绿化施工合同
（专用条款）
合同编号：
双方当事人
甲方: XX园林股份有限公司
地址:______________________________________________
联络人:_____________________ 职务: _________________
电话:_______________________ 分机:_________________
传真:_______________________ 电邮:_________________
乙方:______________________________________
地址:______________________________________________
联络人:_____________________ 职务:_________________
电话:______________ _____ 分机:_________________
传真:_ ____________ ________ 电邮:_________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、行政法规的规定，甲乙双方本着互惠互利、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，并结合本工程的实际情况，特签订本绿化施工合同（专用条款）（以下简称“合同”），以兹共同遵守。
第1条: 工程概况
1.1工程名称：。
1.2工程地点：。
1.3工程内容：绿化种植。
第2条: 工程施工范围
2.1施工范围内的绿地整理（含清理垃圾），15cm内的翻土及细平；
2.2苗木的装卸、起挖、运输、场地内转运、栽植、移植等人工及机械费用；
2.3苗木的绑扎、支撑，淋定根水，种植后保暖防晒等技术措施的材料、人工及机械费用；
2.4绿化土方的驳运、平整、人工换土；
2.5完工后的绿化场地清理；
2.6含所有苗木种植完工并验收后30天（养护期）苗木的养护工作（含换苗）；
2.7绿化种植范围为：内所有绿化种植面积；
2.8合同清单规定的其他工作内容（详见合同附件工程量清单）。
第3条: 合同工期
3.1合同工期总日历天数天，暂定年月日前进场，年月日前完工。具体工作时间以甲方项目
经理书面通知为准，乙方必须听从甲方、甲方项目经理及项目部的工作安排和统一管
理。乙方应于合同签订后15天内，进场施工前按甲方要求提交详细的总进度计划，审
批后作为施工总进度控制的依据。
第4条: 工程质量及质保期
4.1工程质量标准按经业主单位审定之施工图、工程预算表内之材料规格、质量标准，并按
甲方、业主及相关单位、工程所在地市建委就园林工程之有关技术标准要求验收，但最
终以通过业主及相关单位竣工验收为准。甲方相关施工技术标准详见合同附件。
4.2工程质量保修保养期：年（以工程经甲方、业主及相关单位竣工验收合格并交付使用之
日起计算）。
4.3成活保养期：按甲方与业主单位的工程施工合同规定，本承包范围内绿化养护期为3个
月，自甲方验收合格并移交之日起计算，至甲方与业主单位工程施工合同规定的工程质
保期到期时届满。乙方在绿化施工及养护期内负责苗木的养护工作（含更换苗木的所有
费用），以保证所有苗木良好存活、生长。无论因任何原因导致苗木损毁或死亡的，乙
方应及时免费修复或补齐，并自行承担所需费用。
4.4其他质量标准要求：。
第5条: 工程造价及承包方式
5.1本工程合同总价暂定为￥元（人民币大写：元），其中税金已计入总价。具体内容详见
合同附件工程量清单（须甲乙双方签章确认）。
5.2承包方式：固定综合单价。由乙方按施工图内容实行包工、包税金、包质量安全、包文
明施工、包效果、包工期、包通过业主单位竣工验收的方式，并由乙方承担保质、保修
责任。施工机具由乙方负责（如铁铲，剪刀，手套等）。综合单价已经包含乙方为完成
承建和质量保修责任的人工费、材料费、损耗、包装费、运费、种植费、装卸费、土壤
改良费、运杂费、垃圾清理及外运费、工地范围内的材料转运费用、机械使用费、工具
费、成品保护费、保管费、各项检验检测费、配合报建报监费、进退场费、利润、保修
保养费及保修保养所需的材料费、施工技术及各类措施费用、苗木冬季保温措施费、夏
季苗木防护措施费、苗木支撑保护措施费、赶工费、知识产权费、保险费、食宿费、水
电费、差旅费、生活日常费、安全文明施工费、按国家及政府规定应缴纳的各种税费以
及其他为履行合同可能发生的一切相关费用及风险。
5.3甲方不再提供任何施工机械及生产用具。乙方须充分考虑合作期内包括但不限于人工、
材料、机械等价格波动风险，所有单价在本合同期内结算时均不再调整（双方另有书面
约定的除外）。综合单价中有但乙方实际未施工或施工不合格的细项，该细项对应的费
用应从乙方进度款和（或）结算款中直接扣除。
第6条: 双方现场代表
6.1甲方项目经理：（姓名）：（电话）：。
6.2乙方现场负责人：（姓名）：（电话）：。
乙方施工队负责人：（姓名）：（电话）：。
注：1、办理结算前，甲方向乙方支付款项时，乙方需先提供真实、有效、等额的项目所在地税局代开的建筑业统一发票；办理结算时，乙方应根据结算价先补齐发票差额；若乙方不能提供发票或提供发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝支付任何款项或者直接从应付款中扣除应开具发票票面金额的30%作为违约金。2、一旦发现乙方所开具的发票是虚假发票，乙方应按开具虚假发票票面金额的30%向甲方支付违约金，重新向甲方开具符合要求的真实发票，并且承担由此造成的一切后果。3、甲方有权选择银行转账或汇票方式支付款项。
第8条: 设计变更、工程指令、签证及工程联系单
8.1甲方的设计变更、工程指令须经甲方和（或）甲方项目经理签字盖章后以书面形式下发
方生效。未按上述要求发出的设计变更与工程指令，乙方可拒绝实施。
8.2甲方发出的有效设计变更与工程指令，乙方应按要求实施，如乙方拒绝实施，甲方有权
选择第三方完成，并按实际发生的费用×150%从乙方进度款和（或）结算款中直接扣除。
8.3乙方发现设计变更与工程指令有违反国家规定、影响工程质量或存在明显不合理浪费之
处，应在24小时内书面通知甲方。乙方提出的合理化建议如被甲方采用，甲方可根据
实际情况对乙方予以奖励。
8.4对设计变更工程及指令涉及到的隐蔽工程与拆除工程量，乙方应在实施完毕后1日内请
甲方现场查验并填报《签证单》，超过时限甲方有权拒绝确认。
第9条: 工程竣工验收
9.1隐蔽工程在隐蔽前2天，由乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知
甲方到场检查。甲方不按时到场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽
记录，甲方应予以承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，检查费用和因此造成乙方
的经济损失，由甲方承担，工期应顺延；复查不合格，所有费用由乙方承担，乙方应负
责无偿返修，工期不顺延。
9.2工程竣工验收，应以经甲方、业主及相关单位审定之施工图纸（或设计图纸）、工程所
在地市建委就园林工程之有关技术要求及说明书、工程预算书、图纸会审记录、有关变
更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据，最终须通过
甲方、业主及相关单位的竣工验收。乙方因工程质量达不到规定标准，乙方应对该部分
工程进行拆除、修复、重新施工或采取其他补救措施，直至符合规定的标准为止，由此
产生的费用全部由乙方承担，且工期不予顺延。如整改两次以上(包括两次)，工程仍未
能通过最终验收的，甲方有权将整改工作交由第三方完成，并按实际发生的费用×150%
从乙方进度款和（或）结算款中直接扣除。
9.3验收工程的工程质量及工程内容符合要求的，双方在乙方提交的《竣工工程验收证明书》
上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交作为竣工资料。如工程质量不
合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，
直至达到符合标准和要求为止，由此产生的费用均由乙方负责。工程经业主及相关单位
组织竣工验收合格的，以甲方提交竣工验收报告之日为竣工日期；工程按甲方要求修改
后通过竣工验收的，以乙方修改后提请甲方验收的日期为竣工日期。
9.4工程完工后，乙方须在30天将竣工资料壹式叁份提交给甲方。
第10条: 工程竣工结算
10.1以甲方、业主及相关单位审定之竣工图、预算报价书、施工期间的设计变更、现场签证
单和补充报价书等资料作为结算依据，实行固定综合单价包干，按甲方审核确认实际完
成之工程量进行结算。
10.2结算条件：（1）工程经甲方、业主及相关单位竣工验收合格。（2）工程完工后，乙方须
在30天内将竣工资料壹式叁份提交给甲方。（3）乙方应配合甲方整理完整的对业主的
结算资料。如乙方不具备本条约定的结算条件，甲方不予办理结算手续，由此造成的不
利后果由乙方自行承担。
10.3合同外增加工程的结算。对增加的工程项目，已有适用的价格按合同单价，合同中没有
适用的价格由乙方提报相应的单价经甲方成控部审核签字确认后方可计入结算。
10.4合同项目结算中，如因甲方或业主及相关单位原因造成乙方人工窝工和（或）机械窝工
次数分别累计未超过两次的（包括两次），甲方不予支付人工窝工费和（或）机械窝工
费；自分别累计第三次起（包括第三次），甲方同意据实支付人工窝工费和（或）机械
窝工费给乙方，人工窝工费计算方式为：实际发生的窝工天数×人工单价×%，机械窝
工费计算方式为：实际发生的机械台班数×机械台班单价×%，人工窝工费和（或）机
械窝工费具体以甲方成控部核算为准。乙方须自发生人工窝工和（或）机械窝工之日起
7天内，向甲方成控部提交经甲方现场管理人员和甲方项目经理签字确认的签证单，并
由甲方成控部审核签字确认后，方可作为支付依据。如乙方未按本条约定办理的，甲方
不予支付人工窝工费和（或）机械窝工费。
10.5对本合同外的增加项目，如增加项目所涉工程款的累计总金额在合同暂定总价10%以内，
乙方须向甲方成控部提交经甲方项目经理签字确认的签证单并附业主签署的同意增加
工程项目的证明文件或资料，并由甲方成控部审核签字确认，乙方须在增加项目施工完
成之日起7天内办理上述签认手续，方可作为结算依据；如增加工程项目所涉工程款的
累计总金额超过合同暂定总价10%（包括10%）或超过人民币50万元（包括50万元）
时，乙方须向甲方成控部提交经甲方项目经理签字确认的签证单并附业主签署的同意增
加工程项目的证明文件或资料，并由甲方成控部审核签字确认，乙方须自增加项目施工
完成之日起7天内办理上述签认手续，且在上述签认手续办理完毕后30天内由双方签
订补充协议，方可作为结算依据。如乙方未按本条约定办理的，对增加的工程款，甲方
概不承认，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方自行承担。
10.6在乙方向甲方交齐竣工资料及工程结算书后，甲方应完成结算书的审核并书面回复乙方。第11条: 违约责任
11.1乙方必须无条件配合甲方的施工工期，如因非甲方原因造成工期延误的，甲方有权要求
乙方按以下第种方式承担违约责任：
11.1.1每延误一天，乙方应按合同暂定总价的1%向甲方支付违约金，该违约金直接从乙方
进度款和（或）结算款中扣除；延误超过15天以上的（包括15天），甲方有权解除
本合同，乙方须按合同暂定总价的20%支付违约金，该违约金直接从乙方进度款和（或）
结算款中扣除，并赔偿由此造成甲方的全部经济损失；
11.1.2每延误一天，甲方有权视情况要求乙方支付违约金人民币3000-20000元（人民币：
叁仟至贰万元整），该违约金直接从乙方进度款和（或）结算款中扣除；延误超过15
天以上的（包括15天）的，甲方有权解除本合同，乙方除须按本条约定支付违约金
外，还应赔偿由此造成甲方的全部经济损失。
11.2施工质量不符合合同规定的，乙方应无偿返工或整改。由于返工或整改造成逾期交付的，
乙方还应按照本条第1款承担违约责任。
11.3因乙方原因造成质量安全事故，使甲方或第三方遭受损失的，乙方应赔偿甲方或第三方
因此而遭受的全部经济损失，并承担相应的法律责任。
11.4未经甲方书面同意，乙方不得将其承包的工程违法转包给他人，也不得将其承包的全部
工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人或者将承包工程的任何部分分包。否则，甲
方有权解除本合同，并要求乙方按以下第种方式承担违约责任：
11.4.1乙方须按合同暂定总价的20%支付违约金给甲方，该违约金直接从乙方进度款和（或）
结算款中扣除，并赔偿由此造成甲方的全部经济损失；
11.4.2双方同意按甲方审定的已完成合格工程量的80%结算及付款，乙方须赔偿由此造成甲
方的全部经济损失。
11.5在合同履约过程中，甲、乙任何一方无故单方面提出终止合同的，违约方应无条件向守
约方支付合同暂定总价20%的违约金，该违约金直接从乙方进度款和（或）结算款中扣
除，并应承担由此给守约方造成的全部经济损失。
11.6乙方必须每月24日前将当月完成工程量以书面形式（要有详细子目内容）提交给甲方
审核，凡不报者一律不付进度款。对乙方所报进度（结算）如果超出审核金额的5%(包
括5%)以上的，甲方有权要求乙方按以下第种方式承担违约责任：
11.6.1乙方应向甲方支付超出审核金额的100%作为违约金，该违约金直接从乙方当月进度
款中扣除；
11.6.2每发现一次，乙方应向甲方支付违约金1000元(人民币：壹仟元整)，该违约金直接
从乙方当月进度款中扣除。
11.7乙方所报结算金额如果超出最终审核金额的5%（包括5%）以上的，乙方应向甲方支付
超出审核金额的50%作为违约金，该违约金直接从乙方结算款中扣除。
11.8本合同无论因任何原因解除或终止时，乙方应按照甲方、业主及相关单位要求、指示完
成现场的清理和撤离，不得破坏已完工工程。否则，乙方须按合同暂定总价的10%向甲
方支付违约金，该违约金直接从乙方进度款和（或）结算款中扣除，并赔偿由此造成甲
方的全部经济损失，且甲方有权派人强行拆除并清理，造成的费用和责任均由乙方承担。第12条: 争议解决方式
12.1若因本合同发生任何争议，双方可协商解决或提请有关部门进行调解。
12.2双方不愿通过协商或调解，或协商调解不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的
人民法院起诉。
第13条: 组成合同的文件
园林绿化工程合同书 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包方式：包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全 二、工程价款 1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为万元整，增减项根据甲方意见进行调整，竣工后据实结算。 2、合同价款涵盖内容为： 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。 三、施工工期 1、本工程计开工时间年月日。 2、本工程预计完工时间年月日。 3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。 4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币600元。甲方可从乙方的工程款内扣付。 四、工程支付 苗木，植被栽植至该标段的70%，支付总造价的50%，竣工验收后再付款45%，保修期满后付清5%的尾款，保修期为一年。尾款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。 五、工程质量 1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责; 3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负; 4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。 六、甲方责任 1、提供施工场地、水准点、坐标控制点、水电源接引点。 2、监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的处理、现场签证、工程进度款的支付、办理竣工结算。 3、由于乙方原因导致工程质量不合格的，甲方通知乙方后方可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 4、甲方负责提供四套施工图纸。 5、甲方委派为本工程现场代表，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与各种验收和签证工作，如变更现场代表应及时通知乙方。 七、乙方责任 1、乙方在签订本合同后三天内进场施工，否则乙方每日需承担合同总价3%的违约金;乙方超过七天没有进场施工的，甲方无需通知即可解除合同，若因此造成工程延误的，乙方负全部责任，并按合同总价30%的违约金赔偿甲方。 2、乙方进场施工后，五天内完成《施工组织设计》的编制，并报监理和甲方批准。乙方必须按批准后的《施工组织设计》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度;否则，甲方有权另行聘请其他施工单位代理乙方完成需要赶工的工程量，并按实际支付费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除。 3、乙方负责办妥政府规定与本工程有关的施工手续，并自行承担因此产生的乙方需支付全部费用。 4、乙方遵守有关法律的规定，接受甲方、监理的指令，按照施工图纸。设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。 5、乙方进行施工后，在各方面与其他单位密切配合和承担管理协调责任。 6、乙方需从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并采取措施避免工程施工对红线周围的地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，因乙方原因导致破坏而造成的损失由乙方承担。 7、每周例会前一天向甲方、监理单位报送周报，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。
绿化施工合同协议书 发包人（全称）：南通市通州区兴仁镇阚庵东村村民委员会 承包人（全称）：南通艳阳园林工程有限公司 依照中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平 和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程基本概括 1、工程名称：阚庵东村景观改造项目 2、工程地点：四安镇阚庵东村 3、工程内容：绿化种植 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 第二条：工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容； 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植； 3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。 4、土建工程质量保修。 第三条：施工工期限共30个工作日。 议定自2017年1月22日开工，至2017年2月22日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。
第四条：工程质量标准：在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。 第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。 第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用承包方式；全包 2、工程价款82985.33万元（暂定价以决算价为准）。 3、付款方式：工程竣工验收后结算总工程款的80%，养护期12月后结清20 %余款第八条：双方的权利和义务 1、工程师：在工程施工中，发包方委托为施工监理；承包方指派为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核； 2、发包人工作：做好施工场地的三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木的保护工作； 3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。 第九条：种植要求 1、种植地平整要符合设计意图和种植标准； 2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植； 3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
园林绿化工程施工合同 发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程基本概括 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 第二条：工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容； 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植； 3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。 第三条：施工工期限共个工作日。 议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。 第四条：工程质量标准： 在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。 第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。 第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。 1、本工程采用承包方式； 2、工程价款元（暂定价以决算价为准）。 3、付款方式： 第七条：组成本合同的文件 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标及其附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸
工程合同书 工程名称：七台河市新兴区宝泰隆厂区绿化甲方：宝泰隆集团 乙方：七台河市凯峰园林绿化有限公司
园林绿化工程合同书 甲方： 乙方： 为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。 第一条工程概况 1、工程名称：宝泰隆厂区绿化 2、工程地点：宝泰隆厂区院内 3、工程内容：草坪种植、补种、植物配置、植物养护、浇 水 4、承包方式：包工、包料 5、工程造价：整个绿地配置植物按实际发生绿化的面积每平 方米42.92元 第二条工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。 第三条工程延误 1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。 4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条甲方工作 1、确保施工面，现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。 第五条乙方工作 1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承 担质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。 第六条质量验收 1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低 于% 2、土建工程及换土工程要按图施工。 3、苗木质量要经卫生防疫部门检验。 第七条付款方式 第一期付款：工程竣工后付60% 第二期付款：七月末工程验收合格后付35% 第三期付款：2012年苗木成活率验收合格后
园林绿化工程施工合同 建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 根据国家及地方有关规定，甲方将绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 绿化工程。 二、施工地点及范围： 本工程位于，绿地总面积为平方米。 三、工程内容： 1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收； 2．绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等)； 3．工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算)； 4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植； 5．种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价： 工程总造价为人民币万元整（人民币叁佰万元整），一次性包干。 五、付款方式： 1．第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50％； 2．第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25％； 3．第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20％； 4．余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限： 本工程自年月日至年月日竣工。 七、甲方委托，乙方指派负责施工现场的管理协调工 八、违约责任 甲方责任： （1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。 （2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任： （1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。 （2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。 九、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。 十、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，图纸预算各一份。 甲方：乙方： 法定代表法定代表 联系人：联系人： 日期：日期：
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工合同范本专业版 (精篇) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程施工合同范本专业版(精篇) 建设工程施工合同范文1 建设方：以下简称甲方 施工方：以下简称乙方 甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： 一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同范文2 发包单位(甲方)： 承包人：(乙方)：
[2011]ZS.E17 合同编号： 园林绿化工程承包合同 （综合单价） 甲方： 乙方： 签约地点： 签约日期：
目录 （综合单价） 0 第一部分协议书 (4) 第一条工程概况 (5) 第二条工程承包方式 (5) 第三条工程承包范围 (5) 第四条合同工期及工期延误 (5) 第五条合同价款 (6) 第六条工程量及结算条款 (6) 第七条工程款支付 (6) 第八条合同文件的组成及解释顺序 (7) 第九条工程履约担保 (7) 第十条双方义务 (8) 第十一条合同生效 (9) 第二部分合同条款 (11) 第一条甲方的一般责任和义务 (12) 第二条甲方代表 (12) 第三条甲方的指示 (12) 第四条工程监理 (13) 第五条甲方和监理进出工地 (13) 第六条乙方的一般责任 (13) 第八条乙方的其他责任 (15) 第十条图纸与设计 (16) 第十一条工期条款 (16) 第十二条材料设备及工程质量 (19) 第十三条价款 (20) 第十四条支付 (20) 第十五条工程变更 (23) 工程变更 (23) 第十六条保险 (24) 第十七条不可抗力 (26)
第十八条知识产权 (28) 第十九条转让与分包 (28) 第二十条验收与保修 (28) 第二十一条违约责任与争议解决 (30) 第二十二条合同终止 (31) 第二十四条合同生效和终止 (33) 附录：索引 (34) 附录A:工程工期及误期违约金 (36) 附录B:工程质量保修书 (38) 第三部分履约保函（样本） (42) 第四部分廉洁协议 (45) 第五部分工程规范和技术说明 (49) A部：关于工程承包范围的详细说明 (50) A1、关于工程承包范围的详细说明 (50) B部：质量奖项和工期要求 (51) B1.工程质量奖项 (51) B2.工期及进度要求 (51) C部:基本要求和措施项目 (52) C1.文件 (52) C2商务安排 (53) C3.项目实施项目管理 (53) C4临时工程和施工机械、设备、工器具 (58) C5材料和施工工艺 (59) C6竣工交付 (62) D部适用于本工程的工程技术规范 (64) E部：甲方指定品牌、乙方负责采购的主要材料设备表(简称“B”类材料) (65) F部:乙方自报品牌的材料设备一览表(简称“C”类材料) (76) 第六部分综合中标价格 (77) 第七部分合同图纸 (79) 第八部分其他文件 (81)
园林绿化施工 合 同 书 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位：
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围： 三、质量标准 工程质量标准： CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》。 四、合同价款 金额（大写）：（人民币）。 （小写）￥：元。 五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1．本合同协议书 2．本合同专用条款 3．标准、规范及有关技术文件 4．图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内（苗木一年的养护保活）承担工程质量保修责任。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 八、合同生效 合同订立时间：年月日 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 本合同自双方签定之日起生效。 发包人：承包人： 法定代表人： (签名) 法定代表人： (签名) (或委托代理人)： (签字) (或委托代理人)： (签字) 地址：地址： 电话：电话： 日期：年月日日期：年月日
第二部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：执行通用条款 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同使用汉语 2.2适用法律和法规 适用法律法规：国家有关法律、法规和南宁有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 2.3适用标准、规范 《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》、《城市园林绿化养护管理标准》。 2.4双方另有约定列入补充条款。 2.5双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。 3、图纸 3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前向承包人提供 3 套施工图纸。 3.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。 3．3 发包人对图纸的特殊保密要求： 二、双方一般权利和义务 4、项目经理 姓名：职务：项目经理 5、发包人工作 5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前施工现场达到“三通一平”。
绿化种植工程劳务清包协议范本 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：_________绿化种植工程 2、工程地点：_____市_____区_____ 3、工程内容：植物栽植劳务清包 4、劳务承包范围：_________绿化种植工程甲方承包范围内植物栽植劳务。 5、劳务承包期限： 开工日期：_______年___月___日； 完工日期：_______年___月___日； 总日历工期：_______日。 发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期：
（1）人力不可抗拒的灾害而被迫停工； （2）甲方变更计划和设计而影响施工； （3）甲方未按期拨付劳务费用影响施工； （4）临时停水停电累计8小时以上； （6）其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 6、工程质量等级：国家或省市现行质量验收规范合格标准。 7、乙方投入施工人数：约________人。 第三条合同价款：本工程实行单价包干合同，最终以实际完成工作量及合同约定单价进行结算。 第二条合同文件适用标准和法律 1、适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 2、适用标准及规范：现行国家及工程当地有关标准、规范； 第四条施工前期工作 1、甲方负责与承包业主方（以下简称业主方）联系办理施工许可证、占道、排污、临建规划手续。乙方负责办理夜间施工及其它施工必须的手续等。 2、乙方负责在开工前完成生产、生活、临时设施的准备、建设工作，不得因此影响施工，否则应赔偿由此给甲方造成的一切损失。 第五条甲方责任 1、组建与工程相适应的项目管理班子，实施工程项目的全面组织与管理；
合同编号：xxx-2013-04 建筑工程施工合同 二零一三年四月
建筑工程施工合同 依照《中国人民共和国合同法》和《安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况双方达成以下协议，订立本合同。 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1. 2. 3. 4. 1.4开工日期：20 年月日 1.5竣工日期：20 年月日 1.6合同金额：，此工程一次性包死。（但因甲方提出变更而造成乙方额外增加的费用，全部由甲方承担）。第二条：合同文件使用的标准和适用法律： 1.1适用法律法规：《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》： 1.2适用范围：国家和省、市颁布的技术标准和施工规范
第三条：图纸 3.1图纸提供日期：20 年月日 3.2图纸提供套数：套 第四条：甲方驻工地代表 4.1甲方驻工地代表： 4.2监理工程师： 第五条：乙方驻工地代表： 5. 乙方驻工地代表： 第六条：甲方工作： 6.1施工现场具备开工条件： 6.2会审图纸和设计交底： 6.3负责协调乙方和各施工单位之间的配合关系。 6.4甲方负责指定乙方所需施工生产用水、电接驳点，由乙方负责安装计量表、施工用水、电、开关线路等。甲方在现场为乙方联系指定施工用设备、材料储藏位置。 6.5按本协议约定按时支付工程进度款。 6.6甲方配合乙方在48小时内进行隐蔽工程和中间验收，工程质量符合国家电气规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方已经批准，乙方可进行隐蔽和继续施工。 第七条：乙方工作 7.1 对施工现场交通、噪音、安全生产的要求：遵守政府有关主管部门的管
园林绿化施工合同协议 书书通用版 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
园林绿化施工 合 同 书 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围
承包范围： 三、质量标准 工程质量标准： CJJ/T82-99《城市绿化工程施工及验收规范》。 四、合同价款 金额（大写）：（人民币）。 （小写）￥：元。 五、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1．本合同协议书 2．本合同专用条款 3．标准、规范及有关技术文件 4．图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内（苗木一年的养护保活）承担工程质量保修责任。 七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 八、合同生效 合同订立时间：年月日 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 本合同自双方签定之日起生效。 发包人：承包人：
法定代表人： (签名) 法定代表人： (签名) (或委托代理人)： (签字) (或委托代理人)： (签字) 地址：地址： 电话：电话： 日期：年月日日期：年月日 第二部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：执行通用条款 2、语言文字和适用法律、标准及规范 本合同使用汉语 适用法律和法规 适用法律法规：国家有关法律、法规和南宁有关法规、规章 及规范性文件均对本合同具有约束力。 适用标准、规范 《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用 植物材料木本苗》、《城市园林绿化养护管理标准》。 双方另有约定列入补充条款。 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾 的，以法律、标准及规范规定为准。 3、图纸 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前向承包人提供 3 套施工图纸。 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。
合同编号：YT-FS-6744-24 绿化施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
绿化施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：武汉×××绿化工程。 二、施工地点及范围： 本工程位于武汉×××，绿地总面积为×又平方米。 三、工程内容： 1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收； 2．绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等)；
3．工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算)； 4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植； 5．种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价： 工程总造价为人民币××元整，一次性包干。 五、付款方式： 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
园林绿化工程施工合同 工程名称： 发包方： 承包方： 合同编号：
二O一六年月 园林绿化工程施工合同协议条款 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：施工图纸标注绿化和园建范围的苗木采购、种植、施工及养护管理等全部绿化和园建工作。 第2条工程承包范围 2.1 承包范围：（施工图纸所包含的全部内容）。 2.2 工程总面积： 二、合同文件及图纸 第3条本合同文件及解释顺序 3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1) 双方签订的补充协议 (2) 本合同条款 (3) 中标通知书 (4) 投标函及其附件 (5) 标准、规范及有关技术文件 (6) 图纸 (7) 工程量清单或预算书 (8) 其他合同文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条适用法律、标准及规范 4.1 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2 适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ 82-2012)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（DB11/T211—2003）、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213—2003）。 4.3 双方另有约定列入补充条款。 4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。 第5条图纸 5.1 发包人提供图纸日期及套数：开工前7天提供一套（含电子版）图纸。 5.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。 5.3 发包人对图纸的特殊保密要求： 三、双方的权利义务 第6条监理 6.1 监理单位名称： 6.2 监理工程师 ：职务：总监理工程师 需要取得发包人批准才能行使的职权：/ 除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。 第7条双方派驻工地代表 7.1 发包人派驻工地代表姓名： 职权：代表发包人在一线行使工程组织管理的职责，全面负责工程部署、质量、进度、验收工作。 7.2 承包人派驻工地代表姓名： 职权： 7.3 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。 第8条发包人工作 8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：
建筑工程合同书范本 兹有工程 总承包人：(以下简称甲方)，地址：，电话号码： 分包人：(以下简称乙方)，地址：，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于年月日双方同意如下条款。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 工程总价：人民币元整,大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 按年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。 以上工程量总包以实际工程量价款中抽取作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。 此合同开工天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，天内归还给乙方。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。 第五条：工程期限 开工日期： 竣工日期：(以竣工报告为准) 交付日 合同总工期：天 甲方应在合同签订后个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。 第六条：付款办法 乙方进场天内，甲方付给乙方进场施工费元。 乙方施工至壹个月后，天内付进场第壹个月的工程进度款的。以后以按每月工程量的进度款付，工程结束验收合格付至总工程款的。删除厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。 工程竣工后六个月内付。 工程竣工满一年后天内付清(此项为保固金)。 水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的〕 甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。 第七条：本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。 第八条：代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。 第九条：工地管理 乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 园林绿化施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实今天用的原则，双主就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工作地点： 三、工程内容：方案设计图（风附件一）范围内所有乔灌木植物种植等全部施工内容，以及完成本工程所需的一切劳务及材料。包括已指明或未指明的机械及设备，以及使整个工程得以正常操作所需的一切附带零件、所需的劳务等。 第二条：工期 一、开工日期：20 年月日， 竣工日期：20 年月日，共天（含所有节假日及恶劣天气）。 二、如遇下列情况之一，乙方应就延误工期的内容在1天内向甲方代表提交报告，经甲方审核批准并通过书面形式确认工期是否顺延： 1、工程量大量增加； 2、不可抗力； 3、合同中约定或甲方书面同意给予顺延的其他情况。 乙方在以上情况发生后1天内，就延误的工期向甲方现场代表提交报告，并经甲方同意后方可延期。否则，视为放弃申请权利，甲方不再给予工期顺延。 三、因乙方责任未按时完工的，每逾期一天，按每天乙方自愿承担合同 总价的千分之五支付延期违约金。累计延误超过5天，按每天乙方自愿承担合同总价支付百分之二支付违约金，同时，甲方有权解除合同。 四、本合同履约保证金元，如不履行合同，保证金不退还。 五、如甲方原因致工程停工或缓开工，工期可以顺延，但乙方不能索赔 其它任何费用。
.........................................绿化工程 合 同 书 甲方（发包人）：。。。。。。。。 乙方（承包人）：。。。。。。。。
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：本工程工程量清单范围内的全部内容 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围：包工料包 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 60 天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额：
￥ 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1．本合同协议书 2．中标通知书 3. 投标书及其附件 4. 本合同专用条款 5. 本合同通用条款 6．标准、规范及有关技术文件 7．图纸 8. 工程量清单 9. 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）
绿化种植工程劳务清包协议 甲方（发包单位）： 法定代表人： 乙方（劳务单位）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：绿化种植工程 2、工程地点：市区。 3、工程内容：植物栽植劳务清包。 4、劳务承包范围：绿化种植工程甲方承包范围内植物栽植劳务。 5、劳务承包期限： 开工日期：年月日； 完工日期：年月日； 总日历工期：日。 发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期： （1）人力不可抗拒的灾害而被迫停工； （2）甲方变更计划和设计而影响施工；
（3）甲方未按期拨付劳务费用影响施工； （4）临时停水停电累计8小时以上； （6）其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 6、工程质量等级：国家或省市现行质量验收规范合格标准。 7、乙方投入施工人数：约人。 第二条合同价款 本工程实行单价包干合同，最终以实际完成工作量及合同约定单价进行结算。第三条合同文件适用标准和法律 1、适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 2、适用标准及规范：现行国家及工程当地有关标准、规范； 第四条施工前期工作 1、甲方负责与承包业主方（以下简称业主方）联系办理施工许可证、占道、排污、临建规划手续。乙方负责办理夜间施工及其它施工必须的手续等。 2、乙方负责在开工前完成生产、生活、临时设施的准备、建设工作，不得因此影响施工，否则应赔偿由此给甲方造成的一切损失。 第五条甲方责任 1、组建与工程相适应的项目管理班子，实施工程项目的全面组织与管理； 2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工等方面的监督、检查和验收； 3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收；
合同编号： 建筑工程合同书 工程名称： 建筑单位： 施工单位： 签订日期：年月日
发包人（全称）：（甲方）承包人（全称）：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、备注： 二、工程承包范围 1、广场硬化。（见图纸，以预算单中的项目为准） 2、。 三、合同工期 本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期年月日，竣工日期为年月日，合同工期总天数天。 四、质量标准 工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。 五、合同价款 1、工程总造价：大写：元（人民币） ￥：元（人民币） 六、合同价款支付； 1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方
作工程预付款。 2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。 3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。 七、发包人工作 1、委派为工地代表，联系方式： 2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。 3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。 4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。 八、承包人工作 1、委派为工地代表，联系方式； 2、严格按图纸进行制作安装。 3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。 4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。 九、工程变更 1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。
绿化施工合同书 建设单位(甲方)：_________ 施工单位(乙方)：_________ 根据_________市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：_________。 二、施工地点及范围：本工程位于_________，绿地总面积为_________平方米。 三、工程内容 1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收; 2.绿地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等); 3.工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算); 4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植;
5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价：工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。 五、付款方式 1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%; 2.第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%; 3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%; 4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。 六、施工期限：本工程自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日竣工。 七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。 八、其他约定 _________。 九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。
建筑工程施工合同书模板 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条、工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条、工程承包范围 ___________________________________ 第三条、工程工期
1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条、工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条、组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条、标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条、甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清