当前位置:文档之家› 内外墙粉刷劳务分包合同

内外墙粉刷劳务分包合同

建设工程项目劳务承包合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

鉴于:

1、甲方已依法取得承建的承包权,享有对该项目自负盈亏,独立经营的权利。

2、甲方为了充分调动乙方的工作积极性,优质、高速、安全、文明低耗地组织好工程项目的施工,全面履行中标方与的合同内容,经与乙方充分协商,双方一致同意将该项目内外墙粉刷施工的劳务用工部分工程承包给乙方。

3、为了明确甲、乙双方在该项目中的具体权利义务,特定立本协议。

第1条施工项目概况

1.1施工项目名称:

1.2工程地点:

1.3承包项目内容:按甲方所指定的楼栋工程量进行包工()。各单体建筑

(含建筑附属构筑物)的内外墙粉刷、楼地面找平层施工,以及项目所

有涉及与内外装修施工的粉刷相关工作,完成各项工作所包含的所有工

序。

1.4承包方式:包工(乙方自备搅拌机以下工具)。

1.5承包价格:内墙粉刷11.5元/m2(包括非保温区的窗边、门边等内墙线条及收口),外

墙粉刷25.5元/m2(含墙面满铺玻纤网、局部防开裂钢丝网,外墙门窗外侧收口,

门窗内侧收口由保温施工队负责完成),楼面水泥砂浆找平、压光施工9.5元/m2,

上述单价不含税金。项目零星用工单价约定:小工140元/人/天;大工

170元/人/天。

1.6工程计量依据:以设计施工图为准。

1.7工程质量标准:按国家相关规范、设计图纸施工、技术交底文件、验收合格。

1.8工程造价:以实际完成工程造价为准。

1.9工程工期:乙方施工进度必须满足甲方工程进度总控计划要求,乙方遇不可抗力影响,

可以按实报请顺延。

第2条责任承包方式

2.1乙方依据本合同享有该项目施工获得的收入及盈利,亦应自行承担该项目施工所造成的亏损。

2.2乙方须按甲方要求的进度计划做好人力、工具准备及安排,满足甲方施工进度计划要求。甲方有权对乙方施工人员进行监督、调度和管理,协助乙方进行协调和管理服务。

2.3乙方对其聘用的劳务人员的人安全、管理、费用等负全部责任。

2.4甲方统筹协调各工种管理配合,乙方对其承包内容的工程质量、进度、安全负责。

第3条财务结算与管理

3.1甲方按每人每天40元的标准借支给乙方生活费,每月分两次支付,在工

程结算中扣减;春节累计支付已完成工程款的80%;余款一年内付清。

3.2项目竣工结算前,乙方必须结清施工人员的工资,且在工程项目所涉债务全部结清的情况下,乙方方可申请提取剩余的工程款。

3.3委托收款账户

开户行:

户名:

账号:

甲方通过上述委托收款账户进行工程款的支付,若因特殊原因乙方需要更改收款账户,必须开具有效书面账户变更函,否则甲方有权不予支付工程款。

第4条施工人员招聘和管理

4.1甲方授权乙方自行招聘能够胜任项目施工工作的施工人员,并与之建立合法的劳动用工关系。要求乙方所聘工人必须为年龄在60岁以内、身体健康且无危及施工安全职业病的从业人员。

4.2乙方负责施工人员在施工过程中的安全工作,甲方有权予以监督和检查。第5条项目施工中甲方的权利和义务

5.1在工程施工过程中,对乙方人员的调度和安排的合理性予以指导,对乙方的施工质量予以监督。

5.2根据本合同给付工程款

5.3配合乙方协调好工作各方关系。

5.4加强工程质量、进度及安全等方面的检查、监督,协助乙方保证工程质量、进度及施工人员的安全。

5.5指导乙方规范施工;

5.6督促乙方组织施工人员学习现行的法律、法规、政策,指导乙方坚持正确的政治方向,强化劳动纪律。

5.7关心乙方及施工人员生活,督促乙方改善工作条件,提高施工人员劳动待遇。

5.8乙方按文明施工要求做好材料规范堆放及节约使用,严禁浪费。

5.9乙方进场的使用材料归乙方所有,甲方不得转租、转让、挪用。

第6条、项目施工中乙方的权利和义务

6.1根据工程进度情况,乙方应按甲方的要求调整工人数量,并听从甲方管理人员的指挥和调度。如在管理过程中乙方不服从甲方管理,或采取过激行为造成不良影响,甲方有权对乙方进行处罚,并无需征得乙方同意。

6.2若因乙方工人数量或工具的原因,造成甲方成本的增加,由乙方承担该项经济责任。当出现乙方工人数量或工具不足的情况,且不能按甲方要求及时增加时,为保证工程进度,避免相关其他专业劳务窝停工损失,甲方有权调用其他外部专业工人进场施工,由此造成的费用增加由乙方承担,并视实际情况,甲方有权代本项目其他专业劳务单位向乙方索赔窝停工损失。同理,当出现其他专业劳务单位因上述原因导致乙方窝停工时,乙方有权请甲方代为追诉窝停工损失。

6.3乙方须保证己方具备合法的劳务承包资格,如因乙方的劳务资格不合法导致的一切后果均由乙方自行承担,且不影响本合同其他条款的有效性。

6.4在工程施工过程中,遇有安全隐患时应及时向甲方报告,不许强行施工、野蛮施工。在不具备安全施工条件时,乙方必须在该单项目上暂时停工,待消除安全隐患后方可施工。

6.5乙方应注意文明施工、安全生产,如因乙方原因造成墙体松动、变形垮塌,以及平整度、垂直度等质量问题,或不按规定做好二次结构造成返工,以及在施工过程中发生人员伤、亡事故,所产生的一切经济责任及法律后果均由乙方承担。

6.6乙方对所承包项目负劳务和工程质量方面的全部责任,包括但不限于合

法聘用施工人员、组织施工人员全面履行中标方与业主签定的《建设工程施工合同》中约定的中标方相关义务,对施工人员财物安全负责、从乙方承包内容的角度对工程质量、工程进度负责,对因施工人员引发的劳动争议负责等。

6.6在政策规定的范围内,享有对施工人员聘用自主权、奖罚自主权、内部分配自主权和劳动纪律制度的制定权。

6.7乙方必须为所有施工人员购买人身安全保险,并承担工程施工期间因乙方责任引起的安全事故、质量、劳动争议、工资纠纷等所产生的一切民事责任。

6.8乙方不得拖欠施工人员工资,以及保证不会出现由此所引发的上访、堵门等影响社会稳定因素,否则视为违约,甲方有权优先从乙方进度款中扣款支付民工工资,同时对乙方进行处罚。

6.9乙方所承包的项目在满足质量要求和不违反本合同的前提下,享有同甲方结算的权利。

6.10乙方确保所承包工程质量符合中标方同业主签定的协议要求,所制安的模板及支撑必须符合行业规范、工程质量及安全监管部门的要求,必须满足甲方施工要求,否则,由此造成的返工、材料耗损、给甲方造成的相关费用等均由乙方承担。

第7条合同的变更和解除

7.1未经双方协商一致,任何一方不得擅自单方变更和解除本协议。乙方不遵守本合同约定甲方有权解除本合同,并赔偿甲方相关损失。

7.2乙方在项目竣工结算前,不得解除本协议,因乙方履约能力原因,导致不能继续履行本合同时,必须提前20天书面通知甲方,以便于甲方更换接替人选。

7.3在施工中,如因乙方原因出现质量、安全问题不按甲方指定及时整改的;或因乙方原因给甲方声誉造成严重不良影响的或给甲方造成重大经济损失的,甲方可立即解除本协议。

第8条违约责任:

8.1乙方必须全面负责组织本合同项下工程项目的人员施工活动,正确全面履行《建设工程施工合同》中标方义务,因乙方原因导致中标方被追究《建设工程施工合同》的违约责任或者赔偿损失的,均由乙方承担并先行支付,若乙方未先行支付而由甲方支付的,甲方有权向乙方追索,并有权加收被追索款项的20%作为违约金。

8.2若因乙方责任造成重大工伤事故,乙方除承担该事故的一切经济责任和法律责任外,还应向甲方支付30000元安全违约金。

8.3因乙方聘用的施工人员发生劳动争议的,乙方全面负责处理,如乙方承担主要法律责任时,还应向甲方支付违约金20000元。若相关法律文书裁定或判定由甲方承担的法律责任的,乙方必须先行支付,若乙方未先行支付而由甲方支付的,甲方均有权向乙方追索。

8.4因乙方行为给甲方造成损失的,除按上述条款承担违约责任外,还应当赔偿损失。其他未尽事宜,双方友好洽商,在任何情况下,乙方不得采用聚众闹事、堵门、非法上访等非法手段主张自己的权利。

8.5乙方应承担的违约金或损害赔偿金,甲方有权直接从工程款中予以扣除。第9条争议解决方式

本合同如发生纠纷,由双方协商解决,不能协商解决的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。

第10条、文本及效力

13.1双方未尽事宜,可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力;

13.2本合同一式贰份,双方各执壹份;本协议经甲乙双方签字后生效。

甲方代表(签字):乙方代表(签字):

20年月日20年月日

相关文档
  • 内墙粉刷劳务分包合同

  • 内外墙粉刷分包合同

  • 内外墙粉刷劳务合同

  • 外墙装饰劳务分包合同

  • 粉刷劳务分包合同

  • xx工程内粉刷劳务合同