合同编号：YTO-FS-PD516
工程维修劳务合同通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
工程维修劳务合同通用版
使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。
甲方：
负责人：
地址：
电话：
乙方：
负责人：
地址：
电话：
甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。
一、合同内容
甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：
__________。
二、选用材料
双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料：
1、聚氨酯注浆堵漏剂。
2、环氧砂浆。
3、m1500渗透性水泥密实剂。
4、遇水膨胀橡胶止水条。
5、聚氨酯密封膏。
6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。
7、其它未注明材料。
三、承包方式
甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。
四、施工期限
甲乙双方约定施工期限为________天，自________年
________月________日至________年________月________日止。
五、工程价格及计算方法
1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。
2、合同总金额为：________元。
六、付款结算方式
1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。
2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水：
（1）乙方免费保修后，支付合同金额的________%。
（2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的
________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。
3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的________%。如有漏水：
（1）乙方免费保修后，支付合同余下金额的
________%。
（2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。
七、质量及保修
乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修________年（人为或不可抗力造成防水层破坏除外），从验收合格之日起计算。
八、甲方责任
1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度。
2、组织对工程交工验收及办理结算。
3、按时支付劳务报酬。
九、乙方责任
1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。
2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承
担。
3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。
4、在工程竣工验收后________日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。
5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。
十、现场负责人
本工程甲方委派________为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力；乙方委派________为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。
十一、违约责任
1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金________元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。
2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金________元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。
3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。
十二、争方解决办法
在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解
决。如协商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。
十三、其他
1、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式
________份，甲方________份，乙方________份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（印章）：
负责人（签字）：
______年______月______日
乙方（印章）：
负责人（签字）：
______年______月______日
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
安装工劳务合同样本 合同编号: 甲方： 负责人： 地址： 电话： 乙方： 身份证号码： 住址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 注意事项：工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。一、合同期限 从______年______月______日起至约定安装工程任务完成之日为合同期限。 二、工作岗位 甲方安排乙方在______从事安装工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安
全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。 四、劳务报酬 注意事项：劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。 另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。1、按时计酬，日薪______元。甲方应付乙方必要的生活费用。 2、待安装工程完成验收交付后，扣除生活费用外付清乙方剩余工资。 五、劳动纪律 乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。 六、劳务合同的解除与不得解除的规定 1、经甲、乙双方协商一致，合同可以解除。 2、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同： （1）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的。 （2）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。 （3）被依法追究刑事责任或劳动教养的。 七、争议解决 因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向________仲裁委员会申请仲裁或向_______方所在地有管辖权的法院诉讼。 八、违约责任 若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本合同，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。 九、其他
维修工程劳务合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 第二条作业人员 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4·1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________元 4·2合同价款的确定原则（在确认的方式前划”√”）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （）4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （）4·2·2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：（）4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以
实际发生，书面签证资料为准） 第五条合同价款的结算和支付 5·1 结算、决算资料： 5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5·2合同价款的结算和决算： 5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5·3合同价款的支付： 5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安
安装工程劳务合同范本 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。 b.电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱） 3.发电机配电 发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱） 4.电气安装 a. ±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）配电箱、电线、管线等的安装。 b.设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。 5.甲方独立分包项目 a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。 b.电表箱；±0.00以上（不含设备房）户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。 c.发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。 二）给排水工程 1.室内给水工程 室外各建筑单元水表表后（含此表）至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。 2.室外给水工程 a.项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。
装修工程劳务合同范本 装修工程劳务合同范本 装修工程劳务合同范本1 甲方： 乙方： 经双方协议，现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工，具体执行如下： 一、施工内容： 二、承包方式： 三、合同期限：自年月日至年月日。 四、人工款支付方式：每个项目甲方每月 5 号按乙方工程进度支付，支付金额为已完成并通过验收合格工程量的 50% ，客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内，甲方付清工程款 95% 给乙方， 5% 一年质保期满后付清给乙方。 五、双方责任： 1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工，并由乙方组织管理有关生产人员，生产工具由乙方自理，具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、甲方配合提供好施工场地面给乙方. 2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范，并接受甲方人员管理。 3、乙方在施工生产过程中，必须严格按照安全生产的操作规程
施工，做好防火安全工作，施工现场严禁吸烟.如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故，由乙方全部负责。 4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执，做到文明施工，礼貌待客，如因故与客户发生矛盾，甲方有权更换施工班组，所完工部分达到合格的，其工程总价按70%计算，如发生较大争执造成甲方经济损失，乙方必须对此承担经济责任。 5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间，人身及社会保险均自行购买，甲方概不负责。 6、乙方班组施工时，应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施，如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的，由乙方负责赔偿。 7、乙方必须遵守甲方定出的各项《工程质量验收标准和工艺要求》以及《项目管理措施》进行施工，如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工，并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。 8.乙方必须遵守甲方定出的各项《现场施工安全及文明施工管理细则》，并组织工人认真学习，如有违反相应管理条例的，根据双方签订的《班组安全施工责任书》承担其责任;如因乙方因不遵守《现场施工安全及文明施工管理细则》而造成相应安全事故由乙方自行负责。 9、乙方施工的工程必须通过甲方的内部验收，不合格者必须返工直至符合要求、并理应赔偿甲方材料费。
YF-ED-J3249 可按资料类型定义编号 工程维修劳务合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
工程维修劳务合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方： 负责人： 地址： 电话： 乙方： 负责人： 地址： 电话： 甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方 施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有 关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合
同，以共同遵守。 一、合同内容 甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：__________。 二、选用材料 双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料： 1、聚氨酯注浆堵漏剂。 2、环氧砂浆。 3、m1500渗透性水泥密实剂。 4、遇水膨胀橡胶止水条。 5、聚氨酯密封膏。 6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。 7、其它未注明材料。 三、承包方式
甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。 四、施工期限 甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。 五、工程价格及计算方法 1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。 2、合同总金额为：________元。 六、付款结算方式 1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。 2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏
维修工聘用合同 甲方： 乙方： 身份证号码：性别 通讯地址： 甲方聘用乙方为维修工，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 第一条本协议期限为一年。 （一）本协议年月日生效，至年月日终止。（二）乙方承担的劳务内容、要求为：修理工岗位职责内容，即甲方单位内水、电、暖、门窗及各类公共设施的维修维护。第二条乙方应按照甲方的要求，保证按时完成网信办规定的工作任务。 第三条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第一条、第二条约定的协议内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。 第四条甲方支付乙方劳务报酬的标准为：800元/月，按月开支。方式和时间为：甲方月初十五日前至迟笔不超过本月底，以转账形式支付乙方上月劳务报酬。薪金中不含医疗、养老、保险部分。 第五条劳动纪律
（一）乙方必须有电工作业操作证。 （二）乙方负责维修工作，及时做好问题诊断与维修保养。工作中不得违章操作，若乙方在违规操作中造成人员伤害和安全事故的，乙方承担相应的违规操作责任。乙方有权拒绝甲方违章指挥、强令冒险作业。 （三）乙方在工作职责范围内，尽职尽责，保持手机畅通，随叫随到，不可影响甲方正常工作。 （四）乙方不得损害甲方的名誉和利益，不得泄露甲方的工作机密。 （五）乙方患有职业病或其它疾病，而不能胜任本工作岗位的应自行解除劳务合同，乙方不可隐瞒。否则因乙方带病作业而发生伤亡事故，所引发的一切经济及法律责任由其自负，甲方不承担任何医疗、保险、工伤及其它一切经济补偿费。 第六条乙方在甲方工作期间犯有第五条的错误，甲方可立即与乙方解除聘用协议并不支付任何补偿。由于乙方行为给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。 第七条发生下列情形之一，本协议终止： （一）本协议期限届满终止。 （二）双方就解除本协议协商一致。 （三）乙方由于健康原因不能履行本协议义务。
安装工劳务合同范本 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方： 负责人: 地址： 电话： 乙方： 身份证号码: 住址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 =?=■=■=■=■=■= ■=■=■= =-=-=■ ==-=-= = = —= ■==—■=■ = = —= =—= = ■=■=■= = — = =■=■ = = -=-=■= ■=■=■= =-=-=■ = ■=■=■ = = = ■=■ = ?■ ■==—■=■ = = ■=■ = =—= = ■=■=■= = — = =■=■=■ = -=-=■= ■=■=■= =-=-=■ == ― = = = ~ = ■= = ■=■■=■ = = ~ = = ~ = = ■=■=■= = ~= =~ I I 风险提示:工作岗位及工作时间 I
■ I 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班i 电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；
如所在国国庆、春节等。 I I 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题， 避免之后因履行合同发生纠纷。 I i I I I I I I I I I _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 一、合同期限 从 _______ 年_______ 月_______ 日起至约定安装工程任务完成之日为 合同期限。 二、工作岗位 甲方安排乙方在 ________ 事安装工作。乙方应按劳动合同约定按 时、按质、按量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证 乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必 要的劳动防护用品。 四、劳动报酬 I II I I i风险提示：劳务费用| I I I I 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中
安装工程劳务合同(2) 为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任，根据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定，经双方友好协商签定本合同。 一、工程概况： 1、工程项目：工程 2、工程地点： 3、工程内容： 二、发包方式：劳务承包 三、劳务分包时间： 开工时间从年月日到年月日，共计天。该时间必须按甲方的要求执行，因乙方原因未能在约定的时间内完工，每延期一天支付违约金元，累加计算。 四、劳务价格及工作内容：(见附表一)工作内容及要求：按图纸和相关规范进行施工。 五、劳务价格中包括下列费用： 施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨维修费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、安全帽安全带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。 六、劳务费结算办法：
1、在工程质量合格的情况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。 2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后，根据甲乙双方现场收方计量，按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。(需扣除每月进度款)。 七、保险：乙方人员的保险由乙方负责按有关规定办理。 八、安全生产及安全事故处理 1、甲、乙双方必须认真执行国家劳动安全法和有关法律、法规。 2、乙方应严格执行国家及地方相关安全法律法规、工程管理条例及操作规程，对每个班组的每个作业人员必须进行安全教育交底，并在安全交底书上签字，确保无安全事故发生。乙方设为安全员，对工人进行安全教育、环境保护教育和职业病防治教育，遵守安全技术交底，防止高处坠落、落物伤人、触电、火灾及机械伤害事故。乙方要为工人办理意外伤害保险及法律规定的其他保险;乙方施工过程中坚决杜绝重伤、死亡事故事件的发生。安全帽、安全带及其他工护具自备。施工时，严禁向建筑物四周及电梯井内丢任何物品，施工电梯载物要搁置平稳;严禁酒后上班，严禁拆除工地防护，在施工中若因违章操作或乙方自身原因造成的伤、亡等安全事故其经济责任由乙方自行负责。甲方一概不承担任何责任和费用，并将视其情节轻重处以500 元以上罚款。乙方安全事故经济责任人。 3、乙方必须自行承担各工种、各工序的材料堆码、落手清、清洁卫生等工作。乙方施工人员应服从甲方项目部规定的文明施工规章
最新维修工程劳务合同范本精选3篇 劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议.一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生.以下是小编为大家整理的维修工程劳务合同范本精选3篇,供大家参考学习. 维修工程劳务合同范本1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同. 第一条工程概况及承包工作内容 第二条作业人员 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天. 第四条合同价款 4·1合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元? 4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√ ): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: ( )4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整. ( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据: ? ( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)?? 第五条合同价款的结算和支付 5·1 结算、决算资料: 5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书. 5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书. 5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等.
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 维修工程劳务合同
编号：FS-DY-20662 维修工程劳务合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程具体的情况，经双方友好协商，一致同意签订本安装工程施工分包合同。 一、工程范围 1、乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#～23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。 2、乙方必须按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。①.11#～23#楼强电施工图以内全部安装内容。 ②.11#～23#楼弱电施工图以内安装内容(注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并配合弱电公司穿
所有线路)。 ③.11#～23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装，具体安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。 ④.室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。 ⑤.乙方不负责室内、室外的消防系统的安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装⑥.施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理(临时用电、用水全部材料由甲方提供)。 ⑦.主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。 ⑧.主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只提供主材(如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器)，其余辅材和机具一律由乙方负责购买(如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等)，
编号： 房屋维修劳务合同样本 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就消防中队房屋维修事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：消防中队房屋维修 2、工程地点：消防中队院内及围墙 3、工程范围：屋顶换瓦、门刷漆、修补围墙等 二、工程服务形式 乙方包工、包料、包工期、包质量。 三、维修时间：20XX年10月1日——10月15日。 四、维修金额及项目 总金额：20529元。项目如下： 1、森防库瓦屋面维修138.4平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。 2、杂物库及种子库瓦屋面维修142.3平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。 3、5间宿舍瓦屋面维修85.0平方米，更换瓦屋面-挂瓦条-油毡、粘土瓦铺设(旧瓦利用80%)、封檐板刷漆。第6间办公室
编号：_________________ 工程维修劳务合同专业版 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方： 负责人： 地址： 电话： 乙方： 负责人： 地址： 电话： 甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。 一、合同内容
甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：_________________。 二、选用材料 双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料： 1、聚氨酯注浆堵漏剂。 2、环氧砂浆。 3、m1500渗透性水泥密实剂。 4、遇水膨胀橡胶止水条。 5、聚氨酯密封膏。 6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。 7、其它未注明材料。 三、承包方式 甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。
四、施工期限 甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。 五、工程价格及计算方法 1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。 2、合同总金额为：________元。 六、付款结算方式 1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。 2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水： （1）乙方免费保修后，支付合同金额的________%。 （2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，
编号：_____________ 门窗安装工程劳务分包合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下称“甲方） 承包方：（以下称“乙方） 甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，签订本承包合同，以资共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围及方式 1、乙方以清包工的方式完成承包范围内的工作量，即包安装的人工费用、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收。（包括材料的装卸和场内的二次运输及制安、门窗框标识清理、发泡剂填缝、防雷接地的连结，打防水胶等）及本合同约定的其他事项和费用。项目部与班组约定范围内的所有门窗由乙方负责施工处理。现场施工人员的交通费、住宿费和就餐费用由乙方自行安排。需要时甲方可提供必要的协调工作。乙方从合同签订起对门窗工程进行承包直至工程竣工验收及后期维修工作。 2、辅材提供方式： 3、除垂直运输设施、吊篮、脚手架外的施工机具、设备由乙方自备（施工作业的工具），其用于施工作业的工具类消耗性材料自行购买。 4、包材料损耗：铝材/塑钢损耗为0.5％（按米计），玻璃为1％（按玻璃面积计），五金件损耗为零（机械性损坏或厂家质量问题可退换），玻璃胶、结构胶、耐候胶以进场工地实测量消耗量为准。如因劳务队伍的原因造成材料损耗超过规定损
耗率的由劳务队伍照价赔偿，并处以损耗材料总价的罚款。各种硅胶的使用必须要按技术要求施工到位，使用后的胶筒按规定交回，如不交回则按损耗算。安装配件由甲方负责，乙方应严格按照设计要求进行安装，超出部分费用由乙方自理。 3、主要工程项目工作内容： 3.1 洞口放线测量，确定门窗准确的加工尺寸； 3.2 各类材料的现场运输清点； 3.3 生产计划、运输计划编排； 3.4 进场材料的二次运输工作； 3.5 外框定位、固定及防雷接地的连接； 3.6 外框四周发泡剂的填缝处理； 3.7 窗框与外墙连接的周边注胶密封； 3.8 固定玻璃、内扇及辅助部件（包含门窗扇外露执手）现场安装，玻璃周边的室内外注胶密封； 3.8 成品保护及卫生清理及淋水试验（如甲方要求）； 3.9 检试验及交工验收的配合、维修、保修等全部操作过程。 三、工期要求 本工程的开工日期根据项目部的施工进度安排，以项目部发出的开工通知为准，乙方的具体施工进度应满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。特别是关键节日里的施工人员和设备等必须满足业主的工期要求。 四、工程质量 1、本工程质量求合格。工程所有性能均应满足国家规范《铝合金门窗》 GB/T8478-20XX、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20XX、《中空玻璃》
工程维修劳务合同（通用） 甲方： 负责人： 地址： 电话： 乙方： 负责人： 地址： 电话： 甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。 一、合同内容 甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：_________________。 二、选用材料 双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料： 1、聚氨酯注浆堵漏剂。 2、环氧砂浆。 3、m1500渗透性水泥密实剂。 4、遇水膨胀橡胶止水条。
5、聚氨酯密封膏。 6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。 7、其它未注明材料。 三、承包方式 甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。 四、施工期限 甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。 五、工程价格及计算方法 1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。 2、合同总金额为：________元。 六、付款结算方式 1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。 2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水： （1）乙方免费保修后，支付合同金额的________%。 （2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。 3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的________%。如有漏水： （1）乙方免费保修后，支付合同余下金额的________%。 （2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。 七、质量及保修 乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修
劳动合同 甲方： 乙方： 身份证号码： 甲方聘用乙方为维修工，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 第一条本协议期限为年。 (一)本协议于年月日生效，其中试用期个月,至年月日终止。 (二)乙方承担的劳务内容、要求为：维修工岗位职责内容。 第二条乙方应按照甲方的要求，保证按时完成公司规定的工作任务。 第三条工作时间及假期： （一）乙方每日工作时间8小时，每月工作时间为天。除中午吃饭时间一小时外，工作日不安排其它休息时间。具体上班时间根据季节另行通知。 （二）甲方由于生产经营需要，可适当安排延长工作时间，即安排加班加点时间。一般每日不超过2小时，每月不超过8小时。乙方无特殊情况，须服从甲方加班安排。 （三）乙方有权享受法定节假日，但应服从公司的统一休假、值班、加班安排。 （四）甲方要求乙方在法定节假日加班，乙方完成加班后，甲方应安排乙方相应的时间轮休，或按国家规定和公司规定支付乙方加班费。乙方无特殊情况，应服从甲方安排。 （五）甲方根据生产经营需要，可调整日常工作起止时间（上班时间）。 第四条甲方支付乙方劳务报酬的标准为：薪金每月底薪元+绩效考核+加班；方式和时间为：甲方每月十日，以货币形式支付乙方上月劳务报酬。薪金中含有医疗、养老、保险部分，甲方不再给乙方办理医疗养老等社会保险。 第五条劳动纪律 （一）乙方必须持有操作证件（如：驾驶证）。 （二）乙方负责汽车的维修工作，及时做好问题诊断与维修保养工作。 （三）乙方在工作中不得违章操作，必须严格遵守安全操作规程，若乙方在违规操作中造成人员伤害和安全事故的，乙方承担相应的违规操作责任。乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业。 （四）乙方应遵守甲方的劳动纪律条款： 1、严格遵守甲方的考勤制度,不得迟到、早退、旷工。未经请假离开岗位的，按照旷工处理。事假超过3天，没有获得相关领导书面批示的，甲方有权开除乙方； 2、服从甲方的工作安排并认真完成工作任务； 3、乙方不得利用工作时间从事非甲方安排的工作，不得从事与甲方形成利益冲突的事务； 4、乙方不得有打架、斗殴、暴力、寻衅滋事、盗窃、欺诈、弄虚作假、扰乱工作秩序、酗酒、故意损害或侵占甲方财务其他违法和违反社会道德和公序良俗的行为； 5、结束在甲方的工作时，应当做好交接工作，包括对甲方所属各类文件及工具设备的交接； 6、乙方不得损害甲方的名誉和利益，不得泄露甲方的商业机密。 第六条乙方在甲方工作期间犯有第五条中违反劳动纪律的错误，构成严重违纪，甲方
工程维修劳务合同范本 甲方： 负责人： 地址： 电话： 乙方： 负责人： 地址： 电话： 甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。 一、合同内容 甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围： 二、选用材料 双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料: 1、聚氨酯注浆堵漏剂。 2、环氧砂浆。 3、m l500渗透性水泥密实剂。
4、遇水膨胀橡胶止水条。 5、聚氨酯密封膏。 6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。 7、其它未注明材料。 三、承包方式 甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。 四、施工期限 甲乙双方约定施工期限为_______ 天，自________ 年 _______ 月_______ 日至________ 年 _______ 月_______ 日止。 五、工程价格及计算方法 1、本合同采用总价包干方式，按 ______ 元/平方米的价计算，总计_______ 平方米。 2、合同总金额为： ______ 元。 六、付款结算方式 1、本工程完工验收合格且结算后 ______ 日内，支付合同金额的_______ %o 2、从验收合格之日起计算 _______ 年后如无漏水，支付合同金额的_______ %o如有漏水： (1)乙方免费保修后，支付合同金额的_______ %o (2)乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的 _______ %中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。
3、从验收合格之日起计算_______ 年后如无漏水，支付合同余下金额的_______ %o如有漏水： （1）_________________________________________ 乙方免 费保修后，支付合同余下金额的__________________ %o （2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的 %中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。 七、质量及保修 乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修_______ 年（人为或不可抗力造成防水层破坏除外），从验收合格之日起计算。 八、甲方责任 1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度。 2、组织对工程交工验收及办理结算。 3、按时支付劳务报酬。 九、乙方责任 1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。 2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。 3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。 4、在工程竣工验收后________ 日内向甲方提供产品合格证、
编号：_____________安装工劳动合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（用人单位）名称： 法定代表人（主要负责人）： 单位地址： 联系电话： 乙方（劳动者）姓名： 身份证号码： 现住址： 户口所在地： 联系电话： 第2页共5页
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 双方同意按以下第种方式确定本合同期限： 1、固定期限：从年月日起至年月日止。其中，试用期为前天。 2、无固定期限：从年月日起至法定终止条件出现时止。其中，试用期为前天。 3、以完成一定工作任务为期限：从起至工作任务完成时止。该工作任务完成的标志为。 二、工作内容和工作地点 乙方的工作内容为，工作地点为。 三、工作时间 乙方的工作时间，实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动行政部门批准。 四、劳动报酬 1、甲方于每月日前以货币现金或转帐形式及时足额支付乙方工资，乙方的工资标准为 元\月或（元\天，实际所发工资以计日考核为准）。 2、甲方支付的工资不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。 五、社会保险 甲方必须按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 甲方为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。 乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按《工伤保险条例》的规定办理。
编号： 维修工程劳务合同范本 [1] 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 第二条作业人员 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_ ____日，工期为______天。 第四条合同价款 4·1合同价款为：_________元(人民币)写：_______ __ 4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√")： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： ( )4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 ( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据： ( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)
第五条合同价款的结算和支付 5·1 结算、决算资料： 5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5·2合同价款的结算和决算： 5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5·3合同价款的支付： 5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规
水电安装工程施工劳务分包合同 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方） 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方） 甲方同意由乙方承包＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、承包范围及工作内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿室内给排水、强电、弱电工程、防雷接地 系统工程、消防预埋套管、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见施工图纸、甲方与业主签订的《保利城二期二标合同》所述的关于水电及防雷接地工程的工作内容。 四、承包方式 4.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 4.2各项工程内容包括但不限于：（包干价内容） （1）室内水电工作内容： 1、给水部分：距室外墙皮1.5m处至管井水表组的生活给水立管、横干管、支管（支管末端用堵头 封住进行给水试压）安装、地下车库水龙头管道安装系列工作，包括管道支架安装、管道刷油或颜色漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗及消毒并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗、消毒）； 2、排水部分：污水、粪水、雨水、冷凝水系统的立管、横干管安装，污水、雨水、冷凝水立管至 地漏的支管、冷凝水立管至空调套管位置的支管安装，潜污泵排水管道（包括阀门、水泵）安装，厨房、卫生间内排水支管在立管处预留三通，用堵头封住，出室外排水管施工至室外第一个检查井或雨水蓖。管道安装包括挖、填土、支架安装、管道刷油、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作。 3、强电部分：低压配电房、发电机房配电柜至动力配电箱、双电源箱的常备用电源进线（包括配 电箱、控制箱安装及调试），发电机房配电柜至各低压配电柜控制线，动力配电箱、双电源箱至控制箱、照明配电箱进线，电表箱至住宅分户箱进线，照明配电箱、住宅分户箱及潜污泵控制箱出线，包括进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。住宅分户箱后按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。楼梯间、车库、大堂、机房、水电井等公共照明的埋管、及第一次线槽修补，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。 4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配合弱电专 业公司完成穿线工作； 5、接地工作：电井接地扁钢敷设、图纸要求的配电箱重复接地安装、规范及相关部门要求的金属 线管、桥架、支架等接地工作。 （2）公共项