编号：_____________ 夜景照明工程施工合同
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一条：工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
第二条：承包范围、合同价款及结算
2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。
第三条：工程工期：
3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下：
总工期： 20 日历天；
开工时间：接甲方书面通知后7日内进场
开工日期：本工程定于 20 年月日开工；
竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工；
楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。
3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。
3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的；
3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的；
3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。
3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。
第四条：质量等级和验收标准
4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。
4.2 技术要求
4.2.1 灯具防雨防尘达到IP65等级。
4.2.2 高层屋面LED护栏灯和钠灯安装牢固，确保在刮十级（含十级）以下大风情况时不发生倾覆。若发生倾覆，所造成的所有责任和损失均由乙方承担。
4.3 材料选定：所选用材料、质量均符合现行国家相关标准要求。详见附表4.4 质量等级：合格。验收标准：国家相关验收规范及标准。
第五条：承包方式及付款方式
5.1 承包方式：包点光源材料和辅材的采购、制作、包装、运输、现场安装、包质量、包安全、包质检、包现场安全文明施工、包交工前材料保管、成品保护、交工后的保修。
5.2 付款方式：材料进场经甲方验收合格后，甲方付至工程款总造价的 80 %;施工完毕后一周内验收，经验收合格7日内支付至合同总造价的95 %，留5 %的质保金，质保期一年满后一周内结清。
第六条：工作配合
6.1 乙方要跟项目部及甲方紧密配合，按照有效设计文件进行施工。
6.2 乙方应对施工人员进行法律安全教育，在小区内施工期间发生的一切违法和安全事故由乙方负责。
6.3 乙方应服从主体总包单位现场管理，遵守其现场管理制度，不得破坏屋面防水层及面层；若对已完成项目造成污染及破坏，保证恢复原状，同时产生的垃圾及时清除。
第七条：工期、质量、安全文明施工及维修
7.1 本工程由乙方向甲方交纳工期、质量、安全文明施工保证金伍仟元整（5000元）。经验收合格后，两个月内由甲方退还乙方（不计利息），一经有违约情况，
甲方有权扣除部分或全部保证金。
7.2 工期保证
按合同工期考核，每拖延工期一天，扣除2000元。若因天气原因（下雨、刮大风等）、现场不具备施工条件原因造成无法正常施工时，经监理及甲方确认后办理工期顺延手续。
7.3安全文明施工
安全文明施工若达不到XX市安全文明验收标准，扣除全部保证金。监理公司将划分节点进行定期检查，根据检查结果依据有关规定相应扣除保证金，具体内容另见有关规定。
7.4维修
工程交工后，保修期为壹年，保修期内由乙方负责全面维修，若乙方在接到甲方通知24小时内不到场维修，甲方有权另行委托维修单位，乙方承担全部费用及由此造成的一切损失。
第八条：其他
8.1本工程不允许转包，甲方一旦发现乙方擅自将工程分包或转包，甲方有权终止拨付一切工程款，同时视乙方自行终止合同，伍仟元（5000元）保证金不予退还，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。
8.2施工用水、用电由甲方承担，人员管理按甲方有关规定执行。
8.3乙方应严格按照合同要求选用材料，不得使用甲方不允许使用的材料，否则甲方有权终止合同，并追求由此造成的一切损失。
第九条违约责任和解决办法
9.1、乙方应保证按期完工保证施工质量，亮化照明效果应达到本合同附件2效
果图中的亮化效果，如因乙方原因验收不合格，乙方应采取积极有效的补救措施，最终达到合格要求，并承担由此引起的直接和间接经济损失和法律责任。
9.2、本发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请有关部门进行调解；解决不了的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十条合同生效及变更
10.1、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份。
10.2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.3、本合同执行期如需修改和补充，需甲乙双方签字盖章后有效，修改及补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一条附件
11.1、附件1
附件2
甲方（盖章）乙方（盖章）
法定代表人：乙方代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户行：开户行：
账号：账号：
单位地址：单位地址：
邮政编码：邮政编码：
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
大厦室外泛光照明工程施工组织设计方案
目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况及施工特点 (3) 第三章施工方法及技术措施 (4) 第四章主要物资和施工机械设备 (5) 第五章施工总进度计划 (6) 第六章劳动力安排计划 (8) 第七章工程质量的技术组织措施 (11) 第八章安全生产及文明施工的技术组织措施 (13) 第九章工期的技术组织措施 (16) 第十章电气工程施工组织设计 (19) 第十一章内装饰成品保护技术、组织措施 (29)
编制说明 一、编制依据 1、设计、施工图纸 2、招标文件 3、设计、施工、验收规范及质量验评标准 1）建筑电气通用图集92DQ1，92DQ3，92DQ4，92DQ6； 2）建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002； 3）《电气安置安装工程施工及验收规范》 4）《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ 01—26—96；5）《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 6）《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 7）《住宅设计规范》GB50096—1999 8）《住宅设计标准》DGJ08—20—2001，J10090—2001 9）《低压配电设计规范》GB50054—95 10）《供配电系统设计规范》GB50052—95 11）《华北地区建筑电气通用图集》92DQ3、92DQ4、92DQ6 工程概况及施工特点 一、工程概况 工程名称：**大厦室外泛光照明设计、供应及安装分包工程二、工程施工特点
工程地点：北京**区** 工程范围：楼体LED 灯具、管线和控制系统的安装；室外景观照明灯具、管线和控制系统的安装。 承包方式：包工包料。 施工工期：开工日期为雇主通过总承包商发出的开工通知上注明的日期。 施工方法及技术措施 一、光源及灯具的选择： 光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘性能。灯具应符合《灯具通用安全要求及试验》（GB7000-86）的有关要求，灯具的光学性能应满足设计要求。 （1) LED灯具：采用铝合金材料，依据幕墙外里面的结构制作“井”字灯具外壳，光源采用美国CREE的5WLED冷白光源，进行防水处理后安装在全铝灯架上，连同变压器组成一体灯具。 （2) 地埋灯：灯具防护等级达到IP67，安装时排气孔要按照生产厂家的说明要求进行处理，接线盒应安装防水密封圈，光源应尽量放在灯具的底部，灯具表面玻璃温度应控制在65度以下。灯具安装前应按照设计要求侧线、定位，安装好预埋件。 （3) 泛光照树灯：灯具支架表面防腐处理，采用户外安装防雨接线盒。 （4) LED线条灯：灯带安装应横平竖直，进入灯带的电源应采用软
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本填写 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同范本填写 篇一：建设工程施工合同（gF — 20XXH0201）协议书、专 用条款填写范例 （gF— 20XX—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 第一部分合同协议书 发包人（全称）：北京首钢耐材炉料有限公司 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑 法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，双方就首耐秦皇岛技改工程一一两万吨镁碳砖生产线工程主厂房工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协 议： 一、工程概况 1. _L程名称：工程主厂房施工项目口 2. 号。
3. 工程立项批准文号： 4. 资金来源：。 5. 工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6. 工程承包范围： 装饰装修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室 外工程等。（详见_L程量清单）Ji羊见工程量清单）o 二、合同工期 计划开工口期：20XX 年10 门21 日。计划竣工日期:年上期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天 数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质n标准 工程质量符合合格 标准0 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币(大写)(￥元)； (2) 材料和工程设备暂估价金额：
合同编号： 建设工程施工合同范本（普通） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同范本（普通） 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
第一章项目简介 一、工程概况 1、本工程为**夜景照明。 2、工程地址：*** 3、建设单位：*** 4、合同工期总日历天数**天。 二、工程范围： 1、太阳能板、投光灯、蓄电池、控制系统的安装、接线和调试。 2、电缆预埋管敷设及混凝土的灯基础预制。 三、工程保修期： 1、综合验收交付使用起计五年。 四、工程项目特点： 1、以考虑节省工程费用为原则。 2、组织各工种配合施工，以达到士建、安装及其它工种互创施工条件、确保工程总进度。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期，在人力、物资、机具给该工程以充分保障，各工序管理工作应相互协助，指导好现场的施工工作，搞好各工种的协调配合。
2、建精干、高效强有力的项目经理部，选配高素质的项目经理和管理人员，实行项目管理负责制，全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理，并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及效益等进行全方位的目标责任管理与控制。 3、用技术熟练，纪律严明，经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍，在该工程上进行施工，发挥我公司管理上的优势，强化职能，统筹协调，综合管理，确保工程总体目标的实现。 第四节施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察，合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区，有条件的应设立材料仓库，便于管理。制定现场作业顺序，不阻障道路畅通，根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的安全及文明环境，临时设施的准备，施工人员进场前作适当的安全培训，技术培训，规章制度颁布，甲方要求传达等，使进场秩序良好。 2、主体阶段 按工程进度计划，由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、投光灯的基础埋设、电缆穿管敷设、太阳能板、投光灯、蓄电池、控制系统的安装、接线和调试。各阶段的施工存在重叠作业，施工应合理安排，相互提供最宽的工作面，并做好半成品或成品的保护工作，加强工作中的自检工作，对发现的不合格项目应及时组织人力处理，决不让不合格产品流入下道工序。
LOGO 新版建筑工程施工合同样本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________新版建筑工程施工合同样本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下： 一、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工 二、工程地点：济南欧亚大观商都工程部 三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。 五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。 六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。
七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。 八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。 九、文明施工：符合市____市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。 十、工期：天。 十 一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。 十 二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十 三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准) 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表：________年____月____日
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
一、编制依据 1、施工合同 5．主要图集
二、概况
2.3街道办事处概况表 3.主要项目工程量表2—3 主要工程量一览表
4.安装地点特征
4.1安装地点相互距离较远，并且各办公楼正在使用。 4.2为了给办公楼提供良好的办公环境，在施工过程中必须加强文明施工措施。4.3本工程多数工作均在建筑外墙上，楼层高，施工难度大，施工过程中必须加强安全措施。 5、施工条件 5.1本工程施工现场可从现有公路出入，施工用水用电由甲方提供水源及电源。5.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点，施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡，来源已保证。 5.3图纸已会审，设计已进行交底。 6.施工重点、难点之对策 6.1施工重点、难点对策 为保证现有办公楼的正常使用，在施工过程中将采取如下措施： 6.1.1土方开挖前，先弄清原有建筑物地下管线埋藏情况，挖出的管线必须请甲方确认并加以保护，以防人为破坏。 6.1.2为给办公楼提供良好办公环境，在施工过程中将采取如下措施： 6.1.3街道办事处和建委办公楼窗台上的灯具和管线安装尽量安排在周六日，避免电锤造成的噪音影响办公环境。 6.1.4严格遵守市建委夜间施工作业时间规定，合理安排施工时间，早7：00至晚22：00施工。 6.1.5教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 6.1.6加强对操作人员的教育，施工时不大声暄哗，物资轻拿轻放，不得从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。 6.1.7现场不设生活区，每天安排班车接送。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 1.1组织机构
1.2主要职责如下 1.1.1项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策，对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 1.1.2电气工长：负责编制工程施工组织设计，并在施工过程中进行动态管理，完善施工方案，对施工工序进行技术交底，组织技术培训，办理工程变更，及时收集整理工程技术档案，组织材料检验、施工试验，检查监督工序质量，调整工序设计，并及时解决施工中出现的所有技术问题。 1.1.3安全员：负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 1.1.4质量员：施工质量程序的管理工作，监督检查工程质量，编制、收集、整理工程质量评定资料。 1.1.5材料员：负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输，监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。 1.1.6班组长：负责安排各班组生产进度，落实施工组织设计实施，工程质量等施工过程中各种施工因素管理。 3.质量保证体系及分工 3.1质量保证体系见下图框图
编号： 夜景灯光照明设计合同委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
夜景灯光照明设计合同 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经双方友好协商，就南通·万濠星城夜景照明工程夜景照明工程设计事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 一、项目概况及设计内容 1、项目名称： 2、项目地址： 3、设计内容：共分四个阶段，具体如下：- 第一设计阶段：出效果图（电子档、彩图） 第二设计阶段：出电气施工图（电子档、文本图） 第三设计阶段：出工程概算、灯具技术参数（此阶段需图提供电子档文本） 4、具体设计范围：商业区及会所建筑夜景照明设计。 二、双方的责任与义务： 1、甲方责任义务 1.1 甲方向乙方提供设计所需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时 限性负责。 1.2 安排及协调各专业设计单位及各施工单位在设计及工程上之整体配合； 1.3 负责本项目的监管； 1.4 按照本合同书规定支付给乙方有关所有设计费用； 1.5维护乙方的设计文件，未经乙方同意，不得擅自修改或转让给第三方重复
使用，如发生以上情况，乙方有权索赔。 1.6甲方提供设计任务书予乙方做为具体工作依据，若本合同条款与设计任务 书有冲突之处，最终以合同书为准。 2、乙方责任与义务： 2.1 乙方必须遵照中国及江苏省颁布的有关法规、规范、规定及甲方设计要求 进行设计，按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付设计成果资料及文件； 2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 2.3 乙方不得向第三方扩散、转让与本项目相关的设计图纸等技术经济资料， 除非甲方允许，否则甲方有权索赔。 2.4 配合甲方进行项目图纸交底、竣工验收工作。 2.5 乙方提交的成果资料包括：方案效果图二份、施工图六份、灯具规格、 技术要求二份、工程量清单及估算二份，并提交相应的电子档。 2.6乙方应配合解决施工过程中现场需要解决的和设计有关的技术问题。 三、施工期间的顾问服务 1、出席甲方施工招标会及图纸交底会议 2、协助甲方控制整体效果，协助甲方解决现场施工的技术性问题，定期到现 场审查指导。 3、协助甲方审核设计变更。 4、参加工程验收。 5、甲方可对乙方的设计成果提出修改意见，甲方的修改意见以双方签字确认 的书面内容为准。此一意见为对上一阶段设计成果的全面意见，乙方在完全达到修改意见的要求并在次提交设计成果并经甲方确认后，即为完成上一阶段的设计工作。 四、合同价款及付款方式 1、双方确定总设计费含税价为人民币元（大写：）。该费用包含印刷、晒图、照片、影印、电话、电传、邮寄、速递等开支 2、付款方式
建筑工程施工合同 甲方： 乙方： 签订日期：****年**月**日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，就**工程事宜，双方经友好协商一致，达成如下协议，以资双方共同恪守。 —、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容 ……（具体详见工程量清单）。 四、承包方式：双方商定采取下列第方式 （1）包工包料； （2）包工、包部分材料； （3）包工不包料。 五、施工日期：****年**月**日至****年**月**日 六、质量目标及技术要求 1、达到国家及行业现行验收规范合格标准。 2、严格按照甲方认可的方案组织施工。
七、合同价款及支付方式 1、合同价共计人民币：元整（小写：￥元）。合同 价格包括材料、人员及其它税费等。本合同价为固定价格，合同期内不作调整。 2、合同签订后甲方按合同价款的**%支付工程预付款。本项目完工经甲方验收合格，满足使用要求，乙方办理完结算手续并提供全额增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同价款至95%。 3、合同价款的5%作为质量保证金（无息）。质量保证金在工程质保期满后由甲方支付给乙方。 八、甲方的权利义务 1、甲方有权对工程质量、施工进度进行检查和监督;对乙方施工中存在的问题有权提出整改要求，乙方应按要求和时限进行整改。 2、审核乙方提交的施工图纸、方案和进度计划。 3、组织对工程进行验收，验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改。 4、施工管理过程中甲方代表负责现场施工过程中相关协调事宜。 5、甲方提供的材料设备，应为符合设计和国家标准要求的
合格产品，并按施工进度计划及时供应到现场，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管。因乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 6、按照合同约定支付费用。 九、乙方的权利义务 1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。 2、乙方必须按照甲方选定的材料组织施工，乙方未按甲方选定的材料组织施工，甲方有权要求乙方无偿更换和返工，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、对施工中存在的问题按照甲方的要求进行整改，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。 4、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。 5、乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、等级、质量、计量标准及数量相符， 应为符合设计和国家标准要求的合格产品，经甲方签字认可后方可使用。 6、工程未验收之前，乙方负责已完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏丢失，乙方负责修复和赔偿。 7、乙方负责施工现场的安全、防火、防盗、清洁卫生，文
XXXX项目 夜景照明方案及施工 图设计任务书 鑫苑XXXX有限公司 XXXX年XX月XX日 目录 第一章项目概况及规划方案 一、项目概况 二、规划方案 第二章设计内容及要求 一、设计内容 二、设计要求 三、设计成果要求 第三章设计配合要求 一、基本要求 二、各阶段设计配合要求 第四章设计进度要求 一、设计周期 二、设计时间节点要求 第五章附件、附图、附表 一、设计依据及相关规范 二、定额设计、设备选型及运行成本控制
三、技术要求、控制系统及计量 四、附件 第一章: 项目概况及规划方案 1项目概况 1、1项目名称:_________________________ 1、2 开发商(甲方):_____鑫苑(中国)置业有限公司 1、3项目位置:_____ 广场位于_____地块。地块范围东至_____,南至_____,西至_____,北至_____。 1、4项目概况:_____ 广场得规划总用地总面积为_____,规划总建筑面积约_____万平方米。其中地上部分_____万平方米,地下部分_____万平方米。 2 规划方案 2、1建设规模包含以下部分: a、购物中心:地上建筑面积_____万平方米。 b、室外步行街: 地上建筑面积约_____万平方米; c、写字楼(插蜡烛):共_____栋,建筑面积约_____万平方米; d、五星级酒店:地上建筑面积_____万平方米。 e、商务酒店:地上建筑面积_____万平方米。 f、豪宅:地上建筑面积_____万平方米。普通住宅:地上建筑面积_____万平方米。 g、酒吧街: 地上建筑面积_____万平方米。底商建筑面积_____万平方米。 2、2建筑层数: a、购物中心地上_____层,室外步行街_____层、 b、写字楼(插蜡烛)地上_____层。 c、五星级酒店裙房4层,主楼_____层,商务酒店_____层。 d、酒吧街_____层。
编号：_____________ 夜景照明工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第二条：承包范围、合同价款及结算 2.1 承包范围：
2.3 结算方式：固定单价价款合同，数量据实结算。 第三条：工程工期： 3.1 开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下： 总工期： 20 日历天； 开工时间：接甲方书面通知后7日内进场 开工日期：本工程定于 20 年月日开工； 竣工日期: 本工程定于 20 年月日竣工； 楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。 3.2 在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。 3.2.1由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的； 3.2.2因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的； 3.2.3非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。 3.2.4如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。 第四条：质量等级和验收标准 4.1 甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。 4.2 技术要求
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：20 年月日 竣工日期：20 年月日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候
乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？） 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确认？） 第五条施工与设计变更
目录 一、工程概况 3 二、编制依据 4 三、编制说明 5 四、施工总体部署和目标 6 1、施工阶段划分6 2、施工组织步骤6 3、施工安排6 4、施工前期准备6 5、工程建设目标7 五、施工总体进度计划及保障措施8 1、计划开、竣工日期8 2、进度控制与进度检测8 3、工期保证措施9 4、施工进度计划表（见附件）10 六、施工管理组织体系（现场组织机构）11 七、主要资源计划17 1、劳动力计划17 2、施工机械及机具配备计划18 3、主要工程设备及材料18 八、主要安装施工方案及技术措施19 1、配电箱、盘安装19 2、二次回路接线20 3、低压电器的安装21 4、钢管敷设21 5、管内穿绝缘导线24 6、电缆桥架施工27 7、电缆敷设27 8、灯具安装28 9、电缆终端头安装29 10、接地装置31 11、手（人）孔井砌筑31 12、防爆场所施工32 九、质量管理体系及质量管理措施34 1、质量管理体系34 2、质量控制程序34 十、安全管理管理体系及安全管理措施38 1、安全管理目标38 2、执行标准与依据38 3、施工安全生产保证体系38
十一、现场文明、成品保护、环保、消防、安全用电及保卫方案43 1、管理方针43 2、文明施工目标43 3、管理原则43 4、文明施工管理措施43 5、成品、半成品及设备保护措施43 6、环保措施44 7、安全消防、安全用电、保卫措施44 十二、对总承包管理的认识协调方案47 1、与总承包单位的配合47 2、施工现场配合要点47 3、施工现场控制重点48 十三、售后服务50 十四、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施51 1、重大事故（危险）发展过程及分析51 2、应急区域范围划定51 3、应急预案的组织措施51 4、风险分析及预防措施53 附件：施工进度计划表
玄辰广场泛光照明工程 设 计 合 同 甲方：山西神寅置业有限公司 乙方：光显美（北京）节能投资管理有限公司日期：2014年9月
建设工程设计合同
甲方（发包人）：********************** 乙方（设计人）：********************** 发包人委托设计人承担玄辰广场泛光照明工程设计，工程建设地点为 *****************，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件； 2.2 发包人提供的基础资料； 2.3 依据发包人的设计意图，严格遵守国家对建设工程勘察设计市场管理规定的相关规范的要求进行设计。 第三条本合同包括的设计范围内容及具体实施阶段： 3.1设计范围及内容 **********泛光照明工程设计（包括但不限于以下内容：配合外幕墙设计单位根据甲方需求做概念设计，甲方满意后进行方案深化设计，施工图设计，控制系统设计，设备选型建议及技术规范书，工程预算，施工指导，竣工验收）。 3.2 设计阶段 设计分四个阶段：概念方案设计阶段；深化方案设计阶段；施工图设计阶段；施工配合阶段。 3.2.1概念方案设计阶段 a)准确把握项目定位，建筑结构和设计理念，了解建筑的结构细节，勘察项目场地和周边环境； b)提供建筑的整体夜景效果图，及其它必要的效果示意图； c)估算工程的总造价，（估算工程的总造价应满足限额指标要求）以照明效果图片方式向业主进行方案汇报； d)该阶段设计周期：10天 e)本阶段向甲方提供：
建筑工程施工合同协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、诚信公平的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方就本建筑工程施工事项经协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况及合同价款的确定 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包的工程内容：本工程施工图纸范围内（消防、电梯、土方、打桩、护坡、甲方另行分包)乙方从褥垫层开始施工，主体结构、装饰装修、安装工程，地下室工程及设计变更的全部内容。 4、工程承包方式：包工包料。 5、结构形式：框剪结构，地下层，地上层共栋。 6、承包规模：高层暂定约万平方米，建筑面积以实际施工图纸为最后决算的面积为准。 7、合同工期：承包工程按18个月，开工日期暂定为年 月日，具体开工日期以甲方进场通知书为准（含招标文件）。 8、质量等级：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB--50300）工程质量达到合格。
9、合同价款的确定：执行2012《河北省建筑工程综合预算基价》、《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》、<河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费率>，执行12定额二类取费，材料单价参照当地当月的造价信息价，造价信息上没有的，由乙方统一报价，甲方确认。甲方确认的价格系到达工地并符合市场价。 10、计算依据：施工图纸、变更、签证、工程洽谈、技术核定单、会议纪要等。 11、本工程验收完甲方60天内完成决算审核。如不能按时完成审核按乙方上报工程款执行。 12、本工程暂定价为：元 第二条：工程付款办法 工程施工至地上五层封顶（不含二次结构），在收到乙方申请后三日内，甲方核定完工程量并付已完工程量的80%工程款，工程五层以上的所有工程，以月形象进度付款。每月的25日乙方向甲方上报本月已完成的工程量，甲方、监理在月底前完成审核，次月5日之前付给乙方经审核确定的工程量的80%，依次类推。在甲方、监理验收、审核期间，乙方不得停工。主体工程封顶之后，经质检站、甲方、乙方、监理验收5日内付至主体工程已完成工程量的90%，二次结构、装修按月进度支付已完工程量的80%，单位工程竣工验收完30日内结算审核完毕，然后15日付至单位工程总价款的97%，留3%作为工程质量保修金。 第三条：质量保修期及保修金支付方式
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 标准版工程施工合同样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议 如下： 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围和内容: 第二条工程期限 1.本工程合同总工期为天(日历天，从开工之日算起)。 2.本工程开工日期________年____月____日，竣工日期 ________年____月____日。(以开工报告为准) 第三条工程合同总价 1.本工程造价为人民币351元米。 2.承包方式：包工包料。 第四条工程价款的支付与结算 1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。 2.支付： 第五条工程质量：施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。 第六条安全责任承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。十 一、现场管理承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区 日常经营。十 二、违约责任由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 约金元。十
三、本协议一式两份。各执一份。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)： _________ ________年____月____日 ________年____月____日
协议编号： 灯光亮化工程设计协议 甲方： 乙方：
甲方（委托方）： 乙方（承接方）： 甲乙双方经友好协商，根据平等自愿、诚实信用原则，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，就事宜，达成如下协议： 第一条项目概况 1、项目名称： 2、项目地址： 第二条设计内容 1、设计范围： 1.1 主楼亮化 1.2 裙楼及商业亮化 2、服务内容： 2.1 方案阶段 ①效果方案设计； ②PPT方案设计； ③动画效果设计； 2.2 施工图阶段； ①施工图设计； ②项目概算； 3、本工程设计图纸的编制方法，应以国家及项目所在地相关规定及规范为标准。 4、依据的主要技术规范、标准：<城市道路照明设计标准> CJJ 45-91,<民用建筑电气设计规范> JGJ/T16-92等相关规范。 第三条设计费用及付款方式 1、设计费用 参考设计收费报价： 2、设计费范围
（1）该设计费包含：方案设计、施工图设计、施工过程中局部方案及图纸修改等费用； （2）因设计需要发生的差旅费、住宿费、效果图制作、通讯费、邮递快递等费用； （3）甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应负责提供乙方必要的工作条件，所产生的费用由甲方另行支付，所产生费用甲乙双方另行协商。 3、付款方式：具体付款节奏进度和付款条件详见下表： 设计付款方式 4、其他说明 （1）支付的币种要求：人民币； （2）乙方所收的设计费一切税费由乙方负责； （3）付款前乙方应提供正式、合规发票； （4）乙方应按各阶段完成情况并经甲方确认后，提交设计费申请函向甲方收取款项，甲方应在收到申请函且收到前述发票后，在约定的日期内支付有关款项； 第四条甲方权利义务 1、甲方向乙方提供设计所需的基础资料及文件，包括以下内容，并对其完整性、正确性及时限性负责： 设计需要的相关图纸，主要含：建筑各视角的日景图，建筑机电图纸，幕墙图纸；
建筑工程施工合同范本 (通用条款) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
建筑工程施工合同范本（通用条款） 发布者:社区管理员阅读:1779 建设工程施工合同 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下 简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词 用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价 款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接 受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人
员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权 的工程造价管理部门。 ９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权 的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支 付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合 同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支 。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
施工方案目录 1 总体概述 (4) 1.1 工程概况 (4) 1.2 编制依据及说明 (6) 1.3 施工部署 (8) 2 施工平面布置和临时设施布置 (10) 2.1 施工平面布置和管理 (10) 2.2 临时设施布置和管理 (11) 3 施工进度计划方案 (11) 3.1 施工进度计划及说明 (11) 3.2 施工进度的保证措施 (13) 4 项目管理组织机构架设 (15) 4.1 项目管理组织机构及岗位职责 (15) 4.2 项目经理介绍 (17) 4.3 项目管理人员介绍 (18) 4.4 项目管理组织机构配备情况辅助说明资料 (20) 5 劳动力和材料投入计划 (25) 5.1 劳动力计划和保证措施 (25) 5.2 材料投入计划和保证措施 (27) 5.3 持证上岗及其保证措施 (28) 6 机械设备、办公设备及检测设备投入计划 (29) 6.1 机械设备投入计划及保证措施 (29) 6.2 办公设备投入计划及保证措施 (30) 6.3 检测设备投入计划及保证措施 (30) 7 质量保证体系与措施 (31) 7.1 质量保证体系介绍 (31) 7.2 质量保证措施 (32) 8 安全生产、文明施工和消防安全措施 (36) 8.1 安全生产施工措施 (36) 8.2 文明施工措施 (45) 8.3 消防、应急措施 (47)
9 环境保护体系与措施 (48) 9.1 环境保护体系介绍 (48) 9.2 环境保护、降低环境污染的技术保证措施 (49) 9.3 减少噪声、光污染扰民的措施 (50) 10 其它措施 (50) 10.1 施工现场的交通措施 (50) 10.2 夏季高温的施工保证措施 (51) 10.3 防台风施工保证措施 (51) 10.4 雨季施工保证措施 (52) 10.5 节假日及夜间施工措施 (52) 10.6 高空吊兰施工措施 (53) 10.7 成品保护措施 (53) 11 主要设备、材料的选择 (54) 11.1 钢件材料的选择 (54) 11.2 设备、线缆的选择 (55) 11.3 开关电源的选择 (56) 11.4 灯具的选择 (57) 11.5 控制系统的选择 (66) 11.6 主要设备、材料供货商介绍及相关说明 (79) 12 关键施工技术、工艺、方案 (93) 12.1 钢管安装施工 (93) 12.2 金属桥架、线槽安装 (95) 12.3 电缆敷设 (98) 12.4 灯具安装 (99) 12.5 配电箱、柜的安装 (100) 12.6 配电系统调试 (102) 12.7 控制系统弱电调试 (103) 12.8 系统联调 (104) 13 工程项目实施的重点、难点和解决方案 (105) 13.1 工程重点、难点分析 (105) 13.2 工程重点、难点解决方案 (105)