当前位置:文档之家› 建设单位、总、分包工程三方协议[001]

建设单位、总、分包工程三方协议[001]

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载

建设单位、总、分包工程三方协议[001]

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

三方协议书

建设方:泗阳华希房地产开发有限公司 _________________

总包方:江苏南通六建建设集团有限公司

分包方:德州亚太集团有限公司_________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有

关法律、法规、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则,建设、总

包、分包三方就各白的权利义务,经协商一致,订立本协议。

一、总包服务费:本工程工程的总包服务费

二、工程。

三、建设方责任

1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

四、总包方的工作

1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚,对已施工完验收合格的工程负责保管。

2. 负责现场临时水电的统一管理。

3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。

4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

5. 涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。

五、分包方的工作

1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场安全文明施工,卫生清理工作。

4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5. 白行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

7. 负责白行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8. 负责对施工已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技

术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整

的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

六、工程质量

1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方

法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

七、违约责任

1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果白行承担。

2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权

退回或拒绝收集。

八、其他

本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,白三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下:

建设方(签章):

法人代表(或授权委托人)签署:

年月日

专业分包三方协议书

******工程外墙保温工程施工合同三方协议 发包人:*****置业有限公司(以下简称“甲方”) 承包人:*****集团有限公司(以下简称“乙方”) 分包商:*****建设有限公司(以下简称“丙方”) 由甲方投资建设乙方总承包施工的工程,外墙保温分项工程由甲方直接委托丙方负责施工,为保证本工程的施工进度、施工质量和安全、现场文明施工、工程资料等达到甲方和乙方的要求,甲、乙、丙三方经友好协商,一致达成如下协议,三方共同遵守执行: 1、丙方进场施工前3日必须向乙方缴纳5000 元(大写:伍仟圆)保证金,若丙方在施工进度、质量、安全、文明施工等方面均未影响乙方施工并达到甲方和乙方的要求,乙方在本工程竣工、验收合格并在丙方提交所有合格的竣工资料后15天内将保证金无息退还,如乙方未能按时退还保证金,甲方有权在乙方工程进度款中直接扣划给丙方。 2、丙方承诺如若丙方拖欠工人工资,则丙方同意用其向政府主管部门缴纳的100万元工人工资保证金支付,不足部分由甲方在支付其丙方工程款中直接扣除用于优先支付工人工资。 3、丙方现场施工人员进场必须佩戴胸卡且须持证上岗。进场时丙方必须将进场人员的姓名、身份证复印件、暂住证复印件、上岗证复印件交乙方备案,同时丙方必须按照青岛西海岸新区住房和城乡建设局的要求办理上岗证,费用自理。乙方将不定期抽查丙方上岗证情况,抽查如不合格,处罚5000元/次,如因上岗证及资料整理存在问题导致乙方遭受上级主管部门处罚、扣分等情况,上级主管部门罚款由乙方承担,扣分由丙方承担10000元/分的金额,并另行承担乙方每次对丙方罚款10000元,同时乙方有权要求丙方停工整改,待合格后再复工。 4、丙方进场后一切活动必须服从乙方的统一管理,并严格遵守乙方企业内部的各种规章制度,如乙方发现丙方施工过程中出现进度、质量、安全、文明施工不能满足要求或丙方存在违法乱纪现象时,乙方将按乙方公司内部规章制度(见乙方现场项目部交底)对丙方予以处罚,罚金从丙方保证金中扣除(罚款单抄送甲方和监理)。如因丙方原因,政府主管部门、甲方、监理方

总包分包三方协议

工程三方协议 建设单位:(以下简称甲方) 总包单位:(以下简称乙方) 分包单位:(以下简称丙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书,并同意共同遵守。 一、工程概况: 1、工程承包内容:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 ) 2、承包方式:本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。 二、合同工期: 开工日期:具体以现场批准的开工日期为准 工期:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 三、工程质量: 1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。 四、施工环境: ] 丙方需加强自身的施工现场管理,执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,无安全事故。 五、合同价款: 以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 六、工程结算: 1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 2、若本合同出现未作规定的情况,则根据甲、丙双方协商结果执行。 七、工程款支付: 以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 ! 八、各方权利及义务:

1、甲方权利和义务 、负责现场的“三通一平”工作。 、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套,向丙方提供施工图3套,并由甲方组织负责图纸会审。 、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交,并办理相关移交手续。 2、乙方权利和义务 、开始施工前,向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。 、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。 : 、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。 、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费(由甲方支付) 、如非乙方原因造成的工程延期,造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。 3、丙方的权利和义务 、工程开工前,应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。 、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。 、在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、安全法律法规。严格控制施工噪音、扬尘对周围环境的影响。所发生的一切费用已综合在丙方的承包单价中,不再另行记取。 … 、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料,设备设施的防火、防盗工作,发生的非甲、乙双方责任引起的损失均由丙方自行负责。 、从乙方提供的二级配电箱电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆,均由丙方自行配备,并必须符合JGJ59-59《建筑施工安全检查》检查用电规范及文明施工要求。 、按甲方要求配备必要的管理人员和施工人员。 、在施工过程中非甲、乙双方造成的工期延误、质量、安全事故,由丙方负责,丙方应及时报告各方。经甲方、乙方、监理、设计等单位共同研究后,由丙方组织施工,并承担一切费用。 、按规范规定的要求做好材料报检、报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。 、按合同规定的期限内完成工地清理,做到工完、料近、场地清。 、提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式两份,其中原件一份,复

最新专业工程分包安全协议书(通用)

专业工程分包安全协议书 总承包单位(甲方):------------------------------公司 专业分包单位(乙方):---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本”的安全管理理念,切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程,加强安全管理,减少伤亡事故,明确双方责任,特订立本协议。 一、工程名称: 分包内容: 二、责任期限:自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,监督分包方各项安全生产制度和措施的落实,对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案,对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责,自觉接受甲方对安全生产的监督管理,遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定,执行甲方在安全生产方面的规章制度,服从甲方的安全生产管理,对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督,及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训,作业前应针对分包工程项目特

点进行再教育,提高从业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格,不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点,负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施,并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员,并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备,应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除,需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施,严禁购买假冒伪劣产品;并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度,为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件,防止和减少职业危害,加强对女职工的劳动保护,严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后,应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的,其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责,任何一方对裁定结果不服的,可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他:(根据分包工程特点约定)

工程建设单位或施工总承包企业承担因违法发包、转包或违法分包造成欠薪的清偿责任实施办法

××工程建设单位或施工总承包企业 承担因违法发包、转包或违法分包 造成欠薪的清偿责任实施办法 为保障××县××工程的有序实施,保障广大农牧民工的合法权益,促进社会发展,政治稳定,根据项目实际,特制定××工程建设单位或施工总承包企业因违法发包、转包或违法分包造成欠薪的清偿责任实施办法 一、全面建立健全工资支付保障制度。要求完善××工程建设单位或施工总承包企业工资保证金制度,建立工资保证金缴存办法。 二、落实××项目总承包欠薪应急周转金制度。对××工程建设单位或施工总承包企业因违法发包、转包或违法分包造成欠薪,及时动用欠薪应急周转金、欠薪保障金或通过其他渠道筹措资金,先行垫付部分工资或基本生活费。 三、加强对××工程建设单位或施工总承包企业因违法发包、转包或违法分包造成欠薪行为的打击和约束。建立健全××工程建设单位或施工总承包企业工资支付预警监控机制,依法查处拖欠农牧民工工资案件,快速妥善处置突发性群体事件,对欠薪失信行为实行联合惩戒,加强劳动保障能力建设,从严从重处罚失信用工企业。 1 / 2

四、全面开展创建无欠薪××工程建设单位或施工总承包企业活动。要求创建活动要覆盖工程建设全部环节,实行农牧民工用工实名制管理,实行农牧民工工资与工程款分账管理,并推行银行代发工资制度。同时,改进××工程建设领域工程款支付管理和用工形式。规范工程款支付和结算行为,改革××工程建设领域用工方式。 五、强调落实工资支付及监管各方责任。明确工资支付各方主体责任并落实清偿欠薪责任,落实项目总承包监管责任,落实各××工程建设单位或施工总承包企业职责,强化责任追究。 六、××工程建设单位或施工总承包企业无故拖欠农牧民工工资,或者未依法支付经济补偿金的,由人力资源和社会保障行政部门根据《劳动保障监察条例》以及有关规定予以查处。 (素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

工程分包三方协议

工程编号: 合同编号: 工程 专业分包三方协议 工程名称:__________________________________ 工程地点:__________________________________ 发包人:___________________________________ 总承包人:__________________________________ 分包人:___________________________________ 签约地点:__________________________________

工程 分包三方协议 发包人:(以下简称:甲方) 总承包人:(以下简称:乙方) 分包人:(以下简称:丙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确各方责任,保障各方的权益义务,建设、总包、分包三方就工程,经友好协商达成一致签订本协议。 一、工程概况: 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程内容:; 二、承包方式及范围: 1、本基坑支护工程承包方式:丙方承包范围内合同总价包干方式。

按建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸,完成该基坑支护施工任务,主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证,包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。 2、丙方承包范围:本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工、编制施工方案和验收所需资料及验收工作。不含基础土方开挖及基坑底土方换填,不含基坑抽排水(基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责,基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水)。 三、合同价款及支付方式: 1、丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价(含税):人民币0000、00万元(大写:人民币万整),由甲方直接转帐支付给丙方,丙方直接向甲方出具国家规定的正规发票。 2、本支护工程合同价款含丙方应交的税费(并向甲方提供正规发票),不包括乙方的总包配合服务费在内。 3、总包配合服务费:本项工程的配套费由甲方支付:即含税人民币0000、00元×00%

专业工程分包合同模板

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 专业工程分包合同

编号:FS-DY-54150 专业工程分包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 鉴于安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程由_____承建。根据项目实际情况,为加强对施工项目的管理,发挥双方优势,取长补短,增加企业的社会效益和经济效益,甲方将本项目的路灯工程交由乙方负责施工。根据《合同法》及有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方就本工程施工事项协商一致,本着互利互惠的原则签定本施工合同,以兹共同信守。 一、工程概况 1、工程名称:安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段 2、工程地点:安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程花桥木器包装园

3、工程承包范围:安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程施工图设计范围内的全部工作内容。 二、工期 根据业主对甲方要求的工程工期,本合同分包单位具体进场时间以签订分包合同日期为准。工期为个日历天,如乙方逾期未完工,将按每天元人民币进行罚款。 三、合同价款 交通工程施工项目 1、本工程实行固定单价合同,乙方所报单价中已包括人、机、措施费、规费、风险费、利润等所有费用。若工程数量增加,按照乙方所报单价计算。 2、本项目所有工程材料全部由乙方采购并进行施工。 四、工程范围及质量标准: 1、该分包合同工程范围为安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段木器包装园道路附属工程交通工程施工图设计中全部工作内容,如:交通标牌的基础开挖、混凝土浇筑、螺栓预埋、标牌安装、基坑覆盖工程的所有相

建设单位工程项目管理办法

单位工程项目管理办法工程项目现场管理是公司的对外窗口,体现着公司的形象,也担负着公司工程项目管理的重任,需要现场各个环节的人员精诚团结协作,因此工程管理人员必须严格按照本手册的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务,特制定建设单位工程管理办法如下:第一部分:岗位职责规定 一、建设单位项目经理: 1、为公司派驻工程项目施工现场的负责人,负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调,必须严格遵循公司管理制度,努力提高现场管理水平和工作质量,树立公司良好的形象; 2、根据公司批准的施工总进度计划,审核、确认工程项目施工组织设计,监督控制工程项目的现场施工进度,确保工程项目按计划进度完成; 3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求,严格监督工程项目施工质量,参加组织工程项目检查验收,组织进行材料设备进场检查验收,对工程质量负完全责任; 4、根据公司批准的工程项目总施工预算书,严格监督控制工程项目施工成本,参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认,确保工程项目成本控制目标的实现; 5、负责进行现场合同管理,严格执行合同规定,确保合同履约完成,协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜; 6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜; 7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系; 8、负责组织现场项目部的日常管理工作,协调安排各专业工程师的现场配合工作,完成现场施工日志的准确记录; 9、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作; 10、负责组织参加现场施工协调会议,审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料; 11、工作中要有工作责任心,有计划性,不断提高自己的专业水平和管理素质。 一般一天的工作流程:落实、完成当天的工作计划——进一步熟悉施工设计图纸,掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题——监督处理协调现场各项工作——对当天工作进行小结,填写工作日志。 一般一周(一月)的工作流程:总结本周(本月)的工程施工情况,编制本周(本月)工程完成情况统计报表(项目月报),编制下周(下月)的工程计划安排——准备协调解决相关的设计、施工问题——安排下周(下月)的其他专业工程师的工作;填写本周(本月)工作考核表,报工程管理部及工程总监进行考核。第二部分:对总包、分包及监理单位的管理规定 一、对总包单位的管理 总包单位应经常同建设单位项目经理、监理单位沟通,在工作流程上、质量控质、进度控制上主要参考第三部分。对于工程的其他分包单位的管理原则上由总包单位统一管理,对于建设单位直接分包的工程,建设单位给总包单位一定的管理费(具体费用根据分包工程项目在施工合同中约定),总包单位应在施工过程中在技术质量等方面配合分包单位。 二、对分包单位的管理

桩基三方协议

桩基专业分包工程三方协议 发包人:天津市鑫记房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包人:天津新宇建筑工程有限公司(以下简称乙方) 分包人:天津市集城建设工程有限公司(以下简称丙方) 甲方将菊芳园住宅小区开发建设项目17#—22#楼工程交由乙方进 行施工总承包,其中该工程的桩基工程,甲方指定并同意直接分包给丙方 施工。依据《中华人民共和国建筑法》、《天津市建设市场管理条例》及相 关法律、行政法规,遵循自愿、公平、平等和诚实信用的原则,为保证工 程质量、明确三方责任与义务,经三方协商一致同意达成如下协议,并严 格遵守。 一、工程概况 1.工程名称:菊芳园住宅小区开发建设项目17#—22#楼桩基工程 2.工程地点:静海县新城宇纬路南侧 3.工程结构层次:剪力墙结构,地上18层 4.建筑面积: 42144.86m2 5.分包方式:包工包料 6.承包内容:发包人所发施工图纸中打桩全部施工内容,包工包料包 机械并交验完毕。 二、协议工期 1.本工程于 2011年 10 月 26 日开工。 2.本工程于 2011年 11 月 26 日竣工(协议日历天数为 31 天)。

三、质量与保修 1.工程质量标准:国家施工验收规范合格标准。 2.本工程质量保修期为:自验桩报告递交乙方合格之日起期满一年。 四、工程价款 1.本工程协议总造价(人民币)大写:伍佰叁拾伍万贰仟肆佰陆拾陆元整(含税金和总包服务费)。 2.本工程协议总造价(人民币)小写:5352466.00元(含税金和总包服务费)。 3.本工程为固定单价包定,不因市场材料变动和政策性调整而调整,工程竣工以三方共同确认的工程量乘以该固定单价结算,且由丙方向乙方开具有效建安发票。 五、总包服务费 按相关规定,乙方向丙方暂按本工程总价的 5 %的收取总包服务费即:254879.00元(大写:贰拾伍万肆仟捌佰柒拾玖元整),并随工程款支付同步扣留。工程结算时按实际结算金额据实调整。详丙方报价单(后附),其申报的材料及管理费综合单价不变。 六、工程款的支付 1.工程预付款支付:按甲方向乙方支付工程款的约定,乙方向丙方同步支付,即:桩基工程施工完成50%十日内,乙方向丙方支付协议价的10%,桩基工程全部完成十日内,乙方向丙方支付协议价的50%,验收合格之日起十日内付至结算价的70%,主体验收完成之日起十日内付至结算价的80%,余款20%待工程竣工验收合格之日起十日内一次性付清。

工程施工三方协议书

建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方:___________________________________________ 总包方: ____________________________________________ 分包方:___________________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 —、工程概况 : ____________________________________________________________________________ 二、承包方式:________________________ 三、合同工期 合同总工期为 ________ 日历天,各分段工期分别如下:________________________________________ 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币___________________ 元整,由建设方支付。本 工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月,待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付: ___________________________________ 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

专业工程分包安全协议书范本

公司 合同编号: ______________ 专业工程分包安全协议书范本 甲方: ____________________________________ 乙方: ____________________________________ 签订日期: __________ 年 _______ 月 _______ 日 总承包单位(甲方): 专业分包单位(乙方): --------------------------- 司 为了认真贯彻 安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立 以人为 本”的安全

管理理念,切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程,加强安全管理,减少伤亡事故,明确双方责任,特订立本协议。 一、工程名称: 分包内容: 二、责任期限:自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,监督分包方各项安全生 产制度和措施的落实,对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案,对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责,自觉接受甲方对安全生产的监督管理,遵守当地行业主管 部门安全生产方面有关管理规定,执行甲方在安全生产方面的规章制度,服从甲方的安全生产管理,对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督,及时消除施工 过程中的不安全因素 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训,作业前应针对分包工程项目特点进行再教育,提高从业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证

建设单位可以分包的专业工程有哪些

建设单位可以分包的专业工程有哪些 一、分包的定义 1、分包分为专业工程分包和劳务作业分包。 专业工程分包,是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。 劳务作业分包,是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包 给劳务分包企业完成的活动。 2、分包工程承包人必须具有相应的资质,并在其资质等级许可的范围内承揽业务。 二、合法分包应具备的条件 1、合法分包须具备四个条件: (1)按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。 投标人根据招标文件载明的项目实际情况,拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应当在投标文件中载明。 (2)分包单位应当具有相应的资质条件; (3)专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外,必须经建设单位认可。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。 劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务; (4)禁止分包单位将其承包的工程再分包。 2、分包工程发包人和分包工程承包人应当依法签订分包合同,并按照合同履行约定的义务。分包合同必须明确约定支付工程款和劳务工资的时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施,确保工程款和劳务工资的支付。 分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内,将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。分包合同发生重大变更的,分包工程发包人应当自变更后7个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。

3、分包工程发包人应当设立项目管理机构,组织管理所承包工程的施工活动。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中,项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。以上所指本单位人员,是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员。 4、分包工程发包人可以就分包合同的履行,要求分包工程承包人提供分包工程履约担保;分包工程承包人在提供担保后,要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的, 分包工程发包人应当提供。 5、公路工程项目分包特别规定: (1)、施工单位可以将非关键性工程或者适合专业化队伍施工的分部工程分包,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包的工程不得超过总工程量的3 0%。工程分包计划和所有分包协议须报监理工程师审查,并报项目法人同意。(2)、施工单位可以直接招用农民工或者将劳务作业发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。施工单位招用农民工的,应当依法签订劳动合同,并将劳动合同报项目监理工程师和项目法人备案。 施工单位和劳务分包人应当按照合同按时支付劳务工资,落实各项劳动保护措施,确保农民工安全。

专业分包工程合同备案三方协议(签约版)

专业分包工程合同备案三方协议 甲方:(建设单位) 乙方:(总包单位) 丙方:(分包单位) 就“”项目,甲方与乙方签订《》(合同编号:),以下简称为主体施工合同),甲方与丙方签订《》(合同编号:)(以下简称为专业分包合同)。现就合同备案、工程款支付等事宜,甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商,订立本协议。 第一条甲方有权要求乙方、丙方双方签订专业分包合同的备案合同并进行备案。 第二条甲方、丙方根据专业分包合同约定确认应付工程款金额后,丙方向乙方提供同等金额专业分包合同工程款发票;乙方收到丙方提供的发票后3个工作日内向甲方提供同等金额主体施工合同工程款发票作为甲方支付工程款的凭证;甲方收到乙方提供的发票后根据实际情况选择以下支付方式向丙方支付专业分包合同工程款,乙方、丙方均不应提出异议。支付过程中乙方产生的费用已综合考虑在在主体施工合同价款中,不再另行计取,乙方不得再以任何理由向甲方、丙方收取额外费用;丙方应积极配合乙方办理税金抵扣等手续。 方式一:甲方向乙方支付工程款支票,乙方收到支票后3个工作日内,向丙方进行背书转让; 方式二:甲方通过公对公转账方式进行支付的,乙方应在工程款到账后3个工作日内,向丙方本公司指定账户进行同等金额支付; 方式三:甲方通过商业承兑汇票形式进行支付的,乙方收到商业承兑汇票后3个工作日内,向丙方进行背书转让; 方式四:甲、乙双方签订《代付工程款委托书》,由乙方委托甲方,将乙方应向丙方支付的工程款代付给丙方。 第三条乙方、丙方无正当理由未按甲方要求签订备案合同的,从甲方要求的时间起计算,每逾期一天,造成逾期的责任方各向甲方支付违约金10000元,造成甲方损失的,造成逾期的责任方还应赔偿损失。

装修工程分包三方协议范本

三一文库(http://biz.doczj.com/doc/ca14618742.html,)/合同范文 装修工程分包三方协议范本: 业主单位(以下简称甲方):广西xxx公司 总包单位(以下简称乙方):广西xxx公司 分包单位(以下简称丙方):广西xxx公司 根据工程的实际需要,经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方,为了保证工程的顺利完成,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,特制定本三方协议。明确各自的责权利,以资共同遵守。 一、工程概况: 工程名称:“阳光世纪”商业综合楼外墙装修工程 工程地点:南宁市xxx35号 工程内容:“阳光世纪”商业综合楼玻璃幕墙、铝塑板幕墙 二、工程承包范围和承包方式:

丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。 三、结算方式: 1、甲方直接与丙方进行结算,结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。 2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。 3、工程的税金含在丙方的承包价中,由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内,由乙方激纳。 4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任,不再另行增加费用。 5、至20xx月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳,此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。 四、工程管理: 乙方与丙方完善分包手续,乙方对工程进行全程跟踪控制管理,并配合丙方施工,竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方,由乙方汇总统一申报竣工验收。 五、工程款支付: 1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时,由丙方提出申请,乙方签字确认并出具支付委托书后报

专业分包施工合同

合同编号: 工程分包合同 发包人(甲方):北京建工集团有限责任公司 承包人(乙方): 项目名称: 工程地点: 签订时间: 签订地点:

发包人:北京建工集团有限责任公司(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律条款,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将工程分包给乙方,甲乙双方经协商同意签订本合同。 一、整体工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、建设单位: (以下简称业主) 4、监理单位: 5、建筑面积:平方米 6、结构类型: 7、工程工期:开工日期:,竣工日期:。 8、质量标准要求: 9、文明安全施工: 10、安全、消防:“无事故”现场。 二、乙方承包方式、承包范围、工期 1、承包方式:包工包料。 2、承包范围:

3、工期: 开工时间: 完工时间:,工期总日历天数为日历天。 三、合同价款及工程款的支付方式(各项目部按固定单价或固定总价可自行修改本条条款) 1、本合同综合施工单价为:元/平方米。本单价为固定单价,单价一次包死。该项单价包括材料费、人工费、工具费、辅料费、管理费、利润、税金等甲方应支付乙方的全部费用。 2、工程量计算方式: 3、合同价款(暂估):元 大写: 4、工程款支付方式(各项目部可按实际需要修改本条款) 本工程无预付款,甲方于每月15日前支付乙方上月经双方确认完成工程款的80%;乙方承包的工程完工验收合格后,甲方支付乙方至合同价款的90%;待整体工程竣工验收合格且双方完成结算后30日内,甲方支付乙方至结算价款的95%,余5%的结算价款留作质量保证金,待保修期满且无质量问题15日内,由甲方无息支付给乙方。 五、材料供应 本合同中所确定的材料由乙方运至工地现场,运费由乙方负担。 六、双方责任 1、甲方责任及工作: 1.1组建与本工程相适应的项目管理班子,全面履行合同职责,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向业主负责。 1.2按合同约定,向乙方支付合同价款。 1.3负责与工程监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 2、乙方责任及工作:

建设单位可以分包的专业工程有哪些

建设单位可以分包的专业工程有哪些? 一、分包的定义 1、分包分为专业工程分包和劳务作业分包。 专业工程分包,是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。 劳务作业分包,是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包 给劳务分包企业完成的活动。 2、分包工程承包人必须具有相应的资质,并在其资质等级许可的范围内承揽业务。 二、合法分包应具备的条件 1、合法分包须具备四个条件: (1)按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。 投标人根据招标文件载明的项目实际情况,拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应当在投标文件中载明。 (2)分包单位应当具有相应的资质条件; (3)专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外,必须经建设单位认可。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。 劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务; (4)禁止分包单位将其承包的工程再分包。 2、分包工程发包人和分包工程承包人应当依法签订分包合同,并按照合同履行约定的义务。分包合同必须明确约定支付工程款和劳务工资的时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施,确保工程款和劳务工资的支付。 分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内,将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。分包合同发生重大变更的,分包工程发包人应当自变更后7个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。

3、分包工程发包人应当设立项目管理机构,组织管理所承包工程的施工活动。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中,项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。以上所指本单位人员,是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员。 4、分包工程发包人可以就分包合同的履行,要求分包工程承包人提供分包工程履约担保;分包工程承包人在提供担保后,要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的, 分包工程发包人应当提供。 5、公路工程项目分包特别规定: (1)、施工单位可以将非关键性工程或者适合专业化队伍施工的分部工程分包,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包的工程不得超过总工程量的3 0%。工程分包计划和所有分包协议须报监理工程师审查,并报项目法人同意。(2)、施工单位可以直接招用农民工或者将劳务作业发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。施工单位招用农民工的,应当依法签订劳动合同,并将劳动合同报项目监理工程师和项目法人备案。 施工单位和劳务分包人应当按照合同按时支付劳务工资,落实各项劳动保护措施,确保农民工安全。

工程施工类__三方协议

外墙装修工程 三方协议书 建设方:(以下简称甲方) 总包方:(以下简称乙方) 分包方:(以下简称丙方) 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、总包服务费:本工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况:工程名称:福建兆基置业有限公司光明城一期中区外墙装修装饰工程工程地点:泉州刺桐北路(少林寺旁) 工程内容:1#?10#楼、11AB4 15AB#楼15#?20#楼、地下室外墙。 承包范围:包含但不限于外墙粉刷、挂网;外墙石材干挂;外立面石材栏杆;外墙劈开砖、 ______ 三纹清水砖;外墙真石漆;外立面玻璃栏杆;外立面铁艺栏杆;单梁装饰;滴水线;________ 、GRC线条、天沟外侧立面、栏板、屋面及露台女儿墙内外侧抹灰及涂料;门窗外墙收口;空调板装修装饰以及较为合理应由外墙装修、装饰统一施工的零星构件(不包含 零星构件的砼浇筑)及装饰构件均由乙方施工。地下室采光钢结构玻璃顶;外立面铝质雨水管(含预埋);天沟内侧;外墙伸缩缝、变形缝;铝合金填缝、门窗内墙收口、 露台面层及露台防水等平面部份由乙方施工。 三、合同工期:90天(日历天),自年月日开工至年月日竣工验收, 开工日期以乙方确定的主体结构验收时间开始计算。 四、工程质量: 1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求 组织实施,质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、 施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。 五、合同价款: 合同定价(大写):暂定人民币元整 (小写):兀,工程款按实际工程量结算下浮%结算。 六、决算依据:

专业工程分包协议书(模版)

专业工程分包协议书 总包方: 分包方: 总包方委托分包方承担 工程的施工,为明确双方职责,保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行,根据《中华人民共和国合同法》和公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程分包范围及工程量:(以实际施工为准) 二、分包方式: 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款:暂定万元(最终以实际结算为准) 2、计价方式:分包方所施工的工程,按总包方与业主的 . 3、付款方式:银行承兑汇票 (1)预付款:无预付款 (2)进度款: a、工程量计算方法:施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认,必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工,因分包方原因造成的额外工程量增加,总包方不予认可,并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月20日以前,必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单,由项目经营人员审核办理工程量确认,作为工程进度款的支付依据,待总包方收到业主拨

付的工程进度款后按审批量的70%支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表,导致工程进度款不能按时支付的,由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后,以电汇或银行承兑汇票形式支付给分包方,分包方在办理工程款收款时,需足额提供建安发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后,必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响,所引起的后果由分包方自行承担,并且不能将民工及材料商带到总包方处;若发生此类事情,造成后果和影响的,则对分包方进行5-10万元罚款,所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的70%时,总包方停止付款,待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后,付至工程结算总价的90%,留10%作为质量保修金,待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量(或按相关规定执行)结算,在乙方每月进度款中扣除。 (3)分包方银行账户信息:开户名称:; 账号:;开户行:。 四、工期: 1、分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准,工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除不可抗拒的因素外,一律按总包方要求的时间为准,不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误,每延误一天按分包价款的3‰扣罚(不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定),因总包方原因造成工期延误,经总包方确认后则工期顺延,但费用不另增加。 五、质量标准: 1、本工程质量目标为合格,并应符合国家有关标准、规范规定,

建设工程施工三方协议书(甲方直接分包)(最新完整版)

建设工程施工三方协议书 建设方:____________________ 总包方:____________________ 分包方:____________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 二、承包方式: 三、合同工期 合同总工期为日历天,各分段工期分别如下: 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,质量保修期个月,待保修期满后 14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付: 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2)、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作 1)、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调工作。 2)、负责现场临时水电的统一管理。 3)、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4)、对分包单位工程款支付,有签字权;参与对分包单位已完成合格工程量的确认。

5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 3、分包方的工作 1)、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。 2)、有完善工程管理机构,并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码,在进场后7个日历天内,报送监理、建设方和总包方。 2)、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3)、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方和建设方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。 4)、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5)、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加,并提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6)、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。 7)、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8)、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。 9)、按照规范及当地市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 六、界面界定和工序交接验收约定 1、界面界定: 2、工序交接验收:总包单位部位施工完毕后,由建设方和分包单位对前道工序(总包单位施工的部分)进行交接验收,三方验收合格并签字后,分包单位进行施工。 七、工程质量要求和技术标准 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

建设工程分包中应注意的问题

建设工程分包中应注意的问题 一、分包的定义 1、分包分为专业工程分包和劳务作业分包。 专业工程分包,是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。 劳务作业分包,是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。 2、分包工程承包人必须具有相应的资质,并在其资质等级许可的范围内承揽业务。 二、、合法分包应具备的条件 1、合法分包须具备四个条件: (1)按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。 投标人根据招标文件载明的项目实际情况,拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应当在投标文件中载明。 (2)分包单位应当具有相应的资质条件; (3)专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外,必须经建设单位认可。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。 劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务; (4)禁止分包单位将其承包的工程再分包。 2、分包工程发包人和分包工程承包人应当依法签订分包合同,并按照合同履行约定的义务。分包合同必须明确约定支付工程款和劳务工资的时间、结算方式以及

保证按期支付的相应措施,确保工程款和劳务工资的支付。 分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内,将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。分包合同发生重大变更的,分包工程发包人应当自变更后7个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。 3、分包工程发包人应当设立项目管理机构,组织管理所承包工程的施工活动。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中,项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。以上所指本单位人员,是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员。 4、分包工程发包人可以就分包合同的履行,要求分包工程承包人提供分包工程履约担保;分包工程承包人在提供担保后,要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的,分包工程发包人应当提供。 5、公路工程项目分包特别规定: (1)、施工单位可以将非关键性工程或者适合专业化队伍施工的分部工程分包,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包的工程不得超过总工程量的30%。工程分包计划和所有分包协议须报监理工程师审查,并报项目法人同意。 (2)、施工单位可以直接招用农民工或者将劳务作业发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。施工单位招用农民工的,应当依法签订劳动合同,并将劳动合同报项目监理工程师和项目法人备案。 施工单位和劳务分包人应当按照合同按时支付劳务工资,落实各项劳动保护措施,确保农民工安全。 (3)、施工合同分包必须经监理单位审查,建设单位批准。 三、承包、分包单位的责任关系

相关主题