科威特961 沃夫拉住宅基础设施工程
通讯工程
合同文件
(合同编号CGGC-K961-**)
中国葛洲坝集团股份有限公司科威特961市政工程项目部
二〇一六年五月
通讯工程施工分包协议
甲方：中国葛洲坝集团股份有限公司科威特961市政工程项目部（总部位于中国云南昆明，以下简称为甲方）
乙方：
本合同基于中国葛洲坝集团股份有限公司科威特961市政工程项目部和HOT 工程建设公司于2014年5月25日签署的关于沃夫拉住宅区扩建工程（道路、停车场、基础设施服务网络、变电站及地块标识的建设及维护工作）分包合同（以下简称为主分包合同）中通讯工程施工部分为依据，制定相关条款。
甲方，即该工程项目的主分包商，负责沃夫拉住宅区扩建工程中的建设及维护工作，包括道路、停车场、基础设施服务网络、变电站及地块标识。并负责依照主分包合同和规格，依法进行整项工程的建设。
乙方，即该分包合同下的劳务分包商，应根据分包合同提供有资格的劳务人员，配备工程所需的技术人员和劳务管理人员，并按照分包合同的要求按计划保质保量完成任务。
乙方必须贯彻并遵守主分包合同及主合同的总则、一般条款和特殊条款。除非协议中有其他的特别规定。乙方应承担与甲方相同的责任和义务，即按照业主主合同中规定的责任和义务。凡是涉及到该协议，无论发生任何事情任何争端，乙方都应当履行责任和义务。
1、工程概况、分包范围
1.1 工程名称：科威特961市政项目
1.2 工程地点：科威特沃夫拉
1.3 分包项目：通讯工程
1.4 分包范围：图纸范围内的所有通讯工程施工
2、工作内容
通讯工程施工，包括但不限于通讯工程涉及的开挖回填、管道安装（含穿公路段全部施工内容）、材料加工、手孔及检修井的安装及续浇段钢筋砼施工、顶板浇筑（预制或现浇）和安装、盖板安装、配件安装、测量、清扫等一切合格产品的施工工序，以及达到开放交通条件的所有工作。
3、合同工期
开始工作日期从发出开工通知之日算起，建设的工期根据甲方的进度计划而定。且在符合业主批复的CPM进度要求的情况下，甲方有权根据实际情况进行适当调整。竣工期限应根据日历日期计算，周五、休息日、节假日及受到恶劣天气影响的礼拜日都应被计算在内。乙方无权利要求任何工期时间延长、赔偿权利及赔偿损失；如果乙方不能满足甲方施工进度需要，甲方有权解除合同，并勒令乙方退场，乙方自行承担所有损失。
4、质量标准
乙方应认真按主合同有关质量规定及甲方要求执行隐蔽工程、中间验收等工作，本工作必须达到业主验收标准。
5、承包价款、结算及支付方式
5.1 承包价款：分包单价和预估工程量详见附件1，分包工程量按照现场实际施工进度要求调整。本分包合同单价为固定单价，整个工程在施工阶段不论何原因都不允许进行任何的价格调整，如：通货膨胀；汇率波动；法律及法规的变化、关税、所得税其他税以及各种税收的变化；因各领域通过新的立法而创立的新的税收项目和收费项目或关税；材料或设备价格变化或运输费用的变化等。
单价包括分包内容中所有工序的施工费用。
5.2 结算：甲方根据由现场验收工程师签署确认的验收单统计、核对乙方完成工程量，按照业主结算工序计算乙方应结进度款。
5.3 支付方式：乙方每月按其当月完成并通过业主工程师验收的工程量向甲方上报，经甲方核对无误后，在收到业主对该部分工程所支付的工程全款后2
周时间内向乙方付款，扣除其应付的材料款、设备款、罚款及其他应付款金额，并扣除当月完工工程金额的10%作为质量保证金，扣除当月完工工程金额5%作为履约保证金。乙方办理每次结算款时，必须提供免税证明，否则甲方将扣除其当期结算款的5%作为纳税保证金。乙方办理当期结算款时，必须向甲方提供当期结清证明，否则甲方有权拒绝支付。乙方对此不得有任何异议。在业主工程师最终验收合格之后，甲方按照主分包合同和业主的付款，支付乙方的尾款。
6、施工前准备
6.1甲方向乙方下达开工指令，乙方不得以施工准备为由要求甲方支付任何费用和支付款项（含预付款、借款等）或任何材料、设备及工器具。
6.2 甲方根据实际进度情况向乙方提供施工部位、施工图、每月进度计划。
6.3 乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲方提供的施工图纸中可能存在的缺陷，并在施工之前将发现的图纸错漏及时通知甲方，避免造成损失。
6.4 乙方现场人员的办公、食宿、交通等费用由乙方自行解决。施工用电及用水由甲方提供电源及水源，在甲方的监督指导下由乙方负责接驳并承担接驳所产生的相关费用。
7、双方权利义务
7.1甲方的权利义务
7.1.1负责获得进场许可；甲方提供通讯管道、管件、砼、钢筋、预制件，并运送至施工地点。
7.1.2负责编制、安排工程项目进度计划，对工程质量、安全、消防实行监
督和验收。
7.1.3向乙方提供、交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
7.1.4及时提供图纸，及时交付应供材料、设备，确保满足施工需要。
7.1.5按合同规定，乙方提供合法账户及合法收款凭证，甲方在收到业主结算款后十五天内向乙方支付分包工程的费用。
7.1.6如果甲方认为乙方工程实施期间，由于工序或工具不当，将导致工程延期、质量低劣或危险施工，甲方有权命令分包商修改此类不当工序，且不向乙方额外支付报酬，如若分包商拒绝服从甲方管理且不履行相应责任，主分包商有权扣留其当月应付工程款，由此造成甲方遭受的损失均由乙方承担，包括返工费、维护费、管理费、罚款等。
7.1.7甲方按月进度计划要求提供材料，乙方必须合理使用，避免浪费。如发现乙方存在浪费现象，甲方有权对乙方处以相应处罚。
7.1.8除甲供材料外的其他材料及小型机具，如乙方需要从甲方处领用，甲方将在本月结算款中按照材料或小型机具的采购价格加收5%采保费扣除，乙方对此不得有任何异议。
7.2乙方的权利义务
7.2.1乙方应完全熟悉、了解并被视为完全清楚现场施工条件，本国的传统和习惯以及相关的政策法规，已经实地考察过现场，熟知并接受分包合同及主分包合同的关于工程规格、时间安排、相关计划的规定，充分掌握其他未提及的分包工程作业的全部所需数据，保证严格遵守甲方与承包商（HOT公司）签订的主分包合同、承包商（HOT公司）与业主签订的主合同和一般条款及特殊条款有关条款之规定，并承诺甲方不会因乙方过错而产生损失。
7.2.2乙方负责根据甲方的通知及时组织具备资格的劳务人员进出场。乙方可根据甲方的工程进度计划自行决定各种管理人员和劳务人员的数量，前提是必须满足工程要求。乙方应按照分包合同完成分包工程及相关的临时工程，并负责处理办公事务、提供食宿、社会福利、生活用品、通讯网络、交通运输、办公设备及办公耗材。
7.2.3乙方全体员工进场和出场的必要手续花费全部由乙方承担。包括但不限于：护照费、体检费、公证费、签证费、国际往返机票费用及国内差旅费。
7.2.4乙方自费办理乙方全体人员在科威特和第三国期间的一切必需的合法手续，包括但不限于体检、公证、签证、居住证、医疗保险、意外伤害保险等。
7.2.5乙方进场人员必须持有满足室外露天作业的18号签证，因签证问题引发的一切纠纷与处罚由乙方承担。
7.2.6乙方自行负责其全体人员的劳保用品及手工工具。若因需要向甲方申请调拨或购买，甲方按购买价格原价并加收5%管理费的原则从乙方当月工程款中扣除。
7.2.7乙方应提供、但不限于以下物项：完成本分包合同工程全部机械设备及用油、甲供材料以外的全部其他材料及小型工器具，并自费维护这些设备和物品，使其处于正常运行状态。乙方所有施工设备运至现场时，其应视为专门用于工程实施。除以下情况外，分包商不得将任何此类设备迁出工作现场，除以下情况：
a) 施工过程中不再需要该种设备
b) 获得甲方批准
尽管有以上规定，当上述设备从施工现场被移除后乙方应自行承担其设备运输到现场的费用，不管甲方是否还需要上述设备。
7.2.8乙方应依据相关图纸、规格以及甲方的技术专利，提供必要的建设工具和临时设备，尽职尽责地完成分包合同内规定的所有工作，严格按照分包合同的总则修改瑕疵，直到作业达到科威特当地的要求和标准，并确保通过业主验收。
7.2.9乙方应严格遵守科威特的人力资源法、劳动法及其他相关的法律法规，合理安排乙方人员的节假日、休息日、中夜班及加班，按时发放劳务人员的工资、奖金、加班费用，并保证甲方、承包商和业主不会因此受到诉讼及其他形式的处罚。甲方有权监督乙方的劳务工资按时、全额发放。乙方支付给劳务人员的工资标准和保险额度必须符合科威特法律规定要求。乙方应在每期收取工程款前所有劳务人员签字的工资单复印件报给甲方归档。
7.2.10乙方应按甲方的要求提交各类必须的资料且必须采用英文，包括但不限于日工作报告、施工质量管理措施、安全管理措施、事故报告、月度工作进展说明、现场的人员资质证明材料及身份资料。
7.2.11按照合同要求，需乙方自备的设备、工具、用品及材料中包含的海关
税费和因本合同项下产生的乙方应当支付的当地税费，应由乙方负责承担。
7.2.12分包工程相关的材料及设备由于二次运输所产生的费用：甲方将材料运输至指定位置后，因现场施工需要而发生的再次运输费用等由乙方自行负责。
7.2.13乙方负责工程设备的安装布置、现场施工放线找平与测量及其他作业。
7.2.14乙方负责现场施工的排水、清理及污水处理。
7.2.15乙方、乙方员工及其代理人应当服从甲方的安排，遵守施工设施和相关区域的管理。若乙方因下列原因造成甲方被免除责任、索赔、损坏、诉讼、要求、工伤及其他损失，乙方应向甲方支付赔偿。
a) 任何违反合同规定的行为，任何不履行或与分包合同不一致的行为。
b) 乙方任何不当的行为，乙方员工或代理人所造成的牵涉到甲方的责任。
c) 乙方及其员工、代理人所造成的任何损坏、索赔、诉讼、损失和支出。
7.2.16因乙方施工原因造成的质量缺陷，乙方应无条件自费进行修补直到甲方、承包商和业主满意为止。
8、工程验收
8.1 乙方完成工程的每一道工序后，要在24小时内通知甲方，由甲方组织业主、乙方共同验收，验收通过后，乙方才能进行下一道工序施工。
8.2 单元工程的验收由乙方提出申请，甲方组织业主、乙方共同验收。
8.3 工程最终验收由乙方提出申请，甲方组织业主、乙方共同验收。
8.4 验收过程中，对于甲方和业主提出的整改意见及合理的返工意见，乙方必须无条件执行，造成的损失及延误按第九条办理。
9、履约担保及质保金
9.1履约保证金
乙方每期结算款的5%被作为履约保证金由甲方保留，在乙方完成分包工程之后返还给乙方。
9.2质保金
乙方每期结算款的10%被作为质量保证金由甲方保留，待分包工作结束且业主验收合格后返还给乙方。在业主验收合格之前，如发生因乙方施工原因造成的质量缺陷，乙方应无条件自费进行修补直到甲方满意为止。
10、延误和罚款
10.1乙方应按照甲方的月进度计划的要求实施本工程。如果乙方因其自身的原因不能完成甲方下达的月计划任务，乙方将向甲方支付相应的罚金，罚金金额为当月未完成计划价值的10 %（百分之十）。
10.2 由于乙方原因造成工程返工，乙方必须承担由于返工所造成的全部损失，包括损失的材料费、机械费、人工费、管理费和延期罚款等。若乙方未尽到修复义务，则甲方有权聘请其他人员进行修复，产生的费用及罚款由乙方承担。
10.3 若乙方不遵守第8.4条之规定，则甲方可以不需经过任何法律、诉讼程序而无条件的没收乙方的履约担保金，不足部分从剩余结算款中扣除。
10.4 支付或扣除任何罚款，均不影响乙方完成工程的义务，或其按本分包合同应尽的任何其他义务和责任。
10.5 由于甲方原因造成返工，甲方应合理支付由此造成的乙方的增加费用；由于甲方原因造成工程延误，乙方可以合理索赔工期，但无费用索赔。
10.6 在本分包合同范围，乙方应承担主承包商及业主向甲方（主分包商）施加的相同义务、责任和职责，若因乙方原因导致主承包商和业主对甲方（主分包商）施以处罚，则乙方应对此赔偿甲方。
10.7 乙方在施工过程中领用甲方工程材料，超过了设计用量，超过部分按材料购买原价并加收5%的管理费用从乙方的工程进度款中直接扣除；乙方在施工过程中领用甲方（除土方机械设备以外）的其他机械、设备，发生丢失、损毁等情况，甲方按购买价原价并加收5%的费用从乙方的工程进度款中直接扣除，不足部分由乙方另行缴纳，乙方不得对此有异议。
11、环境和安全保障
11.1 乙方应在工程开工前完成环境保护及安全施工措施并报甲方审批。
11.2分包工程实施期间，乙方应严格按照科威特法律和政府法规，采取所有合理措施，保护现场内外的环境，并避免因污染、噪音或其作业方式导致的其他原因对人员造成伤害或妨害。及时清除干净其工作现场、所有垃圾及工程实施不需要的所有余料，且应保持工作现场和工程的清洁，达到甲方要求标准。
11.3 乙方应负责分包合同工程范围内的安全作业，遵守甲方的安全规章制度并服从甲方的现场安全监管，配备满足甲方要求的安全组织结构和安全管理人员，并提交安全组织结构和安全管理人员名单。
11.4乙方应特别重视有权进入现场的所有人员的安全，且应保持现场及工程井然有序，以避免对此类人员构成危险。如果出现任何作业事故，乙方应立即向甲方报告有关信息，并协助甲方进行事故调查。
11.5工程实施期间，因乙方过错对环境造成的任何毁坏或污染及安全事故等，而引发的索赔、罚款应由乙方承担。
12、遵守法律
12.1 乙方应遵守与工程实施有关的科威特国的任何法律、条例、法规和指令。
12.2 分包工程实施期间，乙方亦应遵守所有当地法律，及乙方雇佣工程人员的健康、卫生、福利相关的一般要求、法规和操作指令。
12.3 乙方人员必须服从甲方的安排，遵守甲方关于施工区域、营地区域、办公区域管理的规定。
12.4 甲方不干涉乙方人员的宗教信仰自由，但不得据此进行违法、恐怖活动，必须遵守当地法律和法规。
12.5 未经甲方书面批准，乙方人员不得擅离施工区域，否则甲方有权对乙方处以罚金 50 KD/人次·天。
12.6 对于乙方人员中不遵守纪律、擅离职守、争斗闹事者，或不听从指挥、
工作不力者、或甲方认为不满意或不能胜任工作者，甲方有权随时予以辞退，且费用由乙方自理。
13、保密及知识产权
13.1 乙方有义务对双方的相关商务活动及商务文件对第三方保密。
13.2 乙方人员不得向第三方泄露甲方有关工程和与本工程有关的活动的秘密，不管这些活动是否涉及到乙方的利益。
13.3 乙方必须保证用于本工程的任何设施、设备、工具、或技术、工艺等不涉及任何知识产权的纠纷，并保证甲方和承包商及业主在接收和使用时不受由此引起的任何诉讼、处罚和罚款。
13.4 自分包合同工程验收，甲方已向乙方支付分包合同工程款（保留金除外）后，分包合同工程的所有权和技术资料均应属于甲方，且乙方不再拥有其中任何一项。
14、涉及第三方事宜
乙方人员在科威特境内的任何涉及到第三方的事宜，由乙方自行自费处理，包括但不限于对第三方造成的损失、损害等。甲方将尽力协助乙方处理此类事宜，费用由乙方承担。
15、合同的修改和补充
15.1 对于本分包范围内的工作，甲方有权更改范围和增减工程量；对于业主或当地法律规定必须给专业公司实施的项目，乙方必须无条件服从。但甲方有义务尽可能避免工程范围的缩小、工程量减少的情况发生。由于此条造成的变更，不构成乙方的索赔条件。
16、留置权及进一步保证
16.1 乙方在此进一步保证，他将按照合同规定的工期完成本工程。
16.2 乙方清楚地知道乙方用于工程的任何材料、设备、工器具、半成品或成品都是甲方和业主的财产，在任何情况下都不构成乙方对甲方和业主的财产的任何形式的占有，乙方在此同意放弃对这些财产的留置权。
17、合同的终止
17.1 乙方完成了本合同规定的所有工作，并且双方的所有遗留问题得以解决，则本合同终止。
17.2 当出现以下情况，甲方有权收回所有或部分分包合同工程，乙方不得提出任何补偿要求：
17.2.1主分包合同被承包商或业主以任何原因而终止，或
17.2.2 在施工中，甲方认为乙方无能力按合同、规范和图纸的要求胜任本合同下的工作，或
17.2.3 乙方不得转包本工程或本工程的一部分，或
17.2.4 乙方未按甲方规定的日期，启动或执行工程，或
17.2.5 乙方未按分包合同条款，尤其未按甲方的进度要求或指令，实施工程，质量或效率达不到甲方要求，或
17.2.6 乙方收到甲方书面通知，内容是甲方已根据条件报废或拒收所述材料或工作，而乙方未能在收到通知后的28日内，将材料移出现场，或作拆毁或替换工作，或
17.2.7 工程主要阶段的实际进度与工程时间表相比，出现百分之十（10%）以上的延期，或
17.2.8乙方或任何第三方宣布乙方破产，或收到乙方破产的消息或破产令，或乙方提交破产申请，或与其债权人达成协议，或与其债权人达成利益转让，或在其债权人监督委员会的监督下履行分包合同，或偿还债务时，或转包分包合同时，未获得甲方的书面同意，或
17.2.9 施工区域发生战争、自然灾害等不可抗力事件，工程停工，乙方不愿意继续履行本合同，或
17.2.10 业主最终批准分包合同之前，甲方有权撤销分包合同的部分或所有内容。在此类条件下，乙方应放弃并终止分包合同的所有权利。
17.2.11甲方对每月合同履约情况进行考核并通报，如因乙方原因不能满足施工进度要求，且整改后仍达不到甲方要求，连续两次警告，工期延误情况仍没有缓解的，甲方可撤销合同。
17.3 如果分包合同按本文17.2.2至17.2.7撤销，应视为乙方违反分包合同，接着双方应执行任何或所有下述权利和义务：
17.3.1 甲方有权自行组织人员设备施工或进行重新分包，修复或实施延期工程或未完工程或缺陷工程，该部分费用由乙方承担，且不解除乙方的应承担的任何责任和义务。在此类条件下，甲方可使用乙方拥有或租用的部分或全部机械设备和材料，无论已在现场或有待运至现场。乙方应承担由此导致的所有损失、损坏、罚款或费用。
17.3.2 甲方有权冻结到期应付给乙方的任何工程款项。
17.3.3 甲方有权没收分包商的履约保证金，而无需向乙方提出警告，或诉诸诉讼或任何其他措施，而不影响甲方对由此引发的持续损坏而要求索赔的权利。
18、仲裁及适用法律
18.1本合同履行过程中发生的任何争议和争端，由双方协商解决。
18.2如果双方不能通过协商解决争议和争端，可向科威特司法仲裁机构(科威特商务部)申请仲裁。此仲裁结果是最终的，双方必须遵守。
18.3在双方友好协商解决争议和争端以及双方通过17.2条进行仲裁的过程中，并不免除乙方继续执行本合同的责任和义务。如果乙方以争议和争端没有得到解决为理由拖延工期，甲方有权对乙方实行第十四条规定之处罚直至没收乙方的履约担保金、质保金和终止本合同。
18.4解决合同双方的任何争议和争端适用的法律为本合同签订前科威特颁
布的有关法律和法规。
19、生效和文字
19.1 甲、乙双方的合同文件、往来信函及乙方提交资料均采用英文。
19.2本合同未经甲方许可,不得转让与分包，本合同附件为合同不可缺少的组成部分。
19.3本合同自双方有资格的法人代表或授权代理人签字之日起生效，直至双方间全部遗留问题包括财务问题处理完毕之日止结束。本分包合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
甲方：
地址：科威特Mangaf区1号街区165号大街第34室
电话：965—传真：965--
签字：
项目经理:
日期：__________________
乙方：
地址：
签名：
日期：__________________
附件1：
通讯工程量清单
序号项目名称数量单位单价合价通讯工程施工，包括但不限于通讯
工程涉及的开挖回填、管道安装（含
穿公路段全部施工内容）、材料加工、
手孔及检修井的安装及续浇段钢筋砼
施工、顶板浇筑（预制或现浇）和安
装、盖板安装、配件安装、测量、清
扫等一切合格产品的施工工序，以及
达到开放交通条件的所有工作。
1A-One pipe Group21400米
2B-Two pipe Group52340米
3C-Four pipe Group11106米
4D- Nine pipe Group1890米
5 Handholes1602个
6 A-Manhole typeS130个
7B-Manhole typeL180个
8C-Manhole typeS23个
9D-Manhole typeL17个
合计
建筑施工大包协议 甲方：________________________________________________ 乙方(实际施工方)：____________________________________ 甲方承建________________________________ 工程项目，现委托乙方采取包工、 机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案___________________________ 单项工程项目的工作内容， 具体为 __________________ 工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心的结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的—%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导： 1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管 理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与
管理。 2) 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付 工程款。 3) 负责与 业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到等级以上。 2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生，否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3) 工人进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工 完场清。 4) 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到 绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 6) 具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自行承担。 7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方指定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此
北京市建设工程施工专业分包合同 （2014版） 填写指南 二〇一四年八月
使用说明 为方便合同双方当事人准确把握和正确使用《北京市建设工程施工专业分包合同》示范文本（以下简称《合同示范文本》），合同示范文本起草小组编写了《北京市建设工程施工专业分包合同填写指南》（以下简称《填写指南》）。现对《合同示范文本》、《填写指南》使用做以下说明： 1.《合同示范文本》适用于依法必须进行招标的专业分包工程以外的专业分包工程。 2.《合同示范文本》的编制依据： （1）现行法律、法规、规章及规范性文件； （2）《北京市房屋建筑和市政工程标准招标文件应用示范文本》（2013年版）； （3）《中华人民共和国简明标准施工招标文件》(2012年版)； （4）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。 3.《合同示范文本》分为协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分。 《填写指南》主要针对协议书和专用条款进行解释和说明，部分条款给出了编写样例。其中，字体为宋体的内容是引用《合同示范文本》条款，字体为仿宋的内容为解释和说明。合同当事人在使用《合同示范文本》时，可参考《填写指南》中相应解释和说明，根据项目具体特点和实际需要进行填写。 《合同示范文本》、《填写指南》编写得到了北京京城招建设工程咨询有限公司大力支持，在此表示感谢！ 2014年8月
第一部分协议书 合同当事人应根据项目具体特点和实际需要，依据现行法律、法规、规章及规范性文件的要求依法填写相应的空格。 协议书部分包括合同当事人名称、工程规模、承包范围、签约合同价、工期、质量标准、合同文件的组成、合同份数、合同生效条件及订立时间等内容。 承包人（全称）： 分包人（全称）： 填写本工程的承包人、分包人名称的全称。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 工程名称：[1] 工程地点：[2] 工程规模：[3] [1]“工程名称”指项目审批、核准机关出具的有关文件中载明的或备案机关出具的备案文件中确认的工程名称或发包人根据项目情况拟定的工程名称。 [2]“工程地点”应按照建筑工程施工许可证等批准文件中确定的地点详细填写。如消防工程按照建筑工程施工许可证载明的地点详细填写。、 [3]“工程规模”如有项目审批、核准或备案文件的应与文件保持一致；如无上述审批文件的，应根据工程实际情况填写。 二、分包工程承包范围 承包范围：
工程施工专业分包合同
工程施工专业分包合同 甲方（全称）：（以下简称甲方）乙方（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲和乙双方就 分包工程施工事项经协商达到一致，订立本合同。 第1条分包工程概况 1．1工程名称： 1．2工程地点： 1．3承包范围： 1．4承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”（甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等内容详见附件一）的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第2条分包工程价款与支付 2.1合同价款总额：不含税工程造价：元；税金：元；合计总价款：元；以实际工程量结算（人民币）。 合同总大写：。
注：1、乙方应提供符合甲方要求的足额增值税专用发票。乙方向甲方提供可抵扣的增值税专用发票：发票包括施工清单的全部。乙方提供的发票必须足额满足抵扣甲方向建设方开具发票抵扣的税款。如乙方提供的发票不足以抵扣，甲方开票所支付的税金，差额部分由乙方承担。乙方确保发票的合法性否则导致的税务风险由乙方承担。乙方应按甲方单位财务管理制度提供相关资料，否则甲方无义务向乙方付款。 2、与本合同约定的本工程相关的其它各种税费（包括但不限于国家规定的各种税金及办理完税证明费用等）由乙方承担。 本合同项下合同价款（具体详见合同附件二）： 分包合同价款为完全费用价格，包含但不限于人工费、材料费（甲供材料外）、机械费（甲方提供的机械除外）、小型机具费、风险费、管理费、利润、税金、安全文明施工措施费、施工技术措施费、绿化反季节施工费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、维修费、配件费、整改费、垃圾清理和消纳、施工人员食宿交通和生活水电费、甲供材料的现场二次搬运、所有材料的装卸费、场内倒运费用及看护费用及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等一切费用；合同中无价格约定的甲乙双方重新协商定价。 2.2付款方式： 2.2.1 预付款：按谈判结果填写 2.2.2 中期付款：按谈判结果填写 最终支付时间以建设方支付给劳务发包方支付时间为准。 2.2.3 竣工结算：按谈判结果填写 最终支付时间以建设方支付给劳务发包方支付时间为准。 2.2.4 质保金：按谈判结果填写 最终支付时间以建设方支付给劳务发包方支付时间为准。 2.2.5乙方进场后至施工结束，食宿乙方自理，并严格约束工人文明施工，遵守甲方各项指令，否则甲方有权利对乙方进行处罚。
编号：_______________ 建设工程施工分包合同 总包人： ______________________ 分包人： ______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 总包人（全称）： 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、 分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程范围： 分包工程承包内容：现场23.7m 以上的土、拆迁房渣土、混凝土基础的挖、运、河道回填、平整、 基础障碍物破碎等工作。分包工程承包方式： 二、 工期 合同工期总日历天数为： 年 月 日至 月 日。 三、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格 四、双方一般权利和义务 1、总包合同 （1） 分包人对总包合同的了解 总包人应提供与分包有关的总包合同条款供分包人查阅定（有关总包合同的商务条件内容除外 ）。 （2） 分包人对有关分包工程的责任 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务与责任,或疏漏造成违反总包合同中约定的总包人义务的情况发生 ，由分包人承担相应违约 责任。 (3) 分包人与发包人的关系 全面了解与分包有关的总包合同各项规 因分包人自身行为
分包人须服从总包人转发的发包人与分包工程有关的指令。未经总包人允许，分包人不得以任何 理由与发包人发生直接工作联系，如分包人与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担 违约责任。 2、指令和决定 就分包工程范围内的有关工作，总包人随时可以向分包人发岀指令和决定，分包人应执行总包人 发岀的所有指令和决定。 3、总包项目经理 (1)项目经理的姓名： (2)总包人所发岀的指令、通知由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，确有必要时，项目经理可发岀口头指令，并在三天内给予书面确认。 4、分包项目经理 (1)分包项目经理的姓名：。 (2)分包项目经理必须常驻施工现场，否则分包人应承担违约责任。 (3)分包项目经理按总包项目经理批准的施工方案和发岀的指令组织施工。 (4)分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包人，并征得总包人同意，后任继续履行前任的义务。 (5)总包人可以要求更换其认为不称职的分包项目经理或工作人员。 (6)如工程需用分包专业的技术标准、验收标准时，分包人应向总包人提供相应的技术标准和验收标准。 (7)分包人必须按照总包的要求文明施工。杜绝身份不明的人员进场工作，否则分包人应承担违约责任。 5、总包人的工作 (1)组织分包人参加发包人会审图纸。 (2)提供施工照明、施工用水、卫生设施使用。费用计算方式或额度 （3）开工以前以书面形式移交工程的水准点与大样点的位置及相关资料。 （4）为分包人提供现有施工场地和通道，满足施工运输的需要。 （5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施 工组织设计进行施工。 6、分包人的工作
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
专业分包合同示范文本 建设工程施工分包合同 工程承包人：（发包方） 专业分包人：（承包方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方与承包方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。 1工作概况 工程名称： 工程地点： 工程承包方式： 工程分承包范围： 2工期 2.1本项目施工工期以发包方总体施工计划为依据，并以月、周计划安排的分段工期进 行约定。 2.2开始工作日期：年月日；结束工作日期：年月日总 日历工作天数为：天，实际按照项目部工期总体安排。 2.3承包方拟为本工程提供_ _名作业人员。
3专业报酬 3.1 本工程的专业报酬采用下列任何一种方式计算： □（1）固定专业报酬（含人工、材料、辅材、机械、运输、管理费、利润、税金、风险等全部工作内容以及管理费、税金等），按照双方确认的施工图纸及施工工艺，彩钢板双面为0.5厚，聚苯容重为25Kg/m3，搭接式施工，具体质量及要求按照项目部的要求。 □（2）约定不同工作成果的计件固定单价（含人工费、材料费、机具、机械、试验费、现场经费、临时设施费、管理费、利润、税金、工伤保险、根据工艺要求的技术措施费用等），按确认的工程量计算。 3.2采用第（）种方式计价的，业报酬一次性包死，建筑面积平方米。 专业报酬共计：￥：元（人民币） 大写： 3.3 采用第（2）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： 3.3.1 单价元/平方米； 工程量平方米，合计元； 3.3.2 单价元/平方米； 工程量平方米，合计元; 3.3.3 单价元/平方米； 工程量平方米，合计元; 3.3.4以上工程量为暂定工程量，结算时按实际发生工程量办理结算 3.3.5专业报酬共计：￥：元（人民币） 大写：
建设工程施工专业分包合同 甲方（承包方）： 乙方（分包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称：_________________________________________________。 1.2工程地点：_________________________________________________。 1.3承包范围：_________________________________________________。 1.4承包方式：_________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。 2.3结算方式： 3、合同工期 3.1 工程开工日期为____年____月____日； 竣工日期为____年____月____日； 合同总工期为_________日历天。 四、质量标准 4.1工程质量标准为：_严格按照设计图纸及相关规范要求进行施工，工程质量必须满足甲方招标要求并符合国家相关建筑工程验收规范，且行政主管部门验收合格。_。
5、指令和决定 5.1就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。 5.2就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 6、承包人驻工地代表 6.1承包人驻工地代表姓名：________________。 6.2承包人驻工地代表的职权：按合同约定向分包人发出指令，履行分包合同约定的职权和义务。 6.3承包人代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前通知分包人， 6.4承包人如需更换驻工地代表，应提前通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。 7、分包人驻工地代表 7.1分包人驻工地代表姓名：________________。 7.2分包人驻工地代表的职权：按分包合同约定和承包人批准的施工组织设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和承包人指令要求施工，遵守承包人、建设单位和监理单位的各项规章制度，履行分包合同中规定的其他所有职责和义务。 7.3分包人未经承包人同意，不得擅自更换驻工地代表。分包人如有违反，将被视为违约，并承担违约责任。 7.4如分包人驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务，或承包人认为分包人驻工地代表不称职，承包人有权要求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。 8、承包人工作 8.1提供现场必要的施工条件。 8.2提供图纸资料并进行技术交底，总工期控制计划，审查并批准分包人编制的分包工程施工进度计划和施工作业计划。
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程分包协议书范本通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、分包工程范围： 三、工程单价： 四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。 五、工期要求：按业主要求工期： 开工日期________年___月___日，竣工日期________年___月___日，合同总工期为_____日。 六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故。 七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。 八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。 九、指令和决定 1、就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。 2、就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 十、承包人驻工地代表
合同编号： 建设工程施工专业分包合同 承包人：苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司（以下简称甲方） 分包人：苏州新康源电力工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于建设单位苏州新吴城集团有限公司（下称发包人）与甲方已经签订建设工程施工合同（下称总包合同），甲方与乙方就峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信）分包工程施工事宜经协商一致，达成如下协议： 一、总包工程概况 1、工程名称：峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信） 2、工程地点：苏州相城区 3、合同工期：139天,开工日期：2017.06.12，竣工日期：2017.10.28 。 4、质量标准：合格； 二、分包工程承包方式、范围及内容 1、分包工程承包方式：/ 2、分包工程承包范围：甲方将中标的上述工程项目中的峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信）工程分包给乙方承包施工。施工范围和内容包括施工图纸确定的本合同分包工程的全部内容，包括但不限于：/ 相关图纸的全部内容以及为完成上述内容所需的全部费用。 三、工期和进度 1、开工日期：2017年06月12日，具体以甲方开工指令为准。 完工日期：2017年10月28日。工期总日历天数：139天。 2、甲方有权指导、督促和检查工程的进度情况，对工程总体工期目标进行动态控制。由于乙方原因造成工期延误的，甲方有权制定和采取相应的措施，乙方应立即执行，如乙方不服从甲方管理和执行甲方指令的，甲方有权解除本合同，乙方应承担工期延误
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
简单工程分包协议样本 简单工程分包协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为 科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 工程分包协议甲方::乙方:（身份证号码）::供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本协议，以资双方信守执行。 经双方友好协商、甲方同意将屏山县行政中心办公大楼整改工程 发包给乙方施工。 为明确双方责任，保证工程质量，特定立以下条款，双方共同遵守。 一、工程概况:: 11、工程名称::屏山县行政中心办公大楼 22、工程地点::宜宾市屏山新县城 33、工程内容::整改所有室内质量问题与刷防火漆、打防火胶等…。 二、施工日期::以业主的工期要求为根据（010月月020）日），乙方只可提前，不得延误，本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 如因为乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任 与经济损失均由乙方承担。 三、工程质量::乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲
方与业主的要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100％达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。 四、文明施工:: 11、乙方在施工现场尽量统一着工作服上班，进入施工现场必须要戴好安全帽，系好安全带，高空作业系好保险带等劳保用品， 22、乙方应按照有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到工完场清，文明施工，安全生产。 33、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、打架，如一经发现每次罚款0200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 料单价010倍的罚款，严重的送公安机关处理。 44、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于33倍以上的罚款。 55、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。 66、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。
建设工程专业分包合同 总承包人（以下简称甲方）： 分包人（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。 第一条工程概况、承包工作内容 1.1 工程名称：。 1.2 工程地址：。 1.3 工程概况： 。 1.4 分包方式：。 分包范围：各项工作具体承包内容执行附件《分包工作明细表》 。 1.5 乙方单位概况： 营业执照注册号、有效期：； 资质证书证书编号、有效期：； 安全生产许可证书编号、有效期：。 第二条工期要求 本工程于年月日开工，年月日分包工程竣工，共（）日。 第三条工程质量 3.1 达到合格标准，确保达到验收标准，且满足各分项工程质量验收标准。 3.2 质量标准：
。 第四条合同价款的计价方式 4.1 本合同按下列第（）种方式确定合同价款： （1）分项工程综合单价计价法，各项工程的单价见下表： 序号分项工程名称单位单价备注 备注 （2）建筑面积综合单价计价法：元/㎡； （3）其他计价方式，具体为： 。 4.2 工程量计算及确认规则： 。 4.3 合同价款的风险范围及调整原则： 。 乙方承担的合同价款风险范围包括： 。 第五条合同价款的支付及结算 5.1 进度款支付时间节点及付款比例：甲方按照本工程建设单位支付甲方工程款时间、比例、方式支付乙方工程进度款。 5.2 乙方申报已完工程量的时间：。 5.3 上述合同价款均为含税价。甲方按照上述约定支付乙方工程进度款前的五个工作日，乙方应向甲方提供每次付款数额相一致的增值税专用发票。否则，甲方
工程施工专业分包合同 甲方（全称）：（以下简称甲方）乙方（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲和乙双方就 分包工程施工事项经协商达到一致，订立本合同。 第1条分包工程概况 1．1工程名称： 1．2工程地点： 1．3承包围： 1．4承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包围甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”（甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等容详见附件一）的包干方式，全面负责本合同围的全部工作容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第2条分包工程价款与支付 2.1合同价款总额：不含税工程造价：元；税金：元；合计总价款：元；以实际工程量结算（人民币）。 合同总大写：。 注：1、乙方应提供符合甲方要求的足额增值税专用发票。乙方向甲方提供可抵扣的增值税专用发票：发票包括施工清单的全部。乙方提供的发票必须足额满足抵扣甲方向建设方开具发票抵扣的税款。如乙方提供的发票不足以抵扣，甲方开票所支付的税金，差额部分由乙方承担。乙方确保发票的合法性否则导致的税务风险由乙方承担。乙方应按甲方单位财务管理制度提供相关资料，否则甲方无义务向乙方付款。 2、与本合同约定的本工程相关的其它各种税费（包括但不限于国家规定的各种税金及办理完税证明费用等）由乙方承担。 本合同项下合同价款（具体详见合同附件二）： 分包合同价款为完全费用价格，包含但不限于人工费、材料费（甲供材料外）、机械费（甲方提供的机械除外）、小型机具费、风险费、管理费、利润、税金、安全文明施工措施费、施工技术措施费、绿化反季节施工费、成品保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、维修费、配件费、整改费、垃圾清理和消纳、施工人员食宿交通和生活水电费、甲供材料的现场二次搬运、所有材料的装卸费、场倒运费用及看护费用及应支付的保险（不仅限于工伤保险和意外伤害险）等一切费用；合同中无价格约定的甲乙双方重新协商定价。 2.2付款方式：
景观工程施工合同 甲方： 乙方：身份证号码： 经甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将 ________________ 委托乙方进行施工，为了进一步明确各方的责任，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，各方共同遵照执行。 第一条工程名称 ____________________ 第二条工程范围和内容 2.1、工程范围及内容：具体工程内容为业主方提供的图纸和附件范围内的全部工程内容。 第三条承包方式和要求包料、包质量、包工期、包安全。工程质量达到 合格标准。 第四条工期 4.1、开工日期：以业主方监理下发的开工报告为准。 4.2、竣工日期：总工期为____________ 日历天。 第五条费用支付 5.1、施工风险控制费
签合同前乙方应付甲方 _____________ 的风险控制费，乙方支付该笔款额后， 合同即生效。 业主方第一次付款后三天内乙方支付甲方 ______________ 人民币的利润。 5.2、管理费 乙方向甲方承诺，待业主方付款时，所有款项不经过甲方账户，若经过甲方 账户，乙方还需向甲方上交工程造价2%的管理费及2.5%的所得税。工程款到甲方账户后，甲方自行扣除上述费用后，五天内将剩余款项转到乙方指定账户。 5.3、剩余利润归乙方所有，做为乙方的工资和利润。 第六条甲方职责 6.1、甲方负责将乙方带入施工工地，熟悉施工现场及与业主方工作人员的相识。 6.2、甲方向乙方提供中标合同、施工图纸及授权委托书。 第七条乙方职责 7.1、乙方应严格按照施工图进行施工，遵守国家现行的该行业各项施工验收规范，保质、保量、按期竣工。 7.2、必须负责施工现场和邻近场地的地下管线、架空线和电线杆等设施和邻近建筑物的安全保护工作。 7.3、遵守政府和相关部门对施工场地交通、环保、市容城管等管理规定，按规定办理有
编号：QJ-HT-0763 建筑施工劳务分包合同样本 (官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑施工劳务分包合同样本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期
1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天； 2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范
防水工程施工专业分包合同 甲方（发包方）： 乙方（分包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合乙方提供甲方的《投标报价书》、《防水施工方案》等，甲方将项目的防水工程专业分包给乙 方施工，现甲、乙双方就本工程分包事宜达成如下协议：第一条：工程名称：防水工程 第二条：工程地址： 第三条：承包方式及施工内容： 1、承包方式：包工包料，包所有主材、辅材、施工所需的机械器具等，包安全、包质量、包工期、包文明施工，乙方保证积极配合好有关部门各种检查工作； 2、施工内容：本工程地下室底板、侧墙、顶板、外墙面、屋面及卫生间防水施工中所需的基面清理、卷材铺贴、防水卷材（涂料）施工及细部节点处理，做法如下： 品牌、聚合物水泥基防水涂料为“”品牌）。 具体施工要求以施工图（含图纸会审和设计变更）、施工方案和甲方要求为准。 第四条：工程期限：乙方根据甲方进度安排施工，如达不到甲方工期要求的，乙方每延误一天承担
2000元的罚金。 第五条：甲乙双方责任： （一）甲方： 1、协助乙方按时进行施工。甲方应在可以施工的情况下提前2至3天电话或短信方式通知乙方（首次进场施工需提前5至7天）。 2、协助提供乙方施工用水、电接驳点。 3、为乙方提供放置材料空间（放置场地尽量为室内）。 4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调。 5、如乙方现场施工人员需住宿，尽量提供住宿场所。 6、施工过程中如有变更应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工作质量、进度及安全等。（二）乙方： 1、严格按施工图纸、合同及相关规范组织施工，保证施工质量一次性验收合格。 2、精心组织施工、保证施工进度。 3、按甲方工期要求施工作业，若因甲方原因延误工期的，乙方施工工期顺延。 4、乙方负责成品保护工作，因乙方原因造成的损坏，乙方承担修复费用或赔偿损失。 5、施工过程中服从甲方工地的管理制度，乙方必须遵守工地的有关文明、安全 施工的相关规定，教育员工做好必要的安全防范措施，服从甲方的统一管理。因乙方人员自身责任发生的人身伤亡事故或安全事故的均由乙方负责，造成的所有 经济责任由乙方承担，与甲方无涉。 第六条：单价及结算与付款方式 1、本合同总金额：工程暂定总价为人民币伍佰万元整（Y 5000000.00元），最终以实际施工量及结算单为准。综合单价：根据本合同中约定的施工内容，并达到合同要求的工程质量及进度，按本工程防水实际施工面积计算。附加层按图纸及方案要求施工，其面积不再另行计算；搭接边按规范施工，不计面积。综合单价包含材料费、人工费、机械费、运输费、利润、税金等防水施工相关的所有费用，以及施工所需的所有组织措施费用及技术措施费用等。 2、结算与付款：每月25日前（或分阶段工程施工完成后），乙方向甲方上报 当期已完工程量的工程款支付审请表，经甲方审核完毕后，于次月20日前，甲 方支付至上月乙方已完工程量70%的工程款；本工程所有防水施工完成后，在无渗水、无漏水的情况下甲方组织验收，经甲方验收合格后15天内办理工程结 算，结算经双方确认后15日内甲方支付至乙方工程结算总价95%的工程款；剩余5%余款在项目保
建设工程施工合同 [2010版] 北京市建设委员会 二○11年三月
建设工程施工合同（范本） 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。 1、项目概况 2、合同范围 2.1 主要合同内容 ，具体以施工图为准。 2.2 主要施工工序 （1）， （2）， （3）， 以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。 2.3 主要工程量
2.4 合同工期 2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。进度要求（或节点控制工期）具体见下表： 节点工期要求 2.4.2工期延误 如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延： a.重大设计变更； b.不可抗力； c.由于业主原因要求停工； d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。 2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和
因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾意见。 2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。 2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。 3、承包方式 根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。本合同（单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。 若在合柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。 4、合同价格 4.1 合同总价 合同总价：（人民币）大写元，小写：（含 %税金），固定总价充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。 4.3 税费的承担 营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金 %；
编号：FS-HT-05018 施工分包合同(标准版) Construction subcontract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工分包合同(标准版) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：。 1.2工程地点：。1.3承包范围及内容：。 1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价
和总价作出调整的理由。 1.5承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容、包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2合同工期：本工程于_____年___月___日开工， 至_____年___月___日竣工，共个日历天。 2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一 天，按本工程总价的计算，按天累计。 2.4如遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认 可后，可考虑工期延长：