.
施工劳务承包合同
甲方：（以下简称甲方）乙方：___ _ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将的拆除工程、部分墙体的砌筑抹灰工程、地面找平、防水保护层制作等劳务承包
给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
本工程为 xxxxxxxxx员工公寓及餐厅装饰工程，地点在xxxxxxxxxxxx商业广场八层。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取墙体构件拆除单位平方米单价包干制（含前期地面、
墙面、现场设备的成品保护；建筑垃圾的清理、运输；现场卫生的清理），
墙体砌筑等分项工程单位平方米单价包干制（含材料搬运上楼、制
作、现
场卫生的清理）组合成总价的形式，以包税、包工、方式承包给乙方。要
求乙方具备劳务承包能力，施工人员要有身份证明（复印件）、意外伤害
保险购买证明（甲乙双方各承担一半），并且编制人员花名册交甲方存档
备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商，承包单价承包单价包括以下内容：
1、砸墙、垃圾清运（下楼、拉运离场、放置窗过梁），按实际墙体面积计算 80元/㎡
3 /m元、补墙、砌门洞口、砌墙（含上料） 160 23、砖墙抹灰（含上料） 30元/㎡
4、门窗洞口抹灰（含上料） 30元/m 范文word
.
5、后厨地沟砌筑（含上料、抹灰） 50元/m
6、打地坪（含上料） 18元/㎡
7、防水保护（含上料、厚度不小于20mm） 12元/㎡
包含现场规整与清理；材料的节约使用；与其他队伍配合等内容。合同总价款按最终实际完成工程量面积结算为准。
四、工程质量与安全
根据业主要求，该工程质量要求达到合格，因此单项承包必须确保合格，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担（包括材料的投入），并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。
六、付款方式与工期
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况按月支付工程进度款，支付完成工程款的80%。承包范围内的工程完工后付至劳务费的90%。办完工程结算付至劳务费的95%。留5%待保修期满后一个月内付清。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
范文word
.
七、双方权力与义务
（一）甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
（二）乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证（复印件）。
5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
7、乙方应无条件保护甲方施工现场原有的电气线路、电气设备箱（柜）、消防设施、通风设备（管道）等，做好成品保护，以保证二次利用，如有损坏，照价赔偿。
范文word
.
八、违约责任与其他
．以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须1
追究违约方责任。．如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，2
甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。．属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因3
此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响施工质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。 4．本合同一式肆份，甲方二份，乙方二份，经双方签字后生效。
______________ ______________ 乙方：甲方：
______________ 代表：代表：______________
____月日____日 ____年_______________年月
工程施工安全协议书
甲方：_ xxxxxxxxxx工程有限公司（以下简称甲方）
乙方：___xxxxxx_____ _ （以下简称乙方）
范文word
.
xxxxxxxxx员工公寓及餐厅装饰工程工程名称：商业
广场八层工程地点： xxxxxxxx
国为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和
安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时、《建筑施工安全检查标准》用电安全技术规范》(JGJ46-88)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和(JGJ59-99)乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。一、甲方的权利、责任和义务：
、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管1
理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检
查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有2
关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工5
作提出指导意见，并监督落实情况。 6 、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。7
、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督8
和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监
劳务承包合同范本 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天； 2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划） 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
内墙抹灰班组劳务分包合同 发包方：武汉常阳新力建设工程有限公司丰南分公司白石庄返迁住宅14#楼（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将14#楼部分楼层内墙抹灰（含楼层公共部分及分户墙所要求的抹30厚聚苯颗粒保温）承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律法规，本着平等、自愿及诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：唐山市丰南区白石庄返迁住宅14#楼 2、工程地点：丰南区国丰大街与青年路交汇处 3、质量要求：优质工程 4、承包方式：乙方包工包抹灰所需的工具，甲方提供玻璃纤维网、手推车、砂浆搅拌机、 垂直运输升降机。 二、承包范围 本工程施工图纸内部分楼层内墙抹灰、楼层公共部分及分户墙所要求的抹30 mm厚聚苯颗粒保温，工程量实做实收（按图纸展开面积结算）。 三、工程承包价格、质量要求及处罚措施 1、以施工图纸展开面积结算，单价为元/平方米。 2、本合同单价为包干单价，此单价包含完成本工程所需的一切费用。 3、施工质量要求：工程按现行国家规范及甲方所要求的质量标准施工（装修做法、技术交底），满足建设单位、监理单位及业主（村民）对内墙抹灰工程的质量要求，必须达到优质工程标准。垂直度允许偏差+2mm，平整度允许偏差+3mm，阴阳角方正允许偏差+3mm，阴角必须顺直，房屋自然间开间、进深尺寸允许偏差+5mm，无大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，局部小面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷必须及时返修。如造成大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，乙方须承担给甲方造成的返工材料费损失。乙方务必做好成品保护工作，缺棱掉角、磕碰及破损处由
施工劳务承包合同 甲方：四川新通科技有限公司（以下简称甲方） 乙方：王修名（511027************）（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程项目的穿线、设备安装与调试工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为中铁弘居荷里活弱电工程，地点花牌坊南熏巷。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取人工承包形式承包给乙方。要求主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该穿线、设备安装与调试工程按以下方式承包给乙方： 3.1 黑白可视对讲系统45元/户（机房至可视分机穿线、安装与 调试）；
3.2 电视系统15元/点（多媒体箱至面板一个点，电井至多媒体 箱一个点）； 3.3 紧急按钮12元/点； 3.4 煤气报警15元/点； 3.5 电话12元/点（电井分线箱至户内多媒体箱一个点，多媒体 箱至面板一个点）； 3.6 闭路电视监控系统（穿线、安装与调试所有工作） 3.6.1 半球、枪机255元/点； 3.6.2 带云台摄像机340元/点； 3.7 停车场系统850元/套（穿线、设备安装与调试工作）；3.8 周界红外对射报警系统255元/对（穿线、设备安装与调试 工作）； 3.9 门禁系统170元/门（穿线、设备安装与调试工作）。 注：以上工作不含配管 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，最后通过监理与业主方验收，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
劳务承包合同协议书文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
劳务承包合同书 甲方：无锡市顺丰速运有限公司 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： （一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 （二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 （三）、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止：
本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： （一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 （二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。 （三）、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。 （四）、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。 九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。 十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分；甲方存档一分；财务部门备案一分。 甲方负责人签字：乙方负责人签字（印鉴）： （盖章）住址： 身份证件号码： 年月日年月日
建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程） 工程承包人：_________________________ （以下简称甲方） 劳务分包人：__________________________ （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的 _以下简称“总施工合同”，双方就本工程______ 劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： _________________________ 工程地点： _________ 2、劳务分包工作内容： 、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工： 1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来往的车旅费等。 2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。 3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。 4）门窗洞口及墙面以内的小型凿除用工。内墙粉刷还包括超厚增加用工； 5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场 内转运、工完场清等用工。 6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。 、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。 、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。 工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯具及线缆（必须为五芯、三芯电缆）等所有与内墙抹灰工程施工有关的一切工具均在承包人承包范围内；并包括安装搅拌机，砌石灰池等
内外墙粉刷劳务承包合同 甲方： 乙方： 兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在平等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守： 第一条：工程基本概况 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程期限：自年月日开工至年月日竣工，工期为天（如遇自然灾害的情况，则工期顺延）。 4、合同价格：内墙单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算（内墙架子乙方自备，外墙施工架子由甲方提供）；外墙包含所有线条的粉刷单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算。 第二条：工程质量要求 1 、垂直度、平整度按甲方施工技术人员提供的书面技术交底进行施工，不超过5毫米误差标准进行验收。（2米检尺） 2、内外粉刷工程中某段工程完工之日起到进行验收时，不得有空鼓开裂渗水现象出现，如有空鼓开裂渗水等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。 第三条：工程承包方式
由甲方提供原材料，乙方包清工的形式组织施工。乙方自备施工中用得着的全部工具。 第四条：双方职责与权限范围 一、甲方责任 1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电。 2、工期内甲方承担外架的使用租费。 3、负责提供与施工相关的材料。 4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。 5、及时按进度支付乙方生产和生活费用； 二、乙方责任 1、暂付甲方进度和质量担保金叁万元。进度和质量达标后及时返回。 2、严格按照施工规范进行施工，确保质量，按时完工。如因乙方责任拖延工期，甲方有权无条件清退乙方。由此造成经济损失乙方负责。 3、工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 4、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，内墙粉一遍成优。外墙粉二遍成优。达到国家合格工程验收标准。 5、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责
施工劳务承包合同 甲方：_____________（以下简称甲方） 乙方：_____________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将都城酒店项目工程的非承重墙墙体拆除工程劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 本工程为_____________，地点在________________________。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取墙体构件拆除单位平方米单价包干制（含前期地面、墙面、现场设备的成品保护；建筑垃圾的清理、运输；现场卫生的清理），墙体砌筑等分项工程单位平方米单价包干制（含材料搬运上楼、制作、现场卫生的清理）组合成总价的形式，以包税、包工、方式承包给乙方。要求乙方具备劳务承包能力，施工人员要有身份证明（复印件）、意外伤害保险购买证明（甲乙双方各承担一半），并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，承包单价承包单价包括以下内容： 1、砸墙、垃圾清运（下楼、拉运离场、放置窗过梁），按实际墙体面积计算 80元/㎡ 2、补墙、砌门洞口、砌墙（含上料） 160元/m3 3、砖墙抹灰（含上料） 30元/㎡ 4、门窗洞口抹灰（含上料） 30元/m 5、后厨地沟砌筑（含上料、抹灰） 50元/m
6、打地坪（含上料） 18元/㎡ 7、防水保护（含上料、厚度不小于20mm） 12元/㎡ 包含现场规整与清理；材料的节约使用；与其他队伍配合等内容。合同总价款按最终实际完成工程量面积结算为准。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到合格，因此单项承包必须确保合格，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担（包括材料的投入），并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。 六、付款方式与工期 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况按月支付工程进度款，支付完成工程款的80%。承包范围内的工程完工后付至劳务费的90%。办完工程结算付至劳务费的95%。留5%待保修期满后一个月内付清。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程）工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的以下简称“总施工合同”），双方就本工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、工程名称：工程地点：2、劳务分包工作内容： 2.1、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工：1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来
往的车旅费等。2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。24）门窗洞口及墙面0.5m以内的小型凿除用工。内墙粉刷还包括超厚增加用工；5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场内转运、工完场清等用工。6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。 2.2、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。 2.3、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。 2.4工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯
内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)
内墙抹灰劳务分包合同 发包单位： （以下均称甲方） 承包单位： （以下均称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：××××× 2. 工程地点：×××××××××× 3. 分包规模：×××××× 二、承包方式及工作内容 1、承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容，对内墙粗装修分项工程进行承包，主要包括以下（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括但不仅限以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，看承担其所有的风险）。 乙方在承包范围内担任以下工作内容：
承包范围：（1）、制作水泥砂浆、砌筑抹灰、挂网、拉 毛、打点、二次结构浇筑、喷浆、内墙抹灰、三角块制作与安装、铺贴、预留洞口修补、1.8M以下门窗过梁、植筋（含机具植筋胶）、门窗边收边、养护、安全文明施工（含：安全防护、场地排水、清理、清洁及残渣外运等）、施工场内的材料搬运（含：水平搬运、垂直搬运）等为完成本工程所需全部工序。 （2）、工具用具包括：斗车、水管、扫把、铝合金尺、木荡板、灰桷、钢铲、钢锄、水平胶管、木介方子、角尺、平水尺、胶钳、砖线、钢钉、铁钉、铁线、文具等水工需用的一切工具用具和辅助材料，包含砂浆搅拌机等机械（所有工具均由乙方自备）。 （3）、场地周围水平运输及建筑物高度垂直运输、包括 部分材料的二次转运。 （4）、小型机械安装现场移动，制筛，筛砂。 （5）、产品保护及维修：在未竣工前，乙方协助甲方做好产品保护工作，若有意破坏者每人罚款500元，产品在未竣工前发现质量问题，由乙方负责维修工料费 2、承包方式：包人工费（含：工人及管理人员工资、奖金、补贴、生活费、加班费、赶工费、社保、人身意外保险、福利、高温补助一切人工费用）、材料费（除甲供材料外所有所需材料）、机械费（除甲供机械外所有所需机械）、措施费（含：照明措施、赶工措施等，甲方提供
内墙抹灰劳务合同样本 篇一：内外墙抹灰劳务合同书 内、外墙抹灰劳务合同书 甲方： 乙方： 为了确保博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。 一、工程概况： 1.工程名称：广西博白林场场部搬迁建设项目一期8#楼 2.工程地点：博白绿珠大道 二、工程质量要求标准： 根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。 三、承包方式： 乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙25 元 /㎡，内墙 10.5元/㎡。
四、双方权力、义务及责任 1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检 查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。 2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。 五、工期： 本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。 六、违约责任及措施。 1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过。 2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。 七、付款和结算方式:
设备拆除承包合同模板 我们通常所说的拆除是指旧房拆除，墙体拆除等。那么设备拆除承包合同是怎样的呢?以下是在为大家整理的设备拆除承包合同范文，感谢您的欣赏。 设备拆除承包合同范文篇一甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下： (一) 拆除任务： 拆除旧干燥塔及车间内外附属设备，其中(将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆)，不属于乙方所有，由甲方自己留存。(注：本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢) (二) 拆除期限 依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。即：年月日至月天。 (三)付款方式： 本拆除设备款，按：含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨，据磅秤实际数量结算。合同签订后，乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万
元。设备拆除完工后，如按甲方要求无任何违规行为，甲方一次性返还乙方全部保证金。 (四) 拆除设备注意事项 1、拆除设备时，若需拆卸门窗时，由乙方自行解决，拆装完毕后需乙方负责修好; 2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决; 3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理; 4、乙方制定详细的施工方案及安全措施。拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。出现问题由乙方负全责; 5、所涉及的吊运、装车等一切问题，由乙方负责自行解决; 6、拆除切割不锈钢时，切割口距离碳钢不得大于1cm。 7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾，清理现场。 (五)安全责任 拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全，施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。 (六)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
劳务施工承包合同 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1. 计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期： 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
抹灰工程分包施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容： 二、工程承包范围及内容 1、承包范围：施工图纸设计范围内的所有内墙抹灰、顶棚抹灰、楼梯抹灰及外墙抹灰（除外保温外） 2、工作内容：包括材料进场、抹灰前清理基层、砂浆搅拌、砂浆的垂直运输、墙面的浇水湿润喷浆、砼面（包括梁、剪力墙）胀模部分砼的剔凿、纤维网的黏贴、墙面的抹灰、抹灰后的养护、落地灰的清理及回收利用、门洞口的水泥砂浆护角的抹灰、抹灰材料及机械的装卸车、就位，乙方在使用甲方机械时要定期保养、维护、清理，生活区卫生的打扫，以及墙面配电箱、消防箱等、线盒、线管洞口的堵口、修补，抹灰架的搭设及安全文明工地创建检查的清理等。 三、承包方式：包工不包料 四、工期要求 开工日期：2009年8月25日，竣工日期：2009年10月15日。总日历工期为35天，每推迟一天罚乙方1000元，如工期提前，甲方会酌情给以奖励。
五、工程质量标准（达到现行国家验收规范标准合格以上） 工程质量标准：执行现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定优良等级。 六、合同价款 所有抹灰施工部位均根据工程承包范围及工作内容按综合单价计算。具体单价如下：砖砌体墙面（含其上部梁面）抹灰11元/m2；剪力墙面抹灰元/m2，楼梯踏步面（含耐磨钢筋的制作与安装以及滴水条的安装，按投影面积计算）元/m2；发生里工时55元/工日，楼梯间顶棚抹灰面11元/m2，外墙抹灰元/m2，承包单价内包含劳务公司管理费，此单价作为最终结算依据，不再调整工程单价。 七、工程量计算规则 工程量计算以图纸为依据，根据设计变更及实际完成抹灰的面积计算（门窗、配电箱、消防箱的洞口面积扣除，门窗周边以及玻璃幕挡墙压顶计算面积），计算规则未详部分按2000年山西省《装饰装修工程定额》计算。 八、工程款支付 1、每月按完成工作量的70%支付乙方工程款，工程完工经甲方、监理验收合格并结算后付至结算价的90%，年底付至95%，留5%为质保金，自验收合格之日起满一年无质量问题后付清。 2、因工程质量、工期、安全等乙方原因所造成的影响结算的后果由乙方自负。 九、甲方责任 1、甲方在抹灰工程施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。 2、甲方向乙方提供必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点。 3、甲方负责审核并批准乙方的施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。 4、甲方负责协调乙方与其它分包商的配合等工作。 5、乙方进场后，对其下达书面施工技术交底。 6、对乙方施工不符合规范要求，责令其整改或停工。
监控工程劳务外包合同 发包方 (以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，就甲方将隆昌县建设工程数字化管理 的监控工程劳务部分发包给乙方一事，达成如下协议： 一、承包内容：隆昌县境内所有属于甲方的视频监控安装拆除维修工作。 二、监控工程承包安装期限：年月日至年月日 三、甲方权利义务： １、甲方要求乙方保证以安全生产为前提。 ２、甲方应明确乙方从事劳务外包的工作任务和工作要求，然后由乙方安排工作人员负责按要求完成约定的工作任务。 ３、甲方应按照本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方劳务费用。 四、乙方的权利义务： １、乙方应保证具有履行本合同的能力。 ２、乙方应保证严格遵守有关的中国人民共和国的法律法规，特别是有关员工劳动保障或福利政策，同时承诺遵守甲方的包括安全生产等各项指导原则。 ３、乙方应保守甲方的各项商业秘密，不得将有关资料透露给任何第三方，否则应承担相应的法律责任。 ４、乙方应教导其员工严格遵守安全标准进行安装工作，在运输、安装过程因意外造成的人身伤害及财产损失由乙方承担。 5、甲乙双方安装业务协议，全程安装业务承包给乙方，包括安装费、运输费。甲方负责提供工程的设备和材料，乙方只负责安装。 六、劳务费用的结算及支付： 1、双方约定本监控工程劳务费按点（摄像头数量）结算。 2、球机安装费用320元/个 枪机安装费用300元/个 机房安装费用150元/个 电视机安装费用100元/个 拆除摄像头150元/个 拆除机房80元/个 维修按240元/天
移机按新安装单价计算。 3、此单价承包期内不降价，并随市场行情决定涨幅。 4、劳务费支付方式：按月结算，即次月1日结清上月工程款，凭施工验收单予以结算。 七、违约责任：本协议经甲乙双方签字生效，生效后甲乙双方任意一方违 约，均向守约方支付违约金16800.00（大写：壹万陆仟捌百元整）。 八、争议及未尽事宜：关于本合同的任何争议，甲、乙双方应协商解决，不能解决的，任何一方均有权向有管辖权的法院起诉。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方代表：乙方代表： 甲方（盖章）：乙方（签章）： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
承包合同终止协议书 篇一：解除承包合同协议 协议 甲方：渝北区 乙方：渝北区为了我村的经济发展，规范财务管理制度，经村两委集体研究决定，与乙方达成如下协议：乙方于1999年1月1日承包原民合村农场，至2029年到期，承包经每年为800元（捌佰元整）缴款方式是每年一缴，到现在为止共缴纳了四年的承包金（3200元，即1999年1月1日至XX年12月31日）。后因乙方经营不善，无法缴纳承包款，未履行承包协议义务，现经甲乙双方协商：乙方违约，终止合同，所欠承包款不再追收。 此协议甲乙双方各持一份。 甲方：乙方： 负责人： 年月日年月日 篇二：承包合同终止 承包合同终止 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，将XX年3月13日承包租赁的黄岭岩花椒地，自从甲方郑安洪转租给乙方陈海云耕种，我乙
方一直无经验培植好这花椒地，现造成很大损失，无法继续发展下去，经双方协商条例如下： 一、于XX年2月23日正式终止承包租赁合同。 二、甲乙双方无债权债务。 三、在我乙方承包过程中，修了临时房一套，现暂时给平永贵居住。如有特殊变动的情况下，由我乙方自行解决，与甲方无关。 四、本合同签字之日起，具有同等的法律效力。 五、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 二O一三年月日 篇三：终止承包合同协议书 终止承包合同协议书 1、食堂承包合同终止协议书 甲方：(以下简称“甲方”) 乙方：(以下简称“乙方”) 甲方员工食堂自20XX年12月1日起承包给乙方运行，合同期限自20XX年12月1日至20XX年11月30日。但在甲乙双方合作过程中出现了如下问题，双方未能达成一致意见，现甲方提出终止劳动合同，并经双方协商达成最终协议： 一、早餐花色太少，长时间吃同一种早餐，且经常会
内墙抹灰工程分包合同 劳务分包方：青岛银田建筑劳务工程有限公司_________________ （以下简称甲方） 劳务分包班组（内墙抹灰班组授权代表人）：_________________________ （以下简称乙方）根据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿，公正和诚实的原则，甲方就保利?金水路一期工程9#、10#、11# 9#-1、11#-1楼的内墙抹灰分项工程的劳务费承包给乙方，双方经协商达成一致，订立本合同： 一、工程概况： 工程名称：李沧区金水路南侧改造项目B-19-7-1地块一期 建设地点：青岛李沧区虎山路27号 建筑面积：（参照国家规定的建筑面积计算规则（GB/T50353-2013）执行） 层数（层高）：_______ 结构形式：框架剪力墙结构 ___________________ 计划开工日期：2016年6月27日 _____________________ 计划完工日期：2016年8月20日 _____________________ 二、分包工作内容及施工工艺要求 9#、10#、11# 9#-1、11#-1 楼内墙抹灰： 先做好样板墙经项目部及监理验收合格后方可大面积展开。 1. 内墙抹灰建筑做法表：（参考建筑工程做法图集号：L13J1） 1.1. 内墙3混合砂浆墙面B 1.1.1. 刷专用界面剂一遍 1.1. 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 1.1.3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 1.1.4. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.2. 厨卫抹灰做法： 1.2.1. 刷专用界面剂一遍 1.2.2. 9厚1：3水泥砂浆 1.2.3. 1.2 厚单组份聚氨酯防水涂料2遍成活，上反至建筑完成面以上300; 1.2.4. 6厚1：3水泥砂浆抹平细拉毛 1.2.5. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.3. 分户墙（卫生间）抹灰做法:
建筑工程劳务分包合同 发包方：XXXX石方有限公司（以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：泰晤士公馆 二、工程地点：铜川新区 三、建筑面积：约7万平米 四、施工工期： 开工日期：以甲方通知乙方进场时间为准。开工在2017年—月—日竣工日期：以建设方及总承包方要求为准。 五、承包范围及承包形式（—号楼） （1）工程范围：根据业主提供的设计施工图、施工图会审纪要、设计变更和施工组织设计所包含的所有工程内容，（不包括独立 基础土石方，水电工程，消防工程，绿化景观工程，防水工程, 门窗安装、各种栏杆安装、外墙面保温层及面层外墙漆，外装饰 工程的面砖和外墙石材装饰及外墙面基层抹灰，内墙涂料、内 墙刷白，室内保温）；即基础工程（包括地梁下口开始及承台的 钢筋、模板制安、砼浇筑）及主体结构砼浇筑工程、模板工程、 钢筋制安工程、室内外脚手架及防护工程、砌体工程、室内抹
灰、屋面机房和构架外墙抹灰、楼地面工程、屋面工程、室内外 的土方回填（如采用人工回填时，另行协商费用）等所有设计施 工项目；室外散水及现场安全文明施工设施及临设，二次搬运、 夜间施工、赶工措施等等，做到工完场清。 （2）该工程采用全劳务承包：包工、包周材、包辅材、包施工机械设备、安全文明施工；（即包括施工用模板及辅材、塔吊、施工电 梯、搅拌机、外墙升降机、钢管扣件、壹级电箱以外的电箱电 缆、安全及文明施工等。） 六、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设 及拆除、临时用电，用水的软管接通、拆除和施工水池施工与拆除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 （1）清基：配合土方施工单位的清基工作。开挖及转运基础承台 的土方（包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作），由甲 方另行委派土方分包单位施工。 （2）垫层：按设计浇筑垫层砼。 （3）配合土方施工单位室内外的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。 （4）配合基础施工的其它部分工作。 3、砼工程工作内容： （1）施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制
篇一：解除劳务分包合同协议解除合同协议书 甲方：XXX工程有限公司 乙方：XXX劳务有限责任公司 鉴于： 1、XX年月曰，甲乙双方签订了XXX装修工程《建设工程施工劳务分包合同》。 2、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致，现双 方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。 现经甲、乙双方友好协商，就解除《建设工程施工劳务分包合同》达成如下协议： 一、双方一致同意自本协议签订之曰起《建设工程施工劳务分包合同》解除。 二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中，甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用，未发生农民工工资拖欠行为。 三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后，甲、乙双方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。 四、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之曰起生效。 甲方：乙方： 盖章）（盖章） 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日 篇二：劳务承包合同解除协议篇一：解除劳务分包合同协议
解除合同协议书 甲方：XXX 工程有限公司 乙方：XXX 劳务有限责任公司 鉴于： 1、XX年月曰，甲乙双方签订了XXX装修工程《建设工 程施工劳务分包合同》。 2、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致，现双 方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。 现经甲、乙双方友好协商，就解除《建设工程施工劳务 分包合同》达成如下协议： 一、双方一致同意自本协议签订之曰起《建设工程施工劳务分包合同》解除。 二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中，甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用，未发生农民工工资拖欠行为。 三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后，甲、乙双 方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。 四、本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章 之日起生效。 甲方：乙方： 盖章）（盖章） 委托代理人：委托代理人：年月日年月日篇二：某劳务队承包 合同解除与出 场结算协议_secret
发包人（全称）：（简称甲方） 承包人（全称）：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，经甲乙双方相互考察了解，甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方同意在甲方管理下承担劳务作业工作。双方遵循平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则，就工程劳务作业分包事项协商一致，签订本合同，供双方共同遵照执行。1．工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 建筑面积 2．工程承包范围 2.1 分包内容： 1.内墙抹灰 2.外墙抹灰 3.其他 2.2 分包范围： 3. 合同价款暂定（大写）元（人民币） （小写）元，最终以工程实际结算价款为准。 4．合同工期 开工日期 20XX 年月日 完工日期 20XX 年月日，合同日期总日历天数为天。
阶段性工期要求： 5．质量标准：合格。 6．安全文明施工标准：市级文明工地。 7．合作方式：劳务分包。 8．工程履约保证金 8.1该工程实施履约保证金制度。乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，并于合同签订前，将工程履约保证金交至甲方处，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。履约保证金不计利息。 8.2乙方应按照合同条款认真履行合同，因乙方原因造成施工过程中合同无法履行的，甲方有权要求乙方无条件退场，履约保证金不予退还，乙方根据合同条款承担相应的违约责任。 9．甲方工作 9.1甲方负责组建与工程相适应的项目部管理班子，全面履行同建设单位签订的施工承包合同，组织实施工程管理的各项工作，对工程的工期、质量、造价、安全文明施工、场地环境、有关竣工验收资料管理移交和交付使用、维修等向建设单位负责。 9.2甲方负责工程项目质量策划，编制方案，负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产、文明施工和环境管理等工作，按时提供技术交底。 9.3甲方负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门和各施工专业工种的施工衔接与乙方的配合等工程事宜联系与协调。