xxx系统门窗施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商一致，就乙方承接系统门窗加工安装工程达成一致意见，特制定本合同。
一、工程地址：
二、工程造价：系统门窗合计价款约：元。
三、工程工期：乙方于年月日进场安装，按甲方需求进度完成门窗的安装任务。
四、付款方式和结算方式窗框安装完成付，窗扇安装完成付%，预留%作为质保金。
五、甲乙双方应履行的职责1、甲方提供门窗的加工图纸，并确定门窗的安装的位置;乙方安装图纸加工安装。2、乙方负责管理加工人员及工地现场安装人员的安全问题，教育员工遵守工地的安全操作规章制度，对不遵守制度所造成的人身伤害由乙方自行承担。3、乙方派为现场负责人，负责工地施工的协调。
六、乙方的责任1、安装产品质量必须符合国家现行的工程质量验收规范，因质量不合格，造成的损失由乙方自负; 2、乙方必须按双方协定的施工工期，保质保量完成该工程的施工任务。
七、未尽事宜，双方协商解决。
八、本合同双方签字后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份(具有同等法律效力) 。
甲方：联系电话：
乙方：联系电话：
年月日
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037466 门窗工程承包合同(合同范
门窗工程承包合同(合同范本) 门窗工程承包合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 经甲乙双方协商同意，现甲方有位于马集工业园北车间，由乙方城堡门窗施工部分，特签订本合同，条款如下： 一、乙方：铝合金窗型材，虎标牌。L70型材，玻璃厚4mm，型材厚度1.0mm，120元/方;上方玻璃厚5mm，60元/米。 1、乙方应严格按照设计文件要求及国家规定的施工质量标准、安全规范组织施工。 2、施工过程中发生的一切安全事故及因此产生的一切经济损失全部由乙方承担。 3、开工日期：年年月日，合同工期总历时天。乙方应按时完成工程任务，如未按期交工所造成甲方的经济损失，应由乙方承担(人力不可抗拒的原因可据实做工期顺延)。 4、付款方式：安装完成后，按实际尺寸计算。其质量达成设计要求并完成初步验收时支付全款50%，余款在工程交付使用满壹个月后支付合同金额的剩余
部分。 5、工程质量目标为：合格(不合格部分，乙方应返工处理，所产生的费用全部由乙方承担) 6、施工期间应做好与水电暖施工的配合工作。 7、工程施工期间所用的铝合金、玻璃两年内如无人为原因造成的破损，乙方应无偿负责更换。 8、乙方应在施工期间内保证质量的情况下按时完工。如因乙方的原因，在施工过程中退出本工程，造成本工程不能按时完工，甲方无需支付任何费用给乙方，对已经支付的部分，乙方全部退还甲方。 二、甲方： 1、按照合同规定及时拨付工程款。 2、甲方应对乙方的施工过程进行监督，并对施工期间的工程进行验收。 3、对乙方未按照要求施工，产生的工程质量问题，甲方有权对其进行罚款处理。 4、如在约定外产生的工程量，应按据实结算。 5、甲方 三、本合同自签订之日起生效，甲乙双方应按照合同约定条款执行。 四、违约：如有违约，双方友好协商解决;协商不成，提交起诉方所在的法院裁决。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日
建设工程设计合同 Construction Project Design Contract 项目名称： Project Name: 项目建设地点： Project Location: 合同编号： Contract No.: 设计证书等级： Grade of Design License: 委托方： Client: 承接方： Design Firm: 签订日期： Signed on: 委托方：（甲方） Client (Party A): 承接方：（乙方） Design Firm (Party B): 甲方委托乙方承担XX 项目（一期）工程设计，经双方协商一致， 签订本合同。 Party A entrusts Party B to undertake the design for This Contract is made by the two parties after their mutual agreement. 第一条本合同依据下列文件签订 Article 1. This Contract is made on the basis of the following documents:
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.1 《The Contract Law of the People’s Republic of China》,《The building regulations of the People’s Republic of China》and 《The developmental Law of the People’s Republic of China. 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Relevant Building & Design Codes and Regulations of the State and of the Shanghai Municipality. 1.3 建设工程的相关批准文件。 1.3 The approval documents that are required for this construction project. 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、内容及 标准 Article 2. The name, location, size, investment sum, function, design contents and standards : 2.1 工程项目的名称：XX 项目（一期） 2.1 Project name: 2.2 工程项目的地点： 2.2 Project location: 2.3 工程项目的规模：总建筑面积约平方米（其中地下面 积约平方米），高度米。 2.3 Project size：The total floor area is approximately m2(of which the floor area of the underground area is m2),the total height is m. 2.4 工程特征及附注说明：商业办公综合楼 2.4 Project features & remarks：A commercial cum office building complex 2.5 工程项目的投资总额：控制在亿元人民币以下 2.5 Project investment in total: Controlled Within RMB million yuan RMB
道路照明工程合同 发包人（全称）： ___________________________（以下简称甲方） 承包人（全称）： ___________________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点：遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容：照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%，金额金额（大写）：___________________________ 元，以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算（税金由乙方承担）；清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成，灯具进工地并安装完毕后，支付合同总款的 ___________________ %，即 _____________ 元，通电调试完 毕后，支付合同价款的 ___ 70—%，即__________ 元，剩余工程设备款，一年内结清。 七、组成合同的文件
铝合金门窗工程施工合同 发包人：福州碧桂园融侨时代城项目部 承包人：广东安宏新建材有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等自愿、公平公正的原则，双方就本项目铝合金工程施工事宜签订此合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：碧桂园融侨时代城首期铝合金门窗工程 2、工程地点：福州市晋安区火车北广场西园路 3、工程内容：铝合金门窗的制作、安装、运输、塞缝、防 水处理、打胶、调试、清洁卫生等。 二、承包方式及范围 1、本合同铝合金门窗工程承包方式为全费用综合单价包干。 2、承包人以包工包料的形式承担本合同铝合金门窗工程施 工，并对本工程的质量、安全、工期、文明施工等负全部责任。 三、合同价款及支付 1、铝合金门窗工程包干价为￥：4638447.79元，另外5%
的配套费用未包含在包干价内。除设计变更、现场签证以及总包合同内约定可调整的价差、发包人指定增减工作内容外，结算时包干价不变。结算款项税费由承包人承担。 2、发包人根据节点工程的完成情况进行工程款的支付，按当期实际完成量的80%进行支付（单个门窗固定综合单价在进度款支付时，划分为门窗框占40%、门窗扇占30%、门窗固定玻璃占30%），具体支付方法如下； ⑴完成每个施工区域的门窗框的安装，则按该施工区域已完成工程价款的80%支付进度款； ⑵完成每个施工区域的门窗扇的安装，则按该施工区域已完成工程价款的80%支付进度款； ⑶完成每个施工区域的门窗玻璃的安装及本合同约定承包范围的其他工程，则按该施工区域工程价款的80%支付进度款。 ⑷合同承包范围内铝合金门窗工程经验收完成后办理结算，在结算手续办理完毕15个工作日内发包人向承包人支付至结算总价款的95%，剩下的5%留作保证金。 3、本项目铝合金门窗工程完工结算时，发包人将碧桂园另外支付5%的配套费支付给承包人。 四、质量、材料品牌要求
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 x工程合同中英文版.docx 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
xxx工程合同 Contract No.: 合同编号： Party A: xxxCompany Limited 甲方：xxx有限公司 Party B:xxx Company Limited 乙方：xxx有限公司 This contract is made and entered into on the day of , 20xx by the following Parties in . 本合同丁20xx年月日由以下当事方在签署。 Party A: xxx Company Limited, 甲方：xxx有限公司，xxx经营的公司，住所地为xxx,（下称“甲方”），法定代表人：xxx Party B: xxx Company Limited, 乙方：xxx有限公司，一家xxx经营的公司，注册地址是：xxx,（下称“乙方”），法定代表人：xxx Party A and Party B are called by a joint name of Both Parties under this contract, each of which is called as A Party. 甲方和乙方在本合同项下统称为“双方”，单独称为“一方”。 1. Work Content and Requirements 1.1 In accordance with the items stipulated in this Contract, Party B shall conduct the project as per the Project standard and quality standard stipulated by Ministry of Engineering of the Union of xx. 1.1依据本合同所限定的条款，乙方应以xx工程部规定的建筑标准和质量要求执行本工程。 2. Contract Period— 2.1 Work period for the RoadConstruction Project: the work shall be completed within 2 month upon signing the Contract. The condition of handover is that the Project Inspection & Acceptance Teamconstituted by Party A, shall issue the Inspection & Acceptance Sheet
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
铝合金门窗施工合同协 议书 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
门窗工程制作安装合同 发包方：（下称甲方） 承包方：（下称乙方）依据<<中华人民共和国经济合同法>>及其他有关法律、行政法规，经双方友好协商，订立本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程地点： 第二条：合同价款 第三条：结算方式 双方签订合同后，甲方支付乙方合同总金额的20% 作为备料款,窗外框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后一周内，付至工程总价款的50% ， 扇和玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格一周内，付至工程总价款的70%，工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后一周内办理结算，办理完结算后一周内付至该栋工程总价款的95%，余5%作为质保金，竣工验收合格后付清。 第四条：材料使用约定
1、铝合金窗型材采用系列注胶断桥节能型材，颜色以甲方提供色板颜色为准，型材壁厚： 2、玻璃选用中空玻璃。 3、本工程门窗配件选用 第五条：工期 1、本工程项目工期为日，随土建外墙施工进度完成制作安装，自乙方进场之日开始计算（以甲方书面通知为准）。 2、因甲方原因或不可抗拒因素影响不能施工，工期顺延； 第六条：双方的工作 一、甲方工作 1、提供施工所需的电源、脚手架、升降电梯等门窗工程进场应具备的开工条件。 2、负责协助乙方向质监部门报检事宜，所需费用由甲方承担。 3、负责对铝合金门窗工程进度、质量进行监督检查。 二、乙方工作 1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。 2、严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。
编号：_____________ 铝合金门窗工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规，甲乙双方就乙方承接甲方发包的工程施工的有关事宜协商一致，同意按下列条款签订本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、承包方式：包工、包材料、包制作、包安装、包安全文明施工。乙方负责协调与铝合金门窗监督和相关部门的所有工作，使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收交付使用。 四、工程范围与内容 1、包括施工图内所有的铝合金门窗的工程，（材料使用红塔铝型材，厚度1.2mm，型号44X100X1.2，喷涂青灰色，玻璃为8mm厚钢化玻璃，地弹簧为 乙方提供样品为准）。 五、工期：60天 1、乙方在合同规定的时间内完成施工任务。自20XX年XX月XX日至XX月XX 日，XX月XX日完成外框制安工作，其余根据工程进度需要的天数内完成。 2、如因甲方负责提供的资料，施工现场（包括土建施工进度、施工图的提供、施工方案变更）影响乙方的工程进度计划，则工期应作相应的顺延。 六、工程质量： 按照国家现行规范及及甲方技术交底施工，并达到铝合金门窗验收标准合格等级。
七、合同价款： 本合同价款计价单位：人民币。按照每平方米一层通天拉手420元/平方米；二层铝合金拉手410元/平方米；三至四层元/平方米，（其总面积按照图纸预决算），暂定合同总价 400000元。该总价已包括主辅材、制作设备、人工、机械、施工安装（含玻璃）洁净、保险及风险等多项措施费、利润等多项费用。 八、工程款支付 1、工程款按二次支付，窗框全部安装完毕后付完成合格工程量的40%，竣工验收合格后付至55%，余款5%作为质保金。 2、总价款的5%为施工质量保证金，工程验收后质保期满（质保期为1年）后三天，如质保期无质量问题，甲方支付工程保证金（工程余款）5%，乙方开收据收取本工程款。 十、双方责任 甲方责任： 1、提供施工图纸一份，保证施工工作面的提供，施工现场及时解决交叉作业的协调事宜，配备现场指挥、技术人员。 2、委派相关人员负责各项工程的技术、中间验收、阶段款的结算与审核工作。乙方责任： 1、乙方提供施工资质证书，在施工过程中由于资质等级不力造成的相关单位的处罚，由乙方自负，甲方不承担任何责任和费用。 2、必须严格按照施工图及现行规范施工，服从甲方合理化建议，遵守工地的有关规章制度，保证工程质量和安全生产，严禁违章作业。 3、自备铝合金施工过程中的一切施工器具，费用均已包含在综合人工单价中。
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 应急照明施工合同 篇一：应急照明施工合同 涡阳“同昇·御花园”小区 应急照明工程施工合同 甲方 (全称)：涡阳同昇置业投资有限公司 (以下筒称甲方) 乙方 (全称)：曾 燕春 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就涡阳“同昇?御花园”小区应急照明工程施工事项协商订立并达成如下协议。 1、工程概况 工程名称：涡阳县同昇?御花园小区工程地点：涡阳县谷水路以东育英路以西 工程内容：“同昇?御花园”小区11#-13#楼应急照明穿线及安装照明灯具，其 中灯具甲供。 2、工程承包范围 2.1施工图范围内安装工程（“同昇?御景园”小区11#-13#楼应急照明穿线及 安装照明灯具。）以及设计变更等全部工作内容。 3、工程承包方式 3.1包工包料、做到安全文明施工。 3.2工程竣工后，按竣工图纸、设计变更、现场签证以及本合同约定的结算标 准结算。 4、工期 4.1本工程总工期为20日历天，工期的计算方法是从甲方下达的开工令起至工 程竣工验收日为止。
5、工程计费及合同价款 5.1结算标(来自: 在点网)准：根据201X年《全国统一建筑工程基础定额安徽 省估价表》、201X年《安徽省建设工程补充定额估价表》，201X年《全国统一安装工程基础定额安徽省估价表》及配套的费用定额。装饰工程执行 1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》及配套的费用定额，上述定额缺项者，可参照 1998年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》，人工费调整执行安徽省建设工程造价管理总站颁布的（造计【201X】 16号文)《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》。如遇国家政策性变化，则作相应调整。 5.2采用综合费率计取。土建综合费率为10%，综合费率（包含 1.5%安全文明施工措施费、建设工程一切强制保险费、农民工工伤保险费、技 术措施费、管理费、计划利润、税金等全部费用）；装饰、安装工程：27层部 分按二类工程（不含劳保）综合费率（下降20%）计取；11层部分按三类工程（不含劳保）综合费率（下降20%）计取。合同已经做特别说明的除外，其余 费用按规定计取。 5.3材料的确定： 1)材料价按主体施工期（以建设单位下达的开工令及主体验收合格证明为准)涡阳县市场算术平均信息价调整，涡阳县无信息价的，按亳州市信息价执行，仍 没有的，由双方商定，商定不统一的由甲方 指定供应商、价格上浮 8%执行。 2)对于需甲方认质认价并由乙方与供货商签订合同及采购的材料，甲方认质认 价的材料价格包括材料到货价、采购保管费及材料二搬费、材料销售税金等。 此部分的材料价格双方据此办理价格签证函，结算时按签证价格计算材料价差。 3)所有价差计入直接费。 4)对于需甲方认质认价并由甲方指定乙方分包的分包工程. 甲方认价的分包价 格为乙方的直接分包价格，包括材料费、人工费、分包人的直接管理费、分包 人利润、材料税金等，不包括乙方的任何费用，双方据此办理价格签证函，结 算时按签证价格上浮8%税前计入结算总价，所产生的费用列入当期工程款进行 支付。 5.4机械费的调整 本合同约定机械费按定额价格执行. 结算时不再进行调整。只对机械费中的人 工费进行调整。 5.5对于建筑、装饰、安装工程上机械、脚手架和周转材料租赁费或者折旧费、使用费，按定额或者估价表上的价格执行，不再进行任何的调整。
编号：_________________ 门窗安装工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：（以下简称发包方）
乙方：（以下简称承包方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其 它有关法律、行政、法规，自愿、公平和诚实信用的原则双方就本分包工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： ________________________________________________________________ 2、工程地点： ________________________________________________________________ 承揽范围：____________________________________________________________________ 3、承包方式： ________________________________________________________________ 二、工程期限： 1、工程期限自________ 年_______ 月______ 日起至________ 年_______ 月 ______ 日，总日历天数__________ 天 三、工程总造价： 单价：本工程合同为单价固定形式，详见下表 四、结算及付款方式 1.付款依据：（1）施工队进场后进行安装，视工程进度按合同约定付给乙方工程进度款，最 终铝塑窗框安装完毕后，经甲乙双方验收合格并岀具书面材料后付________________ ; （2）窗玻璃安装完毕后，经甲乙双方验收合格并岀具书面材料后付一次性付清剩余工程
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 中英文建筑工程合同 (ContractofConstructionProject) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
Contract of Construction Project 合同编号：Contract Number: 工程名称：Project Name: 发包方(甲方)： ______________________________ Employer (Party A): ________________________ 承包方(乙方)： ______________________________ Contractor (Party B): ________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 In order to make definite of the rights, obligations and economic responsibilities of both parties during the construction, the parties, in accordance with The PRC Contract Law and Construction Engineering Contract Regulations and relevant provisions, agree to sign this contract. 第一条工程项目Article 1, Project item 1 .工程地点：Project site: 2. 工程范围：Scope of project 3. 工程造价：人民币元整(该造价为包工包料价) Project cost: PMB Yuan only(Cost of this contract is the contract price for labor and materials) 第二条施工准备Article 2, Preparation for construction 1 .甲方协助乙方办理临时水电及垂直运输，提供建筑图纸及有关隐蔽障碍物的资料。 Party A shall assists party B to deal with the procedures of temporary hydropower and vertical transportation and provide architectural drawings and documents of relevant concealed obstacles . 2 .乙方：.Party B: ①负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作； Be responsible for the works of laying, management, use and maintenance of the temporary facilities, water and electricity pipeline in the construction area. ②组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
YF-ED-J6994 可按资料类型定义编号 电气工程施工合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
电气工程施工合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作 业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配 管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷 接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工 现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生
门窗安装施工合同 门窗安装施工合同 甲方：__________________________(以下简称甲方) 乙方：_________装饰工程有限公司 (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就____________小区的门窗制作及安装等事宜，订立门窗安装施工合同。 一、工程概况： 二、工程工期： 三、工程价款： 1、综合单价： 2、工程款支付
(1)本工程无预付款; (2)在工程所需窗框/门框全部进场后个______工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即______万元; (3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%; (4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。 3、工程款发票 甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。 四、材料供应：
_______________________________________________________ ____________ 五、工程保修及售后服务 1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。 2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。 3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。 4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
道路照明安装工程施工合同编号： 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
道路照明安装工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他 本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。 3. 合同价款及付款方式 4.1 合同总价款（暂定）人民币： 元，大写： 4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。 4.2 付款方式 4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%，工程施工电缆敷设完 毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期 满后一个月内一次性支付 5%的质保金。 有关法律、行政法规，遵循平等、 就 1. 合同内容 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围： 施工 工期 2.1 开始工作日期： 2.2 结束工作日期： 2.3 总日历工作天数为 2. 承包方式 自愿、公平和诚实信用的原则，双方 年月日 年月日 天
4.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准 4. 灯具技术参数要求 4.1光通量： 4.2显色指数 4.3色温 4.4配光曲线 4.5整灯光效 4.6寿命 4.7工作温度 IP65 ； 4.8灯具和电源防护等级为 4.9工作电压：AC185V?265V频率为50HZ+-10HZ 4.10光通维持率 4.11道路平均照度和均匀度要求： 4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。 5. 质量要求 依据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006 ）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰w 5%/年。 6. 双方责任 6.1 甲方责任： 6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。 6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。
门窗承包合同范本 本文是关于门窗承包合同范本，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 门窗承包合同范文 1 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 甲方就华园小区 b 栋铝合金门窗工程事宜，与乙方协商后，决定将该项目工程交由乙方承包。为明确双方责任、权利和义务，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及有关文件规定，结合本工程的具体情况，双方一致商定以下条款，双方共同遵守。 第一条工程项目、名称 1、工程项目：华园小区 b 栋 2、工程名称：华园小区 b 栋铝合金门窗、幕墙工程 3、工程地点：黄埔市黄埔区荔香路东侧 4、工程量：门窗幕墙约5400 m2,钢结构玻璃栏杆约918m 第二条承包方式 1 、按双方认可的铝合金门窗工程综合单价包干的方式承包包材料、包制作、包安装、包设计、包施工质量、安全生产、文明生产、施工机具的承包方式进行承包。（不含税金、不含土建总包配合费、施工用水电费、施工用排栅和垂直运输费用及其他有关部门收取的管理费。） 2、由甲方提供现场施工用的水电、脚手架及临时仓库和现场办公室场地。 3、施工人员生活用水、用电费为每人每天 1 元。 4、不含门窗幕墙三项物理性能检测和其他所有相关试验及验收费用。（注: 该 费用由甲方承担 , 但由乙方负责经办申验的所有工作并保证合格） 第三条工程（预算）总造价 1 、按甲方提供的施工图预算，按工程预算书施工范围内全部工程预算总造价约224 万元（大写：贰佰贰拾肆万元整）。（工程结算以实际完成工程量结算为准） 2、工程单价及工程量：详见华园 b栋铝合金门窗预算表。 注：表中“主材”含各项目中的玻璃、铝合金型材 ;“其它”含地弹簧、门夹、拉手、不锈钢拉索、拉索索头 / 固紧器、以及钢结构栏杆、屋面格栅等项目中的主钢材两点锁、不锈钢滑撑、连接件、胶、胶条、螺丝等各项目中主材未含的所有其它附件材料及
甲方： 乙方(施工责任方)： 甲方承建工程，现委托乙方进行塑钢窗加工制作、安装施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：塑钢窗加工制作、安装施工及保修期内的维修。 二、组织领导 1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产、人员调配、技术安全、工程质量及进度、日常生活、环境卫生等工作。 4）乙方所使用于塑钢窗制作、安装的辅助材料须经甲方确认同意后，再行使用。 三、双方责任 1、甲方责任： 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度的监督与管理。 2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3)负责与业主、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 4）负责主要材料（型材、玻璃、钢衬）采购。 2、乙方责任： 1)尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到合格等级以上。否则出现一切后果都由乙方承担。
2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场不得穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 4)负责组织施工人员及施工所需器具，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。 6)施工作业中必须佩戴及配备安全保护用具及设备，并且必须符合我市有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方承担。 7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 8)该工程完工验收及移交业主前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及发生之相关费用。 9)乙方不得将甲方委托之施工项目再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。 10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。 四、工程质量及验收标准 1）、符合规范的要求。 2）、按图施工，达到设计、甲方和监理的质量要求。 五、工期
Con structi on Con tract 工程合同 PO No. : XXXXXXX Buyer:. Date of sig nature: 甲方: 签约日期: Seller: 乙方： This Purchase Order is made by and betwee n the Buyer and the Seller: Whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the under mentioned commodity according to the terms and conditions stipulated below: 甲乙双方经友好协商.一致就供应下列产品，达成如下条款: 1.Scope of Supply and Price 工作范围及价格明细
2.Tech ni cal Requireme nt. Quality Requireme nt, Sta ndard &Warra nty Period: Seller shall carried out the construction in strict accordance with the National Standard and the requirements stipulated in the Tech ni cal Agreeme nt No. which both party sig ned (see attached docume nts). The warranty period shall be 1 year after placement of Goods in service. 技术要求、质员要求、技术标准和质保期限:按国家标准和双方签定的技术协议（编号: 见附件）施工. 质保期为投产后1年. 3.Job Sites: 施工地点: 4.Con structi on Equipme nt, Tools &Field Pers onnel Man ageme nt: 施工设备工具及现场人员管理： (1)Al 1 the con structi on equipme nt and tools shall be provided by Seller. 所有施工用设备及工具由乙方自带。 (2)Buyer will coord in ate and arra nge the electricity and water supply on the site. 现场施工用水电由甲方协调安排 (3)Buyer will be responsible for al 1 the lifting work during the construction on site.现场施工过程中的吊装工作由 甲方负责。 (4)Seller shall be responsible for the manageraent of its field personnel safety: Seller should provide reasonable protection and insurance for its personnel * s safety. All the personnel injury and property damage caused by Seller * s failure of management shall be borne by Seller. 现场施工人员管理由乙方负责.乙方应对人员的安全等方面提供合理的保障.由于乙方管理原因造成的人身伤亡及财产损失由乙方承担.
室外照明工程合同书 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方将室外照明工程委托给乙方承建。按照《中华人民共和国经济合同法》、国家工商行政管理局、建设部及有关规定以及本工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，为明确项目内容和双方责任，本着相互协调、紧密配合、分工负责的原则，根据经济合同法律、法规的有关规定。就室外景观照明工程施工达成如下条款，供双方共同遵守： 一、工程名称：。 二、工程地址：。 三、工程范围及内容： 乙方负责整体灯光工程的设计、灯具及辅材的采购、管线敷设及灯具的安装、调整、调试。甲方提供大厦涉及灯光布置层的强电井内配电箱电源及配合、协调。 四、工程承建方式： 包设计、包施工、包材料、包维修、包安全、包效果。 五、工程总造价：人民币（大写）（￥元） 六、工程总造价依据： 效果图、预算书、施工图。 七、结算方式： 以人民币人民币（大写）（￥元）为总包价。
八、付款方式： 1、本合同签定后，甲方付给乙方总造价的 %预付款。 2、项目完成至50%，甲方付给乙方总造价的 %进度款。 3、待项目全部施工完毕并经甲方验收合格后，在七天内甲方付给乙方总造价的 %工程款。 4、留总造价的 %作为保修款，待壹年的保修期满后，在七天内由甲方付给乙方。 九、工程期限： 自合同签定乙方正式进场之日起天内完成。 十、如遇以下情况，经双方协商后，工期可根据实际情况作适当调整。 1、因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、雷雨、火灾、地震等）造成停工。 2、因意外停电8小时以上，影响施工。 3、甲方对设计方案提出修改，影响进度或增大工作量。 4、甲方不能按合同规定付款。 十一、双方责任： 1、甲方责任： （1）提供材料堆放场所和施工场所； （2）提供施工用水及电源； （3）按合同规定付款。 2、乙方责任： （1）开工前提供施工图壹套给甲方，完工后提交竣工图贰套给甲方。 （2）组织施工材料；