土石方-工程承包合同-2018发票
土石方工程承包合同
承包方(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和
国建筑法》的有关条款，结合本工程的具体实际情况，
甲、乙双方本着诚信合作、平等自愿、互惠互利的原则，
甲方将所开发的土石方工程承包给乙方施工，经友好协
商，达成如下协议:
第1条:工程概况:
1.4 承包方式：施工总承包
1.5工期: 天
1.5.1开工日期: 2018年月日
1.5.2完工日期: 2018 年月日
1.5.3若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成
滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工
期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量
安排好机械台班数量及运输力量。
1.6工程质量等级
1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的等级,
同时接受甲方GB/T19002(ISO9002)质量保证体系的有
规定和要求。
1.7工程造价
1.7.1综合单价:
土方工程1公里内每立方元即元/m3（本工程采用以挖方工程量为计量综合单价包干，包括土石方开挖、排渣运输、回填碾压、弃土、场地平整、清淤除表等）。运输距离超出1公里外每立方增加。
石方工程1公里内每立方元即
元/m3（本工程采用以挖方工程量为计量综合单价包干，包括土石方开挖、排渣运输、回填碾压、弃土、场地平整、清淤除表等）。运输距离超出1公里外每立方增加整。
爆破工程若施工过程中需要打眼放炮，根据打眼放炮工程量及现场施工实际情况，雷管炸药及放炮所需原料等由甲方统一负责提供。
1.7.2此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。以及
满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续。
1.7.3计量方式和验收
本工程土石方工程量以该项目施工图纸挖方工程量计
作为该项目计价的土石方工程量依据。
土石方合同的土方及石方的单价，堆土距离及堆高应附组织设计。乙方施工进场前提供现场管理人员名单和施工组织方案给甲方，经甲方同意后方可施工。
乙方应认真按照设计图纸和规范要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准应无条件重新施工，费用由乙方自己承担。
第2条：双方责任
2.1甲方责任
2.1.1检查施工进度计划完成情况。
2.1.2按合同条款支付工程款项。
2.1.3甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。
2.2乙方责任
2.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。
2.2.2组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方报备指
派为乙方驻工地代表负责人，负责合同履行，指派为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安部的质安管理分内工作。
2.2.3执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。
2.2.4严格遵守甲方制定的分承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受政府有关部门及业主和甲方的监督检查。
2.2.5服从甲方统一调度管理。
2.2.6施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。第3条：双方驻工地代表人及履行合同约定的职责
3.1甲方驻工地代表
人：
发包方(甲方): 承包方(乙方): 因甲方承建的二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段)的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察,由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成如下协议: 第1条:工程概况: 1.1工程名称:二环路改扩建大石西路~清水河路口立交工程(2标段) 1.2工程地点: 二环路西一段 1.3工程范围:本工程范围内的所有土石工程(包括所用的机械)。 1.4承包方式:土方工程全包干 1.5工期: 240天 1.5.1开工日期: 2005年11月05日 1.5.2竣工日期: 2006年07月05日 1.5.3总日历日期: 2005年11月05日至2006年07月05日 1.5.4若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。 1.6工程质量等级 1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的优良等级,同时接受甲方 GB/T19002(ISO9002)质量保证体系的有规定和要求。 1.7工程造价 1.7.1单价:外运: 元/m3;内转: 元/m3。 1.7.2如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按元/m3, 内转按元/m3由甲方给乙方进行结算,原单价作废。
1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,但不限于如下: 提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方。 1.7.4计量方式和验收 1.7.4.1土方的数量按实际方量施工方案计算,由甲方报相关部门进行签订认可核实。 第2条图纸及资料 2.1乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证措施)提供日期: 2.2甲方审定日期: (提供份数: 份) 第3条工程采用的标准规范及质量要求 3.1按《建筑工程施工规范及验收规范》(JGJ73-91)要求组织施工及验收。 3.2质量要求:该分项工程应达到国家质量评定优良标准。 第4条双方责任 4.1甲方责任 4.1.1检查施工进度计划完成情况。 4.1.2为乙方解决施工现场所需的用水、用电接口。 4.1.3按合同条款支付工程款项。 4.1.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。 4.1.5组织分项工程验收。 4.1.6甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。 4.2乙方责任 4.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。
分项工程施工承包协议书范文 Model of sub project construction contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
分项工程施工承包协议书范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议， 具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式：
（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。
XXX公司 与 XXX公司 XXX工程 EPC工程总承包合同
二零零X年X月
目录 第一部分合同协议书 (1) 一、工程概况 (1) 二、主要技术来源 (1) 三、主要日期 (1) 四、工程质量标准 (2) 五、合同价格和付款货币 (2) 六、本协议书中有关词语的含义与1.1条定义与解释相同。............ 错误!未定义书签。 七、合同生效 (2) 第二部分正文 (5) 第1条一般规定 (5) 1.1定义与解释 (5) 1.2合同文件 (8) 1.3语言文字 (9) 1.4适用法律 (9) 1.5标准、规范 (10) 1.6遵守法律 (10) 1.7保密事项 (10) 1.8权益的转让 (11) 第2条发包人 (11) 2.1发包人的义务和权利 (11) 2.2发包人代表 (12) 2.3监理人 (12) 2.4安全保证 (13) 2.5保安责任 (13) 第3条承包人 (13) 3.1承包人的义务和权利 (13) 3.2项目经理 (14) 3.3工程质量保证 (16) 3.4安全保证 (16) 3.5职业健康和环境保护保证 (17) 3.6进度保证 (17) 3.7现场保安 (17) 3.8分包 (17) 第4条进度计划、延误和暂停 (18) 4.1工程进度计划 (18) 4.2设计进度计划 (19) 4.3采购进度计划 (20) 4.4施工进度计划 (20) 4.5误期赔偿 (22) 4.6暂停 (22) 第5条技术与设计 (24) 5.1生产工艺技术、建筑艺术造型 (24)
5.3设计阶段审查 (26) 5.4操作维修人员的培训 (27) 5.5知识产权 (28) 第6条工程物资 (28) 6.1工程物资的提供 (28) 6.2检验 (29) 6.3进口工程物资和报关、清关 (31) 6.4运输与超限物资运输 (31) 6.5重新订货及后果 (31) 6.6工程物资保管与剩余 (32) 第7条施工 (32) 7.1发包人的义务 (32) 7.2承包人的义务 (34) 7.3施工技术方法 (37) 7.4人力和机具资源 (37) 7.5质量与检验 (38) 7.6隐蔽工程和中间验收 (40) 7.7对施工质量结果的争议 (40) 7.8健康、安全、环境 (41) 第8条交工验收及接收 (45) 8.1交工验收 (45) 8.2工程接收 (48) 8.3接收证书 (48) 8.4接收工程的责任 (49) 8.5未能接收工程 (49) 第9条质量保修责任 (50) 9.1质量保修责任书 (50) 9.2质量保修金额 (50) 第10条工程竣工验收 (51) 10.1竣工验收报告及完整的竣工资料 (51) 10.2竣工验收 (51) 第11条变更和合同价格调整 (52) 11.1变更权 (52) 11.2变更范围 (53) 11.3变更程序 (54) 11.4紧急性变更程序 (56) 11.5变更所导致费用的确定 (57) 11.6建议变更的利益分享 (57) 11.7合同价格调整 (57) 11.8合同价格调整的争议 (58) 11.9便民设施变更 (58) 第12条合同总价和付款 (58) 12.1合同总价和付款 (58)
施工合同 （外粉、内粉） 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就新建工程外粉工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守： 第一条、工程概况： 1、工程地点： 第二条、承包范围：外墙面保温砂浆抹面、内墙面砂浆抺面 第三条、承包具体工作内容：外墙保温层，直至符合交工条件。包括清理外墙面、铺设加强网布、包门窗洞口及外墙及各种构件粉刷,工具由乙方自备。 第四条、承包方式：包工不包料。 第五条、承包合同工期：总日历天数天。 第六条、施工质量：乙方必须确保承包范围内的项目工程质量达到国家建筑工程质量验收标准，并要求一次性成活。凡不符合验收标准及甲方要求的，甲方有权责令其返工，返工产生的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。 第七条、工程量计算方式及承包价款： 在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收质量标准，工期、安全及文明施工均达到甲方要求，外粉：按面
积每平方米（大写）元整。内粉：按 计算。 第 8 条、工程付款办法： 第 9 条第九条、双方权利和义务： 甲方责任 9.1甲方提供工期间的用水、用电，材料并承担由此带来的费用。 乙方责任 9.2在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生人身安全事故及其他事故，乙方负责。 9.3加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责任和经济责任。 第十条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。 第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。 甲方：乙方： 电话：电话：
内部承包协议 甲方: 乙方: 签约地点: 为确保XXXX西港基建工程顺利施工,甲乙双方根据《中华人民共和国协议法》及相关法律法规条款，明确双方在施工中的权利、责任及义务，本着自愿、平等互利的原则，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程量： 4、工程开工时间：年月日前，以开工通知书或甲方通知书为起点计算. 5、协议总工期为560天（有效工作日），期间如遇大雨等无法抗力的特殊天气，工期可相应顺延. 第二条工程施工内容及土质 土质类别：土石方 工程内容：爆破、装、运、平（装车、运输、平整） 第三条工程价格及结算 1、工程运距及价格：运距：15公里以内，价格：爆破每方元（以实际爆破量为准）.装、运、平每方元（均为税后价）.
2、工程计量：装、运、平以车斗方量计算，爆破以实际爆破自然方量计算. 3、结算方式：于每月25日结算一次，按月进度实际工程量的百分之九十二结算工程款. 4、协议签订同时乙方应交工程保证金，每壹仟万方土方工程量交壹百万元保证金.在接到甲方开工通知进场后甲方将壹百万元保证金全额返还乙方.如乙方接到甲方开工通知，车辆不能按规定时间进场，此保证金将不退还，作为乙方违约的赔偿金. 5、乙方交甲方壹佰万元保证金，在乙方未接到甲方进场通知书前，甲方不能随意动用乙方保证金. 6、甲乙双方协议约定20XX年3月15日为进场日，甲方应于进场前15日以书面形式通知乙方进场，甲方不得以任何借口理由推迟20XX年3月15日进场时间，如发生推迟进场时间，甲方应以书面形式通知乙方，该通知应由乙方书面签字确认，并且推迟最多不能超过15天，如果超过15天，甲方应无条件退还乙方保证金，按双方约定如果3天内不能如数退还壹佰万元保证金，按每天千分之二交纳滞纳金作为乙方的经济补偿. 7、付款方式： （1）自协议签订后，乙方接到甲方书面开工通知后，必须按规定时间内运输车辆和施工机械进场.进场前三天甲方预付总工程款的百分之三为前期资金，此资金在车辆进场前实行双控，设备进场后此资金解控划入乙方指定帐户内.如车辆不能按时进场，此协议无效，双
分项工程施工承包合同
蓝湾国际B11、12号楼模板分项工程施工承包合同 发包方：巴中市宏川建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关规定，结合本工程的具体情况。为明确甲乙双方劳务协作施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严格执行。 甲方承建的蓝湾国际B11、12号楼工程框剪架结构18+1/-2 层。乙方自愿承担该工程的模板分项工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和进度，经双方在平等互利的原则下,共同协商，达成以下条款，共同遵守。 一、乙方承包的工程内容、单价、付款方式： 1、蓝湾国际B11、12号楼，根据施工图和设计变更的所有的木模安装。 2、乙方自带本工程所需的机械、工具（乙方维修、保管）完成所有木模的制作、 安拆、清理、维护、搭架、放线（不含轴线）等（包括二次结构、材料归库等）。 3、工程单价：按展开面积（㎡）计算15.50元/㎡（包干价含人工工资、钉子、 铁丝） ,二次结构工程量按混凝土体积计算单价，即：130元/立方米 4、付款方式：①基础至负一层混凝土完工后支付基础及负二层的工程款，②一 至三层混凝土完工后支付负一层至二层的工程款，③四至七层混凝土完工后支 付三层至六层的工程款，④八至十一层混凝土完工后支付七层至十层的工程 款……⑤以此类推，每完工四层支付四层工程款（即每次支付工程款时累计 压一层），⑥屋面工程完工后支付清主体楼层工程款，屋面工程款在二次结构 完工后结算，⑦所有模板工程含二次结构完工材料归库后支付剩余工程款的 80%,⑧模板工程完工经检查验收合格后在2个月内付清余款。 二、甲方的权利和义务: 1、甲方在开工前向乙方提供技术和有关资料，以便于乙方施工。如发生变更，甲 方应及时向乙方提交变更资料。 2、甲方有权利与义务对乙方进场施工人员的安全教育。 3、负责生产技术交底和安全技术交底，并签订《安全合同书》。 4、对现场质量、安全、工期等项制度督促实施、考核、评比、兑现奖惩。
工程分包合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 风险提示： 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将------ - 工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 风险提示： 允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的 30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的 30％的，或者专业工程分包管理费超过 30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。 另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。 3、分包工程范围： 4、承包形式： 5、工程期限： 计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。 6、质量等级： 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、甲乙双方的权利、义务 1、甲方的权利与义务 （1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工 工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人（全称）: 承包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程内容：____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围
土石方工程内部承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和平共处相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称：夏河机场 （二）工程地点：甘肃合作 （三）工程范围：本合同土石方工程量经为立方米。运距分别为公里，公里，公里。 （四）工程总造价经甲乙双方确定本合同综合单价分别为 元/立方，元/立方，元/立方，按压实方计量。 第二条工程期限 根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止。若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算
（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理。 本合同的工程质量是暂定数量，待甲乙双方共同校订后作为最终结算的依据。如果提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 （二）工程价款结算与拨付方法 当月工程结算85%，二月结算90%，三月结算100%。依此类推，每月25日报进度，次月6日付款。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工费或停工的实际损失，由此造成的第三方损失就由甲方负责。 2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。 3、由于甲方原因造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。 4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外施工签证，否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。 5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在七日内进行验收。 6、不按合同规定结算工程款，除支付合同规定的预付或者说
分项工程承包合同范本实用文 档 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-012585
分项工程承包合同范本实用文档 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：工程数量及单价 (一) 项目名称单位数量单价合计(元) 备注
φ1.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运) m 450元 说明： 1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。 2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。 3、此单价中包括辅助浇注砼费用。 4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担(若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担) (二) 项目名称单位数量单价合计(元) 备注 φ1.8m钻孔桩成孔(不含泥浆外运) m 750 说明： 1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。 2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”，主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
土石方工程内部承包合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商一致达成以下合作条款，共同遵守，严格履行，任何一方如有违约，应承担违约责任。 第一条工程概况 （一）工程名称：瀚星集团山东国能生物化工基地陆域形成工程 I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 （二）----------------------------------------------- 工程地点：文登市南海新区-------------------------------------- （三）工程范围：山体爆破、装、运、自然平 3 m （四）工程方量：------------------- 3（税后价）m （五）工程价格：---------------- （六）-------------------------------------- 工程运距：20公里以内 （七）------------------------------------- 运输路线：建设方指定 （八）----------------------------------- 作业时间：24小时/天 3的比例一次性交清/m元（九）根据工程量，施工单位须按0.5 矿山资源费。
第二条工程期限 乙方交清应缴的资源费后，七天内进场开工，工期为18个月，若发生不可预见或不可抗力时工期顺延。. 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 （一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理。 3/1.7T （二）工程量计算：按照上方过磅折方计算即：1m （三）----------------------------------------------- 结算方式：每十日结算一次-------------------------------------- （四）---------------------------------------- 预付款方式：临建、人员、设备进场后，预付十日的工程------------------- 量款，开工生产 后，按照结算期限分10次按比例扣回。每次结算时， 根据实际完成量按每立方0.5元的比例结退资源费。 — （五）运距调整：以二十公里为基础，每多一公里加一元运费，每少一公里减一元运费。 第五条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括 水、电、煤气管道等地下管网设施等）不祥、不及时或与实不符，除工期得以
建筑分项承包合同简单格式 甲方： 乙方： 为明确甲乙双方在本工程中的权利和义务，本着公正、公平、互利互惠的原则，依照《中华人民共和国合同法》的相关条款和《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方友好协商，双方自愿达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称：复兴镇龙翔广场项目(甲方文政强承建的房屋从第4号楼开始，后面依次承建的房屋总建筑面积柒万平方米所有的塑钢门窗或铝合金门窗、防盗门、卷闸门、防护栏杆、扶手栏杆材料大包干)。 建筑面积：以实际竣工面积为准。 2、工程地点：达州市通川区复兴镇新桥社区伞家湾。 3、工程内容：甲方提供的施工图内的所有内容。 二、词语定义及合同文件 1、合同文件组成及解释顺序。 A、合同进行中双方有关工程内容洽商，图纸审查、变更、签认的协议书或文件。 B、国家现行的标准和规范。 C、其它相关技术资料。
2、适合的法律和法规：国家现行的法律和行政法规。 3、适合的标准、规范：国家现行的标准、规范和相关行业标准。 三、双方一般权利和义务 (一)双方的一般权利和义务 1、甲方应在开工前办理好施工所需的证件及批文。 2、甲方应在开工前组织图纸会审和设计技术交底。 (二)乙方工作 1、承担施工安全保卫工作。 2、每月25日前向甲方提供本月完成量的报表及下月进度计划。 3、完成政府及行业职能部门的检查工作。 四、施工组织设计和工期 1、总工期：随土建和装饰工程同期完成。 2、乙方应在图纸会审后15日内向甲方提供施工组织和进度计划。监理或甲方代表收到施工组织设计和进度计划后应在7日内确定，乙方必须按甲方代表(监理)确认的进度计划组织施工，并无条件接受甲方代表(监理)对进度的检查和监督。 3、在施工过程中，工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方(监理)的地注提出改进措施不力，经甲方(监理)确认后执行。如因乙方原因导致实际进度与计划不符，乙方无权就改进措施提出增加合同价款。
2018建设工程施工合同文本【一】 甲方(委托人) 某某建筑公司 乙方(居间人) 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。http://biz.doczj.com/doc/cc1165731.html, 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
甲方： 乙方： 为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工作内容：平基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，清淤，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，压实抽样试验，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。 四、工程范围： 按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场，渣场由乙方自行落实，甲方概不负责。
五、合同工期： 开工日期：2008年月日；竣工日期：2008年月日。合同工期总日历天数天。 六、合同价款： 本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为： 1、场内回填部分 （1）页岩（松次坚石）做回填方，按元/m3包干价执行。 2、余土外运部分 （1）外运工程量不论运距远近，按元/m3包干价执行。 3、其他若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按租用期市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。 七、工程结算： 工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交竣工资料后，一次性付至结算金额的85%，剩余尾款两个月内付清。
承包合同（通用版） 甲方：深圳广田装饰工程有限公司内蒙古项目部（以下简称甲方） 乙方：班组(以下简称乙方) 甲方指定项目负责人： 乙方指定项目负责人： 根据甲方与亿利资源金威地产公司（以下简称建设方）签订的位于内蒙古乌兰察布盟集宁市康体中心项目施工合同，工期紧、任务重的原因，公司决定对该工程的分部分项工程实行企业内部班组承包的办法组织实施，由乙方承包分部分项工程。经甲乙双方协商，本着友好，平等，互信的原则签定以下内容： 一、承包的分部、分项工程名称及内容： （以下简称分项工程） 二、承包的方式与承包计费标准： 2.1包工包料总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.2单纯包工用工总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.3单项计价，按实结算。详见班组用工单。 本工程采用单价包干方式计价。 2.4 本工程零星用工点工单价为100 元/天。 三、工期要求： 3.1本工程具备施工条件后甲方通知乙方进场施工，按甲方排定的工程进
度表执行，乙方所承包的工程量约计天完工。如因特殊情况不能按期完工，应由甲方工地项目经理签证认可。甲方根据总的施工进度计划表，每月或每周制定《月进度计划》或《周进度计划》，对乙方每月或每周施工进度进行考核，如无故不能完成甲方下达的施工任务或影响其它工种的工作，乙方必须承担甲方给予的处罚和损失。乙方应根据施工实际情况，现场配备足够的施工人员。结合工程进度需要加班的应统一由甲方施工现场人员安排，不得无故拒绝，不得有违纪现象。如甲方安排加班乙方不服从而影响施工进度和质量，将视情节轻重予以每日200－1000元的罚款。因违纪造成甲方的损失，将追究乙方赔偿责任。 3.3乙方不得以任何理由停工。在具备施工条件后甲方通知进场，乙方须立即进场施工，否则甲方工地项目经理有权减少乙方的承包范围，甚至勒令乙方停止施工，终止本合同。 四、工程质量要求： 4.1乙方对分项工程质量全面负责，严格按照国家颁发的操作规程，建筑装饰工程施工及验收规范、质量检验评定标准以及设计图纸要求和消防标准，精心组织施工。确保工程质量符合建设单位要求的施工质量验收标准,达到合格工程质量标准。 4.2乙方在施工中发生质量问题，应及时报告甲方工地代表。如因乙方原因造成工程质量不合格，由乙方负责赔偿不合格部份工程材料，并承担返工责任、费用。因甲方现场指挥问题，造成工程质量不合格，甲方需相应补偿乙方返工造成的损失。返工工程施工不得影响施工总进度。若因乙方施工质量问题而使建设方拒付工程款，由此带来的一切损失由乙方负全责，甲方有权拒付乙方工程余款，情节严重的，甲方将要求乙方赔偿由此带来的经济损失。 4.3 隐蔽工程封闭前，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入下一道工序，在所有工序施工完成后，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入与各班组进行结算。 4.4 本工程采用工序交接检制度。乙方在接收或移交本分项工程时,应与上一道或下一道工序的班组负责人办理工序交接手续。在工程工序交接手续办理完毕后，上一道工序质量问题由下一道工序负责。
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020分项工程承包合同修订版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
2020分项工程承包合同修订版 甲方：____________(以下简称甲方) 乙方：____________(以下简称乙方) 为了确保_______________工程工程质量及进度，甲方将部分工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立本合同。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：工程数量及单价 (一)： 项目名称单位数量单价合计(元) 项目名称
单位 数量 单价 合计（元） 备注 φ1.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m450元 说明： 1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的，合同期间工程款结算按此单价结算。该单价为综合单价，一次包死。 2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目，合同期随工程数量而变化。 3、此单价中包括辅助浇注砼费用。 4、钻孔所用电源由甲方提供，电费由乙方负担(若无市电，使用发电机作为电源者，价格上浮20元/m，发电机用柴油费用由乙方承担)。 (二)：
HT-2018-0103 合同编号: 施工总承包合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
发包方（以下简称甲方）： 代表人： 承包方（以下简称乙方）： 责任人： 依照合同法等相关法律、法规，本着友好、诚信的原则，甲方将_________工程交由乙方承包，就相关事宜协商一致，达成如下协议： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程总量： 4、承包期限： 计划开工日期：______年______月______日，计划完工日期：______年______月_____日，总共_______天。 5、工程价款： 6、支付方式： 7、工程质量： 二、双方职责 1、甲方职责 （1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。 （2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。 （3）对工程进行安全监督、检查。 （4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。
（5）按时支付工程款，不得无故拖延。 2、乙方职责 （1）熟悉图纸与合同的所以内容。 （2）积极配合甲方在设计变更时的工作。 （3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。 （4）工程完工时及时通知甲方验收。 （5）未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。 三、安全条款 1、甲方负责监督乙方的生产作业，制定安全生产规范供乙方执行。 2、乙方确保施工环境的安全，一旦施工环境不符合施工条件，必须马上停工。 3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范，安全会议要经常开，安全知识要时时普及。 4、乙方必须规范每个工人的行为，不戴安全帽不得进场。 四、工程验收 1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。 2、由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。 五、违约责任 1、合同履行过程中，任何一方违反本合同，违约方均须向守约方赔偿因此受到
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 个人土石方工程内部承包合同 甲方（发包方）：___________________________ 乙方（承包方）：___________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商一致达成以下合作条款，共同遵守，严格履行，任何一方如有违约，应承担违约责任。 第一条工程概况 （一）工程名称：工程 （二）工程地点： （三）工程范围：山体爆破、装、运、自然平 （四）工程方量：m3 （五）工程价格：m3(税后价) （六）工程运距：20公里以内 （七）运输路线：建设方指定 （八）作业时间：24小时/天 （九）根据工程量，施工单位须按0.5元/m3的比例一次性交清
矿山资源费。 第二条工程期限 乙方交清应缴的资源费后，七天内进场开工，工期为18个月，若发生不可预见或不可抗力时工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 （一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理。 （二）工程量计算：按照上方过磅折方计算即：1m3/1.7T （三）结算方式：每十日结算一次 （四）预付款方式：临建、人员、设备进场后，预付十日的工程量款，开工生产后，按照结算期限分10次按比例扣回。每次结算时，根据实际完成量按每立方0.5元的比例结退资源费。 （五）运距调整：以二十公里为基础，每多一公里加一元运费，每少一公里减一元运费。 第五条双方责任 (一) 甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不祥、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
土石方工程承包合同 承包方(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关条款，结合本工程的具体实际情况，甲、乙双方本着诚信合作、平等自愿、互惠互利的原则，甲方将所开发的土石方工程承包给乙方施工，经友好协商，达成如下协议: 第1条:工程概况: 1.5工期: 天 1.5.1开工日期: 2018年月日 1.5.2完工日期: 2018 年月日 1.5.3若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准；以上工期为
确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。 1.6工程质量等级 1.6.1工程质量应达到国家质量检验评定标准的等级,同时接受甲方GB/T19002(ISO9002)质量保证体系的有规定和要求。 1.7工程造价 1.7.1综合单价: 土方工程1公里内每立方元即元/m3（本工程采用以挖方工程量为计量综合单价包干，包括土石方开挖、排渣运输、回填碾压、弃土、场地平整、清淤除表等）。运输距离超出1公里外每立方增加。 石方工程1公里内每立方元即 元/m3（本工程采用以挖方工程量为计量综合单价包干，包括土石方开挖、排渣运输、回填碾压、弃土、场地平整、清淤除表等）。运输距离超出1公里外每立方增加整。 爆破工程若施工过程中需要打眼放炮，根据打眼放炮工程量及现场施工实际情况，雷管炸药及放炮所需原料等由甲方统一负责提供。
1.7.2此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续。 1.7.3计量方式和验收 本工程土石方工程量以该项目施工图纸挖方工程量计算，计算结果计立方米经双方认可并盖章后作为该项目计价的土石方工程量依据。 土石方合同的土方及石方的单价，堆土距离及堆高应附组织设计。乙方施工进场前提供现场管理人员名单和施工组织方案给甲方，经甲方同意后方可施工。 乙方应认真按照设计图纸和规范要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准应无条件重新施工，费用由乙方自己承担。 第2条：双方责任 2.1甲方责任 2.1.1检查施工进度计划完成情况。 2.1.2按合同条款支付工程款项。 2.1.3甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。