实用文案
建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程）
工程承包人：（以下简称甲方）
劳务分包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的以下简称“总施工合同”），双方就本工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：工程地点：
2、劳务分包工作内容：
2.1、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工：
1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来往的车旅费等。
2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。
3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。
4）门窗洞口及墙面0.5m2以内的小型凿除用工。内墙粉刷还包括超厚增加用工；
5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场内转运、工完场清等用工。
6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。
2.2、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。
2.3、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。
2.4工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯具及线缆（必须为五芯、三芯电缆）等所有与内墙抹灰工程施工有关的一切工具均在承包人承包范围内；并包括安装搅拌机，砌石
灰池等用工；
2.5住宿自理。
3、承发包方式及履约保证金
1）承包人根据设计图纸和相关图集、规范、承包范围及工作内容约定以包工、包小型机械设备、包工具、包工期、包质量、包现场管理、包安全、包文明施工、包维修、包养老保险等社保、包风险费用（施工不连续造成的窝工、施工场地的影响造成材料的多次转运、承包人自身原因造成的返工等）综合单价包干发包人委托的工作。
2）乙方为保证在承接本劳务工作以后，诚信守诺完成工作任务，自愿交纳诚信履约保证金万元，如无违约，前4栋主体封顶后10天内无息退返；如乙方因施工质量、进度、安全文明施工等无法达到本合同的约定时，其违约金从本保证金中扣除，本保证金不够处罚时，从结算款中扣除；如因乙方违约被解除合同时，本履约保证金不予退返。
4、施工进度及工期
4.1承包人必须按照发包人的工期计划及要求，配齐所需的施工人员，无条件完成发包人项目部所决定的月、周进度计划，如未完成月、周进度计划，如无正当理由，推迟一天罚承包人1000元，依次类推。
4.2项目部每周一次质量、进度、安全的协调会议，要求承包人派负责人到场参加。如不到场开会每次罚款200元，承包人未参加会议造成质量、进度、安全损失由承包人负责。
4.3承包人必须按发包人指定时间完成施工任务，不得延误。如承包人技术力量差、人员不足，发包人有权更换其它施工队伍，承包人的工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。
4.4发包人必须保证在施工过程中的道路畅通，否则延误工期由发包人负责。
4.5施工期间的春种、双抢等节气和节假日等必须服从甲方统一安排（上述节气和节假日的补贴已计入承包单价内，不再计算），确保施工正常进行。
5、工程质量
5.1本工程必须达到株洲市优良标准。在施工过程中，承包人必须听从发包人现场管理人员指挥，严格按设计图纸、规范、规程以及验收标准组织施工。
5.2在施工过程中，承包人不服从发包人施工人员管理，现场质量问题，承包人应无条件立即整改，若出现不合格需返工时，所有返工材料及损失费用由承包人承担，将从承包人工程款中扣除。
5.3在施工过程中，承包人施工人员不服从发包人管理人员管理，浪费严重，违反操作规定，所有损失由承包人负责赔偿，发包人另有权解除合同约定，承包人的工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。
5.4承包人应根据样板间抹灰质量及合同约定的其它条件，组织精干的施工人员进场施工作业，如承包人施工质量经整改后仍达不到验收标准，发包人有权终止本合同的执行，
承包人工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。
5.5具体工艺顺序：清封架眼、基层清理→挂钢丝网→墙面湿水→砼面拉毛/拍浆（含熬胶）→找方正、冲筋（垛饼）→分层抹灰、刮尺、搓平→养护→交验。
5.6在基层处理完毕后，进行挂线，贴灰饼，其间距不宜超过2m。
5.7抹找平层（打底）前应将基层表面湿润，不能一遍成活的抹灰层之间施工间隔时间必须在1天以上。
5.8抹灰应连续、平直、光滑、颜色一致，无裂纹、空鼓、砂眼，预留洞口尺二正确，边缘整齐。
5.9质量评价要素：检查门洞口处的墙体厚度、批荡层平整度、垂直度、阴阳角、空鼓开裂及抹灰铁丝网。评定标准：一个抽检点的墙体厚度偏差不超过±5mm，垂直度偏差不超过5mm，表面平整度偏差不超过5mm，阴阳角证正偏差不超过2mm，无空鼓开裂，抹灰前按规范要求，不同材质结合部位、水电切槽部位等应挂钢丝网。不符合上述要求的，该点判定不合格。检查方式：目测、钢尺、2m垂直检测尺、2m靠尺和塞尺、直角检测尺。
5.10承包人在施工过程中，严格按施工管理人员的质量控制措施进行施工。严保工程质量。落地灰及时利用，如有浪费罚款100元/次。
5.11钢丝网钉好后由发包人施工员验收后方能粉底灰（方法：电锤打孔，塞木尖钉钢丝网或水泥砂浆粘贴，其中钢丝网由发包人提供）。
5.12在施工过程中，项目部施工人员、建设单位、监理、质监部门指出的不符合图纸与规范处必须立即返工达标，如给项目部造成经济损失由施工员现场核实，由承包人赔偿。
5.13经两次验收整改仍不合格，甲方可另派劳务队进行施工。属于乙方的质量问题造成的一切经济损失，均由乙方承担（包括甲方向第三方的赔偿）。凡每次复核验收时，班长必须到场，由甲方组织召开的会议，乙方合同签订者必须到场，无故不参加罚款200元。
6、承包价格及结算方式
6.1内墙抹灰工程综合包干价一层、四层按13元/m2，二层、三层按12元/m2，（其中包括1元/m2的安全及文明施工奖金（落地灰利用、退场卫生清理、安全施工等）。奖金根据项目部管理制度，同进度款支付周期兑现）。对质量不合格工程不予结算，安全文明施工不合格，结算时扣除安全及文明施工奖金。
6.2本工程原则上不签其它计时工或其它费用，如确属特殊情况，计时工统一按150元/工日结算。计时工签证必须7天内完成，逾期不予认可。承包人不得拒绝发包人临时人员调配。
6.3结算程序：质量验收合格后，由项目部施工员进行工程量签证结算，项目部核算员审核工程量后进行结算，结算单经项目经理、公司主管领导审定后生效。
6.4内墙抹灰工程工程量以承包人实际的抹灰面积（合格工程）作为结算工程量，实际抹灰面积需经甲乙双方现场核实、共同签认。
6.5本分项工程完工后，承包人在7日内向发包人递交结算书，发包人在收到结算书应当在7日内审核完毕。承包人在本分项劳务工程完工后3个月内必须办理结算手续，否则视为承包人放弃结算，超过3个月后结算的，发包人有权不予认可。
6.6所有签证须经项目负责人签字认可后方能生效。
6.7、甲方按第8条“工资结算及支付方式”的条款，每次付款甲方暂扣的质量保证金，分阶段施工完毕经业主、监理工程师、质监站验收质量达到合同要求的，质保金无息按合同约定返还给乙方，反之，除扣罚质保金外，乙方必须承担返工所发生的所有费用并承担由此延误工期的损失，经整改仍达不到质量要求的，乙方必须无条件退场。
7、劳务费支付方式：
7.1、本工程无预付款，劳务费支付在施工过程中按甲方与建设单位签订的主体合同中约定的付款条件支付。
主体经建设方、监理单位、质监站工程验收合格后，支付到结算工资总额的70%，本工程验收合格，支付到结算工资总额的80%，20%为质量保证金，
工程竣工验收后六个月内，逐步无息支付到结算总额的95%。
余款在竣工验收之日起一年内付清（无息）。（余款在保质期（1年内）后扣除应由承包人维修而实际是发包人维修的费用后一个月内一次性付清（无息）。）每次付款累计付款金额=已完工程量*劳务清包综合包干价*付款比例-借支±奖罚金额。
7.2、财务凭审核后的结算单及付款单办理付款手续。
7.3付款支付方式：按株洲火炬公司劳务分公司的规定方式支付。
8、发包人责任、权利和义务
8.1组织设计交底，做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。
8.2公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促。派驻为现场施工代表，监督施工质量工程进度并协调解决施工过程中的各种问题，负责隐蔽工程的验收和签证。
8.3及时提供材料，为承包人施工提供临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
8.4按合同朵求审批、支付工程进度款。
8.5负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。定期召开由各班组长参加的关于工程质量、安全、进度、文明施工等内容的例会，协助各班组调解有关工程协调的事项。
8.6对承包人违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员以及对工程质量粗制滥造、浪费材料、无技术且不服管理的人员、违法乱纪人员发包人有权批评
教育、责令限期整改，按章处罚，直至清退出场或送交司法部门处理。
9、承包人责任、权利和义务
9.1承包人必须听从发包人指挥，服从发包人安排，保质、保量、按期完成各项工作。
9.2遵守发包人公司及项目部的一切规章制度和管理办法，必须参加发包人组织的学习、培训、技能考试，按省、市、公司的有关规定，积极参加发包人组织的技术交底。
9.3严格按照施工图、国家施工及验收规范、发包人技术交底及其它要求施工，遵守发包人的有关规章制度，按受发包人施工管理人员的统一管理和监督。
9.4做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并配合发包人做好施工现场的文明施工。
9.5配合发包人做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，负责本班组人员的智能卡、暂住证办理并承包费用。
9.6组织专业技术人员和配套人员进场有序施工，人员应无疾病、无不良嗜好，承包人应与工人签订劳动合同以明确相关责任。按国家政策要求为工人购买相关保险，承担与此相关的各种责任。
9.7积极配合发包人施工管理人员的管理，配合其它施工单位的施工。
9.8严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。提高管理意识，安全文明施工，做到材料堆放合理有序，各操作点应做到工完料净场地清。加强生活后勤管理，遵守发包人的一切规章制度。承包人所发生的一切违章事故均责任自负。
9.9班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向项目部备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和宿舍。
9.10承包人班组负责人必须进驻工地，每月到位保证在25天以上，每少一天扣200元，承包人必须参加项目例会，缺度按200元/次予以罚款。
9.11承包人在施工期间应维护发包人单位形象，不得出现有损发包人单位形象的行为。
9.12承包人应确保本工种所涉及的合同切实有效地履行，避免上访、诉讼等事件的发生，如因承包人不及时支付工资，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼事件，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失，并承担发包人给予的一定额度的罚款等处罚。如有发包人未付款由发包人承担。
9.13承包人必须在人员到工地1周内提供工人花名册及每个工人的身份证复印件报发包人项目部备案。如人员有异动，必须在当天到项目部办理异动手续，否则，项目部可拒发工资。
10、安全文明生产
10.1承包人的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴好安全帽、系好帽带，特殊工种必须持证上岗，严禁光脚、穿拖鞋或硬底鞋上班；不得酗酒，更不得酒后作业，施工现
场严禁打闹和嬉戏，以上如有违反者，前者罚款每人次100元，后者罚款每人次200元（组织领导加倍处罚）。如由于承包人人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故，全部的责任与经济损失均由承包人承担，发包人不承担任何责任。
10.2遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定，因承包人责任造成的罚款由承包人自负；承包人应编制施工现场管理制度，施工现场严禁吸烟、使用电炉和明火，违者重罚。
10.3承包人施工人员必须遵守工地各种规章制度，讲究文明卫生，不得在厕所以外的地方大小便，一经发现，每次罚款100元（从所在班组工资中代扣），并负责整个场地的卫生清扫一天。
10.4施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，违者每次罚款200元，由此造成的一切损失及后果均由承包人负责。
10.5严格遵守和执行《湖南高岭建设集团股份有限公司安全生产标准化管理技术手册》有关安全文明生产管理的规定。
11、施工综合管理
11.1对发包人负责供应的配电箱，承包人应认真保管、爱护，如有丢失损坏，承包人负责赔偿。
11.2承包人自带机械、工具必须符合有关规定并确保安全，必须有合格证，进场时上报项目部组织验收，并履行签字手续。
11.3承包人施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由承包人负担。
11.4工地严禁使用碘钨灯及大功率电灯取暖、烤物，严禁使用自制的热水器或电炉烧水，违者每次罚款200元；班组要到统一安排的食堂就餐，不得在工地自开炉灶，更不得用工地上的材料生火、取暖、烤物，违者按每次500元处以罚款。屡教不改者，罚款2000元直至清现现场。
11.5若发生工伤事故，承包人不得聚众闹事、无理取闹，阻碍事故的调查与处理。如承包人发生聚众闹事、无理取闹，影响事故调查以及其它班组的施工进度，罚款20000元/次，发包人另有权终止本合同，承包人工资按承包人已完工程量的70%结算工程款，并清退出工地。
11.6非工作时间、非实际工作现场、非工地上班以及无发包人勘证的安全事故，发包人不予负责。
11.7不得在工地斗殴吵架、聚众闹事，如有发生，不论责任，相关班组每次罚款5000元（动手打人者，不论有理无理，每人次罚款50000元），不得盗窃公、私财物，违者根据情节批评教育、罚款（每次不少于1000元，且不少于所盗物品价值的5-10倍）、开除处分，严重者交司法机关追究刑事责任。
11.8所有进场人员必须持有身份证，班组长负责造册登记并复印一份身份证交发包
人存档。
11.9承包人不得雇佣或带18岁以下未成年人（童工）及超过55周岁的工作人员进场，所有人员应到公安机关办好暂住证等必备证件（费用自理），有关部门检查年龄不合规定或无证的罚款，均由承包人自行承担，且承包人不得雇佣有传染病和高血压、心脏病、残疾等人员进场。
11.10未经工地负责人许可，任何班组不得留宿外来人员，擅自留宿外来人员，扣罚所在班组200元/次。
11.11承包人负责对进入施工现场的所有人员进行安全教育（要有记录），与其签订《安全生产协议书》并提交给项目部备查，严格执行安全操作规程，时刻检查督促，杜绝大小事故的发生，做到安全生产。凡未进行安全教育和签订安全协议的人员，一律不准上岗，否则按每人次100元处罚。
11.12施工过程中，如无发包人指令，承包人不得擅自停工。若承包人出现擅自停工、拉闸断电、辱骂、殴打、威胁发包人施工管理人员，视为严重违约，发包人有权拒付承包人所完工程的人工费及履约保证金。发生上述任何一类行为，处承包人20000元/次罚款并有权单方面解除合同，情节严重者，另移交公安司法机关处理，承包人承担由此而造成的一切损失。
11.13现场废旧材料由发包人回收，承包人不得擅自处理。现场任何材料出场，必须经发包人项目经理签字，不论数量（额）的大与小，未经发包人项目经理签字批准而擅自将现场材料、机具带出工地，一经查实，将视为偷盗行为，不论任何原因，直接处5000～20000元罚款。情节严重的，另移交公安司法机关处理。
12、违约责任
12.1如遇正常停水、停电，承包人内部根据情况灵活安排其它事情，发包人不负责任何费用；如遇恶劣气候等不可抗力因素造成的停工，发包人不负责任何费用。因承包人原因造成停工，所有责任均由承包人负责。
12.2因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。出现甲方未付款停电停工超过三天，甲方承担100%责任。
12.3承包人不得再行转/分包，如发现有此类情况，发包人可没收保证金或作清退处理；合同签订后如承包人不经发包人同意，单方解除合同时，其保证金将没收，工程款的结算将按合同单价的70%结算，30%的余款作为造成发包人损失的赔偿金补偿给发包人。
12.4承包人工人因工资发放或其它问题无理向有关部门投诉、告状，每发生一次对承包人罚款5000～50000元直至取消承包资格（发包人无故拖欠工资行为除外）。
12.5因承包人问题，受到监理、业主、公司等上级部门批评的，发包人视清况对承包人罚200～2000元罚款。
12.6发包人如不能按约支付工资，按《中华人民共和国合同法》论处。
12.7施工过程中，如因承包人原因影响工程进度、质量、安全、文明施工，发包人多次约谈而承包人又无改进措施，无法满足发包人制定目标，发包人有权单方面解除合同或肢解承包人承包范围工作内容，承包人必须无条件服从，否则，将直接按承包人严重违约处理，发包人可直接要求承包人在限期内全部出场并拒付所发生的一切工资款，产生的一切后果由承包人负责。
13、事故处理：
13.1、事故责任分析、处理等均按甲方的规章制度和国家法律法规的规定。
13.2、甲方为所有乙方申报的劳务人员办理了工伤保险，所发生的工伤事故以工伤保险赔偿为准。
13.3、因乙方未将人员名单及时申报造成无工伤保险的人员，发生的工伤事故按以下方法处理： 20000元以内的安全事故费用乙方自理。超出20000元以外部分的安全事故费用，由乙方承担①10万元以内部分由乙方承担30%；② 10万元以上部分由乙方承担20%）。
14、其它约定
14.1合同在履行期间双方发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
14.2在合同履行过程中，甲、乙双方另行签订的补充合同或协议书，以及有关施工的各种文件资料与本合同具有同等法律效力。
14.3合同条款履行完毕，承包人施工质量验收符合要求，工资款全部结算付清后，本合同自动终止。
14.4协议签订前，承包人交纳合同总金额5%的履约保证金（三万元整），根据前三次节点付款分别按30%、30%、40%的比例无息退还。
14.5停工待料或确因工程有重大设计变更，甲、乙双方就合同主要内容及时达成书面补充协议。
14.6因发包人责任造成的工地全面停工，对受影响的班组造成停工在7天以内的，每人补发50元/天的生活费，2天以后还不能继续施工，则工人暂放假，不负责任何费用；如遇正常停水、停电，承包人内部根据情况灵烽安排其它事情，发包人不负责任何费用；如遇恶劣气候等不可抗力因素造成的停工，发包人不负责任何费用。因承包人原因造成停工，所有责任均由承包人负责。
14.7因一方原因，合同无法继续履行，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。
14.8本协议一式肆份，发包人执叁份，承包人执壹份，双方签字、盖章后生效。
15、合同生效：
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
16、附件：
作业人员花名册（姓名、性别、年龄、身份证复印件）
工程承包人：（公章或签字）劳务分包人：（公章或签字）住所：住所：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
身份证号码：
内墙抹灰班组劳务分包合同 发包方：武汉常阳新力建设工程有限公司丰南分公司白石庄返迁住宅14#楼（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将14#楼部分楼层内墙抹灰（含楼层公共部分及分户墙所要求的抹30厚聚苯颗粒保温）承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律法规，本着平等、自愿及诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：唐山市丰南区白石庄返迁住宅14#楼 2、工程地点：丰南区国丰大街与青年路交汇处 3、质量要求：优质工程 4、承包方式：乙方包工包抹灰所需的工具，甲方提供玻璃纤维网、手推车、砂浆搅拌机、 垂直运输升降机。 二、承包范围 本工程施工图纸内部分楼层内墙抹灰、楼层公共部分及分户墙所要求的抹30 mm厚聚苯颗粒保温，工程量实做实收（按图纸展开面积结算）。 三、工程承包价格、质量要求及处罚措施 1、以施工图纸展开面积结算，单价为元/平方米。 2、本合同单价为包干单价，此单价包含完成本工程所需的一切费用。 3、施工质量要求：工程按现行国家规范及甲方所要求的质量标准施工（装修做法、技术交底），满足建设单位、监理单位及业主（村民）对内墙抹灰工程的质量要求，必须达到优质工程标准。垂直度允许偏差+2mm，平整度允许偏差+3mm，阴阳角方正允许偏差+3mm，阴角必须顺直，房屋自然间开间、进深尺寸允许偏差+5mm，无大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，局部小面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷必须及时返修。如造成大面积空鼓、开裂、脱壳、砂眼、毛面、起砂等质量缺陷，乙方须承担给甲方造成的返工材料费损失。乙方务必做好成品保护工作，缺棱掉角、磕碰及破损处由
内墙抹灰工程劳务分包合同(劳务分包合同)
内墙抹灰劳务分包合同 发包单位： （以下均称甲方） 承包单位： （以下均称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：××××× 2. 工程地点：×××××××××× 3. 分包规模：×××××× 二、承包方式及工作内容 1、承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容，对内墙粗装修分项工程进行承包，主要包括以下（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括但不仅限以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，看承担其所有的风险）。 乙方在承包范围内担任以下工作内容：
承包范围：（1）、制作水泥砂浆、砌筑抹灰、挂网、拉 毛、打点、二次结构浇筑、喷浆、内墙抹灰、三角块制作与安装、铺贴、预留洞口修补、1.8M以下门窗过梁、植筋（含机具植筋胶）、门窗边收边、养护、安全文明施工（含：安全防护、场地排水、清理、清洁及残渣外运等）、施工场内的材料搬运（含：水平搬运、垂直搬运）等为完成本工程所需全部工序。 （2）、工具用具包括：斗车、水管、扫把、铝合金尺、木荡板、灰桷、钢铲、钢锄、水平胶管、木介方子、角尺、平水尺、胶钳、砖线、钢钉、铁钉、铁线、文具等水工需用的一切工具用具和辅助材料，包含砂浆搅拌机等机械（所有工具均由乙方自备）。 （3）、场地周围水平运输及建筑物高度垂直运输、包括 部分材料的二次转运。 （4）、小型机械安装现场移动，制筛，筛砂。 （5）、产品保护及维修：在未竣工前，乙方协助甲方做好产品保护工作，若有意破坏者每人罚款500元，产品在未竣工前发现质量问题，由乙方负责维修工料费 2、承包方式：包人工费（含：工人及管理人员工资、奖金、补贴、生活费、加班费、赶工费、社保、人身意外保险、福利、高温补助一切人工费用）、材料费（除甲供材料外所有所需材料）、机械费（除甲供机械外所有所需机械）、措施费（含：照明措施、赶工措施等，甲方提供
建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程）工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的以下简称“总施工合同”），双方就本工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、工程名称：工程地点：2、劳务分包工作内容： 2.1、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工：1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来
往的车旅费等。2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。24）门窗洞口及墙面0.5m以内的小型凿除用工。内墙粉刷还包括超厚增加用工；5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场内转运、工完场清等用工。6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。 2.2、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。 2.3、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。 2.4工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯
编号：LD-202133081 抹灰劳务合同范本(精选3篇) Lawfully established contracts shall be protected by law. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
抹灰劳务合同(3篇) 抹灰劳务合同1 甲方： 乙方： 为了早日完成工程外墙抹灰工程的施工任务，甲方将外墙抹灰的施工任务交给乙方施工。经甲、乙双方协商，达成如下条文，希双方共同遵照执行。 一、工程的地点： 二、乙方承包的内容： 该工程的所有外墙抹灰工程： a 、堵外架洞、堵螺栓洞、做灰饼、钉钢丝网、甩浆、粉底子灰、面层抹平。 b 、外墙打底一遍，盖面抹平一次。 c 、外墙所有线条，空调板内外，倒板及梁的抹灰工程。 d 、外墙粉灰的砂子过筛。 e 、外墙装修所需要的小型工具、搅拌机、运输工具、大角控制线(铁丝)、墙线和安全帽等。 f 、外墙落地灰的清理回收。 g 、外墙抹灰使用的吊蓝、安全绳、绳卡等( 必须提供出厂合格证、生产许
可证、使用说明书、检测报告)。 三、质量要求 1、外墙底层抹灰必须粘结牢固，无裂缝脱层，面层平整、纹路顺直清晰、无爆灰等缺陷。 2、外墙的面层抹灰的墙面平整度允许偏差3mm，每层垂直度允许偏差 3mm。 3、所有梁、空调板、阳台线条垂直度及平行度，允许偏差不大于2mm。 4、外墙的全高允许偏差±15mm，其大角必须拉通线，以控制其垂直度。 5、所有的外墙必须颜色一致，线条横直要平行垂直。 6、外墙装修工程必须达到合格工程的标准。 7、凡达不到标准的必须返工，造成返工的材料损失费由乙方负责按实赔偿，其人工费自理，并每处每次处以200元的罚款，以此类推。 8、甲方施工员每天检查工程质量，发现问题及时指出，乙方必须无条件的改正、补救，达到合格为止，否则予以重罚。 9、在施工过程中，必须严格执行报验程序，以每四层为一个批次，每完成一道工序必须提前报甲方现场管理人员检查，检查合格后报建设单位及监理单 位进行检查。检查合格后方可进行下道工序的施工。 四、承包单价 外墙抹灰工程实行包干价，包干价为元/平方米。其面积按展开面积计算，不除外墙窗户洞口尺寸。 五、结算付款方式 1、整个工程的外墙抹灰全部完工(除施工电梯口及一楼施工通道口外，上
建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程） 工程承包人：_________________________ （以下简称甲方） 劳务分包人：__________________________ （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的 _以下简称“总施工合同”，双方就本工程______ 劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： _________________________ 工程地点： _________ 2、劳务分包工作内容： 、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工： 1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来往的车旅费等。 2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。 3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。 4）门窗洞口及墙面以内的小型凿除用工。内墙粉刷还包括超厚增加用工； 5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场 内转运、工完场清等用工。 6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。 、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。 、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。 工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯具及线缆（必须为五芯、三芯电缆）等所有与内墙抹灰工程施工有关的一切工具均在承包人承包范围内；并包括安装搅拌机，砌石灰池等
内墙抹灰劳务合同样本 篇一：内外墙抹灰劳务合同书 内、外墙抹灰劳务合同书 甲方： 乙方： 为了确保博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。 一、工程概况： 1.工程名称：广西博白林场场部搬迁建设项目一期8#楼 2.工程地点：博白绿珠大道 二、工程质量要求标准： 根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。 三、承包方式： 乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙25 元 /㎡，内墙 10.5元/㎡。
四、双方权力、义务及责任 1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检 查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。 2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。 五、工期： 本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。 六、违约责任及措施。 1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过。 2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。 七、付款和结算方式:
内外墙粉刷劳务承包合同 甲方： 乙方： 兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在平等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守： 第一条：工程基本概况 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程期限：自年月日开工至年月日竣工，工期为天（如遇自然灾害的情况，则工期顺延）。 4、合同价格：内墙单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算（内墙架子乙方自备，外墙施工架子由甲方提供）；外墙包含所有线条的粉刷单价按实际粉刷面积（不扣除门、窗洞口面积）每平方米元结算。 第二条：工程质量要求 1 、垂直度、平整度按甲方施工技术人员提供的书面技术交底进行施工，不超过5毫米误差标准进行验收。（2米检尺） 2、内外粉刷工程中某段工程完工之日起到进行验收时，不得有空鼓开裂渗水现象出现，如有空鼓开裂渗水等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。 第三条：工程承包方式
由甲方提供原材料，乙方包清工的形式组织施工。乙方自备施工中用得着的全部工具。 第四条：双方职责与权限范围 一、甲方责任 1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电。 2、工期内甲方承担外架的使用租费。 3、负责提供与施工相关的材料。 4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。 5、及时按进度支付乙方生产和生活费用； 二、乙方责任 1、暂付甲方进度和质量担保金叁万元。进度和质量达标后及时返回。 2、严格按照施工规范进行施工，确保质量，按时完工。如因乙方责任拖延工期，甲方有权无条件清退乙方。由此造成经济损失乙方负责。 3、工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 4、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，内墙粉一遍成优。外墙粉二遍成优。达到国家合格工程验收标准。 5、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责
抹灰工程分包施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本施工合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容： 二、工程承包范围及内容 1、承包范围：施工图纸设计范围内的所有内墙抹灰、顶棚抹灰、楼梯抹灰及外墙抹灰（除外保温外） 2、工作内容：包括材料进场、抹灰前清理基层、砂浆搅拌、砂浆的垂直运输、墙面的浇水湿润喷浆、砼面（包括梁、剪力墙）胀模部分砼的剔凿、纤维网的黏贴、墙面的抹灰、抹灰后的养护、落地灰的清理及回收利用、门洞口的水泥砂浆护角的抹灰、抹灰材料及机械的装卸车、就位，乙方在使用甲方机械时要定期保养、维护、清理，生活区卫生的打扫，以及墙面配电箱、消防箱等、线盒、线管洞口的堵口、修补，抹灰架的搭设及安全文明工地创建检查的清理等。 三、承包方式：包工不包料 四、工期要求 开工日期：2009年8月25日，竣工日期：2009年10月15日。总日历工期为35天，每推迟一天罚乙方1000元，如工期提前，甲方会酌情给以奖励。
五、工程质量标准（达到现行国家验收规范标准合格以上） 工程质量标准：执行现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定优良等级。 六、合同价款 所有抹灰施工部位均根据工程承包范围及工作内容按综合单价计算。具体单价如下：砖砌体墙面（含其上部梁面）抹灰11元/m2；剪力墙面抹灰元/m2，楼梯踏步面（含耐磨钢筋的制作与安装以及滴水条的安装，按投影面积计算）元/m2；发生里工时55元/工日，楼梯间顶棚抹灰面11元/m2，外墙抹灰元/m2，承包单价内包含劳务公司管理费，此单价作为最终结算依据，不再调整工程单价。 七、工程量计算规则 工程量计算以图纸为依据，根据设计变更及实际完成抹灰的面积计算（门窗、配电箱、消防箱的洞口面积扣除，门窗周边以及玻璃幕挡墙压顶计算面积），计算规则未详部分按2000年山西省《装饰装修工程定额》计算。 八、工程款支付 1、每月按完成工作量的70%支付乙方工程款，工程完工经甲方、监理验收合格并结算后付至结算价的90%，年底付至95%，留5%为质保金，自验收合格之日起满一年无质量问题后付清。 2、因工程质量、工期、安全等乙方原因所造成的影响结算的后果由乙方自负。 九、甲方责任 1、甲方在抹灰工程施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。 2、甲方向乙方提供必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点。 3、甲方负责审核并批准乙方的施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。 4、甲方负责协调乙方与其它分包商的配合等工作。 5、乙方进场后，对其下达书面施工技术交底。 6、对乙方施工不符合规范要求，责令其整改或停工。
xxxxxxxxx生活广场 内外墙抹灰劳务承包施工合同 甲方：xxxxxxx 乙方：xxxxxx
签约日期：20x 年月日 劳务承包合同（抹灰） 发包人：山xxxx公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 经甲、乙双方协商，本着对甲方及业主负责任的态度，在平等、自愿的基础上双方建立劳务关系，为明确甲乙双方的责任、权利及义务，根据本工程的实际情况，达成以下合同条款： 一、劳务承包人情况 1、姓名： 2、性别： 3、身份号码: 二、劳务承包工程概况 1、工程名称：菏xxxx活广场工程内外墙抹灰劳务施工项目 2、工程地点：菏xx路交汇处 3、结构类型：框架剪力墙结构 4、建筑面积：54690.51平方
保护等。如对其它成品造成损坏，负责修复到位，并达到相应标准，负责配合质量验收等。 六、价格及质量要求 1、按实际施工面积，xx 元/m2 （大写：元平方），此价格为固定单价，在施工过程中不在做任何调整，否则甲方可对乙方以完成工程量不予结算，并扣除合同履约金）。 2、零工按元/工日。 3、质量要求：合格。 七、付款方式： 1、乙方全部完成工程量并经验收合格后十天内支付至实际完成工程量的85%；工程竣工验收合格，办理完工程量结算书后，付清余款。 2、每次付款时，甲方将扣除当月发生的各种罚款，（业主及监理、建设主管部门等对本工种的罚款有乙方承担）。甲方对乙方的罚款有乙方确认后直接从当月进度款中扣除。 4、乙方所有劳务结算必须经项目部和公司两级会签方为有效结算，未办理完全会签的结算为无效结算。 八、进度管理：
1、乙方必须按甲方下达的进度计划完成，对因乙方原因造成的工期拖延，按每拖延一天（每日历天）罚乙方1000元。拖延时间不得超过四天，否则甲方有权责令乙方无条件退场，解除劳务合同，乙方承担所引起的一切损失。 2、施工中如发现乙方不能满足施工进度需要，甲方有权组织人员突击，其费用从乙方结算款中扣除，并承担由此造成的一切责任。 九、质量管理： 乙方确保分项工程分批验收中主控项目一次性验收（按国家标准）合格率达到100%、一般项目一次性验收（按国家标准）合格率达到80%以上。凡验收不符要求的，乙方必须无条件修复直至符合要求，同时甲方对乙方不合格点位以每处200元以上罚款，工期不予顺延。情节严重的，甲方有权责令乙方无条件退场（具体施工时以技术交底为准）： 交底内容： 一、建筑做法 1、内墙水泥砂浆抹面：（1）9厚1：3水泥砂浆找平扫毛；（2）6厚1：2.5水泥砂浆压实赶光。 2、外墙1；3水泥砂浆找平搓实。
内部编号：AN-QP-HT860 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 内墙抹灰劳务合同通用范本
内墙抹灰劳务合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方： 乙方： 为了确保(工程名称)顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。 一、工程质量要求标准： 根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。
内墙抹灰工程分包合同 劳务分包方：青岛银田建筑劳务工程有限公司_________________ （以下简称甲方） 劳务分包班组（内墙抹灰班组授权代表人）：_________________________ （以下简称乙方）根据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿，公正和诚实的原则，甲方就保利?金水路一期工程9#、10#、11# 9#-1、11#-1楼的内墙抹灰分项工程的劳务费承包给乙方，双方经协商达成一致，订立本合同： 一、工程概况： 工程名称：李沧区金水路南侧改造项目B-19-7-1地块一期 建设地点：青岛李沧区虎山路27号 建筑面积：（参照国家规定的建筑面积计算规则（GB/T50353-2013）执行） 层数（层高）：_______ 结构形式：框架剪力墙结构 ___________________ 计划开工日期：2016年6月27日 _____________________ 计划完工日期：2016年8月20日 _____________________ 二、分包工作内容及施工工艺要求 9#、10#、11# 9#-1、11#-1 楼内墙抹灰： 先做好样板墙经项目部及监理验收合格后方可大面积展开。 1. 内墙抹灰建筑做法表：（参考建筑工程做法图集号：L13J1） 1.1. 内墙3混合砂浆墙面B 1.1.1. 刷专用界面剂一遍 1.1. 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 1.1.3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 1.1.4. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.2. 厨卫抹灰做法： 1.2.1. 刷专用界面剂一遍 1.2.2. 9厚1：3水泥砂浆 1.2.3. 1.2 厚单组份聚氨酯防水涂料2遍成活，上反至建筑完成面以上300; 1.2.4. 6厚1：3水泥砂浆抹平细拉毛 1.2.5. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布，压入面层灰，见格不见网 1.3. 分户墙（卫生间）抹灰做法:
内外墙抹灰劳务合同格式 抹灰饰面的作用不仅是保护建筑结构、完善建筑物的使用功能、装饰建筑物的外表,同时还具有保温、隔音、防火、防潮等效果。那么内外墙抹灰劳务合同又是怎么一回事呢?以下是在为大家整理的内外墙抹灰劳务合同范文，感谢您的欣赏。内外墙抹灰劳务合同范文一甲方：_______________ 乙方：_______________ 为了确保崇圣家园28#住宅楼工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。 一、工程质量要求标准： 根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。 二、承包方式： 乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙____元/㎡，内墙____元/㎡。 三、双方权力、义务及责任 1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管
理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。 2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。 四、工期： 本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。 五、违约责任及措施。 1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过。 2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。 六、付款和结算方式： 1、乙方按要求完成施工任务，工程未竣工前根据施工进度进行预借。 2、工程竣工后并经发包方，总发包方，监理方，检验符合施工设计要求和施工质量要求之日起五天内，甲方一次性付清乙方该项目相应工程量的所有合同价费。
编号 建设工程劳务分包合同 发包人： 承包人： 分包工程名称： 施工地址：
劳务包工合同条款 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：中北镇居住区F区 1.2工程概况：框架结构，轻型加气混凝土砌块填充墙。 1.3 分包工作内容：抹灰工程劳务分包 范围包括：内外檐机械喷浆、局部剔凿、抹灰，楼梯间、管道井保温颗粒，地面后浇层、找平层、找坡层，屋面找平层、保温层、找坡层、后浇层，散水，台阶，楼梯间贴砖，其他专业洞口修补等。 1.4 工程监理单位（全称）天津华泰监理有限公司 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 90 名。 第三条合同工期 开工日期 2010 年 7 月 20 日， 完工日期 2010 年 9月20 日。其中外檐抹灰在8月5日完成。 第四条合同价款 4.1合同单价： 60 元/m2（建筑面积）。合同价款以实际结算为准。 4.2 对合同价款内容的说明：以上合同价款不但包括完成约定施工内容所需的人工费、辅助材料费、中小型机具费等全部费用，还包含如下内容和费用： 4.2.1劳务协议中规定乙方承担的管理费等各项费用。 4.2.2施工所需的各种临时设施的搭设、周转材料的倒运（为施工服务项目）、文明施工（现场清理材料码放）、施工脚手架的搭设、各种安全防护设施的搭设。生 １
活区的维护、合理使用及卫生防疫工作。 4.2.3承包人在施工生产中使用的各种手头工具，劳保费、医疗费。 4.2.4各种材料的二次倒运用工费用。 4.2.5冬雨季施工人工降效窝工费用。 4.2.6排水、降水所用的人工费用。 4.2.7进场材料、成品、半成品以及已完工程的成品保护用工费用。 4.2.9施工中必要的安全防护用工费用。 4.2.10工程施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用。 4.2.11施工范围结构剔凿、凿毛等处理的用工费用。 4.2.12文明责任区（施工区、生活区、办公区）的清理打扫卫生及迎接上级检查清理等用工费用。 4.2.13必要的开会教育用工、学习用工、社会用工费用。 4.2.14工程竣工清理用工费用。 4.2.15本工程中的各种材料、机具、设备的卸车、装车（包括配合材料部门外出领退料）、清理、刷油、分类码放、挂牌用工费用以及管理用工费用、工程完工后所有物料的清理归还装车、退租卸车等配合工作所需的人工费用。 4.2.16现场至生活区施工人员及管理人员往返路途耗时降效费用。 4.2.17现场同一作业面多队交叉施工，相互影响（人、材、机等）降效窝工费用。 4.2.18地区性停电停水（法定）、自然灾害、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用。 4.2.19非承包人原因发生的连续8小时以内（含8小时），月累计时间72小时以内（含72小时）的停窝工费用。 4.2.20承包人应交的各种税金、手续费、管理费等。 4.2.21承包单价内已含达到工期、质量、文明安全施工目标的奖励费用。 4.2.22承包期内国家和地区政策性人工、材料单价浮动费用。 第五条合同价款的支付与结算 5.1 合同价款的支付： 5.1.1进场后每月支付生活费，每人每月按800元支付，待合同内容完工验收合格结算后，支付至结算金额的95%。结算金额的5%为质量保证金，保修期满后支付，保修期执行发包人与业主签订的保修合同。 ２
建设工程劳务承包合同 编号： 工 程 名 称： 凯力威·锦绣阳光一期 工 程 地 点： 简阳市凯力威大道 号 承 包 范 围： 装 修 发包方（简称甲方）：四川朝元建筑工程有限公司锦绣阳光一期项目部地 址 ： 承包方（简称乙方） 地 址 协 议 订 地 点： 简阳市凯力威大道 号 合同签订日期 年 月 日
建设工程劳务承包合同 工程名称：凯力威·锦绣阳光一期 工程地点：简阳市凯力威大道 号 分包方式：单包以及合同约定的项目 分包范围：凯力威·锦绣阳光一期 栋， 栋和 栋 包括内容：○ 、内墙拉毛、钉钢板网、抹灰（含梁面）。○ 、室内地面找平。○ 、楼梯踏步抹面。○ 、卫生间窝线、陶粒、找平。○ 、屋面所有土建分项。○ 、屋面机房、花架、女儿墙抹灰。○ 、线盒（槽）等抹灰修补。○ 、外墙抹灰分格线。○ 不平顶板修补抹灰（凸窗板抹灰）。○ 文 、抹灰面、找平面养护。○ 明施工、卫生清扫（含交工验收时的卫生清扫）。○ 施工图中所含的内外粘贴，不含保温层。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法规，结合本工程具体情况，经双方协商自愿达成以下协议条款，对双方进行约束。 、一般规定 乙方受本班组操作人员委托代表本班组与甲方签订本合同，未签协议和协议内容以外乙方的任何行为产生的一切后果由乙方承担。 乙方以独立核算人的身份受操作人员委托，持所操作人员授权委托书，代表操作人员签定合同，并对其操作人员的行为负责。 乙方应将本合同条款对其操作人员公开，并组织学习，让操作人员认识自己的责任和义务，对本合同认可后签订委托书交甲方。 乙方必须遵守国家有关建设工程施工管理、技术管理等方面规定、文件、新颁布文件及甲方公司内部管理文件和规定。 本合同附件及与本合同涉及工程相关的施工技术、工地管理、管理细则、管理手册、技术交底、项目部班组工程例会纪要等文件与本合同具有同等法律效力。 乙方应亲自处理涉及施工的各种事宜，并将施工中出现的各种情况
发包人（全称）：（简称甲方） 承包人（全称）：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，经甲乙双方相互考察了解，甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方同意在甲方管理下承担劳务作业工作。双方遵循平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则，就工程劳务作业分包事项协商一致，签订本合同，供双方共同遵照执行。1．工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 建筑面积 2．工程承包范围 2.1 分包内容： 1.内墙抹灰 2.外墙抹灰 3.其他 2.2 分包范围： 3. 合同价款暂定（大写）元（人民币） （小写）元，最终以工程实际结算价款为准。 4．合同工期 开工日期 20XX 年月日 完工日期 20XX 年月日，合同日期总日历天数为天。
阶段性工期要求： 5．质量标准：合格。 6．安全文明施工标准：市级文明工地。 7．合作方式：劳务分包。 8．工程履约保证金 8.1该工程实施履约保证金制度。乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，并于合同签订前，将工程履约保证金交至甲方处，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。履约保证金不计利息。 8.2乙方应按照合同条款认真履行合同，因乙方原因造成施工过程中合同无法履行的，甲方有权要求乙方无条件退场，履约保证金不予退还，乙方根据合同条款承担相应的违约责任。 9．甲方工作 9.1甲方负责组建与工程相适应的项目部管理班子，全面履行同建设单位签订的施工承包合同，组织实施工程管理的各项工作，对工程的工期、质量、造价、安全文明施工、场地环境、有关竣工验收资料管理移交和交付使用、维修等向建设单位负责。 9.2甲方负责工程项目质量策划，编制方案，负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产、文明施工和环境管理等工作，按时提供技术交底。 9.3甲方负责与建设单位、设计单位、监理单位及有关部门和各施工专业工种的施工衔接与乙方的配合等工程事宜联系与协调。
建筑抹灰劳务合同范文 （完整版） clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
建筑抹灰劳务合同范文（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议?同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》和《中 华人民共 和国劳动法》的及行业主部门的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就青菱城市花园409#、410#楼泥工装修工程劳务项目分包给乙方，现就有关事项，协商一致订立本合同。 一、承包工程内容: 1、青菱城市花园409#、410#楼设计图纸上所有 屋面、楼、地面、内外墙面、室外散水、台阶及阳台、楼梯栏水线、烟道补洞等装饰工程（具体标准见施工图纸）（一、二层室内梁柱除个别栓质量较差的进行抹灰外，其余梁、柱不进行抹灰）
2、本班组用建筑机械的安装及下车工作。 3、以上内容施工的所有施工工具及辅材都由乙 方自备。 二、承包工程方式: 包工三、合同工期: 开工日期： 20xx年12月28日外墙完工日期：20XX年3月28 日竣工日期：20xx年5月18 0 四、本工程施工质量为优质工程。质量标准见《建 筑工程质量验收统一标准》 五、承包价格: 1、按图纸建筑面积伍拾壹元/M2。 六、工程款支付平时每人每月支付生活费1000元 （含餐票）,其余 部分按实际完成工程量年底结清，如跨年度工程，按年实际完成工程量付至80%,其余部分待第二年工程完工后一次结清。
编号：TQC/K570建筑抹灰劳务合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑抹灰劳务合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程名称： 一、工程项目：。 二、工程工期 1、开工日期：年月日。 2、竣工日期：年月日。 3、总工期为天。 如遇下列情况，经发包方现场经理签证后工期相应顺延。 1、在施工过程中因发包方材料不到位影响工期。 2、在施工过程中停电、刮大风、大雨
抹灰工程劳务施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：身份证号：电话：(以下简称乙方) 为了确保工程建设顺利进行，明确权利和义务，分清经济责任，经双方协商订立如下合同，希共同遵守、执行。 1.工程名称：宁波市轨道交通指挥控制中心工程±0.00以上工程 2.油漆工程：宁波市东部新城核心区以东片区陈廊桥以东浦江路以西宁穿路以北地段。 3.工程承包范围：地下室负层和楼内、外粉刷，地面浇捣及相关内容。根据设图纸、招标文件内容和变更联系单结合甲方要求施工。工作内容如下： 3.1、粉刷前砼墙面、梁、柱面的界面剂全面喷(刷）浆;不同材料处铺贴钢丝网。 3.2、主体验收前修补、清理； 3.3、屋面工程： 3.3.1、上人屋面找坡发泡砼浇捣前做灰饼（含冲筋），发泡砼面20厚1：3水泥砂浆找平，铺油毡，40厚自拌C20细石砼；
3.3.2、不上人屋面找坡发泡砼浇捣前做灰饼（含冲筋），发泡砼面20厚1：3水泥砂浆找平，铺油毡，40厚自拌C20细石砼；铺贴网格布，20厚水泥砂浆随到随抹光；3.3.3、屋面花架线条按楼梯侧板滴水线做法。 3.4、雨篷、天沟含铺钢筋网片。水泥砂浆找平、磨光； 3.5、排气道含出屋面砌砖、粉刷，楼层排气道与板周围砼浇捣，排气道贴网格布、分割条、粉刷； 3.6、楼地面：3.6.1、底层室内地面含碎石找平，细石砼随捣随抹光，楼道与室外连接台阶砌砖、抹灰； 3.6.2、卫生间浇捣前蓄水实验、渗水处理；楼梯粉刷含踏步粉刷（按甲方要求），楼梯粉刷，侧板及滴水线贴条、粉刷； 3.7、内墙粉刷含不同材料交界处铺贴钢丝网、粉刷层面贴抗裂纤维网，墙面、梁、柱界面剂喷浆，贴条，做灰饼，冲筋，护角，粉刷（底糙、贴网、砂浆罩面），施工洞口封堵，窗、门下砼板带浇捣； 3.8、外墙粉刷含不同材料交接处铺贴钢丝网，墙面、梁、柱界面剂喷浆，贴条，做灰饼，冲筋，护角，粉刷（底糙、贴网、砂浆罩面）； 3.9、室内天棚局部（厚度超出5mm必须全部粉刷）粉刷； 3.10、梁、柱、剪力墙砼300×300以内凿除等。
编号：_____________内外墙抹灰工程施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律，法规结合本地区有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容，双方就本工程实施事项协协商一致，签定此合同。 一、工程概况 1、工程名称：。 2、结构形式：。 3、建筑面积：约m2。 二、承包范围及内容 1、承包范围：通过双方商议，甲方拟将该工程所有内外墙抹灰工程（外墙含保温抹灰）分包给乙方。 2、承包方式：包工（施工用具除升降机由甲方提供外，其余工具、用具由乙方自行解决包括室内工作三级电箱和照明器具）。 三、工作内容 1、室内墙柱面抹灰、门窗护角；室外墙柱面的砂浆抹灰和保温抹灰。（外墙含线条抹灰、天沟抹灰）楼梯间墙、天棚、电梯井道及管道井等除主体结构施工以外的一切抹灰施工内容。（含内外墙钉铁丝网） 2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，做到工完场清。
3、其它双方约定的工作内容。 四、劳务报酬及支付 1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整，均一次包死。 2、本协议所规定承包范围内的分项工程单价及结算方式： 内墙抹灰：元/m2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算）。 外墙抹灰：元/m2（含第三项的一切施工内容，扣除门窗洞口按实际抹灰面积计算）。 工程款的支付：以乙方每个月所完成的工程量75%付款，在每月的10号左右付款给乙方。实际工程量以监理和建设单位的审计人员为准。 五、工期 双方约定工期为50天。每推迟一天罚款1000元，实际以甲方的施工计划安排为准。 六、工程质量 整体工程施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。 1、抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷，表面光滑，接搓平整。 2、抹灰表面平整度不超过2㎜（2m靠尺）立面垂直不超过3㎜（2m靠尺），阴阳垂直度不超过2㎜线条必须平直，圆弧面抹灰须圆滑流畅。 3、净开间（进深）允许偏差﹢﹣15mm，极差20mm；净高度﹣15mm，极差20mm。 为了控制施工过程质量，施工过程中甲方有权向乙方采取如下的质量保证管理措施：