建设工程设计合同（人防专业建设工程设计合同）
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由设计人编填）
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签订日期：
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担 xx项目人防地下室设计，工程地点为 xx市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据。
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书。
2.2 发包人提交的基础资料。
2.3 设计人采用的主要技术标准是：
《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程设计规范》、《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计防火规范》、人防工程防护设备选用图集及其它现行的相关规范、标准。
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同补充协议
3.2合同书
3.3发包人要求及委托书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
4.1 本人防工程为地下层，建筑面积平方米。
4.2 设计人承担地下室的建筑、结构、通风、给排水、电气五个专业的设计（包括方案、初步设计阶段、施工设计阶段及平战转预案编制）。不包含平时功能及消防设计。
4.3设计人所提交的设计成果应完全满足政府主管部门和发包人的有关规定和要求；以及设计人负责协助把经双方确定的设计方案报送并顺利通过xx市人防办的
技术审查。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
5.1 规划设计阶段：规划设计图纸电子文件。
5.2方案设计阶段：建筑方案图纸（总平面、各层平面、剖面）电子文件。
5.3初步设计阶段：建筑初步设计图纸（建筑总平面、各层平面、剖面；结构地下室平面；风、水、电地下室平面）电子文件。
5.4施工设计阶段：建筑施工图设计图纸（建筑总平面、各层平面、剖面；结构地下室平面、风、水、电地下室平面）电子文件；地质勘察报告。
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
6.1 方案阶段：人防地下室建筑平面图一份。时间：资料齐全后x个工作日。
6.2 初步设计阶段：人防地下室各专业初步设计图纸六套。时间：资料齐全后x 个工作日。
6.3 施工设计阶段：人防地下室各专业施工设计图纸八套。时间：资料齐全后x 个工作日。
6.4提供设计图纸同时，提交初步设计审查及施工图审查所需计算书、电子文件及其它相关资料。
第七条合同费用
7.1本工程采用总价包干的承包方式，总包价为人民币元整（￥），已包括本合同规定的设计范围内的所有责任和义务，包括但不限于以下内容：
①资料搜集、现场踏勘，与发包人进行设计前的咨询；
②设计平面图、指定区域效果图、全套施工图及相关设计文件、图纸的电子文件、模型；
③设计过程中的赴发包人指定地点讨论及开会现场交底；
④施工期间进行现场指导的技术配合酬劳；
⑤按合同规定提交设计成果，以及负责把经双方确定的设计方案报送人防办进行技术审查。
⑥循应发包人进度要求的赶工、配合工作。
7.3本合同范围内的设计工作应缴纳之一切税费及其它费用(包括现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、各种报告及图纸)，设计费用均已综合考虑；政府或有关
部门颁布的对价格调整的政策文件等，对本合同不适用，设计费不会因此而做出调整。
第八条支付方式
8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 %，即人民币元整（￥）作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2 设计人提交初步设计图纸后三天内，发包人支付设计费总额的 %，即人民币元整（￥）。
8.3设计人提交施工设计文件并通过人防办审查后三天内，发包人支付设计费总额的 %，即人民币元整（￥）。
8.4人防工程施工完毕并通过专业验收合格后三天内，发包人支付？%的余额，即人民币元整（￥）。
8.5以上各期付款均以设计人按时按质完成设计任务为前提，设计人要求支付合同价款时，应提交完整请款文件正本一份，包括工作进度请款报告和相应金额的发票。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
9.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。，
并对提交的设计文件报建的顺利通过负责。
9.2.2设计合理使用年限为五十年。
9.2.3设计人负责对发包人提供的资料的准确性、全面性进行审查，及时提出其错误、失误或遗漏，并根据实际情况提出合理化改进建议和意见。
9.2.4设计人采用的主要技术标准是：中华人民共和国现行的设计规范。
9.2.5设计人负责经双方确定的设计方案顺利通过人防办公室及相关政府部门的审批，不得有较大修改而造成工期延长及造价增大。
9.2.6设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失或设计错误造成工程返工，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题并对施工过程进行技术指导和参加竣工验收。
9.2.8设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第十条知识产权
10.1 设计成果知识产权归属
10.1.1发包人独立拥有设计人为本项目制作的一切全部设计文件（包括但不限于图纸、说明、电子文件、计算机程序及其产生的数据等）的知识产权。
10.1.2 如本合同提前终止，在付清相应设计费用后，发包人取得该部分设计成果的知识产权，并有权聘请其他公司继续使用以上资料。
10.1.3 未经发包人书面同意，设计人不得将设计成果通过传递、复制、影印、摘录等方式泄露给任意第三方、对外散播，或用于个人作备份、资料参考、对外宣传文件、参展等，因此造成的损失由设计人承担
10.2 设计过程中的知识产权保证
10.2.1 设计人保证所提交的设计成果（图片、文件、图纸、说明、电子文件、计算机程序及其产生的数据等）没有侵犯任何第三方拥有的知识产权，其引用或使用的以上具有知识产权的资料已充分注明出处或著作权人，按规定应支付报酬的已
支付相应报酬及费用。
10.2.2因设计人违反10.2.1之保证义务导致发包人在使用以上资料过程中被追诉，设计人应按发包人实际支付的和解、调解、赔偿金支付发包人或同意发包人在未付的服务费中直接扣除。
10.2.3设计人之保证不因其主观有意或过失而得到豁免。
第十一条违约责任
11.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，定金不予退回。设计人未开始设计工作时，无须支付设计费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已完成并双方确认的实际工作量结算，发包人已付费用高于实际工作量设计费用的，设计人应予以退还。
11.2发包人应按本合同第八条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应向设计人支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
11.3设计人所设计的文件不能按本合同规定通过当地的相关管理部门，设计人应负责整改，直至通过以上部门审批为止，在未通过审批前，发包人有权拒绝付款；若设计人所提交之设计文件在完成后二个月内仍不能通过审批的，发包人有权解除合同，合同余额不再支付。
11.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。
11.5设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金额由双方商定为实际损失的100%，直至扣除全部设计费。
11.6合同生效后发包人方已支付相应费用的，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。退回发包人所付设计费用；若发包人对相关设计文件认可确认的，发包人亦可选择付清相应工作量的设计费用后按第十条规定取得知识产权。
第十二条保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的信息、资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该信息、资料的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该信息、资料的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。双方保密责任自前述信息、资料可从公开渠道合法获得之日止。
本条独立于本协议，无论协议是否得到最终履行，最后交易是否成功均不免除双方的保密义务。
第十三条诉讼
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向发包方所在地人民法院提请诉讼。
第十四条合同生效及其他
14.1 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
14.2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
14.3 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
14.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
14.5本合同于2011年月日签订于市，经双方盖章即生效，一式四份，发包人和设计人各执二份。
14.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
14.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。
发包人名称：（盖章）设计人名称：（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
项目经理：（签字）项目经理：（签字）
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真: 传真:
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案: 鉴证意见:
(盖章) (盖章)
备案号：经办人:
备案日期：年月日鉴证日期: 年月日
建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段及投资等见下表。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费以￥90000.00元人民币（大写：玖万元整）进行包干。设计费支付进度详见下表。 说明： 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3、设计费总额已总价包干形式进行确定。 4、本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内的，设计人按合同第四条规定，交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图
设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。 费用支付进度详见下表： 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条、双方责任 （一）发包人责任： 1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。 （二）设计人责任： 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照要求，设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。
人防防护设备安装施工专业分包合同
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同
日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx
1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。
建设工程设计合同二范本篇一：建筑工程设计合同(一)合同范本电子版 GF－ＸＸ-0209 建筑工程设计合同（一） （民用建设工程设计合同） 工程名称：工程地点：合同编号:（由设计人编填) 设计证书等级: 发包人: 设计人: 签订日期：?中华人民共和国建设部 监制?国家工商行政管理局?发包人：?设计人：?发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投 资及设计费等见下表。 2?第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 同范围内。?篇二:建设工程设计合同范本?篇三:
建设工程设计合同范本?合同编号: ?建设工程设计合同?工程名称：?发包方: 设计方：?合同签订地点： 合同签订时间：年月日?编制及使用说明 一、合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示 1、范文本为基础编制。文?本编制主要遵循以下原则：?法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流?程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要; 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽?可能增加合同针对性条款约定； 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特?殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。?二、示范文本主要适用于建设工程设计合同的签订。?三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。?四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需 要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。?五、条款填写说明: 1、第２条设计范围是指编制建设项目初步设计、施工图设计、非标准设备设计、
人防审查协议： 河北省施工图设计文件 审查委托协议 河北省建设厅制
河北省施工图设计文件审查委托协议 建设单位（甲方）: 审图机构（乙方）: 河北霄岭工程设计咨询有限公司 乙方在接到施工图审查委托后与甲方签订本协议。甲、乙双方应当遵循平等、协商、互利、诚信的原则签订本协议。 第一条本协议依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计合同条例》和《河北省建设工程勘察设计管理条例》，国家人民防空办公室《人民防空工程施工图设计文件审查暂行办法》。 1.2 河北省物价局、建设厅《关于制订建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》。 1.3 国家及地方有关工程勘察设计、施工图设计文件审查管理法规、规章和文件。 1.4 国家计委、建设部计价格（2002）10号发布的设计收费标准。 第二条本协议审查项目的名称、规模、投资等基本概况： 工程概况 建设单位 设计单位 勘察单位 工程名称 人防工程类别项目所在地 防核武器级别防常规武器级别防生化武器级别 战时使用功能
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 一、设计单位资质证书副本复印件1份； 二、设计合同复印件1份（附建式人防工程可不提供）； 三、批准的立项文件、初步设计文件和初步设计审查批准文件复印件各1份（附建式人防工程可不提供）； 四、人防主管部门设计要点或批复文件复印件1份； 五、全套施工图（人防工程部分）设计文件 4 套(含总平面图、人防设计说明、首层平面图、剖面图，结构等专业计算书及计算软件名称)； 六、工程勘察成果报告1套。 第四条乙方向甲方交付的文件： 4.1 根据项目审查情况出具审查合格或不合格的结论意见，填写河北省建设工程施工图设计文件审查报告。 4.2 对甲方提交的施工图设计文件审查合格后，加盖施工图审查专用章。 第五条甲方应支付合同项目审查费用: 审查费计算（范例） ㎡审查费万元序号分项名称规模投资万元设计费万元费率% 合计 实收 审查费合计（大写）计万仟佰元整审查费用支付:审查费用为10万元以下的，甲方在协议生效后3日内支付。审查费用10万元及以上的，协议生效后3日内支付60%，支付金额应
设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
合同编号：__________________ `` 建设工程设计合同范本一诚信?合作?共赢 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 建设工程设计合同范本 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交
底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。) 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
建设工程设计合同 项目名称：衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目项目建设地点：湖南省衡阳市深圳工业园内 委托方（甲方）：曾晴 承接方（乙方）：左曼琳 签订日期：2016年05月29 日 工程设计证书：甲级311006——sj
目录 正文： 1. 合同依据 2. 项目概况 3. 设计范围 4. 服务与职责 5. 费用、付款及设计成果交付 6. 甲方向乙方提供的有关资料 7. 合同终止 8. 违约责任 9. 一般条款 10．其他约定
甲方（发包人）：曾晴 乙方（设计人）：左曼琳 甲方委托乙方承担衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 1．第一条：合同依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 相关建设工程审批文件。 2．第二条：项目概况 项目名称：衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目 项目地点：湖南省衡阳市深圳工业园内 建设规模及经济技术指标（暂定，方案设计以用地规划设计条件为准）： 用地面积：116亩 总建筑面积：47000㎡ 备注：最后结算以政府主管部门批准的施工图设计建筑面积为准。 3．第三条：设计范围 本合同项目设计范围为施工图前方案确认或初步设计(如政府主管部门要求必须做)与施工图设计，具体包括但不限于：建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩土工程勘探和试验、用地红线外的任何设施、市政道路、市政电力等设计和施工图预算及工程量清单乙方提供的各阶段的设计文件需同时符合建设部建筑工程设计（最新版）要求与国家行业和当地相关规范、规程以及设计深度并通过当地政府职能部门的审查，以及甲方提供的设计任务书要求。乙方还应配合发包人进行优化设计，达到最佳经济效果。 4．第四条：服务与职责
人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。
甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日
建筑工程设计合同范本 甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程，项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计 冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日 包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日 图、透视图 施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后
4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内 合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米，总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约
人防设计合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021
建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工 工 工 （ 设 计 发 设 签二 零
发包人： (以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人： (以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第2条设计范围 地下室单体人防方案设计； 地下室单体人防初步设计； 地下室单体人防施工图设计； 人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，其余同第条。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 第二条定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1.“项目”指甲方所开发的。 2.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 3.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 4.“合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 5.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 6.“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 7.“技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。
8.“保修期”指自经市人防办验收合格后起，乙方免费对所卖给甲方设备更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。 9.“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。 第三条合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。 A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、备忘等； B.本合同条款； C.中标通知书； D.招标文件（另册）； E.投标文件及其说明（另册）； F.标准、规范及有关技术文件； G.合同图纸（另册）； H.由发包方和分包方确认的工程量清单报价表。 第四条合同价款与调整： 1、本合同总价为人民币：元，大写：元。该总价包含人工费、材料费（含施工水电费、预埋件）、机械费、管理费、利润、成品保护费及冬季施工费等所有措施费、检测费、规费、税金等所有乙方将全部货物送至本合同约定地点并经市人防办验收合格所需的一切费用，以及所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。总价包死，除设计变更外，上述总价不因任何因素的变化而调整。
建筑工程设计合同范本2020版 （本文为你提供合同范本两篇） 篇一： 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察 设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以 便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为 ____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足 初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设 计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予 以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲 方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重 复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务
建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点： 工程编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：二零年月日
发包人：(以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人：(以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第2条设计范围 2.1地下室单体人防方案设计； 2.2地下室单体人防初步设计； 2.3地下室单体人防施工图设计； 2.4人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 3.1地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下 室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最 少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 3.2地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占 车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能 的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 3.3地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 （二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同
GF—2015—0209 合同编号： 建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，
也考虑了工程设计管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。 《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布臵、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同 日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002
xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx 1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防
给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。 2.7、人防标识部分：施工部分及地下室人防标识的订购、制作、预埋、安装。 三、人防工程与土建、水电施工交接界面： 1、预留预埋所需的标高线由甲方土建专业提供（参照相关施工图）； 2、人防通风井的砌筑及地面出风口的百叶窗,由土建方负责完成。 3、人防区的排水系统所需的防爆地漏，由人防施工单位提供及安装。 4、进入人防区的给水管、消防管、电缆穿墙所需的刚性套管由水电、消防施工班组负责安装； 5、人防区的人防设备所需的电源的电缆、电缆套管、桥架、配电箱由水电施工班组负责安装及敷设，人防施工班组负责配电箱（柜）出线端→设备控制箱→用电设备的线路敷设； 6、平战接合部的镀锌铁皮风管，由甲方指定施工班组负责安装；人防口部所需预埋件，滤毒室的风管（厚度3㎜铁管及所需的法兰）等应由人防施工班组负责制作、安装； 7、人防区所需的气密性测量管、放射性检测取样管、增压管带球阀、尾气监测取样管、压差管、测压管、工事超压测压装置等人防设备，应由人防施工单位负责制作、预埋、安装。 四、工期： 工程竣工日根据土建进度确定
编号：GC017 人防地下室防护设备制作安装 工程合同 莆田玉湖新城科技馆、图书馆、青少年宫项目工程名 称： 工程地点: 福建省莆田市荔城区张镇村 发包单位: 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司承包单位:
甲方（发包单位）：深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和莆田市有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将地下室人防工程防护设备的制作和安装工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条工程名称和内容 1.工程名称：莆田玉湖新城科技馆、图书馆、青少年宫项目工程。 2.工程内容；地下室人防设备工程，具体施工方法以设计图纸为准。 第二条合同价款及承包方式 1.___________________________ 合同价款为人民币：元。 人民币大写：_________________________________________ 元整。 2.承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包安全文明施工，包国家规定的各种税金。 第三条工期要求 合同签订后，乙方按甲方代表或监理工程师的要求进场配合施工。甲方必须提前三天提前通知乙方。乙方接到通知后于三天内到达现场，与有关人员确定门框及预埋件进场的具体时间和要求，门框及预埋件安装工期为15天，门扇安装日期由甲方提前一个月书面通知 乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在30天内进场安装门扇，工期为30天。乙方必须配合甲方工程进度施工。
第四条合同工程款支付 1.门框安装完毕经民防办验收合格，一周内甲方向乙方支付合 同总造价30%的工程进度款，计人民币：_____________________ 元。 2.门扇安装前（30天），甲方向乙方支付合同总造价25%的门 扇备料款，计人民币：____________________ 元。 3.门扇安装完毕经预验收合格后一周内，甲方向乙方支付合同 总造价的40%，计人民币： _________________ 元。 4._____________________________________ 剩余5%的工程款，计人民币：_________________________________________ 元，作为工程保修金，待保修期满（壹年）后一周内结清余款。 第五条工程质量 1.制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计要求。 2.人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3.质检员对工程的质量检查和核定按照《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1H 90）和《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》（RFJ2-97）的规定进行。 4.工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工验收按照《人防工程施工及验收规范》（GBJ134-90）、《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1H90）及国家现行有关标准 规范进行，并将核定资料提交莆田市民防办进行 验收
人民防空工程施工图设计文件审查合同 甲方： 乙方： 乙方对甲方项目人防工程设计文件审查进行审查事宜，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建筑面积： 1.4设计单位： 第二条审查依据 1.1《人民防空工程战术技术要求》； 1.2《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（人民防空工程部分）； 1.3国家的法律、法规和标准、规范； 1.4人民防空行业标准、规范； 1.5其它有关规定。 第三条审查内容 3.1政策性审查内容（包括但不限于以下） 3.1.1贯彻执行国家、省有关方针、政策、法律、法规、规章和强制性标准的情况； 3.1.2提供施工图的勘察、设计单位是否具有相应的勘察、设计资质和业务范围； 3.1.3提供施工图的勘察、设计单位是否执行注册执业制度； 3.1.4施工图是否符合初步设计批准文件，是否符合国家、省有关建设程序； 3.1.5设计文件加盖图章和签名情况； 3.1.6设计基础资料是否齐全，各专业设计图纸和计算书是否配套齐全； 3.1.7法律、法规、规章规定必须审查的内容。 3.2安全性技术审查内容（包括但不限于以下）： 3.2.1工程地质勘察成果报告和提供的技术参数是否完整、准确； 3.2.2结构设计是否安全（包括地基与基础是否安全、合理，结构选型与选材是否合理、可行，计算假定、计算模型、简图尺寸、计算参数、动静荷载、采用电算程序、
计算结果等是否正确，伸缩缝、沉降缝、防震缝等构造设置以及结构节点、连接等设计是否合理、正确），是否符合有关强制性标准； 3.2.3防护、防电磁脉冲、隔震和防化设计是否安全、可靠（包括主体结构和孔口部分以及其他专业防护和防化能力、防护和防化功能平战转换等是否合理、正确），是否符合有关强制性标准； 3.2.4有关专业设计是否符合消防、防水、抗浮、抗震、节能、环保、卫生等有关强制性标准、规范； 3.2.5施工图是否按初步设计的审查意见进行调整和修改； 3.2.6施工图是否符合有关设计文件编制深度及质量要求。 3.2.7法律、法规、规章规定必须审查的内容。 第四条审查人员应当具备的条件 4.1熟悉国家有关法律、法规和人民防空方针、政策，熟练掌握有关防空地下室设计规范、标准、要求等。 4.2具有独立开展工作和较好的语言文字表达能力，讲求职业道德，能够履职尽责、严谨认真、诚信廉洁。 4.3通过人防专业培训和考核，能够承担防空地下室施工图审查咨询工作。主要审查人员应为专职审查人员，专职审查人员只能在一个审查机构承担审查任务，从事审查工作。 4.4具有十年以上所需专业设计工作经历；完成过不少于五项中型以上人民防空工程相应专业设计；已实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师或设备注册工程师资格，未实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有工程师满八年或高级工程师职称。 4.5审查人员必须身体健康，年龄不超过60岁。 4.6审查人员应当为专职审查人员，与乙方签订有劳动合同，且乙方按照规定对其缴纳了社保。 第五条甲方向乙方提供的有关资料和文件 第六条审查期限