合同编号：
建筑工程结构、实体检测
补
充
协
议
建筑工程结构、实体检测补充协议
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
依据工程实际要求，甲方委托乙方承担建筑工程质量检测工作。经双方友好协商，签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。
一、工程名称：
二、检测地点：
三、检测内容：
1、常规性检测：包含常规材料但不限于砼及砂浆配合比、砼及砂浆抗压强度、砼抗渗、钢筋原材及焊接连接件力学性能、砂石分析、砌墙砖抗压强度、防水材料、植筋拉拔、面砖拉拔、回填土、墙体材料（强度）、钢管扣件等检测。
2、实体检测：回弹法检测混凝土强度、钢筋砼保护层厚度扫描检测、土工试验、大体积混凝土温度测定、楼板厚度检测、层高检测等）；
3、节能系统检测（保温、门窗）；
4、钢结构检测；
5、地基基础检测；
6、安装检测；
四、检测数量：暂定总建筑面积约㎡，以最终竣工时实际面
积为准），根据现场实际情况依据相关标准规范抽取。
五、检测和提交检测报告时间：
甲乙双方约定在年月日由乙方负责进场检测。
常规性检测、实体检测检测报告应在甲方提交检测委托单后三个工作日内（在不影响各项隐蔽验收前提下）送到甲方施工项目部。
六、检测费用及付款方式：
1、检测费：
单价：1、常规性检测+回弹法检测混凝土强度+钢筋砼保护层厚度扫描检测+保温检测等按0.9元/㎡（含税）包干计算（建筑面积）；
2、其余未列出的检测项目（因检测项目不确定）按当期物价局核定的单价以八折的价格计算；
暂定总价约万元----以最终实际结算金额为准，包括乙方完成本合同项目全部检测工作的检测费、出具相关检测报告的相关费用等。
2、付款方式：
以银行转账方式支付
第一次付款：主体施工至三层顶板混凝土浇筑完成后十五日内，一次性支付该期暂定总价的30%；
第二次付款：主体封顶后十五日内，一次性支付该期暂定总价的30%；
第三次付款：竣工验收前报告全部移交完成后一个月内，以最终实际结算总金额扣除已付款后全部付清.
乙方须在甲方每次付款前向甲方提供等额税务部门认可的真实有效发票，发票上的发票专用章应当与乙方公司名称一致。否则，甲方有权顺延付款时间并不承担逾期付款的违约责任。若乙方向甲方提供不符合税法规定的虚假发票给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追索赔偿或从乙方后期工程款中扣除。同时发票后需附工程量结算单、本合同复印件各一份。
七、甲、乙双方的权利、义务
1、甲方
（1）甲方应按本合同的检测内容，向乙方提供有关的资料，并对其正确性、时限性负责。
（2）提供检测现场的协调和配合工作，负责安排因检测需要的临时用工及劳动工具，负责因检测所造成建筑设施表面损坏的恢复工作，并承担所发生的费用。
（3）若甲方对乙方出据的检测报告产生质疑，可在接到检测报告十五日内向乙方提出意见和进行询问。若确定由乙方原因造成，乙方应承担相应责任。
2、乙方
（1）乙方应当选派具备相应资格的人员进行检测，做到持证上岗。（2）在每次检测时，甲方向乙方提交检测委托单后，乙方应及时派人到甲方施工项目部提取试件，检测完成后按约定时间将检测报告及时送到甲方施工项目部。
（3）乙方在检测时，有权向甲方调查询问与检测有关的情况，并索取相关资料。在检测中发现有重大工程质量问题时，应协助甲方查明事故原因，共商处理办法。
（4）坚持检测工作的科学性、公正性、及时性和准确性，严格按照国家规范和操作规程进行检测。
（5）乙方出据的检测报告必须符合国家规范要求，各类有效印章齐全，检测人员、报告校核人、批准人均应签字，否则报告无效。
八、其它
1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方友好协商解决，双方协商无法达成一致意见时，可向有管辖权的人民法院诉讼解决。
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。
4、合同经双方签章后生效，合同有效期在双方完全履行完成合同规定的权利义务后，本合同即行终止。
5、其它约定事项：
特别说明：原签订的该项目检测合同，只试用于质量监督站备案。
以下无正文
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
单位地址：单位地址：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：帐号：
签订合同代表（签字）签订合同代表（签字）
年月日年月日
安全承诺书
为切实防范和杜绝工程建设的各种不安全因素，实现“优良工程”、省标化工地”双目标，为落实“安全第一，预防为主、以人为本”的方针，控制各类重大事故发生，确保安全生产，本承包人自愿特向贵公司作如下承诺：
一、自觉遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）自愿接受甲方的《安全文明施工奖惩制》等所有项目规定。
二、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全（警示）规则。
三、制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目安全协管员，并认真落实各项施工安全管理规定。
四、本承包人所有工程建设施工作业人员都要经过安全教育和技术操作培训。特殊工种的作业人员必须有相应的技术资格证书。
五、工程建设中安全管理的重点场所处都要设立醒目的警示标志。
六、本承包人及时传达项目部的安全生产指示，指导督促施工人员做好安全生产工作，遵守项目部的规章制度，严格按标准化绿色工地要求自己。
七、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。
八、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。
九、工程建设施工期间本承包人所管辖的人员发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。
承诺人：
年月日
廉洁合作协议
甲方：
乙方：
为搞好建设期间的廉洁工作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。
一、甲方责任
1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。
2、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。
3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5、甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6、对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二、乙方责任
1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3、乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4、乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在总价的基础上让利20%，并对乙方知情不报人员进行相应处罚。
6、如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
年月日年月日
工程名称：中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位：呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位：内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位：南通一建集团有限公司
施工组织设计（方案）审批
结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南，尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层，建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层，建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层，建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约； 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004)； 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002；) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03：2007)； 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002)； 6 设计图纸及相关施工资料
1.3检测内容 检测工作内容为：钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测（全结构）。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出，该结构混凝土设计强度等级较多（C20 C30 C40）。该工程混凝土强度等级分布如下：C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯）C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出，混凝土强度等级也不同，现结合相关规范要求，我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取，确定工程实体现场检测方案如下： 工程名称：中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位： 工程名称：中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位：
发包方：****************公司 (以下简称“甲方”) 承包方：**************** (以下简称“乙方”) 第一条为了完善******项目《建设工程施工合同》(以下简称《合同》)，本着公平、公正、合法的原则，经双方友好协商，签定本<《合同》的补充协议>(以下简称《协议》)，本《协议》作为《合同》的补充，与《合同》具有同等法律效力。《协议》与《招标文件》、《合同》有相互冲突时，以《协议》为准。 第二条项目地址： ----------------------------------------------------------- 承包范围：*******项目，承揽总面积㎡及该楼外墙以 外1.5m范围内的全部工程项目(全部工程项目指施工图及甲方提供的施 工交房标准，过程中的变更等)。 第三条承包价：单平米为（大写）元/㎡，合计总价为（大写）元。本金额指“人民币”。 第四条承包方式：本《协议》是《合同》的补充，采用固定价承包方式。 变更增减费用计算方式，以*********定额为依据，取费 变更决算待工程竣工验收合格后进行。 第五条工期要求：年月日开槽动工，工期为天，/ 月/ 日全部验收完毕。其中含各种节假日时间。 第六条质量要求：工程质量优良工程。 第七条现场管理：乙方现场安全管理按当地文明施工管理办法执行。 第八条总现场门口保安由甲方统一管理，乙方向甲方每年支付10000元保安费用，由甲方在第一笔工程款支付时扣除(暂按1年计算)。乙方施工现场保安由乙
方自己负责，甲方不承担责任。 第九条临水、临电已接入总现场，由乙方自行安装计量表接至施工场地。甲方、监理检查批准临水、临电施工方案，并监督乙方按批准临水、临电施工方案实施。临水、临电费用按计量表自行负责，电损由各乙方平摊；按月缴费，由甲方办公室统一管理。 第十条乙方项目班子成员一经监理、甲方认可，不准更换。如遇特殊情况，确实需要更换，必须更换前7日以上书面通知监理、甲方，写明换出原因及换入人员的详细情况(附相关证件原件及复印件)，监理、甲方在接到书面资料3日内作出批复。批准后，在更换前5日内安排换入人员进入项目班子开始开展工作。未经监理、甲方同意，擅自更换人员的，扣除工程款元/人·次。 第十一条乙方必须有满足承包工程需要的、经监理认可的施工机具、设备、周转材料等。 第十二条乙方应对自己报送的资料、项目部成员的资质和业绩的真实性负责。如发现有资质和业绩不满足要求的，乙方必须更换有相应资质的相关人员，并报监理、甲方认可，同时相应扣减工程款5000元/ 人·次；更换后仍不满足要求时，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担相应的赔偿责任和法律责任。如发现报送资料有隐瞒、欺骗的，相应扣减工程款元/ 项，甲方有权保留单方解除《合同》的权利。 当甲方按上述情况单方解除合同时，乙方必须在甲方书面通知解除合同7日内全部撤离现场。待乙方全部撤离现场后再进行结算事宜，同时乙方承担相应的赔偿责任和法律责任。 第十三条乙方必须在开工前20日内向监理、甲方报送详细的施工组织设计，待
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-015636 建设工程补充协议范本Model supplementary agreement for construction project
建设工程补充协议范本 甲方: 江苏九州车业有限公司 乙方: 经双方共同协商,甲方将其开发建设的位于江苏省宿迁市经济开发区(西区)内,第一期的部分厂房工程(韩国现代牌豪华大巴客车生产线)项目承包给乙方施工,现就本建设工程施工事项双方达成共识,特订立本协议条款: 一、工程概况: 1、工程名称:第一期部分厂房、场地、排水、厂区内道路、绿化、住宅； 2、工程地点:江苏省宿迁市宿城开发经济区内； 3.、建设规模：住宅三幢，面积约21600㎡，结构：小高层钢筋厂房，单层，钢结构，基础：钢筋混凝土基础。 二、工程承包内容与范围： 1、土建工程、钢结构工程、水、电工程、消防工程、土方挖运填工程、地下室工程、路网工程、排水系统工程。 2、工期要求：本项目施工工期按照工期定额乘于80%，作为单体项目的施工期。 3、开工时间：本合同签订生效后，接到进场通知书一星期内乙方应进场施工。（其他配套项目根据甲方需要可及时进入施工，如围墙、土方挖运填等）。 4、本项目工程概算造价约为捌仟万元人民币左右，具体根据实际工程量按实际结算，承包方式：包工包料。
三、质量要求： 1、乙方应按照国家的有关施工规范及施工规程进行施工，按照国家规定工程质量验评标准进行施工，切不可偷工减料，应保质保量的完成施工任务。1 2、本工程的工程质量应达到合格以上。在施工中，工程质量若达不到要求，乙方应负责整改至合格为止，其所造成的损失概由乙方自行负责。 四、安全要求： 1、在施工中，乙方应按照国家规定的建筑工程安全操作规程进行施工，保证施工安全。 2、在施工中，乙方所造成的安全事故概由乙方自行负责。 五、计价方式及取费标准： 1、按照2020年苏《建筑安装工程单位估价表》进行工程结算。 2、各材料价格按照宿迁市造价站发布的同期信息进行计价，按实补齐与定额的差价。 3、取费标准按国家规定取费，税收按国家规定收取。 （1）、工程总造价结算：①房屋建筑工程决算按照工程竣工决算总造价乘以%进行结算，作为工程的决算价。②附属工程及增、减工程按建筑定额进行工程决算，按工程总造价乘以%进行决算。③税费由乙方承担。 （2）、工程签证：对每个工作段进行工程签证，本签证作为工程决算的依据。 六、合同价款：按本工程竣工决算为准。 七、付款方式： 1、工程进度款按每月计算，乙方应于每月的25日提交当月完成的工作量，甲方应于当月30日前审批完毕，当月工程量审批完成后五天内甲方支付工程进度
结构实体检测方案 工程名称：中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位：呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位：内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位：南通一建集团有限公司
施工组织设计（方案）审批 审批表
混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南，尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层，建筑高度为27.75m，建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层，建筑高度为47.6m，建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层，建筑高度-4.2m，建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司，设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司，监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司，施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全，委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约； 2、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）； 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002)； 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》（CECS 03：2007）； 5、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2002）； 6设计图纸及相关施工资料。
1.3 检测内容 检测工作内容为：钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测（全结构）。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出，该结构混凝土设计强度等级较多（C20、C30、C40）。该工程混凝土强度等级分布如下：C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯）C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出，混凝土强度等级也不同，现结合相关规范要求，我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取，确定工程实体现场检测方案如下： 工程名称：中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位： 2、混凝土强度检测部位：
建设工程合同补充协议 篇一：建设工程施工合同补充协议 建设工程施工合同补充协议 建设单位: 施工单位： 日期：XX年月日 建设工程施工合同补充协议 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》（简称标准合同文本）的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议（以下简称本合同）如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、建设地点：
3、建设规模：㎡ 4、层数： 5、工程结构形式： 6、工程承包范围：设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。 甲方分包的范围：人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门；电梯；塑钢窗；幕墙；外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备，消防水电工程。 7、承包方式：包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。 8、合同工期：开工日期：；竣工验收日期：。 9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。 10、合同价款：本合同造价暂定为人民币（大写）万元，小写元。 第二条工程造价确定及结算方式 一、计价依据 本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。 执行XX年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以
《建设工程造价咨询合同》补充协议书 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 2011 年12 月31日签订的《建设工程造价咨询合同》（以下简称“原合同”） 中的定义相同。 鉴于： 委托人和咨询人于2012年12月31日共同签署的《建设工程造 价咨询 合同》。双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情 况，就原合同中的未尽事项特订立以下补充协议。 一、 合同内容补充部分 1、 原合同“第一部分”的第“一”条款中 “ 1项目名称”增加造 价咨询服务建设工程项目为“ ****工程、****工程” 2、 原合同“第三部分”的“第八条”补充内容为“双方约定的委 托人 应提供的本协议新增建设工程 造价咨询材料及提供时间：本协议 签订之日起7日内”。 3、 原合同“第三部分”的“第二十四条”中“ 1、双方商定造价 咨询 服务费为”补充内容为“本协议新增建设工程造价咨询服务费按 审计完成后双方确认工程量清单计价文件造价金额的 *** %0 （仟分 之） 计取” 委托人: ************* 咨询人: *************
4、原合同“第三部分”的“第二十四条”中“2、双方同意按照以下方式支付服务费”补充内容为“在咨询人完成本协议新增建设工程清单预算审核工作，并向委托人提交审核后的编制文件及审核报告后十日内，由委托人支付给咨询人造价咨询服务费，咨询人出具等额 合法发票”。 5、原合同“第三部分”的“附加协议条款”中“1、编制时间”补充内容为“在本协议新增建设工程造价咨询材料之日起**天提交审核后的编制文件及审核报告”。 二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作补充的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。 三、本协议一式肆份，委托人执贰份，咨询人执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 委托人：咨询人： （公章）（公章） 法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）： ________ （签字或盖章）：____________________
郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)
1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号
地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计，质量第一”，为确保工程质量，须在施工过程中做好结构实体检测工作，特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等： 工程承包合同、及施工用图纸等； 【建筑工程施工质量验收统一标准】（GB5020300-2013）
【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】（GB50026-2007） 【混凝土强度检验评定标准】（GB/T50107-2010） 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】（GB50164-2011） 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版； 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师（建设单位项目专业负责人）见证下，由施工项目生产经理或技术总工组织实施，承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括： 混凝土强度：同条件试块强度、回弹强度； 混凝土楼板厚度； 钢筋保护层厚度； 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时，应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块： 对混凝土强度的检验，应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护
复兴路7号楼烟囱、外网改造项目“外网、绿化配套增加分项” 工 程 补 充 协 议
编制人： 审核人： 批准人： 编制日期：2014年07月21日
编号：ZZYS-20141127-CJ 建筑工程施工合同补充协议 发包方：北京城建银地物业管理有限责任公司 承建方：定州市建安建筑工程有限公司 签定地点：复兴路81号院 签定日期：2014年07 月21 日 建筑工程施工合同： 补充协议 发包人：张玉合 承包人：徐国庆 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“复兴路81号院7号楼下水管网、锅炉房烟囱改造；115号院室外改造工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称：复兴路81号院7号楼下水管网、锅炉房烟囱改造；115号院室外改造 工程 2．工程地址：复兴路81号院7号楼 3．建筑面积：/ 4．结构类型：其它
5.工程承包造价（大写）：壹拾玖万叄仟肆佰元捌角伍分 ￥：193400.85 元
二．工程内容及承包范围 1．外网地面拆除、安装，管道碰头、支管管道挖土、安装等。 2．室外化粪池增加电气设备安装，地面拆除、挖土回填、套管电线安装、地面恢复等。 3．外网化粪池施工、地面拆除恢复、挖土、砌筑、管道安装等。 4．室外绿化种植、拆除原始路牙、重新安装路牙、挖土回填、地面拆除恢复等。 三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记） 1．开、竣工日期 1．1开工日期：2014年7月21日；竣工日期：2014年11月30日；总工期133 天（含法定节假日） 注：由于现场施工条件较为复杂，以根据增加项目完成时间为准。四．付款方式 本工程按《“复兴路81号院7号楼下水管网、锅炉房烟囱改造；115号院室外改造工程”建筑施工工程合同》中固定价款结算；其它分部分项以现场实际发生量计算，按照《北京市建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2009），定额采用北京市2012年建设工程预算定额及北京市2012年房屋修缮预算定额；辅助材料及人工费价格执行北京市当年度工程造价信息公布的单价执行。 注：该补充协议分部分项增加项目结算文件，详见：“工程增项预算书”五．合同生效与终止、争议处理 1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
实施建筑工程结构实体检验注意事项 1、建筑工程结构实体检验由施工单位负责委托。 2、施工单位办理委托手续时应提供检测所必需的图纸、技术资料，并对所填写内容的真实性负责。 3、由建设、监理、施工单位事先确定抽检的部位、数量（按标准规定）。必要时，质监机构可在检测前要求适当增加抽检数量，并指定检测部位。 4、现阶段结构实体检验的主要项目：①砼强度；②钢筋保护层；③工程合同约定的其它项目。 5、施工单位必须能提供检测的现场条件，并协助做到本次结构实体检验工作。 6、因检测需要，在检测过程中可能对构件会有少量微破损，请委托方在检测结束后及时予以修补。 7、结构实体检验抽样数量规定：①砼强度检测：a.上部结构用回弹法检测时，按附表3.3.13抽样，抽检的构件应具有代表性，抽检的楼层数不应少于总层数的1/2；b.基础工程用钻芯法检测时，同一强度等级混凝土（不含后浇带），每2000m3的芯样数量不应少于一组，钻取芯样的部位要有代表性。②钢筋保护层厚度检测：梁、柱、板用钢筋扫描仪进行检测时，对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；当有重要悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。对柱类、墙类构件，暂定为抽取构件数量的1%且不少于3个构件进行检验。 8、收费标准：①回弹法测强：每个构件100元；②钻芯每组（3个）2400元；③保护层厚度，每个构件200元。 9、检测参照标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）等。 联系人：彭形形 联系电话： 联系地址：
建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订时间：2012年＿＿月＿＿日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》（以下简称协议书），以资共同遵守。 第一条、工程概况 1.工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2.工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3.建筑面积：建筑面积暂定为：＿＿＿＿＿㎡ 4.设计单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条、工程承包方式：包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1.承包方总承包工程范围和内容如下： 承包范围为：除甲方直接指定的项目施工单位外，其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程：（电梯工程；消防、） 第四条、工程质量标准为：优质
第五条、合同工期与要求 1、合同工期：＿＿＿＿天（日历天） 2、开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准）。 3、竣工日期：2013年＿＿＿月＿＿＿日。 4、合同工期如遇下列情况，经甲方签证同意，可作相应顺延； 1）、因人力不可违抗因素而延误工期。 2）、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定：＿＿＿元/平方米，大写：＿＿＿万元整（人民币），暂定价不作为拨款及结算依据，最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。 2、工程价款的确定 合同价款依据施工图纸，构成工程实体的各项费用及非工程实体费用，其工程量计算、定额套用及取费；土建工程执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额》；取费执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额费率标准》按二类工程取费。材料检测试验费确定每平方米建筑面积费用金额后列入工程款。由乙方先行垫付。结算时由甲方支付。 3、总承包管理费及现场配合费 1）、承包方对甲方指定分包的工程款承担全部承包方管理责任，在施工过程中承包方给予各专业单位提供必要的施工配合：塔吊运输、施工电梯垂直运输机械、脚手架利用等。
土建工程施工合同补充协议 甲方：________ 业进展有限公司 乙方：_____________ 筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议： 一、工程造价 1 土建工程造价按二类工程取费，总价下浮________ %后为甲 乙双方土建工程结算造价。 2.________________________________________ 安装工程造价按三类工程取费，总价下浮 __________________________ %后为甲 乙双方安装工程结算造价。 3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取时期 （地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取时期（主体封顶前一个月至____ 年_______ 月 _____ 日）,分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4 .工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负________ 万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负 ________ 万元区间以外的工程 材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5.乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工 安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不 额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。 6.______________________________________________ 由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价_________________ % （要紧设备费除外）收取总分包配合费、治理费，并由甲方从各专业 工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7.工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设 计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1.甲供材料有：钢筋、商品砼。
目录 一、前言 (1) 二、工程概况 (2) 三、检测依据 (3) 四、检测要求 (4) 五、检测结果汇总表 (5) 附录1 衬砌回弹强度 (10) 附录2 衬砌厚度 (11) 附录3 衬砌大面平整度 (12) 附录4 总体宽度 (13) 附录5 总体净空 (14) 附录6 水泥混凝土路面厚度 (15) 附录7 水泥混凝土路面强度 (16) 附录8 水泥混凝土路面平整度 (17) 附录9 水泥混凝土路面构造深度 (18) 附录10水泥混凝土路面横坡度 (19) 附录11水泥混凝土路面相邻板高差 (20)
一、前言 按照交通部《公路工程竣(交)工验收办法》（交通部令2004年第3号）和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》（交公路发[2010] 65号）的有关规定，受XXX委托，XXX于20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日对XX高速公路XX合同段隧道工程进行交工验收前的实体质量检测，现将检测结果报告如下： 二、工程概况 XX高速公路XX合同段由XX承建，XX负责监理，XX负责设计。 隧道起止桩号为Kx+xxx～Kx+xxx，全长xxm，路面结构层厚度设计为xx mm，设计弯拉强度为xx MPa。 三、检测依据 （1）《公路工程竣(交)工验收办法》（交通部令2004年第3号） （2）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010] 65号） （3）《公路水泥砼路面施工技术规》（JTG F30-2003） （4）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) （5）《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2005） （6）《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008) （7）经批准的施工设计图纸及变更设计文件 （8）《公路工程交工验收前检测合同》 四、检测要求
《建设工程施工合同》补充协议 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议： 第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，+0.00（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包
结构实体检测报告工程名称 委托单位 XX县建筑工程质量检测站
工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 委托单位 委托日期 检测项目构件混凝土强度、楼板负弯矩钢筋保护层厚度、楼板厚度检测仪器回弹仪、钢筋扫描探测仪、游标卡尺等 检测日期2013年3月6日 检测结果 1、该工程所检混凝土构件测试龄期强度推定值：一层柱在 MP a ～ MP a 之间（设 计强度等级C35），一层梁在 MP a ～ MP a 之间（设计强度等级C35）。 2、该工程楼板负弯矩钢筋保护层厚度实测值在 mm～ mm之间。最大偏差为-mm，+ mm,不满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的要求（保护层厚度设计值15mm）。 3、该工程所检楼板厚度实测值与设计值偏差在- m～+ m之间。 检测专用章 发出日期：年月日 批准：审核：检测： 1 概况 ，位于大连市。由开发建设，设计，监理，混凝土生产厂家为，施工。该工程为框架结构，地上*****层，地下*****
层，建筑面积为 m2。工程于2010年月日开工建设，主体结构现已施工完毕。 该工程采用泵送混凝土，设计混凝土强度等级：柱、梁、楼板为C 。 受委托，大连市建筑工程质量检测中心有限公司于20 年月日对该工程主体结构实体进行抽样检测。 2 检测项目及抽样数量 （1）构件混凝土强度抽样检测。 抽样数量---抽取柱、梁两类构件各自总数的3%或5%进行检测；（柱共计个构件，梁共计个构件）且每层每种设计强度等级构件数不少于1个。 （2）楼板负弯矩钢筋保护层厚度检测。 抽样数量---按照GB50204-2002的规定，抽取板总数的2%且不少于5块进行检测（板共计个构件）。 （3）楼板厚度抽样检测。 抽样数量---抽取板总数的2%且不少于5块进行检测（板共计个构件）。 3 检测依据 《检测委托书》 《设计图纸》（图纸由委托方提供） 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》（DB21/T1559-2007）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008） 4 检测结果 4.1 构件混凝土强度抽样检测 参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的规定对该工程混凝土强度进行抽样检测。 参照《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》（DB21/T1559-2007）的规定检测混凝土强度，检测结果为测试龄期混凝土强度推定值。检测仪器为BY-2002HT型数字回弹仪。 检测数据见表4.1-1～4.1-2。 表4.1-1 柱混凝土强度回弹检测数据
建设工程施工补充协议 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建 设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同 包干总价等条款补充协议如下： 一、工程概况 工程名称： ______________________________________ 工程地点： _______________________________________ 工程内容：________ 水、排水、装饰等工程（建施、结施、水施工程图纸）。 资金来源：自筹。 二、双方明确工程范围为： 地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工 程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。 三、合同工期确定为： 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价款 本合同包干总价（含税）为Y: _______________ 元（大写：）。 合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。 六、适用标准、规范 适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明 的相关标准、规范。 七、双方对一般权利和义务补充明确如下：1发包人工作 1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工________ （2）水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。 （3）发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代 表；2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月 施工进度款。 （4）双方约定发包人应做的其他工作：无。 1.2发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。 2、承包人工作 2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （3）______________________________________________________________ 承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包____________________________________ （4）向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。 （8）施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。 （9）双方约定承包人应做的其他工作：施工________ 时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有 承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。 （10）电梯井内的脚手架工程由承包人负责。 （11）承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。 （12）承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。 （13）承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。 八、施工组织设计和工期 1、进度计划
中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程结构实体检测方案 编制：＿＿＿＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿＿＿＿ 审批：＿＿＿＿＿＿＿ 滁州东源电力工程有限公司 2016年4月
目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (1) 1.3.钢筋保护层厚度 (2) 2.编制说明及依据 (2) 2.1.编制说明 (2) 2.2.编制依据 (2) 3.结构实体检测 (3) 3.1.混凝土同条件试块： (3) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (5) 3.3.板厚 (6) 3.4.回弹 (6) 3.5.外观实测实量 (11) 4.其他 (14)
1.工程概况 1、本工程为中广核全椒石沛风电场升压站工程，位于滁州市区西南约30km处。 2、建设地点：全椒县石沛镇。 3、占地面积约为1608 平方米。 4、涉及的主要单位: 建设单位：中广核全椒风力发电有限公司、设计单位：吉林省电力勘察设计院、监理单位：江苏苏安电力工程管理有限公司、施工单位：滁州东源电力工程有限公司 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度
1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 ?“百年大计，质量第一”，为确保工程质量，须在施工过程中做好结构实体检测工作，特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等： ?中广核全椒石沛49.5MW风电场升压站工程承包合同、及施工用图纸等； ?【建筑工程施工质量验收统一标准】（GB5020300-2001） ?【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) ?【工程测量规范】（GB50026-93） ?【混凝土强度检验评分标准】（GBJ107） ?【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001) ?【混凝土质量控制标准】（GB50164） ?【东莞市虎门富民服装展示中心施工组织设计】； ?【建筑施工手册】第四版；
建筑工程施工合同补充协议 发包方: 承建方： 签定地点： 签定日期：年月曰 建筑工程施工合同 补充协议 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。 一.工程概况 1.工程名称： 2.工程地址： 3.建筑面积：51118.13m2 4.结构类型：框架结构、地上11+1层、独立地下室1层 5.设计单位： 6.监理单位： 二.工程内容及承包范围 1.乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：基础、主体、装饰装修工程 （见本协议附件一：工程量清单报价书）。
2.包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。 3.甲方指定分包工程内容见本协议附件二 三.合同工期（本协议中所列日期均为日历天数计） 1.开、竣工日期 1.1开工日期：2006年10月2日；竣工日期：2007年11月26日;总工期：420天（含法定节假日）以＜＜建设工程竣工验收报告＞＞所载日期为准。 2.施工进度 2.1本工程分两期实施。一期工程为一、二号楼。二期工程为三、四号楼和独立地下室（见本 协议附件三：即总平面图）。 2.2乙方应于合同签订并收到施工图后10天内向监理和甲方提交详细的施工组织设计，甲方 和监理在乙方施工组织设计提交后的10天内若未予以书面形式确认或提出修改意见，则视为同意＜ 2.3二层顶板完成时间：一号楼：2006年12月5日;二号楼：2006年12月15日;四号楼：2007年1月20日. 2.4三号楼一层顶板完成时间：2007年1月31日;地下室完成时间：在2007年7月31日. 3.工期违约责任 3.1如因乙方原因延误二层顶板工期（房屋销售起始工期），甲方按2000元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按2000元/天给予乙方奖励，累计奖罚金额不超过4万元。 3.2若总工期延误，甲方按3000元/天对乙方进行罚款；若乙方提前工期，甲方按3000元/天给予乙方奖励，但奖罚累计不超过10万元。 4.如有奖励或罚款金额在工程决算时办理 5.工期不顺延情况: 5.1各种自然因素（如下雨、大风、高低温天气等）; 5.2停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响（若一周内停电、停水累计超 过8小时，工期予以顺延）; 5.3因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由 此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。 6.工期延误：由以下原因造成工期延误，工期应相应顺延:
. . 结构实体检测报告 TJJ2016-J-052 (主体部分) 工程名称：甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源石灰粉制备A）综合利用项目（ 委托单位：甘肃东方钛业有限公司 检测类别：委托检测 检测日期：2017年1月3日 报告共15页，正文4页，附表11页 兰州至尊工程咨询有限公司
2017年1月4日 建设单位：甘肃东方钛业有限公司 教育资料word . . 设计单位：安徽省化工设计院 监理单位：甘肃蓝野建设监理有限公司施工单位：甘肃铜城工程建设有限公司检测单位：兰州至尊工程咨询有限公司 检测：孙旺红 写：编 核：审 准：批
甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉教育资料word . . 资源综合利用项目（石灰粉制备A） 结构实体检测报告 一、工程概况 甘肃东方钛业有限公司金红石型钛白粉资源综合利用项目位于甘肃白银市白银国家高新技术产业开发区精细化工园,包含石灰石仓库， 5123.56㎡，石灰粉制备A，2064.7㎡，变配电及控制室，408㎡，灰渣库，5656.16㎡，酸水中和， 3284.49㎡，带滤厂房， 5390.76㎡，钙泥沉降， 191.25㎡，化学水制备及消防水站， 1413.36㎡，煅烧中粉， 7711.39㎡，废酸水泵房， 262.01㎡，原矿储运， 1951.39㎡，空压站-原矿粉碎， 3157.62㎡，酸解-澄清工段， 17758.07㎡，冷冻结晶， 10932.48㎡，浓缩-水解工段， 14703.7㎡，水洗-盐处理工段， 16163.46㎡。该建筑为地上四层，结构形式为框架结构，建筑高度为23.75m，占地面积为983.56㎡，建筑面积为2064.7㎡。混凝土构件采用商品混凝土浇筑。
补充协议 一、现场签证、设计变更 为了实现工程规范化管理，减少施工过程中的争端，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职现，保证甲乙双方权益，特签定内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)签证、设计变更补充协议规定如下： 1签证管理适用范围 1.1适用于内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)施工范围内所有 签证，涉及工程造价增减的设计变更、增减工程等。 1.2签证、设计变更必须用内蒙标准格式模板。 2现场签证办理规定 2.1签证单签认人员对所经办的签证单负完全责任，保证签证单工作内容 及工程量与图纸准确无误。 2.2严禁弄虚作假，严禁出现不合理的签证，所有签证经办人员必须检查 质量满足要求且亲自丈量数量后才能签字。 2.3现场签证只允许签认工作内容及工程量，严禁直接签认工程造价。 2.4签证工程办理的时效性。施工单位必须在签证工程发生后15个日历天 内办理完签证确认手续，不允许超过15个日历天后补签。 2.5签证范围 2.5.1以下情况不允许签证：未发生的工作内容；有发生但不属于甲方责 任的工作内容；非甲方原因造成的返工；包干费已含及合同约定不另计 费用的工作内容等。 2.6完善有关签证手续制度。 2.6.1签证单内容填写规范化。施工单位必须填写：签证事由、签证内容、 工程量及依据、签证事件发生起止日期等。填写要工整，宜使用碳素墨 水，不得使用铅笔或红笔等。签证单一式四份，甲方两份（一份工程部 留底，一份作为结算资料留底）。不得以复印件作为结算资料。 2.6.2签证实行备案制度。施工单位在签证完成后由经办部门定期每月报 经济审核部备案。
2.7施工单位应建立、健全工程签证台帐或档案，编号清楚、装订整齐。 使用标准签证单，不得使用白纸签证。送结算时装订成册，如有图例表示，应附图纸且有监理公司（需设计单位签字的还应有设计单位签字）及工程部经办人、工程部负责人签字，不得随手画图；工程量计算较复杂时应附工程量计算书。 2.8双签制度。所有签证单甲方应有三人或以上人员签字且其中必须有一 人为经办部门经理，否则视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期（年/月/日）。未经甲方领导或经办部门经理授权, 甲方其他人员签字无效。甲方经办人员必须在签证单加注审核意见，如工程量属实、具体工程量等。不得使用含糊不清词语，如大概、差不多、可能发生或估计数量等词语。 2.9批准权限。对于工程变更造成签证,引起的造价增加应严格控制，单项 签证工程造价在5千元以下的只需甲方经办部门签认，5千元至1万元由甲方经办部门、经济审核部共同协商处理，超过1万元，报甲方领导。 2.10签证具体办法及注意事项： 2.10.1影响工程造价的签证工程发生时，应通知甲方经济审核部和相关部 门人员参加现场见证工作。 2.10.2如图纸中能计算出数量的，不得再次签证；能在竣工图反映的在竣 工图中反映，不另签证；竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。 2.10.3如果不能依据施工图计算或过程中的隐蔽工程等需要现场测量、计 算的签证工程，应由施工单位通知监理，并组织甲方专业工程师与被授权造价工程师共同参加工程量现场签证，形成书面记录。 2.10.4隐蔽工程签证隐蔽工程如影响工程造价，必须对隐蔽工程数量进 行签证，如挖孔桩的桩长及入岩深度、基坑土质、预埋件、防水层等。 2.10.5变更工程签证签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求 全部完成及完成质量情况。 2.10.6增加工程签证签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算