电厂粉煤灰钢板仓制作安装合同书
甲方:××粉煤灰有限公司
乙方:××钢板仓工程有限公司
经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方组织螺旋咬边式钢板仓工程的制作安装。电厂粉煤灰钢板仓基础及相关填坡由甲方负责。
一、工程内容
电厂粉煤灰钢板仓Φ12m×H20.3m(顶高)×6座(内容详见合同附件)
乙方负责上述工程内容的设计、制作、运输、施工及安装(电厂粉煤灰钢板仓仓顶制作、所有卷板改制及所用的标准配件在安阳完成,然后在现场进行安装)。
二、工程造价
合同总造价为(人民币大写):壹佰陆拾肆万元整(¥164万元)。
三、工程款支付及结算
1.双方签字后3日内,甲方付合同总额的60%,计98.4万元。
2.第二座仓完成后3日内,甲方付合同总额的15%,计24.6万元。
3.第四座仓完成后3日内,甲方付合同总额的15%,计2
4.6万元。
4.电厂粉煤灰钢板仓工程完工后3日内,甲方付合同总额的5%,计8.2万元。
5.剩余5%计8.2万元为质保金,自完工之日起满六个月后5日内付清。
6.乙方提供124万元的电厂粉煤灰钢板仓增值税专用发票,40万元建筑安装发票。
7.所有工程款均为现金,可通过银行汇付。
四、竣工时间
1.甲方基础预计××年××月竣工,并作好现场清理工作。
2.乙方接到甲方进场书面通知后30日安排进场施工,施工周期约75天。如遇天气或非乙方原因造成停工,
工期相应顺延。如甲方基础不能按预计的时间完工,进入工地时间双方另行商定。
五、质量标准
1.执行××钢板仓工程有限公司企业质量标准。
2.乙方对本工程施工部分,自验收之日起质保期一年。
六、工程验收事宜
乙方承担的工程竣工后,五日内双方代表按××钢板仓工程有限公司企业质量标准组织验收,并办理验收手续。如竣工后十日内甲方不组织验收应视为工程验收合格交付,竣工时间以乙方竣工手续为准。
七、运输费用
1.由乙方到甲方的材料、建仓设备长短途运杂费,由乙方承担。
2.现场吊装费由乙方承担。
八、施工条件
1.甲方应保证乙方进场施工时路通、电通及施工用场地平整且充足。
2.甲方施工基础平台,应保证外挑檐不小于600mm。
3.甲方应将电源接至距基础平台30米内。由乙方承担施工用电,按电表计量实际用量,每度电0.33元计算。
4.乙方自负生活费用及被褥,甲方协助提供住宿条件。
5.甲方作好现场的保卫消防工作。
6.现场临时平台(3m×4m,其高度与仓基础顶面相同)的搭建,其工作及费用由乙方负责。
九、生产安全
1.在施工过程中,人为的事故,属于乙方造成的由乙方负责,属于甲方造成的由甲方负责。
2.在施工过程中,由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的工程的损失由甲方负责,设备的损失由乙方负责。
3.若有库侧卸料,应在库中心取料,禁止使用全开式空气斜槽进行取料。
十、违约责任
1.甲方所付款额应按时支付,否则,每拖延一日,乙方收取甲方该笔款总额0.5%的滞纳金,支付日期以甲
方付款日期为准。由于甲方原因造成的停(窝)工,累计时间超过三天时,甲方应补偿设备占用费500元/天。
2.乙方未按双方最终确认的日期进入工地或未按合同约定期限完工,每拖延一日,甲方收取乙方1000元罚
金。
3.任何一方无正当理由中止合同,按合同总金额10%进行罚款。
4.如发生合同纠纷应协商解决,协商不成时由原告方所在地法院判决。
十一、工程设计
1.设计内容:电厂粉煤灰钢板仓图、仓用预埋件图及仓对基础要求条件图。
2.设计工期:合同生效且收到甲方相关资料后15日内完成(仓用预埋件图及仓对基础要求条件图在合同生
效后7日内提供)。提交方式:电子邮件或邮寄。
3.设计费由甲方承担,但已含在总价内。
十二、其它事宜
1.甲方所在地征收的一切费用(不含乙方按国家规定应交税费),未计入工程造价,如征收,由甲方承
担。
2.工程所剩卷板及其余材料归乙方所有。
3.施工地点:贵州省六盘水市。
4.本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
5.合同从收到甲方预付款起生效。
6.本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,具备同等法律效力。
合同附件