚为您提供优质文档/双击可除 保证金合同怎么写 篇一:保证金协议书 保证金协议书 甲方: 乙方: 为保证乙方能够及时适当地履行双方签署的《合作经营合同》或《租赁合同》,乙方同意按照下列约定向甲方交纳履约保证金: 一、保证金标准 按照双方合同约定的保证金总额为人民币(大写)元 二、保证金的支付方式及时间 支付方式:□现金□支票;支付时间:20年月日之前。 三、保证金的用途 (1)保证金用于赔偿乙方商品在甲方商店中销售期间及停止销售后出现的因为乙方商品质量或服务的投诉索赔 给甲方造成的损失; (2)保证金用于支付因乙方违反本协议或双方约定的

其他事项而应支付的违约金或赔偿金。 四、如出现本协议第三条中约定的情况,甲方可先行从保证金中扣划相应金额,并通知乙方补足保证金金额,乙方应于接到甲方通知后七日内补足保证金金额。如保证金金额不足以抵扣乙方向甲方支付的费用、违约金、赔偿金等款项,乙方应在七日内补足应支付款项并按本合同约定金额补足 保证金。逾期,甲方有权从未结货款中直接扣划相应金额的款项以补足应支付款项和保证金。 五、从乙方商品停止在甲方商店销售日(乙方对其销售的商品承诺有服务期限的,至服务期限届满日)起满三个月后,甲方视情况开始向乙方返还剩余保证金,但甲方应于90日内完成返还。 六、本协议作为甲、乙双方所签署年度合同之补充协议,有效期随年度合同顺延。 七、本协议经双方盖章生效。 甲方签署人:乙方签署人:(盖章)(盖章) 日期:20年月日日期:20年月日 篇二:履约保证金合同 履约保证金合同 甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订

立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履 行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币 元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地 等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金 或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工 验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方

(协议书)旅行社质量保证金存款协议书

旅行社质量保证金存款协议书 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称?保证金?)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照 ? 年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明?专用存款不得质押?字样。 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额 ??等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将保证金直接退还给旅行社。 (二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游

行政管理部门核实无误后,在 个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。 (三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。 (四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。 按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银行不承担任何支付义务。 五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定,划拨保证金后 个工作日内,银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。 六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份,分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。 七、本协议一式两份,旅行社和开户银行各存一份,复印件送许可的旅游行政管理部门备案。 附注一:存款原因(选择其一): 、新设立(√); ?、业务变更增存( ); 、设立分社增存( ); 、旅游行政管理部门划拨补交( )。存款金额:人民币贰拾万元正 小写:¥ ????????

工程造价合同协议书

工程造价合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

GF-2002-0212 建设工程造价咨询合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 第一部分 建设工程造价咨询合同 (以下简称委托人)与 (以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务: 1.项目名称: 工程 2.服务类别:C 类(工程量清单及招标控制价编制) 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分: 1.建设工程造价咨询合同标准条件;

2.建设工程造价咨询合同专用条件; 3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施,至年月日终结。 七、本合同一式陆份,具有同等法律效力,甲方留存肆份,乙方留存贰份。 委托人:(盖章)咨询人:(盖章) 法定代表人:(签字)法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字)委托代理人:(签字) 住所:住所: 开户银行:开户银行:

帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 电话:电话: 传真:传真: 电子信箱:电子信箱: 年月日年月日 第二部分建设工程造价咨询合同标准条件 词语定义、适用语言和法律、法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。 1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。 2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。 3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

建设工程工程质量保修协议书

工程质量保修协议书 甲方:xx工程局有限公司 乙方: 乙方就承接甲方的分包工程的质量保修问题,于甲方协议一致后达成如下协议: 一、保修范围及内容 依据双方签订的合同约定的乙方承包的全部工程范围,具体内容以甲乙双方的合同和过程中的补充协议约定的为准。 二、工程质量缺陷保修期限 2.1乙方就上述工程承诺保修义务,保修起算日期为整体工程竣工验收合格之日起; 2.2保修期以与业方(建设方)合同约定为准,如没有具体明确或明确不具体时,应根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)和《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)等有关规定为准; 2.3地基基础工程、主体工程的结构实体质量缺陷保修应以设计文件规定的合理使用年限为保修期,为终身保修。 三、质量保修责任 3.1由于使用者擅自拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题,经调查属实的,不属于本协议保修范围; 3.2在保修期内,发生需紧急抢修的质量问题,乙方应遵循先处

理后划分责任的原则; 3.3在保修期内,因乙方承包的工程质量(以及维修)问题给用户人身和财产造成损害的,乙方应承担赔偿责任,并应及时支付用户赔偿金; 3.4乙方在接到甲方书面通知(传真视为有效通知)后3个工作日内(特殊情况时应随叫随到)组织人员到现场开展维修工作; 3.5经过甲方二次书面通知仍不履行维修义务的,甲方有权指定其他单位完成维修工作,相关费用在乙方保修金中直接扣除,如甲方委托维修时甲方可向乙方另行收取25%的管理费用; 四、工作维修保证金 4.1乙方在退场时将合同结算金额的5%作为工程维修保证金; 4.2保修时间满三年付至保修金总额的40%,保修时间满五年付至保修金总额的100%; 4.3甲方支付保修金时,扣除以下费用: (1)因乙方未能及时保修或乙方维修后质量未达到要求,甲方安排人员维修所发生的费用; (2)乙方因维修问题产生的违约金; (3)因乙方原因造成用户的损失应支付给用户的赔偿金; 4.4在工程保修期到期后一个月内,甲方归还乙方维修保证金,但其产生的利息不计; 4.5当上述费用总额超过保修金总额时,乙方同意在收到甲方书面通知之日起十日内向甲方支付差额,甲方有权追索。

工程保证金合同范本文档

2020 工程保证金合同范本文档Contract Template

工程保证金合同范本文档 前言语料:温馨提醒,合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条:婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律 约束力,但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用,下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 【篇一】 工程名称: 甲方: 乙方(施工): 甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议: 1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。 2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,

如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。(除不可抗力的因素外)。 5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。 6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。 7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。 本协议一式两份,甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生

正式的建设工程质量保证金监管协议书.doc

正式的建设工程质量保证金监管协议书【协议书】 委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方) 建设单位:_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下: 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不

存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_____________ 签订地点:_____________ 丙方(签章):_________ _________年____月____日 签订地点:_____________ 附件: 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管

建设工程造价协议书

建设工程造价协议书范本 委托人(全称):__________________________________ 咨询人(全称):__________________________________ 根据《》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称:__________________________________ 2.工程地点:__________________________________ 3.工程规模:__________________________________ 4.金额:__________________________________ 5.资金来源:__________________________________ 6.建设工期或周期:___________________________ 7.其他:__________________________________ 二、服务范围及工作内容 双方约定的服务范围及工作内容:_______________________________。 服务范围及工作内容详见附录A。 三、服务期限 本合同约定的建设工程造价咨询服务自______年______月______日开始实施,至______年______月______日终结。 四、质量标准 工程造价咨询成果文件应符合: ____________________________________________________________。 五、酬金或计取方式 1.酬金:____________(大写)(¥)。

工程质量保证金合同协议书范本

甲方: 乙方(施工方): 甲、乙双方就____________________________________工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下: 1.就___________________________项目,乙方作为施工单位,应于合同签订、收到甲方支付的项目政府补贴资金_________万元,将补贴资金的10%即__________________元作为工程质量保证金,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条,工程质量保证期为两年,甲方每年返还乙方5%即__________________元。 2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。 3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。 4.工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。 5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。 6.未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方 第 1 页共 2 页

所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7.本协议一式四份,甲、乙方各执两份,经双方签字或盖章后生效。(以下无正文) 签订地点: 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 年月日年月日 第 2 页共 2 页

旅行社质量保证金存款协议书通用版

协议编号:YTO-FS-PD441 旅行社质量保证金存款协议书通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

旅行社质量保证金存款协议书通用 版 使用提示:本协议文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议: 一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。 二、银行对旅行社存入的保证金,按照年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。 三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得质押”字样。 四、保证金支取按照如下方式执行: (一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质

相关主题