经济责任协议书
甲方：公司
乙方：身份证号：
由于经济发展的需要，同时为了甲方双方能够共同发展，甲方聘任乙方为公司的负责人，全权负责该分支机构的各项工作。
为明确双方的权利及义务，经过双方共同协商，待制订协议条款如下：
一、分支机构在经营期间单独建账，独立核算，盈亏由乙方享有或承担。
二、经营期限：年，自年月日起年月日止。
三、乙方对于经营过程中产生的全债权债务负责。对于乙方在担任负责人过程中产生的利润，经甲方审计部门认定的利润扣除所得税后归属乙方所有
四、甲方权利及义务：
1. 甲方对于乙方所负责的分支机构的生产经营管理有监督和检查的权利。
2. 甲方对于乙方所负责的分支机构的生产经营管理理应做好指导、协调和服务工作，不得干涉乙方的正常生产经营活动。
3. 甲方对于乙方所负责的分支机构在经营管理中的困难负有协调帮助的责任。
五、乙方权利及义务：
1. 乙方所负责的分支机构在日常的经营的经营过程中应严格按照国家各项法律法规、财务会计制度及甲方的务项规章制度过行经营管理。
2. 乙方所负责的分支机构应依法缴纳各种税款、统筹等，同时按时上缴甲方相应的管理费用，并且保证每年上缴管理费用不少于万元。
3. 本协议有效期内，乙方在生产经营期间若以该分支机构名义进行融资，应事先取得甲的同意。
4. 乙方所负责的分支机构应于每月按规定的时间据实向甲方报送财务报表及其它职能部门要求的各类报表、资料，甲方定期审核分支机构的经营情况。
5. 乙方的生产经营活动不得违反国家法律法规，如果出现违法或违规违纪现象，其后果由乙方自行负责。
六、乙方在经营过程中违反本协议规定或给甲方造成损失时，甲方有权终止本协议，并视情形变更分支机构负责人或撤销分支机构，追究乙方的法律责任。乙方的责包括但不限于在造成甲方损失之日起一个月内按甲方损失的双倍对甲方进行赔偿。
七、纠纷的解决
因必履行本协议发生的争议，双方尽量友好协商解决；如协商不成，提交北京市崇文区人民法院审理。
八、协议的生效、终止
1.本协议自年月日生效，期满自然失效；期满后，如甲方继续聘任乙方，必须由双方另行签订经济责任协议。
2.在经营期限届满前，如乙方欲终止协议，必须经甲方书面同意。
3.在前两项所述经营期满或提前终止协议情形下，乙方应与甲方签订《退出协议书》，并按协议书内容和甲方规定的退出程序办理相关手续。
九、对第三方责任的承担
乙方以甲方分支机构名义开展生产经营活动所发生所债务，应由其独立向第三方承担；甲方如依法向第三方承担责任，则有权向乙方就已向第三方所承担的责任数额要求追偿。
十、本协议如有未尽事宜，应由双方协商，作出补充规定，补充规定，补充规定与本协议具有同等效力。
十一、本协议一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方：
联系电话：
乙方：联系电话：日
经济补偿协议书范本精选 2017经济补偿协议书篇【一】 甲方：身份证号： 乙方：有限公司 鉴于甲乙双方依法签订了书面劳动合同，建立了劳动关系，甲方在职期间乙方依法为甲方购买了社会保险。现因各种原因，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就解除双方劳动关系达成以下条款，供双方共同遵守执行。 1、甲乙双方一致确认双方劳动关系自年月日起解除。 2、乙方自愿于本协议签订之日起日内一次性支付甲方各项补偿元，该款项包含但不限于乙方可能向支付甲方的经济补偿金、工资、加班费、社会保险费用等一切费用。 3、甲方确认完全知悉其可能存在的可以向有限公司主张的全部权利，自乙方支付上述费用后，双方所有权利义务关系已处理完毕，不再有任何纠纷。 4、甲方承诺不得将本协议内容以任何形式披露给其他任何第三方，也不得以任何形式发表任何不利于上述三公司的言论，作出不利于上述三公司的行为。 5、甲方确认完全知悉理解并自愿履行本协议。 6、本协议自双方签字盖章之日起生效。 甲方(签字)：乙方(盖章)： 签订日期：年月日
2017经济补偿协议书篇【二】 甲方：乙方：身份证号码：身份证号码： 经甲乙双方平等友好协商，就甲方给予乙方经济补偿金一事达成如下协议： 一、年月日，甲乙双方签订《劳务合同》，约定甲方雇佣乙方负责_______(乙方工作内容、工作时间等)。年月日星期日，乙方在住处被发现受伤晕倒，经救治乙方现已基本康复。但乙方却对因何原因被谁所伤及其他相关情况全然不知，经报警，公安机关亦尚未查明。 二、鉴于乙方在甲方提供的住处，且可能系在从事劳务工作的过程中受伤等因素，经甲乙双方协商，甲方视为乙方在从事雇佣活动中受到伤害，并参照国家关于雇主责任及工伤赔偿的相关法律法规给予乙方一次性经济补偿人民币________元，大写(________)，其中________元已支付，剩余________元在本协议签订后___天内支付。 本补偿金包含但不限于： 1、乙方因就医治疗支出的各项费用及因误工减少的收入：如医疗费(含已发生、后发现未发生、伤病复发等医疗费)、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费、治疗期间工资福利待遇等; 2、乙方因伤增加的必要支出、因劳动能力下降导致的收入
建设工程项目内部经济责任承包合同协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
建设工程项目内部经济责任承包合同 (通用条款) 第一条承发包主体 1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司，承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。 1.2 公司是唯一具有法人资格的企业实体，对内实行统筹管理，对外承担工程施工风险。 1. 3项目部是公司组成部分、分支机构，是公司为项目建设需要而临时设立的实体，不具备法人资格，项目施工完成后自行撤销;项目部为公司内部独立核算单位，接受公司领导、管理、监督，不得以自己的名义对外签订合同。 1.4 项目经济责任承包人是公司员工，受公司管理，受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。 1.5 本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址，则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址，乙方未书面通知变更的，有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。 第二条承包合同的范围 2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明施工等由专用条款约定，如专用条款未特别约定，则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容，详见甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出的相关承诺等)，对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容，乙方已经充分了解,并确认合同约定的全部权利义务对乙方具有约束力。 第三条承包方式 3.1本承包合同的承包方式由专用条款约定。 3.2无论采用何种承包方式，除合同约定的权利义务关系外，并不影响甲，方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。 3.3甲方根据需要，可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检查，乙方应主动配合。甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定，并由乙方负责支付。 第四条合同项目的管理机构 4.1乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员，并按照法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。 4.2 项目部组成人员确定后，乙方应在3日内报甲方审定，并由甲方发文确定，甲方有权在审批时或者施工过程中，要求乙方更换相关人员。
协议书 欧阳家百（2021.03.07） 甲方：公司 乙方：身份证号： 根据国家劳动法令律例的规定，现经甲、乙双方平等协商一致，告竣如下协议： 1、甲乙双方劳动关系自20年月日解除/终止，乙方确认在本协议签订后，双方劳动关系存续期间包含加班费、年休假、社会保险等在内的各项劳动福利、酬报等再无任何遗留未决问题，甲乙双方就劳动关系的解除再无其他争议，乙方不得再向甲方及其关联公司提出任何主张和要求。 2、乙方依照甲方规定流程办结离职手续（包含但不限于工作交接手续、档案及社会保险关系转移等手续），则甲方同意一次性支付乙方包含经济赔偿金等劳动酬报在内的所有用度，共计人民币（年夜写）（小写）元，乙方对离职手续规画以及用度金额均无任何异议。 3、本协议生效后，乙方办结手续，甲方将于年月日前按以下方法支付协议用度，乙方应在办结手续后30日内领取解除证明及社保统筹转移手续。
□通过乙方工资卡支付上述款项，支付银行及账号为：银行，账号：□其它方法途径：。 4、乙方对本协议负有保密义务，不得以书面或口头形式向任何公司内外第三人透露本协议内容，不然乙方应无条件向甲方退还已收取的所有用度，并支付相当于本协议第二条约定的所有用度总额的违约金。 5、乙方有其他违反本协议约定的行为，应无条件向甲方退还已收取的所有用度，并支付相当于本协议第二条约定的所有用度总额的违约金。 6、乙方确认已经阅读并充分理解本协议所有条款，对本协议的法令后果完全知悉并自愿接受。 7、本协议一式两份，同等法令效力，甲乙双方各一份，经乙方自己签字、甲方盖印后即行生效。 甲方（盖印）：乙方（签字）： 日期：年月日日期：年月日
合作框架协议范本 甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就结成长期、全面的in ternet 战略伙伴关系， 实现资源共享、共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识： （一）权利与义务 1.甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。 2.甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息，该信息将由双方协商 同意后方可引用（具体合作项目另签协议）。 3.甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明"该信息由xxx （合作方网站）提供"字样，并建立链接。 4.甲乙双方必须尊重合作方网站信息的版权及所有权，未经合作方同意，另一方不得采编 其站点上的任何信息，且不得在其网站以外媒体发布来自合作对方站点的信息，否则构成 侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。 （二）相互宣传 1.甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。 2.甲乙双方都认可的适当时间内，双方在彼此站点上开设专栏，撰写并宣传与合作对方商 业行为有关的话题（具体合作项目另签协议） 3.甲乙双方在有关in ternet 专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。 4.双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。 （三）其他 1.甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
2.本协议有效期为年，自年月日起到年月日为本协议商定合作方案的执行期限。 3.甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方；如一方擅自终止协议，另一方 将保留对违约方追究违约责任的权利。 4.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 5.本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协 议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。 6.本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。 7.双方的合作关系是互利互惠的，所有内容与服务提供均为免费。 甲方：_________ 乙方: 代表签字：代表签字： 日期：年月日日期：年月日 盖^章: 盖^章: 甲方：xx市rr 村 乙方：_________ 房地产开发有限公司 鉴于：（m依据《xx市mm区人民政府关于加快城中村改造工作的意见》政发【2xxx】 xx号）的文件精神，xx市mm区__________ 村拟申请对其村进行城中村改造。本协议双方为合 作实施本次改造项目，本着诚信合作、互就惠互利的原则，rr村的城中村改造所涉及的相关事宜订立如下协议： 一、合作项目简况 1、项目名称：xx市mm区rr村城中村改造房地产开发项目（以下简称为本项目）； 2、项目范围：rr村集体土地及宅基地约________ 亩； 3、项目进展现状：该项目尚未列入xx市mm区城中村改造计划中，现需要依照《xx市城中村改 造管理办法》及相关法律法规进行申报、审批，尚待取得相应的行政许可后方可实 施； 4、本项目预算投资总额：_________ 元人民币。 二、合作方式及步骤
公司 内部经济责任承包协议项目编号： 工程名称： 承包人： 签订日期：
内部经济责任承包协议 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 鉴于： 1、为充分调动项目管理人员的积极性、创造性，不断提高工程项目管理水平，明确公司与项目管理人员之间的权责利，增强市场竞争力，公司（发包人）积极推进工程项目承包责任制； 2、工程项目承包责任制，是指公司（发包人）承包的工程任务，由项目内部承包人严格按照工程项目内部承包协议书的约定，依法组织项目实施，实行项目独立核算。工程项目内部承包人就项目承包所涉及相关利益，自负盈亏，自担风险；项目内部承包人与发包人必须建立劳动合同关系，并按照劳动合同发放工资、缴纳社会保险； 3、2013年11月11日，甲方经招投标程序（或磋商议标），依法承接建设项目工程的施工总承包（或分包工程）的施工任务，并与建设单位（或总承包人）正式签订了建设工程施工合同（总包合同）； 4、经乙方提出工程项目承包申请，并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面进行综合考评的基础上，甲方同意由乙方承包上述工程项目的施工任务，项目其他主要管理人员由甲乙双方协商确定； 在此基础上，为了全面履行建设工程施工合同（总包合同），加强对工程项目的管理，明确甲、乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，协商一致，达成本合同，以资共同遵守。 第一条、工程概况（具体内容根据甲方与建设方签订的施工合同为准） 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3建设单位： 1.4工程规模：建筑面积：结构层次 1.5工程立项批文： 1.6承包内容： 1.7工程造价：小写（RMB）万元，大写：元 1.8工期目标：计划开工日期：，计划竣工日期：年月日，总日历天（天）
解除劳动合同无经济补偿金协议样本 篇一：解除劳动合同经济补偿协议书 终止劳动合同经济补偿协议书 甲方：（单位） 乙方： 甲、乙双方于年月日订立聘用制劳动合同，该劳动合同于年月日期满终止。现因该合同订立时所依据的客观情况发生变化，甲方决定不再续聘乙方。根据我国《劳动法》、《劳动合同法》以及人事部《关于在事业单位试行人员聘用制度的意见》的相关规定，甲、乙双方就经济补偿达成如下协议： 经双方核实，乙方在甲方单位工作年限已满年月，根据《劳动合同法》第四十四条第一项、第四十六条第五项以及第四十七条的具体规定（下附相关法条），甲方需给予乙方经济补偿共计人民币元（大写：）。甲方：（签章）乙方： 签订时间：年月日签订时间：年月日 附《中华人民共和国劳动合同法》法条： 第四十四条有下列情形之一的，劳动合同终止：（一）劳动合同期满的；……第四十六条有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：…… （五）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳
动者不同意续订的情形外，依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的；……第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。篇二：劳动合同解除协议(有补偿) 解除劳动合同协议书 甲方：（单位） 乙方：(身份证号：) 经甲乙双方协商一致解除甲乙双方劳动合同关系，并经甲乙双方协商一致，达成如下协议： 一、解除劳动合同的日期为：年月日； 二、乙方月份工资合计元； 三、甲乙双方就解除劳动合同关系的经济补偿金金额协商一致：甲方一次性给予乙方经济补偿金人民币￥元，大写：______________ 三、乙方应进行所有工作及业务交接并保障甲方办公用品的完好； 四、甲方同意在乙方完成工作交接3日内将上述工资及经济补偿金划入乙方的工资账户或现金支付； 五、乙方确认双方劳动关系终止并收到经济补偿金后不得要求甲方承担其他任何责任和义务，以及放弃追究任何赔偿的权利。 六、乙方应对在甲方工作期间所了解到的商业秘密、信息（包括甲方客户的商业秘密、信息）予以保密； 七、本协议自甲、乙双方签字、盖章后生效；
经济责任（自负盈亏）承包合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 为确保完成二0 —0年度各项经济、技术指标，规范企业制度化建设，进一步完善企业内部管理责任制，加强企业经营管理，注意风险防 范，积极开拓建筑市场，谋求更大发展，甲方确定_______________ 同志为承包负责人（简称承包人），为明确责、权、利，充分发挥承包者的积极性，使企业的经济效益和各项技术指标能稳步增长，特订立如下经济责任制承包条款，双方共同遵照执行： 一、承包期限： 二0一0年一月一日至二0 —0年十二月三-一日。 二、承包经营区域： ________________________________ （进其它地区须报甲方批准） 三、履约保证： 根据甲方《工程业务管理制度》规定：乙方按__________ 作为履约保证。1?交纳履约保证金____________ 万元人民币，该保证金到本合同款清为止，到期付给银行存款同期利息。2?私有财产或实物抵押，财产或实 物公证处公证。3?经甲方考察同意的担保人担保（另附担保书）。 四、经营指标： 1. 甲方考核乙方全年完成建安产值________________ 。 2. 乙方按完成产值上交管理费__________________ 。超核定产值部分按_______________________ 上交管理费。 3. 跨年度工作量__________________ 。
4. 质量指标：工程一次性交付合格率为100%，工程验收备案完善 率100% ，杜绝重大质量事故，杜绝不合格产品。主体工程的质量保证不因时间和本合同的期限而终止，全部由乙方承担一切责任。省地市级创优目标按甲方计划完成，具体详见甲方工程管理部年度创优计划。 5. 乙方必须做好员工的安全生产知识培训，必须全部签订好上岗生产工人的安全生产责任书，保证安全生产。抓好安全生产，确保年平均死亡事故为零。工伤事故频率在3%o以下，事故歇工率在5%o以下，杜绝死亡事故，如发生重大安全事故，一切经济和法律责任概由乙方承担。省地市级创安全标化工地按甲方计划完成，具体详见甲方工程管理部年度创标化计划。 6. 职工个人统筹费、医保费等专项费用乙方应严格按甲方及有关规定执行，费用由乙方承担，统一上交甲方。 7. 乙方按完成产值的0.6%上交甲方作为质量安全奖励基金，专款专用，具体详见甲方质安管理奖罚实施细则。 8. 乙方按完成产值0.1%上缴甲方作为工会经费，专款专用。 9. 乙方应及时交纳当地税收及有关规费，甲方向乙方代收代交东阳 税务部门应交纳的企业所得税等费用按完成产值的0.6%计取。 10. 乙方向甲方借用资金或信誉担保、银行保函承接的工程项目，按单项承包工程为单位增加收取管理费，单项工程借款在三个月内按时归还借款本金及利息，不在向甲方借款的，不增加管理费。具体增收额度为：①借款累计数与该工程合同造价的5% （含5%）以下的，按该项工程的总价0.5%增收管理费（承包者在同一工程项目的借款，按约定时间还清后，经集团公司同意续借或再次借款的，未超过上次借款部分不累计计算，下同）。 ②借款累计数与该工程合同造价达到5%至10%（含10%）的，按该
2019年劳动合同解除和终止及经济补偿金支付情况一览表 解除和终止条件期限经济补偿金 协商解除单位提出不论何种类型的劳动合同，也不需要 任何条件，都可以协商解除 无要求需支付员工提出无要求不需支付 单位解除的情 形即时通知解除 劳动合同（过 失性解除劳动 合同） 试用期内不符合录用条件随时无需支付 严重违纪随时无需支付 造成重大损害随时无需支付兼职，对本职工作有严重影响或经提 出拒不改正的 随时无需支付以欺诈、胁迫手段或者趁人之危订立 劳动合同 随时无需支付 被追究刑事责任随时无需支付 预告通知解除 （非过失性解 除劳动合同） ☆患病或非因工负伤医疗期满不能从 事原工作，也不能从事另行安排的工 作 提前30天或支付 一个月工资 需支付 不能胜任工作，经培训或调岗后仍无 法胜任的 提前30天或支付 一个月工资 需支付劳动合同无法履行且无法达成变更劳 动合同协议的 提前30天或支付 一个月工资 需支付裁员解除 ☆破产；经营困难；转产、重大技术 革新或者经营方式调整；客观情况发 生重大变化 履行法定程序后 可以裁员 需支付 员工解除的情 形 提前30天通 知解除 不论何种类型的劳动合同，也不需要 任何条件，劳动者都可以提前30天通 知解除劳动合同 提前30天通知无需支付 提前3天通知 解除 在试用期内提前3天通知无需支付随时通知解除 未提供约定的劳动保护和条件随时通知需支付 未按时足额支付劳动报酬随时通知需支付 未依法缴纳社会保险费随时通知需支付规章制度违法损害劳动者利益随时通知需支付以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危订 立劳动合同的 随时通知需支付 法律法规规定的其他情况随时通知需支付
工程项目经济责任内部承包合 同书(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
工程项目经济责任内部承包合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方（项目负责人）：身份证号码：）（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》，结合公司有关规章制度及管理办法，甲方按本工程招、投标文件及施工合同书中的各项经济、技术指标，并实行企业内部施工经济责任承包制。为明确双方责任、权利与义务，经甲、乙双方共同协商一致签订本合同。 第一条工程概况 第二条项目经理部人员组织 1、经甲方审查批准，任命为该项目部项目经理，和项目负责人，即承包方。由项目负责人负责组建本工程项目经理部，管理与本工程施工有关的一切事物，并承担本工程施工中所发生的一切经济和法律责任。
2、承包人组建项目部时必须按照有关规定，组建具备相应专业能力水平的技术骨干。 第三条管理费及税金 1、经甲、乙双方协商： 双方约定暂按本工程预计造价元的 %计元，大写： 元整收取管理费，工程造价超出柒佰万元则按实收取管理费；税金按国家现行税率结合项目结算造价由甲方逐次代扣上缴税务机关。 2、工程质量、建设工期等指标达不到建设单位施工合同要求的罚款均由乙方负责。 3、本工程的所有安全设施、职工劳保和福利及大小安全、质量事故因之发生的一切费用均由乙方承担。 第四条甲方责任、权利与义务 1、甲方协同乙方负责搞好工程承包合同条款的起草、洽谈、签订、保管和存档。 2、甲方协同乙方组建与工程相适应的项目经理部，对项目部进行管理。 3、甲方负责审查、督促、辅导、整理工程技术资料，协助乙方办理工程竣工验收、工程备案和工程质量等级认定的手续，相关费用全部由乙方承担。
住所地:******************** 经济补偿金支付协议书 甲方：********** 股份有限公司 法定代表人： 乙方： 身份证号: 住址： 鉴于甲乙双方在年月日签订为期三年的劳动合同于年月日终止，根据劳动合同法46条规定，甲方应向乙方支付三个月的工资（劳动合同终止前12个月的平均工资）作为终止劳动合同的经济补偿金。 1?经甲乙双方一致确认，劳动合同终止前12个月的平均工资为 5000元，所以甲方应支付乙方自_____ 年___ 月____ 日进入甲方企业 之日起至年月日终止劳动合同的经济补偿金共计人民 币：15000元（大写：壹万伍仟元）。甲方承担的各类社会保险及住房 公积金等费用，由甲方折合成现金7000元交付予乙方，乙方自 行缴纳，甲方不再承担任何相关补缴各项社会保险及住房公积金等法律 责任。 2.从年月日起，双方终止劳动合同等一切劳动关系，乙方在职 期间的各种入井津贴补助、加班工资、请休假、薪酬福利、各项保险 及住房公积金等一切责任和费用已全部结清。 3.以上经济补偿金支付时间和方式为：本协议签字生效后两个 工作日内，由甲方一次性将以上款项存入乙方原有的工资发放帐户
（有违纪行为或没有按公司要求完成全部工作交接的情况除外）。 4?乙方离职后不得泄露此协议的内容、甲方经营管理等方面的任 何秘密，不得从事任何损害甲方利益的活动，若有此行为，甲方有权要求乙方赔偿损失并甲方有权依法追究乙方相应的法律责任。 甲、乙双方签订本协议后，任何时间、任何情况下，乙方均无权就本终止劳动合同经济补偿金一事向********** 股份有限公司提出其他任何要求。 甲、乙双方签订本协议后，乙方自愿放弃关于终止劳动合同的补偿或赔偿所享有仲裁、诉讼等法律权利。 7 .甲、乙双方均已了解协议的法律含义，甲方已明确告知乙方关于终止劳动合同所享有的法律权利，双方为完全自愿的情况下签订本协议。 8?双方因本协议发生争议应协商解决，如协商不成的，双方同意提交甲方所在地人民法院进行诉讼。 9?本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）乙方签字： 甲方代表签字： 签订日期年月曰签订日期年月曰[ 温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖
编号：TQC/K768 计划供用电经济责任合同 书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
计划供用电经济责任合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：_____供电局 乙方：_____公司 一、用电指标 _____月份_____公司用电指标最大负荷 分配为_____万千瓦。日负荷率按93%考 核，经济制约按91%计算。 二、负荷制约 1．在高峰负荷时间_____公司用电负荷 不得超过指标_____万千瓦。在电网允许情 况下如负荷超过105％，其超出部分加倍 收取基本电费。
解除劳动合同经济补偿协议书范本甲方:____________(公司) 乙方:____________(员工)，身份证号码:____________ 根据<中华人民共和国劳动法>及相关法律、法规的规定，甲、乙双方经协商一致达成本协议: 一、乙方于______年______月______日入职甲方，甲乙双方签订的最后一期劳动合同期限为______年______月______日至______年______月______日。______年______月______日下班后，乙方在家突发脑溢血，甲方予以积极协助。根据规定，乙方3个月的医疗期截止__________年______月______日结束。 根据保险条例规定，双方一致认为，该次事故不属于工伤范围，故乙方同意放弃工伤认定申请。现因乙方在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作，根据乙方的申请，双方同意于年月日提前解除劳动合同关系。相关协议内容如下: 二、甲方与乙方结清以下款项: 1、至劳动合同关系解除之日止乙方医疗期工资______元。 2、甲方发给乙方相当于个月工资的经济补偿金人民币______
元。 3、甲方向乙方额外支付相当于一个月工资代通知金人民币______元。 4、甲方向乙方支付相当于9个月工资的医疗补助费人民币______元。 上述1、2、3、4项共计人民币元，乙方同意现金领取或由甲方支付到乙方工资帐户中。 三、乙方应于签订本协议当日内向甲方交回工作服、厂牌等属于公司的物品，甲方给乙方开具离职证明。 四、乙方承诺由其自行决定是否申请劳动能力鉴定，甲方将提供协助。 五、乙方应自本协议签署之日起1个工作日内办理工作交接手续，工作交接办结时，甲方与乙方结清工资、经济补偿等费用，乙方同意此后放弃向有关机构(包括乙方、劳动部门、仲裁委和法院等)主张其它工资(含加班工资)、经济补偿、社会保险、患病待遇等相关之权利。 六、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。 甲方(盖章):乙方(签字画押):授权代表:
施工项目管理及经济责任合同书 甲方： 乙方： 工程概况 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》以及国家建设部和市建委颁发的有关质量、安全生产法律、法规、条例的有关规定，为进一步明确乙方作为项目部在承接工程中的权利、义务和经济责任，确保承建过程中合同的正常履行，提高集团的社会信誉和项目部的经济效益，明确甲、乙双方的经济责任、双方利益、民事责任，保证集团法人的合法权益，经董事会讨论通过，并与乙方充分协商，特制定本合同书。
一、甲方按照建设部建筑安装合同的统一文本对以上工程（以下简称本工程）实行工程总承包。 二、乙方须认真执行“建设部建设工程施工合同”条款规定，贯彻执行甲方的质量方针和质量目标，自觉遵守甲方的各项规章制度，接受甲方各职能部门的监督检查。 三、工程造价结算方式：为了加强工程结算款的回收力度，乙方必须到甲方财务部，按财务管理制度办理工程拨款和结算手续，统一办理票据，乙方不得私自结算、接收工程款。 四、乙方管理的项目部要设置安全管理机构，并配齐专职管理人员，保证做到安全生产、文明施工。必须按照国家劳动部门现行安全管理规范条例施工，杜绝重大伤亡事故、火灾或重大机械设备事故的发生，如发生安全、工伤事故，由乙方承担经济损失赔偿责任和其它相关责任。 五、乙方须配齐工地生产管理体系，按照专业需要，各种施工技术人员持证上岗，上岗要达到100%，乙方不得将工程转包其他无证件无专业分包能力的单位和个人。 六、工程达到文明安全工地，优质工程标准的，甲方按相关规定给予奖励。 七、施工过程中，乙方须认真履行合同工期，不得无故拖延工期。对无故超工期和发生各类重大安全、质量事故或重大隐患的工地，甲方有权责令停工整顿，并按有关规定条款进行罚款，造成的经济损失及善后处理由乙方自负。
经济补偿协议书【模板】 经济补偿协议书如何写？大伙儿需要了解一下！下面是小编为大伙儿收集的对于，希翼大伙儿喜欢！ 经济补偿协议书 甲方：身份证号： 乙方：有限公司 鉴于甲乙双方依法签订了书面劳动合同，建立了劳动关系，甲方在职期间乙方依法为甲方购买了社会保险。现因各种原因，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就解除双方劳动关系达成以下条款，供双方共同遵守执行。 1、甲乙双方一致确认双方劳动关系自年月日起解除。 2、乙方自愿于本协议签订之日起日内一次性支付甲方各项补偿元，该款项包含但别限于乙方可能向支付甲方的经济补偿金、工资、加班费、社会保险费用等一切费用。 3、甲方确认彻底知悉其可能存在的能够向有限公司主张的全部权利，自乙方支付上述费用后，双方所有权利义务关系已处理完毕，别再有任何纠纷。 4、甲方答应别得将本协议内容以任何形式披露给其他任何第三方，也别得以任何形式发表任何别利于上述三公司的言论，作出别利于上述三公司的行为。 5、甲方确认彻底知悉理解并自愿履行本协议。 6、本协议自双方签字盖章之日起生效。 甲方(签字)：乙方(盖章)： 签订日期：年月日 【相关阅读】 经济补偿协议应当明确化 北京市奕明律师事务所涂志张真颖韩佳 案例： 刘某从2001年10月开始在某国企公司工作，与其他职员别同的，刘某别是公司办理正式招工手续的正式职员，而属于暂时招用的暂时工。2009年11月某公司下达一份通知，凡是在该公司延续工作满8年的暂时工，2009年12月31日前一律办理解除劳动合同的手续，自2010年1月起，劳动合同转由与当地人才中介签订。刘某被列入其中。之后公司与刘某协商一致达成经济补偿协议，接受向刘某支付20000元作为解除劳动合同的一次性经济补偿，并要求刘某答应领取经济补偿金后，放弃追究公司其他权益的权利。急于拿到补偿金的刘某在公司出具的别平等条约上签字并顺利领取了补偿金。事后刘某问他人得知，关于已在公司工作八年多的他，能够得到8个月工资标准的经济补偿金，刘某感受很吃亏，于是2008年1月20日向当地的劳动仲裁委员会提起仲裁，要求某公司向其支付经济补偿金的差额16800元。公司辩称向刘某支付20000元补偿金是双方的合意行为，该行为遵循意思自治原则，刘某既然差不多领取补偿金并明确放弃了他的其他权利，再要求公司补发经济补偿金算是别诚信的行为，司法机关别能姑息纵容对职员别诚信的行为，应当驳回刘某的仲裁请求。 提示： 劳动者与用人单位就劳动合同解除或终止经济补偿达成协议，协议中约定的经济补偿金额低于法定标准的，原则上应认定无效。 用人单位在与劳动者解除或者终止劳动合并且，经常会经过协商的方式对经济补偿达成协议，补偿的金额普通会比法定经济补偿金低，有些劳动者得到约定的补偿金后就心生悔意，要求用人单位补脚经济补偿金，由此产生争议并引起诉争的案件别在少数，而此时，双方达成的补偿协议就成了认定事实的重要依据。协议约定补偿标准明显低于法定标准，属
建设工程项目内部经济责任承包合同 (通用条款) 第一条承发包主体 本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权 的分公司，承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任 承包人。 公司是唯一具有法人资格的企业实体，对内实行统筹管理，对外承担工 程施工风险。 1. 3项目部是公司组成部分、分支机构，是公司为项目建设需要而临时 设立的实体，不具备法人资格，项目施工完成后自行撤销;项目部为公司 内部独立核算单位，接受公司领导、管理、监督，不得以自己的名义对 外签订合同。 项目经济责任承包人是公司员工，受公司管理，受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。 本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址，则其身份证记载的 地址为乙方确定的通讯地址，乙方未书面通知变更的，有关文书送达其 身份证上的地址即视为送达。 第二条承包合同的范围 本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明 施工等由专用条款约定，如专用条款未特别约定，则同甲方与建设单位 签订的建设工程施工合同。 上述建设工程施工合同承包的具体内容，详见甲方与建设单位签订的 《建设工程施工合同》(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方 向建设单位作出的相关承诺等)，对该合同的全部条款及合同组成文件规 定的内容，乙方已经充分了解,并确认合同约定的全部权利义务对乙方具 有约束力。 第三条承包方式 本承包合同的承包方式由专用条款约定。 无论采用何种承包方式，除合同约定的权利义务关系外，并不影响甲， 方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。
甲方根据需要，可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检查，乙方 应主动配合。甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定，并由乙方负 责支付。 第四条合同项目的管理机构 乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人 员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员，并按照法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。 项目部组成人员确定后，乙方应在3日内报甲方审定，并由甲方发文确定，甲方有权在审批时或者施工过程中，要求乙方更换相关人员。 乙方对工程建设的质量、安全、工期等进行全面管理并承担责任，甲方 及所属分支机构对乙方承包工程的质量、安全、技术等施工管理实行监督、检查和帮助指导，乙方应服从甲方的监督指导。 第五条承包项目的管理目标 乙方承包的范围，除完成工程建设施工的内容外，还包括以下管理目标(根据不同情况在专用条款中作具体约定，下列事项可作为专用条款的选项): 工程质量达到施工合同规定的要求。 按照施工合同约定的工期完成建设工程。 无一般事故及以上安全生产事故发生。 安全文明施工和环境保护的要求和标准。 信息化实施的要求和目标。 CIS标准实施的要求和目标。 劳务工资管理:不发生因民工工资上访及其他劳资引起的纠纷和事件。 工程资科管理技平方工程技术资科管理办法的要求和通用条款第十条 规定执行。 工地治安防范管理: 做好外来人管理，不出现打架斗受、赌博、吸毒 等有损社会治安和企业形象的严重情况。 保证工程款的专款专用，乙方承诺在未与建设单位办理竣工结算及甲乙 双方办理内部结算前，建设单位支付的全部工程款、、退还的保证金、 提供的材料、乙方自筹用于本工程的资金均为甲方所有，支配权属于甲
经济补偿金支付协议书文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
协议书 甲方：公司 乙方：身份证号： 根据国家劳动法律法规的规定，现经甲、乙双方平等协商一致，达成如下协议： 1、甲乙双方劳动关系自20 年月日解除/终止，乙方确认在本协议签订后，双方劳动关系存续期间包括加班费、年休假、社会保险等在内的各项劳动福利、报酬等再无任何遗留未决问题，甲乙双方就劳动关系的解除再无其他争议，乙方不得再向甲方及其关联公司提出任何主张和要求。 2、乙方按照甲方规定流程办结离职手续（包括但不限于工作交接手续、档案及社会保险关系转移等手续），则甲方同意一次性支付乙方包括经济补偿金等劳动报酬在内的所有费用，共计人民币（大写） （小写）元，乙方对离职手续办理以及费用金额均无任何异议。 3、本协议生效后，乙方办结手续，甲方将于年月日前按以下方式支付协议费用，乙方应在办结手续后30日内领取解除证明及社保统筹转移手续。
□通过乙方工资卡支付上述款项，支付银行及账号为：银行，账号：□其它方式途径：。 4、乙方对本协议负有保密义务，不得以书面或口头形式向任何公司内外第三人透露本协议内容，否则乙方应无条件向甲方退还已收取的所有费用，并支付相当于本协议第二条约定的所有费用总额的违约金。 5、乙方有其他违反本协议约定的行为，应无条件向甲方退还已收取的所有费用，并支付相当于本协议第二条约定的所有费用总额的违约金。 6、乙方确认已经阅读并充分理解本协议所有条款，对于本协议的法律后果完全知悉并自愿接受。 7、本协议一式两份，同等法律效力，甲乙双方各一份，经乙方本人签字、甲方盖章后即行生效。 甲方（盖章）：乙方（签字）： 日期：年月日日期：年月 日
项目承包经济责任协议书 立协议人： （甲方）南通正天市政工程有限公司 （乙方）徐勇彬 根据南通正天市政有限公司内部承包的规定，本着自愿、平等、诚实守信的原则，双方就通州区川姜镇南海路工程二标段施工承包事项，经协商一致，特订立本协议。 一、乙方承包范围 甲方与业主签订合同规定的通州区川姜镇南海路工程二标段全部内容的劳务施工。（包括增补项目） 二、工期要求 根据甲方与业主方订立的建设工程承包合同工期要求竣工交付。 三、质量及文明施工要求 现场文明施工：达标准化文明工地要求，工程质量：合格。 四、双方职责 甲方职责： 1、甲方项目经理，负责施工现场的监督、检查等。 2、在工程施工过程中，甲方将定期对乙方的施工项目进行考核，如果乙方不能很好地履行合同工期，并可能给甲方造成损失时，甲方有权对乙方进行必要的调整、罚款、直至终止乙方承包合同。 3、对工程中出现的涉及重大质量、安全问题及影响甲方形象的问题，甲方有权全权处置。 4、负责审核乙方提供的施工组织设计及方案。 5、甲方将定期对工程数据进行核查，如发生数据不符合要求的，甲方将实行辅导整改、责令整改、罚款等处罚措施。 乙方责任： 1、乙方负责通州区川姜镇南海路工程二标段全部项目的施工。 2、负责提供满足业主和监理方验收要求的组织施工。负责材料的试验取样，加工厂加工的构件须出具出厂合格证。
3、按甲方项目管理要求，负责建立健全管理机构并按甲方各项规章制度要求，建立安全、材料台账，所购材料（含甲方委托乙方采购的主辅材料）必须出具正规发票交甲方财务入账。 根据《安全生产法》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，江苏省建设厅要求建设工程施工方按建筑工程造价的2.0%计提安全生产费用，并开具正式发票，按照以下范围使用： 一）完善、改造和维护安全防护设备、设施的费用。主要包括：警示、照明等灯具的完善、改造和维护等费用；警示标志、标牌的完善、改造和维护等费用；安全用电防护设施的完善、改造和维护等费用；施工现场维护设施的完善、改造和维护等费用；施工现场安全防护设施的完善、改造和维护等费用。 二）应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用。主要包括：应急救援器材、设备配备费用，主要指灭火器、消防斧、急救箱、急救药品、救生衣、救生圈、应急灯具、救援梯、救援绳等；日常施工中必须配备的安全帽、安全绳（带）、手套、雨鞋、工作服、口罩、防毒面具、防护药膏等。三）安全生产检查与评价费用。主要包括：日常安全检查费用、专项安全检查费、安全评价费。 安全技能培训及应急救援演练费用。主要包括：安全技能培训费用、应急救援演练费用。 4、负责及时做好施工过程中技术资料的收集、整理、交甲方归档，竣工时须及时向建设、监理方提交符合《档案法》要求的工程竣工数据。 5、负责向业主（或监理）及时上报月度工作量、工程质量执行情况及下月度工程进度计划等。 6、乙方应严格按照设计文件、建设方指令、标准、规范精心组织施工，并随时接受建设、监理及质量监督部门的检查。对隐蔽部位，乙方自检合格后，应及时通知甲方、建设、监理方验收，并签署验收记录。 7、未经甲方同意，乙方不得以甲方的名义对外签订材料采购等合同。乙方所有的债权债务由乙方自行处理承担，与甲方无关。 8、乙方独立承担施工过程中发生的一切费用，含甲方委托代购代交的材料和各
计划供用电经济责任合同书 计划供用电经济责任合同书 ＿＿＿＿＿＿供电局＿＿＿＿＿＿钢铁公司计划供用电经济责任合同书 一、用电指标： ＿＿月份＿＿＿＿＿＿钢铁公司用电指标最大负荷分配为＿＿＿＿万千瓦。日负荷率按93％考核，经济制约按91％计算。 二、负荷制约： 1.在高峰负荷时间＿＿＿＿＿＿钢铁公司用电负荷不得超过指标＿＿＿＿万千瓦。在电网允许情况下如负荷超过105％，其超出部分加倍收取基本电费。 2.高峰时间为每天：8点30分至11点30分、18点30分至22点。 3.在高峰负荷时间＿＿＿＿＿＿＿＿＿供电局保证＿＿＿＿＿＿钢铁公司用电指标＿＿＿＿万千瓦。如果未按计划指标供电，则按减供的负荷加倍扣减当月基本电费（每天按1／30计算）。 三、用电量的制约： 本月应达到的用电量＝日负荷量 24 0.91 31＝万度。 1.如果某钢铁公司月用电量达不到上述月用电量付电度电费。其少用电量部分以＿＿＿＿＿＿钢铁公司上月的平均电度电价计算电度电费（不包括基本电费）。
2.在＿＿＿＿＿＿钢铁公司不超指标＿＿＿＿万千瓦情况下，由于＿＿＿＿＿＿＿供电局原因影响＿＿＿＿＿＿钢铁公司少用电量，则按实际情况从应达到的用电量中扣减（少供电量的计算，以前3天实际平均值为准，遇休息日顺延1天），其少供部分同样以＿＿＿＿＿＿钢铁公司上月平均电价计算电度电费，在月结算电费中扣减。 四、负荷与电量计算 1.用电最大需量＝＿＿＿＿＿＿钢铁公司受电表综合小时最大负荷 1.06.以全月每天两个高峰时间的最大需量作为结算电费的依据。 2.每日高峰时间＿＿＿＿＿＿钢铁公司最大用电负荷按下列公式考核。 3.电量考核以＿＿＿＿＿＿钢铁公司当月向供电局结算电费的.电度数为准。 五、本合同执行的赔、罚款电量部分在＿＿＿月＿＿＿日前结算完毕，其他部分均仍按正常电费结算办法执行。 六、＿＿＿＿＿＿钢铁公司应加强计划用电与用电管理工作。在电网需要限电时，＿＿＿＿＿＿钢铁公司要按地区电力调度要求，配合做好限电工作，不得拖延。 七、＿＿＿＿＿＿钢铁公司应及时、准确地向供电局提供全月基本电费的结算数据。如发现有不实之处，由供电局提出处理意见。 八、本合同的有效期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
经济补偿协议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
经济补偿协议书示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 经济补偿协议书 甲方：身份证号： 乙方：有限公司 鉴于甲乙双方依法签订了书面劳动合同，建立了劳动 关系，甲方在职期间乙方依法为甲方购买了社会保险。现 因各种原因，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上， 就解除双方劳动关系达成以下条款，供双方共同遵守执 行。 1、甲乙双方一致确认双方劳动关系自xx年xx月xx 日起解除。 2、乙方自愿于本协议签订之日起日内一次性支付甲方 各项补偿元，该款项包含但不限于乙方可能向支付甲方的
经济补偿金、工资、加班费、社会保险费用等一切费用。 3、甲方确认完全知悉其可能存在的可以向有限公司主张的全部权利，自乙方支付上述费用后，双方所有权利义务关系已处理完毕，不再有任何纠纷。 4、甲方承诺不得将本协议内容以任何形式披露给其他任何第三方，也不得以任何形式发表任何不利于上述三公司的言论，作出不利于上述三公司的行为。 5、甲方确认完全知悉理解并自愿履行本协议。 6、本协议自双方签字盖章之日起生效。 甲方(签字)：乙方(盖章)： 签订日期：xx年xx月xx日 【相关阅读】 案例： 刘某从20xx年10月开始在某国企公司工作，与其他员工不同的，刘某不是公司办理正式招工手续的正式员