临时设施施工合同
发包人（全称）：中国广厦鼓楼河西公共服务中心项目部
承包人（全称）：南京贯发劳务
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：南京市鼓楼河西公共服务中心项目
2、工程地点：南京市鼓楼区浦江路与清凉门大街交界东南角
3、工程内容：临时设施（）
二、工程总价：本工程为一次性包干价（含：人工、材料、机械设备及运输费用、税收、利润等）均由乙方负责。合计人民币，小写（元）。
三、工程承包方式：包工包料
四、合同工期
1、开始工作日期：2015年4 月28 日，结束工作日期：2015 年 6 月31日，总日历工作天数为：
2、如乙方在工程进度、质量等方面不能满足要求时，视为乙方违约，违约金为合同总价的 2 %。甲方并有权调整乙方的工程量。
五、质量要求
1、乙方施工应严格按甲方的要求进行，不得私自修改，确保工程质量，达到甲方满意。
2、工程项目无地平起砂、砂浆掉块、粉刷脱落、排水不畅等现象。如发生上述等质量问题，乙方应在限期内完成返工、翻修工作，并承担由此而发生的一切费用。
3、建筑物要求美观、牢固、耐用，保证在甲方与业主签订的总承包合同期限（即乙方缺陷责任期）内正常使用。
六、计量支付及工程结算
工程全部完工前所有费用由乙方垫资，工程全部完工后，由甲方工程部会同有关部门进行工程数量确认和质量验收，验收合格后，一次性付清。
七、甲方的义务
协助乙方协调施工关系；按协议约定支付工程款。
八、乙方的义务
1、乙方在合同缺陷责任期内，无偿对房屋等设施进行维护、保修（自然灾害损害除外）。
2、乙方在施工期间的水、电、食、宿等费用已经包含在承包单价中，不再另行支付。
3、加强安全管理。如乙方在施工期间发生安全事故，一切损失和责任均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
4、乙方须服从甲方及现场工程师的指令。
九、合同份数
本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等的法律效力。合同经双方盖章签字后生效，有效期至乙方工程款结算止。
十、未尽事宜，双方协商解决
十一、争议解决：履行本合同产生的一切争议由双方协商解决。协商不成，双方愿意提交当地仲裁委员会仲裁解决。仲裁的裁决是终局的，对双方都有约束力。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
临时设施施工合同 甲方:广东韩江建筑安装工程有限公司韩建合 15-05L- [ ] 乙方 : 为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围及详细部位(栋号 : 四、承包方式 以包工、包甲供料以外的所有材料、包甲供材料的损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品、包社会养老、医疗、工伤保险和劳保福利、包物价上涨的形式承包。 五、结算方式及工程造价 1、本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用合同单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。 2、若工程结算总造价超过本合同预算造价的 20%, 则甲乙双方需签订补充协议作为结算的依据,否则超出部分不予结算。 3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分(指图纸不能直接计算工程量 ,必须办理现场签证:
A 、由甲方施工主管组织办理内部签证, 签证金额￥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实;￥1000.00元以内增加预算主管参加签证;￥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。 B 、签证办理要及时,参加人员现场核实后,当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到甲方公司结算服务中心审核,如有疑问三天内要审查清楚,￥1000.00元以上签证要甲方公司工程部部门经理审核确认。 C 、签证单要规范,文字要表达清楚,附简图;要编号,要有里程、桩号,有参加人签名及日期,项目经理签字。 D 、签证单第一联作为结算依据,其它无效。 E 、签证单采取月清月结,每月 20日前为结算时间。 F 、乙方必须遵循以上签证程序办理签证,不符合上述要求的签证单或未办理签证, 均不予结算。 结算的具体操作办法详见合同附件《甲方结算工作流程》。 4、预算造价为:￥ 大写(暂定 :人民币 ; 单价说明:
临时用电安装工程施工合同 发包方(甲方)：深圳智慧空间物业管理服务有限公司 承包方(乙方)：深圳市茂南电力工程有限公司 经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：中环阳光星苑临时用电安装工程（SCB10-2×500KVA箱式变配电工程） 2、工程地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳 二、承包范围 根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。 三、承包方式 1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、 包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以综合单价包干的形式进行承包。 2、由甲、乙双方协定造价为￥50万元（人民币大写：伍拾万圆整）结算，合同价应包 括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主材及辅材）、架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。 3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证 在结算中调整。 页脚内容1
4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整； 四、合同工期 1、本工程开工时间为2015年月日； 竣工时间为2015年月日； 2、本合同约定40个施工日内完成所承包的工程内容，如遇不可抗力或甲方变更因素，方可顺延工期。 五、双方责任 1、甲方责任： 1)按时按合同约定方式付款； 2)委托专职现场代表，检查、监督工程质量，处理施工中 的设计、变更、签证等工作； 3)提供必要的施工条件（如水、电及土建现场）； 4)工程竣工供电部门验收合格后，及时提供办理通电手续 所需资料。 2、乙方责任： 1)确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格； 2)查阅施工图纸，提出施工方案，按期、按有关技术规范进行施工； 3)乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违规而引起的一切后果由乙方负责，确保施工安全，并负安全责任； 4)乙方在施工期间，必须做到文明施工，积极按照甲方监理要求进行专业施工； 5)如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备，由乙方负责； 6)及时办理送电手续和送电。 页脚内容2
市政道路施工合同范本 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程设置履约保证金元整。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算：
8.1.1 按河南省市政工程预算定额(2008版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车( 吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用型挖机，挖土机费用按元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
临时用电工程施工合同 合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点] 临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。
临时设施施工合同 发包人（全称）：中国广厦鼓楼河西公共服务中心项目部 承包人（全称）：南京贯发劳务 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：南京市鼓楼河西公共服务中心项目 2、工程地点：南京市鼓楼区浦江路与清凉门大街交界东南角 3、工程内容：临时设施（） 二、工程总价：本工程为一次性包干价（含：人工、材料、机械设备及运输费用、税收、利润等）均由乙方负责。合计人民币，小写（元）。 三、工程承包方式：包工包料 四、合同工期 1、开始工作日期：2015年4 月28 日，结束工作日期：2015 年6 月31日，总日历工作天数为： 2、如乙方在工程进度、质量等方面不能满足要求时，视为乙方违约，违约金为合同总价的2 %。甲方并有权调整乙方的工程量。 五、质量要求 1、乙方施工应严格按甲方的要求进行，不得私自修改，确保工程质量，达到甲方满意。 2、工程项目无地平起砂、砂浆掉块、粉刷脱落、排水不畅等现象。如发生上述等质量问题，乙方应在限期内完成返工、翻修工作，并承担由此而发生的一切费用。 3、建筑物要求美观、牢固、耐用，保证在甲方与业主签订的总承包合同期限（即乙方缺陷责任期）内正常使用。 六、计量支付及工程结算 工程全部完工前所有费用由乙方垫资，工程全部完工后，由甲方工程部会同有关部门进行工程数量确认和质量验收，验收合格后，一次性付清。
七、甲方的义务 协助乙方协调施工关系；按协议约定支付工程款。 八、乙方的义务 1、乙方在合同缺陷责任期内，无偿对房屋等设施进行维护、保修（自然灾害损害除外）。 2、乙方在施工期间的水、电、食、宿等费用已经包含在承包单价中，不再另行支付。 3、加强安全管理。如乙方在施工期间发生安全事故，一切损失和责任均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。 4、乙方须服从甲方及现场工程师的指令。 九、合同份数 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等的法律效力。合同经双方盖章签字后生效，有效期至乙方工程款结算止。 十、未尽事宜，双方协商解决 十一、争议解决：履行本合同产生的一切争议由双方协商解决。协商不成，双方愿意提交当地仲裁委员会仲裁解决。仲裁的裁决是终局的，对双方都有约束力。 发包人：承包人： 法定代表人：法定代表人： 日期：日期：高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
临时用电电力工程施工合同书 电力工程施工合同书 建设单位: 施工单位: 经双方协商同意在施工中遵守下列条款: 一、工程名称: 工程地点: 工程范围:临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。 二、结算方式:本合同价款为人民币: 万元，大写:人民币 元整。 三、付款方法:合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入 工地3日内预付工程合同价款的 %，工程施工结束并送 电后7日内支付工程合同价款的 %。本工程综合单价固 定，工程量按实结算。 四、承包方式:按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。 五、施工工期: 个工作日。 六、施工准备: 1、现场三通一平(道路、水、电通;现场平整)由建设单位在开工前完成。 2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负责保卫。 3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。
4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 5、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 七、施工单位未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。 八、工程验收: 1、按图施工:双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。 2、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。 3、竣工验收:工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。 九、工程管理:为了按时完成任务，建设单位派________同志为工 地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。 十、保修条款: 1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。
项目部临建设施施工合同协议书修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
项目部临建设施施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 甲方因承建工程，委托乙方进行项目部临建设施施工。为确保工程能顺利进行，明确双方的责任与义务，经甲乙双方协商，订立本合同，希共同信守。 第一条：合同内容 项目部拌和楼基础浇筑，试验室、办公室及职工生活区装修等临时设施建设的施工（具体见：工程量清单） 第二条：施工工期：200 年月日至200 年月日 第三条：承包方式和合同单价 1、全部工程采取单价承包方式即包工包料（细目单价见：工程量清单），工程量清单项目单价包括在此项目内已列明或未列明的任何分项工程或其细目的费用，由乙方实行单价承包，单价包括相关的工、料、机、管理费、利润、保险费、暂住证费及地方税收等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方增加任何费用。 2、各项目工程数量以乙方实际完成且经甲方验收合格数量为准。 第四条：质量规格要求 1、所有材料均为新材料，不得使用旧材料进行装修、建设。 2、乙方应根据甲方要求进行施工。 3、临建工程应达到甲方指定的技术、质量要求。
第五条：甲乙双方责任 甲方责任 1、负责监督指导乙方施工。 2、乙方完工后经甲方验收合格后及时与乙方结算。 乙方责任 1、甲方认为不合格的产品，乙方无条件返工，费用自负。 2、在施工过程中乙方要做足安全措施，方可施工。如发生施工事故或人员伤亡由乙方负全部责任。 3、所有设施必须保证12个月的保用期，在保用期如出现质量问题均由乙方负责维修。 4、乙方人员必须服从甲方施工员统一管理指挥。 第六条：结算及付款方式 1、在全部工程完工后，进行验收结算(按实际工程数量)，一个月内支付完毕。 2、乙方必须向甲方提供全部结算工程款的工程营业税发票。 第七条：附则 1、本协议书未尽事宜，可作补充规定，补充规定与本协议书具有同等效力。 2、甲乙双方应友好协商解决本协议书履行过程中产生的一切争议，若双方出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申诉。 3、全部工程完工验收并结算支付后，本合同失效。 4、本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等效力。
XXX项目 临时用电报装及施工工程合同 工程名称：XXXXX项目临时用电报装及施工工程工程地点： 发包人： 承包人： 签订日期：二零一五年六月 中华人民共和国建设部 监制
国家工商行政管理局
发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经发包人、承包人协商一致，特签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：XX项目建设施工临时用电报装及施工工程 1.2 工程建设地点： 1.3 工程说明： 1.4工程内容：本次招标工作内容包括但不限于以下工作：施工临时用电工程设计、高压线路工程、箱式变压器基础工程、箱式变压器的运输、检测和安装工程、向供电局报装、设计、验收、送电、装表等内容，同时按商业模式办理用电报装手续、协调电力设计院提前开展供电方案设计。本次施工临时用电计划安装KVA箱式变压器。 第二条：合同工期 双方商定合同总工期为日历天。具体开工日期以发包人下达的开工令确定的日期为准。
第三条：双方权利与义务 3.1 发包人权利与义务 3.1.1 为承包人的设计、报建、施工提供所需资料； 3.1.2 提供开工准备条件； 3.1.3 按时支付工程款； 3.1.5 指派为发包人代表，负责合同履行。对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。 3.1.6承包人应支付给发包人的违约金直接从承包人工程款中扣除。 3.1.7发包人有权要求承包人调换发包人认为不适合于在本项目工作的承包人项目管理人员。承包人以下人员，经发包人要求，须在48小时内调离本工程范围，同时，承包人应在48小时内用经发包人批准的合格人员代替调离的任何人员。承包人未按发包人要求调离管理人员的，每天每人次向发包人支付违约金人民币壹仟元。发包人确认无法胜任工作者，包括对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等： （1）不能积极配合发包人正常工作者； （2）违反发包人或承包人工地现场管理规定者； （3）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证者）；
市政道路工程施工合同 发包方（全称）：XXXX公园项目部（以下简称甲方） 承包方（全称）： XXX （以下简称乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的XX公园市政道路工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关XX公园市政道路工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：XX公园市政道路。 2、工程地点：XX新城。 3．建设单位：XX房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包工包料、包机械（含进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的XX公园市政道路工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和建设单位、甲方认定的市政道路工程量为准。 3、工程承包内容为XX公园市政道路工程的材料供应、材料检验和施工涉及的内容及施工全过程涉及的全部质量检验，全部技术资料的收集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决算等有关施工内容。 三、工程造价及计价依据 1、工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单等为依据，工程价款的结算、支付违约按照XX建筑工程有限公司和XX股份有限公司于2004年6月26日签订的XX建设工程施工补充合同有关约定计算工程价款，工程价款结算以甲方和建设单位共同认定的工程价款为准；工程价款的支付和违约处理按建设单位对甲方的支付和违约处理情况，同步执行。乙方按甲方和建设单位共同认定的决算工程总价（不包括税金）再下浮14.7%向甲方结算工程价款，工程价款的税金由乙方负责承担。 乙方根据其工程价款，开具工程材料正式发票和员工工资表给甲方（可冲抵结算工程款发票）。 2、乙方承包价款已包含施工管理、工程材料、机械、税金、施工和员工工资、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按1000元处罚，罚款最多不超过工程造价的5%。 2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。 五、工程质量
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
临时设施搭建合同 甲方： 营业执照号码： 注册地址： 电子邮箱： 联系方式： 乙方： 营业执照号码： 注册地址： 电子邮箱： 联系方式： 甲方因承建工程施工任务，须搭建临时设施，甲、乙双方就临时设施搭建事宜，根据《中华人民共和国合同法》及建筑工程相关法规，依法签订本合同，以资信守。 一、工程内容及要求 1、基础处理： 2、房屋结构： 3、线路、插座： 4、走廊、地平： 5、排水设施： 6、其他： 二、工程款 经甲、乙双方及监理人员共同协商，参考（当地）类似工程的一般报价，确认工程总造价为元。工程开始实施即付元，工程过半后再支付元，工程完工经甲方确认对施工结果无异议后一次性付清余款。 以上单价包含乙方施工所需的一切费用及隐含风险，甲方不支付除此之外的任何费用。 三、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的施工图进行施工，如乙方认为甲方的施工图存在问题的应及时与甲方协商做出调整，因乙方未与甲方协商导致最终工程出现质
量问题的，相关损失由乙方承担。 2、完工验收时，如乙方工程未达到约定的质量要求，乙方应返工、翻修，承担由此而发生的一切费用，并支付甲方工程延迟的违约金元。 3、完工的临时建筑要求牢固、耐用，保证甲方在总承包合同的工程建设期间内能正常使用，如在此期间出现质量问题，由乙方负责维修并承担相应损失。 四、工程期限 1、本工程工期为年月日至年月日，共计天。 2、如乙方不能在约定的工程期限内完工，乙方须支付甲方工程延迟的违约金共计元。 五、双方承诺 1、甲方承诺及时到有关部门办理相应的审批手续，保证工程顺利实施。 2、乙方承诺施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。 3、乙方承诺文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。 4、因乙方的施工问题导致工程质量不符合合同规定的，甲方有权要求乙方修理或返工，造成的损失由乙方负责。 六、合同争议的解决方式 甲、乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院起诉。 七、其他约定事项 1、本合同经甲、乙双方签章后生效。 2、本合同生效后，如有未尽事宜，双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 3、本合同适用中华人民共和国法律。 4、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方：乙方： 日期：日期：
临时道路施工合同 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》，发包人同意临时道路工程由承包人负责施工，为明确双方权利义务，经协商达成本协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：临时道路包括临时道路的路基平整、压实宽6米，路基及路肩内倒渣土回填压实，2:8灰土夯填300mm厚宽6米，C20砼整体路面200mm厚（商砼）宽5米，具体以现场实际测量计量为准。 第二条合同工期 本合同年月日开工，年月日竣工，施工期间如遇雨天或不可抗拒的自然灾害和特殊情况，工期顺延。 第三条质量要求 质量要求达到标准，按现行施工技术规范和发包人要求施工，满足发包人要求。 第四条合同价款及结算支付方式 合同价款：，以双方最终确认的结算为准。 1、合同综合单价：道路渣土内倒回填单价9.9元/m3；路基整平、压实3.5元/m2；2:8灰土夯填300mm厚28元元/m2；C20砼整体路面200mm83.2元/m2；零星用工42元/工日；石粉70元/m3；上述综合单价包括人工费、机械费、材料费、运输费、管理费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由再额外向发包人要求任何费用。 2、工程量计算：施工前确认施工范围，工程量按发包人要求由发包人、监理、承包人代表现场核实，共同确认。 工程款支付方式： 第五条发包人责任 1、开工前发包人将施工部分及要求向承包人技术交底。 2、发包人由监理和审计负责工程监督、验收和工程量的复核。 3、协调现场障碍物（地下墓穴、建筑物、构筑物、树木等）的拆除工作。 第六条承包人责任 1、承包人必须按济南市有关渣土外运的相关规定办理渣土外运手续，并承担相应费用。 2、承包人服从发包人委托的监理管理。 3、严格按发包人工程量要求进行施工。
合同编号： 临时用电施工合同 ………………有限公司 二〇一六年印制
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 为明确双方权利义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就工程（项目）协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地址： 三、工程内容: 四、合同价款及支付方式 4.1合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国
家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。 4.2支付方式双方签订合同之日起甲方支付合同价款%；工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的%。剩余%作为质量保修金在保修期满后支付。 4.3 价款调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价： 工程价款调整方法： 五、质量保修 5.1工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，质量保证金为工程结算总价的%计元，保修期为
年。 乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。 5.2.保修期内因质量问题需维修的，乙方在接到甲方通知后小时内完成维修。 5.3.保修期内，乙方承担所有维修费用，否则，甲方有权委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。 5.4.超过质量保修期的，甲方有权委托第三人维修。 六、工程工期 6.1工程开工日期: 年月日， 6.2工程完工日期: 年月日； 6.3合同总历时天 6.4如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： 6.4.1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关
项目部临建设施施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 甲方因承建工程，委托乙方进行项目部临建设施施工。为确保工程能顺利进行，明确双方的责任与义务，经甲乙双方协商，订立本合同，希共同信守。 第一条：合同内容 项目部拌和楼基础浇筑，试验室、办公室及职工生活区装修等临时设施建设的施工（具体见：工程量清单） 第二条：施工工期：200 年月日至200 年月日 第三条：承包方式和合同单价 1、全部工程采取单价承包方式即包工包料（细目单价见：工程量清单），工程量清单项目单价包括在此项目内已列明或未列明的任何分项工程或其细目的费用，由乙方实行单价承包，单价包括相关的工、料、机、管理费、利润、保险费、暂住证费及地方税收等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方增加任何费用。 2、各项目工程数量以乙方实际完成且经甲方验收合格数量为准。 第四条：质量规格要求 1、所有材料均为新材料，不得使用旧材料进行装修、建设。 2、乙方应根据甲方要求进行施工。 3、临建工程应达到甲方指定的技术、质量要求。 第五条：甲乙双方责任 甲方责任 1、负责监督指导乙方施工。 2、乙方完工后经甲方验收合格后及时与乙方结算。 乙方责任 1、甲方认为不合格的产品，乙方无条件返工，费用自负。 2、在施工过程中乙方要做足安全措施，方可施工。如发生施工事故或人员伤亡由乙方负全部责任。 3、所有设施必须保证12个月的保用期，在保用期如出现质量问题均由乙方负责维修。 4、乙方人员必须服从甲方施工员统一管理指挥。 第六条：结算及付款方式 1、在全部工程完工后，进行验收结算(按实际工程数量)，一个月内支付完毕。
2、乙方必须向甲方提供全部结算工程款的工程营业税发票。 第七条：附则 1、本协议书未尽事宜，可作补充规定，补充规定与本协议书具有同等效力。 2、甲乙双方应友好协商解决本协议书履行过程中产生的一切争议，若双方出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申诉。 3、全部工程完工验收并结算支付后，本合同失效。 4、本协议书一式三份，甲方执二份，乙方执一份，均具有同等效力。 附：工程量清单 甲方：乙方： 代表：代表： 日期：年月日日期：年月日
施工现场临时用电协议书 承包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 工程地点: 为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策法规，保障施工现场的用电安全，依据《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002的要求，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的要求以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，施工过程中发现违章 用电及隐患，甲方有权责令乙方停止作业并及时整改。 2、需要停电时，甲方应在停电前及时通知乙方。 3、甲方应制定现场用电管理制度，作业前甲方负责施工现场临时 用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、严格执行三相五线制TN--S系统，三级配电两极保护。 2、电气操作人员必须执行和遵守北京市的安全用电技术规范标
准指导施工。电气操作人员必须持有效证件持证上岗，非专业人员严禁拆除、修理用电设备。 3、操作人员严格遵守甲方所制定的施工现场安全用电管理制度、 规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及共用电设备，如需要必须有 专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时，必须使用Ⅱ类绝缘的电动工具， 严禁小插板串接使用，应使用移动开关箱。使用中电源线要求无接头、无破损，应使用专用铜芯护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，在特殊场所应适用手把 灯，必须采用36V以下的低压灯。 7、使用电焊机是必须穿戴好防触电的防护用品。现场使用的电焊 机要求有二次漏电保护装置方可现场使用。一次线和二次线不得有破损和接头。 8、施工现场的配电箱、开关箱应配置两处漏电保护，漏电动作电 流不大于30毫安，额定漏电动作时间不应大于0.1秒。潮湿场所使用的电器漏电开关应适用漏电电流不大于15毫安。配电箱内设置必须完好无损、安装牢固（固定箱箱中据地1.5米。移动开关箱箱中0.6至0.8米）、导线接头包扎严密，绝缘良好，压线无松动。 箱内各支路标明用途要明确，箱配锁并有专人负责。配电箱周围不得堆放杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格品，严
*****临时道路承包协议书 合同编号：**** 签订地点：***** 甲方：（发包人） 乙方：（承包人） 为明确双方权益和责任，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就*********临时道路工程施工事宜达成以下共识，特签订此承包协议书，双方必须共同遵守。 一、工程概况： 1.1工程名称：******临时道路工程。 1.2工程地点：****************。 1.3建设性质：新建。 二、工程承包方式：包工包料。 三、工程承包范围: 3.1承包范围：甲方提供的施工图纸及相关文件包含的全部工作内容。 3.2施工说明：本工程包含路槽开挖、路基的整形碾压（压实系数不小于0.95）、30CM厚3:7灰土两步（压实系数不小于0.95）、20CM厚C25混凝土路面、浇筑、压光、养护、切缝、沥青灌缝并每隔4米设置一道伸缩缝；路沿石的采购及安装。 四、工程量和工程造价： 4.1乙方在已进行充分的现场踏勘后，确定本合同总承包价（含税）：￥******元（人民币大写：********元整）。 4.2按甲方给定的承包范围及内容，总承包价一次性包死，甲方不接受由于乙方理解存在偏差而导致的任何索赔。 4.3总承包价应包括完成本工程全部工作所需的费用，应视为包括但不限于以下费用：承包范围内所有的分部分项工程成本和费用，包括采购、运输、保管、二次搬运、加工、安装、成品保护和维护等费用；本工程所涉及的材料及工程检测、检验、试验费；扬尘处理、安全防护、文明环保施工等措施费；乙方的管理费、利润、税费；合同期内市场材料价格、人工价格、政府收费、垃圾运输处置费、不可预见费等各种因素造成的价格变动。本工程所涉及的工程配合费、交叉施工降效费、自身造成的返工费、赶工费、误工费等等，为符合甲方为乙方设定的全部责任和义务所需发生的所有费用。 4.4本工程造价是乙方在已进行现场踏勘，充分了解甲方对工程质量、技术、工期、安全、施
项目临时供电工程施工合同 甲方（发包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 乙方（承包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方双方就项目（以下简称本项目）临时供电工程（以下简称本工程）施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 第一条工程概况 一、本项目名称：。 二、工程名称：。 三、工程地点：。 四、工程内容：乙方应按施工图及市政供电主管部门针对本工程的相关书面意见及甲方要求施工，承包范围包括但不限于： 1．高压电缆外线工程施工，箱式变电站（包括其基础和围栏）、接地系统等的安装、调试及其材料设备的采购。临时施工用电的装机容量为：KW，系统详细说明及要求见“临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”。（提示：由沿海公司根据实际情况制定） 2．办理临时用电施工的报批手续，联系市政供电主管部门组织验收。 3．市政供电主管部门对施工设计的审图意见、设计图纸中要求做的工程。 4．办理变压器的报停、报开、增减容量及高压停电等手续。 5．施工用电设施通电移交给甲方前的维护、保管。 6．施工完毕后应提供完整的工程资料，办理设备入网、检测、接驳等供电所需手续（含费用），并提供维修和售后服务等。 五、工程质量标准：按照国家现行施工验收规范标准验收为合格，同时满足合同约定要求。 六、工程承包方式：包工、包料。
临时设施施工内部班组承包责任书 承包管理单位：XXXX建筑XX有限公司（甲方） 承包班组负责人：XXX 身份证号码：XXXXXXXXXXXXX（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XXX路站～XXX 站区间临时设施工程施工有关事宜达成如下协议： 一、概况 （一）工程名称：XX轨道交通XXXX路站～XXX站区间临时设施工程 （二）、工程地点：XX市XX区 （三）、工程范围：XXX路站～XXX站区间临时场地硬化、施工围挡、板房基础、贴瓷砖、施工便道、挖孔桩内及基坑抽排水、边坡防护、施工场地内地表处理及其他工程。（四）、工程内容： 1、场地硬化；施工准备；场地清理、砼立模浇筑砼、抹面、养护。 2、施工围挡（生产区、生活区）：施工准备；挖基础土石方、砌砖柱或基础、人工搅拌砼立模浇筑砼、围墙内外侧抹灰、基础外侧贴瓷砖。 3、活动房基础：基础砌砖或立模浇筑砼、办公室内贴瓷砖、人工回填土。 4、厕所（办公区、生活区）：基础砌砖或人工搅拌砼立模浇筑砼、地板贴瓷砖、人工回填土，砂浆抹面、人工挖化粪池的土方、人工搅拌砼预制钢筋砼盖化粪池的盖板。 5、生活区浴室：基础砌砖或人工搅拌砼立模浇筑砼、地板贴瓷砖、人工回填土。 6、厨房洗衣槽洗碗池：人工搅拌砼砌洗衣槽、洗碗池、厨房操作台、地板及操作台贴瓷砖、安装水管。 7、施工便道：施工准备;人工挖土石方、原有路面砼人工凿除（包含人行道道砖的凿除、新修人行道道砖的铺装）、基底浆砌片石和铺砌片石基层;砼立模、浇筑砼、抹面;养护。 8、临时边坡防护：人工搅拌喷射砼、人工搅拌边坡压顶砼、临时截水沟砌砖、φ42小导管防护、铺设钢筋网的制安、坡顶路面裂缝处理灌水泥砂浆、凿除砼电缆沟。 9、施工场地内地表处理：清除施工范围内的杂草、稀泥等。 10、绿化：办公区大门内外栽树及花草，花坛内人工回填土。 11、孔桩内及基坑抽排水：抽水机的购买及运输安装、孔桩或基坑内水的抽排。 12、降水井：机械设备进出场、钻孔、清孔、埋设钢护筒。 二、承包方式：劳务分包 甲方：乙方：第1 页共9 页
临时道路施工承包协议 我方因施工需要，拟在现场修建临时施工的道路，为了明确双方的权利与义务，经双方充分协商，达成如下协议； 建设方（以上简称甲方）郓城圆之翰置业有限公司. 承建方（以下简称乙方） 一：工程概况及要求 1.拟建道路为四条，东面沿27#楼与34#楼至20#楼与28#楼。西面沿11#楼与19#楼至1#楼与12#楼。北面沿3#楼与4#楼至31#楼与32#楼。南面沿2#楼与3#楼至25#楼与29#楼。全长约1000m（以实际测量为准）。 2.按我方定位中线两边各放宽2.5m，有效宽度不小5m，交叉路口夹角做成弧形（弧度现场确定），路面成形后高出自然地面30cm。 3.将拟建路面用机械整平压实，然后用粗、细石料铺平，上面用20T振动筒式压路机分两次碾压。碾压后确保平直，满足施工重载车辆通车要求。且高度满足30cm 。 4.施工现场如有土堆或坑槽等高低不平的情况，乙方有义务进行整平压实处理，具体做法依据实际情况而定，但必须确保路面能满足
承载大型施工车辆的压力要求（如有此类情况不另加费用）。 5.在后期施工中，如因路面没有压实而形成坍塌或下陷，均应由乙方承担维修责任。如不及时维修，甲方将直接从工程余款中扣除维修费用。 6.乙方的施工机械和人员，要注意保证现场的测量桩位和管线，不得破坏。 7. 施工机械和人员要严格按照相关的安全操作规程进行施工作业，不得违规、违章，否则造成的一切事故均由乙方全部承担。 8.开工时间以甲方通知为准，不得无故推延，具备条件的段面优先施工，负责村民的协调和处理外部干扰，担不得与其发生冲突。 二：承包价格及付款方式 1.按合格成形路面（宽5米、高0. 3米）实测面积计算，元/平方米。 2.经承建方、监理方和建设方三方验收合格签章后支付百分之八十(乙方开出全额发票)，余下款一年后付清。 三：本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜双方协商解决，并通过书面形式签字盖章而生效。 甲方签章：郓城圆之翰置业有限公司 乙方签章： 二○一三年五月日