西南交大《合同法》考试复习资料-2
一、单项选择：
1、无民事行为能力人年龄，法律规定正确的是（）
A不满18岁 B 不满16岁 C 不满12岁 D 不满10岁
2、合同的保全发生在（）
A 合同未生效时
B 合同生效期间
C 合同被判定为无效后
D 合同被撤销后
3、隐蔽工程经工程师参加验收，工程质量符合标准，但工程师未在验收记录上签字（）
A 任何情况下，不签字则不能继续施工
B 因已经验收并符合标砖，不签字也可以继续施工
C 验收24小时后，不签字也可以继续施工
D 验收48小时后，不签字也可以继续施工
4、施工中发现地下障碍物时，承包人应（）
A 在4h内以书面形式通知工程师
B在8h内以书面形式通知工程师
C在12h内以书面形式通知工程师
D在24h内以书面形式通知工程师
5、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，承包人（）
A可将工程拍卖
B 可在主管部门主持下将工程拍卖
C可申请法院依法冻结发包人的银行账户
D 可申请法院将该工程拍卖
6、工程竣工后。承包商确定于6月10日后将准备好随时接受检验并届时通知了工程师，但由于雇主的原因一直没有进行检验，则（）
A 6月17日期视为工程已移交给雇主
B 6月18日期视为工程已移交给雇主
C 6月24日期视为工程已移交给雇主
D 6月25日期视为工程已移交给雇主
7、工程师知识暂时停工超过到少天，承包商可以要求复工，在承包商提出复工要求后多少天仍未许可复工的，承包商可发出终止合同的通知（）
A84天、28天 B 56天、28天 C 48天、21天 D 28天、7天
8、不可抗力发生后顺合同无法履行持续多少天，任何一方可向对方发出终止合同的通知（）
A 28天、B56天 C84天、D3 个月
9、索赔通知发出多少天内，应向工程师提交索赔报告和相关资料（）
A14天、B21天 C28天、D56天
10、承包商履约担保采用保证金方式或银行保函方式时，担保额度为（）
A合同价的5%-10%、B合同价的10%-20%
C合同价20%-30% D合同价的30%-50%
11、仲裁裁决生效后，一方不同意的（）
A可申请重新裁决 B 向人民法院起诉
C 不得再申请重新仲裁或向人民法院起诉 D可申请复议
12、当事人未在合同中事先约定可采用诉讼方式时发生争议时（）
A 一方不得向人民法院提起诉讼
B 一方可以向人民法院提起诉讼
C经另一方同意后，一方可以向人民法院提起诉讼
D 不得采用诉讼方式
13、一方不执行仲裁裁决的，当事另一方（）
A 可申请仲裁机构强制执行，
B 可申请人民法院强制执行
C 向人民法院提出诉讼 D再次申请仲裁
14、仲裁协议应以书面形式签订，协议签订的时间，（）
A必须在争议发生前 B 只能在争议发生之后
C 可以在争议发生之前或之后
15、企业法人指（）
A企业总经理 B 企业董事长 C 企业 D 企业法人代表
16、对可撤销合同，撤销权人行使撤销权（）
A必须在合同正式签订之日起一年内
B 必须在知道或应当知道撤销事由之日起一年内
C 必须在合同正式签订之日起2年内
D 必须在知道或应当知道撤销事由之日起2年内
17、由于承包商的原因，工期发生延误，在延误期间发生了某种不可抗力，致使工程受损，其损失责任（）
A 由承包商承担
B 由业主承担
C 双方协商解决 D各承担一半的损失
18、施工过程中，工程质量经业主的工程师检查合格后一段时间，又发现由承包商的原因引起的质量问题，发生了返工费用和工期延误（）
A费用由承包商承担，工期不顺延 B 费用由业主承担，工期不予顺延
C 费用由业主承担，工期顺延
D 费用由承包商承担，工期顺延
19、一般情况下，建筑工程的工程预付款的额度（）
A 不得超过合同总额10%
B 不得超过合同总额的30%
C 不得超过当年工程工作量的10%
D 不得超过当年工程量的30%
20、施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并（）
A在4h内以书面形式通知工程师
B在4h内以书面形式通知当地文物管理部门
C在24h内以书面形式通知工程师
D在24h内以书面形式通知当地文物管理部门
21、基准日期是指（）
A投标截止日期 B 合同正式生效日期 C 投标截止日期前28天，D合同正式生效前28天
22、因供电紧张，施工现场被停电2天，承包商又未在现场准备临时发电机，由此造成的承包商的损失（）
A由承包商自己承担 B 有发包人承担 C 双方协商解决 D 双方各承担一半23、承包人不能按约定的日期12月20日开工，应在以下哪个日期前以书面形
式向工程师提出？（）
A 12月15日前
B 12月13日前
C 12月10日前
D 12月6日前
24、工程进度款应在工程师收到承包人已完工程量报告后7天内审核，审核时未通知承包商，致使承包商未能参加计量，审核的计量结果（）、
A 有效
B 无效
C 按合同约定
D 由工程师确认是否有效
25、分包单位发生质量问题给发包人造成经济损失（）
A由分包单位承担赔偿责任。总包方不承担任何责任
B 由总包单位承担赔偿责任，分包方不承担任何责任
26、甲开发商与乙承包商签订一份施工合同，该合同关系构成要素不包括（）A主体 B 客体 C 时间 D 内容
27、下列原则中不属于《合同法》规定的基本原则（）
A等价有偿原则 B 诚实信用原则 C 自愿原则 D 合法原则
28、根据《合同法》，下列合同成立的是（）
A、要约通知到达受要约人 B 要约通知发出 C 承诺通知到达要约人 D 承诺通知发出
29、下列关于合同成立地点的说法中不正确的是（）
A 双方当事人签字盖章地为合同成立地
B 采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地
C 债务人的经常居住地为合同成立地
D 口头协议的承诺生效地为合同成立地
30、在某施工合同履行中，由于监理工程师指令错误给施工单位造成5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（）
A监理工程师B 监理单位 C 项目经理 D 建设单位
31、对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为（）
A风险回避 B 风险控制 C 风险保留 D 风险转移
32、监理委托合同中，属于委托人权利有（）
A 生产工艺设计定权
B 选择工程分包单位的认可权
C 施工质量的检验权
D 工程建设有关协作单位协调主持权
33、具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）
A发包人 B 承包人 C 工程师 D 设备供应商
34、乙欠甲50万元，长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时甲可以行使（）
A债务权 B 撤销权 C 代位权 D 抗辩权
35、因重大误解订立的合同。当事人一方有权（）
A请求人民法院撤销 B 请求人民法院确认无效 C 接触合同 D 变更合同
36、在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商是（）
A雇主 B 承包商 C 分包商 D 设计单位
37、在FIDIC合同条件下，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（）
A工期 B 费用 C 工期和费用 D工期费用利润
38、在施工合同中，承担因工程师指令失误和其非承包商原因发生的追加合同价款的是（）
A承包人 B 工程师与发包人共同 C 工程师 D 发包人
39、裁决的做出应当依据（）
A全体仲裁员的意见 B 多数仲裁员的意见 C 首席仲裁员意见 D 仲裁委员会主任意见
40、在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格（）
A由业主提出，工程师批准执行 B 由工程师提出，业主批准执行
C 由承包商提出，工程师批准执行。
D 由承包商提出，业主批准执行
41、按照《合同法》的规定，下列行为不属于要约邀请的是（）
A价目表寄送 B 招标公告 C 递送投标书 D 无价格的商业广告
42、合同的转让不包括（）
A 合同权利的转让
B 合同义务的转让
C 合同权利义务的概括转让
D 合同权利义务内容的改变
43、FIDIC合同条件中。适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是（）、
A新红皮书 B 新黄皮书 C 银皮书 D 绿皮书
44、依据施工合同范本规定。索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）
A现场同期纪录B 索赔意向通知书C 索赔报告 D 索赔证据
45、可以为施工单位提供履约担保的单位是（）\
A建设行政管理机关 B 监理协会 C 企业法人 D 学校
46、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作是（）
A 正常工作
B 附加工作
C 额外工作
D 意外工作
47、勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务，下列选项错误的是（）
A GF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质、工程测量、工程物探、
B GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理、监测、
C GF-2000-0209版本适用于民用建设工程设计
D GF-2000-0210版本适用于专业建设工程设计
48、工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是（）
A 约定预付款方式属于准备阶段
B 工程师确认已完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段
C 承包人提出已完工程量报告属于施工阶段
D 工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段
49、根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是（）
A招标与投标 B 要约与承诺 C 讨价还价 D 出价与承揽
50、在执行监理业务时、监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任是代表（）
A社会公众 B 建设行政主管部门 C 建设单位 D 工程质量监督站
51、FIDIC施工合同条件下。工程变更的范围不包括（）
A工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
B 因施工需要，施工机械日常检修时间变更
C 合同中工程量改变
D 工作质量和其他特性的变更
52、合同关系的内容是指（）
A 物
B 债权人的权利和债务人的义务C行为 D 债权人和债务人
53、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（）
A 要约到达受要约人之前到达要约人
B 承诺通知到达要约人之前到达要约人
C 承诺通知发出之前到达要约人
D 承诺通知到达要约人之后到达要约人
54、施工合同履行中。某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验，检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）
A 发包人承担全部费用，工期相应顺延
B 发包人承担全部费用，工期不予顺延
C 承包人承担全部费用，工期不予顺延
D 承包人承担全部费用，工期相应顺延
55、在工程变更的分类控制中。一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是（）
A 计划变更
B 重大变更
C 重要变更
D 一般变更
56、索赔按照处理的方式可分为（）
A 工期索赔和费用索赔
B 工程延误索赔和工程变更索赔
C 合同内索赔和合同外索赔
D 单项索赔和综合索赔
57、某工程设计合同，双方约定设计费10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时。发包人由于该工程停建要求解除合同。此时发包人应进一步支付设计人（）
A 1万元
B 3万元
C 5万元
D 7万元
58、在对施工合同解除后的善后处理中，错误的是（）
A有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失
B 承包人应妥善做好已完工程的保护盒移交工作
C 原合同中有关结算、清理的条款失效
D 已经订货的材料、设备不能退换的货款由发包人承担
59、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后。应在合同约定的时间予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）
A工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C 工程师未确认，承包人应修改进度计划
D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
60、担保方式中，实际运用过程中应理解为（）
A 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
D保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
61、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）
A合同公证人 B 仲裁协议书 C 履约保函 D 合同担保书
62、下列不属于建筑工程合同信息管理特有特点的是（）
A时效性 B 科学性 C 综合性 D 复杂性
63、某工程预计工期较短、设计变更不多，则该工程的计价适用（）
A 固定单价合同
B 变动单价合同
C 固定总价合同，
D 固定成本加酬金合同
64、FIDIC《简明合同格式》适用于（）项目
A 投资较低不需要分包的建筑工程
B 需要进行分包的建筑工程
C 工作内容简单但建设周期长的工程
D 适合采用总价合同的建筑工程
65、国际工程采用国际竞争性招标时，合同应该授予具有（）的投标人
A 报价最低
B 技术方案最优
C 工期最短
D 最低评标价
66、对于索赔费用中人工费部分而言，只能索赔（）
A 基本工资
B 加班津贴
C 法定的安全福利费用
D 完成合同之外的额外工作所花费的人工费用
67、下列导致工期延误的事件，（）项不属于承包人可以向业主提出索赔的情况（）
A 工程师指令导致暂停施工
B 工程师拖延在关键线路工序上的验收时间导致下道工序施工延误
C 分包人工作延误
D 发包人未及时交付施工现场
68、总体而言，索赔的主要依据（）
A 合同文件、法律法规及存在的索赔事件
B 合同文件、法律法规及给一方造成了损失
C 合同文件、索赔事实及给一方造成了损失
D 合同文件、法律法规及工程建设惯例
69、某工程在基坑开挖过程中，地下水位突然上升，承包人不得不停工进行排水作业，承包人据此提出的索赔应是（）
A 不可预见条件索赔
B 不可抗力索赔
C 工程延期索赔
D 工程变更索赔
70、某工程施工过程中，工程师下发指令，要求增加部分附属设施工程，承包人据此可以提出（）索赔
A 工程延误
B 工程变更
C 工程加速
D 工程终止
二、多项选择题：
1、在合同的不同分类中，建设工程合同属于（）
A双务合同 B 单务合同 C 有偿合同 D 无偿合同 E 有名合同
2、下列情况中，属于效力待定合同的是（）
A无处分权人处分他人财产的合同
B 因重大误解订立的合同
C 以胁迫手段订立的合同
D 限制民事行为能力人订立的合同
E 无权代理人订立的合同
3、建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为（）
A施工总承包合同 B 装饰工程施工承包合同 C 分包合同 D 建筑安装工程施工承包合同 E 专业承包合同
4依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人在委托人委托的工程范围内享有的权利包括（）
A选择工程总承包的建议权 B 工程规模的认定权 C 工程设计变更的审批权
D 工程进度的检查、监督权
E 施工有关单位协调的主持权
5、承包商提出工程变更的原因和目的很多。主要分为两个方面的是（）
A 对原设计图纸提出的设计变更，
B 对原工程费用提出的费用变更
C 对原工程进度提出的工期变更
D 对原施工组织设计或施工方案提出的施工措施变更
E 对原工程计划提出的计划变更
6、合同法的基本原则有（）
A 合同自愿原则
B 合法原则
C 诚实信用原则
D 鼓励交易原则
E 减少无效合同原则
7、建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为（）
A固定价格合同 B 可调整价格合同 C 单价合同 D 成本加酬金合同 E 专业承包合同
8、按照设计合同示范文本的规定，再设计合同履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括（）
A 设计人未开时设计工作的，退换发包人已付的定金
B 设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金
C 设计工作不足一半时，按该阶段设计费得一半支付设计费
D 设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费
E 设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费
9、履行合同的担保方式包括（）
A 保证
B 留置
C 抵押
D 定金
E 违约金
10、目前建设工程施工合同争议的调节主要有（）
A 人民法院调节
B 民间调节
C 诉讼调解
D 仲裁机构调解
E 行政主管部门调解
11、当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括（）
A放弃对其他人的到期债权 B 怠于行使其到期债权 C 无偿转让财产
D 以明显不合理的低价转让财产
E 未按约定投保工程险
12、施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（）
A 合同协议书
B 工程量清单
C 工程投标书
D 施工监理日志
E 工程洽商纪要
13、FIDIC合同条件的应用通常有（）
A 无条件使用
B 合同管理中对比分析使用
C 部分选择使用
D 在合同谈判中使用
E 国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用
14、因监理单位责任给委托人造成经济损失，计算监理单位赔偿的原则是（）
A 按工程实际受到的损失计算
B 按委托人认为所受到的损害计算
C 按实际损害计算一定比例的赔偿金
D 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E 监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
15、下列关于不可抗力的描述中，正确的是（）
A 因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任
B 一般天气的变化是可以算做不可抗力
C 因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任
D 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方
E 当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力
16、按照FIDIC 合同条款的规定，以下关于保留金的说法，正确的是（）
A 保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减得一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一
B 保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还
C 当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失
D 履约保函和保留金的约束均是承包商负有施工义务的责任期限
E 保留金累计扣留的最高限额为合同价款的10%
17、关于工程分包，下列表述正确的是（）
A 建筑工程主体结构工程不允许分包
B 提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包
C 总承包单位按总承包合同应对建设单位负责
D 分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位
E 禁止分包单位将其承包的工程再分包
18、以下关于变更的表述，正确的是（）
A 变更产生的合同增减超过5万元为一般变更
B 一次变更合同费用增减超过10万元为重大变更
C 多次类似变更合同费用增减累计超过20万元为重大变更
D 一次变更合同费用增减超过10万元为重要变更
E 多个不同的变更累计产生的合同增减费用超过20万元属于重大变更
19、合同关系和一般民事关系一样，是由以下哪些要素组成（）
A 通用条款
B 专用条款
C 主体
D 内容
E 客体
20、关于合同转让，以下说法正确的是（）
A 合同一方可将权力转让给第三人
B 合同一方不得将义务转让给第三人
C 合同一方不能将权力转让给第三人
D 合同一方可将权力和义务同时转让给第三人
E 合同一方不得将权力义务同时转让给第三人
21、关于分包工程，正确的是（）
A 由发包人与分包人结算
B 由承包人与分包人结算
C 发包人与分包人应签订工程承包合同
D 发包人未经承包人同意，不得以任何形式向分包人支付各种工程款项
E 应由发包人直接向分包人支付结算价款，以防承包人拖延或克扣分包工程的价款
22、FIDIC 施工合同没有明确哪一方投保，但按国际惯例（）
A 由雇主办理
B 保险费由雇主承担
C 由承包商办理
D 保险费由承包商承担
E 由雇主和承包商一起办理
23、担保应遵循的原则（）
A 公正
B 公平
C 平等
D 自愿
E 诚实信用
24、合同订约人可以为第三人的利益订立合同，以下正确的是（）
A 第三人必须在合同上签字后合同才有效
B 第三人不必在合同上签字
C 合同可以给第三人设定权利
D 合同不得为第三人设定义务
E 订立合同前必须事先通知或征得第三人同意
25、由于施工中发现文物，上报和文物部门的发掘造成承包商停工一个月，造成窝工损失和工期延误，承包商可索赔的内容为（）
A工期 B 费用 C 利润 D 仅费用中的直接费 E 仅费用中的管理费
26、按照《中华人民共和国合同法》相关规定，建设工程合同包括（）
A 勘察合同
B 设计合同
C 咨询合同
D 施工承包合同
E 工程监理合同
27、构成施工合同文件的组成部分，除了协议书，通用条款和专用条款，一般还应包括（）
A 中标通知书、投标书及其附件
B 专业承包合同，材料及设备采购合同
C 相关标准、规范和技术文件
D 图纸及工程量清单
E 工程报价单或预算书
28、下列不属于发包人责任与义务的有（）
A 提供具备施工条件的施工现场和施工用地
B 提供有关水文地质资料和地下勘探资料
C 负责施工现场安全，看管进场材料和设备
D 办理施工许可证及其他施工所需证件
E 协调管理各分包
29、适用于固定总价合同的情况包括（）
A 工程量小、工期短、估计在施工过程中环境因素变化小
B 工程内容和工程量尚不能明确、具体的规定
C 工程设计详细、图纸完整
D 工程结构和技术简单
E 承包商投标期间相对宽裕，承包商有充足的时间详细考察施工现场、复核工程量
30、建设工程中经常采用的担保种类（）
A 投标担保
B 签约担保
C 履约担保
D 预付款担保
E 支付担保
31、投标保证金通常采用的方式是（）
A 现金
B 保兑支票
C 投标人上级单位的投标保证书
D 不可撤销信用证
E 银行保函
32 在建设工程实践中。引起索赔事件的起因可能包括（）
A 合同对方未按合同约定履行义务
B 工程设计图纸错误
C 工程环境变化，包括法律、物价和自然条件变化等
D 合同一方因自身原因造成了经济损失
E 不可抗力因素
33、建设工程施工过程中，如遭遇特殊风险可引起索赔，下列事件中，属于特殊风险的有（）
A 某工程所在地区发生7级以上地震
B某工程所在地区发生军事政变
C某工程所在地区发生核辐射源泄露
D某工程主要设备供应商在收去了定金，尚未供货的情况下突然破产
E某项对建筑施工有重大影响的法律进行修改
34、承包人向发包人提出费用索赔，除工程直接费和间接费外，还可包括（）
A 分包费
B 项目管理费
C 劳务管理费
D 利润
E 总部管理费
35、工期索赔的计算方法包括（）
A 直接法
B 间接法
C 比例分析法
D 网络分析法
E 关键线路分析法
36、国际承包合同解决争议的方式有（）
A 协商
B 调解
C 仲裁
D 诉讼
E 政府间谈判
37、国际工程承包合同订立后，即进入合同的履行阶段。下列属于国际工程承包人工作的有（）
A 协调与工程所在国政府机构关系，办理工程建设各种批文或证件
B 按合同要求按时提交履约保证、预付款保函等
C 根据工程师的开工命令按时开工
D 在规定的时间内向工程师提交施工进度计划
E 制定各种有效措施保证施工质量
38、有根据实际施工情况，有权提出工程变更的单位是（）
A 分包人
B 承包人
C 发包人
D 设计方 E工程师
附件1 合同编号：穗存量房合字号广州市存量房买卖合同 广州市国土资源和房屋管理局制定 广州市工商行政管理局监制
存量房买卖合同说明 1．本合同签订之前，各方当事人应当仔细阅读本合同全部条款，充分协商，对合同条款及用词理解不一致的，应当协商达成一致意见，必要时可在合同中对其进行明确约定。合同生效后，当事人因合同条款及用词理解不一致等发生纠纷，应通过协商解决；不能通过协商解决的，可以遵循合同约定的争议解决途径依法向人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁。 2．本合同为示范文本。为体现合同各方当事人的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供当事人自行约定或补充约定。当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订后，未被修改的文本印刷文字视为各方当事人同意的内容。 3．对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，各方当事人应当协商确定。 4．在签订合同前，有关当事人应当出示必须由其本人提供的有关证书和证明文件。 5．本合同所指“存量房买卖交易”是指已办理产权登记，取得房地产权属证明书的房屋权属人再行转让房屋。 6．本合同用于存量房买卖交易，一经签订，当事人或者其委托代理人应当及时持书面存量房买卖合同及有关资料到房地产交易登记机构办理交易过户手续。
7．根据国家有关规定，房地产中介服务机构或者从业人员不得代收代管存量房交易资金。如有违反的，请向广州市房屋交易监管中心反映（电话：83346239）。 8．卖方当事人应当慎重选择付款方式交割房款，为保护存量房交易和资金安全，尽可能选择银行托管的方式交割房款，以减轻风险，避免引起纠纷。 9．根据物价部门有关规定，房屋买卖代理收费，按成交价格总额的0.5%～2.5%计收。实行独家代理的，收费标准由委托方与房地产中介机构协商，可适当提高，但最高不超过成交价格的3%。前述房屋买卖代理收费标准，是指向房屋买卖双方合计收取的费用标准。如发现中介机构超标收费的，可向物价部门反映（电话：12358）。 10．买方当事人如需委托按揭机构办理按揭贷款手续的，应当选择具备代办按揭资格的按揭机构，有关情况可登录广州市国土资源和房屋管理局网站（http://biz.doczj.com/doc/cb10597903.html,）进行查询。 11．依法纳税是每个公民应尽的义务，买卖双方及房地产中介服务机构应当如实申报交易价格，不得以低报、瞒报、漏报等方式偷税漏税，否则应承担由此产生的法律责任。 12．本合同条款对各方当事人权利义务没有约定的，可另行协商约定。 13．本合同说明部分，各方当事人确认已经阅读，并签章如下：
合同法 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B、融资租赁合同 C、收养合同 D、国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B、合同因未盖章无效 C、合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D、合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B、按照履行合同时履行地的市场价格履行 C、按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D、按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为( )。 A、同时履行抗辩权 B、不安抗辩权 C、后履行抗辩权 D、抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，
甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权 B、不安抗辩权 C、撤销权 D、后履行抗辩权 【正确答案】A 【您的答案】 6、甲借款给乙1万元，丙为保证人，此后乙与甲私下协商变更借款数额为1.5万元。合同到期时，乙无力偿还该借款。对此，根据《担保法解释》的规定，下列说法正确的是( )。 A、丙应承担1.5万元的保证责任 B、丙应承担1万元的保证责任 C、丙不承担该保证责任 D、丙不需承担保证责任，故丙承担保证债务后无权向乙追偿 【正确答案】B 【您的答案】 7、根据担保法律制度的规定，下列各项中，可以为合同债务人的债务履行作保证人的是（）。 A、学校 B、医院 C、企业 D、残疾人联合会 【正确答案】C 【您的答案】 8、下列有关当事人合并、分立后，债权债务的处理的表述中，错误的是（）。 A、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人履行合同义务 B、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人行使合同权利 C、当事人订立合同后分立的，必须由分立的当事人承担连带债务 D、当事人订立合同后分立的，可能不由分立的当事人承担连带债务 【正确答案】C 【您的答案】 9、根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是（）。 A、只能适用定金条款 B、只能适用违约金条款 C、合并适用违约金和定金条款 D、选择适用违约金或者定金条款 【正确答案】D
采购合同 合同编号： 甲方（供方）：签订时间：2010年月日 乙方（需方）：签订地点：福建·漳州甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方向甲方购买事宜达成协议如下： 一、标的物（规格、型号、单位、数量等）： 二、质量标准： 1、甲方提供的产品应符合现行或最新国家标准、行业有关标准以及乙方提供或经乙方会签的产品图样、技术要求及验收规范等；属国家强制认证（简称“3C”）产品应有认证证书并在产品上附“3C”标志；没有国家、行业、企业等相关标准的，按照本合同项下产品使用目的和乙方的解释予以履行。 2、产品质保期自乙方投入使用后算起壹年。质保期内甲方对产品质量实行三包，甲方对产品质量及其产生的不良后果承担全部责任。 三、包装方式：甲方应为产品提供适宜运输的包装方式，并附有相关资料和明显标识，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损毁，甲方应承担由此而产生的一切费用和全部损失。 四、交货方式、地点及费用承担： 1、乙方每月月底前以传真或者电子邮件的方式向甲方下达次月订单（订单应注明产品的名称、规格型号、数量、品牌及交货日期），作为甲方交货的依据。 2、甲方应在收到乙方订单后 4个小时内回复，并确认回传给乙方；确认后的订单甲方必须严格执行。 3、甲方按乙方订单指定的时间和地点将货物完全交付乙方，订单未指定地点的，交本合同乙方所在地工厂；产品途中运输费、装卸费及乙方接收之前的一切风险及费用由甲方承担。 4、甲方每次供货时必须随货提交产品自检的合格报告书及送货清单（注明产品名称、规格型号、数量、含税单价），并盖章确认。 五、产品的验收及异议： 1、乙方依据质量标准要求条款对每批到达的产品进行验收，对验收不合格的产品有权拒收，因此造成逾期交付，甲方应承担逾期交付责任。 2、乙方仅对产品的数量、规格、型号与外观进行初步验收，初步验收合格不代表甲方对产品潜在的质量问题免责。乙方有权以实际使用过程为期限对产品的质量问题提
2021劳动合同书范本下载_劳动合同 2xxx劳动合同书范本(一) 根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，经甲乙双方平等自愿协商一致，同意签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 （一）、劳动合同期限 第一条本合同为期限劳动合同，合同期自年月日起至 _ 年月日止，共计个月。 第二条本合同试用期自年月日起至年月日。第三条若乙方开始工作时间与约定时间不一致，以实际到岗之日为合同起始时间建立劳动关系。 （二）、工作内容和工作地点 第四条根据甲方工作需要，乙方同意从事岗位工作，乙方的工作地点为甲方的经营场所。 第五条在合同有效期内，甲方根据公司业务需要及乙方的技能、工作业绩等，在与乙方充分协商的基础上，可以调整乙方的工作岗位、工作内容和工作地点。 第六条在合同有效期内，甲方调整乙方的工作岗位、工作地点、工作内容时，不再与乙方另外签订劳动合同，只需在原订合同上进行相应的变更说明;乙方应履行新任岗位工作职责、工作内容和相关协议，待原订合同期满后，再按照新任岗位、工作地点签订合同。
（三）、工作时间和休息休假 第七条甲方依法制定员工工时、休息和休假制度;乙方须遵守甲方依法制定的工时、休息和休假制度，并按照规定上下班。 第八条乙方依法享有的婚丧假、女职工产假等，按照甲方依法制定的相关规章制度执行。 第九条甲方因项目工作需要安排乙方延长工作时间或节假日加班加点的，乙方应服从甲方的统一安排;加班费用在项目提成里支付。 第十条乙方加班不能自行决定，须经上级安排或者按照程序报上级批准，否则不视为加班。 （四）、劳动报酬 第十一条甲方根据法律、法规的规定，遵循按劳分配的原则，结合本公司实际和乙方的工作岗位，确定乙方的工资水平。 第十二条乙方月工资标准为元，试用期满后的工资标准按甲方依法制定的薪酬管理办法执行，但甲方支付给乙方的工资不得低于当地政府公布的当年度最低工资标准。 第十三条甲方有权根据其生产经营状况、乙方工作岗位的变更和依法制定的薪酬管理办法等公司制度调整乙方的工资待遇。 第十四条甲方于每月日以货币形式，按照公司规定的月工资标准足额向乙方支付工资，如遇节假日则提前一天或延至节日假满;每月日以货币形式向乙方足额支付月实发奖金(即销售提成)
(单选题) 1: 承担违约责任的方式有_______。 A: 继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼 B: 继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁 C: 继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失 D: 继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失 正确答案: (单选题) 2: 技术开发合同中的风险是指（）。 A: 技术开发合同中的开发人丧失了开发能力 B: 当事人在履行合同中出现了纠纷 C: 出现无法克服的技术困难而导致研究开发全部或部分失败 D: 一方拒绝履行合同 正确答案: (单选题) 3: 以下可按照合同法进行处理的有（） A: 离婚协议 B: 收养协议 C: 转移监护权协议 D: 技术转让协议 正确答案: (单选题) 4: 关于财产租赁的转租问题，下列判断正确的是（） A: 承租人在租期内一般不能将租赁物转租给第三人 B: 承租人在租期内可以将租赁物转租给第三人，应将转租租金与承租租金的差额交给出租人 C: 承租人在租期内可以将租赁物转租给第三人，但必须事先征得出租人的同意 D: 经出租人同意转租的，第三人就租赁物向出租人负责 正确答案: (单选题) 5: 买卖合同中，出售人对物的瑕疵担保义务是指_______。 A: 出售人必须出售拥有所有权的物品 B: 出售人必须出售符合质量标准的物品 C: 出售人出售的必须是可分物 D: 出售人出售的必须是流通物 正确答案: (单选题) 6: 合同中未约定标的，则合同：（） A: 两个意思表示不一致而未成立 B: 因违法而无效 C: 可撤销 D: 可解除 正确答案: (单选题) 7: 根据《合同法》规定，标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为（）A: 签订合同之时 B: 履行时间 C: 交付时间 D: 占有之时 正确答案: (单选题) 8: 下列关于无权处分合同的表述，正确的是( ) A: 无权处分合同在未被追认之前，处于无效状态 B: 无权处分合同在权利人追认后，买受人可以请求权利人履行义务 C: 权利人事后向处分人作出书面授权，权利人对处分人不履行义务行为承担责任 D: 无权处分合同自权利人追认时生效 正确答案: (单选题) 9: 下列合同中，属于要物合同的是：（）。 A: 租赁合同 B: 买卖合同 C: 加工合同 D: 借用合同
上海市商标代理合同示范文本（2010版） 合同编号： 甲方（委托方）：________________________ 乙方（代理方）：________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商标 法》、《中华人民共和国商标法实施条例》以及其他有关法律 法规的规定，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的 基础上订立如下协议： 第一条代理事项 1、申请人 申请人名称： _______________________________________ 。 申请人地址： _______________________________________ 。 2、甲方就________________商标（粘贴商标标识），商标申 请号/商标注册号_________________ ，涉及下列事项，委托乙 方向国家工商行政管理总局商标局/商标评审委员会（以下简称 “商标局/商评委”）提出申请（请在选择项前打“√”）： □商标注册申请；□商标异议复审； □商标异议申请；□驳回商标注册申请复审； □商标转让申请；□撤销注册商标复审； □商标续展注册申请；□注册商标争议； □变更注册人名义/地址申请；□ _____________________； □商标使用许可合同备案申请；□ ______________________。 第二条代理权限 乙方负责代理事项过程中的程序性事务，涉及到甲方权利的
撤回、放弃、变更等实体性事务，必须得到甲方的书面授权。第三条代理人乙方接受甲方委托，指派______________为甲方商标代理人。期间如乙方变更商标代理人，应当通知甲方，并征得甲方同意。第四条费用 1、甲方应就本合同委托事项向乙方支付费用共计人民币___________ 元，（大写）_____________ 。其中：代收商标局/商评委规费：_____________元；代理费：____________________元；其他费用：_________________ 元。 2、上述费用支付方式（请在选择项中打“√”）：□本合同签订后________个工作日内或在_______年________月_______日之前，甲方一次性付清。□其他：_______________________________________________________ ____。第五条甲方的权利与义务 1、甲方应如实、准确地向乙方说明委托代理事项的内容，并于_________年________月________日前向乙方提供代理所需要的下列资料（请在选择项前打√）。□申请人的授权书或介绍信；□申请人有效的营业执照复印件；□个人身份的证明；□商标图样张，指定颜色的，并应当提交黑白稿 _______ 张；□商标使用许可合同副本；□变更注册人名义的应提交登记机关出具的变更证明；□商标注册证复印件；□其他相关证明或证据资料：。 2、甲方联系人或联系方式发生变更的，应及时将变更情况通
合同法试题（一） 部门：姓名：日期: 一、单项选择题（每小题2分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答 案。请将正确答案的序号填在括号内） 1?下列合同中，属于要物合同的是：（）。 A ?租赁合同B?买卖合同 C?加工合同D?借用合同 2?按照我国《合同法》第33条的规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立，对确认书的要求是（）。 A ?可以在合同成立之后要求签订确认书，签订确认书时合同成立 B ?可以在合同成立同时要求签订确认书，签订确认书时合同成立 C ?可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立 D ?可以不要求签订确认书，合同也成立 3.无处分权的人处分他人财产的合同属于（）。 A .为自始无效合同B.为效力未定合同 C.为可变更可撤销合同 D .以上都不是 4.合同履行费用的负担不明确的，由（）分担。 A .履行义务的一方B.接受履行的一方 C.合同双方当事人 D .协商确定 5?甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的甲，并向甲交付清洗费100元。该合同关系的主体是（） A.甲和丙 B.乙和丙 C.甲、乙和丙 D.宏都干洗店和丙 6.在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（） A.招标 B.投标C开标 D.决标 7.某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售”，并且标示了价格，则“正在出售” 的标示视为（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.既是要约又是承诺 8.合同终止以后当事人应当遵循
保密和忠实等义务，此种义务在学术上称为后契约义务。此种义务的依据是（） A.自愿原则 B.合法原则 C.诚实信用原则 D.协商原则 9.某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业 概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款（） A.无效 B.是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效 C.不—定有效 D.只对一方当事人有效 10.当事人采用合同书形式订立合同的，自（） A.双方当事人制作合同书时合同成立 B.双方当事人表示受合同约束时合同成立 C.双方当事人签字或者盖章时合同成立 D.双方当事人达成一致意见时合同成立 二、多项选择题（每小题3分，共10分。在每小题的五个备选答案 中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案 未选全或选错的。该小题不得分） 1 ?依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机构审批方为生效的合同 有（）。 A ?中外合资经营企业合同B。中外合作经营企业合同 C ?涉外贸易买卖合同 D ?技术引进合同 E ?对外合作开采海洋石油资源合同 2?下列情况，属无效合同的有（）。 A ?因欺诈而订立的合同 B.因胁迫而订立的合同 C.损害国家利益的合同 D .无行为能力人订立的合同 E.当事人以合法形式掩盖非法目的合同
物业管理合同 本合同双方当事人 委托方(以下简称甲方)：_____________________业主管理委员会/房地产开发公司 受委托方(以下简称乙方)：_____________________物业管理公司 根据《中华人民共和国经济合同法》、建设部第33号令《城市新建住宅小区管理办法》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对_____________________(物业名称)实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。 第一条 物业基本情况 座落位置:_________市_______区_________路(街道)_________号; 占地面积:_________平方米; 建筑面积:_________平方米;其中住宅_________平方米; 物业类型:_________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、共他/低层、高层、超高层或混合)。 第二条 委托管理事项 1、房屋建筑本体共用部位(楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房、……)的维修、养护和管理。 2、房屋建筑本体共用设施设备(共用的上下水管道、落水、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等)的维修、养护、管理和运行服务。 3、物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施i?路、室外上下水管道、化粪池、阳、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车畅 ……)的维修、养护和管理。 4、本物业规划红线内的属配套服务设施(网球畅 游泳池、商业网点、 曜汲鲎饩 涫杖氚捶ü嬲 吖娑ㄓ糜诓固 疚镆滴 す芾矸延谩? 5、甲方在合同生效之日起______日内按政府规定向乙方提供管理用房______平方米(其中办公用房______平方米，员工宿舍______平方米，其它用房______平方米，由乙方按下列第______项使用;)
企业合同档案编号： 劳动合同书
甲方（单位）： 乙方（劳动者）姓名_____________性别：民族：___ _____文化程度： 身份证号码：_______ _____联系电话__ _____ 家庭住址 : 一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同。甲乙双方的情况应如实填写，本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。 二、签订劳动合同，甲方应加盖单位公章；法定代表人（负责人）或委托代理人及乙方应签字或盖章，其他人不得代为签字。 三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定； 四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。 五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。 六、本合同应使用钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，并不得擅自涂改。 七、本合同签订后，甲、乙双方各执一份备查。 为建立劳动关系，明确权利义务，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方遵循诚实信用原则，经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守执行。 第一条劳动合同期限 （一）劳动合同期 本合同期限采用下列第方式。 1、有固定期限：本合同期限为年，自年月日起至年月日止。 2、无固定期限：本合同期限自年月日开始履行，至法定条件出现时终止履行。 （二）试用期 双方同意按以下第种方式确定试用期（试用期包含在劳动合同期内）： 1、无试用期。 2、试用期为个月，自年月日起至年月日止。 第二条工作内容 1、乙方同意根据甲方生产（工作）需要，从事（工作）岗位，甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。 2、乙方应按照甲方对本岗位生产(工作)任务和责任制的要求，完成规定的数量、质量指标。 第三条劳动保护、劳动条件和职业培训 1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，并对乙方进行安全卫生教育，杜绝违章操作和违章指挥。 2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，必须告知乙方所从事的工作(生产)岗位，存在职业危害因素的名称、可能产生的职业病危害及后果。按国家规定定期安排从事职业危害工作的乙方进行健康检查。 3、实行对女工和未成年工的特殊保护和女职工在孕期、产期、哺乳期间，甲方按国家规定为其提供劳动保护。 4、甲方应根据需要对乙方进行必要的职业培训或为乙方接受职业培训提供必要的条件。第四条劳动纪律 1、甲方应当依法制定和健全内部规章制度和劳动纪律，依法对乙方进行规范和管理。
一、单选（24分） 1、下列合同中，属于单务合同的是：（）。 A、赠与合同 B、买卖合同 C、租赁合同 D、承揽合同 正确答案：A 2、甲学校与乙公司订立了联营合同，甲以营业用房投资，乙以货币投资，但约定甲不参加经营，不承担风险，甲向乙每年支付其投入资金的20%，该联营合同（）。 A、完全有效 B、完全无效 C、可变更可撤销 D、效力未定 正确答案：A 3、代位权行使的费用由（）。 A、债务人承担 B、代位权人承担 C、全体债权人承担 D、债务人和债权人共同承担 正确答案：A 4、违约责任是一种（）法律责任。 A、合同 B、侵权 C、欺诈 D、不正当竞争 正确答案：A 5、下列合同中，应当采取书面形式的是：（）。 A、技术转让合同
B、买卖合同 C、租赁合同 D、保管合同 正确答案：A 6、甲公司有一批羊毛待售。4月2日，甲公司销售部以信件的形式向乙纺织厂发出要约，将羊毛合同的主要条款都作了详细介绍，并特别注明，希望在15日内得到答复。但由于工作人员疏忽，信件没有说明起算日期，信件的落款也没有写明日期。第三天，也就是4月4日，甲公司工作人员才将该信投寄。由于邮政编码书写又有失误，直到4月17日乙纺织厂才收到信件。恰巧该厂正急需羊毛，第二天遂即拍发电报，告知甲公司同意其所提出的一切条件，请其准备尽快发货。而且，邮局是第二天也就是4月19日才将电报送达甲公司的。而甲公司却在4月18日，由于没有收到乙纺织厂的回信，已将羊毛卖给丙纺织厂，于是没有回复乙纺织厂的电报。乙纺织厂几次催货未果，道起诉甲公司，要求其赔偿由于信赖其要约而造成的一切损失。综上所述，下列哪些提法是正确的（） A、甲司的要约没有说明承诺期限的起算点或起算方法，要约没有任何法律效力 B、承诺期限的起算日是4月2日，因为其是在4月2日作出要约的意思表示的。 C、从4月2日起算4月17日为第十五天；而甲公司是4月19日才收到乙纺织厂的“承诺”的，由于此“承诺”不是在有效期内作出的，所以无效。 D、承诺期限的起算点应按投邮日期即邮我日期4月4日起算，所以，到4月19日才是第十五天，这样承诺即应是在有效期限内作出的，合同当然应有效成立，甲公司亦应负违约责任。 正确答案：A 7、甲乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批交货，乙方收货后付款。后因货物质量问题诉至法院，该合同（）。 A、无效，已履行部分双方返还 B、有效，已履行部分不再返还 C、合同未成立，已履行部分双方返还 D、合同已成立，已履行部分不再返还 正确答案：B
GF—2010—2403 团队国内旅游合同 国家旅游局 国家工商行政管理总局制定 使用说明 1、本合同为示范文本，供中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）旅行社与旅游者之间签订团队国内旅游（不含赴港、澳、台地区旅游及边境游）合同时使用。 2、双方当事人应当结合具体情况选择本合同协议条款中所提供的选择项，空格处应当以文字形式填写完整。 3、双方当事人可以书面形式对本示范文本内容予以变更或者补充，变更或者补充的内容，不得减轻或者免除应当由旅行社承担的责任。 4、本示范文本由国家旅游局和国家工商行政管理总局共同制定、解释，在全国范围内推行使用。 第一章定义和概念 第一条本合同词语定义 1、旅行社，指取得《旅行社业务经营许可证》和《企业法人营业执照》、经营旅游业务的企业法人。 2、旅游者，指与旅行社签订国内旅游合同，参加国内旅游活动的内地居民或者团体。 3、国内旅游服务，指旅行社依据《旅行社条例》等法律法规，组织旅游者在中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）旅游，代订公共交通客票，安排餐饮、住宿、游览等服务活动。 4、旅游费用，指旅游者支付给旅行社，用于购买国内旅游服务的费用。 旅游费用包括： (1)交通费； (2)住宿费； (3)餐费（不含酒水费）； (4)旅行社统一安排的景区景点的第一道门票费； (5)行程中安排的其他项目费用； (6)导游服务费和旅行社（含旅游目的地地接旅行社）的其他服务费用等费用。 旅游费用不包括：
(1)旅游者投保的个人旅游保险费用； (2)合同约定需要旅游者另行付费项目的费用； (3)合同未约定由旅行社支付的费用，包括但不限于行程以外非合同约定活动项目所需的费用、自行安排活动期间发生的费用； (4)行程中发生的旅游者个人费用，包括但不限于交通工具上的非免费餐饮费、行李超重费，住宿期间的洗衣、电话、饮料及酒类费，个人娱乐费用，个人伤病医疗费，寻找个人遗失物品的费用及报酬，个人原因造成的赔偿费用。 5、购物场所，指《旅游行程安排单》中安排的，专门或者主要以购物为活动内容的场所。 6、自由活动，指《旅游行程安排单》中安排的自由活动。 7、自行安排活动期间，指《旅游行程安排单》中安排的自由活动期间、旅游者不参加旅游行程活动期间、每日行程开始前、结束后旅游者离开住宿设施的个人活动期间、旅游者经导游同意暂时离团的个人活动期间。 8、旅行社责任保险，指以旅行社因其组织的旅游活动对旅游者和受其委派并为旅游者提供服务的人员依法应当承担的赔偿责任为保险标的的保险。 9、旅游者投保的个人旅游保险，指旅游者自己购买或者通过旅行社、航空机票代理点、景区等保险代理机构购买的以旅行期间自身的生命、身体、财产或者有关利益为保险标的的短期保险，包括但不限于航空意外险、旅游意外险、紧急救援保险、特殊项目意外险。 10、离团，指团队旅游者经导游同意不随团队完成约定行程的行为。 11、脱团，指团队旅游者未经导游同意脱离旅游团队，不随团队完成约定行程的行为。 12、转团，指由于低于成团人数，旅行社征得旅游者书面同意，在出发前将旅游者转至其他旅行社所组的国内旅游团队的行为。 13、拼团，指旅行社在保证所承诺的服务内容和标准不变的前提下，在签订合同时经旅游者同意，与其他旅行社招徕的旅游者拼成一个团统一安排旅游服务的行为。 14、不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于因自然原因和社会原因引起的，如自然灾害、战争、恐怖活动、动乱、骚乱、罢工、突发公共卫生事件、政府行为。 15、意外事件，指因当事人故意或者过失以外的偶然因素引发的事件，包括但不限于重大礼宾活动导致的交通堵塞、列车航班晚点、景点临时不开放。 16、业务损失费，指旅行社因旅游者行前退团而产生的经济损失。包括乘坐飞机（车、船）等交通工具的费用（含预订金）、饭店住宿费用（含预订金）、旅游观光汽车的人均车租等已发生的实际费用。 17、黄金周，指通过调休将春节、“十一”等3天法定节日与前后公休日相连形成通常为7天的公众节假日。 第二章合同的签订 第二条旅游行程安排单 旅行社应当提供《旅游行程安排单》（以下简称《行程单》），经双方签字或者盖章确认后作为本合同的组成部分。《行程单》应当对如下内容作出明确的说明： （1）旅游行程的出发地、途经地、目的地，线路行程时间和具体安排（按自然日计算，含乘飞机、车、船等在途时间，不足24小时以一日计）； （2）交通服务安排及其标准（明确交通工具及档次等级、出发时间以及是否需中转等信息）；（3）住宿服务安排及其标准（明确住宿饭店的地点、星级，非星级饭店应当注明是否有空调、热
2020年合同法试题及答案(20200603170610) 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B融资租赁合同 C收养合同 D国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B合同因未盖章无效 C合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定
价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B按照履行合同时履行地的市场价格履行 C按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为（）。 A、同时履行抗辩权 B不安抗辩权 C后履行抗辩权 D抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权
示范文本 编号： 山东省济南市劳动合同 范本 （全日制用工适用） 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 济南市劳动和社会保障局制
甲方(用人单位) 名称： 住所： 法定代表人(主要负责人)： 联系电话： 乙方(劳动者) 姓名：性别： 现居住地址： 户籍所在地： 户籍类型（非农业、农业）： 身份证号码： 或者其他有效证件名称： 证件号码： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 第一条本合同期限经双方协商一致，采取下列第种形式： （一）固定期限：自年月日起至年月日止。其中，试用期自年月日起至年月日。 （二）无固定期限：自年月日起。其中，试用期自年月日起至年月日。 （三）以完成一定工作任务为期限：自年月日起至时止。 二、工作内容和工作地点 第二条乙方同意根据甲方工作需要，从事
岗位(工种)工作。 甲乙双方可签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求。 第三条乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度。 第四条根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点 为。 第五条甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容，应协商一致，按变更本合同办理，双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。 三、工作时间和休息休假 第六条甲方安排乙方执行工时工作制。 （一）标准工时工作制：乙方每日工作不超过八小时，平均每周不超过四十小时，每周至少休息一天。 （二）综合计算工时工作制：乙方所在岗位实行以（填“是”）：年（）、季（）、月（）或周（）为周期的综合计算工时工作制。 （三）不定时工作制：乙方所在岗位实行不定时工作制。 实行综合计算工时或者不定时工作制的，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。 第七条甲方依法保证乙方的休息权利。乙方依法享受法定节假日以及探亲、婚丧、计划生育、带薪年休假等休假权利。 第八条甲方确因生产经营需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不超过一小时；因特殊原因需延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下，延长工作时间每日不超过三小时，每月不超过三十六小时。 四、劳动报酬 第九条甲方结合本单位的生产经营特点和经济效益，依法确定本单位的工资分配制度。乙方的工资水平，按照本单位的工资分配制度，结合乙方的劳动技能、劳动强度、劳动条件、劳动贡献等确定。 第十条甲方按下列第种形式支付乙方工资。
合同编号： 劳动合同范本实用版 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
甲方(用人单位)名称：________________ 地址：_______________________________ 法定代表人(主要负责人)： ___________ 乙方(劳动者)姓名：__________________ 性别：__________年龄：______________ 身份证号码：________________________ 现在住址：__________________________ 根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国私营企业暂行条例》及有关劳动法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同。 第一条合同期限 本合同期限从____________年______月____日起至____________年______月____日止，共_______ 年。其中试用期从____________年______月____日起至____________年______月____日止，共______ 个月。 第二条生产任务 甲方安排乙方从事 _________________________工作。 乙方同意按甲方生产(工作)需要，在_____________，承担任务，担任______________ 工种。 乙方应达到的数量、质量指标：________________________________________。 第三条劳动条件 为保证乙方完成合同要求的生产(工作)任务，保障乙方的安全和健康，甲方应根据国家有关生产安全、劳动保护、卫生健康等规定，为乙方提供必要的生产(工作)条件。具体内容如下：________________。 第四条劳动纪律 1.甲方应根据国家有关规定制定各项规章制度，具体内容如下_______________。 2.乙方应严格遵守劳动纪律和规章制度，服从甲方管理，积极完成所从事的工作。 第五条工作时间和劳动报酬 1.甲方应实行每日不超过____小时、每周工作时间不超过____小时的工作制，因生产需要确需延长工作时间时，须经乙方本人同意，并发给乙方加班工资。日加斑不得超过____小时，每月加班不得超过____小时。乙方如为孕期、哺乳期女工，甲方不得安排其加班加点。 2.甲方依照国家法律和有关政策规定，同乙方协商确定的具体工资标准和工资方式以及奖金、津贴、补贴如下：_______________。 3.甲方应当每月按期给乙方发放工资，逐步提高乙方的工资水平。 第六条保险和福利待遇 1.甲方按乙方工资总额的________%，乙方按不超过本人工资的 ________%，按月向当地劳动行政部门所属的社会保险事业管理机构缴纳退休养老金。 2.因第七条第二款第(2)项和第3款规定而解除劳动合同的，甲方应按乙方工作每满____年(满半年不满____年的按1年计算)发给乙方____个月标准工资的生活补助费。同时，如合同期未满，甲方应发给乙方合同期的内的失业补偿费，标准为：距合同期满，每相差________年发给相当于乙方标准工资____个月的补偿费，生活补助费、补偿费分别合计最高不超过____个月乙方标准工资。 3.甲方参照(国营企业职工待业保险暂行规定)向待业保险机构缴纳待业保险基金，乙方待业期间可享受特业保险待遇。 4.乙方因工负伤或患职病，治疗期间工资照发，所需医疗费用由甲方支付。医疗终结，经市(县)劳动鉴定委员会鉴定，确认为残废的，由甲方发给残废金。乙方因工残废或患职业
(单选题) 1: 合同成立的根本标志即在于当事人的意思表示一致，它是指（）。 A: 合同当事人完全相同的缔约目的 B: 合同的当事人必须就合同的主要条款业已作出了一致的意思表示 C: 虽未合意但已有协议 D: 当事人对合同的次要条款或者非必要条款业已达成协议 正确答案： (单选题) 2: 以下可按照合同法进行处理的有（） A: 离婚协议 B: 收养协议 C: 转移监护权协议 D: 技术转让协议 正确答案： (单选题) 3: 违约行为是当事人（）。 A: 违反法律规定的行为 B: 违反合同约定的行为 C: 应当对合同不能成立负有责任的行为 D: 给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 正确答案： (单选题) 4: 下列合同中，属于要物合同的是：_______ A: 租赁合同 B: 买卖合同 C: 加工合同 D: 借用合同 正确答案： (单选题) 5: 具有撤销权的当事人自知道或应知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为（）。 A: 诉讼时效 B: 除斥期间 C: 履行期间 D: 以上都不是 正确答案：
(单选题) 6: 中国甲企业与日本乙企业订立一份国际技术转让合同，合同中未规定应适用的法律。现双方因转让费支付问题发生争议，乙企业在北京起诉甲企业，北京第一中级人民法院受理此案后，应适用的法律是（）。 A: 双方协议约定 B: 日本法律 C: 国际条约 D: 与合同有最密切联系的国家的法律 正确答案： (单选题) 7: 甲收藏唐伯虎名画一幅，价值约10万元，甲的其它财产价值为10万元。甲因作生意失败外欠债60万元。一日，甲将唐伯虎的画作价1万元卖给从香港回的表弟乙，则下列表述正确的是( ) A: 若乙不知甲欠巨额外债，则甲的债权人只能行使代位权 B: 只有在乙明知此买卖有害于债权人的债权的情况下，债权人才可行使代位权 C: 不管乙是否知道此买卖有害于债权人的债权，债权人均可行使撤销权 D: 若乙明知此买卖有害于债权人的债权，则债权人可行使撤销权 正确答案： (单选题) 8: 法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行主要义务的，该合同：_______。 A: 有效成立 B: 可变更可解除 C: 无效 D: 可撤销 正确答案： (单选题) 9: 债权债务的混同，由债权或债务的承受而产生。其承受包括概括承受与特定承受两种。下列情形中，属于特定承受的是（） A: 企业合并 B: 债权人继承债务人的财产 C: 营业的概括承受 D: 债权人承担债务人的债务 正确答案：
一、单选题 第1题 某开发公司与某科研单位，订立了技术开发合同，合同约定，开发经费为10万元，违约金为开发经费的10％，后开发公司因故违约，给科研单位造成1．2万元的实际损失，问开发公司应支付给科研单位（）损失费。 A 4万元 B 5万元 C 14万元 D 1．2万元 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：参见《合同法》第114条。 第2题 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以（） A 不得减少支付违约金 B 适当减少支付违约金 C 请求法院予以适当减少 D 拒绝支付违约金 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约金过分高的处理 解析：合同法第114条规定：约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 第3题 （）不是承担违约责任的方式。 A 价款 B 赔偿金 C 继续履行 D 违约金 【正确答案】：A 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：合同法第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本题中BCD均属违约责任的承担方式，应选A。
第4题 甲与乙订立了一份苹果购销合同，约定：甲向乙交付20万公斤苹果，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将苹果卖与丙而无法向乙交付苹果，乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是什么？（） A 请求甲双倍返还定金8万元 B 请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元 C 请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D 请求甲支付违约金6万元 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：《合同法》第116条：“当事人既约定违约金依据116条的规定，违约金和定金条款只能选择适用其一，因此要判断选择哪一个条款对乙最为有利，由题中所述可知，适用违约金条款更为有利，乙可以得到6万元的赔偿；其次，选择了违约金条款，就排除了定金条款的适用，因而依据115条的规定，定金应该返还。总之，甲应向乙支付违约金6万元，同时向乙返还定金4万元。本题的四个选项很具有迷惑性，考生要保持清醒的头脑。 第5题 根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。该规定采用的民事责任归责原则是什么？（） A 过错责任原则 B 过错推定原则 C 公平责任原则 D 无过错责任原则 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的归责原则 解析：《合同法》第107条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”对于违约责任的归责原则目前存在争议，通说认为是无过错责任原则。所谓无过错责任原则是指不以过错作为违约责任的构成要件。而过错责任原则和过错推定原则都是以过错作为违约责任的构成要件，只是在过错推定原则下实行举证责任倒置。笔者倾向于过错推定原则，但是考生在考试中要以通说为标准做答。 第6题 甲厂与乙仓储保管方签订了一份仓储合同，约定甲厂将一批电机储存在乙方，存期半个月，期满后由乙方负责将电机发运至丙厂。储存期满后，乙方由于疏忽，未按期将该批电机运至丙厂，造成甲厂逾期交货，向丙厂支付了违约金8万元。根据有关法律规定，下面的正确表述是哪项？（）