供配电安装工程施工合同
发包方：三鑫建筑工程有限公司（以下简称甲方）
承包方：威远知行劳务有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1 工程名称：威煤棚改工程B区供配电安装工程
1.2 工程地点：江市威远县
1.3 工程容：该小区所有高低压电缆接头（不含铺设）、设备与设备之间的连接、该小区1253 户户表的购买、安装、调试、检测。
1.4 承包围：工程劳务承包、工程辅材承包。
二、双方责任围
2.1甲方责任围
2.1.1甲方负责开通施工场地与其它公共道路的通道，施工场地的主要道路满足施工运输工具及操作需要，并保证施工期间的畅通。
2.1.2根据工程需要，及时将施工图纸交给乙方，并负责组织施工图纸会审和设计交底。
2.1.3负责施工组织设计和施工方案的审批，组织工程质量验收。
2.1.4负责前期工作、施工组织设计和进度计划的审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实及按核定的工程进度及时拨付工程款等工作。
2.1.5协助乙方办理进场施工的有关手续（与供电局相关的工作由乙方负责办理，甲方提供相关资料），乙方在电气安装的施工过程中如需要甲方配合时，甲方应当积极协调配合。
2.1.6合同签订的后3天向乙方提供报装资料。
2.2乙方责任围
2.2.1负责本工程的安装、调试、检测。做到保质、保量、按期、按规定标准安全文明施工。
2.2.2委派建军为项目负责人。
2.2.3接受甲方驻工地代表的质量监督与验收。
2.2.4负责向甲方报送施工实际进度。
2.2.5及时编制、移交相关工程竣工资料。
2.2.6严格执行施工方案，遵守地方政府及有关部门对供配电工程的相关规定，工程完工后，清理施工现场。
三、工期
3.1甲乙双方在确认具备进场施工条件后，交付乙方安装。乙方安装、调试完毕交付甲方。高低压电缆接头、柜与柜之间连接15个工作日完工，电表调试、安装1个月完工（注：本合同总工期为1个月）
3.2如配电房工程及电缆铺设工程不能按时交付乙方安装，乙方则按该工程所延误的时间顺延施工工期。
3.3因以下原因造成工期延误的，经甲方驻工地代表确认，工期相应顺延：
3.3.1甲方未能按合同约定提供开工条件；
3.3.2甲方提供的设备到货延迟，影响工程正常施工；
3.3.3甲方未能按合同约定拨付预付款，进度款，致使施工不能正常进行；
3.3.4甲方要求变更设计；
3.3.5甲方未能按要求提供报装资料造成报装不能如期审批；
3.3.6遇到不可抗力及驻工地代表同意顺延的其它情况。
四、工程总价
4.1甲乙双方根据乙方提供的施工预算，经审核后商定该合同的
价款为人民币大写：柒拾伍万元整（小写：750000.00元），（其中户表的购置费42.00万，安装、调试、检测费8.00万元，其它人工费、检测费、调试费、辅材费、协调费25.00万元）。
4.2因甲方要求的设计方案修改、设计变更而发生的工程增减，乙方以签证单形式经甲方确认后，合同价款可以调整。
4.3乙方应当在发生第“4.2”条款情况下3天，将调整原因和金额以签证单通知甲方。甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。
五、合同价款的支付
5.1甲方在本合同生效后进场7个工作日向乙方预付人工及辅材费：人民币80000.00元，（大写：捌万元整）。
5.2乙方进场完工后，甲方在5个工作日向乙方支付人工费：人民币100000.00元，（大写：壹拾万元整）。
5.3在工程竣工验收并办理交接证明后5个工作日，甲方向乙方支付人工费、辅材费：人民币100000.00元，（大写：壹拾万元整）。余款在验收合格办理交接后3个月付清。
5.4当地供电主管部门要求缴纳户表购置费用时，由甲乙双方一起把款汇入供电部门账户。
5.5甲方不按约定付款，并在乙方发出付款通知3个工作日仍不付款的，乙方有权停止施工，并由甲方承担违约责任，赔偿乙方由此产生的一切经济损失。
5.6甲方逾期付款的，每逾期一天按未付款项金额的3‰向乙方支付违约金。
5.7甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权不予通电。
5.8合同生效后，若出现暂停施工、延期开工等情况，则按下述方式执行：
5.8.1工程已开工的，因甲方原因造成工程暂停施工的，停工时
间超过甲方通知暂停施工日期10个工作日的，由甲方负责赔偿乙方因主要设备材料价格上涨造成的损失，且工期相应顺延。
六、质量检验与安全检查
6.1质量检验
6.1.1工程质量应符合甲方已确认的设计要求，执行电力行业规定的《电气装置安装工程施工及验收规》标准。
6.1.2乙方必须严格按照施工图纸及设计说明进行施工，配备质检人员。甲方需要检查工程质量时，必须在不妨碍乙方正常作业的情况下进行。
6.2安全检查
6.2.1乙方应严格按照安全标准组织施工，承担施工安全责任。
6.2.2如发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按相关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
七、工程设计变更
7.1施工中甲方需对原工程设计进行变更的，应立即以书面形式向乙方发出变更通知。变更超出原设计标准的，须经供电部门和乙方同意后，并由甲方提供变更的图纸和说明。
7.2设计变更所增加（或减少）的工程量和预算费用，乙方须将变更的相应图纸、工程签证单一并向甲方报告，甲方应在收到变更的相应图纸、工程签证单后3个工作日给予确认，并对合同价款做出相应调整。
八、竣工验收
8.1竣工验收
8.1.1工程具备竣工验收条件时，甲方向供电部门提交工程竣工验收申请，乙方协调供电部门确定验收时间，再由供电部门组织甲乙双方共同按《电气装置安装工程施工及验收规》标准及甲方、业主已
确认的设计图纸要求，进行工程竣工验收。
8.1.2在验收过程中，乙方应做好竣工验收报告记录。在验收合格后2个工作日，甲乙双方须在竣工验收报告上签字确认或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用；验收后2天，甲方既不在竣工验收报告上签字确认也不提出修改意见的，视为竣工验收合格，并从验收后第3天起承担工程保管及一切意外风险。
8.1.3乙方须在工程竣工验收之日起10天向甲方提供完整的竣工图、竣工资料，一式三份。
8.1.4竣工验收一次性合格的，实际竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，经整改通过验收的，实际竣工日期为乙方整改验收合同的日期。
8.1.5乙方在工程竣工验收合格后2个工作日将竣工工程交付甲方。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，甲方不得使用，甲方擅自使用造成的质量问题及其它问题，由甲方承担责任。
九、质量保修
9.1乙方对交付甲方使用的工程在质量保修期（竣工验收合格并出具正式报告之日起一年）承担乙方施工围的质量保修责任。
9.2在保修期因乙方施工或乙方购置的材料出现的质量问题，乙方免费保修；非以上乙方原因造成的质量问题，乙方负责处理，但费用由甲方承担。
十、违约责任
11.1甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
11.2乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。
十一、争议的解决
12.1双方协商解决，协商不成按12.2条解决。
12.2提交工程所在地仲裁委员会仲裁。
12.3依法向工程所在地人民法院起诉。
十二、合同修改
未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
十三、合同文本
13.1本合同一式两份，双方各执一份。
15.2本合同经双方签字盖章后即日生效。
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
委托代理人：委托代理人：
：：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
合同订立时间：年月日
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
配电房工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点：盐边县安宁园区 三、工程范围：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程（配电房）施工设计图所有工程范围，（不包含电气设备安装及设备调试）。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同单价为人民币：1400元/m2。合同总价：128296元，工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期： 根据甲乙双方商定，乙方在2016年05月02日开始施工，2016年06月07日前完成配电房所有土建工程（含接地网）设备基础工作。在乙方施工过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式： （1）工程预付款： 在本合同签订后15天内，甲方按乙方进度支付工程预付款60%，便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 （2）工程进度款： 按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方：
编号：_________________ 建设工程施工合同（电力1）新 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监
龙郡首府住宅小区用电工程施工合同 项目名称: 清流县龙郡首府 合同编号： 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： 签订时间：2014年月日 签订地点： 新建住宅供配电设施工程建设合同
甲方： 法定代表人： 法定地址： 邮政编码： 联系人： 电话： 乙方： 法定代表人： 法定地址： 邮政编码： 365300 电话： 根据《合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》和《福建省新建住宅供配电设施工程建设费收费管理办法》等相关法律法规和文件规定，甲方委托乙方建设本项目供配电设施工程，建设费用包含了从上级电源出线至住宅楼或公建设施的电能计量装置的所有供配电设施的安装和调试费用，以及投产后由乙方负责维护、检修费用。在此基础上，双方就甲方开发的住宅建设项目供配电设施工程建设事宜充分协商，达成如下合同条款，双方应共同遵守。 第一条住宅建设工程基本情况 项目名称：龙郡首府住宅小区配电项目安装工程（第一期） 项目地点：清流县 总建筑面积：平方米 是否分期建设：共二期 供电容量： 3200 kVA
工程类型：√全电缆工程□小区外架空线与小区内电缆相结合工程□全架空线工程 第二条建设费费用计算及收取方式 1、本工程第一期合同总价实行包干形式，含税总价 310000.00 元。包含内容：从室外环网柜至配电室内低压柜（含环网柜、高压柜、变压器、低压柜）的安装、调试，以及第一期的低压电缆至计量表箱（含低压电缆、电缆沟、桥架、分线箱、表箱）的安装、调试。不含任何材料，乙方可免费提供螺丝、纱布等简易的辅材。 2、第一期包含： 3、甲方付款金额及时间： （1）经甲、乙双方协商，委托施工合同签订后，3日内甲方先预付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整（小写￥：93000.00元）给乙方。 （2）配电室基础施工完毕后3日内，甲方支付一期的40%工程施工款计人民币壹拾贰万肆仟元整（小写￥：124000.00元）给乙方。 （3）第一期工程施工完毕并验收合格后3日内，甲方支付一期的30%工程施工款计人民币玖万叁仟元整（小写￥：93000.00元）给乙方。 第三条本建设项目供配电设施工程的建设范围 乙方应按照国家有关规定，对工程项目实施建设管理。乙方工程建设范围：从上级电源出线至第一期住宅楼或公建设施的电能计量装置（含表箱及电表）的所有供配电设施的安装和调试。住宅楼、小间式商业店面、独立供电的车库及杂物间在末端采用一户一表集中表箱供电。对于消防、抽水、电梯、通风、公共景观及照明等公用设施设备用电考虑到产权及维护点的一致性采用低压总计量，按照用电性质分别计量，计量装置设于住宅建设单位产权的独立配电室内。计量后端出线及以下设施由住宅建设单位出资建设。
配电工程施工合同范本 篇一：配电工程施工合同范本 甲方：郴州XX房地产开发有限公司 乙方： 甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。 第一条工程名称及地点 1、工程名称：XX配电工程 2、地点： 第二条承包方式 乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。 第三条乙方的施工范围和主要工程量 1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。 2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。
3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续; 4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。 第四条工程价款结算及付款方式 1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。 2、付款方式 2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40 %(即元整);剩余10 %作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。 2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。 第五条双方的权利义务 1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。 3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。
编号：_______________ 配电工程分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：乙方： 按照《中华国民共和国合同法》、《中华国民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方按照执行。
一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范畴： 4、承包方法： 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：__________ 年_________ 月_________ 日，竣工日期____________ 年 ________ 月__________ 日，合同工期总天数____________ 天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款 万分之_______ 的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a 发包人未能按约定供给（或确认）施工图纸及开工条件； b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c 发包人代表（或监理工程师）未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行； d 设计变更或工程量增加； e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过_________________ 小时； f 不可抗力； g 其他非因承包人原因造成停工累计超过________________ 小时。 4、承包人在以上情况发生后__________________________ 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表 （或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后_______________________ 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
编号：_____________供配电工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中环壹号项目供配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 1.1 工程名称：供配电工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围： 1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。 1.5 合同价款：合同包干总价人民币（大 写）（￥元）。 1.6 工程款支付方式： 本工程无预付款。进度款每月支付一次，支付额为每月（上月26日至本月25日）已完工程量的%；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的%，整体工程竣工验收合格送电后三个月内办完结算并付至结算总价的%，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。 1.7 合同工期：
1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准） 1.7.2 竣工日期：竣工日期 为年月日。 1.8 工程质量：合格 第2条甲方工作 2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。 2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理质量验收、安全文明施工检查、变更签证和其他事宜。 第3条乙方工作 3.1 参加由甲方组织的施工范围和做法说明的认可的现场交底；根据甲方提供的本工程图纸进行报审，经供电公司确认后出正式施工图纸；按供电公司、甲方确认的正式施工图纸组织施工；拟定施工方案和进度计划，报甲方和监理单位批准后实施。 3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算，确保工程验收合格。 3.4 严格按图纸设计要求和样品施工，所有材料必须有出厂证明、质量保证书、合格证及检验报告。并接受甲方监督，遵守施工现场区内的各项规章制
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
电气工程施工承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3工程内容：强电安装 二、工程承包范围及方式 2.1承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装（包含电梯的电源安装）。 2.2承包方式：分包（电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装） 2.3机具供应：施工机具乙方自理 三、合同工期 3.1开竣工日期：开工日期为年月日；竣工日期为年月日。 四、工程质量
4.1 工程质量标准：合格。 4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。 五、合同价款 5.1合同预算价格：材料款（148960元）、工程安装费（24000元）。 六、付款方式 乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%（除材料款），乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%（除材料款），剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。 七、甲方责任 7.1甲方满足施工用电量的需求。 7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。 7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。 7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。 八、乙方责任 8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位 1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、
2020电力施工合同协议书 2020电力施工合同协议书（一） 甲方：__________________ 乙方：__________________ 工程项目名称：___________ 工程项目地点：___________ 计划工作时间：______年______月______日至______年 ______月______日。 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据______颁发的______和______颁发的______有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工 资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行
全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照______的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督______在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用______对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，
10KV供配电工程安装合同 甲方：安徽省水利建设工程有限公司乙方: 安徽聚慧输变电工程有限公司 为保证马芜高速10KV供配电工程安装工程的顺利进行，确保本项目按预定时间对设备进 行供电，安徽省水利建设工程有限公司,由于甲方无外线施工资质,为便于向供电公司申报, 决定将本项目所有机电设备的安装承包给乙方安徽聚慧输变电工程有限公司组织施工。 一、工程名称及地点 二、合同价款： 本合同暂定价款为人民币：贰拾万.(具体见本合同附件工程最终结账依据表) 三、承包范围： 本合同工程承包范围为：马芜高速公路房建区金湖主线收费站、东阳互通收费站配电 房10KV外线电缆工程、配电房内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油 发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装，调试、交接试验向当地供电公司 递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受 电等工作. 总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为：从 10KV电源的搭火至配电房 所有设备受电为界限，其为完成该工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。 乙方合同包含的材料： 1）外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含在本合同价款内。 2）配电房内的接地系统、预埋件、基础槽钢、电缆支架的材料采购。 甲方合同包含的材料：配电房内基础槽钢向上所有的材料设备由甲方付款购买提供。 五、工期及质量要求 1、工期为2013年10月20日，由于甲方供货不及时和房建单位土建没有按时完工不 具备进场施工条件,而影响乙方合理施工工期除外。 2、工程质量：本工程施工质量的合格等级为优良工程。 六、双方职责 （一）、甲方职责 1、提供施工图纸及有关资料一份，明确乙方施工执行的施工规范、质量检验、试验和评 定标准。 2、对乙方施工技术、质量管理、工程进度进行全过程控制，随时检查监督，组织乙方参加有
电力安装工程施工合同书 甲方： 乙方： 根据甲方要求以及乙方在现场勘查情况决定的方案，甲方委托乙方承担本工程的安装施工任务。为明确双方职责，确保该工程的顺利进行，经双方共同协商，特签订本合同，作为工程施工、验收及结算的依据，双方必须共同遵守。 一、工程名称： 襄城县滨河花园一期工程临时配电安装工程 二、工程地点：襄城县迎宾路东段路南（滨河花园一期项目内） 三、承包范围和内容： 施工内容：安装干式变压器一台，高压IC卡计量一套，高压开关柜一台；低压柜三台；按容量敷设高压电缆VV22-1KV-4*1202——230米。 承包范围：本工程由乙方负责电缆、管道的购置安装土建，电缆管道外的电气设备就位安装、调试。代为甲方办理报装等手续，负责协调电力部门办好整个工程验收，交付送电等手续。 四、施工工期： 1、合同签订后，第三天为开工之日。开工日期至竣工日期期间为本工 程工期，工期暂定为30天。 2、工程完成后，乙方应及时会同有关部门组织进行工程竣工验收与送 电，验收合格后送电之日即为本工程全部竣工，即为竣工日期。五、施工及质量：
1、工程施工必须严格按照国家现行规范要求进行施工及验收，并经当 地电力部门验收合格。 2、隐蔽工程须经甲方现场施工代表认可签证后方可隐蔽。 六、设备、材料供应： 1、工程所需的材料必须是国家和电力部门认可的合格产品，按设备供应 的要求采购。 七、合同价格及结算： 1、工程总价：整个工程总包价为贰拾陆万元整（不含税） 2、付款方式： 协议签订后付工程总价的50%既人民币壹拾叁万元整（￥：130000元），在电力部门验收合格资料交付甲方送电之日后七天内付款45%既人民币壹拾壹万柒仟元整（￥：117000元），预留5%质保金既人民币壹万叁仟元整（￥：13000元），没有质量问题壹年后的十天内付清。 八、安全责任： 乙方在组织施工过程中必须严格按照《电业安全工作规定》的要求进行施工，确保安全。如发生人身、设备事故，责任由乙方负责。 九、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质虽标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据，要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率：安装工程为：85% 土建工程为
75% 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5利质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违 约责任，乙方延误一天工期须按合同价款％tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场
******小区三、四期 10KV配电工程 施工承包合同 发包人（甲方）：****置业有限公司 承包人（乙方）：*****电气工程有限公司 签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方） 承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。 2、工程地点： 二、承包方式及施工范围 1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。 2、承包范围： 2.1乙方承包内容： 2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。 2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。 2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱
电力安装工程合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方承包甲方变电站扩容工程等相关事宜订立本合同，以资共同遵守。 1. 工程概况 1.1工程名称：； 1.2工程施工地点：； 1.3工程内容：。 2. 工程承包范围 2.1由乙方负责提供变电站扩容工程图纸，并以图纸为依据完成相关电气设计（需报送供电部门审批），依据设计完成xxxxxxxxxx全部工程； 2.2代甲方协助向供电局办理用电申请手续及与工程有关手续。 3. 工程承包方式 3.1本工程以固定总价的方式承包（工程造价一次性包死）。即：包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容； 3.2本工程严禁分包或转包。如有分包或转包，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付承包总价10 %的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。 4. 工程工期 4.1本工程开工日期为年月日（收到首期工程款后马上采购设备），竣工日期为年月日，合同工期总日历天数为天。 4.2乙方必须按甲方的施工计划要求，编制项目的施工计划，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务； 4.3若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后 2 天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。 5. 工程造价及付款方式 5.1本工程的固定总价为人民币万元正；（含税价）乙方应向甲方具体增值税专用发票，乙方未出具增值税专用发票的，甲方不予支付。 5.2本合同生效后日内支付至工程总价的40%，设备到达现场后日内再支付工程总价的30%，竣工授电验收合格后日内再支付工程总价的25%，余款中的 2.5%等工程竣工验收合格满一年后无质量问题日内支付，最后的2.5%尾款等工程竣工验收合格满二年后无质量问题日内支付；（具体支付比例依照公司相关规定执行） 5.3本合同项下甲方对乙方的所有付款均以人民币汇至以下账户，或以乙方届时指定的其它方式支付。甲方付款所发生的任何费用（包括但不限于银行手续费），均应由乙方承担； 乙方指定的账户：
配电工程施工合同 （NO:20080032号） 甲方:安徽省电力公司宿州供电公司 乙方:宿州市明达电力服务有限公司 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及《环境保护法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：金泰路配电线路工程。 2.工程地点：市区 工程内容：配电线路 承包范围：建筑、安装工程 1.2开工日期：2008年9月1日 竣工日期：2008年11月1日 总日历日期：2008.9.1-2008.11.1 1.3质量等级：合格 1.4合同价款：120万 第2条合同文件适用的法律和标准规范。 2.1适用法律法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》、《安徽省建设工程合同监督管理办法》。 2.2适用标准、规范 GB 50150-91、GB 50169-92、GB 50168-92、GB 50171-92、GB 50173-92、GBJ 147-90、GBJ 149-90、《安徽省电力公司中低压城网技术导则》、《安徽省电力公司电缆敷设（直埋）典型设计》、《宿州电业局中低压配电网技术原则》、《宿州电业局10KV配网工程验收规范》。 第3条图纸 3.1图纸提供日期：2008年7月18日 3.2图纸提供套数：叁套 第4条甲方驻工地代表。 4.1甲方驻工地代表及委派人员名单：乔庭银、张杰、张刚毅、李淮生 第5条乙方驻工地代表：樊书峰、余国栋、刘桂祥 第6条成品保护的要求：已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方应保证成品不致被盗或损坏。保护期间发生损坏，乙方应自费予以修复。第三方原因造成损坏， １
供配电工程施工承包合同 合 同 书 建设发包方（甲方)： 承包施工方(乙方):
供配电工程施工承包总合同 合同编号: 建设发包方（下称甲方）： 承包施工方(下称乙方）: 依照《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致,达成以下协议条款： 一、工程概况和承包范围 1、工程名称: 2、工程地址： 3、工程内容范围： 4、承包方式：包工包料 5、质量等级: 合格 6、合同价款:京惠花园站点配电工程施工预算价为人民币(含税）；双方约定，本合同为固定含税总价包干合同，不做调整,详见附件《预算书》。 二、施工进场条件和开、竣工日期 １、施工进场条件。 下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕； （1）甲方负责工程施工图交底会审，并做好有关方签署的交底会审纪要、分送有关单位；（2）甲方负责办理用电手续。乙方协助甲方办理电气设计图审批手续; （3）甲方需向乙方提供电气施工图、土建施工图； （4）乙方负责绘制电缆路径图; （5）乙方协助甲方按相应规范进行本工程施工图设计（指电缆接入系统），办理报审,提供有关技术资料，提交施工方案。 如有地下设施,甲方应向乙方提供合同工程现场内地下设施的资料和出具处理意见。 ２、开、竣工日期。
该配电工程施工工期共计日，自合同签订之后次日起计算，但如遇下列情况之一的，在甲方书面同意后工期可相应顺延: A、因甲方更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度； B、因不可抗力而延误施工的; Ｃ、其他非乙方的过失造成的。 三、材料设备供应 1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的形式试验报告;低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书（即3C证书)。 2、设备材料的采购承包方式：设备、材料由乙方组织采购。 3、根据乙方包工包料的承包方式，乙方应对其供应的设备材料负责,如对工程造成损失的,由乙方承担赔偿责任。 四、工程质量 1、工程质量应当达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准时,乙方应承担违约责任。 ２、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任,由双方根据责任分别承担。 五、甲方权利和义务 1、委派甲方代表。甲方确定为甲方代表，履行本合同项下的甲方责任，该代表应是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方实施本合同，决定对双方工作进行协调的程序。 2、及时向乙方提交有关图纸、资料文件,并在开工前进行必要的交底。 3、负责取得与工程建设有关的许可与批文(包括负责政策处理工作）。 4、配合乙方协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。
合同编号:__________ 电气工程施工承包合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守： 第一条电力建设工程基本情况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程施工依据： （1）供电方案及工程电力施工图； （2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件； （3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。 4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。 5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。 第二条工程施工方案、图纸设计 1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。 2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容： （1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过； （2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过； 3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件： （1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定； （2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款 本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。 第四条工期 1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作， 年月号完成验收、交工等工作。 2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。 （1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度； （2）遇不可抗力的自然灾害； （3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。 第五条工程款支付方式 1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款 的%给乙方。 2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。 3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。 4、余下工程总价款的%作为工程质量保证金，保修期满后天内支付给乙方。 第六条工程质量监督与验收 1、乙方必须认真按照施工图纸和国家有关规范施工，工程质量必须达到合格以上（以甲方的验收为准）。 2、施工过程中，甲方有权对工程质量、进度等进行监督、检查，若发现乙方工程质量（包括使用的材料、设备）不符合电力公司有关规定或有关施工规范，甲方有权责令乙方返工、修改，乙方应无条件予以执行，其返工费用、损失由乙方自行承担。
供电设备安装工程施工承包合同 合同编号： 甲方：建设工程指挥部（以下简称甲方）乙方：电气有限公司（以下简称乙方）为明确甲乙双方在供电设备安装工程施工中的权、责、利关系，确保工程质量和工程进度，本着公平自愿、平等互利的原则，经友好协商，特订立合同如下，双方共同信守，严格履行。 一、工程量及承包方式 （一）本合同工程总量： 、施工用电设备的采购及其安装。 （二）工程承包方式 本工程采用“包工包料”全承包方式，甲方将工程所需材料、设备的采购、搭火、入户、安装施工全权委托乙方办理 二、工程期限 本工程自合同签订之日起至年月日前完成其工程量。有下列情况之一者，其工期顺延： （一）因天气、开工条件、甲方的协调及资金的到位情况等原因； （二）因甲方提出变更计划或变更施工和设计方案； （三）不可预见、不可抗力的因素。 三、甲乙双方的义务
（一）甲方的义务： 、负责处理工程的占地、房屋、电力线路通道的协调及其相应的补偿问题； 、按合同约定支付合同价款及工程预付款； （二）乙方的义务： 、按电力工程规程规范保质保量地完成合同约定的工程量； 、负责施工安装工程中的安全事宜。 四、工程质量、施工安全、工程验收和设备保修 （一）工程质量：乙方须按电力部门设计图纸施工；乙方承包施工的电力安装工程必须符合《供配电系统设计规范》和《电力装置安装施工及验收规范》及电力行业的技术规程规范的规定，符合消防，安监、防雷要求。 （二）工程安全：严格按照《电业安全工作规范》和国家、省、州有关安全生产管理的相关规定进行安装施工。 （三）工程验收：乙方应确保安装达到电力行业标准，由甲方报请当地电力公司进行验收。 （四）设备保修：依据国家相关规定，乙方对本工程设备的保修期为一年（自然灾害、不可抗力外力因素除外）。 五、工程总造价与结算方式 （一）工程总造价：本工程总造价为贰佰柒拾玖万元整； （二）工程预付款为，陆拾万元整。待工程完工，经验收合格投入使用后付，下余作为工程质量保证金，在投入使用一年后无质量