设备制作安装工程施工合同
发包人：
承包人：
合同编号： 2019003-HT 日期：2019年月
发包人：
承包人：
在发包人的招标中，根据承包人对发包人招标项目的响应情况，经发包人开标评定，确定承包人为本项目的中标人，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，经双方协商，订立如下协议：
第一条工程概况
建设单位：。
工程名称：。
工程地点：。
工程内容：。
资金来源：自筹资金。
第二条工程承包范围：发包人划定项目区域内各种金属罐体、管道及管架、钢平台及各种非标金属构件等的制作安装；各种定型设备（外购设备）的安装工程；外购厂家负责安装的设备、项目电气部分、塑料管道等除外。其中：设备主材由发包人提供，辅材如氧气、乙炔、焊条等和施工设备、工具为承包方自备。
第三条工程工期：
1、开工日期：具体开工时间以发包人通知为准。
2、总工期：与项目同步完工，预计工期约为150天。
第四条质量标准与验收：
1、承包人应严格按照图纸、设计资料、技术规格书确定的质量要求施工，保证工程质量。非标件的制作安装均应符合本项目设计单位的设计要求；定型设备（外购设备）均应按照生产厂家提供的并经招标人确认的说明和要求进行安装。
2、承包人在完成每一台（套）设备的制作安装工作后，应及时通知发包人进行现场验收和签证。
3、承包人在施工过程中应保证发包人随时可以进行检查验收，发现不合格的现象，承包人应无条件修复或返工，直至验收合格，相关费用由承包人承担。
4、承包人提供的辅材应保证质量，并能随时向发包人提供产品质量证明书等资料。
5、承包人对于工程质量的保证，应符合国家现行相关质量管理条例。
第五条工程费用计算：
1、以下表中综合单价×实际发生工程量（重量）结算。
2、工程量（重量）计量方式为：定型设备（外购设备）按铭牌重量或称重计量；非标件以称重计量，如无法称重则按测量尺寸，计算理论重量的方式。
第六条付款方式：
工程款分两次支付，承包人可根据工程进度（工程进度过半后）向发包人提交已完工工程量结算书，经发包人审核，双方无异议后，承包人向发包人开具审定金额全额增值税发票，发包人支付审定金额的90%，剩余10%作为质量保修金留存，待工程竣工验收合格，满三个月质量保修期后一次性无息支付。
第七条双方权利与义务：
发包人：
1、保证施工现场的三通一平；
2、及时向承包人提供工程主材；
3、提供设备制作图纸及设备安装要求，施工过程中如有问题，提供工程指导；
4、按合同相关条款及时支付相关费用；
5、发包人及发包人委托工程监理方有权对承包人的工程质量、进度、安全进行监督和管理。
承包人：
1、承包人对施工质量负责，并在责任缺陷期和保修期内承担工程质量保修和维修责任；
2、承包人负责施工用的一切辅助材料，施工设备及安全设施；
3、由发包人提供的材料，在发包人移交给承包人后，承包人应做好保管工作，
一切损失由承包人负责；
4、承包人在施工过程中发现发包人提供的图纸、技术资料、材料有问题应及时通知发包人或工程监理方；
5、承包人负责所属工程队伍的安全工作，注意施工安全，并有安全防护和监督，必要时设监护人，若在施工过程中发生人身伤亡事故，由承包人负全责；
6、承包人负责施工过程中的现场卫生工作在拆除、制作、安装等施工过程中产生的废旧材料，不得乱丢、乱放造成环境影响、要按照环保相关法律法规要求自行负责回收处置；
7、服从发包人及其委托工程监理对于承包人在施工过程中的管理及要求，并按要求提供相关资料。
第八条合同未尽事宜，双方可通过商定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条合同纠纷处理方式：双方友好协商，协商不成，向工程项目所在地人民法院提起诉讼。
第十条合同签订与生效：
1、合同订立时间： 2019年月日。
2、合同订立地点：。
3、合同生效：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力，双方签字并加盖公章之日起生效。本合同传真件、扫描件与原件具有同等法律效力。
设备安装合同范本 甲方单位：(以下简称甲方) 乙方单位：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》等冇关法律、迭规的规定，在平等、口愿■ 的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议： 条安装工程概况 1、 (1〕 (2)工程最终造价：Y (人民币元整)； (3)开工日期：合同签订之日起十个工作日内； (4)竣工日期：开工之日起五个工作日内； (5)付款方式：现金或其它 第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。 第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责通道设备的安装、调试。 甲乙双方商定： (1)合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工； (2)开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转； 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。 第四条价款结算方式及期限： 1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款)； 2、本合同工程安装总价款为：Y 元，人民币整； (1)合同签订后，甲方支付乙方(预付款)人民币(占合同总金额的75 %) ￥元； (2)工程款(占合同总金额的25 %) ￥元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清小甲方未付清全款以前最材料及热备权属为准方板
1、自验收之日起，工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。 2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。 第六条因发牛不对抗力囚素致使合冋不能匸常履行的，由或方友好?协商解决。 第七条解决合同纠紛的方式：执行本合冋发牛.的争执，由双方友好协商仰决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。 第八条本合同口双方签字盖章之口起牛一效° 第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第十条本合同ill本一式二份！甲乙双方各执一份° 甲方单位：联系电话：单位地址：甲方代表： 乙方单位：联系电话：单位地址：甲方代表： 20xx年x月日
设备安装工程合同 定作人：西双版纳南扬商贸有限责任公司（以下简称甲方） 承揽人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称： 1.1.2 施工地点：西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起40天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：见合同附件（设备安装施工图）。 1.5 价款支付：
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 联系人：联系人： 电话：电话： 年月日
设备安装合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议： 编号 号：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况： 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况： （ 1）工程地点及面积： __________________ （ 2）工程造价： ____________________________________________________ 元； （3）开工日期： __________________ 年 ________________ 月 ________ 日； （4）竣工日期： __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日； （ 5）付款方式： （ 1）现金 _________________________________ （2）转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕，甲 方现场验收合格，并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1） ________________ 年 月 ________ 日之前，乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工； 月 （2） ________________ 年 ________ 日之前，完成前期隐蔽工程施 工并验收； （3） ________________ 年 月 ________ 日之前，完成设备安装及系统 的调试运转； 全部 __________________ 设备工程完工及验收， 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收， 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收， 认定工程质量 和工程内容符合要求的， 双方代表在工程验收单 （表） 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应 签定合同的补充文本加以确认。
设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 （施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行：
安防监控工程施工合同书 采购方(甲方)： 供应方(乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。 一、工程项目 1．工程名称：充电站监控系统6个站 2．交货及安装工程地点：施工现场 承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装调试。（设计方案以甲方认可为准）。 二、工程总造价 1．工程总价：57000元整。详见附件（报价单） 2．整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准。 三、工程款支付方式 甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款： 1.自合同签订之日起甲方预付乙方总工程款的40%，等工程设备初次安装完成甲方应支付乙 方总工程款的35%全部竣工验收合格后，甲方应支付乙方总工程款的20%，下剩5%待一年后付清。 收款人：
帐号： 开户银行： 四、工期 1.本合同签订后，乙方于年月日进场施工，到年月日止，完成安装调试。（以通过甲方代表验收合格为标准）。 2.在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方负责、不可抗力等造成工期延期的，经甲、已双方签证认可后做出工期调整，以此确定竣工日期。 五、供货及安装 1.本工程必须严格按照国家有关施工安全规范进行施工。 2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。 六、维修保养 1.本次工程主设备保修期为2年，保修期到期后支付保修费，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用； 2.保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以成本价格适当向甲方收费。 3.保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。 4.甲方要求软硬件功能的改进，扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属于保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路，零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装引起的故障。 七、双方责任 （一）甲方责任： 1.审核乙方提供设计方案，安装施工方案，向乙方提供必要场地及施工用电。
设备安装工程合同 定作人: 承揽人: 签订地点:(甲方所在地)签订时间: 年月日 依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国安全生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平与诚信原则,双方就甲方----------------事宜经协商一致,达成如下合同条款: 1、1工程概况 1、1、1工程名称:-------------------。 1、1、2 施工地点:-------------- 1、1、3施工范围:依据甲方提供的设计图纸,乙方完成(施工内容),验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供应。 1、2主要日期 工程完工日期:甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日), 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1、3 质量标准 工程质量标准:依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1、4 合同价款 1、4、1 本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同1、1、3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算。
1、4、2以上价格包含:(施工内容)。 1、5 价款支付:(双发约定付款方式)。 1、6安全责任:乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 1、7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。 1、8 甲方违约责任 1、8、1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1、9 乙方违约责任 1、9、1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责。 1、9、2乙方因技术及其她原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1、9、3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1、10 争议解决 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1、11本合同共3份,甲方两份,乙方一份。 签订地点:
厨房设备采购供货与安装合同 项目名称：厨房设备采购与安装项目 项目地点：山西省太谷中学校新建学生餐厅 合同编号： 包号：第包（） 发包人：太原千喜鹤餐饮管理有限公司 承包人： 签订日期：二○五年九月日
发包人：太原千喜鹤餐饮管理有限公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购太谷中学新建学生餐厅厨房设备（以下简称设备）采购及安装调试等事宜，为明确甲、乙双方的权利、义务,确保工程项目保质保量完成,双方经充分协商，达成一致意见，签订本合同。 一．工程项目 1、项目名称：厨房设备采购供货与安装项目 2、项目地址：山西省太谷中学校新建学生餐厅 二．工程范围 1、山西省太谷中学校新建学生餐厅厨房设备及餐饮配套设备等（详见：本合 同附件《厨房设备报价单》）的供应、安装、调试直至竣工验收合格投入正常运行。 2、按甲方要求按时完成给排水、电、燃气、排风、排油烟、鲜风等的深化设计和系统设计图及相关工程函接的跟进。 3、本工程结束后，乙方将继续为甲方提供技术支持及工程维护。 三．工程期限 双方约定，本工程合同工期为年月日至年月日。如属乙方原因不能按期完成合同工作内容，甲方对乙方处以元/天的处罚，并由甲方在工程款支付时直接扣除。 四．质量保证 1、乙方严格按<<厨房设备报价单>>及<<厨房设备制作及安装进度表>>中设备配置清单履行合同义务，任何报价中的少列、漏列以及未经甲方书面确认的变更，均由乙方承担全部责任。 2、乙方保证其提供的合同设备是全新的，未使用过的，采用的是最佳材料(与甲方要求一致)和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定，符合国家环保要求的数量、质量、规格和性能。设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
签约单位：（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华民族建筑法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自等，公平和诚实信用的原则，明确双方职责和分工协作，双方就本建设项目工程中机电、设备制作安装之事协商一致，订立本合同： 第一条工程条款 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程承包范围： 1.3.1 窑头、窑尾余热锅炉各一台，包括辅机设备、输灰系统、清灰系统安装。 1.3.2 2台锅炉相应非标件及支架、单轨吊、钢平台（包括土建图纸范围内）制作安装（不包括扶梯、栏杆）。 1.3.3 沉降室制作及安装（提供甲方图纸）。 1.3.4 厂区内管路安装（包括个设备连接管道、供排水、汽、油管路、水源地供水管道等）。 1.3.5 循环水系统安装。 1.3.6 汽轮发电机安装一台（包括汽轮发电机辅机安装）。 1.3.7 本工程系统内各设备、电气控制系统、发配电及照明系统、仪表系统安装和一切与本工程相关的非标制作及安装；负责完成与原生产线和供配电系统衔接并完成工程所在地电力部门因本工程联网等需要而要求完成工作。 1.3.8 管道系统不包括厂区以外；但包含因本系统正常运行而需要的与主生产线
衔接工程。 1.3.9所有设备及管道的保温防冻及油漆均包括在本工程范围内。 1.3.10 主要工作内容： 1.3.11 以上各子项机、电、自动化仪表设备安装；工艺管道制作安装。（含除锈、油漆、超高、运输、临时脚手架搭拆等相关工作）。 1.4 非标件及支架、单轨吊、钢平台（包括土建图纸范围内德钢平台支架、钢走道、爬梯及防雨棚）。 1.4.1 乙方将机电设备从甲方仓库或堆场领出至设备无负荷联动试车合格交甲方接收为止的全过程皆有乙方负责保管和维护，在此过程中出现的设备和材料的损坏、遗失亦由乙方负责，乙方须向保险公司投保。 1.4.2 乙方应配合土建施工单位解决土建施工工程中与乙方安装有关的设备基础预埋件、预留孔、电气控制管线的预留、预埋施工等问题，参与以上预留孔、预埋件的复核与验收。参与设备基础验收，承担因乙方定位不准所造成的一切损失。 1.4.3 安装后的几点设备单机车无联动调试工作（自动化设备调试中不包括计算机软件调试）。 1.4.4 经设计院或甲方签证所发生不超过叁仟元的现场修、配、改工作。 1.4.5 负责承担项目所有设备在工地上的卸货工作，甲方设备到场后，乙方保证12小时内卸货结束，承担厂区内已卸货设备的短运（1000米以内）等工作并不增加相关费用。 1.4.6 协助或配合计算机控制系统调试，协助或配合系统上网调试。 1.4.7 协助建设单位进行设备监造和设备开箱检验。
设备安装协议
设备安装合同协议 甲方： 乙方： 经协商，甲、乙双方就设备制作安装工程事项达成一致意见。为明确双方责任、权利及义务，便于共同遵守、相互监督，特订立此协议。具体内容如下： 一、工程内容 1、设备、管道、阀门、管件的安装，非标设备、管架、平台的制作安装。 2、设备制作及安装图纸有甲方提供，乙方协助甲方完善工程图纸 3、协助甲方做好压力容器、压力管道的报验。 二、承包方式 工程所用的主材料、制作过程中的精加工件均由甲方负责。乙方只提供施工设备、技术、人员及辅助材料（氧气、乙炔和焊条）。三、工程质量标准 严格按照甲方提供的图纸和技术要求进行施工，确保工程质量，对影响工程质量乙方提出变更图纸设计要求时，须征得甲方认可后施工。 四、工程期限 自具备施工条件，施工人员进入工地之日起至安装完毕。因甲方施工条件不足或不可抗造成的误工，工期相应顺延。 五、工程费用计算及付款方法 1、工程费用以实际工程重量按以下标准计算总价： 普通碳钢设备制作安装：1450元/吨。
不锈钢设备制作安装：2200元/吨。 2、工程重量按实际称重计算，无法称重时按理论重量计算。 3、就地制作设备只计算制作费，不计安装费（如：罐）。 4、付款办法：合同生效后施工人员及设备进入工地三日内可预付 工程款，按工程进度付款，剩余款项（扣除工程总价的5%的质量保证金，保修期限三个月），验收合格后十日内付清（凭税票领款）。 5、工程价款含税价。 六、双方责任 甲方：1、保证施工现场三通一平。 2、保证施工设备的安全，并提供 食宿方便。 3、保证设备及材料的及时到位， 负责承担给乙方造成的误工补偿。 乙方：1、严格质量管理，确保工程质量。 2、因施工适量不合格造成的返工，工料自负。 3、按施工规范安全文明施工，因施工造成的安全事故均有乙 方负全责，与甲方无任何关系。 4、施工人员必须爱护甲方财物，遵守甲方厂规做到文明施工。 七、本协议未尽事项，双方协商解决。 八、本协议一式两份，双方各执一份，工程竣工结算完后自行作废。甲方： 代表： 乙方： 代表： 年月日
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 工程概况 工程名称：-------------------。 施工地点：-------------- @ 施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 ) 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 以上价格包含：（施工内容）。 价款支付：（双发约定付款方式）。 安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 甲方违约责任
因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 ： 乙方违约责任 乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院 提起诉讼。 本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： | 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 联系人：联系人： 电话：电话： 传真：传真： 、 住所：住所： 证件号：证件号：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 机电设备安装施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（以下简称甲方）（以下简称乙方） 签约单位: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华民族建筑法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自等，公平和诚实信用的原则，明确双方职责和分工协作，双方就本建设项目工程中机电、设备制作安装之事协商一致，订立本合同：第一条工程条款 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程承包范围： 1.3.1窑头、窑尾余热锅炉各一台，包括辅机设备、输灰系统、活灰系统安装。 1.3.22台锅炉相应非标件及支架、单轨吊、钢平台（包括土建图纸范围内）制作安装（不包括扶梯、栏杆）。 1.3.3沉降室制作及安装（提供甲方图纸）。 1.3.4厂区内管路安装（包括个设备连接管道、供排水、汽、油管路、水源地供水管道等）。 1.3.5循环水系统安装。 1.3.6汽轮发电机安装一台（包括汽轮发电机辅机安装）。 1.3.7本工程系统内各设备、电气控制系统、发配电及照明系统、仪表系统安装和一切与本工程相关的非标制作及安装；负责完成与原生产线和供配电系统衔接 并完成工程所在地电力部门因本工程联网等需要而要求完成工作。 1.3.8管道系统不包括厂区以外；但包含因本系统正常运行而需要的与主生产线衔接工程。 1.3.9所有设备及管道的保温防冻及油漆均包括在本工程范围内。
1.3.10主要工作内容： 1.3.11以上各子项机、电、自动化仪表设备安装；工艺管道制作安装。（含除锈、油漆、超高、运输、临时脚手架搭拆等相关工作）。 1.4非标件及支架、单轨吊、钢平台（包括土建图纸范围内德钢平台支架、钢走道、爬梯及防雨棚）。 1.4.1乙方将机电设备从甲方仓库或堆场领出至设备无负荷联动试车合格交甲方接收为止的全过程皆有乙方负责保管和维护，在此过程中出现的设备和材料的损坏、遗失亦由乙方负责，乙方须向保险公司投保。 1.4.2乙方应配合土建施工单位解决土建施工工程中与乙方安装有关的设备基础预埋件、预留孔、电气控制管线的预留、预埋施工等问题，参与以上预留孔、预埋件的复核与验收。参与设备基础验收，承担因乙方定位不准所造成的一切损失。 1.4.3安装后的几点设备单机车无联动调试工作（自动化设备调试中不包括计算机软件调试）。 1.4.4经设计院或甲方签证所发生不超过参仟元的现场修、配、改工作。 1.4.5负责承担项目所有设备在工地上的卸货工作，甲方设备到场后，乙方保证12小时内卸货结束，承担厂区内已卸货设备的短运（1000米以内）等工作并不增加相关费用。 1.4.6协助或配合计算机控制系统调试，协助或配合系统上网调试。 1.4.7协助建设单位进行设备监造和设备开箱检验。 1.4.8其它天津设计院安装图纸范围内的安装工程量。 1.4.9单机调试、无负荷联动调试由乙方负责，无负荷联动试车所需的消耗材料由甲方负责，运转后保驾护航三个月。
设备安装施工合同范本 篇一：设备安装施工合同范本 设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。
1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同 1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：（施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工
编号： 人防工程地下室防护设备制作安装 施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年___ 月_____ 日
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和 有关规定，经招标，经甲、乙双方共同商定。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条、工程名称和内容 1?工程名称：人防工程。 2?工程内容：地下室人防设备工程。（详见附表） 第二条、合同价款及承包方式 1?合同价款为人民币：元。 人民币大写：元整。 2?承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包验收、包安全文明施工，包国家 规定的各种税金。 第三条、工期 1?本工程的合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期。为确保月 日前开工，本工程合同工期从年月日开始计算，即该日期为计划开工 日期。 2?合同竣工日期以开工日期加中标日历工期确定。中标后承包人应采取一切措施予以保障。当实 际竣工日期（以发包方验收并签发竣工验收证书日期为准）超过合同确定的竣工日期时，每推迟一天，发 包方向承包方索赔元。 3?总工期为天。
4?因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。 5?因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。 第四条、合同价款支付 1 ?实行代建制，设备工程完工后付合同总价的％,工程设备、安装工程完工并经验收合格后付合同总价的%工程竣工验收合格决算完毕后付合同总价的% %为质量保证金工程质保期过后经双方现场检测无质量缺陷10日内无息一次支付。 第五条、工程质量 1?制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计及相关规范要求。 2?人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3?工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工 验收按照《人防工程施工及验收规范》（）、《人民防空工程质量检验评定标准》及国家现行有关标准规范进行，并将核定资料提交天津市人防办进行审核验收。 4?工程质量标准：工程质量标准需达到合格 5?单位工程完成后，协助整理、填写《民防工程竣工预验收证明书》、《质量保证资料检查表》，填定和签字盖章后送天津市人防办进行核定。 6?及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。 7?本工程的质量监督和验收单位：市人防委员会办公室。 第六条、双方责任 1 .甲方责任 1.1及时向乙方提供市人防办审定的人防地下室的施工图2套和有关资料。
合同编号：YT-FS-7078-26 设备安装承包合同协议书 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装承包合同协议书范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。 1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等) 2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时
到齐，以免造成工期延误。 3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。 4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。 5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。 6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。 7. 付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注：设备基础工期为15天内完毕) 8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲
设备安装合同格式 工程名称：_________ 工程编号：_________ 发包方：_________ 承包方：_________ 签订时间：_________ 签订地点：_________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：__________ 二、工程地点：__________ 三、工程项目批准单位：________________ 批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位：____________________ 四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积 ___(平方米);其它：________ 五、工程造价：______(万元)，其中土建：_________(万元)，安装：____(万元)。 第二条施工准备 一、发包方：
1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路 的维修。 2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以 内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。 4.合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑 安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。 5.组织承、发包双方和设计单位及相关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送相关单位，_天内提供 会审纪要和修改施工图__份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划， 材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为___天(日历天)，自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工 日期，见附表一)。 二、开工前__天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相对应顺延：
安装合同书 工程名称： 甲方： 乙方： 签订日期：
安装合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合本工程具体情况，经双方充分协商，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、联系电话： 二、工程工期： 进入施工现场之日起天内完工，不得延误，如遇停电和雨天工期顺延。 三、工程量及要求： 1、念山污水处理厂内所有管道（管道由业主提供）的防腐（含防腐材料）及安装，具体要求：管 道须除锈后内涂二道油漆，外做二布三油防腐； 2、管道的开挖及填埋，以及所有管道的安装辅助材料。 3、所有厂内管道的施工须按照国家现行标准施工，须检测的必须进行检测。 4、所有厂内工艺设备（不包含自动化系统及仪表）的安装及辅助材料；工艺设备（含计量井设备）安装须按照设计院的工艺图纸及厂家的设备要求来施工，包括设备的二次搬运及吊装。 5、由于工艺设计要求，进谁提升泵房设置于离厂外约200米左右，增加的工程量由业主另行按照 实际数量来增补。 6、所有工艺设备到厂内须对工艺设备进行交接核对数量（同业主一起核对）签收，并负责对设备 的指定地点堆放且妥善保管，所有工艺管道及设备须按照要求保质保量完成。 7、风管、曝气管、刮泥机、抱箍、角钢及所有设备与土建连接螺丝由安装提供。 8、所有施工及竣工资料须按照当地城建档案馆存档要求编制好资料。 四、合同价款 1、工程总造价（大写）：（￥）。 2、在施工中如有变更，根据变更部分工程量的增减进行决算，单价执行预算价。 五、工程预付款、工程款支付及结算
1、签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%； 2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______%； 3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。 六、甲乙双方职责 （一）甲方的责任 1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，向乙方提供必要的场地及施工用水电； 2、甲方提供住房给乙方施工人员住宿，水电费用由乙方负责。 3、委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生 的有关事宜。 4、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。 （二）乙方的责任 1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方 负责并报告甲方及有关部门。 2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收 前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。 3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 4．对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财 产，由乙方负责赔偿。 5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。 七、工程验收 工程施工完毕，建设方组织验收后。甲方通知乙方工程质量是否达到合格标准。 八、工程保修 工程保修期限：自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算壹年。 按国家有关规定执行，保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时 返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。 乙方必须对工程质量负责，接受甲方的材料使用安排、安装进度的安排。 九、争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。 如果发生争议，按下列原则处理： 1、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调
机械设备制作安装合同 样本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备制作、安装合同 甲方：合同编号： 乙方：签订地点： 签订时间： 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上签订本合同，共同信守。 一、制作、安装设备情况
双方约定，上述款项为本合同的最高价款（含设备费、备件费、备件安装费等所有费用），除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。 二、合同履行地： 三、设备制作工期自年月日开始到年月日。 设备安装工期自年月日开始到年月日正式投入运行时止。 四、制作、安装标准：（具体的安装标准另行签订详细的安装技 术协议） 1．乙方应于合同签订后一个月内向甲方返馈提供的设备图纸及相关资料的可操作性与工艺修改要求，并在甲方确认后，由甲乙双方代表签字后作设备制作安装的依据，甲方不再承担图纸与工艺差错责任。 2．安装应符合设计图纸及有关的质量规范、规程和标准。 3．乙方在生产过程中，如因甲方图纸存在问题造成乙方经济损失按实际损失情况：如超过合同总价5%甲方承担材料费部分，乙方承担人工费部分。如低于5%一切损失由乙方自理。 五、随机备件的名称、数量等
注：随机备件应与设备同时交付。 六、结算条款： 双方约定，本合同款项采用分期付款方式。 1．预付款：合同签订后甲方可按制作、安装总费用的 %（支付金额元）在10天之内支付乙方。 2．初验收款：甲方在制造现场初验收合格签字后，甲方可按工程总费用的 %（金额为元）在10天之内支付乙方。 3．验收款：安装完工经一个月试运行，正式办理签字验收合格款到后 10 天内将总费用的 %（金额为元）支付乙方。