合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称：
甲方：
乙方：
签订时间：
签订地点：
承揽合同经典范文
订立合同双方：_________
承揽方：_________ 以下简称甲方;
定作主：_________ 以下简称乙方。
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。
品名：________
规格：________
单位：________
数量：________
加工费：________
单价：________
金额：________
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。
定作物名称：________
完工时间：________
检验时间地点：________
检验标准：________
与方法：________
包装标准：________
包装费承担：________
(加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据)
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。
定作物名称：________
交付时间：________
交付地点：________
运输方法：________
运输价款承担：________
第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。
材料名称：________
型号：________
规格：________
质量要求：________
计量单位：________
数量：________
单价：________
总价：________
图纸、技术资料及交付时间
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运
输等。
材料名称：________
交付时间：________
交付地点：________
交付数量：________
包装要求：________
检验方法：________
运输方法和运费承担
第六条加工费结算办法与时间。
第七条乙方应于 _______年 _______月 _______日前向甲方交付定金_______元;乙方应于_______年_______月 _______日前向甲方交付预付款 _______元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 广告承揽合同（开放性） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方(甲方)：______________ 法定代表人：______________ 单位地址：______________ 邮编：______________ 承揽方(乙方)：______________ 法定代表人：______________ 单位地址：______________ 邮编：______________ 依据《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告管理条例》等有关法律法规的规定。经双方协商，签订本合同，共同信守。 第一条广告承揽要求 1.项目(媒介)：___________ 2.广告内容及有关证件的名称、编号：___________ 承揽方应按《广告管理条例》等有关规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任，向委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。 3.发布时间：_________________ 4.颜色：________________ 5.规格或材料：____________ 6.刊播次数、起讫时间、日期：______________ 7.其他要求：______________ 第二条广告费及支付方法 1.广告费 类别：________________________ 单价：________________________
数量：________________________ 金额：________________________ 合计金额：________________________ 发布费：______________ 代理费：______________ 设计、制作费：______________ 备注：______________ 2.结算方式和期限：______________ 第三条验收方式及时间 第四条违约责任 1.委托方擅自不履行合同，按未履行部分广告费用的_______________%，向承揽方赔付违约金，超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的 _________赔付违约金。 2.承揽方不能完成合同规定的工作，按未履行部分广告费的 ______________%，向委托方赔付违约金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的______________赔付违约金。 3.其他违约责任按《加工承揽合同条例》执行。 第五条纠纷解决方式 发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第______________项规定办理。 1.向________________________地经济合同仲裁机关申请仲裁。 2.向________________________地人民法院起诉。 第六条双方商定的其他事项 第七条附则 1.本合同附件________________________，名称______________
承揽合同案例分析 （一）基本案情 2010年2月25日,大连铭阳公司与无锡凯灵公司签订《设备购买合同》《设备合同及技术协议》。合同约定大连铭阳公司向无锡凯灵公司购买镀铬手工生产线一套，总价108万元（含17%税价）。技术协议明确约定钢槽衬钛槽体部分镀铬槽需要衬2mm厚度的钛板。2010年2月24日，大连铭阳公司给付无锡凯灵公司32万元预付款，无锡凯灵公司于2010年6月3日完成设备定作。随后向向大连铭阳公司开具了价税总额为108万元的江苏增值税专用发票。2010年6月28日，大连铭阳公司到无锡凯灵公司进行了预验收，合格后，给付无锡凯灵公司32.8万元（总价款的30%），于2010年11月15日向无锡凯灵公司出具了安装电镀设备验收合格的书面意见。事后，因大连铭阳公司未能付清设备尾款，无锡凯灵公司于2012年1月诉至法院，要求大连铭阳公司支付剩余价款43.2万元及逾期付款利息，法院判决予以支持。2012年6月，大连铭阳公司向辽宁省普兰店市人民法院提出起诉，请求判决无锡凯灵公司退货并返还货款64.8万元及利息，后因管辖权原因被移至江苏省无锡市北塘区人民法院审理，2012年12月，因大连铭阳公司未缴纳诉讼费用而作撤诉处理。2013年9月，大连铭阳公司提起诉讼，要求无锡凯灵公司按约定重作并更换镀铬槽，否则赔偿损失50万元，于2013年12月撤诉。2014年6月，大连铭阳公司再次以相同诉由起诉。
（二）主要争点 1.公司代表现场验收合格出具的书面意见是否有效？能否形成有效交付？ 2. 不符合规定的方式、期限的标的物质量异议的通知是否有效？（三）法院裁判 1.驳回大连铭阳镀业有限公司的诉讼请求。 2.案件受理费8800元（大连铭阳镀业有限公司已预交），由大连铭阳镀业有限公司负担。 一、案例评析 （一）法院确定该案的争点正确 1.承揽合同主要理论 首先，必须明确承揽合同的性质。承揽合同专章规定在《合同法》第十五章。《合同法》第二百五十一条明确规定：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。”可以看出，在签订合同时，除了一般要素外，标的物是承揽合同的一项非常重要内容。标的物定作的意愿是承揽合同签订的前提，标的物的制造、验收、检验的相关规定是承揽合同条款中的重中之重。当今社会，存在的承揽合同一般都是满足特定需要的一种经济活动，尤其是涉及案件中类似的大型生产设备的承揽合同更是汗牛充栋。在具体的实践中，承揽合同的标的是特定的劳动成果，具有特定性，当
协议编号：LX-FS-A37625 广告承揽合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
广告承揽合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 委托方： 承担方： 签订地点： 签订时间：年月日 依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条广告承揽要求 1、项目(媒介)： 2 、广告内容及有关证件的名称、编号：承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方
提供虚假的证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。 3、发布地点或形式： 4、颜色： 5、规格或材料： 6、刊播次数、起讫时间、日期： 7、其他要求： 第二条费用及支付办法 1、费用： 类别 单价 数量 金额 备注 设计、制作费
上海市户外广告发布承揽合同 正式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-078713
上海市户外广告发布承揽合同正式版 合同编号：_________ 广告主或广告代理单位（甲方）：_________ 广告发布单位（乙方）：_________ 甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章规定，签订本合同，并共同遵守。 一、甲方委托乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间发布_________户外广告。 二、户外广告媒体形式、规格、地点等要求（填写不完的可附页）： 1．媒体形式：_________； 2．数量：_________；
3．发布地点：_________； 4．交付、亮灯时间：_________； 5．规格尺寸：_________； 6．材料要求：_________； 7．质量要求：_________。 三、广告采用_________样稿（附样稿），未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿。 四、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规和规章规定的广告内容和表现形式，乙方应要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有权拒绝发布。 五、广告费用：发布费_________元，制作费_________元，其它费用_________元，总计_________元。 六、甲方分_________期将广告费用付给乙方，付款方式如下：_________。 七、乙方发布广告必须符合法定的质量标准或双方约定的质量标准，并负责广告的安全、养护和维修。一般损坏（故障），乙方应
竭诚为您提供优质文档/双击可除 承揽合同纠纷代理词 篇一：加工承揽合同纠纷代理词 代理词（二） 审判长、审判员： 北京尚勤律师事务所接受青岛海之润国际贸易有限公 司及孙学雷的委托，指派刘斌律师、赵楠实习律师作为青岛海之润国际贸易有限公司及孙学雷的代理人，就原告日照华丽抽纱有限公司（反诉被告，下称“日照华丽”）诉被告青 岛海之润国际贸易有限公司（反诉原告，下称“青岛海之润”）、孙学雷加工合同纠纷一案本诉与反诉一并发表代理意见如下： 一、20XX年8月至20XX年底，青岛海之润在接到外商 客户订单后，与日照华丽建立加工关系，日照华丽按照青岛海之润提供的网布、胶膜、绣线及电脑版加工绣花台布，加工合同履行期间，日照华丽出现了延期交付、拒绝交付的行为，且因存在质量问题导致青岛海之润客户拒收、索赔。 （一）日照华丽加工绣花台布期间存在恶意拒绝履行、
迟延交付的违约行为，致使合同目的不能实现，贵院应当确认合同解除。 20XX年10月26日上午，日照华丽法定代表人阚俊久电话通知青岛海之润货号568aa，493套已备妥，可以发货；青岛海之润随即通知宁阳马军利及楼德西柴城赵培松，让二人前往日照华丽所在地提货；20XX年10月26日下午，二人赴日照华丽所在地，傍晚接近该厂时，日照华丽法定代表人电话告知二人，没有任何货物要发给青岛海之润，今后也不再给青岛海之润发货。二人经与青岛海之润法定代表人孙学雷电话沟通后空车返回，并且未收到日照华丽支付的任何货车运输费用。 20XX年12月1日，青岛海之润再次联系日照华丽，明确指出，日照华丽拒绝履行迟延交付的行为已经严重违反了约定，致使青岛海之润的客户取消合同，青岛海之润不得已只能分批折价转卖给其他客户，青岛海之润订单随时可能被客户终止；同时，青岛海之润要求将货号568as产品的1500套必须在20XX年12月2日之前发给本案追加青岛海之润临朐魏长胜。但日照华丽再次拒绝发货。 经青岛海之润统计，日照华丽拒绝履行、迟延交付的产品清单如下： 综上，日照华丽迟延履行、拒绝发货的行为，导致青岛海之润无法向客户交付订单，最终迫使客户解除与青岛海之
广告制作承揽合同协议书 Jenny was compiled in January 2021
广告制作承揽合同甲方： 乙方： 依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等相关法律规定，经双方协商，签定本合同，共同遵守。 第一条内容及要求 1、项目： 2、时间： 3、材料： 4、地点： 第二条合同金额及支付方式 1、合同金额：整个工程为包工、包料，工程总造价为， 大写：。 2、支付方式：合同签定后支付50%，其余款项工程完成后一次性付 清。 第三条双方责任 1、乙方不能按时保质量完成合同规定的工作，按每日扣除工程费的1%。
2、乙方严格按照设计施工图纸保质、保量施工，做好施工安全工作。 3、乙方免费保修壹年（自然灾害及人为破坏，按照国家有关规定 执行），壹年后维护由乙方负责，费用由甲方承担。保修期 内，在甲方通知乙方起3个工作日宁日修复运行。 4、甲方在乙方施工时，需要指定人员和乙方进行施工协调工作。 5、施工中的水电费用由甲方自行与有关单位结算。 6、工程验收交付之前的成品保护及相关费用由乙方承担，如保修 期间发生损坏，乙方须自费预以修复，直至甲方满意为止。 7、工程完工后经甲方验收方付有关款项，如发现有质量及产品不 按要求的将责令立即更换。 第四条安全施工及工程质量 遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，乙方应对施工1、现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用品，保证工程施工人员安全。 2、乙方应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工期 间如发生安全工伤事故，一切责任由乙方承担。 第五条纠纷解决方式 若发生合同纠纷，双方协商解决；协商不成，向合同签订地所在的人民法院起诉。 第六条本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
承揽合同纠纷案例承揽合同WORD范本 定作方： 合同编号： 承揽方： 签订地点： 签订时间：__年__月__日 一、项目名称、任务量、酬金、完成期限、备注 二、项目的内容及质量技术要求 三、技术资料、图纸提供办法及保密要求 四、验收标准、方法和期限 五、结算方式及期限 六、违约责任 七、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 八、双方协商的其它条款 ---------------------------------- |_______定作方_____|________承揽方____|鉴(公)证意见：________| |单位名称(章)____|单位名称(章)____|________________________| |单位地址：________|单位地址：________|________________________| |法定代表人：______|法定代表人：______|________________________| |委托代理人：______|委托代理人：______|经办人：________________|
|电____话：________|电____话：________|____鉴(公)证机关(章)| |电报挂号：________|电报挂号：________|______年______月_____日_| |开户银行：________|开户银行：________|(注：除国家另有规定外，| |帐____号：________|帐____号：________|鉴(公)证实行自愿原则)| |邮政编码：________|邮政编码：________|________________________| ---------------------------------- _有效期限：______年____月____日至____年____月___日 _监制部门： _印制单位： -
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-052002 广告制作合同书样本(合同示
广告制作合同书样本(合同示范文 本) 委托方：_____ 承制方：_____ 本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守： (一)双方严格遵守《广告管理条例》。 (二)承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。 (三)委托方在确认稿件并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方应另付费用。 (四)委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。 (五)双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的40%，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，交稿时全部结清。 (六)承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计(因委托方原因延误的时间除外)委托方有权按合同总额的5%起向承制方要求负责赔偿。 (七)承制时间为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。 (八)本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，并加盖双方单位
公章，即生法律效力。 (九)发生纠纷，双方协商或到_____仲裁委员会仲裁。 (十)合同金额：______。 委托方(盖章)：____ 代表(签字)：____ _____年_____月____日 承制方(盖章)：____ 代表(签字)：____ _____年_____月____日 XX网络科技有限公司 YumBo Network Technology Co., Ltd.
承揽合同案例 某服饰经营公司与某服装厂签订了一份服装买卖合同。合同规定：服装厂向服饰经营公司出售高档男、女西服各200 套，其中男式西服每套1000元，女式西服每套800元，共计价款36万元。款式以服饰公司在服装厂车间看到的成衣样式为准，面料为纯毛料。交货时间为合同签订后3个月以内。服饰经营公司应向服装厂交付定金10万元，余款于提货时付清。还规定如任何一方迟延，则每迟延一天按货款的1%支付违约金。服装厂在服饰经营公司的要求下请A市某贸易公司作为保证人。服装厂为组织生产与某纺织厂订立了一份加工承揽合同。合同规定由纺织厂为其加工一批纯毛料，原料由服装厂提供。纺织厂交货时应将有关检验单、合格证明提交服装厂。服装厂应支付加工费5万元，于合同订立时先行支付定金5000元。合同订立后，纺织厂为降低成本在已有的纯毛原料中掺入了混纺成分，于合同约定期限到来时交货，并称由于时间紧迫检验证明还未拿到。服装厂急于拿回布料，又考虑到纺织厂多年的良好信誉，认为不会有问题，未仔细检验就接收货物，有关证明以后再取。服装厂用这批布料进行生产，但交货时已超过约定履行期10天。服饰公司在提货时发现质量问题，便拒绝接收。双方经过交涉同意30天后按质交货。服装厂另行购入合格布料进行生产，30天后按质按期向服饰公司履行。 请回答： (1)纺织厂在生产过程中掺假并向服装厂交付的行为是何性质?由此服装厂可向 纺织厂提出哪些要求? (2)服装厂能否以“服装厂不能按期履约是由于纺织厂未按规定履约造成，因此纺织厂应承担责任，并且此事件对服装厂来说属不可抗力，因此应予免责”为由向服饰公司提出抗辩?为什么? (3) 假设服饰公司在与服装厂订约前已和港方某公司签订一相同标的和履行期 限的合同，约定每迟一天向港方支付违约金2000元。服饰公司与服装厂订约时，明确告知服装厂该情况，并要求其必须按期按质履行。现因服装厂的违约行为，服饰公司向其提出哪些要求最有利，为什么?服装厂最多向服饰公司支付多少万元? (4)假设服装厂与纺织厂签订合同一周后，均发现对方有丧失履行债务能力的情形，双方是否均可向对方提出解除合同? ［答案］ (1)该行为属于瑕疵履行。根据《合同法》规定，作为定作人的服装厂可以要求作为承揽人的纺织厂承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 (2)不能。因为根据《合同法》规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。并且这种情况不符合《合同法》关于不可抗力的规定。 (3) 服饰公司有以下几种选择：①要求返还定金。但根据《担保法》第91条规定，定金不能超过主合同标的额的20%，即72万元。超过的部分无效，双倍返还应为144万元，加上无效的28万元，共应返还172万元。②要求支付迟延履行违约金。(10天×36万×1%)＝36万元。③要求赔偿损失。损失为服饰公司要向港方支付40天迟延违约金8万元。根据以上分析，服饰公司选择
2020-08-25广告承揽合同范本 CONTRACT TEMPLATE 承揽合同
广告承揽合同范本 广告承揽合同范本 承担方： 签订地点： 签订时间：年月日 依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条广告承揽要求 1、项目(媒介)： 2 、广告内容及有关证件的名称、编号：承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。 3、发布地点或形式： 4、颜色： 5、规格或材料： 6、刊播次数、起讫时间、日期： 7、其他要求： 第二条费用及支付办法 1、费用： 类别 单价 数量 金额 备注 设计、制作费
发布费 代理费 合计金额(大写) 2、结算方式和期限： 3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。 第三条验收方式及时间 第四条违约责任 1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的%，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的偿付违约金。 2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的%，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的支付违约金。 3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。 第五条合同争议解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式处理： 1、提交仲裁委员会仲裁 2、依法向人民法院起诉。 第六条双方商定的其他事项： 第七条附则 1、本合同附件，名称。 2、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本份。 3、本合同有效期：自年月日生效至年月日终止。 委托方：承揽方： 单位名称(盖章)：单位名称(盖章)： 地址：地址：
编号：FS-HT-05018 加工承揽合同(标准版) Processing contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
加工承揽合同(标准版) 承揽方：____________ 地址：______邮码：______电话：______ 法定代表人：______职务：______ 定作方：____________ 地址：______邮码：______电话：______ 法定代表人：______职务：______ 定作方委托承揽方加工______，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影
响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3.交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料、图纸提供办法 1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的
承揽合同案例 原告：兴达通公司 被告：恒万实业公司 2011年3月22日，兴达通公司与恒万实业公司第九项目部签订《北京市承揽合同》，约定兴达通公司为恒万实业公司承揽的66318部队项目进行施工。施工项目及单价为：浮雕外墙施工单价为每平方米22元，一层仿石漆施工单价为每平方米50元；结算方式为：进场施工7天完成全部柔性腻子，付总款的30%，工程完成合格后付到总款的80%，年底付15%，保修二年期满付5%；兴达通公司自行提供材料；交付方式及期限为：工地现场交付；工期为：浮雕外墙施工3月28日开始施工，4月25日完成。仿石漆施工5月3日开始，至6月15日完工。李铁宝代表恒万实业公司第九项目部签字，并加盖恒万实业公司第九项目部公章，崔静书代表兴达通公司签字，并加盖兴达通公司公章。 合同签订后，恒万实业公司预付工程款20 000元。兴达通公司将所承包的工程分包给牛建元、刘秀花，由后者组织工程队负责施工。 2011年4月27日，恒万实业公司因现场施工人员讨要工资，垫付27名工人工资共计：39000元。现场施工人员收到工资后，从施工现场撤离。工人撤离后，恒万实业公司另行将仿石漆施工承包给第三方。 2011年8月19日，李铁宝就浮雕外墙工程向兴达通公司出具结算单，确认兴达通公司实际施工面积2241平方米，单价为每平方米22元，合计49302元，保修款为49302元的5%，即2465.10元。结算款项尚未支付。 个人分析： 重点信息请见黄色标记内容 本案的焦点问题如下： 1、是否可以恒万实业公司第九项目部名义对外签署合同 2、双方合同是否生效 3、兴达通公司将所承包的工程分包给牛建元、刘秀花是否合法 4、实际施工人员是否可向恒万实业公司讨要工资 5、李铁宝向兴达通公司出具的结算单是否有效 焦点问题分析： 1、2两问与《钢铁买卖合同纠纷》前两问情况相同，详细见该案例分析，此处不再赘述。 3、首先分包工程的承包人应当具有承接该项工程的相应资质，我国法律禁止个人承揽分包工程业务。且兴达通公司与牛建元、刘秀华之间不存在劳务合同，属于分包关系，不符合法律规定。此外，本案亦应查明恒万实业公司承揽的66318部队项目是否仅包含浮雕外墙施工以及一层仿石漆施工。如果仅为此两项，被告属于转包其承接的工程，转包是我国法律所禁止的，转包合同不具有法律效力。 4、兴达通公司与恒万实业公司存在合同关系，兴达通公司与牛建元、刘秀花存在合同关系，恒万实业公司与牛建元、刘秀花不存在直接的合同关系。根据合同的相对性，恒万实业公司与牛建元、刘秀花以及二人组织的施工队伍不存在直接的权利义务关系，因此恒万实业公司无义务向牛建元、刘秀花及其工人支付工程款。恒万实业公司垫付的工程款产生何种法律效力，需要进一步讨论。（貌似有跨级支付工程款的相关规定，本次未查到。如无规定，是否可做无因管理处理，待进一步研究）。 5、关于李铁宝出具的结算单的效力，分析服下：（1）如合同明确约定了项目负责人为李铁宝，其负责范围包含签署结算单，则该单证有效。 （2）如合同未明确约定，则可根据双方往来的合作习惯推定。如在双方的合作过程中李铁宝一直作为签证人或主要签证人，且恒万实业公司并未告知对方其公司内部分工，则李铁
浙江省电视广告承揽合同 合同编号：委托方_______________________ 签订地点： ________________________ 承揽方_______________________ 签订日期： __________年____月____日 依照《中华人民共和国经济合同法》、《加工承揽合同条例》、《公共管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。 第一条广告播出要求。 1．1广告内容及证件： __________________________________________ __________________________________________ 1．2播出频道和时间： __________________________________________ 1．3制作形式： ______________________________________________ 1．4广告长度： ______________________________________________ 1．5播出形式： ______________________________________________ 1．6播出日期： ______________________________________________
第二条广告费及支付方法。 2．1 广告费 2．3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。 第三条违约责任 3．1委托方擅自不履行合同，向承揽方偿付未履行部分广告费____________％的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的_________偿付违约金。
合同编号：WU-PO-635-95 上海市户外广告发布承揽合同新标 准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
上海市户外广告发布承揽合同新标 准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 合同编号：_________ 广告主或广告代理单位（甲方）：__________ 广告发布单位（乙方）：__________ 甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章规定，签订本合同，并共同遵守。 一、甲方委托乙方于_______年______月______日至_______年______月______日期间发布_________户外广告。 二、户外广告媒体形式、规格、地点等要求（填
承揽合同模板(合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-071978
承揽合同模板(合同范本) 签订日期：________经甲乙双方协商，签订本合同，共同信守。货款共计人民币（大写）： 1.质量标准：___________ 2.交货（运输）办法及地点：________ 3.质量检验及验收办法：_________ 4.包装要求及费用负担：__________ 5.结算办法及期限：_____________ 6.原材料供应办法：____________ 7.其他：_______________ 违约责任： 第一点：甲方承担 （1）变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应
偿付乙方实际损失____ （2）中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。 （3）自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。 （4）未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。 （5）未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。 （6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货的，应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。 （7）错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。 （8）其他___________ 第二点：乙方承担 （1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，甲方同意收货的，按质论价；甲方不同意收货的，乙方应包修、包
合同法案例分析 分析：合同是双方约定权利义务的协议，条款的约定应该经双方协商一致，包括合同签订了以后的变更，必须是双方协商一致的才可以变更，否则，单方面的变更就是违约行为。按法律规定合同应有的内容是：标的物、数量、质量、价款、检验标准和方法、结算方式、履行期限、履行地点、履行方式、包装方式、违约责任。 在这个案例中可以看出有几个合同必备条款的约定和履行中存在问题： 一、质量条款，虽然有质量条款，但是实际并没有具体就产品的质量要求作约定。尤其是在惠州公司要变更为双重搪瓷，双方并没有就双重搪瓷的质量要求作约定。 二、验收；没有约定验货的时间，也没有约定验货后的质量异议期，另外对验货人的约定，货物卖给惠州公司却约定由国外客户验收，对己方不利。 三、包装；产品的包装的约定是笼统的 四、违约责任：出货后，如客户因质量问题提出索赔全部由卖方负责，货物是卖给惠州公司，番禺厂本应对惠州公司负责，但违约责任中确约定对惠州公司的国外客户负责，明显对己不利。 首先讲一下质量条款。 1、明确的质量标准：有详细说明要求《合同法》第153条：“出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。” 因此，关于质量的要求更多的是卖方的责任，而对于买方而言，对质量的约定和索要质量说明是保护本身权益的必要手段。《合同法》第154条：“当事人对标的物的质量要求没有约定或约定不明确，依照本法第61条的规定仍不能确定的，适用本法第62条第1项的规定。”（即依照合同和法律规定都不能确定标的物的质量要求时，则按照国家标准、行业标准执行，没有的，则按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。） 2、在案例中原来合同约定并未要求双重搪瓷，由于双重搪瓷本身就容易发生爆瓷现象，卖方应根据自己的技术能力决定是否同意变更，如果要变更也可约定相关的技术指标和爆瓷比率。也可以要求延长交货期，给卖方有时间试验或改
广告承揽合同范本 合同编号： 委托方： 签订地点： 承担方： 签订时间：年月日 依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条广告承揽要求 1.1 项目（媒介）： 1.2 广告内容及有关证件的名称、编号 承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。 1.3 发布地点或形式 1.4颜色 1.5规格或材料 1.6刊播次数、起讫时间、日期： 1.7其他要求： 第二条费用及支付办法 2.1费用：
类别 单价 数量 金额（元） 备注 设计、制作费 发布费 代理费 合计金额（大写） 2.2 结算方式和期限： 2.3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。 第三条验收方式及时间 第四条违约责任 4.1委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的％，向承揽方偿付违约金；超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的偿付违约金。 4.2承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的％，向委托方偿付违约金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的支付违约金。 4．3其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。
第五条合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式处理（未作选择的，视为选择1）： 1、提交杭州仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁； 2、依法向人民法院起诉。 第六条双方商定的其他事项：______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____ 第七条附则 7.1本合同附件，名称 7.2本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本份，送： 7.3本合同有效期：自年月日生效至年月日终止。 委托方 单位名称（盖章）： 地址： 邮编： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号：
加工承揽合同协议书格 式 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
加工承揽合同 承揽方（以下简称“甲方”）：常熟市伟尔金属制品有限公司 定作方（以下简称“乙方”）： __________________________________________ 甲乙双方为了保证全面履行各自的义务，签订本合同，以兹共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、材料、规格、质量、数量、加工费
备注：如乙方需要增加委托加工成品数量，可以传真或其他书面方式通知甲方，该传真或其他书面方式通知经送达甲方，视为本合同的有效附件。 第二条委托加工方式 1、加工成品所需的所有原辅料、技术设备、工人等均由甲方提供。 2、乙方须向甲方提供加工成品的样品图纸；甲方必须按照该样本进行加工。 第三条加工成品的质量要求 1、甲方加工成品的厂房、设备、技术条件等应符合国家相关生产标准。 2、甲方交付的成品须为合格品，符合乙方要求的质量标准。 3、甲方须按照方式进行产品包装。 第四条加工成品的交付时间、交货方式与地点、运费承担 1、交付时间：。 2、交货方式与地点：甲方负责将加工成品运送乙方仓库或指定地址，货物送达地距甲方工厂100公里范围，运费由甲方承担，超出100公里范围的运费由乙方承担，相对应的货物运输过程中相关的保险在100公里范围外的，由甲方代办，保险费用由乙方承担。
第五条产品的验收 1、验收时间：甲方将加工成品由乙方上门派人验收。 2、验收方法及验收标准：参照双方约定的质量标准执行；乙方经检验合格的，应办理提货签收手续，该提货签收单为本合同的有效附件。 3、验收的内容：产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目。 第六条验收异议的提出与处理 1、乙方在验收过程中，如果发现产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目不符合国家规定或合同约定的，有权向甲方提出并要求甲方及时作出退货或退换等有效处理。 2、甲方在接到乙方的异议后，应在日内予以确认并负责退货或退换处理。 第七条加工费支付时间与支付方式 1、甲方以包工包料的形式为乙方加工生产，加工生产所需的原辅料费用、包材费用、水电费、工人工资等由甲方承担。乙方只须支付甲方加工成品费用（加工费用按本合同第一条的规定执行）。 2、支付方式：
判决加工承揽合同案例 篇一：最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 民事起诉状 原告：张××，男，19××年××月××日生，××省××市××镇××村××街××号，系××市××汽车车身修理店业主。 被告：××市××贸易有限公司法定代表人：王×× 住所地：××市××镇××路请求事项： 1 依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。 2依法判决被告从XX年7月1日至还清之日止按照年利率%的标准向原告支付逾期付款滞纳金（暂计至XX年6月30日）计人民币元； 3 本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由： 原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。XX年4月，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无
理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。 此致 ××市人民法院 具状人： 二0××年六月一日证据说明 提交证据人签名：提交日期：材料证据清单 提交证据人：经办人： 年月日年月日 注：提交证据人所提供的证据，须填写是原件或复印件，同时填写《证据说明》。证据纸张大小以本页为准。本清单一式两份，一份附案，一份由提交证据人收执。 篇二：加工承揽合同纠纷案例 加工承揽合同纠纷案例 提要]本文介绍了加工承揽合同纠纷案例，当事人欲打官司时，应当向哪一家法院起诉，是其首先必须面对的问题，否则就可能因为管辖问题引发不必要的周折。8月23日，随着南通市中级人民法院终审裁定书的送达，并提供专业律师进行免费法律咨询... 当事人欲打官司时，应当向哪一家法院起诉，是其首先
合同编号：YT-FS-6030-73 户外广告承揽合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
户外广告承揽合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 广告客户单位名称(简称甲方)： 广告发布单位名称(简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国广告法》等法律、法规和规章的规定，为明确合同 双方当事人的权利和义务，甲乙双方遵循平等、自愿、 公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同， 并共同遵守。 第一条广告发布事项 甲方委托乙方以的形式发布户外广告。 1、展示牌 2、电子显示装置 3、灯箱 4、霓虹灯 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充气物 9、模型 10、旗帜 11、条幅 12、其他： 广告发布内容：____ 广告设计时限：____
广告制作时限：____ 广告发布时间和期限：_____ 广告发布地点及具体位置：____ 广告发布数量及规格：_____ 其他约定：____ 第二条广告费用、支付期限和方式 (一)本合同广告费用为：设计费用(人民币，下同) 元，制作费用元，发布费用元，合计元，大写： (二)本合同签订后，甲方应于年月日前支付广告费用的%即元，作为定金，待最后一次支付剩余款项时抵作价款。剩余款项分次付清。 第一次付款：年月日前支付元。 第二次付款：年月日前支付元。 第三次付款：年月日前支付元。 补充约定： (三)按下列第项方式支付。 1、支票 2、转账 3、现金 4、其他：