水电班组劳务承包协议书
甲方：_________________________________
乙方：_________________________________ 水电组
为了适应市场发展的需要，改革经营管理方式，完善企业管理制度，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商，将_______________________ 项目___________ 工程劳务分包给乙方。为使工程顺利进行，特签订本协议书：
一、承包方式和承包范围
1.1承包方式：包工、包质量、包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。待签订合同后乙方向甲方交履约保证金贰万元整，甲方在第三次发工资退还给乙方（不计息）。
1.2 承包范围：负责图纸内所含的全部内容，施工现场临时用电、用水、安装、维修，确保施工顺利进行和夜间施工安全，督促本区域内设备不规范行为，夜间施工派专人值班。承包价为元/m 2，总承包中含元的安全、质量、文明施工费，各项得标全额支付，未得标在
承包费中扣除相应费用。
二、工程结算
2.1工程结算：按开发商结算给乙方的建筑面积为准（工程结算由项
目部进行初审，最终有公司审核确定）。
2.2付款方式：_________________________________________________
三、工期要求
3.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划、月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其他班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
3.2工期要求：按甲方总进度计划，只准提前，不准拖延。
四、权利和义务
4.1甲方权利
4.1.1甲方有权审查乙方队伍组成的合理性，当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员，有提议撤换的权利。
4.1.2甲方有权对乙方施工的项目进行抽查，发现质量问题，指令整改，其损失部分由乙方自行负责。
4.1.3当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反上述各条款时，甲方有权辞退乙方，乙方不得借故拖延，按完成工程量的________ %结清帐目，限在________ 天内离开工地。
4.1.4若未经甲方允许，乙方无故中途退场，则视为违约，甲方一律不予结帐。
4.1.5甲方代办的一切费用，由甲方在乙方承包款中扣除。乙方个人所得税由甲方代扣代交，标准为最终结算款_________ %。
4.1.6甲方项目经理作为本合同代表，对本合同工作内容、质量、进度、安全、成本、配合等条款负责。
4.2甲方义务
4.2.1施工完毕，经甲方验收合格，对乙方完成的工程量进行结算并按约定付款。
4.3乙方权利
4.3.1要求甲方提供施工必须的吊装机具。
4.3.2施工完毕，经验收合格，要求甲方按合同约定结算付款。
4.4乙方义务
4.4.1乙方负责组建政治素质、技术素质合格的职工队伍，并将花名册及身份证等相关证件呈报甲方备案。每个职工签好上岗协议书，方可上岗作业。
发包方（甲方）: 承包方（乙方）: 身份证号： 鉴于 甲方基于自身经营发展及管理需要，与乙方协商一致，将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务，特签订此合同。 第一条总则 1、承包事项：公司所有与经营管理相关的事宜。 2、承包经营的方式：发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 3、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第二条承包的期限、费用 1、承包经营的期限为年,即从年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。 2、承包费用 （1）承包费为_____元/年（大写：人民币每年_____）。 （2）承包费支付方式为下列第_____种： a)一次性支付：乙方应于_____年_____月_____日前支付承包期间全部承包费用共计元（大写：_____圆整）； b)分期支付：乙方应于每年的_____月_____日前支付下一年度的承包费用。
（3）3、保证金：乙方应于_____年_____月_____日前向甲方支付承包保证金计_____元（大写：_____圆整）。 （4）甲方指定收款账号： 开户行： 户名： 3、第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 承包方缴纳的承包费由甲方所有人（股东或出资人）支配，不属于承包方的经营收益。 第三条承包方的权利与义务 1、承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利： （1）有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。 （2）有权决定公司的管理机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 （3）有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后，由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 2、包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 3、承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 4、承包方在承包期间应尽的义务 （1）必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚，发包方可向承包方追偿，并可解除承包合同。 （2）承包方应依法履行劳动法规定的全部权利义务，包括但不限于与员工签订劳动合同、依法支付工资（含加班费）、缴纳社会保险公积金、合法办理离职手续并支付法定的补偿等。 承包方与发包方之间不构成劳动关系、劳务关系或类似关系；如承包方在发包方缴纳社保，则社保费用等应由承包方自行承担。
工程劳务承包合同 发包方：卓越·维港名苑（南区）工程项目经理部（以下简称甲方） 承包方：郑清华（身份证号码：350321************ （以下简称乙方）根据工程需要，甲方将卓越·维港名苑南区9~11栋主体的外架工程委托给乙方施工，为明确双方的权利、责任和义务，经协商签定本合同，以供双方共同遵守。 一、工程名称：卓越·维港名苑（南区）工程 二、工程地点：深圳市南山区蛇口东填海区 三、承包范围：9~11栋主体外架的搭设、拆除工程，包括电梯井内架的搭拆。 四、承包方式：包人工、包工期、包安全、包质量、包文明施工。 五、承包内容：9~11栋主体所有外架搭设、拆除、工完后所用外架材料的归堆及堆码、小型机具和架子搭设所用的工具（如扳手、割刀等）、现场的文明施工（含工完场清）。 六、承包单价及工程量计算方式：
备注： 1、施工工程量计算方法：按图纸地进行计算工程量； 2、乙方必需保证工程进度、工程质量和文明施工，且紧密配合甲方的工作，如未能满足工程进度、工程质量和文明施工的要求，甲方将按第十条款对乙方进行处罚。 3、以上承包单价包括施工进度、安全、质量及文明施工（此四项内容占合同总价10%的比例，如其中有一项未能满足要求，结算时将重新调整合同单价）。 4、以上单价包括架子工自用材料的场内水平运输、平土、安装、安装底座、选料、挖坑埋杆、架子留门、绑护身拉杆（含十字拉杆）及斜杆、打顶撑、拉铁丝、安装扣件、接杆、铺翻及搭拆脚手板和安全挡板、挂绑及拆除安全网、搭拆小飞跳及斜桥平台、在施工期间的加固维修和更换材料、清除架子上物体（含材料及垃圾等杂物）并运至地面指定地点，拆除后钢管上的扣件要拆除干净并运至指定位置，剔除钢管上的砼块等垃圾，拆除后的材料要分类堆放整理，并按指定地点堆放，施工场所的文明施工及工完场清，施工场地50米内的水平运输等全部操作
个人承包合同模板 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 第一条；甲乙双方本着互利互惠的原则，一致同意按下列条款签订此合同，并遵守本合同。 第二条：乙方 第一天到达工地后，台前四后八的翻斗车，启动汽车后，甲方像乙方拿出两千元做为启动资金【每台车】，把油加满，然后开始开工【启动资金从车钱里扣】。 第三条：在承包期内，乙方将所有承包车辆统一听甲方管理‘ 第四条：乙方在工作中必须绝对服从甲方的统一领导和调配，乙方在任何时候不得装载国家法律法规禁止贸易及运输的任何物品。 第五条：乙方若在工作中出现交通肇事等事故，导致个人人身伤亡，其后果处理由保险公司负责，甲方不再负责任何经济补偿（一切费用由乙方自负） 第六条：甲方有责任及时按合同给乙方结算运费。（乙方结算手续齐
全，扣除欠款后）结算日期为一天一结。 第七条：甲方有权提前终止并解除承包合同。 第八条，在承包中甲方无任何对乙方的欠款，乙方不得中途停包，如果停包要甲方所失。 第九条；甲方如果没有按时给乙方结算工资，乙方有权停包，并终止合同。 乙方应自觉遵守甲方制定的各项规章制度，服从领导，有运输任务时乙方必须按时出车。 第十条：乙方应按有关技术文件规定，对车辆进行保养和维修，使车辆始终保持完好状态，所发生费用和损失由乙方承担。 第十一条：乙方在承包期内因特殊原因无法履行合同，经甲方同意后，可终止合同。 第十二条：在承包期内由乙方自行投保办理医疗保险，意外保险等，乙方因病休息，遭遇意外的伤害等，甲方一概不承担任何责任，不支付任何费用。
第十三条：本合同与运输车融资租赁及留购合同，商品车公路驻点运输合同解释权归甲方所有，本合同未尽事宜，以附件形式补充，附件与本合同有同等的法律效力。 第十四条：如遇异议，甲乙双方应本着友好的态度协商解决 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。 甲方：乙方
合同编号： 木工劳务分包合同 工程名称： 发包人： 承包人： 签订日期：年月日
木工施工班组劳务分包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 为保证工程（以下简称本工程）的顺利施工，实现按期保质工程之目的，双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和行政规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下施工发包和承包事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围： 第二条：乙方承包内容： 1.施工范围：图纸要求所有主体结构、二次结构关于模板的施工内容。 2.工作内容： （1）乙方负责与本工程主体结构所有现浇砼构件的模板制作、安装及拆除，模板架子的支设和拆除，模板支撑加固系统的支设及拆除，门窗洞口及建筑预留洞口、部分水电预留洞口（含梁头预留洞口）模板安装及拆除，消防箱预留洞口模板安装及拆除，电梯预留洞口模板安装及拆除，以及其他图纸内需要模板安装及拆除的预留洞等，工程图纸以业主提供的正式施工蓝图为准。 （2）乙方自备台锯及手头工具，工程用工工程量的（增减价款在10000元范围内的）增减均包括在乙方工作内容中的风险范围内。 （3）乙方负责模板的制作、安装、分类堆放等； （4）乙方负责与模板分项工程相关的安全文明施工用工及其他杂工，包括每层拆模后，负责楼面的与模板分项工程相关的清理工作；模板工程完工以后应将模板清理干净，并将各种材料分类堆码在场地指定处，必须堆放整齐。 （5）乙方负责施工期间本施工班组施工人员的生活费。 （6）乙方负责模板工程的柱、墙、梁定位筋的焊接。积极配合甲方施工员的检测。 （7）乙方应加强质量管理，严格按甲方模板施工组织设计方案进行施工，模板安装的强度、刚度和稳定性应符合要求。梁、柱、墙、板安装后不得有涨模、漏浆、反拱现象。发现有严重漏浆和反拱现象的，每处向甲方交纳违约金200元，模板发现有涨模的，按每涨模一次向甲方交纳违约
承包合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
资料承包合同发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。 二、乙方承包工程，建筑面积平方米。 承包范围:乙方承包该工程的 。 该工程包括的工作内容:乙方负责将该工程的 资料，按照总包方（）的要求整理，并交于。 三、甲乙双方的责任 1、甲方的责任 a负责提供电脑及打印、复印设备(及耗材),纸张等相关办公用品供乙方使用。 b负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。 c负责内、外协调，资料上相关人员的签字。 2、乙方的责任 a、认真落实资料整理，按照本合同的约定编制整理。 b、配合甲方将资料交于总包方。 c、乙方有对工程资料进行保密的义务 四、合同价款及付款方式: 1、合同价款:该工程合同总价共￥元(大写：人民币)。
2、付款方式： a、甲乙双方签定合同当内日,甲方支付伍仟圆人民币给乙方。 b、节能资料移交于总包方，总包方接收当日内，甲方支付给乙方贰仟圆人民币。 c、乙方完成工程资料，移交于总包方，总包方接收当日内，甲方支付给乙方伍仟圆人民币。 d、乙方完成工程资料，移交于总包方，总包方接收当日内，甲方支付给乙方伍仟圆人民币。 e、乙方完成地库工程资料，移交于总包方，总包方接收当日内，甲方支付给乙方叁仟圆人民币。 五、违约责任 1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款，如不能按约定时间付款，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失; 2、乙方必须根据甲方的要求及时整理其相关资料。 六、合同变更和终止 1、除出现本合同约定解除的情形外，未经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或者解除本合同; 3、该工程资料移交于总包方且甲方付清工程资料费用后，本合同书自动终止。 七、不可抗力 因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本合同任何一方不能全面、适当履行本协议的，该方在履行合理通知义务后，可依法主张免责。 八、争议解决 本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。
施工作业班组劳务协议书 甲方； 乙方； 甲方承接楼工程，现委托给乙方施工，乙方隶属甲方劳务公司施工班组（人员），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方就工程内部劳务事项充分协调一致，订立本工程模板工程内部劳务协议书。 一、工程概况 工程名称； 工程地点； 结构形式； 二、承包范围；以工程图纸涉及的除二次结构外所有一次 结构工程、包括图纸会审、设计变更，具体内容如下； 1图纸范围内的所有一次结构工程。（模板） 2各种小型机械 3除模板、木方、钢管、扣件、顶托、跳板以外的所 有付材。 4预埋件的安放； 5配合甲方控制线和标高的施测及楼层放线。 6预留洞模具和吊模的制安（包括焊限位钢筋）
8模板系统的排架搭、拆，排架底下垫板的垫放、扫 地杆、剪刀撑的搭、拆。 9支完模板后对本工作范围内的施工垃圾清理、把多 余的扣件、模板、钢管、木方等运到指定的地方分类 堆放整齐，锯霄灌袋回收； 10完工后所把领的模板系统材料退还到甲方仓库或 甲方指定的地点堆放 11浇砼时的看护模板 12机械设备就位及所使用机械设备、工具、用具、电 线、电缆、灯具的养护、保管、回收； 13确保设备和木工机械以及作业区域的文明施工等 模板分项目的工作全过程的工作直至结构验收达到规 定的质量标准为止。 14与本分项工程有关的其他工作内容。 三文明施工 乙方施工区、物料堆放场、生活区、均需及时处理、日做日清工完料净，达到市级文明示范工地的要求，具体工作如下；1模板施工完成后清理闲置材料（塑料板、钢管、扣件、木方、跳板、顶托、快拆架等） 2做好机械保养、保管、回收、如机械上油、加油、防雨覆盖，小型机械、灯具、电缆、电箱等回收到仓库 3宿舍内必须每天打扫，被子、衣服常洗并折叠整齐，鞋子、
建设工程承包协议书 甲方： 地址： 电话： 乙方： 身份证号码： 家庭住址： 电话： 根据国家相关法律、法规的规定，经甲、乙双方共同协商，本着共同发展、互惠互利的原则，甲、乙双方一致同意，就乙方作为（发包人）项目的实际施工人，从事（以下简称为本工程或本项目）的建设和施工任务，为保证本工程建设施工的质量、安全、工期等相关的经济和民事、刑事责任，甲、乙双方共同订立如下协议条款： 一、经营管理。 1、本工程实行单项工程项目负责制，乙方本人作为本工程的完全责任人，负责本工程的投资、经营、管理和一切经济与民事、刑事责任，负责本工程的自主经营和自负盈亏。 2、工程概况：工程名称：，工程合同价款总额（暂定）：万元（大写：），开工日期年月日，总工期日历天。遇春节顺延30天，质量目标：符合国家质量验收标准。
3、工程优惠让利：按照甲方与业主结算总价的基础上下 浮 2 %，上述报价不会因人工、物价、费率或汇率的变动及其他因素而有所调整。有关的增值税、营业税、所得税、工人的保险费以及一切规费、税款均已包含在报价内。 4、施工队采用劳务分包或施工专业分包。 5、本工程合同履约保证金由乙方个人向建设方（业主）全额缴纳。本工程所有招投标文件原件、中标通知书原件、政府主管部门备案原件、施工合同原件、竣工验收报告原件、竣工备案书原件以及施工各类签证等资料原件和电子文档资料，全部交由甲方存档备查。 二、财务管理。 本工程建设资金管理必须采取通过甲方开户银行帐户来进行管理，通过甲方银行账户进行转账，乙方个人必须做到工程资金专款专用，满足工程进度所需要的工程流动资金，按时支付农民工工资和各类材料供应商的材料款。资金申领及使用必须通过甲方审核批准后方能申领和使用。乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷和民事诉讼、刑事责任，概由乙方负责。否则，甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任。 三、税、费管理。
木工劳务分包合同书 木工劳务分包合同书范文一 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 根据工程需要，甲方将的模板及安装工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑管理条例》及有关法律和政策的规定，结合现场实际情况，经双方充分协商，明确责、权、利的关系，达成以下条款，双方共同遵守执行。 一、承包内容 乙方以包工包料的形式承包职工公寓和综合楼模板安装和拆除的全部工 程。 二、承包价格职工公寓和综合楼按图纸和变更图纸的实际操作的混凝土与模板接触面积计算，以每平方米元计算。 三、模板及支撑 本工程模板职工公寓和综合楼乙方必须提供两套完整的模板，外围板及柱模新板，其它允许用旧板，甲方提供钢管、扣件，其余部分都由乙方自理。其中综合楼三套梁底。底层垫板不要求用槽钢，甲方需夯实整平，乙方用板垫钢管。 四、付款方式 每栋每层浇捣混凝土后付元生活费，二层后按已做工程量60%结算; 主体结构结束付至70%的工程款（包括以前所做的 五、工期 乙方必须每月和甲方签订当月进度计划，必须保质保量完成，否则一切工期损失由乙方承担。（如工程款拖欠除外）
六、双方责任 甲方责任： 1、提供本工程图纸及相应的设计变更。 2、提供模板按章所需的水平标高、轴线放样。 3、提供施工现场所需的电、线、照明灯。 4、提供住宿、食堂、床。 5、焊墙板定位钢筋、撬棍钢筋、水泥撑由甲方提供。 6、如钢管、扣件不能及时供应，应顺延工期和承担木工相应损 7、如果甲方造成半月以上的停工（含半个月）允许乙方退场， 乙方责任： 1、乙方必须每天和甲方对当天的考勤表，每月底做工资表交给甲方。工人工资由甲方直接发放到工人手中，所有进场人员须提供身 2、质量要求：按图施工、施工规范、操作规范、国家质量检验评定标准组织施工。确保验收一次性合格，不合格每次1000 元罚款。 3、班长必须对本班人员进行各项安全技术交底、三级安全教育，实行班前、班中、班后质量检查，杜绝质量问题。 4、必须遵守“安全第一，预防为主”的生产方针及安全生产操作规章，严禁违章指挥违章作业。否则，自身造成的安全事故乙方自理，三万元以内的甲方概不负责（超过三万元的情况下，甲方付50%，乙方付50%）。 5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须遵守公司和项目部各项规章制度，同时要积极配合其他班组工作，互相协议，搞好团结，维护甲方权益和做好产品保护等工作。
【合同范本】 承包合同协议书怎么写，有什么需要注意到的地方？下面是分享的承包合同协议书。供大家参考！ 承包合同协议书 甲方×××公司 乙方 公司系甲、乙双方共同组建并经依法核准设立的有限责任公司，经甲、乙双方共同协商，就该公司承包给甲方经营的有关事宜达成协议如下 一、公司承包给甲方经营，自年月日止，共计年。 二、承包期间，甲方必须保证每年交纳承包款万元，该承包款就体现在该公司的财务会计报表内，在每一会计年度结束后二个月内由甲、乙双方按法律规定进行分红。超出承包款部分的利润归甲方所有。 三、承包期间，甲方经营亏损，由甲方自负。承包期间，所有的债权债务关系均由甲方自行处理，由此造成公司财产损失的，应由甲方承担赔偿责任。
四、在承包期间，甲方享有充分的经营自主权和人事权。经营资金由甲方自筹(该公司的注册资金也交由甲方用于经营)，经营人员和所有的财会人员由甲方自行聘任或委派，经营人员的工资、奖金也由甲方支付但可列入公司的经营费用帐内。 五、承包期间，甲方必须遵守法律、行政法规的规定，依法经营，按照工商、税务机关的规定和要求办理公司年检、送交会计报表并依法纳税。 六、本协议生效三天内，承包公司的公章、合同专用章、财务专用章、银行帐号及财务帐册由双方列清单移交给甲方，双方确认。 七、本协议未尽事宜由双方协商解决。 八、本协议经双方签字盖章后即生效。 九、本协议如发生纠纷，由甲方所在地法院受理管辖。 十、本协议一式二份，甲方双方各执二份。 甲方浙江省×××公司乙方
法定代表人法定代表人年月日 更多相关内容 劳务合同及范文 窗帘购销合同 合同管理总结 网站合同范本
个人土地承包合同书 甲方：（以下简称甲方） 身份证号码： 乙方：（以下简称乙方） 身份证号码： 依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定，本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则，经甲、乙双方友好协商，就土地承包事宜达成如下条款，以兹共同遵守。 一、甲方将其土地亩（分）、每亩承包费元承包给乙方用于种植果树和相关的农业产品开发。 二、合同期限从年月日起到2026年1月1日止。为期10年 三、承包价格：本合同期限内按每亩每年元、一年一结，一次性结清。 四、结算方式：现金结算，甲、乙双方以收据为凭。 五、甲方承包的土地不能有任何争议、纠纷和债务，乙方在承包期内聘请的务工人员优先考虑乙方，费用按当地实际价格结算。 六、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权，但不能改变土地用地性质，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营方式、乙方要认真管理好甲方的土地、不得让别人占用、及时除草不能留下杂草、保养、平整好每块土地不得损坏。 七、甲方要尊重乙方所承包土地的生产经营自主权，保护其合法权益不受侵犯，对土地的开发治理成果全部归乙方所有。 八、甲方保证该土地（林地）界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿。 九、违约责任：上述条款是甲、乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的，任何一方不得以任何借口违约，否则，单方违约
给对方造成的经济损失全部由违约方承担。 十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币伍万元、退还乙方承包土地所付的全部价款，同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价，作价款一次性付给乙方；如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包款。 十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时，应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。 十二、合同期满后，如乙方愿意继续承包经营，双方续签合同，如乙方不再承包经营，甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方，作价款一次性付给乙方，不得拖欠。否则，此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。 十三、甲乙双方如因作价款发生分歧，协商不成，须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价，其结果对双方均有约束力。 十四、本合同自双方签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。 十五、此合同发生纠纷由当地法院裁决。 甲方：（签字）乙方：（签字） 年月日年月日
编号：_____________ 木工班组劳务承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 总则： 甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将XX工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《**公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称： 工程地点： 承包形式： 全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。 合同履约保证金： 根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途
退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。 二、质量标准 工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰) 三、甲方责任 1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。 2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。 3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。 4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。
承包合同协议书范本通用版 General version of contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
承包合同协议书范本通用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 甲方将XX产品XX工程委托乙方承包施工，依照《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。 第一条、工程概况 本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为1.1万平方米。 第二条、承包方式及承包范围 1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备（机械保养、维
修由乙方负责），乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。 2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围 内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接（水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等）、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构（构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程）范围内的钢筋工程。 第三条、工程质量 1、本工程合格率100%，确保省结构示范工程，争创“长安杯”工程，在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习，自审和专业图纸会审，进行设计和施工技术交底，使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。 2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导， 做好各工种的配合工作，每道工序施工完成自检合格后，必须
班组劳务施工合作协议书甲方： 乙方： 根据施工需要，甲方委托乙方进行xxxx工程的浆砌片石挡土墙、浆砌片石护肩等分项工程的劳务施工，为确保本工程按期、优质、安全地完成，为进一步明确双方的权利和义务，规范双方行为。经甲、乙双方友好协商，特签订本合作协议，具体约定如下，双方共同遵守： 一、工程名称：xxxx工程（以下简称本工程）。 二、工程地点：xxxx县。 三、工期约定：年月日至年月日 四、工程质量等级：合格 五、工作内容： 本合同段具体工作内容经过双方友好协商一致约定如下： 1、乙方负责本工程部分浆砌片石分项工程劳务施工，包括：浆砌片石挡土墙、浆砌片石护肩、浆砌片石排水沟等。 具体工作内容：沿线砌筑工程基础土方清理修整、人工挖运弃土（石）方、后台上料、小型机械拌运砂浆、前台运输、选修石料、场内转运（所有材料及机具）、搭移跳板、挂线吊直、砌筑成型、墙背小型土石方回填、勾缝、安装PVC泄水管、工完场清、浆砌损毁修复、环境保护等。 2、料场、周转料具、施工机具、电源等方面的要求和约定： ①本合同段施工现场沿线需用电源（或发电机）由乙方负责，费用乙方自行承担；施工现场的操作电源管理、搭拆均由乙方聘用专职电工自行解决，乙方自行负责电源线的清理和守护。 ②搅拌砂浆所需要的搅拌机由乙方负责，乙方现场所用一切施工机具（包括电机、切割机、切割片、斗车、模板、跳板、铁铲、溜槽等）由乙方自行负责提供并承担相应费用，乙方自行负责所用施工机具的守护。模板及跳板的转运、清理堆码和守护均由乙方负责；乙方自用的施工机具、电源线、模板、跳板、斗车、溜槽等如因看护不当而发生丢失、损坏，责任或赔偿费用由乙方负责，与甲方无关。 ③乙方人员生活吃住（包括夜班吃住）等一切费用由乙方自行承担。 ④浆砌工程所用砂浆由乙方用小型砂浆搅拌机拌合并运输至施工
合同编号：YT-FS-4224-15 承包个人土地合同协议书 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
承包个人土地合同协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 承包个人土地合同参考 发包方： (以下简称甲方) 承包方：____ _(以下 简称乙方) 为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业 耕作形式，培育和合理使用林木资源，加快荒山绿化， 发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境作用，促进 经济发展，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中 华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定， 经公开协商讨论同意，甲乙双方本着平等、自愿、有 偿的原则，签订本合同，共同信守。 一、土地的面积、位置 甲方经村民会议同意并报镇人民政府批准，将位 于____面积_____亩(具体面积、位置以合同附图为准) (土地类型)承包给乙方使用。土地方位如下：东起：
___ ____，西至：___ ___ _____，北至：_____ _____，南至：____ __ _____. 附图已经甲乙双方签字确认。 二、土地用途及承包形式 土地用途为经果林种植和养殖及相关农业科技开发、推广、培训、服务。 2.承包形式：个人承包经营。 三、土地的承包经营期限 该地承包经营期限为年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。 四、承包金及交付方式 1.该土地的承包金为每亩每年人民币元，承包金每年共计人民币元。 2.乙方向甲方一次性全额交纳承包经营期限承包金合計人民币元(大写人民币元)，上述承包费已含原荒山杂树补偿款。 五、地上物的处置 乙方有权处理承包区域内现存地上物及其他植被，在承包经营期内乙方所建设、种植之地上物所有权亦
内部承包合同协议书 内部承包合同协议书范文一 立合同单位：以下简称甲方住镇村组乙方 为完善企业内部生产责任制，加强管理，落实任务，经甲乙双方协商一致，现将xx年度成品车间进窑任务由乙方参加承包，现明确甲乙双方责任和义务，甲乙双方自愿订立以下合同条款。 一、承包形式 1、个体承包，安全运转无事故。 2、砖坯进窑，保质保量，服从甲方安排。 3、对照合同情况，按实结算。 二、承包指标及价格标准(单位：万块/元) 1、全年进窑任务为1400万块，争取1450万块。(具体根据烧焙情况) 2、每天、人、班、产量保证完成。 3、每进窑万块红砖报酬为31元。(窑棚内为元，具体现场落实)，以上标准含一、二两个全区及两个开发区的砖坯进窑，下雨无人推车，其它不再有什工另加，晴天坯房的坯私自进窑每车扣款10元。 三、工资结算方式 1、乙方工资结算一律以甲方红砖入库实数结算。
2、每月造表在次月10-15号发上月工资70%(特殊情况特殊对待)。 3、余款工资30%作预提金留厂，中途无范规行为，到年终一次性结算兑现，如中途停退班，留厂的预提金全部作自动放弃。 四、甲方的权利和义务 1、协助乙方做好安全教育意识，一切按章办事。 2、为乙方提供在生产时使用的中型以上工具和设备。 3、有检查乙方合同执行情况和产品质量及任务完成情况的权利。 4、加强对乙方安全防范措施的管理，配发劳动保护用品。 5、对不服从管理者，有权随时终止合同，一切按合同执行。五、乙方的责任和义务 1、在生产时必须做到安全文明生产，对发生的安全事故，其事故责任和经济损失及事故后果，经查明该谁承担由谁承担。 2、服从甲方和烧窑师傅的安排指导，无权干涉搪闸事宜和那里有干坯就到那里去拖，取消过去舍远求近的坏风气。 3、坚持上下午班进窑，如再坚持半日制，对甲方造成的无形损失要承担全额赔偿或工资直接下降2元/万块。
工程施工班组劳务合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 总则： 甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将 _________________________________________ 工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆** 建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称： 工程地点： 承包形式： 本工程采用包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业，并对其施工现场（工程）的劳动力组织、生产进度、技术质量、 施工安全、文明施工及成本控制等实施全面管理，承担其作业内容的全面责任; 所有工程主 材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方提供塔吊和施工电梯。 合同履约保证金：根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金_____ 元正。保证 金待正式进场施工后还乙方不记利息; 若乙方未进场施工，甲方有权扣留乙方保证金，作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求，具体按2#楼每月完成六层、3#楼每月完成六层施工进度计划实施，同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误工期要求而造成的后果和处罚，由乙方全额承担。
个人工程承包协议书范本（通用3篇） 个人工程承包协议书范本 在发展不断提速的社会中，很多情况下我们需要用到协议，签订协议可以约束双方履行责任。那么你真正懂得怎么写好协议吗？下面是精心整理的’个人工程承包协议书范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 个人工程承包协议书范本1 甲方：_________ 乙方：_________ 经双方协商，由乙方承接甲方清洗保洁工程，为了规范运作，保证质量，安全顺利完工，双方协议如下： 1、甲方尽可能委派专人负责现场全过程监理，并尽量避免交叉施工。 2、乙方进场后，甲方需提供水源、安全用电、照明、以保证正常施工。 3、乙方进场时，双方应将工程区域内所有物品现状点验清楚，特别强调物品有无损坏，贵重物品有无保管好等因素。 4、乙方工程进行中，如发现甲方物业材质有破损迹象，应及时保护现场，立即向甲方通报。 5、乙方工程进行中，如发生针对甲方的损坏赔偿，正常运作中的安全事故，均由乙方承担责任。
6、保洁费用甲方应于施工完毕验收合格后，即时将此笔款项交与乙方工程现场负责人。 7、本次施工费用表：餐费_________元，加油_________元，其它费用_________元。 甲方：_________ 乙方：_________ 代表：_________ 代表：_________ _________年____月____日 _________年____月____日个人工程承包协议书范本2 发包方： 承包方： 为了将本工程做好，甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方，根据双方协议，明确双方在承包中的权利义务、责任，经双方同意，签订本协议，以下简称甲方、乙方。 1、工程名称：嘉禾望岗村。施工承包内容：乙方按建筑规格要求、设计施工图纸并由乙方同意后施工。 2、搭排栅挂网。 3、水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房，洗菜盘用50×50耐磨砖、做双层炉灶台，所有内墙贴25×40瓷片，贴1.2米高瓷片，房间脚线。 4、所有厕所，阳台，楼梯贴瓷片到顶。 5、外墙贴马赛克。 6、乙方包内地面用水，泥浆，贴50×50地砖。
编号：GR-WR-52738 木工劳务合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
木工劳务合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 发包方（甲方）：_______ 承包方（乙方）：_______ 一、承包范围：_______ 二、安全责任：在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取相应的安全防护措施，注意自身及他人安全，由承包人安全措施不力造成的损失及费用，需有承包人自行承担，甲方不承担任何责任。 三、工期要求：积极配合各班组，不得因本组原因延误工期。____天完工清场。如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按____元罚款，在结算中扣除。 四、合同价款支付与结算：约定单方造价____。计算方法：______。支付方式：主体封顶后半月内付____%。结算：扣除质量保证金年底付清。中途不得向甲方要钱，不得以要钱方式罢工。 五、质量要求：须符合建筑工程质量规范，达到验收标
承包经营合同范本 发包方： XXXXX公司（以下简称甲方） 地址：___________________ 法定代表人：___________________以下简称乙方） 出包人：___________________（以下简称乙方）： 或：身份证： 承包人 甲、乙双方经友好协商，甲方将位于_____市_____区___________________成都市金牛区酒频道酒吧承包给乙方经营，为明确双方权利、义务，在合法自愿的基础上特签订本合同。 一、承包内容：成都市金牛区酒频道酒吧《营业执照》所确定的营业范围的 全部业 二、承包期限：____年____月，自____年____月____日至____年____月____ 日止。 三、承包金及支付方式： 1.承包金为每月人民币叁万元，乙方必须于每月25 日前向甲方支付当月的 承包金。 2.乙方须在本协议签订之日向甲方一次性交纳承包经营保证金元（大写：万 元整），该承包保证金作为履约保证金，在合同终止后，且在乙方结清承包经营期间的所有债权债务后，由甲方全额归还给乙方（不计利息）。四、双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1．按照合同约定向乙方收取承包金和承包保证金。乙方未按本合同约定按时交纳应当由其缴纳的各项费用（包括但不限于税费、行政罚款、水、电、通信等费用）时。甲方可不经过乙方同意，将相应款项直接从其交纳的承包保证金中直接扣除。因此导致乙方交纳的承包保证金不足部分，甲方可随时要求乙方交纳。 2．甲方在本合同签定之日前将___________________将场内现有设备、设施、家具及其它一些零星物资移交给乙方使用（具体以《财产移交清单》为准）。并积极配合协调有助于乙方进场之相关工作。 3．甲方保证场所无任何遗留问题，包括房租，水电，税务，消防，物业管理，员工工资等所有费用。自合同签订之日前甲方的所有债权债务均与乙方无关。 4．甲方负责提供保证乙方正常经营需要的各种相关手续和有效证照，并交于乙方保管使用。同时定期做好各种相关手续和有效证照年审等工作（相关费用由
劳务班组协议书 甲方: 乙方:____＿___＿_____＿＿_＿__＿_(身份证号码: )为确保工程质量及工程进度、安全生产、文明施工，努力完成招标文件要求得施工任务及质量、工期目标，在诚信、务实、目标一致得原则基础上，经双方协商一致,签订以下工程清工承包合同条款: 一、工程项目: 装饰工程 二、工程地点: 三、承包范围:盐城五洲（洲际)智选假日酒店装修。 四、承包方式:清工 五、承包价款及付款方式： 1、清工承包价格: （含材料搬运、制作、) 2、完工工程量计算时间:工程竣工验收合格后,乙方提供承包范围内得工程量清 单,甲方在收到工程量清单二个月内完成审计,以施工员开具得经决算员认可得工程量结算单,经项目经理及工程部审核后签字为准。 付款方式: 1）项目部根据项目部核实得班组考勤表,工人按___元／天,承包人按_____元/月计发基本生活费,每月15号前支付上个月得基本生活费。 2）工程完工后，按工程量及明确得合同单价为依据支付到８０％。工程竣工验收合格后按完成工程量计算审计后支付到9５%,余款5% 作为工程质 量责任保证金，保修期半年,保修期满后7日内付清所有工程尾款。 六、工程质量与文明施工 1、本工程为确保(质量标准)项目,如达不到评奖目标罚乙方承包总造价 得_1%。乙方应严格按照国家装饰工程施工规范及验收标准与(质量标准)得要求进行施工，在以上得前提下再严格按照施工图纸及施工员得技术交底进行施工；如达不到质量要求得,由甲方签发整改单,在规定得时间内乙方整改完毕,否则发生得一切费用由乙方承担。如由乙方原因引起得整改，由乙方另行承担材料等一切损失得费用。 2、乙方必须每天在工地负责本班组管理工作,如遇特殊情况应经项目负责人书面同意后，并指派一人临时负责乙方班组得管理。 3、乙方在承包范围内得工作开始前,应对前项工作完成得情况进行检查，发现
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 个人承包合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
出租方（甲方）：王好学 承包方（乙方）：王好中 依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、规定的规定，本着“公正、诚信、平等、自愿”，经甲乙双方友好协商，就土地承包事宜达成如下条款，以兹共同遵守。 王好学地长25.5m,地宽5.72m,总亩0.22亩。 一、甲方将土地亩，每亩承包费800元承包给乙方。 二、合同期限从2014年9月29日起到2034年9月29日止。 三、承包价格：本合同期限内按每亩800元，在2034年10月29日前一 次性结活。结不活收回土地，若有诚信，可续签，价格再议，本合同长 期有效。 四、结算方式：以现金结算，一年一付，甲乙双方以收据为凭。 五、甲方承包的土地不能有任何争议、纠纷和债务。 六、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权，但不能改变土地 用地性质，甲方不得以任何理由十扰乙方的正常生产经营方式，乙方要认 真管理好甲方土地，不得让别人占用，及时除草，不能留下杂草，保养、 平整好每块地，不得损坏。 七、违约责任：上述条款是甲乙双方在完全平等、自愿的基础上达成的， 任何一方不得以任何借口违约，否则，单方违约给另一方造成的经济损失 全部由违约方承担。 八、本合同自双方签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。 九、土地用途为：种植。 十、承租形式：家庭承租经营。 甲方签字： 乙方签字： 2014年9月29日