工程承包合同
发包方：环保投资管理有限公司（以下简称甲方）
承包方：（发发发、（以下简称乙方）
根据省污水处理厂（提升泵站、配电房、生物池、二沉池、消毒池、风机房）工程施工的实际需要，经甲、乙双方共同协商决定；甲方将本工程的钢筋绑扎、模板支拆、混凝土浇筑、砌砖、抹灰工程承包给乙方施工,为明确双方的责任、权利关系,特拟定以下协议,望双方共同遵守。
一、承包工程内容及方式：
1.钢筋绑扎：本工程的全部钢筋制作、绑扎、钢筋制作所需机械、绑扎所需扎丝、焊接等全部由乙方负责，甲方只负责进钢筋材料堆放到现场钢筋加工场地。
2.模板支拆:本工程的全部模板材料、安装、支架加固、拆除、及所需机械及辅助件（包括材料运输、搬运、装卸）均由乙方负责。
3.混凝土浇筑：本工程的全部混凝土配制、搅拌、浇筑、找平及搅拌机械全部由乙方负责，甲方只负责设计混凝土类型所需材料进到施工现场。
4.砌筑砖墙：本工程的全部砖墙砌筑（材料由甲方提供，乙方只负责做工。）
5.抹灰工程：完成本工程全部需要抹灰的部位（材料由甲方提供，乙方只负责做工。）
二、工程质量：
1.乙方必须按甲方提供的施工设计图纸和甲方施工人员技术交底要求进行全过程施工。
2.施工中若不按甲方的要求和设计要求施工造成返工等一切损失全由乙方负责；若甲方技术交底及指挥错误，造成返工等损失全由甲方负责。
三、工程量计算方式及单价：根据本协议第一条承包工程内容及方式各分项
单价如下：
1.钢筋绑扎：根据实际施工图纸按吨计算工程量，每吨430.00元。
2.模板支拆：按混凝土浇筑所需支模板的表面面积计算，每平方米57.00元。
3．混凝土浇筑：根据实际施工图纸所用混凝土按立方米计算（含圈梁、构造柱混凝土），每立方米65.00元。
4.砌筑砖墙：根据实际施工图纸砖墙体积计算工程量，每立方米110.0元。
5.抹灰、清光工程：本工程池壁池底，抹灰、清光根据设计施工图纸尺寸按乙方实际抹灰、清光工程量按平方米计算，每平方米15.00元。
6.在按以上工程量、单价计算的同时，甲方另外还需支付乙方捌万元人民币，作材料运费、远征工程费。
7.零星用工：技工每个150.00元，普工每个50.00元。
四、付款方式：各单体混凝土浇筑完支付乙方完成工程量的80％，工程完工
30日内结算一次性付清乙方工程（不含税）。
五、安全责任：1、设备和材料到达施工现场由承包人负责装卸和保管，保管不善而造成设备及材料丢失，由承包人承担损失。2、承包人在施工过程中必须加强施工安全管理，如承包人管理不善而造成的安全事故由承包人自己全部承担，发包人概不负责。
六、甲、乙双方的权利和责任：
1．乙方必须根据甲方的工程工期要求，在确保工程质量的情况下不无故拖延工期和停工（除自然灾害，不可抗拒等情况外）。若乙方在甲方不违约的情况下有意拖延工期或停工，甲方有权解除合同，并另行安排其他施工队伍，所有工程款只付给乙方50％，50％作为罚金，补助接替的施工队伍，乙方无条件退场。
2.甲方负责保证材料及时到场，不影响乙方施工，若造成乙方误工，甲方负责误工损失。
3.在本工程施工中，乙方工人临时工棚由乙方自行负责，甲方只负责用水、用电。
4. 甲方负责施工用水、用电并通到施工现场，乙方需负责自己机械到配电箱的电缆。
5.若甲方原因造成工期延误或停工，至使乙方所租赁材料、机械租赁费用增加，增加费用由甲方负责，按误工、停工时间签证计算付给乙方（误工、停工时间按发生当天给乙方签证）。
七．合同工期：总工期60天自2015年1月15日至自3月15日，本工程于2010年3月15日前全部完成，逾期每天按5000元罚款付给甲方，提前完工按每天10000元奖励乙方。中雨或连续8小时停电工期顺延。
八、望甲、乙双方共同遵守本协议并严格执行，未尽事宜，双方共同协商解决。本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，签字生效。
甲方：乙方：
2010年1月15日
污水处理厂工程
工程承包合同
工程名称：污水处理厂
工程地点：化肥厂旁
2010-1-15
GF－2010－0115
建设工程施工合同
（污水项目）
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
第一部分协议书
发包人（全称）：环保投资管理有限公司
承包人（全称）：竞亿建筑工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：同壹环保污水处理厂
工程地点：贵定
工程内容：10000立方/日污水厂区建设中的土建工程。
资金来源：自筹
第二条工程承包范围
承包范围：污水厂区（提升泵站、配电房、生物池、二沉池、消毒池、风机房）的土建工程：承包人按发包人的图纸和现场施工员的指导进行施工；工程量按实结算。主材指：沙、石、砖、水泥、钢筋、扎丝、涂料、膨胀剂、防水材等由承包人承担各种风险自购。辅助材料指：其它所有建设器械和制作及安装所需耗材、工具、脚手架、模板、水电、吊运、车旅生活费等全由承包人承担。工程建设费（包含材料采购、建造、运输、检测费、验收、售后服务、税收等费用）
第三条合同工期
开工日期：2010年1月15日
竣工日期：2010年3月15日
合同工期总日历天数60天
第四条质量标准
工程质量标准：合格
第五条合同价款
金额（大写）：陆佰陆拾贰万正（人民币）￥：6620000.00。
除非发标人对图纸予以修改除外，承包人已充分理解图纸的工程量；依据定额规定计算工程量和报价，按约定应计入而未计入的费用；将视为不收取的费用，不得以任何理由要求增加，并不得以此影响工程质量和工期。
第六条组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸（含沉淀区前后三角填方量）
6、工程量清单
7、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条合同生效
合同订立时间：2009年11月15日
合同订立地点：环保投资管理有限公司
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（公章）：承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：黄申法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：5660011 电话：
传真：传真：
开户银行：中行开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
第二部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义:
按通用条款第1条执行
２、合同文件组成及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：按本合同协议部分组成合同的文件顺序。
3. 语言文字和适应法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，不采用其它语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：《建筑工程施工质量验收统一标准》。
发包人提供标准、规范的时间：无
国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商。
4. 图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前十天内提供贰套施工图。
发包人对图纸的保密要求：不得向外泄露施工图设计文件的相关内容。
使用国外图纸的要求及费用承担：无
二、双方一般权利和义务
5. 工程师
5.1承包人派驻的工程师
姓名：职务：
职权：全权负责工程项目现场施工和日常管理工作并办理项目的经济技术签证。
5.2监理单位委派的工程师
姓名：职务：工程师
发包人委托的职权：对工程工期、进度、质量、安全等进行监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：增加工程量
5.3发包人派驻的工程师
姓名：庄志清、黄泽西职务：工程师
职权：全权负责工程项目现场施工的总协调和日常管理工作并办理项目的经济技术签证。
5.4不实行监理的工程师的职权：无
6. 项目经理
姓名：郑勇职务: 项目经理
7. 发包人工作
7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工地已具备三通一平条件。
（2）将施工所需的水、电、路接至施工场地的时间、地点和供应要求：进场前七日内接至施工现场，协助办理相关手续满足施工需要。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：进场前三日内，满足施工期间的畅通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：发包人开工前五日内，提供施工场地的地质和地下管线资料。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开发投资计划、规划许可证（复印件）、施工许可证（副本原件）。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：按规划指定的水准点、座标控制点以书面形式及现场交验水准点及座标控制点。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前五日内，由发包人负责。
（8）协调处理施工场地进场工作和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人在进场前负责协调处理，具体保护措施根据实际情况由承包人负责处理，发包人承担费用。
（9）双方约定发包人应做的其它工作：双方另行协商。
7.2发包人委托承包人办理的工作：开工后承包人负责施工场地及周边的安全保卫工作，负责施工中不影响周边建筑物、构筑物，居民、行人的安全，承包人并承担因此而产生的一切费用。
8. 承包人工作
8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向监理工程师和发包人现场负责人或工程师报出当月工程进度报表。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：做好施工安全保卫工作，非夜间施工照明及周边道路夜间照明工作。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行《通用条款》9.1(5)。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程在未交付前由承包人负责保护，包括分包工程，由承包人承担费用。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：开工后由承包人负责保护,发生的相关费用由承包人承担。
（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人按国家及地方卫生管理的有关规定文明施工，负责施工场地的卫生管理，因施工引起的相关责任及费用由承包人承担。
（9）双方约定承包人应做的其它工作：发包方现场技术人员提前进入施工现场参与土建工程预留孔及预埋件施工工作。
三、施工组织设计和工期
9. 进度计划
9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：正式开工前十日内提供施工组织设计、险情应急方案以及工程中危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
工程师确认的时间：收到提交资料后7日内审批确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
9.2群体工程中有关进度计划的要求：按监理和发包人批准的《施工方案》执行。
10. 工期延误
10.1双方约定工期顺延的其它情况：（1）非承包人原因及不可抗力造成的工期延误；（2）重大设计变更；（3）工程量较大增加。
四、质量与验收
11. 隐蔽工程和中间验收
11.1双方约定中间验收部位：双方另行约定。
12. 工程试车
12.1试车费用的承担：无
五、安全施工：执行《通用条款》20、21、22条。
六、合同价款与支付
13. 合同价款及调整
13.1本合同价款采用13.1（1-8）方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：价格参照《省2004版计价定额》，工程建设（包含材料采购、运输、检测费、验收、售后服务、税收等费用）按市场价格执行。注：在项目地完税。
风险费用的计算方法：无
风险范围以外合同价款调整方法：工期奖罚----在约定时间内无条件完成工期，发包方奖励承包方拾万元，反之超过五天，发包方扣罚承包方拾万元工程款。
（2）除非发标人对图纸予以修改除外，承包人已充分理解图纸的工程量；依据定额规定计算工程量和报价，按约定应计入而未计入的费用；将视为不收取的费用，不得以任何理由要求增加，并不得以此影响工程质量和工期。
（3）承包人的报价中的设备预埋件和水泥及钢筋用量按施工图计算，其余材料根据施工图按定额消耗量计算，一次性进入报价。
（4）设计变更或缺项、合同以外工程、现场签证等工程内容，经建设单位、设计单位、监理单位共同签字认可的签证，结算时按第13.1.（1）条款结算。
（5）承包人应考虑施工中对原有地下水管、煤气、电信、电力等管线的防护措施，费用己由承包人自行测算计入报价。
（6）同其它工程的配合费（如电力、给水、电信、煤气等管线工程及照明工程等）承包人已一次进入报价，不作调整。
（7）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无
（8）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无
13.2双方约定合同价款的其它调整因素：1、法律和国家有关政策变化影响合同价款； 2、设计变更增减的工程量；3、合同以外单项工程增加的工作量； 4、现场签证增加的工程量。计价按双方确认执行。
14. 工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：项目建设中发包人向承包人分项/分次支付工程合同总价款80%的工程款；项目完工验收后一周内；支付工程合同总价款至95%工程款；满十二个月支付5%工程（质保）款一次性付清。
扣回工程款的时间、比例：无
15. 工程量确认
15.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人在每月25日前提交当月完成工程量报表，按本合同《通用条款》13和15.2条约定时间审定。
15.2因设计工作问题与本工程主体配套附属设施；根据设计图纸另行定价；合同价款采用13.1（1-8）方式确定，发包人可向多方双比工程报价，也可交由第三方承建，但同等价格及条件必须由承包人承建。付款方式按：按本合同《通用条款》14和16条约定执行。
16. 工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：项目开工后分段/单项验收后付款。（提升泵站、生物池、二沉池付款方式：垫层浇好付5%万；底板浇好付25%万；支模好付25%万；池体浇好付15万；池内砌体好付5%万；池体粉饰好付10%万；配电房、消毒池、风机房付款方式：垫层浇好付5%万；基础浇好付25%万；支模好付25%万；砌体好付20%万；粉饰好付10%万；）验收后发包人向承包人支付工程合同总价款95%的工程款；剩余5%作为工程质量保修金, 12个月满一次性付清。
七、材料设备供应
17. 发包人供应材料设备
17.4发包人供应材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符：无
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无
（3）承包人可代为调剂串换的材料：无
（4）到货地点与一览表不符：无
（5）供应数量与一览表不符无
（6）到货时间与一览表不符：无
17.5发包人供应材料设备的结算方法：发生时双方协商。
18. 承包人采购材料设备
18.1承包人采购材料设备的约定：满足国家规定产品质量
18.2所有材料质量必须符合国家规定质量的标准，具备国家认可的相应的产品合格证等级证、质检证等并均符合设计要求，否则造成的经济损失由承包
人负责。
八、工程变更：按本合同《通用条款》13.1（1-8）条执行，并以发包人书面通知为准。
九、竣工验收与结算：竣工验收合格后一周内，承包人按发包人要求将完整的结算及施工单位应提供的相关资料提交给发包人，发包人在28天审定完毕，发包人从核定完毕之日起15天内扣除5%保修金后结清工程款项。
19．竣工验收：
19.1承包人提供竣工资料的约定：无
19.2中间交工工程的范围和竣工时间：按批准的《施工方案》和《进度计划》执行。
十、违约、索赔和争议
20. 违约
20.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第20条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不按约定支付工程款，发包人逾期一天按逾期部分款项的万分之三计算支付给承包人违约金，最高不超过合同总价的10%。
双方约定的发包人其它违约责任：无
20.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：本工程按发包方的要求进水在2010年3月20日完成；调试正常运行在2010年3月25日完成，因承包人原因工期每延误一天，承包人将每天支付给发包人违约金5000元，承包人提前竣工，每提前一天发包人奖励承包人7500元，奖罚总额不超过该项工程造价的10%。
双方约定的承包人其它违约责任：无
21. 索赔
按<合同法>相关条款执行
22. 争议
22.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：
（一）提交贵阳仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
十一、其它
23. 工程分包
23.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无
分包施工单位为无
24. 不可抗力
24.1双方关于不可抗力的约定：1、四级以上大风；2、每天连续中雨8小时；3、停水停电超过8小时；4、四级以上地震；5、其它不可抗力。
24. 保险
24.1本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：按规定自行办理。
发包人委托承包人办理的保险事项：无.
（2）承包人投保内容：按规定自行办理。
25. 担保
25.1本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无。
（3）双方约定的其它担保事项：无
26. 专利技术及特殊工艺
按通用条款第42条执行
27. 文物和地下障碍物
按通用条款第43条执行
28. 合同解除
按通用条款第44条执行
29. 合同生效与终止
按通用条款第45条执行
30. 合同份数
30.1双方约定合同副本份数：正本两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份，分送有关部门。
房屋建筑工程质量保修书
发包人（全称）：环保投资管理有限公司
承包人（全称）：竞亿建筑工程有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对同壹环保贵定污水处理厂区的土建工程签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，其它附属设施的安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人贵定污水处理厂所施工的范围均属保修范围。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
该工程质量保修期为壹年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2
天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用在承包人的保修金中扣除。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，必须无条件立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修，所发生的费用全部由承包人支付。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
1、工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。
2、发包人在质量保修期满两年后15天内，将全部保修金返还承包人。
五、其它无
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签
署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
附件1：
承包人承揽工程项目一揽表
合同编号：YT-FS-3907-51 脚手架专业分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
脚手架专业分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 为确保程质量、保证安全文明施工，按期完成施 工任务，依照《中华人民共和国合同法》本着自愿互 利、权益平等的原则，经双方协商一致制定本合同。 第一条工程概况 (一) 工程名称：咸宁市环境监控中心 (二) 工程地点： (三) 工程承包形式：包工包料 第二条工程承包内容和范围 (一) 外脚手架：工作范围包括外墙脚手架、上料 平台、安全通道、周边防护栏杆、剪力撑密目网、及 安全网的提供及挂设。钢管的油漆和搬运，脚手架拆 除后的堆放、扣件回仓。
(二) 内脚手架：工作范围包括只需材料及时供应。 第三条单价及结算方式 1、按工程的建筑面积计算、外脚手架00以下按地下室外墙面计算。单价：20元/㎡，00以上按建筑面积计算。内脚手架按每层建筑面积计算。外架：26元/㎡，内架：27元/㎡。 2、付款方式：外脚手架：全部搭设搭设完毕付总价的80%，中途付30%，余款待拆完脚手架三个月内付清。(经各质监部门的验收签署书面交接手续完善)否则甲方付款时间相应顺延。内脚手架：每搭设完毕一层，待上层砼浇捣完毕后，付该层总价的80%，余此类推，余款待主体验收后，三个月内付清。 第四条甲方的权利和义务 1、甲方有权按照工程的进展需要，安排调度乙方施工;有权对乙方的施工过程进行相应的检查监督;有权按照本合同的相关条款对乙方的违规、违纪行为予以处罚。 2、甲方有义务维护好施工现场秩序，做好施工
脚手架班组承包合同精华版 Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-003957
脚手架班组承包合同精华版 甲方：_______________ 乙方：_______________ 乙方施工楼号内所有的脚手架，安全防护，卸料平台，其主要内容是。 1.外架的搭拆【落地架，挑架】，直至主体完工。 2.外架以内的安全通道，平台架的拆除，满足安全所需的防护架体，平台等架工工作范围。 3.安全网，密目网及周边平台搭设，拆除等。 4.卸料平台搭拆【每层】。 5.钢管，扣件等的水平垂直运输，现场堆码。 6.后浇带的加固架搭拆。 7.以及施工现场的钢筋棚，木工棚电箱防护等。
二、分包方式：_________________。 三、分包单价： 1.承包单价为_______元每建筑平米。 2.按图纸建筑平米计算【夹层不计算面积】。 3.楼层防护，洞口防护，电梯井及其临边防护，每二层水平兜网各层硬防护不另行记取费用【包括每层后浇带加固等】。 四、付款方式： 1.基础至主体____层按月拨付____%，主体封顶完工支付____%工程款。 2.架体搭设进度款按____每平米计算。架体拆除按____每平米计算。3剩余____%工程款完工____个月内支付。 五、工程质量要求： 1.要求严格按照国家有关标准和规定搭设，做到横平竖直，外观整齐规范，架板铺设牢固，无探头板，工完料清。 2.乙方所搭设脚手架必须达到验收合格。 3.乙方需设卸料平台和外架上转料平台必须达到验收合格。
编号：YB-HT-017867 脚手架承包合同范本模板 The contract stipulates mutual obligations and rights that must be performed 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
脚手架承包合同范本模板 发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方) 为使本工程施工顺利，确保工程质量、安全、工期，提高企业，职工的经济利益。根据有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合项目的实际情况，经双方友好协商，甲方把本项目的脚手架分项工程以包清工的形式承包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议： 第一条工程名称及地点： 1、工程名称： XX 工程 2、工程地点： XX 第二条工程内容及范围： 1、XX脚手架分项工程施工。
2、工作内容：根据本工程结构编制搭拆方案、绘制施工平立面图、分类报表、材料计划，房屋四周围护(搅拌机、出入口、防护棚)登高楼梯(斜道)基坑安全围护;主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆，隔离网拉拆;脚手片，安全网围护挂、翻、拆、连接件预埋;扣件上油;落手清工作，场内运输。本工种用材料进入现场新钢管需派两人配合卸车，旧钢管自行卸车;堆放连接件以及在外墙装饰过程临时拆除、临时固定;拉接件预埋、制安、焊割;拆除后的本工程所有材料清理集中，按甲方指定位置堆放整齐。卸扣件，安全网拆叠入库，现场临设棚、舍搭拆等工作。包括钢筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升机的搭拆，但包括通道口、通道板铺设，不包括新钢管的油漆，并且在此项工作中不存在任何点工。 第三条承包形式：包清工。 第四条承包费用及结算标准 1、按实际搭设建筑面积计算，每平方米按元综合计算，(如需搭设满堂脚手架，应由架子班搭设，其费用不高于市场价)此价
外脚手架施工合同
合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 现有甲方承工程,建筑面积约平方米左右,以实际图纸与现场双方商议为准,经协商将该工程外架工程分包给乙方,为明确双方职责,保证工程质量,加快工程进度,圆满完成该项工程任务,依照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》结合本工程具体情况,根据双方责、权、利明确与遵循平等互利得原则,经双方协商,签定本合同。 一﹑工程名称: 二、承包方式: 三﹑工程地点: 四﹑承包范围:外墙落地式脚手架及悬挑式脚手架得搭设、拆除;层间水平防护、临边防护、电梯井口、洞口等所有内防护得搭设、拆除;卸料平台、升降机防护架、上料口得搭设、拆除;脚手板、挡脚板、安全网及各类条幅、标牌得安装拆除;剪刀撑用钢管、挡脚板等需要刷漆材料得油漆工作;悬挑架所用吊环得预埋工作。 五、承包方式:甲方提供手架所需得周转材料〈钢管、扣件、密目网、脚手板、尼龙绳、铁丝、铁钉、灭火器材、方木、模板、尼龙网、工字钢、钢丝绳、油漆等>;乙方负责现场施工及管理。
六、进场时间、开工日期及合同工期:2０１8年６月至公司施工工期要求。 进场时间:本合同甲乙双方签订后,乙方应在甲方通知后两日内组织进场; 开工日期:以乙方进场后正式施工之日起; 合同工期:随工程主体进度,满足施工及安全防护要求。 七、工程造价:经双方议定, 以建筑面积计算元/m2,按图纸建筑面积计算。 八、工程质量:乙方按脚手架施工组织设计要求及操作规程进行施工,工程质量应满足国家规范要求。 九、甲乙双方责权: 甲方: 1、提供搭拆外脚手架所用得周转材料〈钢管、扣件、密目网、脚手板、尼龙绳、铁丝、铁钉、灭火器材、方木、模板、尼龙网、工字钢、钢丝绳、油漆等>应符合国家标准。 2、甲方塔吊在工作范围内无偿地配合乙方搭拆脚手架所需材料得吊运。 3、甲方负责协调乙方同其它班组之间得关系,提供住宿、材料仓库用房。 4、若因甲方原因致使脚手架发生事故得,甲方承担一切损失与法律责任。 5、若因乙方原因造成事故得,乙方承担一切损失与法律责任。
钢管脚手架工程施工承包合同 发包方：（以下简称甲方） 地址（或身份证号）： 联系电话： 法定代表人（或代理人）： 承包方：（以下简称乙方） 地址（或身份证号）： 联系电话： 法定代表人（或代理人）： 经甲方决定，同意将本合同所涉及的脚手架工程施工发包给乙方，为了顺利完成工程的施工任务，明确甲乙双方的权利与义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程承包合同条例》等法律法规，甲乙双方本着相互协作、相互支持的原则，经过共同协商达成一致，特立合同条款如下，以资共同信守。第一条工程概括 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程内容：钢管脚手架搭设 第二条乙方承包方式及范围
1．甲方将本分项工程以包工包料的方式发包给乙方。 2．承包范围包括： （1）所有外墙面双排钢管脚手架的搭设和拆除。 （2）外墙脚手架垂直封闭网加固和维修。 （3）进场材料的堆放，剩余材料、废料的整理（堆放到指定地点），拆架后材料运出及废料的清理。 第三条施工日期 1．乙方应按甲方部署的施工进度计划，按期完成任务，必须按主体工程进度进行相应施工，每层搭设应在主体施工之前上升，确保主体施工安全。 2．在施工前天，甲方应将主体工程进度计划及主体施工图纸以书面形式告知乙方，如在施工过程中遇天气原因，可变更主体施工计划。3．甲方必须按主体施工计划施工，不得影响乙方施工进度，乙方施工期限最长不超过个月（自钢管脚手架进场之日起计算）。如甲方拖延工期，应按此标准补偿乙方损失：0.10 元/m2/天×延期天数×建筑总面积，并且每月结算。 第四条安全生产要求 1．乙方应严格依照本专业安全生产规程规范组织员工施工，严禁违章作业，做到安全生产，万无一失。 2．乙方不得将工程转包，乙方应服从甲方的安全管理，遵守甲方的规章制度和管理条例，加强本方员工的安全管理。 3．因乙方人员违章作业所产生的一切事故责任由乙方承担。
脚手架承包合同模板 合同（contract），又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面请看“承包合同：脚手架承包协议”一文： 承包合同：脚手架承包协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方同意签订本合同，共同信守执行,特制订如下 条款： 一、承包内容： 甲方同意将______________________ 工__程__外_墙__钢_管脚手架项目以包工包料形式承包 给乙方承包。 具体项目包括外墙钢管脚手架搭设、拆除及维护，来回运输费，外架搭设人工费，材料包括钢管、扣件、立挂式安全网、竹串板等，以上材料属乙方所有，完工拆除后由乙方自行运走。 二、质量要求： 外墙钢管脚手架的立杆距离为1600mm —1800mm ，内外立杆距离为800mm ，立面 距离为1800mm,每步架900mm高处设有一道护身栏杆，内立杆与墙体距离为250mm —300mm ，外立面须搭设剪刀撑，每搭设完一立面必须挂上安全网，并负责在本栋主楼外架每三层自然楼铺设一道竹串板，如需增加费用另计。所有脚手架搭设按惠州市安检站规范搭设。 三、项目及计算方式：（以下涉及金额均不含税价） （1）外墙综合脚手架面积计算：按建筑物凹凸周长每个转角加壹米乘以高度（计算至女儿墙顶，有斜屋顶的应在屋檐口滴水处另加 1.2 米），卸料平台口外墙脚手架不扣减，外墙综合脚手架每平方米人民币________ 元_。 （2）卸料平台：（卸料平台宽度 2 m ：面积按2m 乘高度计算;超过 2 m ：面积按长边侧面乘高度计算），每平方米按外墙架单价计算。
脚手架承包合同范本 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 为使本工程施工顺利，确保工程质量、安全、工期，提高企业，职工的经济利益。根据有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合项目的实际情况，经双方友好协商，甲方把本项目的脚手架分项工程以包清工的形式承包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议： 第一条工程名称及地点： 1、工程名称：XX 工程 2、工程地点：XX 第二条工程内容及范围： 1、XX脚手架分项工程施工。 2、工作内容：根据本工程结构编制搭拆方案、绘制施工平立面图、分类报表、材料计划，房屋四周围护（搅拌机、出入口、防护棚）登高楼梯（斜道）基坑安全围护；主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆，隔离网拉拆；脚手片，安全网围护挂、翻、拆、连接件预埋；扣件上油；落手清工作，场内运输。本工种用材料进入现场新钢管需派两人配合卸车，旧钢管自行卸车；堆放连接件以及在外墙装饰过程临时拆除、临时固定；拉接件预埋、制安、焊割；拆除后的本工程所有材料清理集中，按甲方指定位置堆放整齐。卸扣件，安全网拆叠入库，现场临设棚、舍搭拆等工作。包括钢筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升机的搭拆，但包括通道口、通道板铺设，不包括新钢管的油漆，并且在此项工作中不存在任何点工。 第三条承包形式：包清工。 第四条承包费用及结算标准 1、按实际搭设建筑面积计算，每平方米按元综合计算，（如需搭设满堂脚手架，应由架子班搭设，其费用不高于市场价）此价位已包括如下： （1）工资及奖金。 （2）各类津贴。及夜餐。保健等补贴 （3）劳保福利，劳保用品，防暑饮料，防冻取暖。 （4）非生产用工：包括社会义务用工，开会、学习、培训、探亲 等用工及差旅费，因气候影响的停工，特殊停、待工费等。 （5）作业队员的招募、进退场，工地之间转移等费用。 （6）构件的场内水平运输，本工种范围内材料的装卸。 2、乙方承诺脚手架工程质量安全工期保证金三千元整（本合同生效前提交）保证金主体结束后退还，不计息。 3、乙方进场后不预支生活费，甲方按每月完成的工作量，并应通过质量、安全、施工管理方面项目部管理人员认可后，发放生活费，每月每人每月元出勤率不少于25日，但发放生活费的人员必须经安全员，办理过三级教育及持有本项目部制有效胸牌的工人，否则，不予发放。主体结顶后付至总价的60%.达到项目部质量时，脚手架拆除后，在45天之内结算付清全额工程款。不足部分由乙方垫付，如不及时发到每个职工或卡职工工资导致向有关部门告状损害公司利益和名誉，每次罚款元。 4、如非正常原因，乙方中途退出施工的，甲方与乙方的结算按实际完成的工程量的50%算。保证金视实际发生的原因而确定是退回还是没收。 5、乙方在现场所需用的安全帽、工作服、雨衣、保险带等统一向甲方领取，必须全员
脚手架工程承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规范，结合本工程的具体情况，双方经过充分协商，签订本合同共同遵守。 第一条工程项目 1、工程名称：和富中心商住区 2、工程地点：水东镇东阳南街 3、工程范围及内容： 按甲方提供的图纸，自行编制施工方案。经甲方审核同意后方可实施，该工程屋面标高约米，共层，共幢。外墙综合脚手架约平方米，按实际发生工程量计算，采用全钢管形式搭设脚手架。 4、承包方式 本合同采用由乙方包工、包料（钢管、扣件、安全网、铁钉、铁线、胶篾、蒿竹、排桥铺铁网垫块、排桥踢脚板、施工梯级板、垫脚材料等）、包质量、包文明施工、包验收、包工期的形式进行承包施工，同时应满足业主和质监、安监、设计、监理、城监等部门及总体施工方案的要求，包验收合格标准搭设施工。如因设计变更或其他原因造成脚手架大量修改变更则另行协商调整。 第二条工程单价 ①满堂红顶架……………每立方米元。 ②外墙综合脚手架………每平方米元。 ③安全楼梯………………每平方米元。 ④安全平挡（单层）……每平方米元。 ⑤安全平挡（双层）……每平方米元。 ⑥电梯井脚手架…………每平方米元。 ⑦安全斜挡板……………每平方米元。 ⑧钢井架围竹……………每平方米元。 ⑨卸料平台………………每平方米元。 主楼内的楼梯、孔洞、井洞等的安全防护围拦，按规范要求由乙方负责搭设围护，竹护栏元/㎡，钢护栏元/㎡。 合同金额约为人民币：（按实际发生工程量计算）。 第三条工期 （一）工期：开工时间为年月日。
（二）脚手架使用期：使用期为从合同签定之日起共个月，超期每月按总造价计超期使用费。 （三）对如下因素造成竣工日期推迟的延误，搭设工期也相应顺延，具体由双方协商解决。 1、施工图纸及范围提供不准时，不完整所造成的影响。 2、图纸设计变更增加工程量且对脚手架搭设工程造成必然影响。 3、非乙方承包项目的工期延误对脚手架搭设工程造成的必然影响。 4、不可抗力等情况。 乙方在以上情况以天内，就延误的内容和要求向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后天内予以答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。 第四条安全与质量 1、乙方在施工中，必须严格执行国家现行施工验收规范及各类规定，并根据甲方的施工需要制定相应的、切实可行的技术安全和质量保证措施，并落实到施工合同过程中，以确保施工质量与安全。 2、按照“谁施工谁负责”的原则，若因乙方不按国家施工验收规范、不按施工方案或违返操作规程等造成质量安全事故和损失，责任全部由乙方负责。 3、若因甲方不按规定使用脚手架，或者自行拆除或改变脚手架用途，而造成事故或者损失的，应由甲方承担相应责任。 第五条工程款支付与结算 （一）甲方按层搭设工程量支付进度款给乙方；封顶天内支付至总工程量的；拆排栅前支付；拆除完毕清理完现场天内付清余额。 （二）计算方法： ①外墙综合脚手架 按建筑物外墙凹凸边线延伸周长×高度计算立面面积，本脚手架为全钢、落地式扣件脚手架，桥面以铁网垫块铺设、每道桥脚边围150高踢脚板、搭设，搭设外墙钢脚手架按外墙边外扩1米外围加凹凸周长的总和×脚手架搭设高度（自然地面至女儿墙面加1.2米）面积计算，每平方米元）。 满堂红顶架……………按实际搭设面积×高度计算立面面积。 外墙综合脚手架………按实际搭设凹凸周长×高度计算立面面积。 施工楼梯………………按实际搭设周长1：1.3×高度计算立面面积。 安全平档板（单层）…按实际搭设宽度计算水平面积。 安全平档板（双层）…按实际搭设宽度计算双层的按双层结算。 安全斜板………………按实际搭设宽度×长度计算水平面积。
编号：建设工程专业分包 合 同 书 工程名称： 发包单位：
分包单位：
脚手架专业分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程脚手架专业分包事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。 第1条：工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地址：濮阳市南乐县 1.3结构类型：框架结构 1.4建设单位： 1.5设计单位： 1.6总承包单位： 第2条：承包方式 本工程包括但不限于包人工、包材料、包机械、包场内运输、包垂直运输、包工人住宿、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包职业健康安全及环境保护等的方式，该工程承包给乙方施工。 第3条：承包范围 3.1本工程范围以内主体部分及粉刷外架，安全（挑）网、脚手架、铺设、施工通道、人行通道搭设，防护棚及现场加工棚等排架外所有钢管搭设的设施工作，脚手架内（层）标准化隔离制作； 3.2乙方工程范围以内的钢管及悬挑脚手架工字钢的安装及防护模板的铺设和配合总包方推广新型悬挑脚手架； 3.3室内楼梯、扶手、楼层内周边防护、低窗防护、所有集水井、临边洞口防护及隔离制作、电梯井内标准化隔离及防护制作； 3.4人货电梯标准化操作平台制作、塔吊及井架操作平台围护钢管架搭设； 3.5标示标牌、宣传标语的悬挂固定； 3.6道路两侧及基坑周边防护栏杆、安装、刷油漆等； 3.7所有本工种需用的小型工具； 3.8本项目所有脚手架搭拆施工工作内容，包括但不限于以上工作内容。 第4条：甲、乙双方驻工地代表及其职责 4.1 甲方委派驻工地代表（以下简称“甲方代表”），行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。在甲方派驻工地现场的人员中仅甲方代表实施的行为可视
脚手架劳务承包合同书 甲方：武汉凯晟建设集团有限公司军山街产业园三期办公及3#、4#倒班楼项目部 乙方：汪福宝 为了确保军山街科技产业园三期3#、4#办公楼及倒班楼、裙楼项目脚手架安全功能和工程质量、安全、按期按质完成，按照合同法有关规定，本着平等互利协商一致的原则，为了甲乙双方的权利和义务，经双方协商达成了以下协议：一、工程名称 军山街科技产业园三期办公及3#、4#倒班楼 二、工程地点 军山街科技产业园内 三、工程概况 地上框剪结构9层，总高度38.30m（含九层以上花架不计建筑面积在内）总建筑面积为17822.69平方米. 四、承包方式及内容 1、外墙脚手架的搭设、内外排立杆水平杆及腰杆的油漆； 2、提供选挑工字钢、钢丝绳（含悬挑预埋件材料）； 3、安全网、兜网由乙方提供，乙方挂设； 4、搭设各种防护棚、"三宝四口的防护"； 5、提供木工搭设内架各种规格的钢管、扣件及顶托； 6、提供本项目3#、4#楼及裙楼所用各种的钢管、扣件和顶托； 7、物料提升机卸料平台和运转周转卸料平台的搭设及拆卸； 8、首层及悬挑层硬质封闭及电梯井每层硬质封闭，由甲方提供除钢管、扣件以外的材料，乙方负责施工； 9、脚手架加固预埋钢管的制作与预埋及拆除 10、施工过程中的加固整改及装饰收尾时的换点加固； 11、搭设钢筋防护棚； 12、所有架体的拆除； 13、所有进场材料（包括木工所有钢管、扣件）必须安排专人卸货、及时分类堆放，且堆放整齐； 14、自身预埋件的拆除和清理。
15、作业层的安全防护的搭设及拆除。（如外围脚手板的铺设，电梯井作业层封闭，安全网的挂设等） 五、承包价格（以下价格不含税金） 1、按建筑面积每平方米综合价为36.00元（大写：叁拾陆元每平方含税如提供发票加纳税金额）。 2、合同总造价641616.84元，（大写：陆拾肆万壹仟陆佰壹拾陆元捌角肆分整）。 3、付款时乙方提供能底扣税收的正规税务发票。 六、付款方式 1、主体封顶，付至暂定合同总造价的50%脚手架工程款； 2、外架拆除完付至暂定合同总造价的70%工程款（即全部运输费及人工工资、部分材料费）。 3、余款竣工验收后三个月内付清。 4、如不按期付款，乙方有权停止施工，并阻止甲方及其它单位（个人）使用脚手架，因此造成的损失由甲方承担。 七、工期 1、内脚手架每层的使用时间不得超过28天（从开始搭设之日起至拆完为止）。若超期，甲方按每平方1.00元付乙方超期费。 2、外脚手架从外脚手架搭设之日起至甲方通知乙方拆卸为300天以内，每超过一天由甲方按每平方0.08元付乙方超期费。 八、安全措施 1、乙方必须按照技术规范进行施工，立杆间距不得超过1.5米，大横杆步距不得超过1.8米(按0.9米加密），小横杆按立杆间距搭设，加固附墙按2步3跨硬连接。乙方必须随时接受甲方及安全部门的检查和技术指导，对所提出的有关安全问题及时纠正。 2、甲方不得私自拆卸脚手架，不得在未搭设完毕的脚手架上施工，不得违章载荷，不得在脚手架上拉设电线，因此造成的事故由甲方负责。凡甲方、监理及区安全部门检查不合格，造成的整改及罚款全部由乙方承担。 3、乙方搭设的外加及防护必须符合要求，如因市、区安全部门检查不合格，造成的整改及罚款全部由乙方承担。 4、乙方工作人员必须持证上岗，确保甲乙双方施工人员安全； 5、乙方搭设和拆除脚手架，甲方起重机需积极配合。
内外脚手架 分项工程承包合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 甲乙双方依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，结合本工程的具体情况，双方就本建设工程施工事项协商一致，从明确双方职责的目的出发，特制订如下协议 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围、工作内容 1、根据本工程设计图纸进行外脚手架工程搭设、所需材料供应，进场按甲方指定的地点堆放整齐。 2、场内的二次搬运，垂直运输、连结材料供应（按指定地点堆放后，木工用料由木工自行转运。 3、每六层一悬挑脚手架的工字钢、安全网、水平兜网、塑料扎带、钢管、扣件、防护网片、铁丝、钢丝绳及绳卡、色带（间距按总包方方案执行）等材料供应。锚环由甲方提供，乙方负责安装。 4、各栋号安全通道的搭设、维护、拆除及材料供应（含一次）。 5、各类机器的操作防护棚搭设、维护、拆除及材料供应（含一次）。 6、室内楼梯的粉刷内架的材料一次供应（内粉刷脚手架搭设、维护、拆除另行计算）。 7、塔吊附墙件安装操作架、塔吊上人通道及拆除时山墙上的灯笼架（割除塔吊附墙锚点和外墙修补所用）的搭设、维护、拆除及材料供应。 8、电梯井内每3层铺设一道硬防护的搭设、维护、拆除及材料供应（旧模板由甲方提供） 9、施工电梯支架的搭设、维护、拆除及所需架管的材料。 10、各楼层四口、五临边防护的搭设、维护、拆除及材料供应。 11、外架钢管油漆及扣件保养。 12、提供模板工程所需的钢管、扣件、顶托。 13、安全通道涉及到文明施工的现场整体搭设及材料供应。
建筑工程施工劳务承包合同 工程名称：有限公司1# 2#厂房模板、脚手架工程工程地点： 签订日期：年月日
建筑工程施工劳务承包合同 甲方: （以下简称甲方） 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及 <中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度。遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商达成一致，订立本合同。 —、工程概况 工程项目名称：临建1号厂房、临建2号厂房 工程地点： 结构类型：框架结构 安全目标：确保“四无”——无伤亡、无坍塌、无中毒、无火灾。. 质量目标：合格工程 二、承包项目：模板、脚手架工程 三、承包形式：模板、脚手架工程采用包工包料，包工期、包质量、包机械。 四、承包范围、内容 承包范围： 临建1号厂房、临建2号厂房的模板、脚手架工程，乙方包工包料 承包内容： 1、按照本工程施工图纸及会审记录要求，进行模板制作、安装、楼层转运及按建筑施工规范要求需设置的所有砼构件模板制作、安装；墙柱拉结筋孔洞打眼：构筑物模板制作、安装；所有里脚手架及防护脚手架的搭设；材料转运至甲方指定场地堆放整齐等。 2、模板工程所需用的模板、木方、脚手架及附件、铁钉、铁线、螺杆、步步紧、垫块等材料，相关模板工程安装的其它材料及小型工具均由乙方负责供应（如斗车、手锯、水平尺、吊锤、线、锤、平水管、墨斗、墨汁、锯木机、木工钻等)。 3、脚手架工程所需的脚手架及附件(含安全出口棚、钢筋制作棚、安全围护栏、)安全网、密目网等材料均由乙方负责供应，并按相关规范要求进行搭设施
工，一层承重架立杆间距不能超过1米,(祥见施工技术交底)施工完毕后材料转运至甲方指定场地堆放整齐等。 4、乙方负责班组人员的劳动防护及个人用品（如安全带、手套、鞋、安全帽、工作服等)。 5、乙方负责班组人员的人工工资及各种福利等。 6、乙方负责提供班组人员的有关证件及费用（如身份证、暂住证等）。 7、每层楼面模板安装完毕，乙方必须清扫干净（或扫脱模剂），自检合格后报甲方质检人员进行验收工作后，方可进行下一道工序的施工。 8、外架按6个月计算,超过时间另外甲方负责。 五、合同价格与付款方式 合同价格：本项目模板、脚手架工程承包单价及结算方式：承包单价(壹佰陆拾元整)￥:160.00元/平方米，按现行国家规定的建筑面积计算规则进行结算。 付款方式：甲方和乙方签定合同后，由甲方安排进场时间，乙方自带生活费和各种施工所需工具；施工完成以下各施工节点后，需经现场管理人员签字确认后上报甲方，方可进行结算，施工完成两栋各2层封顶后10个工作日内支付至完成工程量的70%；两栋主体封顶后10个工作日内支付至完成工程量的80%；二次结构完成后10个工作日内支付至完成工程量的95%；竣工验收合格后一个月内结清。 六、施工工期 1、乙方的工程进度必须严格按照甲方项目部施工进度计划执行。甲方将会把详细的施工进度计划表分发给各班组，施工进度计划表也是本合同的一部分，具有同等法律作用： 2、如乙方无法完成甲方安排的工期进度计划，甲方有权提前终止合同，责令乙方退场，并保留追索赔偿的权力。如因甲方协调不当影响了施工进度工期可以相应调整，但必须经过甲方签字确认； 3、如因乙方人力组织不够、质量不达标等原因导致工期延期，甲方有权勒令乙方退场，并只按所完成的合格工程量的50％结算。 七、甲乙双方职责
合同编号: ___________ 脚手架承包合同范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ________________________________________ 20 年月日
发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 为使本工程施工顺利，确保工程质量、安全、工期，提高企业，职工的经济利益。根据有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合项目的实际情况，经双方友好协商，甲方把本项目的脚手架分项工程以包活工的形式承包给乙方，为了明确甲、乙双方的职责及义务，特订立以下协议： 第一条工程名称及地点： 1、工程名称：XX工程 2、工程地点：XX 第二条工程内容及范围： 1、XX脚手架分项工程施工。 2、工作内容：根据本工程结构编制搭拆方案、绘制施工平■立面图、分类报表、材料计划，房 屋四周围护（搅拌机、出入口、防护棚）登高楼梯（斜道）基坑安全围护；主体外脚手架、洞口、临时房屋顶搭设、楼梯、防护棚、临边防护的搭拆，隔离网拉拆；脚手片，安全网围护挂、翻、拆、连接件预埋；扣件上油；落手活工作，场内运输。本工种用材料进入现场新钢管需派两人 配合卸车，旧钢管自行卸车；堆放连接件以及在外墙装饰过程临时拆除、临时固定；拉接件预埋、制安、焊割；拆除后的本工程所有材料活理集中，按甲方指定位置堆放整齐。卸扣件，安全网拆叠入库，现场临设棚、舍搭拆等工作。包括钢筋、木工、工具房等操作棚，不包括物料提升机的搭拆，但包括通道口、通道板铺设，不包括新钢管的油漆，并且在此项工作中不存在任何点工。 第三条承包形式：包活工。 第四条承包费用及结算标准 1、按实际搭设建筑面积计算，每平方米按元综合计算，（如需搭设满堂脚手架，应由架子班 搭设，其费用不高丁市场价）此价位已包括如下： （1）工资及奖金。 （2）各类津贴。及夜餐。保健等补贴 （3）劳保福利，劳保用品，防暑饮料，防冻取暖。 （4）非生产用工：包括社会义务用工，开会、学习、培训、探亲 等用工及差旅费，因气候影响的停工，特殊停、待工费等。 (5)作业队员的招募、进退场，工地之间转移等费用。
LOGO 外脚手架承包合同书样本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________外脚手架承包合同书样本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
公司(简称甲方) 搭架队 (简称乙方) 吴川市建筑安装工程公司惠州分公司分包位于惠州市惠城区河南岸11号小区《恒和苑工程》外脚手架工程给乙方施工，经甲乙双方协议达成以下共识，希望共同遵守执行。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 结构类型：框剪，地下二层，地面二十四层 二、乙方承包范围及方式： 1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括整个恒和苑工程的外脚手架工程施工。甲方以包工包料形式分包给乙方施工，乙方使用的钢管脚手架管材为φ48×3.5规格钢管，钢管脚手架配套的管扣必须符合要
求。外脚手架安全密排每步距(即作业面层)层层铺设，密排脚踏板必须用钢管铺设，面层加钢密网脚踏板满铺。二层以上需搭设的外悬挑脚手架所需的槽钢做支架的、其材料均包括在乙方承包价内。 2、乙方承包外脚手架同时包括：外脚手架的全新安全网立面挂设，楼层标志挂设，其安全网及楼层标志工料费含在包工包料价格之内。安全网规格含网眼尺寸必须符合安全要求。安全网材料必须具有出厂合格证，才能安装使用。 3、乙方承包外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。 4、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作，如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。 5、乙方承包甲方外脚手架施工包括：施工用料全过程的运输费，拆卸材料堆放及清理材料运输费在内。 6、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。 7、乙方承包甲方外脚手架工程施工，其承包价格均包括：乙方施工
合同编号：YT-FS-2413-35 脚手架工程承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
脚手架工程承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共 同协商，甲方同意将湖语城二期脚手架工程发包给乙 方施工，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议， 以资共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：木雅广场工程。 2、建筑面积：101390.56平方米。 3、结构层次：框架剪力墙结构，1号楼：26/3， 2号楼：5/3，3号楼：28/3。 4、工程地址：雅江县解放街。
二、承包的内容及范围 1、乙方承包范围： 1)所有内、外墙脚手架搭设与拆除、安全防护设施、安全通道以及所有临边洞口的防护搭设与拆除等(包括但不限于外墙脚手架的搭设与拆除;脚手架挑排的预埋、搭设、拆除等;各种安全防护棚的搭设与拆除;临边洞口防护搭设与拆除;楼梯的扶手搭设;电梯井内脚手架、隔离、防护门的安装与拆除;人货电梯及井架口防护、平台、围护的搭设与拆除、脚手架踏脚板、脚手架的软硬隔离等)。 2)所有工地上使用的(包括但不限于脚手架、钢筋棚、木工棚、各类防护棚、安全通道、安全网等。 2、承包方式：包工包料。 3、施工工期：20xx年10月至20xx年1月。 4、工程质量标准：脚手架等防护设施符合国家JGJ59-20xx标准、地方安监部门要求。以中新科技城人才公寓工程为标准。 三、承包单价及承包方式
合同编号： 建筑工程劳务分包合同 （脚手架搭设拆除） 工程名称： 劳务发包人： 劳务承包人：郑州市群安达建筑劳务有限公司（***施工队）签订日期：
劳务分包合同 劳务发包人：（以下简称甲方）劳务承包人：郑州市群安达建筑劳务有限公司（***施工队）（以下简称乙方）为保证甲方所承建的工程脚手架搭设（拆除）工作顺利施工，依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和互利的原则，经双方协商一致，特订立本合同，双方遵守执行。 1 工程概况： 工程名称：工程地点： 建筑面积：结构层数： 2 合同内容： 2.1 承包方式：人工费承包（包材料损耗、工具、小五金、个人安全防护用品）。 2.2 承包范围：主楼外脚手架、阁楼、电梯机房等双排钢管脚手架，包括但不仅限于此： 2.2.1 建筑物外墙所有脚手架按照施工方案及规范搭设（拆除），包括工字钢、水平防护、外架预埋钢环 预埋（割除）、卸荷钢丝绳安装（拆除）、固定钢丝绳U型卡安装（割除）、外墙连墙件预埋（割 除）等。 2.2.2 脚手架按照施工方案及技术交底需搭设的水平软硬防护的搭设（拆除）。 2.2.3 脚手架在施工期间的修整及加固工作。 2.2.4 与合同内容相关的材料清理、修整、分类码放在项目部指定地点。 2.2.5 施工期间现场安全防护及文明设施的保持工作，严禁野蛮施工。 2.2.6 不超过承包费用总价5‰的工程以外零星用工。 3 合同价款： 3.1 暂定总价：元（人民币大写：），各分项单价见下表： 3.4 本合同价款是指乙方在完全履行本合同中所规定的乙方应完成的各项目标和各种责任和义务后所执 行的价格。若乙方未完成合同约定的全部内容，在执行结算时按本合同第3.4条执行结算；对未完成合同内容，按剩余工程量市场人工费 2 倍，从乙方已完成的合同内容劳务费中扣除并应承担相应的经济责任。 3.5 如因乙方施工力量，技术力量差，致使工程质量（或进度）达不到要求，并连续两次被建设方（或监 理单位）责令停工整顿的；处罚金额超过一万元的；没有完成合同约定承包范围工作内容的，甲方有权终止合同，已完合格工程按合同约定单价的 80 %对乙方结算，并清退出场。
脚手架工程施工分包协议 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议,共同遵守. 一．工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二．承包范围及单价 1、工程造价约: 包工包料_______________万元。 2、工期：________年____月____日开工，至_________年____月____日完工（具体随土建整体的施工进度逐步提前跟进，保证不影响各种专业的施工进度）。 3、工程价款：按本工程为______________________________________ ________________________________________________________________，全部按建筑面积每平方米_______元计算（结合图纸按实际建筑面积计算）。 4、本承包工程单价已包括承包人为完成本工程项目所需要和进行本工程施工可能发生的一切费用（包括承包人所需要的人工费、机械费、工人应享受各种待遇等费用）工程意外人身保险发包人已统一购买，如超出保险公司理赔金额外，其余谁责谁负责。 5、付款方式：________________________________________________
_________________________________________________________________ 三、承包方承包范围及方式： 1、质量要求目标：达到市优工程。 2、承包方承包发包方分包的脚手架范围包括整个工程的脚手架工程施工。发包方以包工包料形式分包给承包方施工，承包方使用的钢管脚手架管材和钢管脚手架配套的管扣必须符合要求。外脚手架安全密排每步距（即作业面层）层层铺设，密排脚踏板必须用钢管铺设，面层加钢密网脚踏板满铺。二层以上需搭设的外悬挑脚手架所需的槽钢做支架的、其材料均包括在承包方承包价内。 3、承包方承包外脚手架同时包括：外脚手架的全新安全网立面挂设，楼层标志挂设，其安全网及楼层标志工料费含在包工包料价格之内。安全网规格含网眼尺寸必须符合安全要求。安全网材料必须具有出厂合格证，才能安装使用。承包方负责安全网检测费用。 4、承包方承包外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度包含木工内架所用材料计划及人力配备必须满足发包方的进度要求。 5、承包方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪各栋号的检查工作，如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落必须当天整改。 6、承包方承包发包方外脚手架施工包括：施工用料全过程的运输费，拆卸材料堆放及清理材料运输费在内。 7、承包方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法。
外脚手架承包合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
外脚手架承包合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、吴川市建筑安装工程公司惠州分公司《简称甲 方》 二、惠州市惠城区成功搭架队《简称乙方》 吴川市建筑安装工程公司惠州分公司分包位于惠州市 惠城区河南岸11号小区《恒和苑工程》外脚手架工程给乙 方施工，经甲乙双方协议达成以下共识，希望共同遵守执 行。 一、工程概况： 工程名称：恒和苑 工程地点：河南岸11号小区 结构类型：框剪，地下二层，地面二十四层 二、乙方承包范围及方式：
1、乙方承包甲方分包的外脚手架范围包括整个恒和苑工程的外脚手架工程施工。甲方以包工包料形式分包给乙方施工，乙方使用的钢管脚手架管材为φ48×3.5规格钢管，钢管脚手架配套的管扣必须符合要求。外脚手架安全密排每步距（即作业面层）层层铺设，密排脚踏板必须用钢管铺设，面层加钢密网脚踏板满铺。二层以上需搭设的外悬挑脚手架所需的槽钢做支架的、其材料均包括在乙方承包价内。 2、乙方承包外脚手架同时包括：外脚手架的全新安全网立面挂设，楼层标志挂设，其安全网及楼层标志工料费含在包工包料价格之内。安全网规格含网眼尺寸必须符合安全要求。安全网材料必须具有出厂合格证，才能安装使用。 3、乙方承包外脚手架施工包括：施工全过程的施工进度所用材料计划及人力配备必须满足甲方的进度要求。