It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
室内装潢泥水工程承包合
同简易版
室内装潢泥水工程承包合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
第一条：工程概况
施工面积_____ 平方米;(详见工程设计图纸。)
委托方式：包工包料。
工程开工日期：_____年 _____月 ____日
工程竣工日期： ____年_____ 月_____ 日第二条：工程价款
工程价款_____ 元，详见本合同附件《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条：质量要求
1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。
2. 工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999验收标准》规定。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
第四条：付款方式
合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半，甲方即
第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)
第五条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第六条：争议解决
当事人可先自愿协商，不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向包头仲裁委员会申请仲裁;或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条：合同生效
1. 本合同和合同附件向双方盖章，签字后
生效。
2. 本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份，甲乙双方及各执壹份。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年
____月____日
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position
装修泥水工程承包合同 建设单位（甲方）：zzz装饰工程部 承包单位（乙方）： 甲方有一套位于zzB2-203;B2-201样板房的商品房，现委托乙方对该商品房泥水 部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。 一、工程名称：室内装修泥水工程 二、施工地点：zz 三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附材料和人工价格表、施工验收检准），以工程现场实量数量结算。 四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。 五、施工期限：从2007年3 月25日起至2007年4 月25日止共31 天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。 六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用（包括材料）均由乙方负责。（如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外）。 七、责任：（1）乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工（附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度）（2）乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。 （3）施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外，均由乙方自行负责。 （4）因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%. 八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。 甲方：z市zz装饰工程部乙方：
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
泥水分部分项承包协议书 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经双方友好协商，甲方把泥水分项工程承包给乙方施工，为明确双方责任，特签订以下协议条款，望共同遵守执行： 一、工程名称：楼工程 二、承包方式：包工不包料（包泥水类自用工具），除甲方提供塔吊（除19#楼外），人货电梯外，班组所用机具砼搅拌机、砂浆机及捣砼用平板振动棒、软轴振动棒；一切泥水类工具：斗车、铁锹、板条等均由乙方自备。 三、工期要求： 按照项目部施工进度计划安排按时完成。若因乙方原因造成工期延误，每延误一天按每幢号罚款500元。 四、质量要求： 乙方应遵循项目部的安排，严格按设计施工图纸要求及国家现行施工规范的要求进行施工，所有项目工程必须达到合格工程标准，并一次性通过竣工验收。 五、安全要求： 乙方在施工中必须服从甲方现场管理人员的安排，施工时必须正确佩戴好安全帽，穿好胶底鞋，及其它个人防护用品。若发现不戴安全帽施工，或穿拖鞋、酒后上班作业等施工现象，每人次罚款100元，由安全员负责监督统计，项目部从班组每月进度款中予以扣除。乙方必须严格
遵守施工安全规范规定，若违章作业发生意外工伤事故，一切责任由乙方负责。确保安全生产，文明施工。 六、乙方工作： 1、施工前，乙方应根据甲方总体进度要求向甲方提供本班组的施工组织计划。 2、乙方应对本班组施工人员做好“三级”安全生产教育，技术、安全交底工作，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 3、保证施工现场文明施工，清洁符合要求，安全检查前及交工前应清理现场确保达标，安全检查前及竣工前属于泥水工清理的，必须清理干净，并外运指定地点。在±0.000以上楼层做好放样与砼养护工作。 4、乙方应自行解决班组工人暂住证、劳动证、计生审核证及有关证件。 5、在施工过程中，乙方必须服从甲方现场管理人员和公司有关人员的监督检查，配合建设方有关人员做好质量等工作，达不到要求，甲方有权随时清退乙方，一切损失由乙方负责。随时做到工完场清、落手清。 6、做好计划生育工作，乙方提供甲方计划生育手续，发生违规计划生育，被有关单位处理造成甲方损失，一切费用由乙方承担。 7、乙方班组人员在工地如果发生打架、斗殴、赌博、盗窃等，发生一次每人罚款500元，严重的交公安机关追究刑事责任。 8、乙方要提供驻施工现场的人员身份证复印件，并提供花名册壹份。 七、决算形式： 1、按平方米单价包干，在±0.000以下工程量另行外包（指砼部分），但底层地坪砼垫层及灌砂铺石工程包括在平方米包干内，按省现行建筑
建筑工程内部承包合同 合同编号： 工程名称： 甲方： 乙方: 订立时间：年月日 订立地点：
工程项目内部承包合同 甲方(发包方)： 乙方(内部承包方)：施工队编号： 丙方（担保人）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。乙方同意一并完全接受甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议（具体见附件，附件须由乙方签字确认。）的基础上，甲方内部发包给乙方承包建设。 乙方履行甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议，确保工程质量、安全、工期、效益的前提下，经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。如果本协议有丙方作为担保人，丙方同意为乙方承包该项目工程发生的所有债务和经济责任承担连带保证责任。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称：； 工程地点：； 工程承包范围： 工程承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。 乙方按照固定比例上缴管理费，并自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、独
立核算、自负盈亏、自担风险。 工程承包内容和条件： 承包内容： 条件：1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等； 2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项； 3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求，甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作，否则由此造成的一切损失均由乙方承担。 第二条工期 开工日期暂定：年月日（具体以业主书面确认的开工今为准） 竣工日期：年月日； 总工期：天。日历天数以上工期已经考虑下列因素： 1、国家及当地政府规定的节假日或公休日； 2、农忙、雨季施工等 2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响； 3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目； 4、其它不利的条件（不可抗力除外）。 工期调整和保证： 1、甲方根据现场工作面的提供时间，可对合同工期进行相应的调整。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期，则以最终调整后的合同工期为准，乙方必须无条件执行。 2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工，确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响作业项目的合同工期时，甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场，由此造成的损失由乙方承担；如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付，每延期一天，乙方向甲方支付违约金元。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失，包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。 3、如因业主或甲方原因造成的延期开工，乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工，自行承担有关延期的所有费用。． 、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容，并根据乙方自身条件完 4全能满足并达到的工期，包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作任何调整。 工程款的收取与支付第三条工程款的收取：乙方所有工程款必须先进入甲方帐户，乙方不得私自以现金1、甲方有权解除本协议，并向乙方或向非甲方帐户转款方式收取工程款，否则一经发现, 2倍的罚款。处以所收款额甲方扣除管理费、工程款的支付：业主拨付工程款到该项目工程专用帐户后，2、 提交其签字的请款书实际发生的相关税费等，剩余工程款由乙方提出资金使用计划，，由甲方审定后送货清单原件等）、民工工资表，合同原件、和付款依据（材料发票。直接支付、民工工资由甲方监督发放，乙方提供民工收到工资的书面材料，并予以公布，3否则甲方有权暂停支付后期的工程
泥水班组工程施工承包合同 泥水班组工程施工承包合同 泥水班组工程施工承包合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据工程需要，经甲方研究，决定将亿力江滨A地块项目的泥水单项工程以包工不包料的形式承包给乙方负责施工完成。乙方认真全面熟悉施工图纸及施工范围前提下，为了明确工程内容及双方责、权、利的关系，结合现场实际情况，经双方充分协商，一致同意达成以下泥水班组工程施工承包合同，共同遵守执行。你的文档已转至我们的另一个网站:好,但你在香 当网的6篇权限我已经增加到你的帐户,敬请谅解! 一、工程名称： 工程 二、工程地点： 三、承包范围： 1、工程项目包含的所有泥水施工部分。主要内容桩芯砼及托板、桩顶砼补桩、砖胎模及粉刷、地下室砼垫层至上部主体结构及零星构件的所有混凝土浇筑、砖墙砌筑（含预埋砼砖）、所有内外装饰（外墙涂料石材干挂除外）粉刷（包含所有内外墙栏板、栏杆、线条、滴水线、女儿墙、空调板等零星构件）、高出屋面女儿墙部分泥
水项目、屋面防水找平层及保护层、屋面隔热层、地下室地面分格缝、楼地面及屋面分格缝、室外散水坡道、钉挂铺贴钢丝网耐碱网格布、混凝土表面涂刷界面剂、（预埋砖砌块）、门窗洞顶过梁预制与安装、窗台，栏板压梁、门窗框边100%塞缝、电梯门门框边塞缝封堵、烟囱基座及楼层**封堵、放样**封堵、楼地面及楼梯面砖基层找平、油膏嵌缝、泛水收口、明（暗）沟、台阶零星泥水修补等施工图纸中所有泥水工作内容、砼泵送管铺设、基层清理、养护、“落手清”（剩余砖、砂浆及时清理及利用）清理卫生、成品保护等相关的泥水项目。（不包括面砖贴面、涂料、吊顶等其它班组装饰项目）。设计变更及业主要求变更项目均包含在承包单价内，在竣工结算时，不得提出另外签证。 2、本**涵盖了所有设计图纸、**约定的条款，以及图纸会审、设计变更等施工区域内泥水分部的相关内容。 四、承包形式： 以包工包机械设备形式进行承包（甲方提供施工垂直运输机械塔吊、人货电梯，每三层设一个固定的二级电源箱，其余的施工机械设备、电气设备、施工工具由乙方自备,末级箱由甲方统一购置，费用乙方承担，所用电缆必须满足相关规定，由乙方自备）。严禁乙方将本工程进行转包，如经查实乙方将本工程转包的，本**自动作废，甲方有权单方面将该工程项目收回，拒绝支付乙方剩余工程款，并将乙方清退出场，乙方不得有任何异议。 五、承包单价： 按所承包幢号的建筑面积计算，质量达到合格标准单价为 63 元m2 （若钢筋混凝土面采用30mm厚无机保温干粉砂浆内保温由乙方施
简易的工程承包合同范本 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场 施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本 工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户 （以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设 计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如 发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人 必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发 包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部 按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格， 承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单 位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
混凝土分项承包合同模板 我国《建筑法》禁止自然人承包工程。然而,在建筑工程中分项承包的包工头现象却大量存在,那么混凝土分项承包合同是怎样的呢?以下是在为大家整理的混凝土分项承包合同范文，感谢您的阅读。 混凝土分项承包合同范文1 甲方：乙方： 甲方将盘龙紫郡9#楼工程发包给乙方施工，为了提高工程质量，确保安全，如期完成施工任务，保障施工过程安全、质量顺利落实，进一步明确甲、乙双方经济责任制，经双方协议达成如下条款： 一、承包内容： 乙方根据甲方工程的需要和要求，乙方原则包工不包料，负责工程施工中的混凝土倒水泥。包括前后台泥水技工找平，手脚架，倒水泥所有工序，还有振动器、振动棒和各层倒水泥自用的电缆和平板，如果有临时倒水泥部分小的项目，按图纸标注明现浇混凝土等其它施工中都包括在内，都得乙方施工。甲方只提供水管电缆开关到各层平板面，其它电缆水管浇水乙方自行负责，施工中使用的各种机具等。 二、工程质量及工期： 在施工过程中，乙方应严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工，必须遵守现场施工员和监理及项目部指挥。 1、要按施工员测的水平点测量施工，要求平板振动板拖好，用滚筒滚好整理平直，钢筋不得乱踩。 2、混凝土在施工中，水泥不得倒有马蜂窝、露筋和接头地方，
如果有出现，监理和项目部罚款乙方自负。 3、养护模板浇水，待水泥倒好后，养护期为七天，养护要天天养护地面，水泥面不得晒白，如发现一次罚款五十元，由乙方工资中当月扣回。 4、水泥每层全部到好后，乙方要整理清洗搅拌机和料斗及斗车还有地上的场地，垃圾如果不清，甲方有权罚款或另外派工清理费用从乙方工程款中扣除。 5、在施工中，如果遇到倒混凝土水泥加班，乙方要组织人员加班，要服从施工员和管理人员安排，违者罚款，乙方自负。 6、乙方倒好水泥后，钢筋垫层铁架必需取出，清洗干净放回，管理人员指定地方堆放，如果漏掉一个没有取出，罚款50元，由当月工资款扣回。平板混凝土面要用滚筒压平。 三、工程单价： ±0.00以下包括地下室顶板在内，每立方米35元计算，地下室顶板以上按建筑面积每平方7.5元计算。夹层板按板厚方量每立方米35元计算。 四、付款方式： 从基础到底板，乙方押一层混凝土量款在甲方中(不含基础混凝土量)，其余每层付款待混凝土浇筑完毕付款，付款方式按图纸注明平方决算，在9#楼零星工程全部结束后完成的进度全部工程款一个月内付清，(领款时应提供工人身份证复印件和工人工资册)。 五、安全施工和文明施工：
篇一：泥水工程承包合同(范本) 泥水工程施工承包 合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲方为加强质量与安全管理提高经济效益，根据工程的具体特点和实际 情况，并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，经双方在平等互利的基础上共同协商，甲方同意将以下工程项目的泥水工程施工工作量分包给乙方，为明确甲乙双方的责任和义务，特签订本合同。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工期：定年月日开工；限年月日完工 4、承包范围：本工程按结施、建施图纸施工和清理工作，周围临时排水 沟、场地平整，文明施工及配合市、区、各级执法检查准备工作（除大理石及防水层工程外）等全部泥水工程及相关工作。 5、承包方式：包工不包料，包工期，包质量，包安全的承包方式。 6、本工程所需的建筑材料、脚手架、手推车、大型机械等由甲方负责采 购放置于工地现场，供乙方使用。本工程施工中所需的铁钉、铁锤、铁线、小型切割机、砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤、笔等零用材料由乙方负责采购使用（其费用已包含在合同的承包价格内）。 7、工程质量要求：达到土建工程施工规范要求：优良。 8、合同价款：以施工图纸和结合实际施工情况，以每单位工程的各层水平投影 面积之和进行办理工程结算。每平方米合同承包单价为元。本工程按图 纸计算工程量暂定为㎡，合同总造价暂定为（人民币）元，（大写元）。本合同造价仅作为土建工程施工进度预付款的依据，工程结算以实际完成工程量作为结算依据。不属于在合同承包范围内的零星工程量，以实际发生工程量另行协商单价作为增加费用办理结算。 二、甲方的责任和义务 1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份，并向乙方进行安全技 术交底和安全操作规程交底和质量技术交底，并组织乙方参加图纸会审工作，组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。 2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所，厨房，冲凉房以及生活用水和照 明用电。 3、严格审核乙方申报的施工材料计划，按计划及时采购材料运至施工现 场供乙方使用。 4、甲方现场技术人员，质检员和安全员，有权对施工中的质量和安全进 行全方位监督，乙方无条件服从。 5、因乙方人力不够，技术力量差，不能满足施工规范要求，又不能按时 完成甲方制定周计划、月计划，甲方有权终止合同，并责令退场。三、乙方的责任和义务1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员指挥和领导，按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。 2、参加甲方组织的施工图纸会审，接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底，根据工期拟订施工方案和进度计划，报甲方审核。 3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处，乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联系，确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量检记录和交接检工作，严格按照iso9001国际认证有关规定整
建筑工程施工总承包合同 发包方（甲方）： 承包人（乙方）： 根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方就房屋建筑工程总承包合同相关事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程量： 4.合同价款：综合单价： 暂估总价：（以最终决算为准）。 第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式： 2.承包范围： 第三条、合同工期 开工日期：年月日；竣工日期：年月日（开工、竣工日期以开工报告为准）。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。 乙方应严格按照进度计划组织施工，对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误，经甲方代表及监理确认，工期相应顺延：
1.不可抗力； 2.甲方未按时提供图纸； 3.一周内，非乙方原因停水、停电累计超过8小时（以现场签证为准）； 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建； 5.甲方未按约定支付工程款项； 6.工程量变化和设计变更； 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度； 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条工程质量 （一）工程质量等级 1．工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。 2．达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
泥水工清包工合同 用人单位（甲方）： 联系方式： 承包人（乙方）： 身份证号码： 联系方式：按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，招用（以下称乙方）为泥水工承包人。双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，签定本合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。 一、工程概况： 1、工种名称：泥水工 2、工程地点： 3、承包范围：（1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石（含杂物房、阳台及露台）砖类的铺贴. 6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补）。 4、承包方式：人工总价包干（人工费总价为壹万元整）。 5、本工程自年月日开工，于年月日竣工 （如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款 2 %） 二、付款方式：完工验收合格后付款%，其余% 为质量保证金（天 后证明无质量问题付清全部余款）. 三、施工工艺及标准：
基本要求 1 .必须在水电管线布置完毕，并经检验测量合格后，方可进入泥工施工阶段，以免造成返工，铺贴前要把工地清理干净，贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。毛墙除外 2. 厨房，卫生间贴墙，地砖时要先保护好上下水口，防止水泥砂浆流入下水道。 3. 泥工的工作特点是湿，脏，水泥，砖渣。垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大，故每一位施工员都一定要做到完成一处工程，马上清理施工现场的垃圾，在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。 一．改动门窗位置 1 一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过（门叶，窗叶）的宽度加门套线。 2 通过吊线，打水平尺，量角尺等方法确保墙体上门洞方正，窗洞两侧现地面垂直，所有转角是90 度。 二．防水处理工程 1. 清理基层，粉水泥，砂浆，待水泥完全干固后，使用比较好的防水涂料，均匀粉刷在墙面，地面上。水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。 2. 包下水管时，特别注意不准封闭下水管道上的检修口。 三．墙地砖工程 1 .对进入现场的墙地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求，严格检查相同的材料是否有色差，仔细查看是否有破损，裂纹，测量其宽
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 建设工程施工承包合同简 易版
建设工程施工承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方（甲方）：_____ 承包方（乙方）：_____ 上述双方经过友好协商，共同达成如下合 同条款： 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工 合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施 工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。 其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本 条所赋予的涵义。 1．发包方（简称甲方）：协议条款约定
的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
室内装潢泥水工程承包合 同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
室内装潢泥水工程承包合同示范文本使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 建设单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 甲方有一套位于zzB2-203;B2-201样板房的商品 房，现委托乙方对该商品房泥水部份进行装修。乙方按 甲方图纸进行施工(附图纸)。 一、工程名称：室内装修泥水工程 二、施工地点： 三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附材料 和人工价格表、施工验收检准)，以工程现场实量数量结 算。 四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验 收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下
的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。 五、施工期限：从20xx年3 月25日起至20xx年4 月25日止共31 天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。 六、保修：保修期为半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。 七、责任：(1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度) (2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。 (3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的规定及其他有关法律，遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 3、分包工程内容： 4、分包工程范围： 第二条：合同价款（大写）万元，最终以结算定案值为准。 第三条：合同日期 根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。 年月日开工，年月日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工； 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3、设计变更和工程量增加； 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时； 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条：承包方式 本工程按下列第项方式承包： 1、包工包料；
2、包工包部分材料； 3、包清工； 4、 第五条：质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。其经济支出由分包方全部承担，与发包方计取的优质优价奖，由分包方计取。 第六条：结算方式 本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费，代扣代交工程结算总造价%的税金。 工程结算总造价含发包方供料及优良奖。 第七条：工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条：双方驻工地代表 1、总包方：
工程施工合同（简易版） 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他的有关法律、法规、行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：施工图及工程量清单报价表内包含的所有工作内容。 1.4承包方式：包工包料，单价一次性包定，不再调整。 1.5工期：自年月日开工，于年月日竣工，工期____________________________ 天；（开工时 间以甲方通知时间为准）。 1.6工程质量：符合国家质量评定合格标准。 1.7合同价款：约 _________________ 元（大写：）。合同单价内含利润、规费、措施费、赶工费、安全文明施工措施增加费、税金以及完成该分项工作所需所有费。合同单价详附件。第2条甲方工作 2.1指派 ________ 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行监督检查， 办理变更、登记手续和其他事宜。 2.2如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。 2.3协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。 2.4负责提供现场施工用电、用水，费用由乙方负责。 2.5负责提供具备工程施工现场开工条件。需建筑施工单位负责完成的施工项目由甲方与建筑施工单位协商解决。 第3条乙方工作 3.1指派 ________ 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、 按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、做好各项质量检查。参加竣工验收，编制工程结算。 3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定。 3.4承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全施工防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。安全防护措施费用已包括在一次包定的工程结算单价内，不再另外计算。 3.5施工期间服从甲方管理。甲方根据实际情况需作更改的部位，下达更改通知书，乙方应积极配合。 3.6食宿及办公场所由乙方自理。 3.7、乙方如有下列情形之一者，甲方视乙方违约。一旦乙方严重违约，甲方有权停付乙方任何款项，
单项（泥工）工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律、地方行政法规，结合公司相关规定和本工程的具体情况，甲乙双方经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型： 4、建设规模： 第二条分包工程内容 2.1________号楼的泥水部分，包含基础部分及正负零以下、地下室车库及车道、主楼及商业用房所有砼的浇筑及安拆砼泵管、砖砌体、抹灰、楼地面、屋面、散水、排水沟、集水井及残疾人坡道、楼梯间地面、外墙砖及保温、包括（水电、消防、光纤、电视、电话、栏杆
等外分包单位的预埋管件）一次补烂（如由分包单位造成的二次补烂由分包单位自行负责或另行计费）及交户前的一切清洁卫生、砌墙前的分线、弹线及一切准备工作。 2.2所有工序所用的小型机具，包括砼工所需要的布料机、振捣器、收面机、小型切割机等相应的电缆线及各工序所常用的工器具，如水平尺，墨斗、墨线、墨汁、广线、斗车、铁锹、靠尺、角尺、灰桶、第三条工程质量及要求 3.1砼工程： 3.2基础垫层砼：要求表面平整，搓板收平，振捣密实，控制水平标高及养护。 3.3筏板及抗水板砼：严格按照技术交底及施工规范要求进行施工作业，分层浇筑振捣密实，杜绝过振和漏振现象，派专人进行掩护，收面工作要求至少两次碾压，绝不允许开裂现象。平整度根据所定的标高严格控制，允许水平误差在 10mm以内；浇筑过程中不能造成施工冷缝，前后两次砼浇筑搭接时间绝不能超过两个小时；后浇带施工缝处及各个集水坑所漏的水泥砂浆或砼必须及时清理干净利用到工程中，绝不能造成浪费现象。 3.4剪力墙砼：地下室部分绝不允许有过振和漏振现象，造成砼的蜂窝、麻面现象；严格按照所指定的施工缝的造型施工，对施工缝边上松动的石子及时处理掉，要求施工缝线型整齐密实并在安装模板前清理干净；对吊模边上的砼要随捣随收，将所漏的砼及时清理利用。注意施工前后两次的搭接时间绝不允许超过2小时形成施工冷缝。对
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 泥水施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 根据《根据中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》，明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方友好协商一致，同意签订以下条款： 第一条工程概况 1、工程名称：______________________________ 2、工程地点：______________________________ 第二条承包范围与工作内容 承包范围： 1、乙方施工机械承包范围： 乙方负责提供所有（除塔吊及施工升降机以外）的全部泥水（瓦工）施工机械设备等。乙方提供的施工设备主要指：碌、砂浆搅拌机、磨光机、切割机、平板振动器、震动棒、电线、乙方施工辅助用移动配电箱（主配电箱甲方提供设置）及其他施工辅助机具等（甲方应提供各楼层给水管、配电箱）。 2、乙方施工任务承包范围： 乙方负责提供泥水施工全部劳动服务，施工承包范围按分项工程大致明细为：基础人工活基及所有土方回填；所有碌构件碌浇注施工；楼地面及地坪工程施工；抹灰（粉刷）工程施工；屋面工程（仅指届丁泥水施工部分）施工；室外散水坡；内墙施工；甲方指定或者委派的其他零星计时工等。 第三条承包方式 1、工程量计算方式：按图纸建筑面积结算。 2、承包方式：单价包干。 a、珠合包T单价：珠合单价包括而不限丁承包范围内发生的人工工资及辅材，还包括劳务管理费、机具费、劳保费、医疗福利费、暂住证费、管理费、工伤安全事故费（国家政策规定的）等。 b、施工班组必须做到工完料活，验收前的墙面、楼地面、屋面活理；砌墙前放样，粉刷后水平弹线，砌墙及粉刷所需内脚手架搭设，超长及多余拉结筋切除，水电管道、沟糟的修补（水电班组填缝后）以及所有图纸泥水工作范围内的文明施工等未明确的泥水分项。班组自行负责除塔吊、施工电梯外所有机械，内脚手架所需的材料及搭设、碌接触面所用胶水、砂浆桶、铁揪、线靠尺、斗车、水管、刷子、扫把，灯具照明线、灯管、盐酸及纱布、搅拌机、砂浆机、跳板、楼层砂浆卸料斗及相关
建筑施工承包合同 发包方：_______________（以下简称甲方） 承包方：_______________（以下简称乙方） 现经双方协商达成以下合同条款。 一、工程概况： 1.工程名称：____________________ 2.工程地址：____________________ 3.工程结构：____________________ 4.建筑面积、层数：______________ 二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。 2.1钢筋工程：钢筋进料打算提供,翻样、制作、安装和校正；场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。 2.2模板工程：模板进料打算提供,配制、拼装、校正和清理；现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。若发觉工人在施工现场任意把方料模板切割、白费等事项,甲方有权罚款,每次罚＿＿＿元。 2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。（梁板柱进行磨平打磨,做好成品爱护）。 2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运；砌体足手架搭拆,清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。 2.5架子工程：包括主体施工所有内足手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢足板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。 2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。 三、承包形式：劳务施工承包。 1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。