爆破工程施工劳务合同
合同编号：2018.11.17
甲方：重庆*****************有限公司
乙方：重庆*****************有限公司
为共同搞好该工程爆破施工，甲乙双方本着自愿、平等、坚守诚信的原则，按照《中华人民共和国合同法》的原则，《民用爆破物品安全管理条例》及相关法律法规，达成以下条款，以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：*****************土石方工程
2、施工地点：*****************区
3、承包施工内容：爆破施工服务
4、工程期限：2018年11月17日-2019年5月16日
二、工程价格：计算及材料供应
1、计量费用按元/m3（含税）单价乘以业主实际计量计算按月支付给乙方，上述费用包括：机械设备进出场、机械钻眼、装药、起爆及爆破工程所用电费等。
2、乙方施工所需的火工材料由乙方根据工程实际需要自行采购，费用由甲方垫付，实际费用在每月的进度款中扣出。
三、工程范围：
按业主方所提供的总平面图和道路平基土石方施工图及业主方批准的施工组织设计，甲方现场代表的指令进行土石方爆破，工程总承
包万立方米，工程产值暂定为万元。
四、结算方式及确认：
实际方量按甲方与业主结算的土石方为准，超出第三条约定方量的按实际方量计算。
五、质量与安全
1、甲乙双方应按审批的爆破施工方案进行爆破施工，乙方须服从甲方现场领导指挥，按甲方要求实施爆破作业，甲方违反设计要求或者不具备爆破作业条件或者有可能造成震动和飞石等安全事故时，甲方不得强行要求乙方爆破作业。如甲违反安全操作规程要求乙方作业，乙方拒绝执行。
2、甲方应提供安全设施设备，搞好安全施工工作，严格执行安全生产操作规程和各项安全生产规定，由甲方承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，搞好现场生产布置，杜绝各类安全事故发生。
3、为减少施工安全风险带来的损失，乙方应购买相应的有关保险，如人身事故伤害险及设备财产险等。
六、环境保护与资源节源
甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国节约能源法》等工程建设保护节约能源等有关法规、管理规定，建立健全环保体系。进行环保和节能教育，采取必要的环保措施，保证施工不对环境造成影响。
七、甲方的权利与义务
1、具备完善的企业合法经营手续。
2、负责协调当地公安、工商、安全环保、税务、附近居民及其它管理方所属单位之间的关系。
3、负责及时转发施工图纸、及时下达施工技术方案。
4、协调爆破场地外的爆破警戒工作，在爆破施工中，所发生的地震波对建（构）筑物造成的破坏损失及发生的一切安全事故均由甲方负责全权赔偿。
5、组织挖装运输，保证及时清挖爆破石渣，清理爆破作业面，为乙方爆破作业创造良好的条件。
6、负责按公安机关审核批准的爆破施工技术方案进行安全防护。
7、负责向乙方提供爆破区域20米以内地下管网（包括城市给排水、电力、通讯、光纤电视网络等）和30米以内的地下工程的详细图纸，因甲方不提供或提供的资料不准确完整，因此造成爆破区域内地下管网的破坏和损失由甲方承担。如爆破区域50米以内有地上管网的破坏，乙方可拒绝爆破作业，甲方不得强行要求乙方爆破作业。因甲方强行要求乙方爆破作业而造成爆破区域内地上管网的破坏和损失由甲方承担并负责赔偿。
8、严格按合同规定给乙方办理结算并支付工程款和火工材料款。
9、甲方应加强项目安全生产管理，建立和落实安全生产责任制，
采取各种安全生产措施，严格按规范作业，使安全生产管理制度化、规范化。甲方为本项目主体责任人，凡在施工过程中或合同履行期间，无论何种原因导致的人身伤亡、环境污染等安全环保问题及由此引起的罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任由甲方负责。八．乙方权利与义务
1、乙方必须具备合法的经营手续及专项爆破施工资质，负责按照设计要求完成施工，在施工生产中服从甲方现场统一协调和管理。
2、及时报批爆破设计方案和爆炸物品购买申请，保证火工材料的供应。
3、加强安全作业和爆破技术工作，确保不产生爆破飞石，爆破震动速度不超过《爆破安全规定》；爆破过程中若发现有可能对周边人员和财物造成损害的情况，乙方必须及时与甲方协商，及时调整爆破参数，否则乙方有权拒绝实施爆破施工。
4、乙方派驻甲方的施工现场负责人及工作人员应持相关证件，按与甲方协商的作业时间实施爆破。
5、负责钻孔作业，爆破后岩石块度必须确保挖机能装运上车。
6、按甲方规定时间和格式提交各种统计、结算报表。
7、甲方不能按时支付工程结算款，乙方有权停止爆破作业。停工造成的所有损失由甲方承担。
九．价款结算与支付
火工材料和工程计量款按月结算，按月结算，每月25日之前，乙方应按甲方规定时限和报表格式要求提交予以计量资料，经甲方审
核确认后，在5个工作日之内办理结算。
十．其他
1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
2、甲乙双方履行合同全部义务，工程款支付完毕，本合同即告终止。
3、双方若发生争议，可通过协商解决，协商不成请求工程所在法院进行裁决。
本合同一式陆份，甲方叁份、乙方执叁份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
签订时间：2018.11.17
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 爆破工程施工承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 甲方景区改造增加滑雪场项目已投入使用，为确保顾客的安全，对滑雪场实施降坡。降坡工程甲方采用挖机开挖，但遇到局部岩石特别坚硬，机械无法施工的情况下，甲方委托乙方进行爆破作业。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就滑雪场降坡爆破工程承包协商一致，订立本合同并共同遵照执行。—、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容：①降坡岩石、孤石、突石及其他零星爆破；②水沟渠道爆破。 4.工程量：估2000m 3 5.工期：自公安部门批准爆破手续后30天内完成，如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工 期顺延。 二、单价
1.降坡岩石、孤石、突石，爆破单价为88元/m3 2.水沟渠道（底宽1米左右）爆破单价为200元/m3 （内含爆破人工费用、爆破人员意外险、爆破炸药材料费、爆破材料派送费、二次搬运费） 3.根据浙江省公安厅“二个标准”旅游景区必须执行监理评估， 以及爆区偏远，爆破器材多次搬运，机械设备搬运等因素双方协商固定补7万元。 三、工程量核算与确认： 1.爆破工程数量按甲方指定的地段及施工，经双方现场测量工程 量为准，据实确定爆破工程数量。 2.每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式，经双方签 字确认，做到日清日结。 3.乙方必须按设计要求开展爆破作业，甲方在双方协定爆破数量前必须提供足够爆破资源（包括：钻机，炸药，柴油等） 四、质量安全及验收： （一）工程质量；
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
防水施工劳务分包合同 工程发包方：延安市建筑安装工程公司第九分公司(以下简称甲方)。 工程承包方：(以下简称乙方)。 根据国家有关法规和生产力的需要，经甲、乙双方协商，乙方同意为甲方（安塞县高级中学第二学生食堂）提供劳动力，为明确双方的义务和权力以及经济责任，特签定本劳务分包合同。 第一条：工程概况 1、工程名程：安塞县高级中学第二学生食堂 2、工程地点：城北区 第二条.劳务分包工程的工作内容 屋面、雨棚顶SBS卷材，卫生间、餐厅操作间、洗消间、备餐间聚氨脂涂膜（含原材料）。 第三条：安全生产 1、严禁收用未成年人，身份来历不明的人，身体不健康的人，思想道德低劣的人，被依法追究刑事责任的人以及女性不能从事特种体力劳动的人进入施工现场。 2、乙方进场前签定劳动安全纪律签约书与劳务合同。 3、甲方向乙方做好安全及各项规章制度的宣传教育工作，配合乙方搞好安全防范工作。 4、乙方认真把操作规范，安全规程和各项制度给工人宣传指导，贯彻落实到每一个操作人。因乙方违反操作规程造成的安全责任由乙方承担。 5、乙方严格做到不伤害自己，不伤害别人，不被他人伤害，具备高度的自我保护意识。 6、乙方在施工中未按上述严格执行，发生打架、斗欧事件，每次罚款一千元，造成严重后果者送当地公安部门处理。 第四条：工程质量 1、乙方所分包的工程必须达到合格标准。 2、如果达不到质量标准，甲方有权责令乙方将工程修补合格；如乙方不返工处理，甲方将根据实际情况处以返工所需费用二倍的罚款。 3.因乙方施工质量及进度不能达到要求，建设、监理单位的罚款由乙方承担。 第五条：工程进度 1、乙方必须有充足的劳动力，认真完成规定的日作业、周作业、月作业计划。确保安全、质量，按时完成甲方规定的进度计划。
矿山爆破承包合同 管理方（甲方）： 证件类型及编号： 地址： 施工方（乙方）： 证件类型及编号： 地址： 甲、乙双方经自愿、平等协商，就爆破施工的有关事宜，达成一致意见，特订立本协议，以资共同遵守。 第一条、工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围： 四、工程期限： 自年月日至年月日 第二条、风险保证金 乙方须向甲方交纳风险保证金￥万元，于乙方正式进场时缴纳。 施工过程中，因乙方原因造成乙方人员发生工伤事故，需要进行医治、赔偿款时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足；当风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。如因甲方原因造成甲方人员伤亡或乙方人员伤亡，乙方不承担赔偿责任。 乙方入场满个月，甲方应全额退还风险保证金（不计利息），甲方不得以其他理由推诿、拖延拒绝退还风险保证金，否则，甲方按照风险保证金的向乙方承担违约责任。 第三条、双方权利、义务 一、甲方权利： 1、享有该矿山的管理权。 2、甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全等事项进行监督。 二、甲方义务：
1．甲方必须提供明确的施工要求和准确的施工计划，以便乙方按计划进行施工；2．甲方必须找准、划定爆破地方、范围，未经甲方或甲方施工队同意，视为无效工作，甲方不予以认可和计量结算。 3．甲方应为乙方的爆破作业提供方便的运输路线及其他必备的条件，在爆破作业时乙方负责清理所有施工人员及机具，施工人员未能清理完毕的，甲方应配合及时处理。 4．乙方在每次爆破前必须将爆破现场周围500米内的爆破时可能涉及或侵害到的人，财产和物资提前告知甲方，如甲方不配合清理，否则造成的损害由甲方承担。 5、甲方必须按时、足额向乙方支付劳务款； 6、甲方需积极为乙方创造良好的施工环境，负责协调地方关系，保证施工现场周围良好的人文环境，如因甲方矿山手续不全、现场设备及人员不到位等原因造成乙方窝工，甲方按照相关国家标准向乙方进行赔偿。 乙方的权利： 1、乙方享有该工程的承包劳务经营收益，承担承包劳务经营亏损； 2、甲方应按时、足额向乙方支付工程劳务款； 四、乙方的义务： 1、遵守有关法律、开采方案、作业流程及安全制度等，遵守当地民风民俗，服从甲方的管理，积极配合、协助甲方开展各项工作。 2、承担各项承包生产所需要的设备、设施、用品、材料（零配件等）的购置、维修、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、安全经费等。 3、按甲方的要求合理组织人员进行施工，确保按期完工。 4、负责爆破时的安全工作，在甲方的协助下做好撤离和警戒工作，负责现场周围的巡视，并按有关部门的要求和甲方的目标做好爆破作业工作。 第四条、工程质量 乙方应按照制定的开采方案进行作业，合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除；无法剔除而需一同爆破的，废石应予清理。其它工程应符合施工设计要求。 第五条、工程造价和付款方式 1、方价：税后价：。（包括钻孔、爆破等费用，包括装车）。 2、付款方式： 工程量每月结算一次，乙方在每月日向甲方上报工程量，甲方于次月日 向乙方支付上月的全部工程劳务款。如未按时支付，或未全额支付，甲方应承担由此造成的违约责任，并向乙方支付未付劳务款的违约金。如甲方迟延天未 给乙方支付劳务款，乙方有权停止施工，造成的损失乙方不承担任何责任或乙方有权单方解除合同，由此造成的乙方的窝工损失及其他应付费用，由甲方承担。 3、计量方式及验收标准： 矿石开采工程以现场实际测量为准。 4、民爆物品的计价与管理： 油料（油罐乙方自备）、炸药、导爆管等由甲方提供，费用（按市场价计算）由乙方承担，甲方在支付工程款时扣除。如因甲方提供的上述物品引发安全责任事故，后果由甲方承担，与乙方无关。 第六条、安全责任
防水工程分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方第二责任人：（第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任） 经甲、乙双方协商，甲方将防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处SBS防水卷材施工。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。 三、工程造价： 聚乙烯丙纶防水卷材元/m2；SBS防水卷材元/m2；水泥基渗晶防水元/m2；（工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。 四、质量要求、技术标准： 1、质量要求：合格 2、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）、《地下防水工程 质量验收规范》（GB 50208-2002），达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： （1）提供施工现场，保证施工条件。 （2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任： （1）施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。 （2）材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。 （3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。 （4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。 （5）乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。 （6）在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。 （7）乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。 （8）乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。 （9）乙方的所有货物（包括包装）必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。 （10）乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。 （11）乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，
爆破劳务协议书 甲方： 乙方： 乙方现场充分考证，协商后，也本着平等、自愿、诚实、守信的原则，同意承包中国石油三公司爆破项目工程。起点是贵阳安顺平坝至幺辅镇，间距约40公里，下标是79公里，共计二个标段。现就该工程事宜，达成以下协议，共同遵守。 一、甲方提供乙方爆破施工现场，按时将炸药和雷管运送到场，炸药、雷管成本价为炸药每吨12000元，雷管每发2元计算，柴油价低于市场价格0.6元/公斤，如市场价提高，均与乙方无关，而且乙方只按以前的单价计算。 二、结款方式为前期：2012年11月8日进场施工之日起（具体时间以进场通知书为准），至2013年1月5日结算前期的总工程量的90%，计算并付现金，以后按每月进度90%计价付款，剩余余款在本标段施工完两个月结清。 三、乙方进场生活费、油费、炸药费、雷管费由甲方先行垫支，之后在首次付款时在乙方所完成的工程中扣除。其生活费暂按每人每天拾元计算。 四、乙方进场自带所需的工程用具、设备和相关技术人员，并出示所持有相关的工作证件。管理安排好进场劳务人员。须服从甲方项目部管理人员的正确安排。如有违反甲方有权给予处罚。甲方负责给乙方的工作人员购买人身安全险。
五、乙方在施工过程中，申报当日所需炸材计划表，签写好进出数据单，填写当日施工记录，做好爆破前安全防范，准确的给出引爆信息，严控装的量。禁止放冲天炮或大炮，严格按照中国石油三公司项目部爆破方案实施。如有违反者给予处罚，并承担由此所造成的损失。 六、乙方在施工中，如因甲方原因影响施工，应给予乙方人工费和机械误工费，价格按当前市场价定给予赔偿。乙方必需完成项目部下达每月计划的工程（12km-16km）如期不能完成给予处罚，即日整改。 七、乙方爆破土石方每立方综合价9.5人民币计算（一次性包干）。均以实际收方为标准。如乙方在施工中，500米以下未产生引爆过程，甲方须无条件按实际方量计价并付款。超过500米则不给予乙方计量付款。 八、甲乙双方的约定，签订协议的当日，乙方向甲方交付合同履约金贰万人民币。待工程正常运行后期满一月。甲方退还乙方履约金贰万人民币，并不计息。 九、本协议一式二份，双方认可签字生效。未尽事宜，甲乙双方另行商议。 甲方：乙方： 证件号：证件号： 手机号：手机号： 签订地点： 年月日年月日
防水施工合同(范本1) 项目防水施工合同 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 本合同的签订为乙方对外架劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对 当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。 有关本项工程施工及责任义务等，甲乙双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 承包范围：本工程地下室、屋顶面、厨房、卫生间等部位防水工程。 二、承包形式
1. 承包形式：包工包料，包质量、包安全、包文明施工，甲方提供施工现场现有垂直运输机械的配合使用。 2. 签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因不熟悉施工现场、垂直运输及水平运输等问题而提出额外补偿。 3. 乙方应做好由乙方使用的现场材料及工具的保管及管理、废料的清理及成品保护工作，否则造成的损失由乙方承担。 三、承包价格 高层单价： 1. 3厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米25元。 2. 2厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米23元。 3. 1.5厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米21元。 4. 2厚合成高分子涂料，综合承包单价为：每平方米17元。 5. 2厚聚氨脂防水涂料，综合承包单价为：每平方米18元。 别墅单价： 6. 3厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米26元。 7. 2厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米24元。 8. 1.5厚自粘性防水卷材，综合承包单价为：每平方米22元。 9. 2厚合成高分子涂料，综合承包单价为：每平方米18元。 10. 2厚聚氨脂防水涂料，综合承包单价为：每平方米19元。 11. 以上承包单价已包括含基层处理剂、管理费、技术措施费、风雨影响费、材料保管、利润、施工配合及不可预见费等完成该工程
爆破工程承包合同书 甲方： 乙方： 工程名称：石方光面爆破工程，位于，现甲方将石方爆破工程承包给乙方爆破，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议并共同遵守。 一、工程承包价格：按实方捌元/立方米承包价结算给乙方，结算方数由双方测量为准，以下为暂估数量： 二、付款方式：甲方先预付部分柴油钱、人工钱，工程结束后一个月内后结清工程余款。 三、甲方先提供炸药雷管、电，以后从承包款扣回给甲方，价格按高速公路收取价格结算（炸药每吨9000元，雷管一只2.9/3.3元，电费每度约0.95元）。爆破后的石头与乙方无关。 四、乙方施工中需要甲方钩机配合，甲方须提供现场施工，甲方管理人员配合乙方顺利施工。 五、乙方的责任义务： 1、乙方必须服从甲方规章制度。工程施工中，乙方必须保证安全作业，如有飞沙、飞石伤到人、农作物、家禽或出现安全事故等，由乙方全部负责，与甲方无关。 2、乙方施工人员需具备合格爆破作业证。 3、打孔机械由乙方自行自备，在施工中有人阻碍和打伤工人，打坏机械由甲方协助处理。 4、乙方需按高速公路图纸及甲方的作业要求完成给甲方。 5、石头规格如钩机炮头无法破碎，由乙方进行介炮处理，乙方爆破出的规格石料甲方要及时清理。 6、工期为叁个月，即从年月日至年月日，如遇人力不可抗拒的自然灾害除外，工期相应延长。如乙方有意拖延工期，所造成的一切经济损失由乙方负责。 六、违约 双方应遵守此协议，如有一方违约，将承担影响工程及个人利益的全部责任。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商。如半途停工10天以上，乙方有权终止合同（如遇人力不可抗拒的自然灾害或其他客观原因除外），结清工程款。 甲方签字：乙方签字： 日期：日期：
土石方劳务承包施工合同 发包方;(以下简称甲方) 承包方;(以下简称乙方) 根据(中华人民共和国合同法）和相关法律.法规的规定，为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着平等互利.自愿的原则, 经甲.乙双方协商,签订本合同. 一。工程概况 1，工程名称；亿源煤矿土石方施工 2，工程地点；亿源煤矿 3；工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方). 4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。 5；工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方. 第二条物价因素 在施工过程中,油料由甲方供给,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/ 超出部分由甲方负责. 第三条.工程结算与付款方式 1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.
2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以 现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结清,按当月工程量90%结 算,次月按100%结算. 3.乙方付给甲方保证金元人民币大写元人民币,当合同终止时, 甲方应在7天内无条件退还给乙方元人民币大写元人民币. 第四条双放责任 一.甲方责任; 1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方承担,道路畅通,有足够的临建 场地及停车场地. 2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创造良好的 施工环境. 3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应该有甲方 解决的问题. 4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否 则造成的经济损失由甲方承担,并相应顺延工期,进场时间开工时间, 如不能开工,甲方要赔尝乙方所有的费用. 5.(不可抗力的因素或主管部门的检查除外)由于甲方原因造成乙方施工机械运输车 辆误工或停工,责任由甲方承担,并承担相应的费用,工期顺延,补尝乙方机械误工费,挖掘机2000元/天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车500元/天,人工费每人200元/天. 6.工程竣工后,甲方应组织专门人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全
建筑工程防水工程分包合同 篇一：防水工程施工合同(完整版) 南熙福邸二标防水施工合同 发包方（甲方）：河南省仁景建筑工程有限公司 承包方（乙方）：上海韬俊防水工程有限公司 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：南熙福邸项目二标段防水工程 2、工程地点：郑开大道、永胜路围合地块 第二条、承包范围及承包方式 1、承包范围：南熙福邸标段防水工程 10#、11#、12#楼及地库一半的本工程所有SBS 防水卷材，按图纸、规范、标准要求节点构造施工。 2、本合同价为包干价格，为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。 3、承包方式：包工包料。
4、根据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定，和甲方的技术交底、包施工、包所有施工用主材及所有辅材、包质量、包工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并承担所有运输、装卸及实验检测费用。 第三条、结算包干价格及结算原则 1、主楼及地下车库筏板1层4㎜厚SBS防水（含点粘350号石油沥青油毡一层）包干价单价为 46 元/m2 （含税价）。材料规格：主楼及地下车库筏板防水面积暂定：2万㎡； 2、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为46元/m2， 4、层面、阳台、卫生间防水暂不定 5、防水材料名称为：锦绣牌；材料规格： 4㎜厚、聚酯胎、-20°。 6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。 7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费（包含所有材料，比如SBS材料、SBS附加层、辅材、燃料（汽油）、结合层用料等）、材料复检实验费、施工用机
编号：_____________ 土石方爆破工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲、乙双方本着互惠互利的原则，双方就土石方爆破工程达成如下条款，甲乙双方共同遵守，任何一方不得违约。 一、概况： 工程名称： 工程地点： 工程量： 单价： 工程计量： 结算方式：预付当月工程款，每天结算一次。 二、甲方责任 1 甲方派代表到现场，负责工程的管理、监督、协调、工程款的结算。 2 甲方协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。 三、乙方责任 1 乙方必须按照发包方开工令的指定时间，将爆破设备、人员进入现场。 2 乙方必须严格遵守国家有关规定的操作规程进行施工作业，必须做好施工人员的安全教育工作，进入施工现场的施工人员必须持证上岗，必须上人身保险，杜绝人身伤亡事故的发生，如果施工人员发生伤亡事故，甲方将配合乙方搞好治疗、善后工作，具体事故责任与费用全部由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。 3 乙方必须严格执行安全生产保护措施，做到安全生产无事故。 4 除因不可预见的自然灾害停工外，乙方若无故停工，甲方有权终止合同。
5 乙方必须保证工人工资每月按时发放，如果出现问题，甲方有权终止合同。 6 乙方必须严格执行公安部门对炸药的管理条例，如出现问题，乙方自行负责。 7 本合同不准转让或出卖，如违约，甲方有权将合同收回作废。 8 特大岩石块装不上车或在车上卸不下来，要进行二次爆破或用油锤破碎。 9 乙方在施工地点以外与地方发生冲突，乙方自行解决。 四、双方责任 1 甲乙双方未按合同履行责任义务，均视违约，按照《经济合同法》有关规定处理。 2 甲乙双方发生争议时，应及时协商解决，如协商不妥协，任何一方均有向经济仲裁单位或法院起诉的权利。 3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 4 本合同自签字之日起生效，至全部工程价款结清之日失效。 5 未尽事宜另行协商、补充条款。 五、补充条款。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日
爆破施工劳务合同 合同编号：ZSlJ-JQ-2016-第01号 甲方：中国水利水电第六工程局有限公司金桥水电站引水系统工程项目部 乙方：西藏天宇爆破工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆破物品安全管理条例》、《爆破安全规程GB6772-2013》、《爆破作业项目管理要求CA911-2012》等法律法规的，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：西藏金桥水电站引水隧洞、调压井及压力管道土建工程施工。 2、工程地点：那曲地区嘉黎县忠玉乡 3、劳务工程范围：与甲方工程施工有关的爆破物品领取，签字，装药盒， 起爆，当日未用完的爆破物品当日退库等劳务作业。 二、工期 1、暂定30个月（按金桥水电站引水隧洞爆破施工工期计算）费用，结 算工期以实际爆破作业时间按月计算，若不足整月则按整月计算。 三、价格及付款方式 1、施工管理服务费：乙方每月向甲方领取人民币￥35000.00元，大写叁万 伍仟元。 2、付款方式：月底支付，支付前乙方需提供增值税专用发票。 3、火工材料购买必须提供发票。 四、双方责任 甲方责任 1、甲方成立爆破作业施工队的现场管理机构，全面负责工程进度，工程质 量，施工技术，安全生产管理工作。 2、负责火工材料款的支付，负责爆破，钻孔，装药，联网，警戒，起爆等 工作。
3、有权监督、和纠正乙方所派相关作业人员的违规操作和不安全行为。 4、负责向乙方提供竣工项目的施工合同、施工方案和全部单位资质资料。 5、确保乙方在爆破施工前、爆破工地所设计的管线，网线，下水道，构筑 物，树木和农作物等全部拆除，覆质土清理干净。 6、承担废弃土石方的堆放地选择和挖运等相关费用，严格按照规范化施工， 台阶式开采，边坡的危石清理。 7、负责爆破施工时，机械设备的拆除，人员疏散及安全工作，做到安全生 产、文明施工，如出现大小安全事故，由甲方自行承担各项经济损失和法律责任。 8、甲方所派的工作人员必须购买60万元以上保险。 乙方 1、负责作业地点派专职人员，具体对爆破物品的领取、发放、退库、装药、 起爆工作。 2、乙方专职人员发现安全隐患，应即时向甲方现场负责人报告，报告后甲 方现场负责人应即时排除，如甲方现场负责人不即时安排排除，乙方专职人员有权停止爆破物品的发放和使用。 3、乙方按照现行《劳动合同法》与所属员工签订劳动合同，购买工伤保险， 商业保险额必须在60万以上。 4、乙方所有进场人员的调整，必须提前3天向甲方项目负责人申请，取得 甲方项目负责人同意后方可进行调整。 五、合同未尽事宜 本合同在实施过程中，如有不足经过双方协商签订补充合同，补充合同经双方签字盖章与本合同具有同等效力。 六、争议的解决 本合同履行过程中发生争议，双方本着友好的原则，协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。 七、违约责任 1、双方应严格遵守合同，任何乙方违反合同约定，给对方造成损失时，应 向守约方支付总额10％的违约金。
防水工程劳务承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就工程防水工程劳务分包事宜达成一致，订立本合同。 一、工程名称及地点： 工程名称： 工程地点： 二、承包内容： 本工程为屋面、卫生间工程。屋面防水为基层处 。 三、承包方式： 包工包料，包工期，包质量，包安全。 四、材料及技术要求： 1、按展开面积据实计算数量。 2、材料试验费用均由乙方自理，送试材料与施工中实际使用材料必须相同。 3、防水屋面杂物、积水清理以及需做灌水实验部位的灌水、放水、清理等均由乙方负责。 4、乙方随材料进场提供有效的检验报告及产品合格证书。 五、质量保证 合同签订后，立即做出防水标准样板，经建设、监理单位认可后，进行大面积施工。单项质量上达到合格要求。 六、施工工期 按照施工现场双方签订的施工进度计划执行。 1、施工栋号，开工日期,竣工日期，合计天数，如遇影响施工的不可抗拒因素，工期顺延。
2、乙方中途不按合同执行，先退场后结账，按已完工作量60%结账，余款作为另找队伍的费用。 七、承包计价方式 1、本屋面工程按展开面积计算，即协议单价每平方元，大写（）元/m2计算工资。 2、卫生间按个数计算，即协议每个元，大写（）元/个计算工资。 以上单价包括劳务管理费、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、所有全部操作费用在内。 3、施工及验收要求： （1）原材料质量符合要求，现场抽样送检合格后方能投入本工程使用。 （2）乙方严格按照本工程《施工设计图》进行施工，保证达到国家施工验收规范所要求的合格质量标准。 （3）保修5年。 八、付款方式： 1、原则上与建设单位付款同步。 2、工程量据实结算。 3、根据防水施工工程进度经甲乙双方监理单位验收，完成工程的工作量，达到验收合格后支付70%。 4、竣工验收合格后支付。以签订合同生效日期为准，至保修期满，无质量问题与甲方同步付款。 九、双方责任 1、甲方责任 (1)负责为乙方提供必要的技术交底及测量放线，提供平整、无凹凸裂缝、无油污、无松散物质的水泥基层表面。 （2）负责向乙方做书面的安全技术交底和处理施工的协调工作。
最新爆破工程承包合同合集大全 爆破工程承包合同1 甲方： 乙方： 为发挥甲、乙双方各自的优势，合理配置资源，明确双方职责、权利和义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《爆破安全规程》等有关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和互相协作、诚实信用的原则，双方就____________露天煤矿剥离与开采爆破工程技术服务与劳务事项协商一致，同意签订本协议，供甲乙双方共同遵守执行。 一、工作内容：中深孔爆破方案技术设计、中深孔方案报批和爆破作业施工、台阶式开采技术指导。 二、工程名称：_______露天煤矿剥离与开采爆破工程。 三、工作关系：甲方为工程的总承包商，乙方甲方进行爆破作业技术指导。 四、双方权利及义务 1、甲方负责办理施工手续，乙方为本爆破工程作出施工组织设计，乙方协助甲方办理爆破审批手续。 2、乙方负责配备本工程所需的爆破员、安全员、保管员等工种，做到持证上岗，作好安全教育工作;并由甲方负责管理并安排食宿。
3、每次中深孔爆破前，乙方设计所需的炸药品种及数量，甲方根据设计要求办理审批、购买手续，并协助乙方进行爆破作业时的警戒工作。 4、乙方负责按工程需要及时协助办理爆炸物品的购买手续及相关信息管理。 5、乙方负责与甲方相关工程技术人员协调对本工程所需爆炸物品规格、品种、数量的采购和使用及监管。 6、乙方工地管理人员应服从甲方统一指挥，若甲方人员出现违规或违章行为，乙方有权制止，情节严重的，乙方有权停止爆破作业或中止双方合作。 7、因甲方项目部需要，要求乙方抽调人员充实项目部管理人员等，乙方应予积极配合，其配合甲方项目部的人员由甲方承担其工资。 8、甲方承担钻孔费用、爆破火工品及相关工程施工费用的开支。 9、乙方享有甲方支付的本工程爆破技术服务费。 四、工程量计算方法和爆破技术服务费、劳务费单价及付款方式 1、工程量计量：按原地貌测量或业主的计量为准。 2、爆破作业劳务费____.00元/m 3、合计3(税后款)。 3、付款方式：按月结算，根据当月已完成工程量，于26日前向甲方申报，甲方于次月的5日前付款至乙方指定帐户。 五、其它： 1、钻孔、清运、排水、防护等施工安全由甲方负责。 2、爆破作业的施工安全由乙方负责，在施工过程中应严格遵守
防水工程施工 合 同 书 年月日
防水劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 在乙方充分了解本工程情况下根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。供双方遵守执行。 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.材料型号： 二、承包内容及工程量计算： 1.分包形式：包工包料 2.综合单价为元/㎡，以上单价含各工种所需辅料和所用的工机具。 3.防水工程量计算：按实际发生面积计算工程量。计算面积时按展开面积计算。 4.工期：按甲方要求，最终保证总进度计划。 三、工程质量： 1. 工程质量必须符合现行（建筑工程质量检验评定标准）及陕西省颁布的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受榆林市、区及甲方质量监督机构的检查、评定。乙方严格按施工规范进行施工，施工基面必须按防水施工要求处理到位. 2. 因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。在当月工程结算时扣除。
3.质量保修期按<<建筑法>>规定执行. 4.质量保修期内，乙方应在接到修理通知后三日内派人修理。 5.发生紧急保修事故乙方接到通知后应立即到达现场抢修。非乙方施工质量引起的事故抢修费用由责任方承担。 四、付款方法： 1．工程款按先做后付原则。 2．甲方按当月实际完成的工作量的预结，工程主体完工付到总工作量的，剩余等工程完工一个月内一次性付清。 五、奖罚措施： 1．本工程实行质量保证制度，乙方的工程施工质量达不到合同要求，甲方有权清退乙方。 2、本工程实行安全生产、文明施工保证金制度，乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求，安全生产、文明施工，甲方有权清退乙方。 3．乙方在施工期间必须执行项目部关于质量、安全、文明、材料管理制度，执行项目部相关奖罚规定。 六、安全、文明生产： 1.乙方必须服从甲方管理人员的管理，严格遵守甲方的各项规章制度和管理要求，发现有违章违纪的应接受甲方的批评教育及罚款处理并及时整改。 2.在施工中乙方应做到完工场清，不得有浪费材料行为，否则甲方按材料价格处以二倍罚款。 3.乙方应根据甲方的要求制定本单位标准化施工管理工作细则，并认真加以实施。 4.乙方要教育本单位职工，搞好宿舍卫生管理，保持公共设施的完好及生活区域、施工区域的环境卫生与整洁。
发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》《爆破安全规程》（GB6722-2014）及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，经方协商达成共识将爆破工程发包给乙方施工，现订立本合同条款，以共同遵守执行。 一、工程名称 二、工程地点 三、岩石等级：岩石等给为（1、松石2、次坚石3、普坚石4、特坚石）。 四、爆破类型：爆破类型为（1、浅孔爆破2、中深孔爆破3、孔桩爆破）。 五、工程环境：爆破环境等级为（1、简单2、复杂3、较复杂4、特别复杂）。 六、工程数量：石料方量以实际过磅计算。 七、工程单价：工程单价为：元/方（不含税）。 八、承包方式：爆破总承包（不包含爆破后的矿石清运）。 九、验收办法：以双方现场验收签字为准。
十、施工工期：年月日至工程结束。 1.开工之日以申批所有购买爆破物品手续办完后，机械设备人员进场之日起计（雨天和一切不可抗拒之自然灾害以及外围因素影响停工除外）。 2.因甲方原因影响乙方正常施工，经甲方确认则工期顺延。 十一、结算付款方式：按每吨炸药方计算，甲方工程付款进度方向乙方支付一次款额（不含税）。 十二、甲方责任： 1.负责开工前协助乙方办理购买爆破器材的合法手续，包括提供合法的有关此工程项目的批文等公安部门和其他主管部门的审批所需有关证件或文件，产生引费用由甲方支付。 2.负责按合同规定支付工程款。 3.爆破后的方量，甲方即时清除，不得影响乙方施工，如超过2天时间，甲方向乙方支付机械人员工资费用，第三天乙方要求甲方签单。 4.负责施工范围内所有的电力、通讯线路的拆迁费用。 5.负责爆破施工前五天内将施工图纸或有关文件、资料移交给乙方并做好技术交底。 6.负责本项目的周边群众关系协调，确保乙方在区域范围内的爆破工程正常开工。 7.爆破时协助乙方进行爆区周边警戒。 十三、乙方责任： 1、负责按本项目工程量及工期相关所需的机械设备、人员进场施工，进厂后甲方向乙方支付进场费3万元。 2、负责组织并抓好现场施工进度、施工安全防护措施，服从甲方监督和施工规范管理工作，做好安全生产、文明施工。 3、进场后除下雨和人办不可抗拒的自然灾害外，未经甲方同意中途不得随意停工。 4、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，在爆破施工过程中由于乙方安全措施不得力所造成的一切责任事故均有乙方负责。
防波堤工程 劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，且乙方已充分了解施工现场环境条件及工程情况后，为了确保安全、优质、顺利地完成工程项目施工，双方按照互惠互利、优势互补的原则，经友好协商，就承建茂名港博贺新港区西防波堤爆破工程施工，达成一致意见，订立本施工合同。 第一条、施工范围及内容 1、工程名称：工程。 2、工程地点：广东省茂名市。 3、工程范围：茂名港博贺新港区防波堤工程西防波堤作业区（具体范围以建设单位所发出的图纸和工程联系函为准）。 4、工程承包内容： ⑴爆破相关审批手续办理（包括爆破单位管理费及其它相关费用）； ⑵石料场覆盖土开挖、运输至甲方或建设单位指定区域； ⑶爆破器材、物资购买和保管，爆破布孔、打眼、准备炸药及装药，准备及添充填塞物，安爆破线，封锁爆破区，爆破前后的检查、爆破、清理危险岩石、撬开及破碎不规则的大石块，修理工具，爆破作业面清理等相关石料开采的所有作业工序； ⑷挖掘机挖装块石运输至甲方或建设单位指定地点抛填或装船，堤心石和规格石要分类装运； ⑸填筑作业面土方或石方卸车、推平，防波堤堤身整理修坡； ⑹场内临时道路施工期维护。 ⑺石料开采、运输（含陆上和水上抛填）、堤身施工所需的一切机械设备和人员。 第二条、承包方式 1、本合同工程项目实行单价承包。 2、由乙方包人工、包施工机械设备、包安全生产、包工程质量。 第三条、合同单价
1、本工程不含税总造价暂定为人民币万元，实际造价按双方协商不含税单价乘实际工程量计算为准。 2、石方（包括堤心石和规格石）不含税综合单价，含机械进退场费等综合单价为元/m3（不含税），在甲方提供了完税证明后乙方负责开具分包发票。 第四条、工程数量 按甲、乙双方现场确认验收合格的工程数量为准。 第五条、合同工期及调整 1、合同工期 本工程工期为 20 个月（以满足建设单位和甲方的工期要求为准），但每个节点的施工进度不得影响其它工程内容的施工。乙方必须在建设单位规定的竣工时间之内竣工。乙方应保证其施工能力能够满足甲方施工进度计划要求，并按甲方的施工组织设计和工程进度计划组织施工。 2、工期延误 承包人应在甲方通知后，立即进场组织施工，逾期未办好爆破审批手续并进场施工的，乙方应按10万元/天的标准向甲方支付违约金；逾期15天未进场施工的，甲方有权单方解除合同并没收安全生产保证金。 因乙方原因造成的甲方的节点工期或总工期的延误所导致的建设单位、监理对甲方的罚款、索赔、赔偿等，乙方必须按1万元/天的标准向甲方支付违约金并赔偿由此给甲方造成的一切损失。若损害甲方形象的，按1万元/次给予乙方经济处罚。 第六条、设备、人员及费用的承担 1、乙方按合同要求进场的施工设备，其性能应满足施工达到的相应要求。并由乙方提供为达到设备使用性能和保障能力而必备的修理保养人员。 2、设备使用的一切费用已包含在工程施工合同单价之内。 3、乙方确保进场设备具备国家相关法律法规规定的安全性能和装置及相关的安全防护措施，并提供相应的施工安全应急预案。 4、甲方对乙方设备的性能鉴定不能免除乙方设备安全使用及安全性能的相关责任，由于乙方机械安全事故引起的一切后果由乙方负责。 5、乙方应按茂名市有关部门规定为其属下的全体人员及机械设备购买相关保险、费用由乙方负责。 6、乙方为完成工程施工所发生的人员和机械设备等一切费用已包括在合同单价
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-033429 工程劳务分包合同(合同范
工程劳务分包合同(合同范本) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： ________________________ 劳务分包人： ________________________________________________________________ 依照《中华人民12345 11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施； 11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 12、安全施工与检查 12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。 12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。 13、安全防护 13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。 13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。