合同编号：
东西湖区西延长线工程
沥青摊铺及运输工程
专
业
分
包
合
同
总包单位：
分包单位：
合同签订日期：年月日
第一部分协议书
总包方（全称）：
分包方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于工程总包合同，总包方和分包方双方就武汉市东西湖区金山大道西延长线项目沥青摊铺工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点：
二、分包工程承包范围：
承包范围：总包方指定范围内的西延长线工程项目沥青摊铺及运输工程，总包方有权根据现场实际情况及进度要求随时调整分包方本合同工程内承包的工作内容和范围或终止本合同，分包方不得因此提出任何异议和赔偿要求。
三、分包合同工期
开工日期： 2015 年 6月 1 日，竣工日期： 2015 年 9 月 1日工期总日历天数 92天，实际开工日期以总包方项目部书面通知的开工日期开始计算。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准为：国家合格工程标准。
五、分包合同形式
本合同采用固定综合单价合同形式。包含但不限于人工费、材料费（除总包方供应材料及一切辅材）、材料损耗费、机械费、机械维修费、机械二三次进出场费、管理费、试验检测费、赶工费、误工费、窝工费、安全文明施工费、转运费、夜间施工费、施工生活用水用电费、机械停滞费、临时设施费、利润、税金,包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包周围关系及当地政府协调等一切费用；（此单价不因工程量的增减、市场价格的浮动而增加任何费用）
六、分包签约合同价
1、工程量计算规则：分包方无总包方书面变更指令时自行超出设计图纸或违返总包方现场指令或返工造成的一切费用，总包方均不予计量，并有权追究分包方由此原因产生的对总包方引起的一切损失费用。
2、综合单价（含税费）、工程量及工作内容：
工程量清单
清单项工作内容单
位
暂定数量
综合单
价（元）
综合合价（元）计算规则备注
沥青透层摊铺
沥青撒布含量(1.1L/M2)
，沥青透层甲供，清扫路基、运油、加热、移动挡板（或掩盖物）保
护侧缘石、人工处理喷洒不到之处、机械进出场费等
M2 278765.6 0.9 250889.04
按实际摊铺
面积计算
沥青透层甲供
0.6CM厚改性乳化沥
青封层
沥青撒布含量(0.9L/M2)
矿料撒布含量(5M3/1000M2)，
乳化沥青封层甲供，清扫路基、运料、分层撒矿料、洒油、碾压、找
平、接茬、收边、人工处理喷洒及碾压不到之处、机械进出场费等
M2 278765.6 0.9 250889.04
按实际摊铺
面积计算
乳化沥青封层甲供
沥青粘层摊铺沥青撒布含量(0.4L/M2)，沥青粘层甲供，清扫路基、运油、加热、
洒布机喷油、移动挡板（或掩盖物）保护侧缘石、人工处理喷洒及碾
压不到之处、机械进出场费等
M2 465703.2 0.9 419132.88
按实际摊铺
面积计算
沥青粘层甲供
4cmSBS改性细粒式沥青混凝土摊铺人工+机械；上面层细粒式沥青混凝土甲供，其他乙供，清扫路基、
整修侧缘石、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、
人工处理碾压不到之处、机械进出场费等
M2 276183.7 3.8 1049498.06
按实际摊铺
面积计算
沥青混凝土甲供
5cm中粒式沥青混凝
土摊铺人工+机械；中间层中粒式沥青混凝土甲供，其他乙供，清扫路基、
整修侧缘石、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、
人工处理碾压不到之处、机械进出场费等
M2 184355.7 3.8 700551.66
按实际摊铺
面积计算
沥青混凝土甲供
7cm粗粒式沥青混凝
土摊铺人工+机械；下面层粗粒式沥青混凝土甲供，其他乙供，清扫路基、
整修侧缘石、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、
人工处理碾压不到之处、机械进出场费等
M2 184355.7 3.8 700551.66
按实际摊铺
面积计算
沥青混凝土甲供
8cm粗粒式沥青混凝
土摊铺人工+机械；下面层粗粒式沥青混凝土甲供，其他乙供，清扫路基、
整修侧缘石、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、
人工处理碾压不到之处、机械进出场费等
M2 91828 3.8 348946.4
按实际摊铺
面积计算
沥青混凝土甲供
材料运输
沥青运输18km 装车、过磅、运输、保温、测温、运输途中环境保护费用、卸车等T 99283.16 13.96 1385992.91 按实际过磅
工程量计
按加权平均运距据实结
算(单价组成为6km以
内7元/t,超过6km每增
运1km增加0.58元/t)
沥青运输每增减1km 装车、过磅、运输、保温、测温、运输途中环境保护费用、卸车等T 99283.16 0.58 57584.23 按实际过磅工程量计
合计元5164039.99
备注：1、以上综合单价均包含清扫下承层、上料、材料场内运输、塑料薄膜保护（路缘石、检查井、雨水窗及施工现场环境）、保温、测温、摊铺、碾压、接茬、找平、点补、撒垫料、清理、人工处理喷洒及碾压不到之处、机械进出场费等。2、必须配合总包方试验检测。
说明：
①、分包方必须全部完成上述工作内容，不得拒绝业主的新增或减少工作内容。如分包方在工期、工程质量、安全生产、文明施工、项目管理等任何一方面不能满足总包方要求的，总包方都有权调整分包方承包范围直至终止合同，分包方不得提出任何异议和赔偿要求。
②、工程数量为暂定工程总数量，具体结算工程量以实际完工工程量并经总包方确认为准，分包方不得以工程量的变化要求总包方调价；以上单价为含税综合单价，结算时分包方须提供总包方指定税务局开具的正规税务发票；
③、分包方不得以工序内容提出综合单价变更的要求，由于现场实际原因或工作量不能一次性饱和间断施工，此内容费用已包括在综合单价中。
④、对沥青砼原材、配合比的所有检测均由分包方负责完成且费用已包含在综合单价中。
3、暂定合同总价：5164039.99 元人民币，大写伍佰壹拾陆万肆仟零叁拾玖元玖角玖分。
其中：安全文明施工费为77460.6元。安全文明措施分包方必须按中建三局标准化图册的要求做好现场的安全费用投入工作，包括为作业工人购置个人防护用品、做好临边洞口安全防护、临时用电安全防护、机械设备安全防护、安全标志标牌、隐患整改及其它投入等，安全费用的总投入不得低于本工程合同造价的1.5%。
1）具体包括：
1、个人防护用品：安全帽、安全带、工作服、防护口罩、护目眼镜、耳塞、绝缘鞋、手
套、袖套、反光背心等
2、临边、洞口安全防护设施：临边安全防护设施的材料、人工费。洞口安全防护设施的
材料、人工费。为安全生产设置的安全通道、围栏、警示绳等。
3、临时用电安全防护：临近高压线隔离防护的材料、人工费。配电柜（箱）及防护设施、
漏电保护器、瓷瓶、低压配电线、低压灯泡、电源线架。
4、脚手架安全防护：安全网、挡脚板、外挑防护棚及用于搭设安全防护的钢管、脚手板、
扣件等材料、人工费。
5、机械设备安全防护设施：中小型机械设备防砸、防雨设施的材料、人工费；机械设备、
设施的安全装置维护、保养、更新等费用；大型机械设备安装验收费。
6、消防设施、器材：消防水管、消防箱、灭火器、消防栓、消防水带、沙池、消防铲等
购置、安装费。
7、安全标志、标语：安全标牌、警示标牌、锥形桶、夜间警示灯等购置、制作及安装费
用
8、隐患整改及其它：与安全隐患整改有关的支出及其它安全支出的费用
如分包方未按总包方要求做好现场安全文明措施，总包方有权将此块事宜交由其他队伍进一步完善，且总包方可按照投入产生的一切费用的基础上收取20%的管理费，费用均从分包方工程款中扣除，分包方不得有异议。
4、合同价款的调整：单价不得调整；工程量按照实际施工范围内过磅数量进行调整。
七、分包合同文件的组成：
1、本合同协议书；
2、中标通知书；
3、分包方的最终确认报价书；
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
5、本合同专用条款；
6、本合同通用条款；
7、本合同工程建设标准、图纸；
8、合同履行过程中，总包方和分包方协商一致的其他书面文件。
八、分包方向总包方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本分包工程，并在质量保修期内承担保修责任。
九、总包方向分包方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本分包合同价款。
十、分包方向总包方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总包方的所有义务，并与总包方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十一、分包人向承包人承诺，严格遵守现场的各项管理制度，现场的各项管理制度将作为本合同的附件，严格执行。
十二、合同的生效：
合同订立时间：年月日；
合同订立地点：武汉市东西湖区
本合同双方签字盖章后生效。
本合同一式肆份，总包方执叁份，分包方执壹份。
总包方：（公章）分包方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
经办人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
第二部分通用条款
一、双方职责
总包方责任：
1、统一向建设单位领取工程技术文件和施工图纸，按时提供给分包单位。
2、分包方水电、住宿等由分包方自行承担。
3、按月编制材料供应计划，包括计划期材料需用量及储备量，以满足工程施工对材料的需求。
4、平衡协调施工日期、进度及插入顺序。
5、分包工程经检验评定后，由总承包和分包单位在评定书上签字，作为分包单位向总包单位交工的证明并协助分包单位对工程资料的收集和整理，统一归档。
分包方责任：
1、分包方进场后应遵守业主及其总包方颁发的所有现场管理规定及各项规章制度。
2、分包方于开工前20天编制详细可行的施工方案报总包方审核。经业主及总包方认可的《工程整体进度计划》分包方须无条件完全正确地执行。
3、提供原材料的合格证明。按业主及总包方提出的要求完成承包范围内的检验试验工作，
4、分包方自行引用水电并承担相应电缆、电箱及本分包工程施工所发生的水电费用。
5、样品及报送费用：按业主及总包方合同文件中的要求报送样品、样板、特殊试验等并承担相关费用。
6、垃圾清运：分包方必须按业主和总包方要求做到工完场清，并负责生产及生活垃圾的清理运输及消纳。
7、在施工期间协助总包方办理可能产生的设计变更，不收取任何费用。
8、分包方必须保证实际施工时所投入的人力、材料、机械等必须满足生产需要，且不得低于分包方投标报价书中所列数量，否则总包方有权因此对分包方进行5000
10000元/次的罚
~
款，同时分包方必须无条件接受。
9、做好安全生产、文明施工，杜绝安全事故发生，承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的责任和因此发生的费用。非分包方原因造成的事故由责任方承担责任和费用。
10、工程完工后协助总包方办理竣工验收，并向总包方提交竣工报告及相关资料。
11、分包方必须负责已完工程的成品保护，承担工程未交付使用之前发生的损失修复费用（如总包方造成的损坏由总包方负责修复）；
12、在工程保修期内，若分包方施工范围内出现质量问题，分包方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。若分包方在接到总包方书面通知的24小时内不予以响应，或未付诸实质性行动，总包方可另行安排队伍维修，按照维修费用的1.5倍直接在质量保修金内扣除；
13、分包方必须允许总包方、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分
包方的任何工作或准备的地点，分包方应提供方便
14、分包方有义务协调现场卸料地点，并现场指挥卸料，总包方提供的材料至现场移交给分包方后，其产生的短距离运输分包方自行承担。
二、工期管理及要求
1、工期：满足本合同协议书工期要求。
2、分包方须于合同工期内完成总包方下达工期目标内的全部工作内容。若因分包方原因每延期一日历天完工，总包方扣除分包方工程总价的 1.5‰违约金，违约金累计不超过工程总价款的 20 % 。对于非分包方原因造成的工期延误，分包方须及时以书面形式报告总包方，总包方同意后工期相应顺延。分包方在事由出现之日起7日内未以书面形式向总包方报告的视为分包方原因造成工期延误。
3、若分包方实际施工时所投入的机械设备型号、数量未能达到投标文件中填报的型号、数量时，总包方有权在分包方的结算价款中扣减5%作为违约金，分包方不得提出异议，并无条件接受。
三、合同价款与支付
1、双方可在本合同协议书内约定采用其中一种：
（1）：固定综合单价合同
（2）：固定合同总价
（3）：上交管理费的合同。分包方向总包方上缴合同结算价款的固定比例的管理费，分包方上交总包管理费的基数以总包方跟业主确认的对应工作内容的含税含业主供应材料款最终结算价为准，分供方的最终结算价为总包方跟业主确认的对应工作内容的最终结算价扣除上交总包方管理费和其他各项费用的结算金额。
（4）、上述合同价款中必须明确包括但不限于人工费、材料费、机械费（含水、电费）、辅助材料费、运输、土方二次倒运费、消渣费、临时道路修整、施工管理、利润、税金、冬施费、政策性规定、劳保、风险、安全文明施工、工完场清、检验试验费用、道路遗洒清理及当地政府相关部门所收取的各项费用或开具的罚款等完成工程所需的一切费用。分包方须提供总包方指定税务局开具的建安发票及完税证明。
2、进度款支付和完工结算
（1）、进度款支付：分包方须于每月15日前向总包方报送当月完成工程量报告，经总包方审核批复后，办理当月工程结算，进度款的比例在专用条款中给予约定。
（2）、完工结算：分包工程完工后，经业主、监理方、总包方或其委托单位正式验收通过，分包工程完工工程款比例在专用条款中给予约定。
（3）、进度款支付时办理的进度付款，只作为总包方内部记账和支付进度款的依据，仅作为本合同最终结算的参考，以双方办理完的完工结算为准。
（4）、当总包方通知分包方办理结算时，分包方应在14日内提供全部结算资料，之后分包方提交的结算资料总包方可以不予认可。分包方未在约定期限内提交资料或以其他方式不予配合办理结算时，总包方有权依据现有的资料自行办理结算，且以总包方办理的结算作为双方结算的依据。
3、合同价款的支付
（1）、实行分包工程预付款的，双方在本合同专用条款内约定预付款的时间和比例，分包方向总包方提供同等数额的预付款担保，开工后按约定时间和比例扣回。
（2）、在确认进度付款和完工结算后，总包方按本合同专用条款约定的时间和方式，支付分包方工程款。
4、分包合同签定后一周内，分包方按武汉市有关部门规定办理分包合同备案手续，并承担所有合同备案费用。分包方收款时须向总包方提供正规工程税务发票。若分包方不能办理备案手续，由此产生的法律责任及一切损失由分包方承担。
四、合同协议书中的合同价款所包括的内容（包括但不限于）：
1、为达到以下工期、技术、质量、安全文明施工、环境保护与职业安全健康、人员及材料管理、保修等条款要求而产生的一切费用。
2、总包方现场不提供住宿条件，由分包方自行解决食宿、交通，因其产生的一切费用均已包含于本合同价款中。
3、根据国家相关规范，业主、监理方或总包方要求进行的一切检验试验所发生的费用、冬季施工的防护措施费用等。
4、分包方进行的施工设计费用。
5、合同签定后一周内按国家相关部门要求办理分包合同登记备案手续，并承担所有备案费用。
6、本合同中未约定，但应由分包方承担的一切责任所产生的费用。
五、技术、质量管理及工艺要求
1、分包方应严格按照施工图纸及相关技术规范要求，执行技术规程及总包方审定确认的施工方案，遵照监理及总包方相关要求及报验程序，工程质量确保达到国家或专业的质量检验评定标准，确保工程质量达到合格标准。
2、在施工过程中，总包方管理人员按规定进行检查，凡因分包方原因使施工质量不符合要求，达不到该合同约定的条件，总包方代表或其委托人可要求分包方返工，分包方应按总包方代表或其委托人的要求返工，直至质量达到约定的标准，分包方承担由此发生的一切费用，工期不予顺延。返工后，仍不能达到武汉市有关部门确认的合格标准，分包方向总包方支付工程合同总价的 20% 罚款，并不予结算与支付工程款。
3、按总包方要求及时组织施工人员进场，编制施工方案报送总包方审核，并严格按照审定的施工方案和国家施工与验收规范施工，由此产生的费用由分包方承担。在施工过程中，遇有设计和施工方案变更事宜，分包方应及时以书面形式通知总包方，经批准后方可实施。
4、施工前，分包方应做好技术交底工作，严格按照总包方要求挂牌施工。
5、总包方根据总承包合同的约定向业主方或监理方递交任何索赔意向通知或其他资料，需要分包方协助时，分包方应就分包工程方面的情况，以书面形式向总包方发出相关通知或其他资料以及保持并出示同期施工记录，以便总包方能及时准确的办理有关索赔工作。若分包方未予积极配合，使得总包方涉及到分包工程的索赔未获得成功，则总包方可在本合同约定的应支付工程款中扣除上述总包方本应获得的索赔款项。
6、工程完工后协助总包方办理竣工验收，并向总包方提交竣工报告及相关资料X套。
7、分包方根据有关规范规定，负责完成工程施工过程中的内部检验试验工作，并协助总包方完成检验试验工作，承担检测费用。
8、分包方应根据施工进度及时填报相关技术资料（隐蔽、检验批等），资料标准按武汉市资料表格填报。资料报送不及时的，总包方可不予办理及支付进度款。
六、安全文明施工、环境保护与职业安全健康管理及要求
本分包工程在安全文明施工、环境保护与职业安全健康管理方面必须达到专用条款规定及合同附件2和附件3中的要求。
七、保险及履约保证
1、分包方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。分包方办理保险的范围应包含武汉市建设工程施工人员意外伤害保险和政府要求的其他强制保险，若不办理，由此造成的一切损失和责任由分包方自行承担。
2、保险事故发生时，总包方分包方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
3、前期投标过程中缴纳的投标保证金按照多退少补的原则自动转为合同履约保证金。本合同须提供人民币258202.00元整作为履约保证金，并在合同签订前10日内缴纳完成全部履约保证金。本分包工程竣工验收合格并办理完完工结算后，分包方向总包方提出书面退还申请手续，经总包方确认无误并按有关规定执行后无息退还。
八、人员的保证
1、总包方驻工地代表为，电话-------。负责施工现场的统一协调指挥，有权对分包方的工程质量、文明安全施工和工程进度检查监督。总包方现场代表所进行的合同签订、变更、提供担保等需总包方另行授权。
2、分包方指派的分包项目经理应具有相应技术资格和经验，负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜，代表分包方参加相关会议，做出决定和按总包、监理公司、业主的指示工作。
3、分包方委派的现场主要管理人员必须有承担类似工程的工作经验，一旦被总包方接受后，在合同履约过程中，分包方无权更换。如因特殊原因需更换上述人员，须事先向总包方提出申请并提交拟任命的管理人员的详细资料，经总包方审查批准后方可更换，否则将被视为违约，并由总包方对分包方处以2000元/人的罚款。如果在履约过程中，总包方认为分包方的管理人员不能胜任其工作，则有权要求分包方更换，分包方应在5日内提交拟任命的管理人员的详细资料，经总包方批准后更换。如分包方在5日内未提交出新的人选，或两次提出的人选都不能令总包方满意，将被视为分包方违约，总包方有权终止合同。
4、分包方应在进场前将驻工地代表、管理人员及施工人员的简历、身份证复印件及资质证明文件（根据总包方要求填报）交总包方审核备案及办理工作标志（需总分包双方共同盖章确认）。其中，驻地代表、施工员、安全员、材料员等主要管理人员不能随意更换，如有特殊情况需要更换的，必须要经过总包方现场驻地代表的同意。
5、分包方不得擅自减少项目施工人员，若因分包方劳动力不足或所需工种不齐，造成工程进展迟缓，有可能影响工程工期时，总包方将通知分包方补充劳动力。若分包方在总包方该通知发出后48小时内，仍不能满足总包方的要求，则视为分包方违约，总包方将另行指派其他单位完成分包方的剩余工作，其费用从分包方的结算价款中扣除，总包方还将保留进一步追究分包方责任的权力。
6、在施工中，分包方必须服从总包方管理，总包方保留更换分包队伍的权利。
九、材料管理及要求
1、分包方自行采购的材料由分包方承担采购、装、卸、运输、保管、检测试验等相应费用。分包方自行采购的材料和半成品进场前必须报检，检验合格后方可投入使用。分包方负责组织符合优良等级并满足设计及业主要求的原材料进场，原材料进场后及时向总包方提供有效的材质证明并封样，承担因原材料达不到要求而引起的任何费用支出。
2、分包方采购的材料与设计不符时，分包方应按总包方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的一切费用，由此延误的工期不予顺延。若分包方在施工过程中未经总包方书面许可，擅自更换材料用于本工程施工，总包方将视为分包方擅自降低材料标准而违约，扣留分包方结算价款的 20% 作为违约金，并另行追究分包方责任。若因此造成总包方损失，全部由分包方承担，并直接从分包方的结算价款中扣除。
3、分包方严禁擅自使用总包方物资，如擅自使用总包方物资导致损失，除赔偿总包方损失
5000元罚款。同时应严格遵守总包方各项物资管理制度，外，将对分包方视情节处以1000
~
进出场物资必须先向总包方申报，待总包方书面认可后方可进场或退场。
4、分包方根据现场实际施工情况不少于提前5天，书面向总包方提出各种总包方供材材料
的进场计划及进场后指定的材料堆放场地。
5、总包方材料进场后须分包方法定代表人及授权委托代表人对现场材料进行现场点数并签署交接清单。
6、现场过程中分包方对于总包方提供的材料进行妥善保管，不得人为损坏，由此造成的一切费用在分包方工程款中相应扣除。
7、总包方采购的材料由分包方包耗使用，按图纸净用量加损耗与消耗量（拨料量-退原材量）进行对比，因分包方原因造成材料超耗，总包方按超耗量当期拨料价加加工安装费用从分包方工程款中扣除。分包方配合总包方每月和工程完工的材料盘点，所发生的费用包含在分包方方承包单价中。
8、本工程内属于分包方自购材料部分要通知项目材料员参与，并应及时配合现场工长做好原材料报验工作。
十、违约责任
1、总包方违约：当根据前述条款确定总包方违约，或发生下列情况时，总包方承担违约责任，赔偿因其违约给分包方造成的实际经济损失，顺延延误的工期。
2、分包方违约：当根据前述条款确定分包方违约，或发生下列情况时，分包方承担违约责任，赔偿因其违约给总包方即任何第三方造成的损失，包括实际经济损失、工期损失及其它损失。
2.1 因分包方原因不能按照合同约定的竣工日期或总包方同意顺延的工期竣工。
2.2因分包方原因工程质量达不到合同约定的质量标准。
2.3 分包方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十一、争议
1、总包方分包方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向总包方公司注册地人民法院起诉。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
第三部分专用条款
一、工程结算与工程款的支付
1、工程预付款：无预付款。
2、工程进度款：每月20日办理进度付款，分包方向总包方提交当月完成实际工程量，总包方审核确认后按照总包方审定工程量及合同计价原则，总包方支付分包方月进度付款款的75 %。总包方支付支付工程款时分包方须提供项目当地税务局或业主指定税务局开具的建安发票及完税证明。
3、完工工程款：总包方单项工程验收合格后付至结算总价的 95% ，预留 5% 做为保修金待保修期满 1 年后支付。
二、分包方主要管理人员：
项目经理：；职称：；联系电话：；
身份证号：；资格证书号：；
注册建造师注册证书号: ；注册建造师执业印章号: 。
安全员：；资格证书号：；身份证号：；联系电话：；
质检员：；身份证号：；联系电话：
施工员：；身份证号：；联系电话：
材料员：；身份证号：；联系电话：
现场管理人员必须与进场前面试通过管理人员完全一致，中途不得随意更换管理人员（总包方要求的除外），如因特殊原因必须更换，在更换管理人员之前必须提前与项目部沟通，经项目部同意后方可更换。若中途存在随意更换管理人员情况，一经发现更换一人罚款10万，分包单位不得有异议。随意更换管理人员超过三人的，总包方有权单方解除合同，因合同解除导致分包方产生的损失，总包方不予任何补偿，分包方对此无异议。分包方应配备专职安全员、材料员、质检员、施工员。
三、安全文明施工、环境保护与职业安全健康管理及要求
分包工程施工必须达到以中建三局《施工现场安全管理标准化图册》为基础，全面推行施工现场安全管理标准化。施工中杜绝一般及以上生产安全事故；杜绝较大机械事故及火灾、交通、中暑、中毒事故；做到人身伤害零事故标准。
3.1 总、分包双方必须认真遵守国家及当地政府部门制订的职业安全健康的法律、法规。
3.2 分包方必须与总包方签订《安全生产管理协议书》，并作为本合同的附件严格执行。分包方必须按国家相关规定配备专兼职安全管理人员。分包方必须具备相应的安全资质。
3.3总包方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产，分包方必须执行总包方的“环境与职业健康安全管理体系”要求，服从总包方管理，接受安全教育和安全技术交底，并按有关规定采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非分包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。若分包方在施工过程中造成其他第三人人身及财产损失的，由分包方自行承担全部责任。
3.4分包方必须按照总包方的要求做好噪声和污水排放、固体废弃物处置及水电能源的消
耗等各项环境控制措施，确保符合总包方的环境管理体系目标和要求。
四、拟投入的主要施工机械设备表
序号名称规格型号单位数量
1沥青砼摊铺机ABG423 台2
2双钢轮压路机HD-130 台2
3双钢轮压路机214 台1
4胶轮压路机XP302 台1
5胶轮压路机DG301 台1
6沥青洒布车CL51553GLS 台1
7同步碎石封层车台1
8清扫车山猫台 1 以上机械设备名称及数量为最低要求，总包方可根据进度计划及工期要求随时调整，分包方不得有异议。费用已包含在综合单价中，不再做调整。如人员及机械不能满足现场工期要求，总包方有权根据现场实际情况对分包方给予一定的经济处罚。
五、安全文明施工
分包方应遵守总包方安全、文明施工及环境保护的有关规定，建立安全的施工管理体系，严格按照总包方要求组织施工，健全安全防护措施，保持施工井然有序，并接受相关部门的安全、文明的监督、检查。在合同履约过程中，分包人若因自身原因造成重大质量安全事故，环境污染事故，分包方除承担一切法律和经济责任外，分包方将承担伍万元的罚款并清理出场。
分包方已充分了解现场情况、现场施工条件，施工过程中不得以现场情况不明或发生变化、施工难度等为由而提出任何单价或费用的调整。
分包方应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》，保守本专业合同、补充协议、各项管理制度、书面函件等秘密且只能由有必要了解此秘密的人员使用，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。
总包方、业主及上级主管部门下发的分包方合同范围处罚单，由总包方在工程结算过程中一并扣除。
六、设备进场、运输、装卸、安装、调试、使用、退场的要求
1、分包方负责组织本合同要求的机械设备的进场、运输、装卸、安装、调试、使用、退场，以满足本合同要求的工程施工需要；（分包方进场的设备必须按总包方指定的型号且牌照及相关手续齐全，如需更换，分包方应事先通知总包方并经总包方书面同意。）
2、分包方负责本合同期限内所有设备的安全，包括设备的进场、运输、装卸、安装、调试、使用、退场全过程。
3、在合同签订后2日内，分包方工作人员须到达总包方施工现场进行相应的施工准备。合同签订后3日内，分包方设备须运抵总包方施工现场，并开始安装和调试（除非总包方书面通知，否则不得延期）。在完成相关的安装准备工作的情况下，3天内完成设备安装和测试，并处于正常生产状态，并通过总包方、业主、监理或上级主管单位的验收。
七、设备的使用、维修和保养
1、合同期内设备由分包方负责使用、操作、维修、保养。
2、分包方要及时进行设备的维修和保养（费用由分包方承担，已包含在合同总价内）每工作台班完成后要对设备的易损件进行及时更换，保证设备的完好率，保证总包方正常道路摊铺施工进度。
3、因分包方原因导致总包方无法正常按进度施工，分包方必须立即采取措施调整，以满足总包方现场施工需要；影响时间超过3天的，仍未采取补救措施的，因此发生的费用和损失由分包方承担。
八、沥青砼施工的质量要求与进度
1、确保达到国家施工验收规范合格标准，满足业主及总包方要求；
2、路面工程主要指标：厚度、平整度、坡度、压实度必须达到规范和相关技术标准要求，如项目质量验收部门验收发现工程四大指标不合格（其中任意一项）而导致返工，该项费用从工程款中扣除。机械、人工损失等其他费用由分包方自行承担。
3、确保摊铺质量的主要工艺要求：必须严格按照分包方提供的方案执行，并满足《公路
合同附随义务包括哪些内容 核心内容：合同附随义务包括哪些内容？通知义务、协助义务、保密义务以及其他附随义务。而其他附随义务从第六十条中用以等字表示仍可以有其他的附随义务，当中还包括注意义务和保护义务。接下来为您详细介绍。 我国《合同法》第60条规定当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。从这一条可以看出，附随义务至少具有三个方面的内容，即通知义务、协助义务与保密义务。下面将分别阐述这三种义务以及其他附随义务。 1、通知义务。通知义务又称告知义务，是指负有对有关人利益的事项的通告使其知晓的义务。合同的履行及合同目的的实现，需要当事人通力配合，其中需要双方互通信息的情形，多有所在。如果依据诚信原则，当事人应当主动地通知对方，此时便可认为有通知义务存在。合同法中关于通知义务有很多明确的规定，比如《合同法》第230条出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承
租人，第256条承揽人对定作人提供的材料，应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施，第278条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，第309条货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人，第384条保管人应当按照约定对入库仓储物进行验收，保管人验收时发现入库仓储物与约定不符合的，应当及时通知存货人，等等。综合起来说，通知义务包括：说明义务，如出卖人在交付标的物时，应如实向买受人说明有关标的物的使用、维修及保养方法等；忠实报告义务，如代理人应及时向被代理人报告被代理事务的情况；瑕疵告知义务，如赠与有瑕疵物品时，应将标的物的瑕疵如实告知受赠与人；此外还有迟到告知义务、地点及其方式的通知等。 2、协助义务。协助义务又称为协作义务，指合同当事人应互为对方行使合同权利，履行合同义务提供照顾和便利，促使合同目的圆满实现。它要求当事人在缔约过程中承担协力义务；在履约中，当事人应当顾及另一方及其标的物的状况，最大限度地运用其能力和一切可以运用的手段实现对方的正当愿望，以利于合同的适当履行。合同关系终止后，当事人应当协助对方处理与合同相关的事务。如《合同法》第240条出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行义务的，由承租人行使索赔的权利。承租人行使索赔权利的，出租人应当协助，第259条承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义
编号劳合字（2012）001 祁东县一洲国际大酒店有限公司劳动合同书 甲方(用人单位)：名称：祁东县一洲国际大酒店有限公司 地址：祁东县洪桥镇曙光路 法定代表人（委托代理人）： 乙方（劳动者）：姓名： 性别： 住所： 户籍所在地： 居民身份证号码：
使用说明 一、本合同作为公司与员工签订正式劳动合同之用。 二、本合同中甲方应加盖公章；法定代表人或委托代理人应本人签字或盖章；乙方 姓名、出生日期等应与居民身份证一致。 三、公司与员工利用本合同书签订劳动合同时，凡需双方协商的，经协商一致后填 写在空格内；需要告知的事项，在空栏内填写清楚告知乙方。 四、本合同设定的条款不适用的，经甲乙双方协商一致后，在本合同书“四十六条 双方约定的其它事项”一栏中写明“下列条款经双方协商一致同意取消”，列出某条款即可。经甲乙双方协商需要增加的条款，也在本栏中写明“经甲乙双方协商一致，同意增加以下条款”，并在下面逐条填写清楚。
五、甲乙双方约定的其它内容、劳动合同变更书、劳动合同续订书在本合同内填写 不下时，可另加附页。 第一章合同的订立 甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其它有关的法律、法规、规章以及甲方依法制定的规章制度的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，自愿依法签订本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。 第二章合同类型和期限 第一条本合同期限为第二种类型合同： （一）无固定期限劳动合同，自年＿月＿日起，其中试用期为个月，自年＿月＿日起至年＿月＿日止。 （二）固定期限劳动合同，期限为年，自2012 年4＿月＿1日起至2012 年12＿月31＿日止。
赠与合同纠纷与处理方法(合 同范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-027045
赠与合同纠纷与处理方法(合同范本) 赠与合同纠纷的处理方式 赠与合同作为有名合同的一种，在现实生活中时有发生，合同法将其作为一章加以规定有其必要性。但是，由于成文法本身的局限性，使得法律的制定，或因概念不够明确，或因法条之间有矛盾或抵触之处，总须借助于法律解释，才能充分发挥法律的作用(注：杨仁寿：《法学方法论》，96～97页，中国政法大学出版社，1999.)。因此，对合同法的相关规定进行解释，以促进法律的妥当适用，应是不可回避的问题。笔者在此拟就赠与合同的相关问题谈一下自己的看法。 一、赠与合同的标的 《合同法》第185 条规定：“赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。”由此可见，只要是赠
与人以自己之财产而为赠与的，均无不可。而依我国许多学者的观点，赠与合同移转的是标的物之所有权(注：郑立、王作堂：《民法学》， 328页，北京大学出版社，1994;孔祥俊：《合同法教程》，585页，中国人民公安大学出版社，1999.)。因此，赠与的标的物可以是各种法律不禁止的实物、货币和有价证券。不以有价证券表示的权利不能成为赠与的标的物(注：王利明：《民法学》，293页，中国政法大学出版社，1995.)。笔者认为前述观点有失偏狭。因为赠与之根本目的在于使受赠人无偿获得利益，因此，凡是能够在客观上给受赠人带来经济利益，而受赠人此种利益之取得与赠与人利益之所失又有对应关系，即只要能满足赠与法律关系要求且不属于法律禁止的财产，均可成为赠与合同之标的物。故除移转所有权的情形以外，“为他人设定某种物权，而不取对价，或无偿的免除责任”的(注：梅仲协：《民法要义》，362 页，中国政法大学出版社，1998.)，以及以知识产权、债权，甚至是将来可以取得的某种权利为无偿给予的，均可成立赠与。如担保人以其物为债务人利益设定担保而不要求债务人提供对价的情形，担保人之物在物理上虽未贬值，但担
个人劳动合同书范文 简单个人劳动合同范本1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》 以及有关法律法规和政策的规定，经双方平等协商，订立本合同如下： 一、劳动合同期限：自年月日至年月日终止;如 因甲方需要，本合同期限延长，由甲乙双方再续订劳动合同。 二、工作地点：遵义县三渡镇。 工作内容：乙方在甲方所承包土地管理鱼塘、养殖及其它事务。 三、 (1)劳动报酬：乙方每月工资为元。吃、住由乙方自行 解决，经乙方同意，乙方工资每3 个月发 1 次。工资发放的具体时 间为每三个月的第日劳动用工合同书(2)经甲乙双方协商，甲方有权根据 乙方完成生产任务的情况给予乙方奖罚，具体奖罚制度，由甲乙双方共同 商定，乙方承诺：经甲乙双方商定的奖罚制度属于本合同的附属部分，具 有与本合同相同的法律效力。(奖罚制度单独形成文本，由甲乙双方签字 确认) 四、劳动纪律：乙方必须执行甲方的养殖计划和任务，服从甲方管理，不得旷工、怠工、早退等;有特殊事情离开养殖岗位，需经甲方同意，一年内请事假时间不得超过十天。乙方必须全心 全意为甲方做好工作，完成甲方布置的养殖任务，乙方如不能履行 职责，甲方有权按照乙方违反合同的情形依据甲乙双方确定之《劳动纪律》、《奖罚制度》的约定，扣除或不发乙方工资。(劳动纪律需单独形 成文本，由甲乙双方签字确认) 五、乙方在从事养殖作业中，应自觉遵守安全操作规程，不得违反 养殖场所指定的安全操作程序，若违规操作，乙方应承担一切后果， 与甲方无关。(此处约定违反法律规定，无效，建议删除)建议改为：乙方 在从事养殖作业中，应自觉遵守安全操作规程， 不得违反养殖场所指定的安全操作程序，若乙方违规操作，造成甲方 损失的，甲方有权就乙方违规造成的损失向乙方要求赔偿。(《操作规程》需单独形成文本，甲乙双方签字确认) 六、天然鱼塘均未设立安全栅栏，未经甲方许可乙方不得将与养殖场 无关的人带入场内，尤其是小孩，如有违规，在养殖场发生的安全事故造
从一则现实案例看合同从给付义务和附随义务的区别 摘要：股权转让合同的主要交易标的为转让方所转让的股权，交易双方办理完毕股东工商变更登记，股权转让款项支付完毕，合同主给付义务即履行完毕；现实中，大多数受让方受让股权的目的是经营标的公司，因此，股权转让过程中交易双方有可能会担负其他从给付义务或者附随义务，而从给付义务和附随义务的区分在理论和实务界均存在很 大的争议，本文拟从现实的案例入手，厘清从给付义务和附随义务的主要几点区别，并就股权转让提出自己的建议。 关键词：股权转让主给付义务从给付义务附随义务 一、股权转让的现实案例导入 有这样个案例：甲公司持有A公司90%的股权，后甲公司将持有的90%股权依法转让给了乙公司，双方签订了股权转让协议，并办理了A公司的股东变更登记手续。后来，乙公司有部分股权转让尾款未向甲方支付，甲方催要无后向人民法院提起诉讼，要求乙方支付股权转让尾款；案件审理过程中，乙方提起反诉，称其所委派的人员经营A公司过程中，发现甲方曾控制A公司经营并掌握着会计凭证和会计账簿等资料，虽然甲方在股权转让时已经向乙方移交了大部分会计资料，但乙方认为仍有小部分会计凭证没有移交，其不支付
尾款是因为甲方并未全部履行合同，甲方抗辩称股权转让合同中并未约定交付会计资料的义务，且会计资料已经全部移交给乙方。 二、甲方应当向乙方全部移交A公司的会计资料 假设甲方将持有的A公司股权转让给乙方之前，确实控制或占用A公司的公章、会计凭证和账簿资料，且没有向乙方全部移交，则甲方应当承担向乙方移交的法律义务，笔者认为可以从以下几方面探讨其合理性。 （一）根据《会计档案管理办法》规定，公司会计凭证和会计账簿至少保存15年，A公司应当保存其全部会计资料。公司存续期问，所有的会计凭证和会计账簿在法定保存期内都具有使用价值，可以供公司或者其他主体查阅使用，甲方若确实尚有部分会计资料不移交，将可能对公司日常经营带来障碍，这显然不妥；且若如本案所述，A公司不能全部掌握公司经营的所有会计资料，显然不符合《会计档案管理办法》的规定。 （二）甲方只有移交了全部的会计资料才能实现股权转让交易的全部目的。乙方受让甲方持有的A公司90%股权的目的是经营A公司，甲方股权转让完成后即与A公司不再存在股权上的法律关系，甲方继续持有A公司的会计凭证和会计账簿没有必要，而且这将导致股权转让协议目的无法全部实现，影响A公司正常经营；未来乙方再次出售A公司股权
YOUR LOGO 股权赠与合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
股权赠与合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 赠与人：受赠人一： 身份证号码：身份证号码： 住所：______ 住所： 联系电话：______ 联系电话：______ 受赠人二：受赠人三： 身份证号码：身份证号码： 住所：______ 住所： 联系电话：______ 联系电话：______ 受赠人四：受赠人五： 身份证号码：身份证号码： 住所：______ 住所： 联系电话：______ 联系电话：______ 为了建立现代企业制度和完善公司治理结构，实现对企业高管人员和业务技术骨干的激励与约束，使中高层管理人员的利益与企业的长远发展更紧密地结合，充分调动其积极性和创造性，促使决策者和经营者行为长期化，实现企业的可持续发展，赠与人、受赠人各方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》，同意就有限
合同编号：_ 劳动合同书 根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，经甲乙双方平等自愿协商一致，同意签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条本合同为期限劳动合同，合同期自年月日起至_ 年月日止，共计个月。 第二条本合同试用期自年月日起至年月日。 第三条若乙方开始工作时间与约定时间不一致，以实际到岗之日为合同起始时间建立劳动关系。 二、工作内容和工作地点 第四条根据甲方工作需要，乙方同意从事岗位工作，乙方的工作地点为甲方的经营场所。 第五条在合同有效期内，甲方根据公司业务需要及乙方的技能、工作业绩等，在与乙方充分协商的基础上，可以调整乙方的工作岗位、工作内容和工作地点。 第六条在合同有效期内，甲方调整乙方的工作岗位、工作地点、工作内容时，不再与乙方另外签订劳动合同，只需在原订合同上进行相应的变更说明；乙方应履行新任岗位工作职责、工作内容和相关协议，待原订合同期满后，再按照新任岗位、工作地点签订合同。 三、工作时间和休息休假 第七条甲方依法制定员工工时、休息和休假制度；乙方须遵守甲方依法制定的工时、休息和休假制度，并按照规定上下班。 第八条乙方依法享有的婚丧假、女职工产假等，按照甲方依法制定的相关规章制
度执行。 第九条甲方因工作需要安排乙方延长工作时间或节假日加班加点的，乙方应服从甲方的统一安排；甲方按规定支付加班加点的报酬，以保证乙方合法权益。 第十条乙方加班不能自行决定，须经上级安排或者按照程序报上级批准，否则不视为加班。 四、劳动报酬 第十一条甲方根据法律、法规的规定，遵循按劳分配的原则，结合本公司实际和乙方的工作岗位，确定乙方的工资水平。 第十二条乙方试用期月工资标准为元，试用期满后的工资标准按甲方依法制定的薪酬管理办法执行，但甲方支付给乙方的工资不得低于当地政府公布的当年度最低工资标准。 第十三条甲方有权根据其生产经营状况、乙方工作岗位的变更和依法制定的薪酬管理办法等公司制度调整乙方的工资待遇。 第十四条甲方于每月日以货币形式，按照公司规定的月工资标准足额 向乙方支付工资，如遇节假日则提前一天或延至节日假满；每月日以货币形式向乙方足额支付月实发奖金（即销售提成）。 第十五条乙方如果对甲方发放的工资表示异议，则应在工资结清之日起10日内向甲方书面提出，超过时间则视为无异议。 五、社会保险和福利待遇 第十六条甲乙双方应执行国家有关社会保险和福利的规定。 第十七条乙方患病或非因工负伤，其病假工资和医疗待遇等按照甲方依法制定的相关制度执行。 第十八条乙方患职业病或因工负伤的待遇，按国家及本省有关规定执行。 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 第十九条甲方为乙方提供符合国家规定的劳动标准的工作条件和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在工作中的安全和健康。 第二十条甲方负责对乙方进行思想政治、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训，乙方应自觉遵守国家和本公司规程。
编号：FS-HT-05018 简易劳动合同书(标准版) Simple labor contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
简易劳动合同书(标准版) 编号：______ 甲方（单位） 乙方（个人）______ 签订日期_____年___月___日 根据《中华人民共和国劳动法》，经甲乙双方平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一。劳动合同期限 第一条本合同期限类型为_____期限合同。本合同生效日期___年_月_日，终止日期___年_月_日，其中试用期____. 二。工作内容和义务 第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位工作。甲方可依照有关规定，经与乙方协商，对乙方的
工作职务和岗位进行调整。 第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准，并履行下列义务： 1、遵守国家宪法、法律、法规； 2、遵守甲方的规章制度； 3、维护甲方的荣誉和利益； 4、忠于职守，勤奋工作； 5、履行保守甲方商业秘密，不得利用甲方的商业秘密为本人或其他经济组织和个人谋取不正当的经济利益。 三。劳动保护和劳动条件 第四条乙方按照甲方规定的任务。 第五条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。 四。劳动报酬 第六条甲方的工资分配应遵循按劳分配原则，实行同工同酬。
第七条在法定工作时间内，乙方完成规定的工作任务，甲方每月____日以货币形式足额支付乙方工资，工资不低于____元，其中试用期间工资为__元。 第八条甲方安排乙方加班或延长工作时间的，按《劳动法》第四十四条和国家有关规定支付工资报酬。 第九条由于甲方的原因，使乙方不能在法定工作时间内提供劳动的，甲方保证支付乙方的生活费不低于_____元。 五。保险福利待遇 第十条甲乙双方应按国家和当地人民政府关于社会保障的有关规定交纳职工养 老、失业和大病统筹及其他社会保险费用。甲方应为乙方填写《职工养老保险手册》。双方解除、终止劳动合同后，《职工养老保险手册》按有关规定转移。 第十一条乙方患病或非因工负伤，其医疗期和医疗期满后关于本合同的办理，按照劳动部颁发的《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。乙方患病或非因工负伤，其医疗和生活费用按照_______执行。
合同法中的合同附随义务 中的是依合同关系发展情形且根据诚实信用原则所产生的为保障给付利益的实现之义务。根据我国《合同法》第60条规定：当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用的原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。该条款中所说的通知、协助和保密的义务，就是当事人履行合同时的。下面由编辑在本文为您详细介绍合同附随义务的法律知识。 一、附随义务的法律特征 1、附随义务不是合同约定中必然存在的义务，相反，是在合同约定之外具有或然性的义务； 2、附随义务的产生直接来自于法律的规定，但是其产生以诚实信用原则为其基本法律理念和是否产生的判断标准；
3、附随义务产生的目的旨在使合同当事人的利益得到最大程度上的实现； 4、附随义务不仅可以产生于合同关系存续期间，而且可以在缔约过程中和合同关系结束后的阶段存在，例如缔约人在缔约过程中尽力促成合同缔结的协助义务、出卖人在标的物交付时阐明注意事项的告知义务、医生手术时不得在体内遗留微型手术器械之保护义务、完毕后不向他人泄漏相对方的的保密义务等。 二、附随义务的内容 债之关系为一种发展性之过程。附随义务是在债之不断发展过程中表现为不同的义务，唯其产生不得脱离诚实信用原则，其功能仅为辅助给付义务的实现，我国《合同法》第60条规定当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。这是附随义务在我国《合同法》
中的具体体现。从这一条可以看出，附随义务至少具有三个方面的内容，即通知义务、协助义务与保密义务。 此外，《合同法》中对附随义务内容的规定大体包括了以下几个方面： 1、通知义务：又称告知义务，指合同当事人应将对合同相对方利益有重大影响的事项告知对方的义务。关于告知义务，《合同法》第158条、第191条、第228条、第230条、第232条、第256条、第257条、第278条、第298条、第309条、第338条、3第370条、第373条、第384条、第389条、第390条、第399条、第413条等分别作了规定。 2、说明义务：合同当事人对合同相对方利益有重大影响的事项负有向对方说明义务。《合同法》除了在总则中规定格式条款提供者对免责或限责条款的说明义务外，还在分则第199条、第231条、第304条、第307条、第324条、第356条、第383条等中作了较为具体的规定。
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 2008江苏省新劳动合同法范本 本资源为doc格式，用word即可打开编辑。 本站提供的为rar压缩包格式； 解压密码： 下载地址：点击本链接下载 甲方（用人单位）：_________ 乙方（劳动者）：_________ 名称：_________ 姓名：_________ 法定代表人（主要负责人）：_________ 身份证号码：_________ 户籍地址：_________ 通讯地址：_________ 通讯地址：_________ 经济类型：_________ 联系电话：_________ 联系电话：_________ 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商 1 / 18
一致、诚实信用的原则订立本合同。 一劳动合同期限 （一）合同期 双方同意按以下第_________种方式确定本合同期限： 1．固定期限：从_________年___月___日起至_________年___月___日止。 2．无固定期限：从_________年___月___日起至法定终止条件出现时止。 3．以完成一定工作任务为期限：从_________起至_________工作任务完成时止。该工作任务完成的标志为_________。 （二）试用期 双方同意按以下第_________种方式确定试用期（试用期包含在合同期内）： 1．无试用期。 2．试用期从_________年___月___日起至_________年___月___日止。 （劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限在一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。） 二工作内容和工作地点 （一）乙方的工作部门为_________，
土地使用权赠与合同范本 第一篇：土地使用权赠与合同 赠与人：______________ 受赠人：______________ 赠与人将其土地使用权赠与受赠人，经双方当事人协商一致，签订本合同，以明确双方的权利义务。 第一条、赠与土地位于永城市欧亚路西路南侧，面积为730平方米。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证(永国用(土籍)第0700-2号)。 第二条、赠与人将该宗土地使用权无偿赠与受赠人个人，归受赠人个人所有。 第三条、赠与人与受赠人于年月日共同到土地管理部门办理过户手续。赠与土地上的建筑物、附属物所有权随之一并转移。 第四条、受赠人严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属的赠与人可以撤消赠与. 第五条、一切与本合同有关的纠纷，首先由双方当事人协商解决。协商不成，任何一方可向人民法院提起诉讼。 第六条、本合同如有未尽事宜，一律按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，经合同双方协商一致，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第七条、本合同正本一式两份，双方各执一份。 赠与人(签名)： 受赠人(签名)： 年月日 第二篇：土地使用权赠与合同 甲方(赠与人) ：______________ 有效证件号码：______________ 乙方(受赠人) ：______________ 有效证件号码：______________ 甲、乙双方自___年___月份同居，并且乙方一直照料甲方的日常生活起居，为甲方料理家务，乙方为此无法正常工作，作为报酬和补偿，甲方愿将甲方出资购买的房屋产权(该房屋产权为：因乙方具备经济适用房购买的主体资格，因此该房用乙方的名义购买)赠与乙方。 按照合同法等有关法律规定，双方自愿达成赠与房产协议如下： 第一条：甲方自愿将其房产赠与给乙方，乙方自愿接受该房屋。该房屋具体状况如下： (一)该房产坐落于_____________________，面积______平方米; (二)赠与房屋的所有权证证号为________________________ (三)房屋平面图至范围见附件一;
正规劳动合同书范本 编号： 广东省职工劳动合同 使用说明 一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同书。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。 二、本合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）亲自签章，并加盖用人单位公章（或者劳动合同专用章）方为有效。 三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定；不需填写的空栏，划上"/"。 四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。 实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。 五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。 六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。 七、本合同（含附件）签订后，甲乙双方各保管一份备查。 甲方（用人单位）：乙方（职工）： 名称：姓名： 法定代表人：身份证号码： 地址：现住址： 经济类型：
联系电话：联系电话： 根据（中华人民共和国劳动法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。 一、合同期限 （一）合同期限 双方同意按以下第种方式确定本合同期限： 1、有固定期限：从年月日起至年月日 止。 2、无固定期限：从年月日起至本合同约定的终止条件出现 时止（不得将法定解除条件约定为终止条件）。 3、以完成一定的工作为期限：从年月日起至工作任务完成时止。 （二）试用期限 双方同意按以下第种方式确定试用期期限（试用期包括在合同期内）： 1、无试用期。 2、试用期从年月日起至年月日止。（试 用期最长不超过六个月。其中合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日； 合同期限在六个月以上一年以下的。试用期不得超过三十日；合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。） 二、工作内容 （一）乙方的工作岗位（工作地点、部门、工种或职务）为（二）乙方的工作任务或职责是
个人劳动合同范本 随着人们意识的不断增强,越来越多的人意识到签订合同的重要性,以下是由小编为你带来的”个人劳动合同范本”. 个人劳动合同范本(一) 甲方: 乙方: 性别出生年月日住址 身份证号: 联系方式 甲方因工作需要,拟聘用乙方担任工作,为明确双方权利义务关系,根据我国《劳动法》的有关规定,特制定本合同,具体条款如下: 一,合同期限 本合同期限为年,即年月日至年月日止. 二,工资 乙方的工资为每月元. 三,合同的解除 1,乙方严重违反甲方劳动纪律或规章制度的; 2,乙方严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的; 3,乙方被依法追究刑事责任的.
以上三种情形,甲方有权立即解除本合同,并有权不支付经济补偿. 4,乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的; 5,乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的; 6,本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更本合同达成协议的. 因以上三种情形解除本合同的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知乙方本人,并按国家有关规定支付经济补偿. 7,甲方以暴力,威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的; 8,甲方未按照本合同约定支付工资的. 以上两种情形,乙方可以随时提出解除本合同. 9,乙方单方解除劳动合同. 因此种原因解除本合同的,乙方应当提前三十日以书面形式通知甲方,如因此造此甲方实际损失(包括培训费用,经济损失等)的,乙方还应予以赔偿. 四,规章制度 甲方已经制定详尽的内部规章制度,在本合同签订时,甲方已向乙方告知具体的内容,乙方签订本合同视为已对此规章制度知悉并已完全理解.
合同法讲座（4） (第四章合同的履行) （韩世远博士：） 我这次讲课的主要内容是《合同法》第四章"合同的履行"和第七章"违约责任"。讲课的顺序按照《合同法》条文的先后顺序依次进行。 第四章"合同的履行"这部分从第60条开始。第60条第一款规定了合同履行的原则--全面履行。第二款则是一个新的规定，涉及合同义务扩张，是这次《合同法》新增内容中的一个重要表现。按照原先的三部合同法中的规定，理解合同的履行先要确定合同的内容，即合同的权利义务关系。而合同的义务主要就是双方当事人在合同中约定的义务。这些义务的不履行就构成了违约。而这次的《合同法》在这些合同义务之外又额外地规定了一些义务，从而构成了我们称为"合同关系上的义务群"的一系列义务。具体表现为：在合同缔结过程中有先合同义务；在合同成立后履行过程中有附随义务；在合同关系终了以后有后合同义务。这样，伴随着合同关系由生到死的整个生命历程中就形成了一群合同义务，或者称为"合同关系上的义务群"，从而来具体地规范每一个过程中当事人所应当履行的义务。这里我重点讲解一下附随义务以及合同关系上的义务群。合同关系上的义务群在以往我们所学习的民法理论中并没有提到，在其他国家的立法中多数也没有加以规定，而主要是本世纪发达国家的一些判例和学说提出来的。这次我们的《合同法》以立法的形式确立了附随义务，确立了合同关系上的义务群。下面我们就具体地谈一谈这些义务的具体内容以帮助大家比较准确地领会立法的意图。合同义务是我们确定当事人应如何履行合同、是否违约时首先应确定的一项内容。最主要的合同义务称为给付义务。除了给付义务以外，《合同法》的第60条第二款还规定了附随义务。给付义务又可以分为主给付义务和从给付义务。主给付义务通常而言是决定合同关系类形的这样一种最主要的义务。如买卖合同关系它之所以被认定为是一种买卖关系，是因为一方有付款的义务，而另一方有交付标的物并移转标的物所有权的义务。如果不是这种义务内容的话，一方付款而另一方交付标的物供对方使用、收益，这就成了一种租赁关系。这说明给付义务中是合同关系所固有的、必备的并且用来决定合同关系基本类型的这样一种义务，就称为主给付义务。除了主给付义务以外，还会发生从给付义务。所谓从给付义务，是指并不决定合同关系类型，其出现是为了促进债权人合同目的圆满实现的这么一类义务。它的发生可以是由于法律的规定。如我们的《合同法》第136条在买卖合同中规定：出卖人应当按照约定或交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。这就是一种由法律直接规定的买卖合同中的从给付义务。另外在《合同法》分则中的第401条、第404条在委托合同中规定了受托人的报告义务、受托人处理委托事务取得的财产应当转交给委托人的转交义务。这些义务都是从给付义务，也都是由法律直接规定的。此外，这种从给付义务也可以由当事人约定。比如甲购买乙所经营的一家企业，购买时双方当事人就可以在合同中约定：甲购买的同时乙应当向甲提供其原来客户的名单。这就是一种由当事人约定的从给付义务。另外，这种从给付义务也可以通过合同的解释（如根据诚实信用原则解释合同）而产生。比如买卖的标的物是一匹血统很好的名马，就可以通过合同的解释得出出卖人除了交付马以外，还应当交付这匹马的血统证明书。这就是通过解释合同、解释当事人订立合同的意图来得出从给付义务。主给付义务和从给付义务是合同关系中最重要的部分。主给付义务决定着合同关系的类型，作为合同义务中最核心的内容而出现。从给付义务可以理解为主给付义务外层的一种义务。而附随义务是在从给付义务之外，更外围的一层义务。《合同法》第60条第二款规定：当事人应当遵循诚实信用的原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。这里，我们可以大致了解到这项义务的内容。附随义务的发生根据普遍地是诚实信用原则，是随着合同关系进程的展开而不断发生的。将附随义务、从给付义务与主给付义务作一下比较，我们可以看出：第一，主给付义务从合同关系一成立就是确定的。如买卖合同关系一成立，买卖中的主给付义务--付款、交货就确定了。而从给付义务、附随义务是随着合同关系进程的展开而不断发生的，不是从一开始就确定的。
劳动合同 甲方： 乙方：、性别、出生年月日、住址 身份证号：联系方式 甲方因工作需要，拟聘用乙方担任工作，为明确双方权利义务关系，根据我国《劳动法》的有关规定，特制定本合同，具体条款如下： 一、合同期限 本合同期限为年，即年月日至年月日止。 二、工资 乙方的工资为每月元。 三、合同的解除 1、乙方严重违反甲方劳动纪律或规章制度的； 2、乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的； 3、乙方被依法追究刑事责任的。 以上三种情形，甲方有权立即解除本合同，并有权不支付经济补偿。 4、乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的； 5、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任
工作的； 6、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更本合同达成协议的。 因以上三种情形解除本合同的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知乙方本人，并按国家有关规定支付经济补偿。 7、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的； 8、甲方未按照本合同约定支付工资的。 以上两种情形，乙方可以随时提出解除本合同。 9、乙方单方解除劳动合同。 因此种原因解除本合同的，乙方应当提前三十日以书面形式通知甲方，如因此造此甲方实际损失（包括培训费用、经济损失等）的，乙方还应予以赔偿。 四、规章制度 甲方已经制定详尽的内部规章制度，在本合同签订时，甲方已向乙方告知具体的内容，乙方签订本合同视为已对此规章制度知悉并已完全理解。 五、违约责任 甲乙双方在履行本合同的过程中，因一方行为给对方造成损失的，受损方有权要求对方给予相应的赔偿。 六、其他 本合同一式两份，双方各执一份，均具法律效力。 本合同自签订之日起具备法律效力。 甲方单位公章：乙方签字：
[转帖] 论合同法中的附随义务 费安玲中国政法大学教授 关键词: 附随义务/合同法 我国《合同法》颁布后，其中有这样几个条款引起了人们的关注：“当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：……有其他违背诚实信用原则的行为”(第42条)、“当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。”(第43条)、“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”(第60条)、“合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”(第92条)。这些条款的共同特点是：1、强调条款中所涉及的义务是依诚实信用原则或交易习惯而产生;2、这些条款所涉及的义务范围主要是通知、
协助、保密等义务。从理论上分析，这些条款所涉及的义务即为民法学理论中的附随义务。 (一) 附随义务(Nebenpflicht)是大陆法系有关合同关系发展过程中 义务的一个相当重要的理论。附随义务理论是德国学者在探讨合同给付义务及其履行时首先提出的 [1]。德国学者认为，在合同中包含着一组旨在保护合同当事人权益的“义务网络”，注意义务、保护义务等是其组成部分，而且这些义务产生于合同解释的过程中，并附随于诸如买卖合同中的交付货物、支付价金等主义务 [2]。那么，何为附随义务?日本学者从附随义务与合同目的实现的关系考察，认为：附随义务是对于合同目的的达成并非不可或缺的给付义务 [3]。台湾著名学者史尚宽、王泽鉴从附随义务产生之源的角度考察，认为：附随义务是债务人依诚信原则于契约及法律所规定的内容之外所附有的 义务 [4]。笔者认为，上述学者的考察视角是必要的，但是，还应当从制度价值的角度去考察附随义务，因此，对附随义务的解释应当是，附随义务是指依合同关系发展情形且根据诚实信用原则所产生的为 保障债权人给付利益的实现之义务。它体现了如下特征：第一，附随义务不是合同约定中必然存在的义务，相反，是在合同约定之外具有或然性的义务;第二，附随义务的产生直接来自于法律的规定，但是，其产生以诚实信用原则为其基本法律理念和是否产生的判断标准;第三，附随义务产生的目的旨在使合同当事人的利益得到最大程度上的
2020 赠与合同范本文档Contract Template
赠与合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 赠与合同范本(一) 赠与人(甲方)：____________ 住所：____________ 有效证件号码：____________ 受赠人(乙方)：____________ 住所：____________ 有效证件号码：____________ 甲乙双方依照有关法律规定，经协商一致，订立扶养赠与协议，共同遵守执行。 第一条赠与标的物： 甲方将自己拥有的位于________市________区________街(路)________号，建筑面积为________平方米房屋自愿赠与给乙方。 第二条乙方应按约定履行扶养甲方的义务，否则不动产所有
权不发生转移。 第三条若乙方未按合同约定履行义务，则甲方可以撤销赠与。不动产附负担赠与合同 第四条甲方对不动产负瑕疵担保责任，若故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成乙方损失的，应当承担损害赔偿责任。 第五条合同成立后，赠与人应将赠与的不动产所有权移转登记与乙方。 第六条自合同生效之日起，由乙方负担与不动产标的有关的一切费用。 第七条本合同自公证之日起生效。 第八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(签章)：____________乙方(签章)：____________ 签章时间：______________ 赠与合同范本(二) 赠与人：_________(以下简称甲方) 受赠人：_________(以下简称乙方) 双方就赠与图书事宜签订本合同，其条件如下： 第一条甲方将以下图书赠与乙方： 1._________全套_________卷_________册，_________出版社出版. 2._________全套_________卷_________册，_________书店出版. 第二条甲方于_________年_____月_____日前将上述图书交
个人劳动合同书范本 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定，甲乙双方遵循诚实信用原则，经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方法定代表人 施工工地地址 第二条乙方性别居民身份证号码出生日期年月日家庭住址邮政编码户口所在地省市区县街道乡镇乙方工作起始时间年月日 二、劳动合同期限 第三条甲乙双方选择适用 1、以完成一定工作为期限的合同 本合同生效日期为年月日，乙方完成本工程乙方工种的工作任务时本合同终 止。 2、有固定期限劳动合同： 本合同于年月日生效，于年月日终止，其中试用期至年月日终止。 三、工作内容和工作地点 第四条甲方招用乙方在项目名称工程中担任岗位工种工作，乙方的工种上岗证号码为 第五条根据甲方的岗位工种作业特点，乙方的工作区域或工作地点为本工程施工范围内。 四、工作时间和休息休假 第六条甲方安排乙方执行标准、综合计算工时、不定时工时制度。
甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的许可决定。执行标准工时制度的，按照国家有关规定执行。 第七条甲方对乙方实行的休假制度按照国家有关规定执行。 五、劳动保护和劳动条件 第八条甲方必须在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。 乙方从事电气焊、土建、水电、设备安装等特殊工种作业人员必须进行岗前培训，取得相应的操作证书方可上岗。 第九条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。 第十条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度，乙方必须严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 六、劳动报酬 第十一条乙方月工资标准为元或按执行。 甲乙双方对工资的其他约定。 第十二条甲方每月日前以货币形式支付乙方工资，并出具工资支付凭证。 七、保险福利待遇 第十三条甲方应为乙方办理社会保险，乙方因工负伤或死亡的，甲方应在事故发生后一个月内向区县劳动保障部门提出工伤认定申请，甲方没有提出申请的，乙方或者乙方亲属可以在事故发生之日起一年内，直接向劳动保障部门提出工伤认定申请。 八、劳动合同的解除、终止 第十四条甲乙双方解除、终止劳动合同的应当按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关规定执行。 九、当事人约定的其他内容 第十五条乙方在履行劳动合同期内，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。第十六条甲乙双方约定的其他内容 十、劳动争议的处理及其他
合同履行中的附随义务
合同履行中的附随义务 摘要：附随义务在我国《合同法》中其设立的目的在于一是促进实现主给付义务；二是维护对方的人身或财产利益。违反附随义务与违反给付义务一样产生违约责任。附随义务的内容包括通知、协助、保密和基于诚信原则而产生的其他义务。 关键词：附随义务合同责任诚信原则 一、附随义务的概念和特点 （一）附随义务的概念 附随义务是在法律无明文规定，当事人之间亦无明确约定的情况下，为了确保合同目的的实现并维护对方当事人的利益，主要是人身和财产利益，遵循诚实信用原则，依据合同的性质、目的和交易习惯所承担的作为或不作为的义务。这表明附随义务以当事人之间的合同关系为前提，以诚实信用原则为依据，其目的在于确保合同目的的实现，并维护合同当事人的利益；其内容也并非自合同关系之始就已确定，而是根据合同的性质、目的和交易习惯,随着合同关系的进展逐步得以确立的。 （二）附随义务的特点 附随义务具有以下特征：（1）附随义务具有从属性。由于附随义务的存在价值主要是使债权人的利益得到更好的实现，所以，在合同关系中附随义务居于从属地位。（2）附随义务具有不确定性。一般而言，合同义务分为法定义务和约定义务两种，而且这些义务在合同成立之初就已经被确定。但是，附随义务具有一定的特殊性，它并非自始确定，而是随着合同关系的进行，视具体情况要求当事人遵守一定的义务，以维护对方当事人的利益。换言之，附随义务不受合同种类和性质的限制，即无论任何类型的合同均可发生附随义务。此外，附随义务也不受合同是否有效存在的制约，在签约前、签约中和履约后的所有阶段都可能发生。（3）附随义务具有法定性。合同法属于私法范畴，合同法中的大多数条款均属于任意性规范，当事人在不违反法律强制性规定的前提下，可以在契约自由原则的框架内自主决定合同内容，合同中双方的权利和义务的设定具有任意性；而附随义务则是基于诚实信用原则产生的，即使当事人双方在订立合同时没有约定，也不影响该种义务的存在，而且，此类义务一般情况下当事人也无权废止。 二、附随义务的种类及适用 我国《合同法》第60条规定“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。