建设工程劳务分包合同补充条款
总包人：[或称甲方、总包人]分包人：[或称乙方、分包人]
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就灵宝市文化活动中心文化馆影剧院工程合作事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：灵宝市文化活动中心文化馆影剧院
工程地点：函谷路东、荆山路北
建筑面积：平方米
结构形式：框架结构
1.2 工程承包范围
分包范围：机电安装工程施工图纸及业主之《招标文件》所含全部内容。
承包方式：清包工（含辅材及机械、工具等）
1.3 合同工期：
开工日期：以现场通知为准
工程工期为：日历天
1.4质量等级：合格、力争“中州杯”
1.5合同价款及计费原则：
1.5.1合同价款：￥：约万元
1.5.2计费原则：执行2001年《全国统一安装工程预算定额陕西
省价目表》、2001年《河南省房屋修缮工程、安装工程费
用定额》、《河南省工程材料价格信息》2003年第五期；人
工费按照总包人与业主结算价中的定额直接费所含定额人
工工日数乘以综合工日单价元/工日，辅材费按照总
包人与业主结算价中的定额直接费所含辅材费的%进
行结算，机械费按照总包人与业主结算价中的定额直接费
所含机械费的%进行结算，不再计取其他任何费用。
第二条：图纸
开工前七天，总包人应提供施工图纸壹套（未含竣工图）。
第三条：总包人驻工地代表
3.1总包人驻工地代表姓名：
3.2职责：按合同约定,及时提供给分包人所需指令、批准、图
纸并履行其它合同约定的义务。
第四条：总包人工作
总包人按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:
4.1负责与业主的联系，组织重大经济谈判；
4.2负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，
审查分包人分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划；
4.3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对分包人的质量、进度、
安全和文明施工进行监督；
4.4定期组织召开生产例会，对施工生产情况进行协调；
4.5提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，
临电供电至二级电箱；（楼层或其他，隔层或是每层）；
4.6提供分包人员食宿场地；
4.7提供施工现场地下煤气、电缆、输水管等各种资料；
4.8施工中报业主的各种资料由总包人负责汇总，分包人负责按
总包人要求提供资料；
4.9负责代收代缴应向地方政府上交的税金、定额管理费;交纳
施工办公生活水电费；
4.10负责提供总包人现场管理人员名单，如有变动，提前一周
通知分包人；
4.11总包人协助分包人办理在施工现场的各种手续并协调各方
面的关系；
4.12保证春节前分包工人工资能及时发放；
4.13及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工
有关资料。
第五条：分包人驻工地代表
5.1分包人驻工地代表姓名：
5.2职责：按总包人编制的施工组织设计、工期总控计划、质量
目标和总包人代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，
履行分包合同中规定的义务。遵守总包人的《项目管理办法》
手册，并对施工中涉及总包人的先进工艺和技术保密。
第六条：分包人工作
分包人按本合同约定的时间和要求完成以下工作：
6.1编制施工方案，并经过总包人代表批准；
6.2按照总包人通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项
目图纸提出设备材料计划，并对数量负责；
6.3严格执行总包人的现场管理制度及各项管理要求；
6.4严格按照总包人的总体施工组织设计和总包人代表批准的施
工方案进行施工，未经总包人代表认可，不得擅自更改施工方
案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照总包人的指
令进行施工，分包人应对总包人指令进行复核及确认，分包人
有责任提出总包人的指令失误；
6.5在施工过程中必须服从总包人代表对质量、进度的管理，必
须建立质量保证体系，并按总包人要求配备专职或兼职安全员
和质量检查员；
6.6分包人的资质证书、营业执照、法人委托书（原本）、在河
南省及灵宝市施工的有关证件的复印本及本工程在册管理人
员名单必须在合同签订前提供给总包人，以备查用；
6.7分包人必须严格遵守河南省及三门峡市政府关于外地施工企
业管理的相关的法律、法规及条例，任何因分包人违反上述有
关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均
由分包人承担，由此造成的总包人的经济损失由分包人承担；
6.8分包人的所有工人必须具备国家、陕西省及西安市要求的全
部证件。凡因分包人工人上述证件不齐而造成的任何案件、事
故、事件等的经济责任及法律责任均由分包人承担，由此造成
的总包人的各种损失由分包人承担；
6.9分包人必须向总包人上报进入施工现场的全部人员名单，分包
人人员经总包人审核后方可进入施工现场，且未经总包人同意
不得擅自变动。如有人员变动应上报总包人，经总包人同意后
方可变动，否则视为违约，自行承担由此产生的后果及费用；
6.10分包人应遵守总包人制定的协力队伍管理办法及总包人其它
的有关分包管理的所有规定；
6.11必须遵守国家及当地政府有关施工扰民、噪音控制及文明施
工的有关规定，并且承担因违反上述规定而造成的后果和费用；
6.12对于尘埃、噪音及所有环保要求，分包人应采取有效的措施
使之降低至现行有关规定的指标下。并满足总包人《ISO14001
环境管理手册》、《ISO14001手册环境管理程序文件》等关于
ISO14001环境管理体系的要求；
6.13分包人按总包人要求在合同签订前五天提供报价确认书
及施工进度计划等工程资料；
6.14分包人在施工中及时积累交工验收资料，并随工程进度情况
同步提供本工程所需的各种试验、打压、隐预检记录及相应的
施工技术资料施工日记等，施工技术的有关文件必须做到真
实、准确、完整、可靠并与工程施工进度同步。按陕西省及西
安市工程技术资料管理的有关规定和总包人ISO9002质量保证体系规定的质量及技术资料管理要求，及时准确的填报并提供齐全的质量及技术资料，协助总包人汇集编制工程竣工资料。在分包工程竣工时，提供四套完整的施工原始资料（各种资料表格由总包人提供），并协助总包人编制竣工资料；
6.15根据总包人编制的施工组织设计,每月 22 日前向总包人提
供月度施工计划、材料进厂计划以及已完工程量报表等；
6.16负责现场成品保护工作，并保证不损坏非属本分包范围内的
各种成品、半成品。如分包人管理不力造成的损坏或遗失，分包人承担全部的责任及经济损失。如自身的成品、半成品被他人破坏，应无条件修复，并在48小时内及时通报总包方并在三天内将损失的费用上报总包方，总包方核实后给予协调处理并由破坏方补偿其损失的费用，工期不予延长。如分包方未能在约定时间内通报总包方，将视为分包方的成品、半成品未遭到破坏；
6.17分包人负责将本分包工程施工中所产生的垃圾及时清运到总
包人指定地点；
6.18分包人负责本分包工程承包范围内所有材料、设备进入施工
现场后的反复搬运、装卸、倒运工作，其费用已包含在合同总价中；
6.19总包人就分包人承包范围内的关于工程质量创优的各种指
令，分包人须无条件服从。业主、总包人、创优小组要求整改
的内容，分包人应无条件服从；
6.20施工期间所需的临时设施、施工材料堆放场地，总包人统一
安排；
6.21分包人自行解决施工人员的食宿(总包人仅提供食宿用房)，
不得以此为借口向总包人索要费用。分包人同时承担现场平
面、竖向临水及平面临电的敷设和安装（总包人提供材料），
此费用已经包含在综合单价中；
6.22分包人须服从总包人及总包人转发工程业主及监理单位的指
令,未经总包人同意,分包人不得以任何理由与工程业主及监
理发生任何工作关系,分包人不得直接致函工程业主或监理方,也不得直接接受工程业主方或监理方的指令.如分包人违反此
规定,则总包人将视为分包人违约,并按分包人违约给予处罚；
6.23分包人不得将承包范围内的全部或部分工程转让或再分包。
否则将视为分包人违约，总包人有权终止分包合同，并由分包
人承担由此造成的损失；
6.24分包人不得以任何借口在工程质量、工期上给总包人造成不
良影响，否则总包人有权终止分包合同，并由分包人承担由此
产生的一切损失；
6.25分包人不履行或未完全履行上述各项义务，造成的工期延误、
经济损失均由分包人承担。分包人需协助总包人办理签证、
索赔，总包人只有在从业主方取得相应收入后才能根据分包
人发生费用情况给予认可。
第七条：工程结算方式及付款方式
7.1 以下文件可以作为分包人的结算资料；
7.1.1 总包人与分包人双方签署的中标通知书；
7.1.2 分包人根据总包人提供的施工图纸根据分包合同中确定
的计算原则编制的经过总包人审核认可的施工结算书；
7.1.3本工程中的增减账只限于业主已确认的经济变更洽商和修
改部分。本工程中发生的经济变更洽商和修改部分经总包人
代表书面确认后，作为结算的凭证，在竣工结算时一次性支
付给分包人；
7.1.4本工程中总包人对分包人的各种奖罚单；
7.2 如存在向分包人收取的管理费用（如政府部门等职能部门收
取的规费等），已包含在分包合同总价中。分包方需代为缴纳
的，向总包方出具相应的代交证明文件。任何由于分包方未
遵守有关管理费用交纳的规定而给总包方造成的损失、处罚
等，分包方须负责赔偿总包方相关的经济损失，并设法消除
由此造成的不良影响；
7.3本工程中发生的因发包方原因而造成的返工损失在2000元以
下的，由分包人承担，2000元以上的双方协商解决；
7.4合同价款的结算：
分包人按时完成以上约定的所有工程内容，经总包人、设计单位、监理工程师、业主四方验收工程达到合同约定的
质量标准，且总包人在从业主处办理完结算后的一个月内和
分包人办理完工程结算；结算时结算工程量按工程业主认可的总包人实际施工图纸预算及洽商、变更、签证工程量结算。
单价按结算价中的人工综合单价、材料及机械费执行。待总包人收到业主的结算尾款后10天内，扣完分包人保修金及其它应扣款项后付清剩余尾款；
7.5 合同价款的支付：
7.5.1本分包工程无预付款，无延期付款利息；
7.5.2总包方不能确保每月进度款及时足额到位，在此条件下，
分包单位应保证连续正常施工；
7.5.3工程款支付；
7.5.4保留金的扣留及返还：
1]在分包方提交进度清款单以及开具进度付款单时，均应按照本规定比例扣留保留金。扣留保留金的基数为；其中：作为质量保证金，作为工期保证金，作为施工技术质量资料、竣工资料保证金及安全文明施工与环境管理保证金。
2]竣工验收，甲方累计付至合同造价的，在工程完工通过验收，达到合同规定的各项目标，并在总包方收到业主相对应的款项后30天内结清。余款待竣工资料归档和决算审定后，在质量保证金中扣取工程款的作为保修金，其余的部份和工期保证金、资料保证金、安全文明施工环保
保证金一并无息返还。
3]保修金的返还：待工程保修期满后，当且仅当总包方从业主处获得对应款项后15天内，在扣除对应扣款后，发包方会一次性将余款无息返还给分包方。
4]分包方的索赔、签证及变更经发包方代表确认后，作为结算的凭证，在竣工结算中一次性支付给分包方。
5]为响应政府号召，分包方必须保证民工工资的按时足额发放，在每月领取工程款时须提供民工工资表。由此而引发的纠纷由分包方负责。
7.5.5总包方所付给分包方的各种款项或确认的索赔等，当且仅
当总包方从业主处获得对应款项/索赔等后，总包方才会支付投标方之各种款项或确认其索赔等；
7.5.6合同价款的支付以银行转帐或银行承兑汇票的形式办理，
总包人不以现金方式向分包人支付劳务费。本工程采用银行转帐形式办理；
7.5.7 办理支付的手续为：分包人应向总包人出据发票作为收款
凭证，总包人须将填写齐全的、票据收款人为分包人全称的支票存入分包人的开户银行。分包人应指定专人负责与总包人办理结算、付款手续；
7.5.8分包人使用总包人的资源费用按双方约定的原则在当季工
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
铁路附属工程劳务分包合同 工程承包人（以下简称甲方）：青海旭源工程开发有限公司 工程分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 中铁一局格库铁路（青海段）GKQHSN1标第一项目护坡工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、工程专业分包内容 工程名称：中铁一局格库铁路（青海段）GKQHSN1标第一项目护坡工程。 工程地点：格尔木市 工程内容：铁路混凝土与砌体工程施工 2、合同工期： 3、质量标准 3.1工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工承包合同或其它承包合同） 关于质量的约定、国家现行规范和标准执行。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准。 3.2质量不合格工程的处罚： 3.2.1本合同所称质量不合格工程是指不符合甲方技术交底、设计文件、国家现行的有关技 术标准、规范及本合同对质量的要求，不能通过甲方、监理单位、建设单位、建设单位等上级主管单位验收的工程。 3.2.2因乙方原因造成的施工质量不合格的工程项目，乙方应在建设单位、监理单位、总承 包单位等上级主管单位及甲方规定的时间内无偿返工，返工后仍达不到要求的，由乙方承担违约责任并承担由此产生的一切费用。 3.2.3乙方发生质量事故，造成建设单位、监理、总承包单位等上级主管单位对甲方的处罚， 处罚费用有乙方全部承担。 3.2.4乙方不按规范施工，违背监理指令造成监理对甲方下达的质量问题整改通知书的，甲 方将对乙方进行处罚，第一份监理指令处罚1000元：以后每次递增500元，乙方对监理指令不按时整改，在规定时间内无法进行达标回复的，每次罚款1000元。 4、合同价款
编号：TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同，以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式：_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________________________ ,（小写）人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法：_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式： 3、分包工作期限 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历天数为：天 4、质量标准 工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表： 6、乙方代表： 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
附属工程劳务承包合同 甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）甲方承建工程，根据施工需要，甲方将路面附属工程的老路补强现浇混凝土、现浇混凝土路肩挡块、路肩挡块与老路间隙现浇混凝土、现浇水泥混凝土面板、现浇水泥混凝土基层、安砌路缘石、φ110mmPE横向排水管、φ300mm钢筋砼横向排水管、带φ110mm软式透水管的纵向碎石盲沟、桥面碎石盲沟、人行道、现浇混凝土急流槽、现浇混凝土集水井、安装C25混凝土集水槽、复合排水土工网、防渗土布劳务施工承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》,本着友好协商、互惠互利、平等自愿的原则，双方签署本合同，达成以下共识： 一、工程概况： 1、项目名称：。 2、工程地址： 3、暂估工程量：
4、工期：根据业主及现场实际情况确定，从乙方开始施工时的日期开始计算。 5、乙方人员及设备应于年月日到达甲方指定的地点。 二、承包方式及内容： 乙方的承包方式为综合单价承包。此综合单价已包含以下内容： 1、管理人员及民工所产生的费用： （1）乙方驻地的建设费用； （2）施工及生活用水用电费用； （3）施工管理人员、机手、民工食宿费用、差旅费等； （4）管理人员、机手及民工工资、加班补贴、其他补贴、其他福利待遇等； 2、施工过程、小型机械、工具、用具及辅材： （1）老路补强现浇混凝土包含清理基坑、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。 （2）现浇混凝土路肩挡块包含安拆模板、预埋∮50PVC排水管、预埋波形护栏钢套筒、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料、模板材料、铁丝、钢管等为加固模板所消耗的所有辅材。 （3）路肩挡块与老路间隙现浇混凝土包含混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。 （4）现浇水泥混凝土面板包含安拆模板、混凝土的浇筑、抹平、养护、刻纹、板缝处理；振动捧、振动台或梁、发电机、刻纹机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。 （5）现浇水泥混凝土基层包含场地清理、安拆模板、混凝土的浇筑、抹平、养护；振动捧、振动台或梁、发电机等所有工具、用具；养生所需的覆盖材料。 （6）安砌路缘石包含挖基、安砌路缘石、砂浆拌和及转运；砂浆拌和机、砌筑路缘石
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
合同编号 疏港大道东延线污水管道及钢富路雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位：钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程项目经理部 施工单位：班组负责人（） 二零一六年月
疏港大道东延线污水管道及钢富路 雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位（以下称甲方）：广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程目部 施工单位（以下称乙方）：班组负责人（，身份证号码：） 根据生产需要，甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同，供双方共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程 2. 工程地点: 东海岛 第二条: 承包范围及工作内容 1. 承包范围：疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程等（管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层，预制安装检查井中部混凝土井盖，安装雨水污水管道，安装上部井盖，包括全部设计变更部分）。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑，采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求，数量按实结算，计算规则按（GB50500-2003）《建设工程工程量清单计价规范》执行。 2、工作内容：包括但不限于：（1）平整开挖沟底；（2）工作面内排水抽水；（3）混凝土基础施工；（4）检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖；（5）混凝土井盖预制吊装；（6）PE管热熔连接；（7）管道基础碎石砂平整；（8）管道安装吊装、。 第三条: 承包方式及承包单价 采用甲方负责提供管材至现场，修整进管道路至管沟边，乙方负责在运输车上卸货并直接安装；甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场，乙方包人工费（含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等）、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线（含照明、地拖线等，须按项目部指定的电箱进行连接）等，包劳保用品（强制性采购）、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。 1、各分项工程承包单价： （1）砖砌雨水检查井：φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价￥750元/座，φ1250砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价￥850元/座，φ1500砖砌雨水检查井井深2.2m综合单
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
建设工程劳务分包合同范本 合同编号： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、公平、自愿、守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模： 四、承包范围： 五、签约地点： 六、双方工作 1、甲方有关工作： (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表，负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育，解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面，提供一个施工及生活总水表、总电表，表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理，负责监督、检查等事宜，有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套，遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求，并及时提供给乙方 2、乙方有关工作：
(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号：_____ 身份证号 码：_________________ )，全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务，未经甲方书面同意擅自离岗的，按________ 元/天支付违约金，违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付；分包人不支付的，甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民；如系少数民族公民，乙方须向甲方说明，并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查，防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务，让“三逃”人员混入的，每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如：钢筋制安机具、反铲等，可 以附表的形式附于本合同后)：______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度，在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查)，做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导，按甲方质量和安全员的要求，必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损
_________________室外附属工程劳务分包合同 甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就__________________________工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：____________________________________________________ 2、工程地点：____________________________________________________ 3、承包项目及方式： 将该工程道路、排水及附属工程由乙方以单包人工费方式承包施工。 4、承包范围：商品混凝土浇筑（包括机械、钢模、路面刻纹、切缝、养护）、排水波纹管安装（包括沟槽整平，不含开挖和回填）、Ф600水泥管安装（包括垫层、管带，不含开挖和回填）、检查井、阀门井、雨水井、污水井、强弱电井砌筑、人工碎石整平、人工水稳找平。 5、质量要求：合格 6、工程人工总造价以甲乙双方方认定的最后结算为准。 二、甲方执行本工程的代表：_____________，联系电话：_____________ 三、乙方驻工地代表：1、_____________联系电话：________________； 2、_____________联系电话：________________； 3、_____________联系电话：________________； 四、合同人工费结算办法
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
协议编号：LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包人： 承包人： 工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址：罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况：建筑面积
1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款：按建筑面积确定承包价元/平方米，合同总造价为：元人民币。 4.2对合同价款内容的明确： 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费)，第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20xx年年底一次付清余款。
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人：（以下简称“甲方”） 劳务分包人：（以下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书： 2. 发证机关： 3. 资质专业及等级： 4. 复审时间及有效期： 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 分包围：公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发
生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限：至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金；乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，也已包括在工程量清单的单价与总额价之中；还应包括缺陷期和缺陷维修等费用，并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。
工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人（全称）： （简称甲方）分包人（全称）： （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况工程名称： 工程地点：建筑面积：劳务分包范围： 二、分包人资质资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：三、分包合同价款金额（暂定人民币）：大写：
（最终以结算为准）小写：万元四、工期开工日期：年月日（具体以甲方书面通知为准）完工日期：年月0 日总日历工作天数为：天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为： 六、合同文件及解释顺序1．本合同协议书； 2．除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 3．本合同专用条款； 3 4．本合同通用条款； 5．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 6．乙方的报价书； 7．合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件； 8．甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间：年月日合同订立地点： 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：现场代表：劳务负责人：电话： 电话：年月日 年月日 4
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、