建筑工程劳务施工合同完
整版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
建筑工程劳务施工合同完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
建筑工程劳务施工合同范文1
甲方：___________
乙方：___________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：______________
工程地点：______________
第二条工程承包范围__________
第三条工程工期
1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数
_______天;
2.主要节点工期：______________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到______________
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范
本合同适用标准规范：
______________
第七条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械
设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用
______________其费用：
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规
范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设
施：
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，
乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第九条环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施
工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指
定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机
具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整
变动。
第十二条结算办法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务
管理费后的数额为基数)
3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、
监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十四条工程保修
1.保修范围、期限：______________
2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托
其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十五条保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;
2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;
2.3仲裁机构要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作。
第十七条合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内
的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司 承包方： 2015年9月20日
建筑工程劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点：兰州市中川镇 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准，机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临
建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 （1）熟悉图纸，根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容： （1）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （2）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、配料；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （2）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （3）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （4）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
建筑工程劳务合同范本 The latest model of construction engineering labor contract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
建筑工程劳务合同范本 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工工期：开工日期_______年______月_____日，完工日期_______年_____月_____日，工期______日。 四、承包范围
1、工程范围：在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场安全文明施工。 五、工作内容根据施工要求的现场_______等工作内容。 六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下： 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。 2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。 3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目标：确保一次交验合格。 七、承包费用 1、工程劳务承包价_________元整； 2、工程劳务承包价分期支付：
建筑工程施工劳务分包合同 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 为明确甲乙双方的权利义务，保证工程的顺利施工及双方的合法权益，经双方协商达成一致，特签订本施工合同，以便共同遵守。 第一条劳务单位资质情况与工程概况 1.营业执照注册号：； 2.资质证书号码：； 3.发证机关：； 4.资质专业及等级：； 5.复审时间及有效期：； 6.工程名 7.工程地 点：； 8.工程内 容：； 9.劳务作业范围：； 乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。 第二条合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.补充协议； 2.本合同；
3.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4.中标通知书、投标书和招标文件； 第三条合同文件适用标准和法律 1.适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规； 2.适用标准及规范： (1)现行的国家及工程当地有关标准、规范； (2)其他标准及规范； 3. 总承包合同约定的标准及规 范。 第四条施工前期工作 1.施工图纸： 甲方正式开工前，负责向乙方提供满足施工需要图纸的套，并组织施工单位技术交底。 2.办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间： 施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续由甲方负责与业主联系办理。爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由乙方提前向甲方报告并协助甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除； 3.提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任： 提供位置及交验要求由甲方与业主商定；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护； 4.完成生产、生活、临时设施的责任和费用以及完成时间和要求：由分包单位自行确定； 5.合同签订后，乙方施工设备和人员必须要在日内进入施工现场，乙方
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称：工程。 2、工程地点：。 3、建筑面积： m2(按实际工作量结算)； 4、工作内容： （1）、工程（劳务）承包的区域：从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程，砼搅拌、浇筑，砌体、抹灰、土方回填及所有垫层，地坪面层，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保护层浇筑，外墙砖粘贴及清洁，内、外架搭拆，四口五临边防护，安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 （2）、具体承包范围： 1）、人工费：指承包本工程承包范围施工图（含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等）的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高，至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工，相关工序的配合工作。 2）、辅料费：各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种
绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3）、机械费：包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4）、模板费：指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5）、脚手架费：指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码，各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护，上料平台和卸料平台的搭拆，日常维护以及需要反复搭拆的各种架子，因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道，提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6）、安全文明施工费：指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用，施工通道维修清洁、车辆冲洗，因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚，同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7）、管理费：指乙方保卫人员、施工员、安全员，质检员、材料员等的工资，办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8）、税金：本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9）、工程质量、安全验收标准：本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量，按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文
建设工程劳务合同范本 建设工程劳务合同 甲方：____________________________ 地址：____________ 电话：____________ 电传：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________ 乙方：____________________________ 地址：____________ 电话：____________ 电传：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 国籍：____________ 以________ 公司(总部设于________ )为一方，甲、乙方代表通过友好协商于________ 年____ 月____ 日签订本合同。 第一条总则 1.甲方负责实施本工程，乙方公司负责为本工程提供劳务。 2.本合同自签字之日起生效，直至双方间全部遗留问题，包括财务问题处理完毕之日止。
第二条人员 1.乙方公司应按本合同附件一“提供劳务明细表”和附件二中商定的工程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限，为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称“人员”)。 2.附件一和二为本合同的组成部分，其内容在本合同签字生效后一般不得变更。在特殊情况下雇主要求变更时，经乙方公司同意应按下述规定办理： (1)人员离境之前如需变更时，甲方应将变更内容提前一个月书面通知乙方，如甲方变更计划未能及时通知乙方公司，而乙方公司已按计划集中人员和订购机票，甲方应负担因此造成的损失。 (2)人员工作期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在终止雇佣之日前____ 个月书面通知乙方。 (3)人员工作期限如需延长，甲方应在期满之前____ 个月书面通知乙方。 3.乙方 方授权代表负责组织人员在工地履行本合同规定的中国公司的义务，并负责管理人员的内部事务。
建设工程施工劳务合同范本 以下是建设工程施工劳务合同范本文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承包人)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年 ＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同；
建筑工程劳务承包合同 甲方(总承包方) : 乙方(分包方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及有关法律、法规制度,遵循平等自愿、公平与诚实信用得原则,双方就建筑工程施工合作事项协商致,签订劳务承包合同。 一、工程概况: 1、工程名称:XX安置小区8#楼 2、工程地点:XX安置区 3、建筑面积:以总包方实际发包面积为准 4、结构类型:剪力墙结构 二、乙方承包范围: 1、本工程乙方承包工程结构范围内得钢筋制安、模板支拆、浇筑砼、修补完善、安全防护、二次结构、植筋、砌砖、植筋、砌砖设计范围内得内墙抹灰及屋面以下工程)垫层以上(包括垫层)得土建图纸设计中以上所示得所有内容由乙方承担劳务施工。交房标准为毛坯、毛地、毛顶。 2、乙方负责文明施工,用工用料及布置宣传标牌、现场栋号之间临建设施及场地硬化用工,栋号与栋号之间临时围墙用工,并配合本工程其她甲方外委工程(所有安装、电梯、通风、门窗、保温、及涂料等)进行顺利施工。所有甲方外委工程用工费用,与乙方无关全部费用由甲方承担。 3、乙方负责乙方施工中所需用设施设备管理及周围材料、机械
设备、土建工程内容得施工中不出现任何零工,设计变更5000元以内不增减费用(如施工有关前变更在后得,甲方应给乙方做以工程量签证)并做好各种建材取样工作。 4、由乙方负责得周转材料及机械包括:塔吊、外架或外爬架、施工电梯、钢筋机械、木工机械、混凝土振动、找平机械、电气焊机具、电渣压力焊机、钢管、扣件、山形卡、方木、板材、红杠、模板、安全网、主体施工所用得其她相关小型机具。 5、由乙方负责得辅材、小型机具包括;钉子、铁丝、扎丝、胶带、螺杆、工字钢、模板油、脱模剂、PVC管、用套简连接得钢筋得套丝、墙体定位撑、覆盖薄膜、二级配电箱以下线缆及各类配电箱、施工用照明灯具、棉毡、架子车、斗车、打磨机、角磨机、角磨片、抹子、铁选、洋镐、扫帚、线绳、榔头、扳手、钳子等其她零星用料及装饰阶段得所有辅材。 6、测量仪器:经纬仪、大钢尺、小钢尺、投侧乙希板、铅笔、放线用油漆等辅助工具。 第三条:由甲方负责另行委托得工程内容 本工程得桩基工程、基础土方开挖,室内、外土方回填、门窗工程、外墙保温、防水、给排水、消防、通风、电梯、采暖、煤气、弱电、防水、电气安装工程、防雷接地、油漆、腻子、涂料、楼梯栏杆、石材、轻质隔墙及所有外墙面得施工工作,所有费用由甲方负责。 第四条:由甲方负责得材料供应及其她内容 1、本工程全部采用商品砼施工,车泵、地泵、砼输送机械(含布料杆)及费用由甲方承担。
建筑安装工程劳务合同样本 (合同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-017947
建筑安装工程劳务合同样本(合同示范文 本) 建筑安装工程劳务合同范文1 甲方：项目部 乙方：工种：身份证号： 为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任，根据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定，经双方友好协商签定本合同。 一、工程概况： 1、工程项目：工程 2、工程地点： 3、工程内容： 二、发包方式：劳务承包
三、劳务分包时间： 开工时间从年月日到年月日，共计天。该时间必须按甲方的要求执行，因乙方原因未能在约定的时间内完工，每延期一天支付违约金元，累加计算。 四、劳务价格及工作内容：(见附表一) 工作内容及要求：按图纸和相关规范进行施工。 五、劳务价格中包括下列费用： 施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨维修费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、安全帽安全带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。 六、劳务费结算办法： 1、在工程质量合格的情况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。 2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后，根据甲乙双方现场收方计量，按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。(需扣除每月进度款)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-012829 建筑工程劳务大包干合同(合
建筑工程劳务大包干合同(合同示范 文本) 甲方：______________________________________ 乙方（施工责任方）：________________________ 甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1．乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2．乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3．乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1．甲方责任： （1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 （2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 （3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2．乙方责任： （1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 （2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 （3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
建筑工程施工劳务合同书 【主体工程】 工 程 施 工 合 同 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 资质证号码：
劳务分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，双方就本合同劳务分包的相关事项达成以协议： 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积 本工程暂定 平方米 结构型式：框剪结构 施工工期及竣工日期：以甲方下达的计划为准。 质量等级：合格以上（以甲方与建设单位签定的合同为准）。 组成本分包合同的文件： 、劳务分包合同。 、使用本单位企业定额及相关规则、说明。 、国家规范标准及有关技术文件。 、所承包的图纸中标识的内容。 、经有关部门签证的工程量清单、报价单。 、技术部门下达的经签证的技术交底及有关洽商。 第二条 工程承包方式、范围及承包内容
一、工程承包方式：包工不饮料 、组成建筑物的材料按预算定额用量由甲方提供。 、施工用的各种小型工器具、小型材料、小五金如：铁钉、铁丝、扎丝、灯具、雨具、锯片、切割刀、照明灯线配电箱以外电缆、木（铁）抺子、尺子、铁锹、洋镐、大锤、灰桶、瓦刀、錾子、扳手、线锤、线绳、粉笔、冲击钻、电锤、手提电锯、吹风机、管钳、打磨机、斗车、单双面胶带纸、安全帽、安全带、手套、水管、扫把等均由乙方自备（包含在每平方米单价内） 、乙方需配备现场管理人员，建立一套严密的管理系统，加强自检，并按要求填写自检记录，各工程之间流水施工前必须办理交接手续，在自检和互检后，报建设单位和监理检查、验收符合要求后方可进行下道工序施工。 、乙方应合理利用材料，避免造成浪费，实际施工中甲方将采取限额用料，节约有奖的制度，如浪费，甲方将视实际情况要求乙方一加一数量的索赔。 、所承包工程中部分材料如对拉螺栓、进入现场后甲乙双方签字认可，乙方保管使用，如有丢失乙方负责。 、乙方应合理支付其班组工人劳务工资，杜绝劳务纠纷事件发生，如因乙方处理不当造成民工聚众闹事、上街流行、在政府机关或建设单位办公室静坐等过激行为而影响甲方信誉的，甲方有权从保证金中代付民工工资，同时甲方对乙方处以 万元的罚款，由此而造成的其他损失由乙方负责。
内部编号：AN-QP-HT358 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建筑施工劳务承包合同通用范本
建筑施工劳务承包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 建筑施工劳务承包合同样本 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑工程施工劳务分包合同(合 同示范文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建筑工程施工劳务分包合同(合同示范文 本) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1．工程名称：_______________________
2．工程地点：_______________________ 3．工程数量：_______________________ 4．工程数量及内容：_________________ 第二条工期 1．开工日期：________年_______月_______日开工。 2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3．总工期为：日历天________天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)：(提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：房屋建筑工程 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。
2.2开始工作日期：年月日(提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方每提前一天奖励元。(提示：可根据工程大小及重要程度确定奖罚额) 2.3.1 因不可抗力造成的工期延误； 2.3.2 业主同意的工期顺延； 2.3.3 因重大变更引起工程量增加或减少。 如业主要求工期提前或缩短时，乙方应无条件接受，并配合甲方组织资源，确保合同工期。 2.4详细施工计划（含节点计划），甲方应根据发包人总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。 2.5本合同执行过程中，如遇发包人调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。 第三条双方驻工地代表 3.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。 3.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：，身份证号：，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。 3.3双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。 第四条保证金
工程施工劳务合同 合同编号：__________甲方：____________________ 乙方：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1．本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸； 2．本项目工程质量检查、验收标准； 3．本项目施工安全标准； 4．本项目施工组织设计； 5．本项目施工进度计划（含节点计划）； 7．业主、监理和甲方的文件； 8．甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见（附件），不调价。 第三条有关约定 1．乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质
量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。 2．计量支付 2．1 乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件1）单价进行计量支付。 2．2 乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=____‰×标的额×延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2．3 本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。 3．工程材料供应 3．1 所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。 3．2 因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。 4．测量、试验、检验等技术工作 4．1 甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。 4．2 甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。 5．乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 建筑工程劳务合同正式版
建筑工程劳务合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方：____ 乙方：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_____工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：
1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计; 5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达
建筑工程劳务承包合同书 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第一款：工程概况 １.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3结构类型：框剪结构 1.4合同工期：按总包方的要求确定。 第二款：承包范围 施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容： 2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，圆盘锯不能上楼。 2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除（包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。 2.3清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对
拉杆并堆放到指定地点。 2.4协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。 2.5柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。 2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。 第三款：承包价款 3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 3.2+0.00以上按模板接触面积计算。 第四款：质量要求 4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。 4.2如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%，余款六个月付清。 第五款：工程工期 5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。 5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参与施工，该班组与
第一部分协议书 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施施工分包管理办法》，《XX省建筑劳务管理办法》及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程，劳务作业施工分包事项，协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：框剪结构 4、工程内容：XX5#楼为地下三层、地上十八层，面积42239㎡的建筑工程；建筑面积确认按GB/T50353-20XX规范计算。 5、工程目标： 二、劳务作业分包项目内容及价款 1、分包项目内容：XX5#楼施工图纸、基础、主体结构的所有内容。机械设备、周转性工具、文明施工、安全防护等内容。（安装、防水材料及施工除。） 凡主体工程发生的一切相关费用、用工等均包含在报价内。如建筑面积有变化及设计变更，所发生的材料及人工费按图纸变更由甲方负责。 2、合同价款确定： 本合同按照建筑面积GB/T50353-20XX计算规范进行计算。主体每平方米壹佰柒拾元，其中框架价格每平方米大写：壹佰叁拾元，（小写￥： 130元/㎡）；二
次结构价格每平方米大写：肆拾元，（小写￥： 40元/㎡）。乙方给甲方零星用工，每个用工按80.00元/工日计算。 三、履约担保 1、乙方需向甲方提供履约保证金，大写：叁拾万元（￥：300000.00元，不计利息）。在甲方主体结构封顶工程验收后，甲方将履约保证金全部返还给乙方。 2、若乙方违约或由于乙方原因导致合同无法继续履行时，履约担保金不予返还，且甲方有权重新选择他人完成合同剩余本分内容。 四、合同价款的支付 1、乙方向甲方提交已完成劳务作业工程量的报告时间：每月25日前。 2、合同价款的支付：甲方拨付乙方工程款的次数按照总包方与分包方签订的建设工程施工合同的约定执行，第一次拨款时间为主体结构至±0.000，人工费支付完成工程量的70%、以上每六层支付一次； 3、竣工结算：分包结算经甲方项目部部门审核签章后生效。主体验收达到合同规定的质量标准，经甲方、质检部门验收合格后，将所有器材退场完毕、现场清理干净后付80%，其余20%竣工结算付款后全部付清。 五、施工工期 1、开工日期：开工日期以监理发布的开工令时间为准，工期相应提前或顺延。双方约定的部分工程计划验收时间 1.1、基础工程 ±0.000以下50天内完成，主体工程以上部分标准层每五天一层，主体验收100天内完成。 1.2、总施工工期经业主与监理审核认可后，乙方必须比总施工工期提前完成。