××××嘉峪关40MW光伏电站项目
支架买卖安装合同
签订日期：2014年7月19日
签订地点：市市中区
1.3合同总价款（大写）：××××（￥××××元）
备注和说明：
⑴品种和数量以实际使用和验收品种与数量为准。合同为以总价款为结算标准，并且材料包含17%增值税专用发票，施工开具建筑安装发票。在本合同约定使用量以满足施工图纸中实际安装量为准。
⑵本合同价款为货物运至甲方指定项目地之含税价格。合同总价已包含但不仅限于货物价款、包装、运输、装车、卸货、安装调试、设备的验收、技术指导、原施工部分的返工和材料及费用、试桩、乙方人员食宿费用、培训、咨询、服务、保险、检测以及各种技术支持和售后服务等或其他各项有关费用（设备安装基础设施的水、电、气等除外），甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。
2 质量标准与技术要求
2.1乙方提供的货物必须符合中华人民国国家安全环保标准、国家有关产品质量标准，以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标（简称“约定标准”）；甲乙双方在招标、投标文件中对质量要求和技术指标的容如有相互抵触或冲突的事项，则按照质量要求和技术指标要求较高的容确定该项的约定标准。具体的技术参数及验收标准见双方签署的技术协议。
2.2乙方提供的货物（含整机及零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和部均无瑕疵的原厂正品，否则应按本合同第八条的约定承担违约责任。
2.3包装和运输：
2.3.1乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。
2.3.2包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、规格、型号、件数、附件名，包装箱应附有产品说明书、产品检验报告及产品合格证。
2.3.3乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括但不仅限于：基本原则、操作使用和维护保养等。
3 付款方式与期限
3.1合同签订生效后，甲方支付乙方合同总款额10%的预付货款；安装完毕、通过电力公司并网检测及并网验收、顺利实现并网，支付乙方合同总款额的50%；工程竣工验收后支付乙方支合同总款额的90%；剩余10%作为质保金，对于质保金，届满一年后15个工作日无息支付，质保期自竣工验收合格并签署验收报告之日起次日计算。乙方要求甲方支付合同进度款前将按合同结算金额开具全部发票交付到甲方。
3.2 乙方应准确列明收款单位账户名称、开户银行、行号及银行账号，相关信息如有变更以书面方式通知到甲方。
4 交货时间、地点与方式
4.1交货时间：乙方应在本合同签订后20日，将货物及其配件送达甲方指定地点，并免费提供技术培训和咨询服务。如因甲方原因需延期交货，甲方须提前5天通知乙方，具体交货时间以甲方书面通知为准。
4.2交货时，乙方应将货物的材料清单、合格证，出场检测报告等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国产品还必须提供出厂合格证。
4.3交货地点：甲方指定项目地——嘉峪关49MW电站项目现场。
4.4交货方式：由乙方负责送抵甲方指定项目工地，乙方承担货物交付前所发生的一切费用及风险。
4.5乙方提供的单证和资料：税率17%增值税专用发票（发完全部货物后10个工作日）、合格证、发货单、相关图纸、《安装与使用说明书》或《安装、操作及维护手册》，甲方对乙方提供的技术资料承担义务。
4.6 相关图纸、《安装与使用说明书》或《安装、操作及维护手册》，乙方须于合同签订后25 日提供给甲方；合格证、发货单、支架检测报告，随货运抵现场并交付甲方。
5 验收
5.1验收时间：
货到甲方指定地点后 5 日，由双方共同对货物数量进行清点。如货物包装不完整或存在破损，甲方有权拒绝接收货物。如货物数量有误，由乙方负责补齐。如货物数量无误，甲方签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。
甲方在验收中，如果发现乙方交付的货物不符合合同约定或试验不合格，应妥善保管并及时告知乙方质量问题及处理意见，期间产生的保管费用由乙方承担。乙方在接到甲方通知后，应在2 日负责处理，否则，即视为默认甲方提出的质量问题及处理意见。
货物经甲方试验合格并签署《质量验收报告》后，方为验收完毕；若需要国家相关部门检验的部分，须国家相关部门检验和甲方检验同时完毕才视为验收完毕。
支架安装通过甲方验收完毕前，非因甲方保管不当而导致的货物质量损失，均由乙方承担。
5.2验收方式：
甲方、乙方双方联合验收。
5.3验收标准：
按国家现行标准和双方签订的技术规要求验收。
5.4验收争议：
如因货物的验收问题发生争议，由市技术质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时乙方按本合同第八条承担违约责任。
6 质保与售后服务
6.1乙方保证交付给甲方的货物符合本合同约定和国家相关法律法规及关于货物性能的规定（如为参照乙方提供的样品而订立的合同，乙方交付的货物应符合样品标准，样品应与合同的约定相符并符合实现甲方真实合同目地）。
6.2乙方承诺货物质量保证期为5年，自货物符合要求的《质量验收报告》签署之日起算。
6.3质保期，如货物非因甲方人为原因、自然灾害等而出现质量问题，乙方应负责免费维修。乙方保证在接到故障后12 小时响应甲方要求，48小时派员上门现场维护。在上述时间，无法排除故障的，乙方应负责包换或包退，并积极采取其他补救措施，同时乙方应按本合同第八条承担违约责任。
7 环境、职业健康与安全
7.1乙方应当确保在产品制造过程中使用的材料和制作工艺符合国家标准，保证项目施工现场符合国家法律政策要求。
7.2如甲方检验员需在乙方制造场所进行检验时，乙方有义务为甲方检验员提供一个安全的工作环境，并详细告知其潜在的危险。如甲方检验员认为工作环境不安全，有权不履行其工作。
7.3乙方工作人员在甲方项目施工现场进行服务时，应当遵守甲方施工现场的“安全/环境管理规定”，听从甲方施工现场安全工程师的指挥。
7.4乙方用于包装货物的包装材料应是符合环境要求的包装材料。
7.5乙方负责货物运输时应采取实际措施，确保不对沿途环境和甲方施工现场造成不良影响。由于乙方的疏忽对沿途环境和甲方施工现场造成的经济损失，由乙方承担。
8 违约责任
8.1乙方逾期交付货物的，每逾期1日（不足1日的按1日计算），按照合同总价款的0.01%/日计算（累计至交齐全部货物之日止），向甲方支付违约金，同时仍需履行合同交货义务；如逾期30日仍未交齐货物的，甲方有权单方通知解除合同，并有权向乙方收取合同总价10%的违约金。
8.2乙方保证本合同项下货物权利（包括但不限于货物所有权及知识产权等权利）无瑕疵。如甲方在使用本合同项下货物或货物的任何部分遭受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控，如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主权利或国家机关依法对货物进行没收查处的；乙方除应向甲方返还所有已收款项外，还应按合同总价10%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
8.4乙方保证本合同项下货物质量（包括但不仅限于花色、品种、规格、型号、技术要求等）无瑕疵。如货物质量不符合本合同约定，应由乙方负责包退、包换，并承担调换或退货而支付的实际费用和逾期交货的违约责任；乙方不能更换的，甲、乙双方协商确定后，并有权向乙方收取合同总价10%的违约金。
8.5乙方提前交或多交货物的花色、品种、规格、型号、质量等不符合合同约定的，甲乙双方协商一致乙方向甲方支付一定金额保管费。
8.6质保期，货物出现非人为原因造成的质量问题，乙方无法排除故障的，乙方应免费更换须更换的货物及零部件，并积极采取其他补救、减损措施。如经更换，货物质量仍不符合本合同约定的，经甲乙双方协商一致，并承担由此给甲方造成的一切损失。
8.7乙方违反本合同项下环境、职业健康与安全义务的，应按合同总价的10%向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
8.8甲方有权自尚未结算的质量保证金中，扣除乙方应承担的违约金及甲方的相应损失，不足部分由乙方接到甲方通知后五个工作日补齐。
9 不可抗力
甲、乙双方任何一方由于不可抗力（不能预见、不能避免、不能克服的客观情况）致使本合同部分不能履行或全部不能履行的，应在不可抗力发生后五日向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力持续15 日以上的，甲、乙双方协商后可解除本合同。
10 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第(10.2) 种方式解决：（只能选其一）
10.1提交仲裁委员会仲裁。
10.2依法向甲方住所地人民法院起诉。
11 其他事项
11.1本合同为双方签订的主合同，本合同中双方签订的技术协议均作为本合同之附件。作为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。
11.2本合同附件及履行中产生的相关资料是合同的组成部分，与合同具有同等效力，双方往来文件或协议以签署时间在后的为准。
11.3本合同容为打印文本，任何一方不得手工填写或擅自添加、删减、划改。如确需对本合同条款进行修改、补充和变更，应另行签订打印文本的补充协议，并经双方盖章确认。
11.4 本合同壹式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份，自合同双方委托代理人签字和盖章之日起生效。
三方公司资料
甲方相关资料：
甲方名称（签章）：甲方公司地址：
主要负责人：
甲方委托代理人（签字）：
：
传真：
开户银行：
银行：
乙方相关资料：
公司名称（签章）：
公司地址：
主要负责人：
委托代理人（签字）：
；
传真；
开户银行：
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
巨力园区太阳能光伏屋顶20MWp发电项目金 太阳示范工程 光伏支架 技术协议 编制： 2013年9月
目录 一．技术规范............................................................................................................................ - 1 - 1 总则 ................................................................................................................................ - 1 - 2 工程概况 ........................................................................................................................ - 1 - 3 设计和运行条件 ............................................................................................................ - 2 - 4 技术要求 ........................................................................................................................ - 3 - 5 包装与运输 .................................................................................................................... - 5 - 二.供货范围 (5) 1 一般要求 ........................................................................................................................ - 5 - 2 供货范围 ........................................................................................................................ - 5 - 三资料的交付.......................................................................................................................... - 6 - 1 一般要求 ........................................................................................................................ - 6 - 四监造、检验和性能验收试验.. (7) 1 监造、检验要求 (7) 2 性能验收试验 (7) 五技术服务和设计联络 (8) 1 供方现场技术服务 (8) 2 培训 (9)
太阳能光伏安装施工合 同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 工程名称：********** 工程地点：********** 承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 承包方式： 包工不包料（含装卸费） 工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 工程质量：合格 合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人：承包人： 发包人代表：承包人代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
建设工程施工承包合同书 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
太阳能光伏发电安装施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。 2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。 2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，
解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。 5、附则 本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。 发包人：承包人： 发包人代表：承包人代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
工程施工合同签订注意事项 建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件
编号：_____________ 太阳能光伏发电安装施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议： 1、工程概况 1.1工程名称：********** 1.2工程地点：********** 1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。 1.4承包方式： 包工不包料（含装卸费） 1.5工期： 开工日期：年月日 实际施工天数：天 1.6工程质量：合格 1.7合同价款（人民币大写）： 安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作 2.1 甲方工作 2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。 2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.2 乙方工作 2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。 2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 3、工程价款及结算 3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。 3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。 3.3 本工程无保修金，不含税。 4、违约责任 4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。 4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。 4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方
编号：_____________彩门工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。 第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。 第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米
山东东营仙河镇80MWP渔光电互补光伏发项目 支 架 组 件 安 装 分 包 协 议 签订地点：山东省东营市
光伏支架组件安装分包协议 甲方： 乙方： 依照《中华人民合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华天民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》以及《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就子系统支架、组件安装工程施工事项经协商达成一致，订立本协议。 一、工程概况 工程名称：山东东营仙河镇80MWP渔光且补光伏发电项日 工程地点：山东省东营市河LI区仙河镇 工程范围：甲方承包范围内的部分光伏并网发电工程的子系统支架、组件安装。 二、工程内容 主要内容包括但不限于： 1、支架、组件材料从总包指定料场的领取、二次倒运及保管，现场施工后的垃圾清理、外运。 2、支架、组件安装。 3、支架、组件安装中的离住的焊接、管桩桩头的除锈防腐、孔洞的处理以及为使立柱达到安装要求所需要的垫板等。 4、支架、组件安装所需要的设备、机具、工具及除从总承包领取的材料与外的辅材以及旌T所必须的措施费用由乙疗自己承
担。 5、施工所需的人员衣食住行、劳保用品及劳动保险均由乙方承担。 6、文明施工及措施：服从甲方的现场项目部管理，并满足现场文明施工要求，但由于本项日的特殊仕，乙方须无条件接受甲方根据工程实施需要（包括但不限于乙方不服从甲甲方管理的、工程质量不合格经整改仍不合格的、施工进度滞后3天及以上的等情形）．以书面通知形式，单位盖章、授权代表人签字的书面文件，对本协议项下承包项日和内容所做的调整和增减，乙方与施工他方因分享承包总体工程发生的衔接部分，按卜-列方法处理：按项目部要求执行。三、工期 子系统安装工程开工日期；合同签订后乙方等待甲方进场通知，通知后1个工作日内抵达现场，竣上日期以项目部要求为准。 四、质量标准 1、安装完成的光伏组件，在同一方阵内、同方向的方阵与方阵之间保证处同一平面。 2、禁锢支架与组件时，保证平整、弹垫数量准确，不得出现未拧紧现象。 3、组件安装完成后．相互之间保持平齐、不得错位： 4、焊接立柱前，先将柱头除锈，焊接时，及时清除焊渣保证满焊；焊接完成后，要防锈漆两道，环氧富锌漆一道。 5、工程质量验收合格率达到100%
××××嘉峪关40MW光伏电站项目 支架买卖安装合同 签订日期：2014年7月19日 签订地点：济南市市中区 ⑴品种和数量以实际使用和验收品种与数量为准。合同为以总价款为结算标准，并且材料包含17%增值税专用发票，施工开具建筑安装发票。在本合同约定使用量以满足施工图纸中实际安装量为准。 ⑵本合同价款为货物运至甲方指定项目地之含税价格。合同总价已包含但不仅限于货物价款、包装、运输、装车、卸货、安装调试、设备的验收、技术指导、原施工部分的返工和材料及费用、试桩、乙方人员食宿费用、培训、咨询、服务、保险、检测以
及各种技术支持和售后服务等或其他各项有关费用（设备安装基础设施的水、电、气等除外），甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。
2 质量标准与技术要求 2.1乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量标准，以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标（简称“约定标准”）；甲乙双方在招标、投标文件中对质量要求和技术指标的内容如有相互抵触或冲突的事项，则按照质量要求和技术指标要求较高的内容确定该项的约定标准。具体的技术参数及验收标准见双方签署的技术协议。 2.2乙方提供的货物（含整机及零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，否则应按本合同第八条的约定承担违约责任。 2.3包装和运输： 2.3.1乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。 2.3.2包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、规格、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书、产品检验报告及产品合格证。 2.3.3乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括但不仅限于：基本原则、操作使用和维护保养等。 3 付款方式与期限 3.1合同签订生效后，甲方支付乙方合同总款额10%的预付货款；安装完毕、通过电力公司并网检测及并网验收、顺利实现并网，支付乙方合同总款额的50%；工程竣工验收后支付乙方支合同总款额的90%；剩余10%作为质保金，对于质保金，届满一年后15个工作日内无息支付，质保期自竣工验收合格并签署验收报告之日起次日计算。乙方要求甲方支付合同进度款前将按合同结算金额开具全部发票交付到甲方。 3.2 乙方应准确列明收款单位账户名称、开户银行、行号及银行账号，相关信息如有变更以书面方式通知到甲方。 4 交货时间、地点与方式
建设工程施工合同 第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：工程。 2.工程地点：河南省新郑市。 3.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 二、合同工期 开工日期：年月日。 竣工日期：年月日。 工期总日历天数：日历天；工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，以高者为准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：固定总价人民币（大写）： ￥元，工程结束后，乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。 其中：该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部
门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。 合同价格形式：固定单价合同±设计变更±现场签证。 例外情形是否适用：。 例外情形：承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格（即新郑市每季度发布的材料信息价）的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时，其超过部分据实调整。 合同价款支付 工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完工并经甲方验收合格后，付至合同总价款的%；经审计决算完成审定后，付至合同总价款的95%，质保期满后余款一次性付清。 承包方指定的收款账户基本信息如下 开户行： 户名： 卡号： 发包人付款前，承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。 六、双方责任 （一）甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收，按照合同约定支付工程进度款；以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件，负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表：；身份证号：；职务：；联系电话：。发包人更换发包
合同编号：____ 屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同 发包方(甲方）：xxxxx 承包方(乙方):xxxxx xxxx年xx 月xx日
第一部分合同书 发包方(全称)：xxxxxx（下简称：甲方） 承包方(全称)：xxxxxx （下简称：乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就xxxxxxxx项目EPC承包事宜经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 承包工程名称：xxxxxxx 屋顶分布式光伏电站项目。 工程地点：________________________ 二、承包工程范围和方式 （一）工程承包范围 屋顶分布式光伏电站项目的设计、采购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若需要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务售后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标验收要求；工程实施过程中承包方应提供设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。包括但不限于： 1 设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明；在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的；需提供建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调配合提供；项目的设计与主要设备、材料的选型要求满足项目25年有效寿命；项目现场电网接入所需建设的开关站及线路，需严格执行项目所在地电网公司接入批复；相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等。 2设备材料采购：完成工程所需的全部设备及材料的采购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。 3土建工程：包括但不限于： （1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。 （2）光伏方阵区内安装及施工：箱变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。 乙方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作，含测量
光伏发电项目工程施工分包合同协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
合同编号： 张北县郭村20兆瓦分布式光伏发电项目C标段 12.5MW光伏系统工程施工分包合同 甲方：××科技股份有限公司 乙方：××建筑工程有限公司 2016年 3 月1 日
第一部分合同书 总包单位(全称)：××科技股份有限公司（下简称：甲方） 分包单位(全称)：××建筑工程有限公司（下简称：乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点 分包工程名称：张北郭村二期22MW光伏发电项目C标段12.5MW光伏系统工程 工程地点：河北省张家口张北县 二、分包工程承包范围和承包方式 1、建筑土建工程 （1）工程承包范围 A、土建工程：包括但不限于：电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、电站管理区综合楼、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、围墙、大门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲洗水池、污水收集池等附属工程；箱变基础工程、发电单元光伏支架基础工程、汇流箱、通讯箱及组串式逆变器基础工程、光伏支架及组件安装；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。投标方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作。含测量施工放线。投标方负责施工机械工具。除说明外，本标段均为由中标单位包工包料（全包）施工。 B、电气工程：包括但不限于发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆串接线、防雷接地安装工程；发电单元汇流箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及
工程施工合同 项目名称： 签订时间：年月日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工事项，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵照执行。 一、项目概况： 工程名称： 工程地点： 工程承包范围及内容： 未说明详尽之处以设计图纸为依据。 二、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期天数：共日历天。 三、质量标准：合格。 四、合同价款： 金额(大写)人民币：；￥：元。 五、双方职责： （一）甲方职责 1、甲方代表，甲方代表根据授权，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。 2、施工合同签订后3日内提供施工图肆套（含制作竣工图使用的图纸）；乙方需要增加施工图套数，甲方联系解决，费用由乙方支付。 3、监督工程质量、安全、进度等工作。 4、负责协调乙方施工的用水、用电及施工货梯等必要条件，协调园区其他各专业承包单位相互配合以保证工程正常施工。 5、负责与设计单位及有关部门的工程联系及协调。 6、办理合理的变更、签证手续及工程款支付。 7、组织工程竣工验收及办理工程结算工作。 （二）、乙方职责
1、乙方代表，电话：；乙方代表需常驻现场，乙方代表全权代表乙方，行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，解决施工过程中的各项事宜。 2、根据甲方园区平面规划指定地点，乙方搭设办公及生产等临时设施及堆放材料；负责生活及施工垃圾等定期收集和清理并承担相关费用，直到工程交付使用为止，工程竣工移交后，负责工地上所有有关乙方的设备、多余材料及各种临时工程清除、移走。 3、负责本工程施工用水、用电的接引工作，用水、用电接引（含安装水电计量表及水电配置箱）工作及费用由乙方自理，费用已包含在合同总价中；水电费用（含水电损耗费用）由乙方承担，由甲方代缴，乙方在接到缴费通知书3日内按时缴交，否则甲方有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除，对此乙方不得提出任何异议，若水电费没有按时缴交的，被停水、停电的造成的损失均由乙方承担，导致工期延误的，不予顺延；通讯线路及通讯费由乙方自行解决。 4、按甲方及相关施工配套说明严格按照施工规范进行施工，落实每道工序落实“三检”制度，对承包范围内的工程质量负全部责任；对隐蔽工程在隐蔽前，应提前24小时通知验收，经签字认可后方可隐蔽；由于乙方施工操作失误或乙方工程质量等原因给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任并无条件返工至合格为止。 5、乙方应根据工程进度组织专业队伍施工以满足甲方的工程进度要求，应提供计划、报表的名称及完成时间：开工后5天内乙方须向甲方及监理人提供工程施工总进度计划壹式叁份；每月25日向甲方及监理人报当月完成工作量月报表（含累计完成量及价）和下个月施工进度计划表（含资金使用计划表）各壹式叁份；工程完工时提交完工报告书壹式肆份；每周向监理人和甲方报送施工周报壹式贰份及监理人要求的其他有关报表。 6、乙方必须配合甲方单独发包项目、通讯网络等部门的施工（甲方单独发包项目的总包管理费和配合费及其它相关费用不另计取）。 7、乙方在工程实施过程中，不得损坏工地范围内（含甲方单独发包的土建及装修等工程）的成品和半成品，否则须给予损失方相应的赔偿，工程移交前，负责自身承包范围的保护和保洁工作及责任，因乙方管理不善造成损坏的，乙方应负责出资修复，造成工期延误的，工期不予顺延。
光伏支架购销合同 需方： 供方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，就项目需方向供方采购支架事宜，供需双方经协商，同意签订本合同，以资共同遵守。 第一条产品的名称、规格、金额 第二条质量要求、技术标准 1. 供方保证提供的所有产品及其包装是全新的且质量合格，采用合格的材料制造，各方面 符合国家相关标准。 2. 因组件及屋顶的特殊性而需要的质量要求和技术标准，见附件二《技术要求》。若此附件 要求低于国家相关标准的,按国家相关标准执行。 3.供方需将此次项目所需的合格支架及相关配件样品于合同签订之日起日内提供于需方 作为产品交付验收标准。
第三条产品交付 1.交付地点： 2.交付时间： 3.运输方式： 4.收货人： 第四条付款方式 1.需方发出发货通知单日内，需方以电汇形式支付供方预付款（发货确认单对应合同 额的30%,付款前供方需向需方提供等额增值税发票原件）； 2.全部货物到需方指定交付地点，预验收合格并提供合同第六条第4条要求提供的全部 资料后10个工作日内，需方以电汇形式支付支付供方到货款（合同结算额的90% 减去预付款金额,付款前供方需向需方提供除预付款外全额增值税发票原件）。 3.货物全部到现场且经甲方验收合格后2个月内，需方以电汇形式支付供方合同结算金 额的10%。 第五条包装标准、包装物及供应与回收： 供方应对产品进行有效、安全的包装，应做到防雨、防潮湿、防震等保持措施，以不损坏产品为包装原则，并确保产品能够安全无损的运抵交付地点。包装需方便吊装，确保产品在吊装过程中完整性，所有产品需成套包装（压块与标准件（含螺栓、螺母、平垫、弹垫）的组装）。若预组装错误或不到位导致需方现场重新组装的,由供方承担相关人工费用。同一型号、规格、尺寸的产品独立包装。 第六条产品的质量与检验及验收地点 1.需方对供方所交付产品依据本合同约定的标准和相关法律法规及行业规范的要求进行验收。 供方保证本合同范围的产品为全新的，如果产品本身质量存在问题，需方有权退货，不承担任何责任，并保留进一步索赔的权利。
农村光伏系统工程施工分包合同 甲方（总包单位）： 法定代表人： 乙方（分包单位）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 第一部分合同书 第1条工程名称及地点 分包工程名称： ______________ 工程地点： _______________ 第2条分包工程承包范围和承包方式 1、建筑土建工程 （1）工程承包范围 a、土建工程：包括但不限于：电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、 电站管理区综合楼、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、围墙、大门、护坡、室外排水沟、化粪池、冲洗 水池、污水收集池等附属工程；箱变基础工程、发电单元光伏支架基础工程、汇流
箱、通讯箱及组串式逆变器基础工程、光伏支架及组件安装；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。投标方负责现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品保护等工作。含测量施工放线。投标方负责施工机械工具。除说明外，本标段均为由中标单位包工包料（全包）施工。 b、电气工程：包括但不限于发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆串接线、防雷接地安装工程；发电单元汇流箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及所需的电缆敷设及接线（包括通讯电缆、网线及光纤熔接）、电缆管及桥架安装；甲方只负责设备和电缆供应（除说明外）。中标方负责其他一切辅材及施工工作。 （2）工程承包方式：采用固定总价模式，包含但不限于施工所需的材料、设备及人员均由中标方自行采购及配置（包括施工和安全设施等）。工程量详见工程清单及计价表。 第3条分包合同价款 金额：人民币（大写） ________________ （￥_____ 元） 付款方式：电汇、银行承兑、转账支票。 第4条工期 开工日期：本分包工程定于 ______ 年月日开工； 完工日期：本分包工程定于 ______ 年月日完工。 第5条工程质量标准 本分包工程质量标准，符合国家和行业相关规范及标准： 分项工程合格率100%;
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权 利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 工程施工合同 发包人：_________________________________________________ 承包人：_________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程范围 二、承包范围： 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：天。 四、质量标准 工程质量标准：合格乙方保证提供的的完整性和可 靠性，完全符合甲方询价规格书中的各项要求。货物品质保证期为 12 月，以到货之日起计算。 五、合同价款 金额（大写）： 人民币（￥）：元 六、工程款（进度款）支付 工程竣工验收合格后一次性支付全部工程价款。 七、双方一般权利和义务 1、发包人工作 1.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）在合同实施期间，甲方应指派专人配合乙方工作，为乙方履行合同提供必要的场地、
资料、人员上的帮助。如因甲方原因致使合同无法如期履行，给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。 （2）甲方不得强迫乙方接受合同以外的无理要求。在此情况下，乙方可以拒绝甲方的此类要求而不被视为违约。 （3）将该项工程施工所需的水、电免费接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包方协助承包方接至施工现场，在施工期间所产生的水、电费用由发包方承担；要求在施工期期间要节约用水用电。 2、承包人工作 2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人自行负责。 （2）施工场地清洁卫生的要求：按环境卫生标准及环境管理体系执行。 （3）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商。 八、施工组织设计和工期 1、进度计划 1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在开工前7日提供，严格按照施工进度进行。 2、工期延误 2.1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力或发包人原因造成的工期延误外，其它原因造成的工期延误由承包人承担相应责任。 九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十一、合同生效 本合同一式三份，经甲乙双方签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人：