建设工程施工合同
工程名称：······························
工程地址：·····························
发包方：··························
承包方：·············
订立日期：··········
订立地点：··········
第一部分协议书
发包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：············
工程地点：···············
工程范围：室内外消防栓系统；自动喷淋系统；消防补水系统；火灾自动报警和消防联动系统（不含暗配管）；消防广播系统（建筑智能化专业施工，消防预留消防分区报警接口）;中心控制室；防火卷帘的控制；消防系统联动调试;漏电火灾报警系统;排烟通风系统;非消防火灾电力强切系统；报当地消防主管部门验收等二期设计图纸范围内消防系统的设备供货、安装、调试、验收、培训及服务（不限于）。
二、合同价款：
金额：大写：人民币壹佰捌拾捌万壹仟壹佰贰拾壹元贰角柒分元；小写：1881121.27元（内含15.5万元暂估价，暂估价部分以发包人认定审核的价格为依据）。
三、工期：
2011年5月1日至2012年12月10日。
四、工程质量标准：
本分包工程质量标准双方约定为：合格；确保“中州杯”。
五、组成合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、中标通知书；
3、承包方的投标书；
4、本合同专用条款；
5、本合同通用条款；
6、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
7、合同履行过程中，发包人、承包人协商一致的其它书面文件；
8、本工程的招标文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、承包方向发包方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“消防工程”），并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包方向发包方承诺，按照合同约定的安全目标，完成本协议书第一条约定的工程，并在施工期内自行承担由于自身原因导致的安全事故责任。
九、发包方向承包方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。
十、本合同经双方签字、盖章后生效。
十一、本合同正本二份，具有同等效力，由发包人、承包人各保存一份；本合同副本八份，发包人、承包人各保存四份。
承包方：（公章）发包方：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
年月日年月日
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：
1．1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于工程施工的条款。
1．2 专用条款：是承包分与发包方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3 发包分：指在合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事方，以及取得该当事方资格的合法继承人。
1．4 承包方：指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工主体资格的当事方，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．5 工程师：指在合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在合同专用条款中约定。
1．6项目经理：指承包人在合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行本合同的代表。
1．7 工程建设标准：指相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1．8 图纸：指由承包人提供的符合合同要求及合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1．9 报价书：指由承包人根据合同的规定，为完成工程，向承包人提出的合同报价。在发包人采用招标方式确定承包人人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1．10 中标通知书：指由发包人发出的确定承包人中标的通知。
1．11 开工日期：指承包人和发包人在本合同协议书中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1．12 竣工日期：指承包人和发包人在本合同协议书中约定的，承包人完成工程的绝对或相对的日期。
1．13 合同价款：指承包人与发包人在本合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同完成范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1．14 追加合同价款：指在合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经发包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1．15 施工场地：指由发包人提供的用于承包工程施工的场所，以及发包人在现场总平面图中具体指定的供承包人施工使用的任何其他场所。
1．16 书面形式：指合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1．17 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。
1．18 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1．19 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1．20 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
2．1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）承包方的投标函及报价书；
（4）本合同专用条款；
（5）本合同通用条款；
（6）本合同工程建设标准、图纸；
（7）合同履行过程中，承包人和发包人协商一致的其他书面文件。
（8）招标文件。
2．2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3．1 语言文字
除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应为中文。外文资料需翻译成中文，有错误的以中文为主。
3．2 适用法律和行政法规
除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
3．3 适用工程建设标准
双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用本工程有关的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标
准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向发包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。
4、图纸
4．1 发包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加约定以外图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务，保密义务在合同终止后，应当继续履行。
4．2 如工程的图纸不能完全满足施工需要，并且发包人委托承包人进行深化施工图设计的，承包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，承包人的深化设计须经过发包人确认后方可进行施工。承包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
4．3 发包人提供的图纸不能满足工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购发包方标准图纸等的责任和费用承担。
二、双方一般权利和义务
5、指令和决定
5．1 发包人指令
就本工程范围内的有关工作，发包人及监理随时可以向承包人发出指令，承包人应执行发包人及监理所发出的所有指令。承包人拒不执行指令，发包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给承包人的相应款项中扣除。
6、发包项目经理
6．1 项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
6．2 项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前3天以书面形式通知承包人，委派书及撤回通知作为合同的附件。
6．3发包人所发出的指令、通知，由发包方项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给承包人，承包方项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，承包人应于发包人发出口头指令后4天内提出书面确认要求，项目经理在承包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为承包人要求已被确认。承包人认为发包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，发包人在收到承包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，项目经理可发出要求承包人立即执行的指令，承包人如有异议也应执行。如发包人发出错误的指令，并给承包人造成经济损失的，则发包人应给予承包人相应的补偿，但因承包人违反合同引起的损失除外。
6．4 项目经理应按合同的约定，及时向承包人提供所需的指令、批准、图
纸并履行其它约定的义务，否则承包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知发包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。
6．5 发包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
7、承包项目经理
7．1 承包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
7．2 承包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由承包方项目经理签字后送交发包项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
7．3承包项目经理按监理及发包方项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包项目经理取得联系时，承包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包项目经理送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担的由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7．4承包人如需更换项目经理等人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
8、发包人的工作
8．1 发包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：
（1）向承包人提供根据合同由发包人办理的工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地。
（2）按本合同专用条款约定的时间，组织承包人参加发包人组织的图纸会审，向承包人进行设计图纸交底。
（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。
（4）随时为承包人提供确保工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
（5）负责整个施工场地的管理工作，协调承包人与同一施工场地的其它承包人之间的交叉配合，确保承包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
（6）发包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
8．2发包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人的相应损失，顺延延误的工期。
9、承包人的工作
10、9．1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：
11、（1）承包人应按照合同的约定，对承包工程进行设计（承包合同有约定时）、施工、竣工和保修。承包合同的施工中，如发现承包工程的设计或工程建设标准、
技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知发包人。
12、（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报发包人确认后在工程中使用。承包人承担由此发生的费用。
13、（3）在本合同专用条款约定的时间内，向发包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。承包人不能按发包人批准的进度计划施工时，应根据发包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证工程如期竣工。
14、（4）承包人应在专用条款约定的时间内，向发包人提交一份详细施工组织设计，发包人应在专用条款约定的时间内批准，承包人方可执行。
15、（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。
16、（6）承包人应允许发包人、工程师及其任何授权的人员在工作时间内，合理进入承包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外承包人的任何工作或准备的地点，承包人应提供方便。
17、（7）已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。
18、（8）承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。
9.2漏电火灾报警系统消防至强电箱含模块及零序继电器。
9.3非消防电源火灾电源切断系统至强电箱含模块及强切继电器（提供强切空开技术参数，合同签订后5日）。
9.4承包人未履行前款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
10、转包与再分包
承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程的全部或部分再分包给他人。如承包人将其承包的工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。
三、工期
11、开工与延期开工
11．1 承包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11．2 因发包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，发包项目经理应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
12、工期延误
12．1 因下列原因之一造成工程工期延误，经监理及发包项目经理确认，工期相应顺延：
（1）发包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；
（2）发包项目经理未按合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使工程施工不能正常进行；
（3）非承包人原因的工程范围内的工程变更及工程量增加；
（4）不可抗力的原因；
（5）本合同专用条款中约定的或发包项目经理同意工期顺延的其他情况。
12．2承包人应在12．1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向监理及发包人提出报告。监理及发包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
13、暂停施工
13．1 发包人或监理工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式向承包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按合同相应条款履行。
14、工程竣工
14．1承包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。
14．2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
14．3 提前竣工程序按合同相应条款履行。
四、质量与安全
15、质量检查与验收
15．1 工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照合同相应条款履行。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。
15．2 双方对工程质量的争议，按照合同相应的条款履行。
15．3 工程的检查、验收及工程试车等，按照合同相应的条款履行。
15．4 承包人应允许并配合发包人或监理工程师进入承包人施工场地检查工程质量。
16、安全施工
16．1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
16．2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，承包人应提出安全防护措施，经监理及发包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。
16．3 发生安全事故，按照合同相应条款处理。
五、合同价款与支付
17、合同价款及调整
17．1 招标工程的合同价款由发包人与承包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由发包人与承包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。
17．2 工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种：（1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。
（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
17．3 可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：
（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
（2）工程造价管理部门公布的价格调整；
（3）双方约定的其他因素。
17．4 承包人应当在17．3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理及发包人，发包人确认调整金额后作为追加合同价款，决算时支付。发包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
18、工程量的确认
18．1承包人应按本合同专用条款约定的时间向监理及发包人提交已完工程量报告，发包人接到报告后7天内由工程师计量或自行按设计图纸计量。发包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；
18．2发包人在收到承包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
18．3承包人未按本合同专用条款约定的时间向监理及发包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合监理及发包人要求且未做整改的，发包人不予计量。
18．4对承包人自行超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，监理及发包人不予计量。
19、合同价款的支付
19．1 实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
19．2 合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程结算时一并支付。
六、工程变更
20、工程变更
20．1 承包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对承包工程进行变更：监理工程师根据合同作出的变更指令。该变更指令由监理工程师作出并经发包人确认后通知承包人；
20．2 工程变更价款的确定应按照合同的相应条款履行。承包人应在工程变更确定后11天内向发包人提出变更工程价款的报告，经监理及发包人确认后调整合同价款。
20．3 承包人在双方确定变更后11天内不向监理及发包人提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
20．4监理及发包人在收到变更工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。
七、竣工验收及结算
21、竣工验收
21．1 工程具备竣工验收条件的，承包人应向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。
21．2 发包人应在收到承包人提供的竣工验收报告之日起10日内通知承包人进行验收，承包人应配合监理及发包人进行验收。发包人应按照合同约定的验收程序自行验收。
21．3 工程竣工验收未能通过且属于承包人原因的，承包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。
21．4 工程竣工日期为承包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。
22、竣工结算及移交
22．1 工程竣工验收报告经监理及发包人认可后14天内，承包人递交工程
竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
22．2 发包人收到承包人递交的工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。发包人确认竣工结算报告经财政审计部门通过后根据约定支付工程竣工结算价款。承包人将竣工工程交付发包人。
23、质量保修
23．1承包人应按国家有关规定对工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照发包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。
八、违约、索赔及争议
24、违约
24．1 当发生下列情况之一时，视为发包人违约：
（1）发包人不按合同的约定支付工程竣工结算价款；
（2）发包人不履行合同义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
24．2 当发生下列情况之一时，视为承包人违约：
（1）承包人将其承包的工程转包或再分包；
（2）承包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的；
（3）承包人原因工程质量达不到约定的质量标准；
（4）承包人不履行合同约定义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的经济损失。
25、索赔
25．1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
25．2 发包人未能按合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款或承包人的其他经济损失，承包人可按合同约定的程序以书面形式向发包人索赔。
25．3 发包人遇到根据合同可以索赔的情况，发包人可按照合同约定的索赔程序向承包人提出索赔要求。在承包人收到发包人索赔报告后21天内给予发包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将索赔转交发包人。
26、争议
26．1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约
定以下一种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的三门峡仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
26．2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工程施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
九、保障、保险及担保
27、保障
27．1 除应由发包人承担的风险外，承包人应保障发包人免于承受在工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：（1）人员的伤亡；
（2）工程以外的任何财产的损失或损害。
上列损失应由造成损失的责任方承担。
27．2 发包人应保障承包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：
（1）按合同约定，实施和完成合同以及保修过程当中所导致对财产的损害；
（2）由于发包人行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。
上列损失应由造成损失的责任方承担。
28、保险
28．1 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
28．2 保险事故发生时，承包人发包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
28．3 承包人不办理保险的责任自负。
十、其他
29、材料设备供应
29．1 有关材料设备供应的数量、程序及责任均按合同中发包人与承包人的有关约定履行。
29．2 材料设备应由承包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明等资料做为竣工资料交发包人。
30、不可抗力
30．1 不可抗力包括的范围以及事件处理同合同相应条款。
30．2 不可抗力事件发生涉及承包人施工场地的，承包人应立即通知发包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
30．3 承包人承担自身的人员和财产的损失。
30．4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
31、合同生效与终止
31．1 承包人发包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
31．2 承包人发包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工的工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
31．3 合同的权利义务终止后，承包人发包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
32、合同份数
32．1 本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。
32．2 本合同副本八份数。
33、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
1．1 专用条款：是发包人、承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．2 承包人：指在本合同协议书中约定的，被发包人接受的具有该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．3 工程：指由发包人、承包人在本合同协议书中约定的范围内的工程。
1．4 合同：指承包人、发包人签订的施工专业合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1．5工程建设标准：指与工程相关的工程建设标准，以及发包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1．6 图纸：指由发包人提供的符合合同要求及合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1．7报价书：指由承包人根据合同的规定，为完成工程，向发包人提出的
合同报价。在发包人采用招标方式确定承包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1．8 中标通知书：指由发包人发出的确定承包人中标的通知。
1．9 开工日期：指发包人、承包人在本合同协议书中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1．10 竣工日期：指发包人、承包人在本合同协议书中约定的，承包人完成工程的绝对或相对的日期。
1．11 合同价款：指发包人与承包人在本合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同完成范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1．12 追加合同价款：指在合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经发包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
2、合同文件及解释顺序：执行本合同协议书第五条。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1 本合同使用汉语文字。
3.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中国政府采购法》等。
3.3 本工程适用的工程建设标准：现行国家建设工程有关设计、施工及验收规范。(详见本招标文件《技术标准和要求》)，除以上工程建设标准以外，合同中约定的相关的工程建设标准均适用于本工程。
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸的日期：开工前20日；
施工图纸：发包人提供二套图纸。如承包人需加印图纸，费用由承包人承担。
4.2 发包人委托承包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：承包人自理；
4.3 复制、重新绘制、翻译、购发包方标准图纸的责任和费用承担：承包人自理；
二、双方一般权利和义务
5、项目工程师
发包方项目经理姓名：。
监理工程师姓名：
承包方项目经理姓名：。
6、发包人及监理工程师的工作
发包人应完成下列工作：
（1）向承包人提供施工场地时间：按施工要求提供
（2）组织承包人参加会审图纸的时间：工程开工前15日内；
向承包人进行设计图纸交底的时间：工程开工前15日内。
（3）监理工程师根据监理合同、本合同00及发包方授权开展工作。
7、承包人的工作
承包人应完成下列工作：
（1）需完成的设计内容和提交时间：无；
（2）承包人应在本合同签订生效后 5 天内向监理及发包方项目经理提交承包工程总体进度计划。承包人向监理及发包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：根据施工进度要求及时提供
（3）向承包人提交施工组织设计的时间：批准进度计划后7日内；
（4）承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，发生的费用由承包人自理；
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责，费用含在投标报价中。
三、工期
8、开工与延期开工
因发包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，发包方项目经理应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。若因此造成工期拖延，发包人承担责任。
9、工期延误
双方约定工期顺延的情况：在不影响合同确定的工程竣工日期的前提下，双方自行调节。
四、质量与安全
10、质量检查与验收
10.1双方关于承包工程质量标准的约定：
质量标准：合格，确保“中州杯”。
10.2检查和返工
本合同范围内的所有检验或试验必须严格执行国家和政府的有关规定，包括第三方检测（数量不得低于检测总数的30%）和政府质监部门的监督抽检，且检测和试验费用由承包人承担。因检验不合格而引起的扩大抽检以及项目返工的费用由承包人承担。
承包人必须提供不少于三家符合要求的检测试验单位报发包人和工程师审核后，由承包人与检测试验单位签订委托检测和试验合同。
五、合同价款与支付
11、合同价款及其调整
11.1本合同价款采用固定总价方式确定。
合同价款包括的风险范围：承包人承担招标范围内（包括但不限于现场勘察、施工组织措施、物价上涨以及施工配合等）的一切风险。除非在合同中另有约定，承包人不得要求追加任何费用。
风险费用的计算方法：承包人在根据市场情况自行考虑，工程结算时不予调整。
11.2风险范围以外合同价款调整方法为：
11.2.1设计图纸部分：
因发包人原因造成的设计变更、签证的项目，承包人应同意按下列方法计算工程费用：
（1）工程变更、签证引起的工程量的调整：
因发包人原因造成的设计变更、签证的工程量。其中设备清单中的工程量按现场实际安装数量计算；工程量清单中变更的工程量按《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2008]中相对应项目的工程量计算规则进行计算。
（2）工程变更、签证引起的价款调整：
设备清单报价中变更设备与投标报价时设备同型号的，按承包人投标时设备清单中对应的单价计算；工程变更后设备清单报价中没有的设备，价格由发包人、承包人和监理共同确定。
工程量清单报价中设计变更、签证增减工程量与招标文件工程量清单中对应项目的工程量清单数量相比，增加或减少的幅度在10%以内（含10%）的，单价不作调整；工程变更、签证时增减工程量与招标文件工程量清单中对应项目的工程量清单数量相比，增加幅度在10%以内的，超出部分其单价调价系数为0.9；减少幅度在10%以外的，其单价调价系数为1.05。
发包人在招标时对承包人提出的问题，发包人复核、回复后，以答疑回复的文件为结算依据，承包人不得在工程结算时以投标疑问与答疑回复文件不一致为由要求索赔。对于发包人提供的设计图纸中已设计但不明确的部分，承包人在投标报价时自行考虑，发包人在工程实施时对该部分予以补充说明所涉及的工程价款，在工程结算时均不予调整。
（3）材料价格波动引起的价款调整：钢材（含金属管材）价格当施工期间《三门峡工程标准造价信息》发布的价格与投标时采用的《三门峡工程标准造价信息》（2010第3期）发布的价格相比超出±10%时，超出部分依实调整；10%以内（含10%）的包含在材料价格风险系数内，不再调整。10%之外的价差经确认后, 在工程结算时予以计取支付。
11.2.2发包人另外交由承包人施工的项目：
发包人另外交由承包人施工的项目，其工程量按实计量。工程量按《河南省建设工程工程量清单综合单价》A建筑工程、B装饰装修工程、C安装工程中相对应项目的工程量计算规则进行计算。
发包人另外交由承包人施工的项目，其综合单价依据《河南省建设工程工程量清单综合单价》A建筑工程、B装饰装修工程、C安装工程及施工同期配套文件，主材按设计变更及签证发生当期发布的《三门峡工程标准造价信息》计算，并按投标总报价与控制价的优惠比例同比例下浮，确定相应项目的综合单价。
12、工程量确认
承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：根据节点进度提交已完工程量报告由监理工程师审核后交发包人在7日内审核完毕.
13、合同价款的支付
13.1本合同签署生效后，发包方在收到承包方开出的以发包方为受益人的不可撤销的银行保函（金额为合同总价的￥ 282168.2元）一个月内，支付合同总价的￥282168.2 元给承包方作为合同预付款，承包方同时向发包方提供合同总价的￥282168.2 元正式发票。银行保函有效期至全部货物验收完毕当日。
13.2设备材料到货经业主及监理验收后一个月内，发包方支付合同总价的￥470280 元给承包方。承包方同时向发包方提供合同总价的￥ 470280 元正式发票。
13.3消防系统项目合同全部安装、调试后，进行试运行验收。验收后一个月内，发包方支付合同总价的即￥ 376224.3元给承包方。承包方同时向发包方提供合同总价的￥ 376224.3元正式发票。
13.4二期项目全部正常运作后，承包方配合取得消防部门颁发《消防工程验收意见书》后，财政及审计部门审定后发包方支付合同总价减去质保后给承包方。承包方同时向发包方提供同金额的正式发票。
13.5最后合同总价5%作为质保金，在设备正常运行三个自然年后支付质保金给承包方。承包方同时向发包方提供正式发票。以上款项付款方式为：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。
13.6 因发包人原因引起的设计变更、现场签证的费用，及发包人另外交由承包人施工的项目的费用在工程结算后一次支付。
13.7财政及审计部门审定后的价款作为工程结算价款支付的依据。
13.8 承包人编制的竣工结算与最终审核结算误差应不大于3%；若大于3%，超出
部分的审核费用由承包人承担。
13.9因本建设项目属政府工程，若政府拨款迟延造成的以上款项支付滞后，承包人予以理解，不追究发包人的责任；并保证其具有连续施工的能力，按时完成工期。
六、竣工验收及结算
14、竣工验收
承包人提供竣工资料的日期竣工验收30日内。
承包人提供竣工图的份数6套，所有竣工图应为新图纸；必须提供竣工图相应的电子图片和影像施工资料。不够发包方工程结算使用的，承包方无条件增加。
15、竣工结算及移交
15．1 工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料，监理工程师审核后交发包方审核。
15．2 工程竣工结算价款经财政、审计部门审核确认后，60天内支付；
七、违约、索赔及争议
16、违约
16.1 本合同关于发包人违约的具体责任：
双方约定的发包人其他违约责任：执行通用条款
16.2 本合同关于承包人违约的具体责任：
（1）本合同通用条款约定的承包人违约应承担的违约责任：由此造成的后果承包人承担。
（2）本合同通用条款约定的承包人违约应承担的违约责任：发包人有权终止合同,且承包人无条件赔偿由此给发包人造成的一切损失。
（3）本合同通用条款约定的承包人违约应承担的违约责任：承包人和发包人在补充条款中自行约定。
（4）本合同通用条款约定的承包人违约应承担的违约责任：
由于承包人原因造成的工程质量缺陷，承包人应无条件修复，并达到合同约定的工程质量标准，由此造成的一切损失由承包人承担，同时承包人向发包人支付该部分工程造价2％的违约金。
由于承包人原因引起的发包人不能取得“中州杯”的，承包人应向发包人支付合同金额1.5%的违约金。
（5）严格按照合同确定的施工范围、双方确认的设计施工图纸要求和相关国家规范和技术参数进行施工，保质、保量、按时竣工。若因承包人的原因造成交工迟延，应按日5000元计算违约金给发包人。
（6）双方约定的承包人的其他违约责任：协商解决。
17、争议
17.1 各方约定，在履行承包合同过程中发生争议，各协商解决或者调解不成时，按下列第（1）种方式解决争议：
（1）将争议提交三门峡仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、保障、保险及担保
18、保险
18.1 发包人投保内容和责任：发包人自身施工范围内法律法规规定的保险。
18.2 承包人投保内容和责任：包括但不限于第三者责任险、意外伤害险及法律法规规定的其他需由承包人投保的保险。
19、担保
19.1承包人向发包人提供预付款的担保方式为：发包方为受益人的不可撤销的银行保函。
19．2承包人向发包人提供履约保证金的方式为：拾万元履约保证金（现金）。
九、其他
20、材料设备供应
由承包人采购材料设备的约定：
（1）本工程使用的材料由承包人采购（主要材料的品牌详见材料表），但质量指标须达到国家现行验收规范及设计要求。发包人对材料设备品牌有特别要求的，承包人应按发包人的规定采购。
（2）承包人采购的材料必须保证达到相关标准要求，相关材料设备合格证、检验报告等质量证明文件应齐全。
（3）承包人采购的材料，未经发包人和工程师的确定或认可，承包人不得私自将材料运进现场，更不得将材料用于本工程。
（4）发包人和工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不解除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写） 付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。
合同编号： 技术服务合同 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）：天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司 签订时间： 2017年月 签订地点：天津市 有效期限：两年 中华人民共和国科学技术部印制
技术服务合同 （职业病危害现状评价） 本合同甲方委托乙方就项目进行职业病危害现状评价的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下： 1．技术服务的目标：项目职业病危害现状评价。 2．评价范围： 3．技术服务的内容： 进行工作场所有毒、有害因素现场采样、检测、实验室分析，并出具相应的检测报告及建设项目职业病危害现状评价报告书。 4．技术服务的方式： ①乙方应按照建设项目职业病危害现状评价的要求和职业卫生检测规范，在甲方资料满足评价要求的前提下进行检测、评价，并按照要求的时间提交评价报告。②甲方应保证资料完善、现场正常生产并满足检测要求，并按付款要求付给乙方技术咨询费用。 第二条乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：①准备阶段：评价标准、资料收集需7个工作日；②实施阶段：现场勘察，现场检测8个工作日；③编制职业病危害现状评价报告需30个工作日；故资料齐全后，共计45个工作日完成报告全部内容。 第三条为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项： 1．提供技术资料： （1）综合性资料：如项目位置图、规划图、总平面图等； （2）设立依据资料：如项目建议书或可研报告以及相关批准文件等；
第一条：工程概况 （一）、工程名称：______ 智能化工程 （二）___________________________________ 、工程地点： （三）、工程简介：_______________ 智能化工程，项目总建筑面积约_______ 平 方米，包括 ______________________________________ 。 （四）、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。 第二条：承包范围及工程内容 （一）____________________ 承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对 讲系统（包括门禁系统、家庭安防报警系统）、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统（只预埋线管）。 具体见甲方提供的总规划图的示意。 （二）承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容： （1）智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机（彩色可视不带安防功能）室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及地下室的弱电主干线槽。 （2）电梯对讲系统：包括由监控中心敷设至各栋天面电梯机房的线缆、各主、分机的安装（各主、分机由电梯公司提供）、及组成本系统完整性的一切安装工程。乙方所敷设的线缆须符合甲方采用的电梯公司的要求。不含电梯桥箱至天面电梯机房的电梯对讲系统随行电缆的安装。 （3）闭路监视系统：包括每栋住宅楼的电梯轿厢、首层住户大堂、地下室车库、车库出入口、地下室前厅、小区主要道路、公共区域、广场的摄像机前端设备、监控中心设备、传输设备、线缆（含电梯轿厢内摄像机的随行线缆）及组成本系统完整性的一切安装工程。 （4）停车场收费管理系统：包括入口设备、出口设备、彩色图像对比系统、车场系统、服务中心设备及组成本系统完整性的一切安装工程。不含岗亭。 （5）公共广播音乐系统：住宅小区楼层大门口、公共场所、主要干道、周边及出入口的紧急广播和背景音乐的设备、小区园林背景音乐的安装及组成本系统完整性的一切安装工程。小区园林背景音乐的安装工程须配合园建工程的施工（预埋线管）。
2020年消防器材采购合同范本 【导语】采购合同是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。为大家提供《2020年消防器材采购合同范本》，欢迎阅读。 【篇一】2020年消防器材采购合同范本 买方（甲方）： 卖方（乙方）： 第一条甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，授权各自代表按照下述条款签署本协议，以资双方信守执行。此协议一式份，甲卖双方各一份。 第二条经甲乙双方协商。此批购货协议总金额￥：950，000.00元(大写)：玖拾伍万元整。具体货物名称、型号规格、数量见本协议附件。 第三条运输与包装 将货物运送至甲方指定交货地点交付给甲方指定收货人之前，货物运输由乙方负责，相关的运输费用，保险、保管、货物丢失及毁损的风险亦由乙方承担。 第四条检验与保修 1．如果在开箱检验中因乙方原因造成的货物短少、毁损或与协议规定不符之处，乙方应在接到甲方通知后3天内修理、更换或补发货物到甲方指定交货地点，费用由乙方负担。 2．乙方对产品向甲方提供“三包”，保修期内，对保修范围内的保修服务所发生费用，均由乙方承担． 第五条付款方式： 签订合同，甲方即向乙方支付200，000.00元定金，乙方要保证产品质量,按时把货交到甲方指定地点,经甲方验收后给乙方开据收货证明,并在收货后10天内支付750,000.00元。货款直接划入以下账户： 帐户名称： 帐号： 开户银行：
第六条纠纷处理方式： 1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同可向所在市、区建设行政主管部门或消费者协会投拆。 2、双方通过协商、调解解决； 协商、调解不成时可以向人民法院提起诉讼。 第七条协议执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订协议， 方为有效。本协议涂改后无效。如双方签署日期不一致，自较迟的签署日期为准。 协议附件为本协议组成部分，经盖章后与协议正文具有同等法律效力。 甲方：乙方：____________ 年月日 【篇二】2020年消防器材采购合同范本 甲方（买方）：xx有限公司 乙方（卖方）：有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。 一、合同标的物 1、志灯由甲方向乙方购买。 2、本合同标的物描述及价款如下表： 3、乙方提供的货物应当符合以下标准： （1）国家规定的标准（既消防验收标准） （2）符合设计规范及相关标准，无任何次劣产品。 4、乙方向甲方提供的货物应是国家规定有相应生产资质企业所生产。
消防工程合同范本 建设单位： （甲方） 安装单位： （乙方） 根据中华人民共和国消防规范要求和甲方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围：自动报警、自动喷淋消防栓系统安装、。 四、承建方式：全包方式，即包工、包料。 五、工程总造价：经双方协商定价为￥ 元（不含税金） 大写人民币： 六、工期：与甲方装修工程同步完成。 七、工程结算办法：以双方协商价为准，工程价包干结算。 八、付款方式：
1、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程总造价XX%。 消防审核意见书出后甲方付工程总造价XX%。工程完工，经消防部门验收，合格出证后，一次付清尾数。 九、工程质量及验收办法： 1、乙方必须按照国家规范按图施工，确保验收工作顺利进行，工程完工后，双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消 防规范进行验收，评定质量，签证验收单。 2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系 统说明书等给甲方，资料不全，甲方不结算。 3、凡验收不合格的项目，乙方必须无条件返工，工料及其它 费用乙方负责，且工期不能延长。 十、工期罚则：乙方须按照规定工期竣工交付，如超期，乙 方须向甲方支付每天按总造价XX.X%的罚金。 十一、补充事项： 1、工程竣工后，乙方负责对甲方有关人员进行培训。 2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人。 3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、 水泵房。 4、甲方提供所有消防报建手续，并同物业公司沟通。
工程 技术服务合同 （能评合同） 合同编号： 工程名称： 委托方： 受托方： 签订日期： 签订地点： 使用说明：适用于工程节能评估的技术服务合同，如对本合同条款有调整的，必须在合同会签单中明示。
技术服务合同 委托方： 住所地： 法定代表人： 通讯地址： 电话： 传真： 电子信箱： 受托方： 住所地： 法定代表人： 通讯地址： 电话： 传真： 电子信箱： 鉴于受托方承诺具备承接本合同项下业务的资质和实际能力，委托方委托受托方就项目进行节能评估的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条委托方委托受托方就项目进行技术服务的内容、项目进度及收费情况如下：
表中相应服务内容的工作天数,如因委托方或第三相关方造成的时间拖延,受托方完成上述内容的时间顺延。 第二条受托方应按下列要求完成技术服务工作： 1.技术服务地点： 2.技术服务期限：个工作日 3.技术服务质量要求：满足《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）》（发改环资[2007]21号）、《江苏省节约能源条例》、《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》的有关规定，并能满足委托方项目申报核准能耗评估要求。（提示：根据项目实际情况选择填写） 第三条为保证受托方有效进行技术服务工作，委托方应当向受托方提供工作条件和协作事项如下： 1.提供技术资料：如可行性研究报告等。 2.提供工作条件：为受托方人员的现场勘察、调研提供及时安排。 3.在本协议签订后，委托方按本协议约定需向受托方提供相关资料后，3日内受托方对委托方所提交资料的完整性、合法性、准确性进行书面确认，否则视为委托方已按合同约定履行完毕相关资料提交义务。 第四条委托方向受托方支付技术服务报酬及支付方式为： 1.技术服务费总额（合同总价）为：人民币万元.大写： 2.技术服务费由委托方：以分期支付给受托方。 具体支付方式和时间如下：（提示：根据项目实际情况选择填写） （1）合同签订生效后付合同总价的20%，即万元。 （2）受托方提取经专家评审后、符合要求的节能评估报告、节能分析
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-032884 消防服务合同_消防服务合同
消防服务合同_消防服务合同样本 (合同示范文本) 消防服务合同范文篇一 甲方：乙方： 地址：地址：电话： 电话： 开户行：开户行：帐号：账号： 应甲方委托，乙方为其提供消防检测服务，“甲、乙双方现依据《中华人民共和国合同法》及其他法律规的规定，经平等、自愿协商一致，签订本合同。 第一条：委托事项及要求 确保出具的检测报告真实地反映委托检测项目的状况：甲方应根据乙方的检测报告，及时采取措施，消除隐患。 本次检测的依据是现行国家标准、行业标准、地方标准、乙方的技术规程及其它技术成果，甲方均予以认可。 第二条：甲方的权利和义务 1、所委托项目的消防工程须基本竣工，并调试完毕，运行正常。
2、填报建筑工程消防检测登记表，提供被检工程消防系统施工记录，产品合格证等相关资料，并保证提供的资料和数据真实有效。 3、提供场地、电源及一些必须的工具，清理现场使其具备检测条件。 4、为检测人员指派若干名熟悉系统设备的专职技术人员，自始至终协助乙方做好检测工作，并协助乙方现场抽样、检测，在抽样、检测原始记录上签字确认。由专职技术人员现场指认检测线路走向及设备位置等，并做好必要的设备操作。 5、在收到“检测情况反馈表”后，应积极组织施工单位对查出的问题进行整改，并于90日内将整改结果通知乙方，乙方按有关规定再进行唯一一次免费补充检测，时限内再次补充检测的需再支付相关复次检测费用。 6、按约定支付检测费，并要求乙方提供检测报告。 第三条：乙方的权利和义务 1、根据甲方提供的图纸资料及现场情况制定检测方案，安排检测。 2、遵守安全操作规程的规定，遵守甲方有关安全要求。 3、应本着科学、公正、真实的精神，做好检测工作，并保证其检测结论真实、可靠、有效。 4、甲方要求，在初次检测结束1个工作日内按规定向甲方出具“检测情况反馈表”。 5、在完成现场检测并合格后10个工作日出具检测报告。 6、向甲方收取检测费用。 第四条：检测认定方法 1、乙方在甲方指派人员的配合下，完成合同规定检测任务后，甲方指派人
弱电工程合同范本 发包方（简称甲方）：_________________________ 承包方（简称乙方）：_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准： －iso11801 国际建筑通用布线标准 －ieee 100 base-t 100兆以太网 －ccitt isdn 综合业务数据网络标准 －ieee 802.3 10base-t 光纤分布数据接口（fddi）标准 －ieee 802.5 token ring 网络标准 同时满足下列安装与设计规范 h 中国民用建筑电气设计规范（jgj/t16-92） h 智能建筑设计标准（ebd-03-95） h 工业企业通信设计规范（cecs 09：89） h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（cecs 72：97） h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（cecs 72：97） 以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1.甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2.弱电施工地点：________区（县）________路________号。 3.弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4.承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5.总价款：￥__ ______元，大写（人民币）：__________________其中：材料费：____________________，人工费：____________________管理费： ____________________，设计费：____________________垃圾清运费： ____________________，税金（**.*%）：____________________其他费用： ____________________经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6.工期：自________年________月________日开工，至________年________月 ________日竣工，________工期________天。 二.关于材料供应的约定： 1.甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并 应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问 题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程 损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责 保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造 成的损失，由乙方负责赔偿。 2.乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。 3.乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的 双倍补偿给甲方。 4.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，
消防器材购销协议样本(基础版) Sample of fire equipment purchase and sale agreement (Basic Edition) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
消防器材购销协议样本(基础版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：（以下简称“甲方”）乙方：杭州市拱墅区利 顺消防器材经营部（以下简称“乙方”） 甲乙双方经过共同协商，本着互利互惠、平等交易、共 同发展的原则，就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见，为明确双方的权利义务，特签订本协议并共同遵守。第一条合作内容 乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务， 乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。 第二条产品质量要求 协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家 相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。 第三条交货
3.1 乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章，详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。 3.2 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。 3.3甲方收到乙方货物时，如发现错装、缺件以及其他缺陷时，应及时通知乙方，乙方收到通知后 应在2日内无偿更换及补齐，以达到协议中的标准。 第四条报价和结算 4.1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。 4.2 结算方式：货到验收后，甲方在15天内将货款汇入乙方指定账户。 公司全称：杭州市拱墅区利顺消防器材经营部开户行地址：杭州银行大关支行帐号：7631xxxxxxxxxx 第五条采购内容及价格 第六条协议的生效和期限 6.1 本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方授权代表签字并盖章后生效。 6.2 协议期限为年，从
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 消防工程安装合同
编号：FS-DY-33533 消防工程安装合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。 一、工程概况： 1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点：新邵县文化路; 3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围：
1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等); 6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制; 7、消防电梯系统相关消防控制线路; 8、防火卷帘门设备及控制线路; 9、切断非消防电源线路，消防的监控及反馈系统; 二、承包单价： 综合单价29.8元/m2。，不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处
XX项目 交通组织专篇合同 甲方： 乙方：研究院有限公司 项目名称：XX目交通组织专篇 签订地点：杭州 签署日期：年月 项目编号：
甲方：xx公司 乙方：研究院有限公司 双方就xx目交通组织专篇 达成如下协议： 1要求和内容 1.1要求 乙方应按照中华人民共和国国家标准和浙江省有关规定的要求，编制本 项目交通专篇分析报告。 1.2报告主要内容： 乙方根据业主所提供的项目建筑方案，对于项目内部交通组织安排进行 评价并提供建议。 2合同完成进度 2.1乙方在甲方提供建筑方案5天之内，应对方案中的交通问题提供书面改 善意见，在建筑方案落实交评意见后8天内向甲方提交本项目交通影响 报告。 3合同价款 3.1甲方承诺支付乙方本合同款总计人民币元（大写: 元整） 3.2所有费用均以人民币支付； 3.3本合同费用已含税，在执行本合同时，乙方应自行缴纳一切相关税收和 费用。 4付款时间 4.1支付合同费用前须乙方开具发票。 4.2采取按照项目完成度，按一次性支付： 时间：项目取得交警部门审查意见,或通过初步设计评审后七天内； 一次性支付合同款项：元（大写：元整） 4.3后期施工图阶段若需要调整交通组织专篇，需再另行收费，具体收费标 准由双方协商确定。 付款方式：转账
5甲、乙双方义务 5．1甲方义务： 1）提供资料：甲方需在合同签署时同时提供规划的选址意见书、规划红线图、建筑方案电子版等乙方开展工作必要资料。 2）费用保证：甲方有义务根据合同规定，按时向乙方支付费用。 5．2乙方义务： 1）乙方应高效又经济地按咨询交通行业上通常接受的技术指引、惯例、标准和规范履行协议，提供正确、完整、清晰、符合质量要求的成果。按 合同要求提供令甲方满意的优质服务及所规定的报告和文件。 2）乙方未经甲方同意不得擅自将本协议规定的权利和义务转让给第三方。 保护商业秘密。 3）乙方需积极协助甲方与交警部门的沟通，直至取得审查意见。 6法律适用及争议解决 6．1甲乙双方约定，本合同的订立、效力、履行、违约处理、争议解决等所有与本合同有关事项均适用中华人民共和国法律、法规。 6．2甲乙双方因本合同而产生纠纷，应通过友好协商解决。若协商解决不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。 7合同的变更、解除和终止 7．1本协议生效后，即具有法律约束力，甲乙双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。双方协商一致的，可以 变更合同。 7．2在项目进行期间，甲方有权因项目的实际需要，要求乙方提供附加工作，包括本协议以外的工作内容及规范、工序、深度、调查任务、成 果报告等。附加工作的要求不应使本协议作废或无效。 7．3附加工作价款 乙方在收到甲方所提出附加工作指令后的7天内，须提交附加工作价款 给甲方审核，经甲方同意后，甲乙双方可签订补充合同。 7．4解除合同的通知应采用书面形式。合同一方收到另一方解除合同的书面通知后，在14天内没有做出任何答复的，则可视作合同自动解除。 如甲乙双方在本合同签字生效后要对本合同条款作修改，需经双方协
消防安装合同范本 消防安装合同 甲方（全称）: 乙方（全称）: 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 二、工程概况 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：_____天 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额（人民币大写）： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止
1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作： 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。 3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。 十、施工组织设计和工期 1、开工及延期开工 乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开 工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。 2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延: a) 甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件； b) 工程量改变和设计变更； c) 因停水、停电、停气等原因造成的停工；
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程
消防产品购销合同范本 [模版仅供参考，切勿通篇使用] 随着经济社会各项事业的全面发展,消防产品需求急剧增多。你知道消防产品购销合同是怎样的吗?以下是范文大全小编为大 家整理的消防产品购销合同范文，欢迎参考阅读。 消防产品购销合同范文1 甲方(采购方)： 乙方(供应方)： 一、卖方保证本合同所列产品质量符合国家标准或企业标准，质量保证期为 6个月。保修期自买方收到产品之日起算起。保 修期内因产品质量问题发生故障或损坏，乙方免费修理或更换。因甲方使用、保管、保养不善等造成的产品质量下降，责任自负，维修视情按实际收费。卖方保证所供产品能够通过消防主管部门验收。 二、运输方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生费用由乙方承担。 三、买方收货后应对货物品种、型号、数量等按合同或装箱单要求进行核查，发现不符应当场通知乙方。
四、付款方式：货到付款，现金支付 五、买卖双方任何一方因故不能全面、适当履行合同时，应在本合同签订一星期内提出书面协商意见，否则依法承担违约责任。发生争议由双方协商解决，协商不成，买卖双方均有权通过法律解决。 六、其他约定事项：卖方提供消防验收所需的其所供产品的全部资料，协助买方做好消防验收申报工作。 七、本合同一式贰份，双方各执壹份。有效期限：自双方签字盖章生效之日起至保修期满为止。 八、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 消防产品购销合同范文2 甲方(买方): 乙方(卖方): 依据《合同法》及有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
消防工程施工合同范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1 工程名称：项目消防工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式： 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条：工程造价（大包干价）： 2.1 本工程大包干承包总价为（人民币）： 大写：人民币（￥元）。
编号：_____________技术服务合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方(甲方)： 受托方(乙方)： 签订时间：年月日 签订地点： 1.总则 根据《中华人民共和国合同法》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就__________________技术服务项目（该项目属于课题专题计划）事宜，协商一致，签订本合同。 2.服务内容、方式及技术要求 2.1服务内容: 2.2服务方式: （1）采取甲方提供基础资料，乙方独立完成项目研究内容，及时将技术成果和地质研究成果提供给甲方； （2）在合同履行期间，乙方技术服务人员70％的工作时间必须在甲方所在地（松原市）工作，以便更好地进行甲、乙双方的沟通及合作； （3）乙方到甲方所在地（松原市）后必须先到甲方研究院科技科报到，再进行项目研究工作。甲方研究院科技科有权在合同履行期间对乙方技术服务人员的工作进行不定期抽查。如果达不到2.2条款第（2）条之规定，乙方应承担合同金额5%的违约金； （4）乙方应严格履行并执行甲方针对外协项目制定的月度进展和成果上报制度。甲方有权根据项目进展情况对乙方进行中期检查。 2.3技术服务达到的技术要求及考核验收指标/标准： 。（可另附技术协议） 2.4 乙方完成技术服务后应提交的技术成果及资料： 。 除以上归档内容，合同结算验收前下列文件需要归档：
3.服务期限、地点、进度安排及技术要求 3.1服务期限：自开始至止。 3.2服务地点：甲方所在地 3.3 进度安排： 4.资料的提供 4.1甲方于（时间）向乙方提供下列技术资料、数据、材料或样品：4.2乙方于（时间）向甲方提供下列资料、数据、材料或样品：
成商集团股份有限公司 店消防系统维修保养工程合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了甲方店的消防系统处于最佳的工作状态，真正起到自动报警和灭火的功能，保障该店设施、设备及人身财产的安全，根据我国《消防法》及其有关规定和本市消防安全的有关规定，甲乙双方经友好协商，现就甲方店的消防系统维修保养工程委托给乙方的事宜达成如下协议，供双方共同遵守。 一、维护服务消防工程名称及地址：店消防系统工程维修保养，位于。 二、维护服务消防工程范围： 1、火灾自动报警系统：包括但不限于火灾自动报警控制器、感烟、感温探测器、警铃、控制模块、手动报警按钮触发装置、火灾报警控制器等。 2、消防联动控制系统：包括但不限于消防联动控制台、排烟风机、防火卷帘门、防火木门等系统。 3、疏散指示、应急照明系统； 4、消防栓系统：包括但不限于室内外的消防栓、水泵、水泵接合器、安全信号阀等。 5、自动喷水系统：包括但不限于湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、喷头、系统控制阀、喷淋水泵等。 6、防排烟系统； 7、气体灭火系统； 8、消防通讯、应急广播系统； 9、店的其它消防系统的维修保养，包括但不限于以上内容。
三、维护保养的具体内容 乙方严格按照国家有关消防保养的规定，对甲方店的消防系统进行维修保养。具体工作内容为： 1、按照本合同的约定，定期对委托保养的消防各系统进行定期周检、月检、季检、年检并进行测试保养； 2、对委托保养的消防各系统检测发现的故障以及隐患进行处理、排除； 3、对委托保养的消防各系统产生故障零部件的维修、修理、更换。 4、对委托保养的消防各系统出现的险情，按照甲方要求及消防规范进行处理、排除。 四、委托维修保养期限： 本协议期限为年，即从年月日起至年月日止。 五、维修保养价款及付款方式 1、维修保养服务费人民币元/年（该费用含消防部门的年检费用）。除上述费用外，甲方不再承担其它任何费用。 2、合同到期后十日内，乙方将合同期内有甲方相关人员签字确认的相关的维保记录交付甲方，并提供全额发票，甲方确认后一次性支付乙方维护保养费。 六、甲方的权利与义务 1、按本合同第七条第二款约定按时向乙方支付维护保养款。 2、按消防值班规定安排人员坚持24小时消防值班，值班人员按消防值班规定做好日常巡视、检查、记录，在日常的管理工作中，一旦发现消防隐患或消防故障时，在控制事态发展情况下，及时电话通知乙方维保。（乙方的联系电话为：，联系人：）。 3、为乙方的维护保养提供工作便利条件（适当的水电、工作场地等）。
合同书 合同编号： 签订地点： 甲方：xx（以下简称甲方） 乙方：xx（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方就xx 施工，经友好协商达成如下协议： 第一条：工程概况 1.1 工程名称：xx 1.2 工程地点： xx 1.3 工程内容: xx 1.4开工竣工日期： 以合同签订之日起计20个工作日内所有工程内容按质量及验收规范要求全部完工。因甲方或工程现场不符合施工条件等原因导致乙方不能按时、正常施工，则经甲、乙双方商议顺延工期。 第二条：合同总价款及承包方式： 1、合同总价款：大写：xx（￥xx元），工程价款已包含监控、背景音乐、智能化 系统工程所需的其他设施、设备、原材料和全部工费。 2、承包方式：以上工程由乙方包工包料，监控、对讲系统以及本工程所需的其他设施、设备、原材料由乙方提供，工费由乙方承担。 第三条：双方的义务与责任
3.1 甲方的义务与责任 3.1.1 提供施工场所必需的施工用电条件和器材存放条件。 3.1.2 指派 xx 同志为工地代表，全权代表甲方协调处理工程有关事宜。 3.2 乙方的义务与责任 3.2.1 乙方严格按照国家及行业有关规定，结合甲方要求进行设计和安装施工，乙方进入施工现场，应服从项目部管理，接受本工程监理工程师的监督和检查，乙方施工过程中的用水、用电等问题由乙方和项目部协商解决，费用乙方自行承担； 3.2.2 安装施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程及安全防火规程； 3.2.3施工过程中乙方不得破坏甲方原有的建筑结构及装修，不得遗留安全隐患。否则，因此造成的损失由乙方向甲方赔偿。对设备安装位置，由甲方确定后，方可施工； 3.2.4 向甲方提供产品资料，包括但不限于《产品使用说明书》、《合格证》、《质量保证书》等； 3.2.5 爱护甲方的公共设施，遵守甲方治安、环保、安全及其它相关施工的有关规章制度。 3.2.6 乙方在施工期间应保持施工现场的卫生整洁，做到文明施工。 3.2.7 在工程施工期间，乙方应采取有效措施确保在建设备系统的财产安全和现场 人员的人身安全，对造成人身损害和财产损失的责任由乙方自行承担。 3.2.8 向甲方提供详细的系统设计方案，包括但不限于系统设计、施工、检修等相关图纸、技术数据和系统的使用或操作说明。 3.2.9 指派马小民同志为工地代表，全权代表乙方协调处理工程有关事宜。 第四条：质量与验收